2013年二级建造师公路真题及答案 一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．二级公路的路堤与桥梁台背回填的联接部应按设计要求预留（）。 A．台阶B．帷坡C．灌水孔D．沉降缝 2．当地下水埋藏较深或有固定含水层时，宜采用的地下水排除设施是（）。 A．渗沟B．渗井C．检查井D．暗沟 3．路基施工准备工作中，横断面复测主要是测量横断面的（）。 A．地面线B．边桩位置C．边坡坡度D．占地宽度 4．关于石灰稳定基层施工备料的说法，正确的是（）。 A．当生石灰堆放时间较长时，应露天堆放，不得覆盖 B．消石灰应保持一定的湿度，但不可过湿成团 C．生石灰应在加水消解后马上使用，不得隔夜使用 D．消石灰无需过筛即可使用 5．在旧水泥混凝土路面上加铺沥青混凝土结构层时，在两者之间设置（）。 A．透层B．粘层C．封层D．防水层 6．关于水泥混凝土路面胀缝设置的说法，正确的是（）。 A．高温施工时应设置胀缝 B．常温施工时，集料温缩系数小时应设置胀缝 C．邻近构造物或与其他道路相交处应设置胀缝 D．常温施工时，年温差较小时应设置胀缝 7．从桥梁拱顶截面形心到相邻两拱脚截面形心之连线的垂直距离称为（）。 A．净失高B．计算矢高C．桥梁高度D．桥梁建筑高度 8．关于桥梁石砌墩台的说法，错误的是（）。 A．转交形砌体的砌石顺序，应自顶点开始，按丁顺排列接砌镶面石 B．基底为石质时，应将砌石清洗润湿后，先坐浆再砌筑 C．砌石顺序为先外圈定位排列，再砌筑中间里层 D．砌筑时，填腹石的分层高度应与镶面石分层高度不同 9．不属于隧道围岩分级考虑的因素是（）。 A．岩石的坚硬程度B．岩体的完整程度 C．岩石节理的发育程度D．地下水的影响 10．下列复合式隧道监控量测项目中，属于选测项目的是（）。 A．周边位移B．拱顶下沉 C．钢支撑内力及外力D．锚杆或锚索内力及抗拔力 11．根据《公路工程质量检验评定标准》，不属于石方路基实测项目的是（） A．中线偏位B．边坡平顺度C．弯沉值D．平整度 12．针对高处坠落事故，属于致害物的是（）。 A．高处洞口未加设盖板B．脚手架面未铺满脚手板 C．高处作业未佩戴安全带D．掉落的施工人员受自身重力作用伤害 13．关于挖孔桩基础施工安全控制要点的说法，正确的是（） A．孔内赵妈应使用36V 电压的灯具 B．相邻两孔中，一孔进行浇筑混凝土作业时，另一孔的挖孔人员应降低作业强度
二级建造师考试重点总结
1建筑结构 1.梁内力的规定轴力通常以拉力为正、压力为 负；轴力图必须标正负号 隔离体有顺时针转动趋势为正、逆时针为负
力图必须标正负号 2.梁的截面高度愈大，抗弯截面系数就愈大, 梁的正应力就愈小 3.三較拱是静定拱，水平推力与拱高成反比, 愈平缓的拱，支座承受的水平推力愈大，反之愈 4.超静定结构在荷载作用下的内力与各杆EI、EA的相对比值有关，而与各杆El、EA的绝对值无关 5.预应力混凝土屋架适用于跨度为18?36米的房屋 6.弯距图线与剪力图线的关系是下■正、上■负 7.普通钢筋混凝土的自重为24-25kN/m3 8.砖砌体的自重为18-20kN/m3 9.钢材的自重为78.5kN/m3 10.木材的自重为4-9kN/m3 11.粘土砖尺寸为240*115*53；每M3砌体为 512块砖 12. 一般上人屋面的活载标准值2.0kN/m2 不上人0.5 屋顶花园3.0 （不包括池墙）13. 住宅
中挑出阳台的活载标准值2.5kN/m2 （人员密集3.5）, 一般比室内大 14.风压的基本期是50年（离地10M, lOmin 最大风速，平方除1000确定风压Wo） 15.雪压的基本期是50年 16.荷载设计值大于标准值 17.正常使用极限状态，短期效应组合和长期效应组合时，不考虑荷载分项系数 18.承载能力极限应采用荷载效应的基本组合（短期效应组合和长期效应组合）; 19.正常使用极限状态根据不同设计要求分别 采用短期效应组合和长期效应组合进行设计20. 荷载准永久值小于标准值（积灰荷载除外）21.砌体刚性和刚弹性方案房屋的横墙厚度不 宜小于180 22.一般多层住宅设计不考虑撞击力和龙卷风；必须考虑风载和活荷载 23.土压力和自重属静荷载（亦指恒载、永久荷载）；风压和积灰是活荷载 24.可变荷载包括屋面积灰荷载、雪荷载、风荷
二级建造师考试心得文档2篇Document of construction engineer examination experi ence 编订：JinTai College
二级建造师考试心得文档2篇 小泰温馨提示：心得体会是指一种读书、实践后所写的感受性文字。语言类读书心得同数学札记相近；体会是指将学习的东西运用到实践中去，通过实践反思学习内容并记录下来的文字，近似于经验总结。本文档根据心得体会内容要求和针对对象是教师的特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：二级建造师考试心得文档 2、篇章2：一级建造师考试心得文档 篇章1:二级建造师考试心得文档 二级建造师考试各科目合格标准情况初步统计为:《工程法规及相关知识》为45分~60分;《建设工程施工管理》为45分~72分;《专业工程管理与实务》根据科目、省份不同而不同。下面是带来的二级建造师考试心得体会，欢迎查看。 二级建造师考试心得一：
从2年前开始，我就想考二级建造师，但是一直担心专 业不对口，所以迟迟没有报名。后来听说别人也是非专业的，但是审核通过，报名成功了，这让我半信半疑，所以，就在别人的介绍下到了上元教育。反正就是抱着试试看的态度报了名。让我高兴的是，我的审核也通过了。不过当我看到那厚厚的教材后，信心顿时降低了不少。翻一翻书，简直是头大啊，一个字都看不进去。我赶紧问给我报名的黄老师：老师，啥事上课，我要马上上课! 还好我报名报的是优能班，有网校课程，能在上课之后 反复的听，也可以作为预习听，这加快了我的学习进度，比如说《法规和施工管理》，很多的概念要背，我就自己发明了一种“视频记忆法”，老师讲到这个概念的时候，我会用手机把这段课程内容录下来，然后反复的听，反复看，再模仿老师讲课的内容，在家里用录视频的方式自己给自己讲课，这样一来，我对知识的把握和理解就很深，完全的转化为自己的东西。《实务》我有一个小窍门，在听了老师的课之后，可以按照知识逻辑，打乱课本顺序，把重点一个个串联起来，并且让抽象的知识点变得通俗易懂。《法规》课程也是将重点自己组织起来，模拟老师讲课的方式，将知识点深深的印在自己的脑子里。这样做有一个好处，就是“形象记忆”“声音记忆”，在我做
二级建造师考试心得体会。2018年二级建造师考试已经结束，对于即将参加2018年二级建造师考试的学员来说，2018年二建考生的备考经验是非常宝贵的，下面我们来看看过来人怎么说。 小编将二级建造师考试心得体会的解答详细整理如下： 一、了解历年的出题规律 其实二级建造师考试出题还是比较规律的，整理出近几年的考试重点，经常出题的地方，出现过考题的地方。根据历年出题的规律，可以忽略平时工作很少出现的问题，这些基本不会考，即使要考也是一两分的题目，不要也罢，重点部分一定要理解得透，特别是实物的问答题，一天就是十分以上，这类题目出现一定不要丢分。点击进入233网校二建题库挑战历年真题，交卷后还可以听老师分析哟 二、正确的复习方法 1.第一轮复习： 跟大家随大流去听课，课后马上尽快完成复习，做点题调剂调剂，保证老师讲的都消化了，最好是直接做真题。 2.第二轮复习：(非常重点的工作) 一门课听完后，立即开始做历年真题，不要求闭卷，开卷做就很好。但是务必要强迫自己把每一道题考的是哪一页里的哪一句话搞清楚，在这句话边上做记号。这工作做的越早，走的弯路就越短，否则时间全消耗在漫无目的的复习上。大家学习的目的就是为了应付考试，所以首先应围绕着考题来复习，比什么都重要。这是完全自主的学习，有没有老师，老师好不好，已经不重要。做完真题，对题型就熟悉了，再看模拟题，就会发现99%的题目根本不值得去做。因为命
题水平的差距摆在那里。 3.第三轮复习： 考前一个月，精力集中没干扰的话只需要一周多点时间。第三轮复习开始，这时候会对第二步工作感激涕零，因为背书太省事了，重点全标在书上，一目了然：每一章，每年考几分;这几分都出在哪一节，而其他几节从来都不考;重点章节里，有哪句话是每年都考，哪几句话跳着考，命题的趋势是什么。80%的题目一定都是考以前考过的话，只不过出题的角度和方式不同而已。 4.第四轮复习： 最后的这轮复习：就是背书上的重点，同时务必把每一个真题搞通吃透。但您还是不放心，不是说考过的地方只有80%吗?还有20%怎么办。不要担心，因为我们的目的就是通过该门课程，只要达到合格分数线就可以，所以80%的题目可以说够用了。 三、专业科目案例分析注意问题 二建考试，实务案例题是重中之重。如何在这里多拿分，是通过考试的关键。第一步：先快速浏览实务案例的真题，找出考试规律。基本上每年或是隔年就会考的：网络计划和工期索赔、质量事故、安全事故、招投标管理、保修、工程款的支付、成本的计算。 第二步：将第一步中汇总出的考点进行归纳总结，掌握解题思路，以及答题要点。 第三步：将实物课程中的案例真题逐个作答，分析透彻。 当然只是作到上面的要求，还是不够的。从现在开始，在以下几个方面养成习惯，才能在考场上做到发挥自如。
2013年二建机电真题及答案 一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．安装标高基准点一般设置在设备基础（）。 A．最高点B．最低点 C．中心标板上D．边缘附近 2．同时具备耐腐蚀．耐温及耐冲击的塑料水管是（）。 A．聚乙烯管B．聚丙烯管 C．ABS管D．聚氯乙烯管 4．某设备重量85t，施工现场拟采用两台自行式起重机抬吊方案进行就位，其中索吊具重量3t，自制专用抬梁重量5t，风力影响可略。制定吊装方案时，最小计算载荷为（）。A．106．48t B. 108．90t C．112．53t D．122．76t 4．下列钢材中，需进行焊接性试验的是（）。有争议 A．国内小钢厂生产的20#钢材B．国内大型钢厂新开发的钢材 C．国外进口的16Mn钢材D．国外进口未经使用，但提供了焊接性评定资料的钢材5．安装在易受震动场所的雨水管道使用（）。 A．钢管B．铸铁管 C．塑料管D．波纹管 6．室内照明灯具的施工程序中，灯具安装接线的紧后工序是（）。 A．导线并头B．绝缘测试 C．送电前检查D．灯管安装 7．洁净度等级为N3的空调风管的严密性检查方法是（） A．测漏法检测 B．漏风量检测 C．漏光法检测合格后，进行漏风量测试抽检 D．漏光法检测合格后，全数进行漏风量测试 8．空调设备自动监控中的温度传感器是通过变送器将其温度变化信号转换成（）电信号。 A．0～10m A B．0～20m A
C．0～10V A C D．0～10V D C 9．下列设备中，属于气体灭火系统的是（）。 A．贮存容器B．发生装置 C．比例混合器D．过滤器 10．在室温条件下，工作温度较高的干燥机与传动电机联轴器找正时，两端面间隙在允许偏差内应选择（）。 A．较大值B．中间值 C．较小值D．最小值 11．并列明敷电缆的中间接头应（）。 A．位置相同B．用托板托置固定 C．配备保护盒D．安装检测器 12．电站锅炉本体受热面组合安装时，设备清点检查的紧后工序是（）。 A．找正划线B．管子就位 C．对口焊接D．通球试验 14．现场组焊的球形储罐，应制作（）三块产品焊接试板。 A．立焊．角焊．平加仰焊B．角焊．横焊．对焊 C．横焊．平加仰焊．立焊D．对焊．立焊．平加仰焊 14．当取源部件设置在管道的下半部与管道水平中心线成0o～45o夹角范围内时，其测量的参数是（）。 A．气体压力B．气体流量 C．蒸汽压力D．蒸汽流量 15．检验管道系统强度和严密性的试验是（）。 A．压力试验B．真空度试验 C．侧漏性试验D．致密性试验 16．采用预制块做保温层的要求是（）。 A．同层要错缝，异层要压缝，用同等级材料的胶泥勾缝 B．同层要错缝，异层要压缝，用高一等级材料的胶泥勾缝 C．同层要压缝，异层要错缝，用同等级材料的胶泥勾缝 D．同层要压缝，异层要错缝，用高一等级材料的胶泥勾缝 17．硅酸盐耐火浇注施工完后，宜于（）养护。
2017年二级建造师学习资料(汇总资料)。学尔森二级建造师频道会跟广大考生分享二建名师的高频考点讲解资料以及二建前辈自己总结的学习方法，今天与大家分享的是建筑实务工程预付款专题，有需要的小伙伴来看看吧。 2017年二级建造师学习资料(汇总资料)整理如下： 一、预付款的支付 1.工程预付款的额度的确定方法 ①百分比法(题目中给定) 此种情况居多 比如：某工程合同价1000万，工程预付款为合同价的10%。 【补充】包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价(扣除暂列金额)的10%，不宜高于签约合同价(扣除暂列金额)的30%。 ②数学计算法 工程备料款数额=╳材料储备天数 公式中，年度施工天数按365日历天计算，按已知条件来对待。 2.工程预付款的支付时间 发包人没有按时支付预付款的，承包人可催告发包人支付;发包人在付款期满后的7d内仍未支付的，承包人可在付款期满后的第8天起暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和延误的工期，并向承包人支付合理的利润。 二、预付备料款的回扣 页脚内容1
发包人拨付给承包人的工程预付款属于预支的性质。随着工程进度的推进，拨付的工程进度款数额不断增加，工程所需主要材料、构件的储备逐步减少，原已支付的预付款应以抵扣的方式从工程进度款中予以陆续扣回。 预付的工程款必须在合同中约定扣回方式，常用的扣回方式如下： (1)题目给定。在承包人完成金额累计达到合同总价一定比例(双方合同约定)后，采用等比率或等额扣款的方式分期抵扣。比如：自工程款支付至合同价款的60%后，开始从当月的工程款中扣回工程预付款，分两个月均匀扣回。 (2)起扣点计算公式。从未完施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣，从每次中间结算工程价款中，按材料及构件比重抵扣工程预付款，至竣工之前全部扣清。起扣点=承包工程价款总额- 以上就是小编为大家整理的2017年二级建造师学习资料(汇总资料)，想要更多的二建复习资料，欢迎关注学尔森二级建造师频道哦。 2018年二建《工程法规》章节习题：建造师管理制度。学习最好的方法就是在学完考点之后进行相应习题的练习，本章节习题希望能帮大家加深记忆，巩固掌握。 二级建造师复习资料:二级建造师考试考点- 学尔森 提供二级建造师考试辅导资料、复习笔记、讲义等内容。欢迎广大考生访问学尔森二级建造师考试网，获取更多关于二级建造师考试的信息。 页脚内容2
２０１３年二级建造师市政实务真题 一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、某路基压实施工时，产生“弹簧”现象，宜采用的处理措施是（ C ）。 A、增大压实极具功率 B、适量洒水 C、掺生石灰粉翻拌后压实 D、降低压实机碾压速度 2、在常温条件下，水泥稳定土基层的养护时间至少应（ C ）天。 A、5 B、6 C、7 D、8 3、在无地下水的均匀土层中开挖4.5米深基坑，如果坑定无荷载，基坑坑壁坡度不宜大于1：1的土类是（ A ）。 A、砂类土 B、砾类土 C、粉土质砂 D、黏质土 4、水泥混凝土面层板厚度≥200mm时，可不设胀缝的施工季节是（ B ） A、春季 B、夏季 C、秋季 D、冬季 5、关于静力压桩法施工混凝土预制桩的说法，错误的是（ D ）。 A、桩顶不易损坏 B、施工时无冲击力 C、沉桩精度较高 D、沉桩过程不产生挤土效应 6、关于梁板吊放技术要求的说法，错误的是（ B ）。 A、捆绑吊点距梁端悬出的长度不得大于设计规定 B、采用千斤绳吊放混凝土T型梁时，可采用让两个翼板受力的方法 C、钢梁经过验算不超过容许应力时，可采用人字千斤绳起吊 D、各种起重设备在每次组装后，初次使用时，应先进行试吊 7、某项目一次进厂80套锚具，至少应取（ D ）套做外观检查。 A、3 B、5 C、8 D、10 8、关于箱涵顶进施工的做法，错误的是（ C ）。 A、由上向下开挖 B、不超前挖土 C、逆坡挖土 D、严禁扰动基底土壤 9、排水管道开槽埋管工序包括：①沟槽支撑与沟槽开挖、②砌筑检查井及雨水口、③施工排水和管道基础、④稳管、⑤下管、⑥接口施工、⑦沟槽回填、⑧管道安装质量检查与验收，正确的施工工艺顺序是（ D ）。 A、②→①→⑤→④→③→⑥→⑦→⑧ B、①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧ C、②→①→③→④→⑤→⑥→⑧→⑦ D、①→③→⑤→④→⑥→②→⑧→⑦ 10、柔性排水管道在设计管基支承角2α范围内应采用（ D ）回填。 A、粘性土 B、粉质粘土 C、细沙 D、中粗砂
二级建造师继续教育自学小结 二级注册建造师继续教育的目的在于开阔视野，拓展知识面，掌握工程建设有关法律法规、标准规范，增强职业道德和诚信守法意识，熟悉工程建设项目管理的新方法、新技术，总结工作中的经验教训，进一步提高道德、技术和技能，也是为了进一步提高注册建造师的职业素质，进一步提升注册建造师的职业能力，从而提高建设工程项目管理水平，保证工程质量安全，促进建设行业发展。从而创造舒适、健康、环保、安全的生产生活场所，实践以人为本的理念，走低碳、绿色的发展之路，促进社会的可持续发展。 通过这次学习，使我对工程建设项目管理中的新方法、新技术、以及工作中的经验教训总结，又有了一个新的认识。这次学习就我个人而言，有如下的一些学习体会和心得。 因为参加工作的原因，已经不能够让自己有太多的精力、时间放在学习上，只能利用休息日和晚上空闲的时间进行教学外学习，我拟定的学习计划是： 1、按时参加学校组织的面授课，对教材上的重点、难点进行标注，课后巩固复习，对于教员讲到，书本上没有的内容，如一些案例分析、经验的总结和对一些内容的理解应特别注意，做好笔记，课后认真思考； 2、通过熟悉教材的目录，以及对各相关知识点要求掌握的程度，进行相应的了解、熟悉、掌握学习。 3、对涉及本职工作的知识点进行重点学习，已填补工作中的不足之处，特别是其中的项目管理案例分析，更要做到学以致用。 4、对于非面授课程，利用自学时间加强学习，对学习过程中遇到的问题做好笔记，在面授课的课间与老师和其他学员进行交流，解疑释惑、取长补短； 通过对工程法律、法规的相关知识的学习，不但巩固了以前所学的法律、法规方面知识，同时对近几年产生的新规范、条文得到了一个新的认识，在工程管理中
2013年二级建造师建筑真题及答案 一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。 1．悬挑空调板的受力钢筋应布置在板的（）。 A．上部B．中部C．底部D．端部 【参考答案】A 【解析】参见教材P20。考查内容：钢筋混凝土梁的受力特点及配筋要求。 纵向受力钢筋布置在梁的受拉区，承受由于弯矩作用而产生的拉力。悬挑空调板在受到上部荷载时，空调板整体都是上部受拉，所以配筋全部配在梁的上部。 2．关于建筑工程中常用水泥性能与技术要求的说法，正确的是（）。 A．水泥的终凝时间是从水泥加水拌合至水泥浆开始失去可塑性所需的时间 B．六大常用水泥的初凝时间均不得长于45分钟 C．水泥的体积安定性不良是指水泥在凝结硬化过程中产生不均匀的体积变化 D．水泥中的碱含量太低更容易产生碱骨料反应 2．【参考答案】C 【解析】参见教材P27、P30。考查内容：常用水泥的技术要求、混凝土的技术性能。 A错误，水泥的终凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度所需的时间。B错误，国家标准规定，六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min。如果初凝时间太短会导致混凝土还未运到工地就凝结了，影响后期的浇筑。D错误，首先应明确，碱骨料反应是针对混凝土而言的，碱骨料反应是指水泥中的碱性氧化物含量较高时，会与骨料中所含的活性二氧化硅发生化学反应，并在骨料表面生成碱-硅酸凝胶，吸水后会产生较大的体积膨胀，导致混凝土胀裂的现象。 3．一般情况下，钢筋混凝土梁是典型的受（）构件。 A．拉B．压C．弯D．扭 【参考答案】C 【解析】参见教材P19。考查内容：钢筋混凝土梁的受力特点。 在房屋建筑中，受弯构件是指截面上通常有弯矩和剪力作用的构件。梁和板为典型的受弯构件。 4．基坑验槽应由（）组织。 A．勘察单位项目负责人B．设计单位项目负责人 C．施工单位项目负责人D．总监理工程师 【参考答案】D 【解析】参见教材P48。考查内容：基坑验槽程序。 （1）在施工单位自检合格的基础上进行。施工单位确认自检合格后提出验收申请； （2）由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人，共同按设计要求和有关规定进行。 5．关于钢筋加工的说法，正确的是（）。 A．钢筋冷拉调直时，不能同时进行除锈B．HRB400级钢筋采用冷拉调直时，伸长允许最大值4% C．钢筋的切断口可以有马蹄形现象D．HPB300级纵向受力钢筋末端应作180°弯钩 【参考答案】D 【解析】参见教材P61、P280。考查内容：钢筋混凝土结构工程施工技术。 钢筋加工要求有： （1）HPB300光圆钢筋的冷拉率不宜大于4%；其余的冷拉率不宜大于1%。
2020年二级建造师法规重点资料总结
2Z201000 建设工程法律制度 1、初始注册证书与执业印章有效期为3年。延续注册的，注册证书与执业印章有效期 也为3年。 2、施工单位签署质量合格的文件上，必须的注册建造师的签字盖章。 3、注册建造师继续教育证书可作为申请逾期初始注册、延续注册、增项注册和重新注 册的证明。 4、注册建造师违法从事相关活动的，违法行为发生地的县级以上地方人民政府建设主 管部门或者其他有关部门应当依法查处。 5、地方性法规是指省、自治区、直辖市以及省、自治区人民政府所在地的市和经国务 院批准的较大持的市的人民代表大会及其常委会、在其法定权限内制定的法律规范性文件。 6、政治权利和自由包括享有选举权和被选举权和言论、出版、集会、结社、游行和示 威的自由。 7、社会经济权利包括财产权、劳动权、休息权 2Z201040民法 1、
民事法律关系都是由法律关系主体、法律关系客体和法律关系内容三个要素构成。 2、民事法律关系主体是指法律关系中享受权利，承担义务的当事人和参与者，包括自然人、法人和其他组织。 3、民事行为能力分为完全民事行为能力、限制民事行为能力、无民事行为能力三种。 4、法律关系的变更分为主体变更、客体变更和内容变更。 5、法律关系的终止可以分为自然终止、协议终止和违约终止。 6、民事法律行为的成立要件： A 法律行为主体具有相应的民事权利和行政能力； B 行为人意思表示真实； C 行为内容合法； D 行为形式合法。 7、代理的种类包括委托代理，法定代理和指定代理。 8、委托代理是代理人根据被代理人授权而进行的代理。书面委托代理的授权委托书应当载明下列事项： （1）代理人的姓名或者名称； 客体：财、物、行为、非物质财富。 内容
二级建造师自学小结 二级建造师继续教育自学小结陈晓强上海申亿机电设备安装有限公司二级注册建造师继续教育的目的在于开阔视野，拓展知识面，进一步提升注册建造师的执业能力，从而提高建设工程项目的管理能力和水平。对于目前参加建造师继续教育的学员，基本上都有自己的工作，因此学习的时间较为紧张。就我个人而言，有如下的一些学习方法和心得。对于我们这些离开学校多年的学员，因为工作的因素和个人的精力因素，学习方法已经不能等同于在学校里面的系统学习方法。本人在这方面的做法是: 1) ( 按时参加面授课，只有参加完面授课，才会对课本有一个完整的知识框架，才会知道哪些是新增内容、那些内容可能是考点。 (2)、首先熟悉教材的目录，然后快速浏览教材内容，通过做老师发的习题巩固、理解和深化教材上的知识点。 (3)、在网上收集近两年考试试题，分析考试的趋势，发现随着建造师考试的不断发展，逐渐走向注重实际运用和解决总成问题能力的考试上，部分考试题在教材上已经不能直接找到答案。为此，学习应当采取动态跟踪的学习方法，分列出几个大的题目，这样才有助于我们适应不同阶段的考试。(4)、除了应试之外，根据自身工作需要进行重点学习。通过学习教材，熟悉工程建设有关法律法规、标准规范和相关政策。明白建设工程管理的核心任务是工程建设增值，但是增值的首要任务都是确保安全，即建设安全和使用安全。整个建设工程项目全周期分为决策、实施和运营三个阶段，实施阶段的管理是项目管理。了解项目管理的发展，学习集成化管理在建设工程管理中的应用。浏览工程建设相关的法律法规和有关政策的内容，重点学习了建设工程承包的有关规定、建设工程合同和劳动合同的有关规定、建设工程质量和安全生产的有关规定。了解国际常用施工合同文本与我国施工合同文本在合同主体、合同文本的适用条件和范围、合同主体的权利义务、争议的解决等几方面的相同和有别
二级建造师市政实务8大经典案例题汇总
二级建造师《市政实务》8 大经典案例题汇总 二级建造师历年真题、模拟题尽收其中，全部由业界名师精心解析，精细化试题分析，请持续关注学尔森二级建造师频道，完美解析一网打尽。 二级建造师考试时间为6月2-3日统考，考试报名时间于1-3月开始，小编特为大家整理了二级建造师《市政实务》8 大经典案例题汇总，赶紧来学尔森一起看一下吧。更多二级建造师报名条件、二级建造师备考指导等信息请持续关注学尔森二级建造师频道。 【案例题1】 背景资料： A 公司中标的某城市高架跨线桥工程，为15 跨25m 预应力简支梁结构，桥面宽22m，采用1200mm 钻孔灌注桩基础，埋置式承台，Y 形独立式立柱。工程工期210 天。中标价2850 万元。经过成本预测分析，项目目标成本为2600 万元，其中管理成本(间接成本)占10%。根据总体安排，组建了以二级注册建造师(市政公用工程专业)王某为项目负责人的管理班子。施工过程中发生如下事件。 事件一：编制目标成本时发现：相对于市场平均价而言，投标报价清单中灌注桩单价偏高，桥面沥青混凝土面层单价偏低，但都高于A 公司成本价。 事件二：工程开工两个月后，因资金不足，贷款500 万元，共支付利息30 万元。 事件三：某承台开挖基坑时发现文物，按上级有关部门要求停工30 天，导致总工期拖延10 天，未发生直接成本损失。 问题： 1.王某担任本工程项目负责人符合建造师管理有关规定吗?说明理由。 2.试用不平衡报价法解释事件一中A 公司投标报价的做法。 3.本项目利息支出应计入哪类成本?项目目标成本中直接成本是多少? 4.针对事件三，项目部能够提出哪些索赔要求?说明理由。 答案： 1.王某担任本工程项目负责人符合市政公用工程二级注册建造师执业工程规模标准的规定。理由：市政公用工程二级注册建造师能够担任单跨跨度小于 40m，单项工程合同额小于等于3000 万元的桥梁工程的项目负责人。 2.A 公司投标报价时，将能够早日结算收回的项目提高了单价，对于后期项目则降低了单价，同时两者的报价都不低于A 公司的成本价。这样既不提高总价，不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。 3.本项目利息支出应计入间接成本。项目目标成本中直接成本=2600 万元×(1-10%)=2340 万元
2013年二级建造师考试建筑工程实务真题答案名师解析 第一大题：单项选择题 1、A【解析】钢筋混凝土板是建筑房屋中典型的受弯构件，其中，钢筋主要分布在构件的 主要受拉位置。对于梁、板，其钢筋分布在构件的下部;而悬挑梁、班，由于其上部承受弯 矩，所以，钢筋应布置在构件的上部。 2、C【解析】水泥的终凝时间是从水泥加水拌合起至水泥砂浆完全失去可塑性并开始产生 强度所需的时间，A中描述的是水泥的初凝时间。水泥的初凝时间均不得短于45min， B错;碱含量属于选择性指标，水泥中的碱含量高时，如果配置混凝土的骨料具有碱活性，可能产生碱骨料反应，导致混凝土因不均匀膨胀而破坏， D错。C项是水泥体积安定性的定义。所以本题答案为C。 3、C【解析】梁和板为典型的受弯构件。 4、D【解析】基坑验槽由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设 计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人，共同按设计要求和有关规定进行。 5、D【解析】钢筋除锈：一是在冷拉或调直过程中直接除锈，二是可采用机械除锈剂除锈、喷砂除锈和手工除锈等，A错;钢筋调直可采用机械调直和冷拉调直，对于HRB335级，HRB400级和RRB400级钢筋的冷拉伸长率不宜大于1%，B错;钢筋下料切断可采用钢筋切 断机或手动液压切断器进行，钢筋切断口不得有马蹄形或起弯等现象，C 错。所以，答案为D。 6、A【解析】闪光对焊的原理是利用对焊机使两端金属接触，通过低电压的强电流，待金属被加热到一定温度变软后，进行轴向加压顶锻，形成对焊接头。这种焊接方法对可承受轴向力，而连接处受弯能力较差，所以选择A。 7、C【解析】木龙骨吊顶工程的防火、防腐处理是吊顶工程隐蔽工程项目验收的必有环节，所以 A错;吊顶检修口必须设置附加吊杆，B错;安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝，D错。所以，答案为C 8、A【解析】单位工程施工组织设计由项目负责人主持编制，项目经理部全体管理人员参 加，企业主管部门审核，企业技术负责人或其授权的技术人员审批。 9、A【解析】打桩顺序应先深后浅、先大后小，先长后短。由一侧向单一方向进行;由中间向两个方向进行由中间向四周进行。 10、C【解析】对于梁、拱、壳构件底模拆除时，构件跨度≤8m，达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值百分率为75%，所以，对于C30的混凝土，其抗压强度标准值30MPa≤fcu,k<35MPa。所以，最小强度为30×75%=22.5MP，所以，本题选 C。 11、C【解析】水泥砂浆必须在拌成后3h内使用完毕，挡施工期间最高气温超过30℃时，在拌成后2h内使用完毕。建筑工程申请认证！ 12、A【解析】对于单位工程的质量验收，顺序为检验批质量、分项工程质量、分部(子分部)工程质量、单位(子单位)工程质量验收。以上四个顺序是质量验收，即完工后的质量控制。工序质量是在施工生产过程中的质量控制，所以在最前面，答案为A。 13、C【解析】高强度螺栓当天安装的螺栓应在当天终拧完毕，外螺丝扣应为2-3扣，本题选C。 14、D【解析】施工用电回路和设备必须加装两级漏电保护器，总配电箱(配电柜)中应加总漏电保护器，作为初级漏电保护，末级漏电保护器必须装配在开关箱内，选D。 15、B【解析】一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案，填写动火申请表，报企业安全管理部门审查批准后，方可动火。 16、D【解析】现场产生的泥浆、污水未经处理不得直接排入城市排水设施、河流、湖泊、池塘。本题选D。 17、A【解析】建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人进行单位(子单位)工程验收。 18、D【解析】检验批是指按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体。它是建筑工程质量验收最小单元。 19、B【解析】分部分项工程实施前，项目经理部的技术负责人应进行安全技术交底，选B。 20、D【解析】预应力混凝土结构中，严禁使用含氯化物的外加剂。第二大题：多项选择题
二级建造师《市政工程》重点考点总结 一、和强度相关： 1、横向缩缝采用切缝机施工，宜在水泥混凝土强度达到设计强度25%～30%时进行。 2、混凝土浇筑完成后应及时进行养护，不宜小于设计弯拉强度的80%，一般宜为14～21d。 3、在混凝土达到设计弯拉强度40%以后，可允许行人通过。混凝土完全达到设计弯拉强度(100%)后，方可开放交通。 4、面层水泥混凝土的抗弯拉强度不得低于4.5MPa，快速路、主干路和重交通的其他道路的抗弯拉强度不得低于5.0MPa。 5、先张法：放张预应力筋时混凝土强度设计未规定时，不得低于强度设计值的75%。 后张法：预应力筋张拉应符合混凝土强度不得低于强度设计值的75%。 6、预应力筋张拉后，应及时进行孔道压浆;孔道压浆宜采用水泥浆，水泥浆的强度设计无要求时不得低于30MPa。 7、压浆后应及时浇筑封锚混凝土。封锚混凝土的强度等级应符合设计要求，不宜低于结构混凝士强度等级的80%，且不低于30MPa。 无粘结预应力施工：封锚混凝土强度等级不得低于相应结构混凝土强度等级，且不得低于C40。 8、装配式桥梁构件在脱底模、移运、堆放和吊装就位时，混凝土的强度不应低于设计要求的吊装强度，一般不应低于设计强度的75%。 9、涵洞两侧的回填土，应在主结构防水层的保护层完成，且保护层砌筑砂浆强度达到3MPa后方可进行。 10、分节制作沉井设计无要求时，混凝土强度应达到设计强度等级75%后，方可拆除模板或浇筑后一节混凝土。 11、预制混凝土桩起吊时的强度应符合设计要求，设计无要求时，混凝土应达到设计强度的75%以上。 12、钻孔应连续作业。相邻桩之间净距小于5m时，邻桩混凝土强度达5MPa 后，方可进行钻孔施工;或间隔钻孔施工。
2013年二级建造师施工管理真题 1、施工成本控制的步骤是（） A.比较——分析——预测——纠偏——检查 B.预测——检查——比较——分析——纠偏 C.检查——比较——分析——预测——纠偏 D.分析——检查——比较——预测——纠偏 A 原题命中。难度较大的题目，关键是对“预测”位置的判断。预测是在中间的位置，表示预测总费用。最后的检查代表检查纠偏的效果。 2、关于施工总承包模式的说法，正确的是（） A.工程质量的好坏取决于业主的管理水平 B.施工总承包模式适用于建设周期紧迫的项目 C.施工总承包模式下业主对施工总承包单位的依赖较大 D.施工总承包合同一般采用单价合同 C 这类题目必须得分，因为涉及合同管理这块的内容，只要理解了难度不大。 此题考核施工总承包合同的特点。总包模式下，质量好坏取决于总包的管理水平，所以业主对施工总承包单位的依赖较大，所以A是错的，C是对的。 3、下列施工成本计划指标中，属于质量指标的是（） A.设计预算成本计划降低率 B.单位工程成本计划额 C.设计预算成本计划降低额
D.材料计划成本额 A； 排除法即可，排除3个性质相同的数额类的指标，剩余的就是答案。难度比较小。 4、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），生产安全事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员应立即用最快的传递手段，向（）报告。 A.施工单位负责人 B.项目经理 C.安全员 D.项目总监理工程师 A 由总包单位负责人负责上报安全事故，原题预测。 5、施工企业质量管理体系文件由质量手册、程序文件、质量计划和（）等构成。 A.质量方针 B.质量目标 C.质量记录 D.质量评审 C； P142；原题预测，考核质量管理体系文件的构成4个要素。 6、某工程施工项目经理部，根据项目特点制定了项目成本控制、进度控制、质量控制和合同管理等工作流程。这些工作流程组织属于（） A.信息处理工作流程组织 B.物质流程组织 C.管理工作流程组织
二级建造师《建设工程施工管理》2012年考点 主讲：进东 第一章施工管理 一、本章考点如下： 1.建设工程项目管理的涵 2.参与建设的各方项目管理的目标 3.组织论 4.施工组织设计的容和编制方法 5.目标动态控制程序、纠偏措施及应用 6.项目经理的职责权限 7.监理的工作方法 8.风险类型的归属及风险管理的程序。 二、考点解析 1. 建设工程项目管理的涵 （1）项目管理的核心任务：项目的目标控制 （2）建设工程项目管理的涵： 2.参与建设的各方项目管理的目标
过设计与施工过程 的组织集成，促进 设计与施工的紧密 结合，以达到为项 目建设增值的目 的。 图1-1 4．组织论 控制项目目标的主要措施包括组织措施、管理措施、经济措施和技术措施，其中组织措施是最重要的。 组织论 相对静态 项目结构图 是一个组织工 具，反映组成 该项目的所有 工作任务。 组织结构模式 （表达指令关系 用组织结构图表 达：单向箭线) 职能组织结构特点：多个指令源、 传统模式 线性组织结构特点：指令源唯一 线路太长 矩阵组织结构特点：新型模式、 适合大型工程、 两个指令源 组织分工： （用表格表达） 工作任务分工 工作任务分工表： 明确各项工作任 务由哪个工作部 门（或个人）负责， 由哪些工作部门 配合。 编制步骤： 1. 管理任务进行 详细分解 2. 确定工作任务 管理职能分工 附：管理的环节 管理职能任务分工
1.提出问题； 2.筹划 3.决策； 4.执行； 5.检查表：反映项目管理班子部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管理职能分工。 相对动态工作流程组织 （表达逻辑关系, 用流程图表达） 管理工作流程组 织 如：投资控制、进 度控制、合同管 理、付款和设计变 更等流程 信息处理工作流 程组织 如：与生成月度进 度报告有关的数 据处理流程 物质流程组织 如：钢结构深化设 计工作流程，弱电 工程物资采购工 作流程，外立面施 工工作流程等。
2020年二级建造师《施工管理》重点考点总结 1、对工程项目施工质量管理负全责的应是：施工项目经理 2、施工质量控制难度大的客观原因主要是由于建筑产品生产具有单件性和流动性 3、施工质量的过程控制要求高主要是因为建筑产品生产过程工序交接多、隐蔽工程多 4、施工质量终检的局限性主要是因为不能通过拆卸或解体来检查内在质量 5、施工质量控制的基本出发点是控制人的因素 6、在施工质量的因素中，保证工程质量的重要基础是加强控制材料的因素 7、一个工程项目的质量应该体现在： ①工程项目本身的质量 ②与工程项目有关的活动或过程的工作质量 ③质量管理活动体系运行的质量 8、施工质量控制的特点主要表现在： ①控制因素多 ②控制难度大 ③过程控制要求高 ④终检局限大 9、在施工质量的五大影响因素中，方法的因素主要为： ①施工技术方案 ②施工工艺 ③施工技术措施 10、施工质量保证体系运行的PDCA循环原理是：计划、实施、检查、处理 11、施工企业质量管理体系文件主要是由质量管理手册、程序文件、质量计划和质量目标构成
12、项目质量保证体系中，项目质量目标分解的基本依据是：工程承包合同 13、企业质量管理体系获准认证的有效期是3年 14、工程项目质量保证体系的主要内容： ①项目施工质量目标 ②项目施工质量计划 ③思想、组织和工作保证体系 15、在材料、构配件的质量控制中，借助专门的试验设备对材料机械性能进行检查的方法是：理化检验 16、在材料的检验过程中，对进口材料一般应全检 17、合理选择和使用施工机械设备，是保证施工质量的重要环节。机械设备的使用应贯彻“人机固定”的原则，实行定机、定人、定岗位职责的使用管理制度 18、室外单位工程可划分为室外建筑环境工程和室外安装工程 19、施工过程的质量控制，必须以其作为基础和核心的是：工序的质量控制 20、根据施工项目竣工验收的工作程序，在初步验收过程中，施工单位在自检合格的基础上，应填写工程竣工报验单，并将全部资料报送监理单位 21、正式验收一般应该在建设单位接到监理单位的质量评估报告和竣工报验单 22、建设单位应当在工程竣工7个工作日前将验收的时间、地点以及验收组名单书面通知工程质量监督机构 23、在施工准备的质量控制工作中，属于技术准备质量控制工作内容的有： ①做好设计交底和图纸会审 ②进行工程项目划分和编号 ③编制施工作业技术指导书 ④绘制各种施工详图 24、在用实验法进行质量检查中，需要进行现场试验的有： ①桩的静载试验
2013年二级建造师《建筑实务》真题及参考答案 一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1，悬挑空调板的受力钢盘应布置在板的（） A，上部 B，中部 C，底部 D，端部 【参考答案】A 【解析】悬臂板在支座处产生负弯矩，受力钢筋应布置在板的上部。P11 2，关于建筑工程中常用水泥性能与技术要求的说法，正确的是（） A，水泥的终凝时间是从水泥加水拌合至水泥浆开始失去可塑性所需的时间 B，六大常用水泥的初凝时间不得长于45分钟 C，水泥的体积安定性不良是指水泥在凝结硬化过程中产生不均匀的体积变化 D，水泥中的碱含量太低更容易产生碱骨料反应 【参考答案】C 【解析】A属于初凝时间的概念，B正确的说法是不得短于45min，D正确的说法是碱含量高时，可产生碱骨料反应。P26 3，一般情况下，钢筋混凝土梁是典型的受（）构件。 A，拉 B，压 C，弯 D，扭 【参考答案】C 【解析】梁和板为典型的受弯构件。P9 4，基坑验槽应由（）组织。 A，勘察单位项目负责人 B，设计单位项目负责人 C，施工单位项目负责人 D，总监理工程师 【参考答案】D 【解析】基坑验槽由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人，共同按设计要求和有关规定进行。P46 5，关于钢筋加工的说法，正确的是（） A，钢筋冷拉调查时，不得同时进行除锈 B，HRB400级钢筋采用冷拉调直时，伸长率允许最大值为4% C，钢筋的切断口可以有马蹄形现象 D，HPB235级纵向受力钢筋末端应作180度弯钩 【参考答案】D 【解析】钢筋除锈可以在冷拉或调直过程中除锈，所以A错误。HRB400级钢筋采用冷拉调直时，宜大于1%，所以B错误。钢筋的切断口不得有马蹄形或起弯现象。所以C错误。P52
二级建造师《建设工程法规及相关知识》关于时间的汇总 1、最低保修期 （1）地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用期限（2）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期； （3）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。 （4）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年； 2、诉讼时效期限 （1）短期诉讼时效（1年）情形：身体受到伤害要求赔偿的；延付或拒付租金的；出售质量不合格的商品未声明的；寄存财物被丢失或损毁的。 （2）普通诉讼时效期间：2年。 3、知识产权保护期限 （1）专利权的保护期限：发明20年。（起算时间：申请之日） （2）实用新型和外观设计保护期：10年。（起算时间：申请之日） （3）著作权保护期：自然人：生前加上死后50年。法人：发表之日起50年。（4）商标有效期为10年，自核准注册之日起算。 （5）商标应当在期满前6个月内申请续展注册，在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽限期，可以无数次续期。 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/262891587.html,/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
4、应当订立无固定期限劳动合同情形 （1）劳动者已在该用人单位连续工作满十年的； （2）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的。 5、民事诉讼中涉及的时间 （1）民事诉讼的受理：收到起诉书之日起7日内决定是否受理。 （2）裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。 （3）判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉。 （4）管辖权异议：当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出；受诉法院应当在受理异议之日起15日内作出裁定。 （5）举证时限：普通程序的举证时限不少于30日，但经双方当事人同意后可以少于30日；简易程序的举证时限可以少于30日。 （6）一审简易程序：应当在立案之日起3个月内审结。 （7）申请再审的时间：在判决、裁定发生法律效力后6个月内提出。 （8）一审普通程序：应当在立案之日起6个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长6个月；还需要延长的，报请上级法院批准。（9）再申请执行：收到申请执行书之日起超过6个月未执行的，可以向上一级人民法院申请执行。 （10）申请执行的期限为两年。 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/262891587.html,/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版