1、项目进度跟踪和控制报告是基于进度的（）的定量化数据比较的成果。
A、预测值与计划值
B、计划值与实际值
C、实际值与预测值
D、计划值与定额标准值
2、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013),某工程签订了单价合同，在执行过程中，某分项合同原清单工程量为1000m3，综合单价为25元/m3，后因业主原因实际工程量变为1500m3，合同中约定，若实际工程量超过计划工程量15%以上，超过部分综合单价调整为原来的
3、项目进度跟踪和控制报告是基于进度的（）的定量化数据比较的成果。
A、预测值与计划值
B、计划值与实际值
C、实际值与预测值
D、计划值与定额标准值
4、下列施工承包合同计价方式中，在不发生重大工程表更的情况下，由承包商承担全部工程量和价格风险的合同计价方式是（）。
A、固定总价合同
B、单价合同
C、变动总结合同
D、成本加酬金合同
5、根据《建设工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）发包人进行安全文明施工费预付的时间和金额分别是（）。
A、预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%
B、预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的50%
C、预付时间为工程开工后28天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%
D、预付时间为工程开工后14天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明。。工费总额的80%
6、项目管理任务分工表是（）的一部分。
A、项目组织设计文件
B、项目结构分解
C、项目工作流程图
D、项目管理职能分工
7、关于施工平行发承包模式下进度控制的说法，正确的是（）。
A、需全部施工图完成后才进行招标，对进度控制不利
B、业主用于平行发包招标次数少，有利于进度控制
C、业主直接协调不同单位承包的工程进度，因此业主的进度控制风险小
D、部分施工图完成后即可进行该部分的招标，有利于缩短建设周期
8、根据《建设工程合同(示范文本）（GF-2013-0201)，项目经理确需离开施工现场时，应取得（）书面同意。
A、承包人
B、监理人
C、建设主管部门
D、发包人
9、根据《建设工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）发包人进行安全文明施工费预付的时间和金额分别是（）。
A、预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%
B、预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的50%
C、预付时间为工程开工后28天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%
D、预付时间为工程开工后14天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明。。工费总额的80%
10、下列奉献控制方法中，适用于第一类危险源控制的是（）。
A、提高各类设施的可靠性
B、设置安全监控系统
C、隔离危险物质
D、加强员工的安全意识教育
11、施工进度控制的主要工作环节包括：①编制资源需求计划；②编制施工进度计划；③组织进度计划的实施；④施工进度计划的检查与调整。其正确的工作程序是（）。
A．①—②—③—④
B．②—①—③—④
C．②—①—④—③
D．①—③—②—④
12、某工程施工过程中，承包人未通知监理人检查，私自对某隐蔽部位进行了覆盖，监理人指示承包人揭开检查，经检查该隐蔽部位质量符合合同要求。根据《标准施工招标文件》，由此增加的费用和（或）工期延误应由（）承担。
A、发包人
B、监理人
C、承包人
D、分包人
13、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013),关于投标人采用定额组价方法编制综合单价的说法吗，正确的是（）
A、一个清单项目可能对应多个定额子目
B、清单工程量可以直接用于计价，因为与定额子目的工程量肯定相等
C、人、料、机的消耗量应根据政府颁发的消耗量定额确定，一般不能调整
D、人、料、机的消耗量按照市场价格确定确定，一般不能调整
14、施工企业职业健康安全管理体质的运行及维持活动中，应由（）对管理体系进行系统评价
A、施工企业技术负责人
B、施工企业安全部门负责人
C、项目经理
D、施工企业的最高管理者
15、施工成本的过程控制中，对于人工费和材料费都可以采用的控制方法是（）。
A、量价分离
B、包于控制
C、预算控制
D、跟踪检查
16、下列施工进度控制措施中，属于管理措施的是（）。
A、编制进度控制工作流程
B、优选施工方案
C、重视信息技术的应用
D、进行进度控制的会议组织设计
17、下列施工现场文明施工措施中，正确的是（）
A、现场工人均佩戴胸卡，按工种统一编号管理
B、市区主要路段设置围挡的高度不低于2m
C、项目经理任命为施工现场第一责任人
D、建筑垃圾和生活垃圾需集中一起堆放，并及时清运
18、某工程施工过程中，承包人未通知监理人检查，私自对某隐蔽部位进行了覆盖，监理人指示承包人揭开检查，经检查该隐蔽部位质量符合合同要求。根据《标准施工招标文件》，由此增加的费用和（或）工期延误应由（）承担。
A、发包人
B、监理人
C、承包人
D、分包人
19、某单代号网络设计如下图所示（单位时间，天），工作5的最迟完成时间是（）。
A、10
B、9
C、8
D、7
20、根据现行《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合（）
A、建设工程承包合同
B、工程监理大纲
C、设计文件
D、工程建设强制性标准
21、某单代号网络设计如下图所示（单位时间，天），工作5的最迟完成时间是（）。
A、10
B、9
C、8
D、7
22、建设工程项目的实施性进度计划是指（）。
A、季度施工计划和月度施工计划
B、单位工程施工计划和月度施工计划
C、季度施工计划和单位工程施工计划
D、月度施工计划和旬施工计划
23、施工项目成本分析的基础是（）成本分析。
A．工序
B．分部分项工程
C．单项工程
D．单位工程
24、发包人对工程质量有异议，拒绝办理工程决算，但该工程以实际投入使用。其质量争议的解决方法是（）
A、就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定解决方案
B、按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算
C、按竣工保修合同执行
D、采取诉讼的方式解决
25、下列施工承包合同计价方式中，在不发生重大工程表更的情况下，由承包商承担全部工程量和价格风险的合同计价方式是（）。
A、固定总价合同
B、单价合同
C、变动总结合同
D、成本加酬金合同
26、编制项目合同的基础是（）。
A、项目合同文本和项目结构图
B、项目结构图和项目结构编码
C、项目结构编码和项目组织结构图
D、项目合同文本和项目组织结构图
27、根据现行《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位发现存在安全事故隐患情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告（）
A、工程总承包单位
B、建设单位
C、建设主管部门
D、质量监督站
28、根据《标准施工招标文件》，施工合同履行过程中发生工程变更时，由（）向承包人发出表更指令。
A、业主
B、设计人
C、表更提出方
D、监理人
29、根据《标准施工招标文件》，施工合同履行过程中发生工程变更时，由（）向承包人发出表更指令。
A、业主
B、设计人
C、表更提出方
D、监理人
30、施工进度控制的主要工作环节包括：①编制资源需求计划；②编制施工进度计划；③组织进度计划的实施；④施工进度计划的检查与调整。其正确的工作程序是（）。
A．①—②—③—④
B．②—①—③—④
C．②—①—④—③
D．①—③—②—④
31、某工程由于图纸、规范等准备不充分，招标方仅能制定一个估算指标，则在招标时宜采
用成本加酬金合同方式中的（）
A、成本加固定费用合同
B、成本加固定比例费用合同
C、最大成本加费用合同
D、成本加奖金合同
32、某工程由于图纸、规范等准备不充分，招标方仅能制定一个估算指标，则在招标时宜采用成本加酬金合同方式中的（）
A、成本加固定费用合同
B、成本加固定比例费用合同
C、最大成本加费用合同
D、成本加奖金合同
33、设计进度计划主要是确定各设计阶段的（）。
A、专业协调计划
B、设计工作量计划
C、出图计划
D、设计人员配置计划
34、项目进度跟踪和控制报告是基于进度的（）的定量化数据比较的成果。
A、预测值与计划值
B、计划值与实际值
C、实际值与预测值
D、计划值与定额标准值
35、施工总承包管理模式下，如施工总承包单位想承接该工程部分工程的施工任务，则其取得施工任务的合理途径应为（）
A、监理单位委托
B、投标竞争
C、施工总承包人委托
D、自行分配
36、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由（）
A、工程承包人办理并支付保险费用
B、劳务分包人办理并支付保险费用
C、工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用
D、劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用
37、下列施工质量保证体系的内容中，属于工作保证体系的是（）
A、建立质量检查制度
B、明确施工质量目标
C．树立“质量第一”的观点
D、建立质量管理组织
38、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013),关于投标人采用定额组价方法编制综合单价的说法吗，正确的是（）
A、一个清单项目可能对应多个定额子目
B、清单工程量可以直接用于计价，因为与定额子目的工程量肯定相等
C、人、料、机的消耗量应根据政府颁发的消耗量定额确定，一般不能调整
D、人、料、机的消耗量按照市场价格确定确定，一般不能调整
39、某工程由于图纸、规范等准备不充分，招标方仅能制定一个估算指标，则在招标时宜采用成本加酬金合同方式中的（）
A、成本加固定费用合同
B、成本加固定比例费用合同
C、最大成本加费用合同
D、成本加奖金合同
40、某单代号网络设计如下图所示（单位时间，天），工作5的最迟完成时间是（）。
A、10
B、9
C、8
D、7
41、某工程由于图纸、规范等准备不充分，招标方仅能制定一个估算指标，则在招标时宜采用成本加酬金合同方式中的（）
A、成本加固定费用合同
B、成本加固定比例费用合同
C、最大成本加费用合同
D、成本加奖金合同
42、下列施工质量保证体系的内容中，属于工作保证体系的是（）
A、建立质量检查制度
B、明确施工质量目标
C．树立“质量第一”的观点
D、建立质量管理组织
43、根据双代号网络图绘制规划，下列网络图中绘图错误的是（）处。
A、5
B、4
C、3
D、2
44、下列施工进度控制措施中，属于管理措施的是（）。
A、编制进度控制工作流程
B、优选施工方案
C、重视信息技术的应用
D、进行进度控制的会议组织设计
45、下列质量控制点的重点控制对象中，属于施工技术参数类的是（）。
A、水泥的安定性
B、砌体砂浆的饱满度
C、预应力钢筋的张拉
D、混凝土浇筑后的拆模时间
46、根据现行《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位发现存在安全事故隐患情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告（）
A、工程总承包单位
B、建设单位
C、建设主管部门
D、质量监督站
47、根据《建设工程合同(示范文本）（GF-2013-0201)，项目经理因特殊情况授权其下属人员
履行某项工作职责时，应至少提前（）天书面通知监理人。
A、5
B、7
C、14
D、28
48、施工企业职业健康安全管理体质的运行及维持活动中，应由（）对管理体系进行系统评价
A、施工企业技术负责人
B、施工企业安全部门负责人
C、项目经理
D、施工企业的最高管理者
49、施工进度控制的主要工作环节包括：①编制资源需求计划；②编制施工进度计划；③组织进度计划的实施；④施工进度计划的检查与调整。其正确的工作程序是（）。
A．①—②—③—④
B．②—①—③—④
C．②—①—④—③
D．①—③—②—④
50、施工定额的研究对象是同一质量的施工过程。这里的施工过程是指（）。
A、工序
B、分部工程
C、分项工程
D、整个建筑物
51、下列质量控制点的重点控制对象中，属于施工技术参数类的是（）。
A、水泥的安定性
B、砌体砂浆的饱满度
C、预应力钢筋的张拉
D、混凝土浇筑后的拆模时间
52、根据《建设工程质量管理条例》，工程项目主要分部工程在政府监督机构监督验收合格后，建设单位应将质量验收证明文件报送工程质量监督机构备案的时限是（）天。
A、14
B、7
C、5
D、3
53、施工企业职业健康安全管理体系的纲领性文件是（）
A、作业文件
B、管理手册
C、程序文件
D、检测活动准则
54、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB-50500-2013），关于工程项目合同类型选择任的说法，正确的是（）
A、对使用工程量清单计价的工程，必须采用单价合同，不适合用于总价合同
B、采用单价合同时，工程量清单可以不作为合同的组成部分
C、采用总价合同时，工程量清单中的工程量不具备合同约束力
D、对使用工程量清单计价的合同，宜采用单价合同，但并不排斥总价合同
55、关于施工平行发承包模式下进度控制的说法，正确的是（）。
A、需全部施工图完成后才进行招标，对进度控制不利
B、业主用于平行发包招标次数少，有利于进度控制
C、业主直接协调不同单位承包的工程进度，因此业主的进度控制风险小
D、部分施工图完成后即可进行该部分的招标，有利于缩短建设周期
56、项目进度跟踪和控制报告是基于进度的（）的定量化数据比较的成果。
A、预测值与计划值
B、计划值与实际值
C、实际值与预测值
D、计划值与定额标准值
57、根据《建设工程合同(示范文本）（GF-2013-0201)，项目经理确需离开施工现场时，应取得（）书面同意。
A、承包人
B、监理人
C、建设主管部门
D、发包人
58、根据施工项目相关的信息管理工作要求，项目施工进度计划表属于（）。
A、公共信息
B、项目管理信息
C、工作总体信息
D、施工信息
59、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故和调查中，由监察机关对有关责任人员依法给与处分的违法行为是（）
A、迟报或漏报事故
B、销毁有关证据
C、指使他人作伪证
D、拒绝事实对事故责任人的处理意见
60、根据《标准施工招标文件》，对于承包人向发包人的索赔请求，其索赔意向通知书应交由（）审核。
A、业主
B、设计人
C、监理人
D、项目经理
61、下列施工现场环境污染的处理措施中，正确的是（）。
A、固体废弃物必须单独储存
B、电气焊必须在工作面设置光屏幕
C、在人口密集区进行较强噪声施工时，一般避开晚12:00至次日早6：00时段
D、存放油料库的地面和高250mm墙面必须进行防渗处理
62、某工程采用单价合同。施工过程中承包人向发包人提交了已完工程质量报告，发包人决定进行工程计量，下列计量结果有效的是（）。
A、发包人在计量前24小时通知承包人，但计量时承包人没有在场
B、发包人在没有通知承包人的情况下到现场计量
C、发包人没有在预定的时间去现场计量，而是在方便的时候进行计量
D、发包人单独对承包人返工重做的分项工程计量
63、某工程因施工需要，需取得出入施工场地的临时道路的通行权，根据《标准施工招标文件》，该通行权应当由（）
A、承包人负责办理，并承担有关费用
B、承包人负责办理，发包人承担有关费用
C、发包人负责办理，并承担有关费用
D、发包人负责办理，承包人承担有关费用
64、根据《建设工程合同(示范文本）（GF-2013-0201)，项目经理确需离开施工现场时，应取得（）书面同意。
A、承包人
B、监理人
C、建设主管部门
D、发包人
65、建设项目总承包的核心意义在于（）。
A、合同总价包干降低成本
B、总承包方负责“交钥匙”
C、设计与施工的责任明确
D、为项目建设增值
66、下列与项目质量管理有关的费用中，属于外部质量保证成本的是（）
A、一般材料进场检验
B、聘请第三方检测机构对玻璃幕墙进行防渗处理
C、拆模对混凝土试块进行强度检测
D、拆除不合格砖墙重新砌筑
67、根据现行《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合（）
A、建设工程承包合同
B、工程监理大纲
C、设计文件
D、工程建设强制性标准
68、9，不考虑其他因素，则该分工程的结算款应为（）元。
A、36625
B、35000
C、33750
D、32875
69、关于项目施工质量目标的说法，正确的是（）。
A、项目施工质量总目标应符合行业质量最高目标要求
B、项目施工质量总目标要以相关标准规范为基本依据
C、项目施工质量总目标的分解仅需从空间角度立体展开
D、项目施工质量总目标应逐级分解以形成在合同环境下的各级质量目标
70、项目进度跟踪和控制报告是基于进度的（）的定量化数据比较的成果。
A、预测值与计划值
B、计划值与实际值
C、实际值与预测值
D、计划值与定额标准值
71、根据《建设工程合同(示范文本）（GF-2013-0201)，项目经理确需离开施工现场时，应取
得（）书面同意。
A、承包人
B、监理人
C、建设主管部门
D、发包人
72、某双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其关键线路有（）
A、4
B、3
C、2
D、1
73、项目进度跟踪和控制报告是基于进度的（）的定量化数据比较的成果。
A、预测值与计划值
B、计划值与实际值
C、实际值与预测值
D、计划值与定额标准值
74、施工总承包管理模式下，如施工总承包单位想承接该工程部分工程的施工任务，则其取得施工任务的合理途径应为（）
A、监理单位委托
B、投标竞争
C、施工总承包人委托
D、自行分配
75、关于项目施工质量目标的说法，正确的是（）。
A、项目施工质量总目标应符合行业质量最高目标要求
B、项目施工质量总目标要以相关标准规范为基本依据
C、项目施工质量总目标的分解仅需从空间角度立体展开
D、项目施工质量总目标应逐级分解以形成在合同环境下的各级质量目标
76、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB-50500-2013），关于工程项目合同类型选择任的说法，正确的是（）
A、对使用工程量清单计价的工程，必须采用单价合同，不适合用于总价合同
B、采用单价合同时，工程量清单可以不作为合同的组成部分
C、采用总价合同时，工程量清单中的工程量不具备合同约束力
D、对使用工程量清单计价的合同，宜采用单价合同，但并不排斥总价合同
77、某工程因施工需要，需取得出入施工场地的临时道路的通行权，根据《标准施工招标文件》，该通行权应当由（）
A、承包人负责办理，并承担有关费用
B、承包人负责办理，发包人承担有关费用
C、发包人负责办理，并承担有关费用
D、发包人负责办理，承包人承担有关费用
78、某双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其关键线路有（）
A、4
B、3
C、2
D、1
79、某双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其关键线路有（）
A、4
B、3
C、2
D、1
80、施工企业职业健康安全管理体质的运行及维持活动中，应由（）对管理体系进行系统评价
A、施工企业技术负责人
B、施工企业安全部门负责人
C、项目经理
D、施工企业的最高管理者
81、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013),关于投标人采用定额组价方法编制综合单价的说法吗，正确的是（）
A、一个清单项目可能对应多个定额子目
B、清单工程量可以直接用于计价，因为与定额子目的工程量肯定相等
C、人、料、机的消耗量应根据政府颁发的消耗量定额确定，一般不能调整
D、人、料、机的消耗量按照市场价格确定确定，一般不能调整
82、项目进度跟踪和控制报告是基于进度的（）的定量化数据比较的成果。
A、预测值与计划值
B、计划值与实际值
C、实际值与预测值
D、计划值与定额标准值
一级建造师历年考试真题及答案下载 2014年一级建造师考试真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完 一、单项选择题(共20 题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1在热力管道的热伸长计算中，热伸长计算公式△L=αL△t中的α，其物理意义是()。 A. 管道膨胀系数 B. 管道体膨胀系数 C. 管道面膨胀系数 D. 管道线膨胀系数 参考答案:D 2绿地管道排水的设计施工，排水管道的坡度必须符合设计要求，或符合下列规定：()。 A. DN200mm管道0.5%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm B. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±15mm C. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm D. DN200mm管道0.4%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～10m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm 参考答案:C 3抹面砂浆终凝后，应及时保持湿润养护，养护时间不宜少于()。 A. 28d B. 14d C. 7d D. 30d参考答案:B 4施工项目部应建立质量责任制和()办法。 A. 考核评价 B. 质量控制
2016一级建造师考试试题及答案汇总 2016年一级建造师真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网 （选中链接后点击“打开链接”） 下面给出《建设工程法规》模拟试题： 一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1、某工程于2009年3月15日通过竣工验收，建设单位于3月31日办理了竣工验收备案手续。按照《建设工程质量管理条例》的规定，该工程外墙面防渗漏的最低保修期限截止日期是（）。 A．2011年3月15日 B．2011年3月31日 C．2014年3月15日 D．2014年3月31日 2、根据法律是否明文规定了一定合同的名称，合同可以分为（）。 A．诺成合同与实践合同 B．双务合同与单务合同 C．格式合同与非格式合同 D．有名合同与无名合同 3、甲、乙两建筑公司于2010年3月10 日组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。2011年6月22日，甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔80万元。则下列说法正确的是（）。 A．由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利 B．因约定各自承担50%，故乙公司只应对建设单位承担40万元的赔偿责任 C．如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对80万元索赔额承担责任 D．只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任 4、《建筑法》规定，（）应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。 A．县级以上人民政府 B．施工企业
2011年全国一级建造师执业资格考试 建筑工程经济（参考答案及解析） 一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1、某企业从金融机构借款100万元，月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息( P4 )万元。 A、12.00 B、12.12 C、12.55 D、12.68 解析： 1、P=100万元 2、月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次：季度利率为：(1+1%)^3-1=3.03% 3、每季度付息一次。(单利)一年四季。 4、100*3.03%*4=12.12 故选B 2、某施工企业希望从银行借款500万元，借款期限2年，期满一次还本。经咨询有甲、乙、丙、丁四家银行愿意提供贷款，年利率均为7%。其中，甲要求按月计算并支付利息，乙要求按季度计算并支付利息，丙要求按半年计算并支付利息，丁要求按年计算并支付利息。则对该企业来说，借款实际利率最低的银行是( P12 ) A、甲 B、乙 C、丙 D、丁 解析： 此题考核名义利率与有效利率的关系。 甲、乙、丙三家银行的计息周期都小于一年，则其实际年利率都将大于7%。只有丁银行的实际利率与名义利率相等。为7%。为四家中最小! 看到有的网友说甲银行为单利，实际利率最低，应该选A。那只说明，其还不了解何为“实际利率”。 故选D 3、将技术方案经济效果评价分为静态分析和动态分析的依据是( P15 ) A、评价方法是否考虑主观因素 B、评价指标是否能够量化 C、评价方法是否考虑时间因素 D、经济效果评价是否考虑融资的影响 解析： 经济评价指标分为静态分析和动态分析的依据是：是否考虑时间因素的影响。 选C
2017一级建造师各科目题型题量与难度分析 执业资格设《建设工程经济》、《建设工程项目管理》、《建设工程法规及相关知识》、《专业工程管理与实务》这4个科目。2017年一级建造师备考工作正在进行中， 以下是搜索整理的关于2017一级建造师各科目题型题量与难度分析，供参考阅读，希望 对大家有所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们! 一级建造师执业资格考试分为：《建设工程经济》、《建设工程项目管理》、《建设工程法规及相关知识》、《专业工程管理与实务》。 《专业工程管理与实务》科目设置10个专业类别：建筑工程、公路工程、铁路工程、民航机场工程、港口与航道工程、水利水电工程、市政公用工程、通信与广电工程、矿业工程、机电工程。大原则，就是理论比较难的、需要理解的、有计算题的这类课程要放到前面去学，留给自己足够的理解、作题、消化的时间;记忆型的课程要放到最后学，这类 课程临阵磨枪还是有效果的。先难后易，先理解后记忆，先基础后综合。比如： 1、工程经济包括文字性的内容和计算性的内容。对于文字行内容，将老师讲课中强 调的重点内容进行标注，按照教材的原文记忆即可，对于文字性的考点，归纳总结出来，考前集中复习。对于计算性的内容，要认真听老师的授课，从原理上理解公式，先记忆公式，多做题，遇到不理解的题目及时在答疑板上提问。计算性的内容这样对于计算题就可以以不变应万变了。 2、法规这门课程生活中接触的较多，学习起来感觉不陌生，再加上认真听课，是比 较容易通过的。但对于法律法规，必须注重理解，只有理解了，才能记忆。平时复习时要多归纳总结，可以采取考前集中记忆的方式来复习。 总结： (重点)、管理和实务相对较难，管理和实务中有三分之二是主观题，也就是类似别的 资格考试的案例，这部分内容出题的灵活性很大，有可能是整个建造师考试里面的拦路虎。 、法规和相关知识看着内容比较简单，但由于它在整个建造师考试理论体系的重要性，必然要求大家对它有更深的了解，因此考试时可能难度要加大，使之类似于监理考试的概论，虽然教材内容比较少，但每次考试都使大家感到很吃力。 、工程经济，项目管理是只考两科的必考科目，这也要求其难度应该比其他两科难。工程经济考试时难度也许不太大，但由于其涉及很多财务上的知识，对大多数人来说可能难以适应，学习起来较为吃力;项目管理内容比较多，主要是记忆方面的东西。
2018 一建《工程法规》真题 一、单项选择题（共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）。 1.关于建设活动中的民事商事法律关系的说法，正确的是（）。 A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系 B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系 C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式 D.在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系 2.关于法的效力层级的说法，正确的是（）。 A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定 B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章 C.特殊情况下，法律法规可以违背宪法 D.行政法规的法律地位仅次于宪法 3.下列法人中，属于特别法人的是（）。 A.基金会法人 B.事业单位法人 C.社会团体法人 D.机关法人 4.关于表见代理的说法，正确的是（）。 A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力 B.本人承担的表见代理产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失 C.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任 D.第三人明知行为人无权代理仍与之实施民事行为，构成表见代理 5.关于委托代理的说法，正确的是（）。 A.委托代理授权必须采用书面形式 B.数人为同一事项的代理人，若无特别约定，应当分别行使代理权 C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为，应与被代理人承担连带责任 D.被代理人明知代理人的代理行为违法未作反对表示，应由被代理人单独承担责任
6.甲、乙两单位相邻，甲需经过乙的厂区道路出入，甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用，该约定中甲享有的权利是（）。 A.土地承包经营权 B.地役权 C.土地使用权 D.土地所有权 7.保证合同的当事人为（）。 A.债权人与保证人 B.债权人与债务人 C.债务人与保证人 D.保证人与被保证人 8.根据《民法总则》，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为（）。 A.1 年 B.2 年 C.3 年 D.4 年 9.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是（）。 A.发包人指定分包人分包专业工程，应由分包人对承包人承担责任 B.建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责 任 C.建设工程未经竣工验收投入使用，不免除承包人的保修责任 D.建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复 10.关于建设工程合同纠纷和解的说法，正确的是（）。 A.诉前和解成立后，当事人不得任意反悔要求撤销 B.诉中和解达成协议的，即可结束全部或部分诉讼程序 C.执行中和解达成协议的，即可结束执行程序，且不可恢复 D.仲裁中达成和解协议的，视为撤回仲裁申请，且不可反悔 11.关于规划许可证的说法正确的是（）。 A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可 B.出让土地的建设用地规划许可证由县级以上人民政府审批 C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可 D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理
2011年度一级建造师执业资格考试《建筑工程经济》试卷 一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1.某企业从金融机构借款100万元，月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息（）万元。 A.12.00 B.12.12 C.12.55 D.12.68 2.某施工企业希望从银行借款500万元，借款期限2年，期满一次还本。经咨询有甲、乙、丙、丁四家银行愿意提供贷款，年利率均为7%。其中，甲要求按月计算并支付利息，乙要求按季度计算并支付利息，丙要求按半年计算并支付利息，丁要求按年计算并支付利息。则对该企业来说，借款实际利率最低的银行是（）。 A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 3.将技术方案经济效果评价分为静态分析和动态分析的依据是（）。 A.评价方法是否考虑主观因素 B.评价指标是否能够量化 C.评价方法是否考虑时间因素 D.经济效果评价是否考虑融资的影响 4.反映技术方案资本金盈利水平的经济效果评价指标是（）。 A.内部内部收益率 B.总投资收益率 C.资本积累率 D.资金本净利润率 5.关于静态投资回收期特点的说法，正确的是（）。 A.静态投资回收期只考虑了方案投资回收之前的效果 B.静态投资回收期可以单独用来评价方案是否可行。 C.若静态投资回收期若大于基准投资回收期，则表明该方案可以接受。 D.静态投资回收期越长，表明资本周转速度越快。 6.某技术方案的净现金流量见表1。若基准收益率大于等于0，则方案的净现值（） A.等于是900万元 B.大于900万元，小于1400万元 C.小于900万元 D.等于1400万元 表1 某技术方案的净现金流量表 7.反映企业在一定会计期间经营成果的报表是（） A.利润表 B.资产负债表 C.现金流量表 D.所有者权益变动表 8.当建设工程条件相同时，用同类已完工程的预算或未完但已经过审查修正的工程预算审查拟建工程的方法是（）。 A.标准预算审查法 B.对比审查法 C.筛选审查法 D.全面审查法 9.在企业财务分析时，对比两期或连续数期报告中相同指标，确定其变化方向、数额和幅度的分析方法，属于（）。 A.差额分析法 B.结构分析法 C.因素分析法 D.趋势分析法 10.实物量法和定额单价法在编制施工图预算的主要区别在于（）不同。 A.依据的定额 B.工程量的计算规则 C.直接工程费计算过程 D.确定利润的方法 11.施工企业从建设单位取得工程预付款，属于企业筹资方式中的（）筹资。 A.商业信用 B.融资租赁 C.短期借款 D.长期借款 12.在建设工程项目可行性研究阶段，计算投资应依据的定额或者指标是（）。 A.投资估算指标 B.预算定额 C.概算定额 D.概算指标 13.某工程有甲乙丙丁四个实施方案可供选择。四个方案的投资额依次是60万元、80万元、100万元、120万元。年运行成 本依次是16万元、13万元、10万元和6万元，各方案应用环境相同。设基准投资率为10%。则采用折算费用法选择的最优方案为（）。 A.丁 B.甲 C.乙 D.丙 14.根据《建筑安装工程费用项目组成》((2003)206号)，对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用， 应计入建筑安装工程（）。 A.措施费 B.工程建设其他费 C.研究试验费 D.材料费 15.资本金现金流量表是以技术方案资本金作为计算的基础，站在（）的角度编制的。
一级建造师考试通过率（原创）一般认为,一级建造师通过率(不含增项)在5%左右。下面本人根据网上收集的数据推算通过率。 1、据统计2014年一级建造师报考人数约130万，实际通过人数假定为8万，简单计算可以得通过率6.15%，包括增项人数，剔除增项比例109.34%得5.63%。 2、下图2013年一级建造师各专业人数统计表，百分比相加得109.34%，说明增项的大概9.34%。铁路、民航、矿山、通信、港航5个专业人数比例相加不到5%，也没有通过率数据，对大家也没什么意义，就不统计了。建筑、市政、机电、公路、水利5个专业相加104.37%，占人数的104.37/109.34=95.45%。 下图是2014年一级建造师阅卷通过率统计表，根据专业人数占比×通过率加权平均可以得这5科合计通过率为7.07%，除以增项比例109.34%得6.46%，这个是专业课的通过率，再考虑通过专业课没有通过3科公共课的比例，因表格中的数据没有参考价值，也没有其他详细数据，暂估计占15%，即大约6个考生有一个通过专业课但是没有通过公共课考试（或者没有报考公共课），6.46%×85%=5.62%，这个就是通过往年数据计算的通过率。怎么，好像上面计算的5.63%和5.62%惊人相似，估计就这么多了。如果说一次通过4科的通过率就更低了。
虽然市政分数线有调整，但是调整不大，并且市政报考人数较少，对整体通过率没什么影响。 知己知彼，百战不殆。 通过考试的都是些什么人呢？下面详细解读。 学霸类的。每年211之类的高校工程类毕业生多了去了，这些人别的不说，考试是他们的拿手好戏，简单复习几个月，记忆力又好，轻松通过。这类人多，是通过的主力军，也是大家考试的主要竞争对手。换你是这类学校毕业的，符合报考条件了你报考不？ 时间非常充足，其他条件一般的。符合报考条件但是从事时间宽裕的工作，比如财务、甲方代表、公务员等。这类人也比较多，他们有的是时间，每天固定时间看书，今年不过明年过，总有一年能通过。 舍得投入的。每年参加某些知名培训机构的人多的是，报名费就是好几万，各种资料第一时间得手，效率高。另外，这些人既然舍得投入这么多钱，也就舍得投入很多时间来学。 多年项目经理，想用证自己上项目的。这几年命题更倾向于现场，对做现场的人来说是个非常大的优势。从事多年管理，对一般的管理方
2011年一级建造师考试建设工程经济真题试题及答案解析 一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1、某企业从金融机构借款100万元，月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息()万元。 A、12.00 B、12.12 C、12.55 D、12.68 解析： 1、P=100万元 2、月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次：季度利率为：(1+1%)^3-1=3.03% 3、每季度付息一次。(单利)一年四季。 4、100*3.03%*4=12.12 故选B 2、某施工企业希望从银行借款500万元，借款期限2年，期满一次还本。经咨询有甲、乙、丙、丁四家银行愿意提供贷款，年利率均为7%。其中，甲要求按月计算并支付利息，乙要求按季度计算并支付利息，丙要求按半年计算并支付利息，丁要求按年计算并支付利息。则对该企业来说，借款实际利率最低的银行是( ) A、甲 B、乙 C、丙 D、丁 解析： 此题考核名义利率与有效利率的关系。 甲、乙、丙三家银行的计息周期都小于一年，则其实际年利率都将大于7%。只有丁银行的实际利率与名义利率相等。为7%。为四家中最小!
看到有的网友说甲银行为单利，实际利率最低，应该选A。那只说明，其还不了解何为“实际利率”。 故选D 3、将技术方案经济效果评价分为静态分析和动态分析的依据是() A、评价方法是否考虑主观因素 B、评价指标是否能够量化 C、评价方法是否考虑时间因素 D、经济效果评价是否考虑融资的影响 解析： 经济评价指标分为静态分析和动态分析的依据是：是否考虑时间因素的影响。 选C 4、反映技术方案资本金盈利水平的经济效果评价指标是() A、内部内部收益率 B、总投资收益率 C、资本积累率 D、资金本净利润率 解析： A、内部内部收益率与 B、总投资收益率均为方案的盈利能力指标 C项为发展能力指标。只有D、资金本净利润率为技术方案资本金盈利水平的经济效果评价指标。 故选D 5、关于静态投资回收期特点的说法，正确的是() A、静态投资回收期只考虑了方案投资回收之前的效果 B、静态投资回收期可以单独用来评价方案是否可行。
2014年全国一级建造师执业资格考试《建筑工程管理与实务》真题 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．某受压细长杆件，两端铰支，其临界力为50kN，若将杆件支座形式改为两端固定，其临界力应为（）kN。 A．50 B．100 C．150 D．200 2．预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于（）。 A．C10 B．C35 C．C40 D．C45 3．某受均布线荷载作用的简支梁，受力简图如下图所示，其剪力图形状为（）。 4．关于钢筋混凝土框架结构震害严重程度的说法，错误的是（）。 A．柱的震害重于梁 B．角柱的震害重于内柱 C．短柱的震害重于一般柱 D．柱底的震害重于柱顶 5．下列水泥品种中，其水化热最大的是（）。 A．普通水泥
B．硅酸盐水泥 C．矿渣水泥 D．粉煤灰水泥 6．在混凝土配合比设计时，影响混凝土拌合物和易性最主要的因素是（）。 A．砂率 B．单位体积用水量 C．拌合方式 D．温度 7．关于高聚物改性沥青防水卷材的说法，错误的是（）。 A．SBS卷材尤其适用于较低气温环境的建筑防水 B．APP卷材尤其适用于较高气温环境的建筑防水 C．采用冷粘法铺贴时，施工环境温度不应低于0℃ D．采用热熔法铺贴时，施工环境温度不应低于-10℃ 8．对施工控制网为方格形式的建筑场地，最方便的平面点位放线测量方法是（）。A．直角坐标法 B．极坐标法 C．角度前方交会法 D．距离交会法 9．关于岩土工程性能的说法，正确的是（）。 A．内摩擦角不是土体的抗剪强度指标 B．土体的抗剪强度指标包含有内摩擦力和内聚力 C．在土方填筑时，常以土的天然密度控制土的夯实标准 D．土的天然含水量对土体边坡稳定没有影响 10．下列桩基施工工艺中，不需要泥浆护壁的是（）。 A．冲击钻成孔灌注桩 B．回转钻成孔灌注桩 C．潜水电钻成孔灌注桩 D．钻孔压浆灌注桩 11．关于小型空心砌块砌筑工艺的说法，正确的是（）。 A．上下通缝砌筑 B．不可采用铺浆法砌筑 C．先绑扎构造柱钢筋后砌筑，最后浇筑混凝土 D．防潮层以下的空心小砌块砌体，应用C15混凝土灌实砌体的孔洞 12．当设计无要求时，在240mm厚的实心砌体上留设脚手眼的做法，正确的是（）。A．过梁上一皮砖处
2020年一级建造师考试科目难度解析 我们知道一级建造师考试一共有四科，《专业工程管理与实务》科目设置10个专业类别，我们简单说一下四科的难易程度，给大家 排一个顺序，让大家了解下考试内容： 一级建造师执业资格考试设《建设工程经济》、《建设工程项目管理》、《建设工程法规及相关知识》、《专业工程管理与实务》 这4个科目。其中《专业工程管理与实务》科目设置10个专业类别：建筑工程、公路工程、铁路工程、民航机场工程、港口与航道工程、水利水电工程、市政公用工程、通信与广电工程、矿业工程、机电 工程。 大原则，就是理论比较难的、需要理解的、有计算题的这类课程要放到前面去学，留给自己足够的理解、作题、消化的时间;记忆型 的课程要放到最后学，这类课程临阵磨枪还是有效果的。先难后易，先理解后记忆，先基础后综合。比如： 1、工程经济包括文字性的内容和计算性的内容。对于文字行内容，将老师讲课中强调的重点内容进行标注，按照教材的原文记忆 即可，对于文字性的考点，归纳总结出来，考前集中复习。对于计 算性的内容，要认真听老师的授课，从原理上理解公式，先记忆公式，多做题，遇到不理解的题目及时在答疑板上提问。计算性的内 容这样对于计算题就可以以不变应万变了。 2、法规这门课程生活中接触的较多，学习起来感觉不陌生，再 加上认真听课，是比较容易通过的。但对于法律法规，必须注重理解，只有理解了，才能记忆。平时复习时要多归纳总结，可以采取 考前集中记忆的方式来复习。 (重点)管理和实务相对较难，管理和实务中有三分之二是主观题，也就是类似别的资格考试的案例，这部分内容出题的灵活性很大， 有可能是整个建造师考试里面的拦路虎。
国家一级建造师考试泄密教育机构老板获刑国家一级建造师执业资格考试考题泄密，北京大立教育培训中心非法买题，考试前一天紧急加班，将考题和答案发送到旗下20多家加盟校“保过班”学员手中。 承办该案的西城检察院马鲁原检察官今天向记者揭开了这起泄密大案的内幕。 案情揭秘 为赚钱开保过班收高额学费 对于许多人来说，“建造师执业资格考试”显得比较陌生，但因为“建造师执业资格”是工程建设和施工高层管理行业的“准入证”，每年考试人数众多，与医师资格考试一样，建造师资格考试也是一年一度的全国性重要考试。 注册于2005年6月的北京步云文化发展有限公司，就是以“大立教育”的招牌进行国家建造师资格考试培训。老板李某精明强干，经过几年苦心经营，“大立教育”除北京总部外，还在全国各地开设了20多家加盟分校。 “大立教育”的建造师资格考试培训班共分4种，普通班、点睛班、精讲班和保过班，学费从几百元到万元不等。 其中保过班的学费高达万元，学生没有通过考试可选择退学费或免费重学，保过班的高额学费是培训中心的主要盈利点。 李某在长沙组建家庭后，便常驻“大立教育”长沙分校，北京总部的业务由他的老同学杨某负责。虽然远在长沙，但李某控制着公司主要业务，主要资金也通过李某的个人银行账户流动。 为“保过” 10万元非法买题 2006年，深圳某培训公司的龙某(另案处理)主动联系到“大立教育”北京总部的杨某，自称有当年全国建造师资格考试的试题及答案，并将其中一科答案传给了杨某。 杨某和李某看过答案后，因无法确认其真实性并没有外传。直到他们看到试题后，确认龙某提供的“东西”靠谱。 2007年考试在即，二人商量从龙某处买题以提高保过班通过率获取高额利润。 杨某电话联系龙某后，几经协商，双方以10万元价格成交。 2007年9月14日晚，考前一天，李某在付款后，龙某通过网络将一级建造师资格考试的A、B两套考试及答案发给了杨某。 李某和杨某如获至宝，通知员工连夜“加班”，确保将答案发到“保过班”考生手中。
2014年一级建造师《市政实务》真题及答案解析 一、单项选择题 1. 土路基质量检查与验收的主控项目是（）。【答案】A A．弯沉值;B．平整度;C．中线偏位;D．路基宽度【解析】土方路基主控项目有压实度和弯沉值。 路基质量检验和验收项目：主控项目为压实度和弯沉值(0．01mm)；一般项目有路基允许偏差和路床、路堤边坡等要求。参见教材P17。 2. 与悬浮-密实结构的沥青混合料相比，关于骨架-空隙结构的黏聚力和内摩擦角的说法，正确的是（）。 A．黏聚力大，内摩擦角大B．黏聚力大，内摩擦角小C．黏聚力小，内摩擦角大D．黏聚力小，内摩擦角小【答案】C【解析】骨架-空隙结构黏聚力小，内摩擦角大。参见教材P8。 3.下图所示挡土墙的结构形式为（）。【答案】B A．重力式;B．悬臂式;C．扶壁式;D．柱板式 【解析】钢筋混凝土悬臂式挡土墙采用钢筋混凝土材料，由立壁、墙趾板、墙踵板三部分组成。墙高时，立壁下部弯矩大，配筋多，不经济。参见教材P13。 4. 关于桥梁模板及承重支架的设计与施工的说法，错误的是（）。【答案】D A．模板及支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性;B．支架立柱高于5m时，应在两横撑之间加剪刀撑C．支架通行孔的两边应加护桩，夜间设警示灯;D．施工脚手架应与支架相连，以提高整体稳定性 【解析】支架或拱架不得与施工脚手架、便桥相连。参见教材P45。 5.关于预应力施工的说法，错误的是（）。【答案】B A．预应力筋实际伸长值与理论伸长值之差应控制在±6%以内;B．预应力超张拉的目的是减少孔道磨阻损失的影响C．后张法曲线孔道的波峰部位应留排气孔;D．曲线预应力筋宜在两端张拉 【解析】曲线预应力筋或长度大于等于25m的直线预应力筋，宜在两端张拉；长度小于25m的直线预应力筋，可在一端张拉。预应力超张拉的目的是防止预应力损失，这其中包含了有孔道摩阻的影响、混凝土收缩徐变、预应力锚具等多个因素。参见教材P55、P56。 6.用于城市地下管道全断面修复的方法是（）。【答案】A A．内衬法;B．补丁法;C．密封法;D．灌浆法【解析】给排水管道全断面修复可以采用内衬法、缠绕法、喷涂法。选项B、C、D属于局部修补方法。参见教材P185。 7.关于隧道浅埋暗挖法施工的说法，错误的是（）。【答案】C A．施工时不允许带水作业;B．要求开挖面具有一定的自立性和稳定性 C．常采用预制装配式衬砌;D．与新奥法相比，初期支护允许变形量最小 【解析】浅埋暗挖法施工时不允许带水作业。采用浅埋暗挖法要求开挖面具有一定的自立性和稳定性。浅埋暗挖法与新奥法相比，浅埋暗挖法支护衬砌的结构刚度比较大，初期支护允许变形量比较小，有利于减少对地层的扰动及保护周边环境。喷锚暗挖法常采用复合式衬砌，衬砌结构由初期支护、防水层和二次衬砌所组成。参见教材P91、P96。 8.设有支护的基坑土方开挖过程中，能够反映坑底土体隆起的监测项是（）。【答案】A A．立柱变形;B．冠梁变形;C．地表隆起;D．支撑梁变形 【解析】由于基坑一直处于开挖过程，直接监测坑底土体隆起较为困难，一般通过监测立柱变形来反映基坑底土体隆起情况。参见教材P116。 9.水泥土搅拌法地基加固适用于（）。【答案】C A．障碍物较多的杂填土;B．欠固结的淤泥质土;C．可塑的黏性土;D．密实的砂类土 【解析】水泥土搅拌法适用于加固淤泥、淤泥质土、素填土、黏性土（软塑和可塑）、粉土（稍密、中密）、粉细
2017年一级建造师考试难度大吗?2017年一级建造师公共课变化不是特别大，难度基本会和往年保持一致，因此大家最近要抓紧进入备考状态，学尔森一建老师针对实务科目、三门公共课的考试难度会给大家一个具体的分析。 相信很多同学已经拿到2017年一建新教材了，那么目前对于大家来说，当务之急就是对于2017年一级建造师考试难度大吗有个全面的了解，因此学尔森小编建议大家可以关注学尔森近期直播的系列教材变化对比分析。 工程法规： 工程法规是以与工程建设相关的法律、行政法规和最高人民法院司法解释为主线，针对实际建设工程中的工程案例纠纷进行约束的一门学科。全书共包括8章36节156目约500个知识点，其中涵盖了大量的法律规定及对相关规定的解读，记忆性的内容较多。但是，各个工程活动之间的紧密联系也决定了法规科目需要融会贯通的特点，工程法规的内容看似简单，但由于它在整个建造师考试理论体系中的重要性，必然要求大家对它有更深的了解，因此考试时可能难度要加大。法规的命题较为灵活，难则很难，易则极易，所以，法规科目的复习切不可急躁，万不可轻视这门看似纯文科的工程科目。 项目管理： 《建设工程项目管理》是建造师考试的基础科目，以三控三管一协调为核心思路分别进行叙述。包括7章40节，132目，约600个知识点。此外，项目管理的知识点分布极为散乱，且与专业工程管理与实务的联系非常紧密。虽然项目管理的难度并不大，但根据历年的统计，本科目在公共科目中的通过率往往最低，主要有两大方面原因：一方面项目管理的知识点分布散乱，容易造成记忆混乱; 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/1017133890.html,/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
2020最新一级建造师考试题附答案解析 （考试时间180分钟，满分130分） 一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1. 某建设工程施工合同约定工程开工、竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（）前行使。 A.2013年9月1日 B.2015年4月1日 C.2015年4月20日 D.2015年10月20日 2. 承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（）。 A．质押权 B．抵消权 C．抵押权 D．留置权 3. 甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己的土地使用权让给丙。 A.甲的地役权因办理等级而设立 B.乙转让土地使用权应经甲同意 C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意 D.甲的地役权对丙具有约束力 4. 包工头王某的农民工建筑队无证经营，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下并承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，此经济损失应由()承担赔偿责任。 A．王某 B．某建筑公司 C．某建筑公司和王某连带
里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是( )。 A．请求减少价款至16万元 B．以欺诈为由解除合同 C．以重大误解为由请求撤销合同 D．请求甲承担缔约过失责任 6. 建设单位应当自领取施工许可证之后（）个月内开工。 A1 B2 C3 D6 7. 在《工程建设施工企业质量管理规范》G B/T 50430— 2007中，其中G B/T符号表示此规范为（）。 A.强制性国家标准 B.推荐性国家标准 C.强制性行业标准 D.推荐性行业标准 8. 关于工程总承包单位与工程项目管理的说法，正确的是( ) A．工程总承包单位不应与承担工程管理业务的另一方企业有隶属关系 B．工程项目管理企业可以直接从事该工程项目的勘察、设计或施工 C．工程项目管理企业可以与该工程项目的勘察、设计或施工等企业签订合同 D．工程总承包单位可以在同一工程项目上同时承担工程总承包和工程项目管理业务 9. 某项目施工过程中，监理工程师发现设计图纸保温层厚度不符合工程质量标准，则其正确做法是()。 A:直接修改设计
2011年一级建造师机电工程真题及答案 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．在输配电线路勘测定位时，要确定（）。 A．各处杆塔型号 B．杆塔组立方法 C．立杆方式 D．杆身调整程序 2．影响机械设备安装精度的因素不包括（）。 A．设备测量基准的选择 B．设备制造的质量 C．设备基础的硬度 D．设备安装环境 3．金属储罐罐底的中幅板搭接接头焊接时，控制焊接变形的主要工艺措施之一是（）。A．先焊长焊缝 B．初层焊道采用分段退焊或跳焊法 C．焊工均匀分布，对称施焊 D．沿同一方向进行分段焊接 4．单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选择，一般不应少于（）点。 A．2 B．3 C．4 D．5 5．易受化工大气、海洋大气腐蚀的石油储罐表面进行喷砂前应采用（）。 A．高压洁净水冲洗 B．碱液清除处理 C．有机溶剂清除处理 D．蒸汽冲洗 6．下列设备中，属于机械通用设备的是（）。 A．压缩机 B．桥式起重机 C．锅炉 D．汽轮机 7．玻璃纤维复合风管适用于（）。 A．洁净空调系统 B．酸性环境空调系统
C．有机溶剂空调系统 D．中压以下空调系统 8．机电工程厂房(车间、站)基础施工中，测量的重点是（）。 A．混凝土杯形基础 B．混凝土柱子基础及柱身 C．平台施工 D．钢柱基础 9．预防焊接变形的装配工艺措施是（）。 A．合理选择焊缝尺寸和形状 B．合理选择装配程序 C．合理安排焊缝位置 D．合理的焊接顺序和方向 10．综合考虑各种因素，大型储罐选择（）基础较为妥当。 A．联合 B．垫层 C．沉井 D．框架式 11．建筑电气工程布线系统敷设，暗敷导管在土建模板拆除后的紧后工序是（）。A．导管穿线 B．清理管口及扫管 C．敷设电缆 D．绝缘检查 12．关于高层建筑管道安装的避让原则的说法，正确的是（）。 A．给水管让排水管 B．大管让小管 C．水管让电缆套管 D．钢质管让塑料管 13．关于通风空调风管安装技术要求的说法，正确的是（）。 A．风口、阀门处要设置支、吊架加固补强 B．当管线穿过风管时，要注意穿过部位的密封处理 C．风管与风机连接处，应采用柔性短管连接 D．室外立管的固定拉索可依就近原则固定在避雷引下线上 14．下列场所的消防工程中，应该向公安消防机构申请消防设计审核的是（）。A．建筑面积为15000m2的展览馆 B．建筑面积为13000m2的客运车站
一级建造师考试专业实务10个专业分别是：建筑工程、公路工程、铁路工程、民航机场工程、港口与航道工程、水利水电工程、市政公用工程、通信与广电工程、矿业工程、机电工程10个专业类别。 一级建造师各专业难度排行，从易到难(仅供参考)： 1.建筑工程 2.机电工程 3.公路工程 4.市政工程 5.铁路工程 6.水利水电 7.通讯广电 8.民航机场工程 9.港口与航道工程 10.矿业工程 一级建造师各专业大致通过率： 一级建造师考试的整体难度较大，历年的通过率也很低，考生报考专业时需要慎重选择! 通过一级建造师考试各专业考生的考试通过率，可以反映出该专业考试的难度。通过率越高的专业考试难度相对较低，考生可以根据自己本身的知识水平选择难度不同的专业进行报考。 各专业的通过率有明显的差别，综合近两年的通过率数据来看，建筑工程专 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/1017133890.html,/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
业通过率约为12%，为最高。公路专业4.6%，市政专业约3%。如果你选择建筑工程专业，相对来说就会轻松一些。名师助考，事半功倍，点击试听学尔森网提示：考生选择报考一级建造师专业时，首先是选择自己所需，及针对自己的行业需求或从事的领域进行选择，其次是自己擅长，一级建造师考试是个需要实操经验的考试，没有相关行业的实际经验，考试起来难度会很大，选择自己擅长的专业，通过率将大大提升。 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/1017133890.html,/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
一级建造师考试题库 [填空题]1、 某施工单位承接了5km10kV架空线路的架设和一台变压器的安装工作。根据线路设计，途经一个行政村，跨越一条国道，路经一个110kV变电站。线路设备由建设单位购买，但具体实施由施工单位负责。该线路施工全过程的监控由建设单位指定的监理单位负责。项目部在架空线路电杆组立后，按导线架设的程序组织施工。在施工过程中发生了以下事件：事件1：该线路架设到110kV变电站时，施工单位考虑施工方便，将变电站的一片绿地占为临时施工用地，受到电力管理部门的处罚。事件2：变压器经开箱检查和本体密封检验后就位，紧接着进行箱体检查、附件安装、注油和整体密封试验，在通电过程中发生烧毁事故。事件3：在施工过程中项目经理仅采用定期召开内部协调会，没有充分利用其他方法和形式加强内部沟通，结果造成施工进度拖延。经过公司内外协调方法和形式的改进，最终使该线路工程顺利完工。简述架空线路电杆组立后导线架设程序的主要内容。 参考答案： 架空电力线路安装程序：挖电杆和拉线坑→基础埋设→电杆组合→横担安装→绝缘子安装→立杆→拉线安装→导线架设。架空电力线路电杆组立后进行拉线安装及调整，才可以进行导线架设。导线架设程序：导线展放→导线的连接→紧线→绝缘子上导线固定和跳线连接。电杆上的电气设备安装应牢固可靠，电气连接应接触紧密，不同金属导体连接应有过渡措施，瓷件表面光洁无裂纹、无破损。导线架设程序的主要内容有：导线展放，导线的连接，紧线，绝缘子上导线固定，跳线连接。 [单项选择题]2、 价值工程的活动能否取得成功，关键在于（）。 A.选择对象 B.功能评价 C.功能分析 D.方案创造 参考答案：D [单项选择题]3、
2011全国一级建造师（专业工程管理与实务（建筑工程））真题试卷 一、单选题（共20分） 1、关于现浇钢筋混凝土肋形楼盖连续梁、板内力计算的说法，正确的是(D)．P25(1分) 2、锤击沉桩法施工，不同规格钢筋混凝土预制桩的沉桩顺序是(C)。PI14(1分) 3、下列地面面层中，属于整体面层的是(A)．P41(1分) 4、普通气候环境中的普通混凝土应优先选用(B)水泥．P45(1分) 5、关于细骨料“颗粒级配”和“粗细程度“|生能指标的说法，正确的是(C)．P51(1分) 6、某受压杆件，在支座不同、其他条件相同的情况下，其临界力最小的支座方式是(D)．P3(1分)
7、一般环境中，要提高混凝土结构的设计使用年限，对混凝土强度等级和水胶比的要求是(B)．P6(1分) 8、图示人字梯放置在光滑(忽略摩擦)地面上，顶端人体重量为关于绳子拉力与梯子和地面的夹角口、绳子位置h的关系的说法，正确的是(D)．P8(1分) 9、在非地震区，最有利于抵抗风荷载作用的高层建筑平面形状是(A)．P17(1分) 10、对作用于框架结构体系的风荷栽和地震力，可简化成(B)进行分析．P16(1分) 11、根据《通用硅酸盐水泥》(GB176)，关于六大常用水泥凝结时间的说法，正确的是(B)．P43(1分)
12、由湿胀引起的木材变形情况是(C)．P66(1分) 13、下列塑料壁纸中，属于特种壁纸的是(D)．P78(1分) 14、根据《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002)，混凝土梁钢筋保护层的厚度是指(C)的距离．有2010规范了(1分) 15、对施工控制网为轴线形式的建筑场地，最方便的平面位置放线测量方法是(A)．P94(1分) 16、工程基坑开挖采用井点回灌技术的主要目的是(D)．P104(1分)
2014年一级建造师考试《项目管理知识》真题及答案解析 一、单项选择题（给出的选项中，只有1个最符合题意。每选正确1题，得1分，满分70分） 1.关于关键工作和关键线路的说法正确的是（）。 A.关键线路上的工作全部是关键工作 B.关键工作不能再非关键线路上 C.关键线路上部允许出现虚工作 D.关键线路上的工作总时差均为零 【答案】A 【解析】选项B非关键线路上也有可能有关键工作；选项C关键线路上允许有虚工作；选项D应为“总时差为0的工作为关键工作”。参见教材P152。 2.在FIDIC系列合同中，《EPC交钥匙项目合同条件》的合同计价采用（）。 A.固定单价 B.变动单价 C.固定总价 D.变动总价 【答案】C 【解析】《EPC交钥匙项目合同条件》适用于在交钥匙的基础上进行的工程项目的设计和施工，承包商要负责所有的设计、采购和建造工作，在交钥匙时，要提供一个设置配备完整、可以投产运行的项目。合同计价采用固定总价方式，只有在某些特定风险出现时才调整价格。参见教材P352。 3.某双代号网络图如下图所示，存在的错误是（）。 A.工作代号相同 B.出现无箭头连线 C.出现无箭头节点箭头 D.出现多个起点节点 【答案】A 【解析】工作①-②，用两条箭线表示是错误的，在双代号网络图中每一项工作都必须用一条箭线和两个代号表示。参见教材P129。 4.项目投资的动态控制中，相对于工程合同价，可作为投资计划值的是（）。 A.工程支付款 B.工程结算 C.工程预算 D.项目估算 【答案】C
【解析】进行项目的估算、概算、预算、标底、合同价、投资使用计划和实际投资的动态比较（如概算和预算的比较、概算和标底的比较、概算和合同价的比较、预算和合同价的比较等），并形成各种比较报表。参见教材P370。 5.建设行政主管部门市场诚信信息平台上良好行为记录信息的公布期限一般为（）。 A.1个月 B.6个月 C.1年 D.3年 【答案】D 【解析】良好行为记录信息公布期限一般为3年。参见教材P335。 6.根据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216），发包人的义务是（）。 A.组织竣工验收 B.提交临时占地资料 C.提供设计审查所需的资料 D.办理性项目备案手续 【答案】D 【解析】发包人的主要义务和权利如下：负责办理项目的审批、核准或备案手续。参见教材P300。 7.下列施工作业质量控制点中，属于“待检点”的是（） A.隐蔽工程 B.重要部位 C.特种作业 D.专门工艺 【答案】A 8.根据《建设工程施工质量验收统一标准》（GB30300-2013），分项工程的质量验收由（）主持进行 A.监理工程师 B.总监理工程师 C.项目经理 D.建设单位项目负责人 【答案】A 9.根据物资采购管理程序，物资采购首先应（）。 A.进行采购策划，编制采购计划 B.明确采购产品或服务的基本要求 C.进行市场调查，选择合格的产品供应单位 D.采用招标或协商等方式确定供应单位 【答案】B 【解析】采购管理应遵循下列程序：（1）明确采购产品或服务的基本要求、