国家电网施工合同范本
篇一：施工合同示范文本(国家电(有通用条款) GF—1999—0201
建设工程施工合同
（示范文本）
中华人民共和国建设部
制定
国家工商行政管理局
一九九九年十二月
第一部分协议书
发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：。
工程地点：工程内容：。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
工程立项批准文号：资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期：
开工日期：XX年月日竣工日期：XX年月日合同工期总日历天数：天
四、质量标准
工程质量标准：合格
五、合同价款
金额（大写）：元（人民币）
￥: 元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
１、本合同协议书
２、中标通知书
３、投标书及其附件
４、本合同专用条款
５、本合同通用条款
６、标准、规范及有关技术文件
７、图纸
８、工程量清单
９、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：XX 年月日
合同订立地点：秦皇岛市海港区本合同双方约定：双方签字盖章，主管部门审查盖章后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：秦皇岛市海港区东港路193号法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：
建设行政主管工商行政主管
部门审查意见：部门签证意见：经办人：经办人：审查部门：（公章）签证机关：（公章）审查登记第号审查第号年月日年月日
篇二：国家电合同模板
ECP合同编号：采购订单编号：
东营广饶永和***工程钢管杆（桩）,AC110kV,单杆,双回,Q345,杆,
耐张杆采购合同
（招标）
合同编号（买方）：合同编号（卖方）：
工程名称：签订日期：签订地点：
买方：国山东广饶县供电公司卖方：****公司XX-11-25 广饶县
招标计划编号：
合同编号（买方）：
合同协议书
买方：国山东广饶县供电公司卖方：****公司鉴于买方为实施_东营广饶永和**输变电工程_，已接受卖方对该项目货物_
钢管杆（桩）,AC110kV,单杆,双回,Q345,杆,耐张杆等_（简称“合同货物”）的投标，买卖双方就合同货物的采购订立本协议。一、词语含义
本协议中所用词语的含义与通用合同条款和专用合同条款中相应词语的含义相同。
二、合同组成部分
下列文件为合同的组成部分:
1．双方在合同履行过程中依法依通用合同条款和专用合同条款约定达成的协议、纪要等文件；
2．合同协议书； 3．中标通知书；
4．已标价合同货物清单； 5．投标文件； 6．专用
合同条款； 7．通用合同条款； 8．招标技术规范书；
9．合同附件及其他合同文件。
上述文件应互为补充和解释，如有不一致，以所列顺序在前的为准。三、合同标的
卖方应按照合同供应的合同货物名称、规格、单位、数量、合同价款、交货期、交货地点等见附件一：《已标价合同货物清单》。四、合同价格与支付
1．本合同签约价格为人民币（大写）_壹佰捌拾捌万玖仟伍佰伍拾壹圆壹角壹分_(￥1,889,)（含税），分预付款、到货款、投运款和质保金四次支付，支付比例为_3:4:2:1_。
2．本合同货款支付条件见通用合同条款。五、承诺
1．卖方承诺按合同约定向买方提供符合要求的产品和服务。 2．买方承诺按合同约定向卖方支付合同价款。六、生效
本合同在合同协议书经买卖双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖单位章或合同专用章后生效。七、签订日期
合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。八、份数
本合同一式__份，买方执__份，卖方执__份，具有同等法律效力。
招标计划编号：
合同编号（买方）：
签署页
招标计划编号：
合同编号（买方）：
附件一：已标价合同货物清单
已标价合同货物清单
第3页，共3页
篇三：国家电公司电力建设工程分包安全协议范本
国家电公司文件
国家电安监〔XX〕1057号
关于印发《国家电公司电力建设工程分包安全协议范本》的通知
公司各单位：
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实公司党组关于安全生产工作的决策和部署，规范和加强公司所属建设工程和施工单位分包安全管理，指导公司各单位签订合法合规的电力建设工程分包安全协议，落实各方安全责任，有效化解企业安全风险，根据国家相关法律法规和公司有关规定，安监部组织制定《国家电公司电力建设工程分包安全协议范本》，现予印发。请各单位认真组织学习，结合本单位电力建设工程分包安全管理实际使用，不断提升分包工程安全管理规范化、法制化水平。
主题词：经济管理电力安全协议规范通知
使用过程中有关问题和建议请及时反馈国家电公司安监部。
附件：国家电公司电力建设工程分包安全协议范本
二○○八年十一月四日
国家电公司办公厅 XX年11月4日印发
国家电公司
电力建设工程分包安全协议范本
二〇〇八年九月
前言
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，加强和规范公司所属建设工程和施工单位分承包安全管理，明确安全责任，降低安全风险，体现“大安全”和“以人为本”的理念，根据国家相关法律法规和国家电公司有关规定，制定《国家电公司电力建设工程分包安全协议范本》（简称《安全协议范本》）。本《安全协议范本》以工程建设中的施工单位、工程分承包单位为重点；做到横向到边、纵向到底；确保人身安全，保障设备安全；以安全管理、安全措施为主，兼顾安全技术、文明环保；明确责任界面，加强检查考核，兼
顾协议各方利益，体现公平、公正、和谐，具有可操作性。
本《安全协议范本》按照输变电和火电工程两个大类，土建、安装、调试、租赁、大件运输等五个专业，共计20个文本。主要内容包括：工程项目主要信息，安全文明施工目标，执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，承发包各方的安全文明施工权利和义务，安全文明施工措施补助费，安全保证金及其考核标准，补充条款及附则。
本《安全协议范本》由国家电公司安全监察部提出并负责解释。
本《安全协议范本》起草单位：上海市电力公司。
主要起草人：包志勇、梅澄、徐勇、严健勇、任年荣、倪镭、
梅志农、董长富、马明昆、包海龙。
目录
1 总则................................................. ................................................... . (1)
2 术语和定义................................................. ................................................... . (1)
3 引用的法律法规、规程规范及标准制
度................................................. . (2)
4 使用说明................................................. ................................................... .. (4)
5 协议范本................................................. ................................................... .. (4)
输变电工程相关协议范本................................................. (4)
A01－输变电工程－土建工程专业................................................. .. (5)
A02－输变电工程－土建工程劳务................................................. (10)
A03－输变电工程－安装工程专业－消防................................................. (14)
A04－输变电工程－安装工程劳务................................................. (19)
A05－输变电工程－厂商人员现场服务................................................. . (24)
A06－输变电工程－物流大件运输服务................................................. . (27)
A07－输变电工程－调试专业................................................. .. (30)
A08－输变电工程－机械租赁................................................. .. (35)
火电工程相关协议范本................................................. .. (38)
B01－火电工程－土建工程专业................................................. . (39)
B02－火电工程－土建工程劳
务................................................. . (44)
B03－火电工程－安装工程专业－电气................................................. . (48)
B04－火电工程－安装工程专业－热力................................................. . (53)
B05－火电工程－安装工程专业－消防................................................. . (58)
B06－火电工程－安装工程专业－其他................................................. . (63)
B07－火电工程－安装工程劳务－电气................................................. . (68)
B08－火电工程－安装工程劳务－热力................................................. . (72)
B09－火电工程－安装工程劳务－其他.................................................
(77)
B10－火电工程－物流大件运输服务................................................. .. (81)
B11－火电工程－调试专业................................................. (84)
B12－火电工程－机械租赁................................................. (89)
附录一安全保证金扣款标准（通用部分）. ............................................ .. (92)
附录二安全保证金扣款标准（专业部分）............................................... . (96)
1 总则
为加强公司系统电力建设工程中分承包的安全管理，保障人身和设备安全，根据国家相关法律法规和国家电公司有关规定，制定本《安全协议范本》。
本《安全协议范本》明确了工程总承包、施工专业承包和劳务分包之间的各方安全权利和义务，以及“先签订工
程分包合同和安全协议，后开工”的原则。
签订的安全协议作为合同附件，具有同等法律效力，并可独立于主合同存在。
本《安全协议范本》适用于国家电公司系统电力建设工程以及公司各施工企业承揽的输变电、火电等电力建设工程的分承包工程。
2 术语和定义
电力建设工程
本《安全协议范本》所称的电力建设工程是指国家电公司系统投资、控股的新建、改建、扩建电、火电等电力建设工程和公司系统所属施工企业在公司系统外承包电力建设工程项目的施工工程。
施工总承包
具备施工总承包资质的企业承接其资质范围内的施工建设项目。施工总承包企业可以对所承接的各专业工程全部自行施工，也可以依法将专业工程或劳务作业分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业。
专业分包
具备专业承包资质的企业，在其资质范围内，承接施工总承包企业分包的专业工程或建设单位按规定发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业。
劳务分包
施工总承包企业或专业承包企业依法将劳务作业项目分包给具有相应资质的劳务分包企业完成的工作或任务。劳务作业承包企业必须自行完成所承包的工作或任务。
输变电调试
本《安全协议范本》所称的输变电调试是指设备单体调试、分系统调试、启动和系统调试，可包括电气试验。
火电调试
本《安全协议范本》所称的火电调试是指分系统调试和机组整套启动，并包括化学清洗、冲（吹）管等工作。
大件运输
是指电力建设工程涉及的超重、超限设备的运输。
机械租赁
是指施工单位向专门从事建筑施工机械租赁业务的企业以及自有施工机械并开展租赁业务的施工企业租用特种施工机械用于工程施工的工作或任务。
安全资质审查
是指发包单位对承包单位的营业执照和施工资质证书原件；法人代表授权委托书；安全生产许可证；施工简历和近三年安全施工记录；安全施工的技术素质（包括负责人、工程技术人员和工人）及特种作业人员取证情况；安全施工管理机构及其人员配备；保证安全施工的机械（含起重机械
安全准用证）、工器具及安全防护设施、用具的配备；安全文明施工管理制度等是否满足有关法规规定和施工安全要求的审查过程。
安全文明施工措施补助费
是指根据电力行业安全文明施工与健康环境保护规范，在施工现场所采取的安全文明保障措施所支出的补助费用。具体计提标准按照国家发改委颁布的《电工程建设预算编制与计算标准》和《火力发电工程建设预算编制与计算标准》。
安全施工保证金
是指施工承包商对分承包商实行安全工作与经济挂钩的管理，为对分承包商进行经济考核所预留承包合同价款的5%或约定的金额。
意外伤害保险
是指按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位为施工现场从事危险作业的人员办理的意外伤害保险。
危险性较大的施工项目
是指依据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条所指应当在施工前单独编制安全专项施工方案的七项分部分项工程，以及国家电公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》附录B中规定的七项危险作业。
3 引用的法律法规、规程规范及标准制度
《安全协议范本》引用的主要法律法规、规程规范及标
准制度，包括但不限于：《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》
《中华人民共和国劳动法》
《中华人民共和国道路交通安全法》
《中华人民共和国职业病防治法》
《中华人民共和国电力法》
国务院《危险化学品安全管理条例》（第344号令）
国务院《特种设备安全监察条例》（第373号令）
国务院《建设工程安全生产管理条例》（第393号令）
国务院《安全生产许可证条例》（第397号令）
国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）
国家经贸委《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》（第13号令）
国家经贸委《110kV及以上送变电基本建设工程启动及竣工验收规程》（DL/T782-XX）国家经贸委《电力建设安全工作规程――第1部分：火力发电厂部分》（）国家发改委《电力建设安全工作规程――第2部分：架空线路部分》（）国家发改委《电力建设安全工作规程――第3部分：变电所部分》（）（XX年确认）
国家发改委《电力大件运输规范》（DL/T1071-XX）
国家发改委《电工程建设预算编制与计算标准》（发改
办能源[XX]1808号）国家发改委《火力发电工程建设预算编制与计算标准》（发改办能源[XX]1808号）电力工业部《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》（电建[1996]159号）
国家电监会《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》（第6号令）建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》
建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》
建设部《建设工程施工现场管理规定》
建设部《建筑业企业资质管理规定》（第159号令）
建设部《建筑施工机械租赁行业管理办法》
公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》
国家电力公司《电力安全工器具预防性试验规程（试行）》（国电发[XX]777号）国家电公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》
国家电公司《电力安全工作规程――变电站和发电厂电气部分》
国家电公司《电力安全工作规程――电力线路部分》
国家电公司《电力安全工作规程――火电厂动力部分》国家电公司《电力建设工程分包、劳务分包及临时用工
管理规定（试行）》
《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-91）
《劳动防护用品选用规则》（GB11651）
《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》
（GB3787-93）
《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-XX）
《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）
《电力设备典型消防规程》（DL5027-93）
4 使用说明
本《安全协议范本》不作为安全管理中的强制性规定文件，而是以指导性、示范性文件形式，提供给公司有关单位在实际工作中应用。《安全协议范本》既可作为参考文件，用来制定、完善各单位内部相关规章制度，也可以直接引用，签订相应专业的分包安全协议，还可以作为安全培训学习资料。
施工总承包单位或专业施工单位可根据分包类别和专业，在签订分包安全协议时对应选择采用相应类别和专业的安全协议范本。
承包工程项目中的内容应与合同相关内容一致。其中承包形式填写“专业分包”或“劳务分包”。
电力工程施工合同范本(通用版)2篇Model contract for power engineering construction (general version) 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
电力工程施工合同范本(通用版)2篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：电力工程施工合同范文 2、篇章2：电力工程施工合同模板标准版 篇章1:电力工程施工合同范文 工程名称：xx工程 发包单位：xx 承包单位：xx 甲方：xx 乙方：xx 工程项目名称：xx 工程项目地点：xx
计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的 实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议： 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海 南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进 行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《xxx有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
内部编号：AN-QP-HT258 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 电力线路施工合同通用范本
电力线路施工合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守： 一、工程地点 场队。 二、工程性质 包工包料。 三、工程造价 四、施工期限 自本合同签订之日起，至年月日前全部
完工。 五、付款方式 工程开工前甲方向乙方支付现金元整，工程完工经验收合格后，于年月日一次性付清余款(税票由乙方提供)。 六、工程内容： 架设10KV线路700米，导线采用LJG-50型。 七、双方的权利和义务 1.甲方有权派监理人员对工程质量进行监理，乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理，对不符合质量的施工路段及时进行返工。 2.甲方做好各项协调工作，保证乙方能顺利的施工。 3.乙方施工所用的材料厂必须符合电力规
合同编号: 保温系统施工合同书范本 甲方: 乙方: 时间:
保温系统施工合同书范本 承建单位(甲方)： 承包单位(乙方)： 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑装饰装修合同示范文本》的规范，结合工程具体情况，双方本着平等诚信、互惠互利的原则达成如下协议： 第一条工程概况 1、工程名称： 2、建筑面积： 2、工程地点： 3、结构类型： 第二条施工方式及范围 4、施工方式： 5、施工范围： 第三条合同工期 6、合同工期：自年月日起进厂做施工准备工作，从年月日开工至年月日止竣工，共计天。工程竣工按主体施工单位的施工计划进行，但不得影响主体施工单位的工程进度。设计变更引起的工期按规定进行调整。具体每栋楼的开工日期按工程部出具开工令为准。第四条质量标准
8、工程质量：按照主体施工单位工程质量验收标准等级标准。 9、结算方式：按保温面积㎡估算，最终以实际保温面积展开结算。 10、合同施工价款：本外墙保温以单价元(不含税金)计算。外墙真实漆以单价元(不含税金)计算。 11、本工程包工包料。双方如对工程量存在争议，以审计为准。(按后期实测实量的面积计算)。 第五条甲方工作 1、开工前五天，向乙方提供经甲方确认的施工图纸及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。主体交接，需修整另行计算，为乙方无偿提供临时设施、施工中所需的水、电及材料堆放简易场地。施工用脚手架由方承担。 2、指派为甲方驻工地代表，负责监督合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、签证手续(变更必须经公司盖章生效)和其他事宜。 第六条乙方工作 1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。 2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按照要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。 3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，确保施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题与周围单位(住户)的关系。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 简易电力施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方： 乙方： 根据〈〈中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、白愿、公平和诚实守信的基础上，经友好协商一致，就安装变压器一事，订立该合同。 一、工程内容： 二、工程名称：_______________________________________ 」 三、承包方式：。 四、工程总造价：人民币元（大写元正）, 五、付款方式：。 六、开工日期：。 七、竣工日期：。 八、要求：工程所采用的材料必须是国家标准的合格产品，同时要有产品质量合格证、准用证、生产许可证等所有入网手续；所有材料必须是全新产品，绝对不得使用翻新或假冒伪劣材料；安装人员要具有通过电力部门认可的上岗资质证书，乙方负责施工全过程的安全工作，由于施工管理不善所造成的白身及第三者的安全及经济责任均有乙方承担全部责任，否则按违约条款进行处罚。 九、乙方承担工程的管理及所有费用。 十、免责条款：因不可抗力原因（国家规定的）致使本合同不能
继续履行或造成的损失，甲乙双方互不承担责任。 十一、争议的解决：本合同的履行过程中发生纠纷，应通过协商解决，协商解决不成的，可以向地区人民法院起诉。 十二、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可订立补充条款, 补充条款和附件均为本合同组成部分，与合同具有同等法律效力。 十三、本合同及附件一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。 甲方：（签字盖章）乙方：（签字盖章） 甲方代表：（签字）甲方代表：（签字） 日期：年—月—日日期：年—月—日
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 电力工程施工合同书(合同范 本) The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other
电力工程施工合同书(合同范本) 甲方：玉树xxxx水务局 乙方：青海省xxxxxx限责任公司 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，玉树州水务局将玉树县结古镇禅古新村0.4kV～10kV线路工程承包给青海省水利水电工程局有限责任公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条工程概况：0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装 一、工程名称：玉树县禅古新社区水利配套基础设施（供电）工程 二、工程内容： 0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装工程 三、工程地点：玉树县结古镇禅古新村
四、设计单位：青海省水利水电勘探设计院 五、工期： 2020年月日至2020年月日 五、质量标准：按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准 六、合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定 （￥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。 第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律 一、合同语言：汉语 二、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。 三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。 第三条甲乙方驻工地代表 一、甲方项目负责人： 二、乙方项目负责人： 三、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。 四、监理工程师代表：
文件编号：TP-AR-L9466 Written Materials Signed By Both Parties Or Several Parties In Order To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, So As To Maximize Their Interests （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 电力低压线路施工合同 正式样本
电力低压线路施工合同正式样本 使用注意：该协议资料可用在工作或生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益经各方共同协商达成一致意见后，签订的书面材料，以便实现利益最大化。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 (以下简称甲方) (以下简称乙方) 根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商，签定本合同，以资信守。 一、工程概况及承包方式： 工程名称：工程地点：承包方式：包工包料(线材由甲方指定采购，由甲方负责与供货方结算) 二、承包范围： 定制专用配线柜一个(2米*1.5米*0.5米)，计
8500.00元。指定乙方采购PVC绝缘管(直径100毫米)以及配件，计600.00元; 指定乙方采购接线端子,绝缘带，计3000.00元; 维修低压电容补偿屏2块并并指定乙方负责购买相关配件，计6000.00元; 乙方拆除老配电间低压出线;安装新配电间各路低压出线并保证车间正常运转，安装及拆除工资计10000.00元。 三、工程期限及质量 工程期限：合同签订，预付款到账后即开工，有效工作日45天; 工程质量：工程质量合格，以保证各车间用电正常，无功补偿正常工作。 四、甲方责任及权利： 协助乙方现场施工，协调好周边环境，严格控制影响工程进度的不良现象。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-021384 建筑保温施工合同
建筑保温施工合同 甲方(发包方)： 乙方(承包方)：甘肃XX园保温材料工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其有关其它法律、法规的规定，结合保温节能工程施工的特点，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在协商一致的基础上，为明确双方的权利、义务，达成如下协议。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包方式：本工程采用包报建、包税金、包施工、包工包料、包安全、包文明施工及验收通过。乙方按甲方确认的施工图及材料明细表，保质保量地承包本工程。 第二条工程范围及采用的产品品种、技术规格 甲方提供施工图纸范围内及甲方现场指定的外墙外保温工程。外墙保温板为，规格为，涂料为乳胶漆，乳胶漆颜色以业主方确认的色卡颜色为准，腻子采用外墙柔性腻子(所有设备自带、如吊篮等)，商铺为A级防火材料(水泥发泡板)、防
火隔离带为A级防火材料(水泥发泡板)，质量等级：合格。 第三条工期 1、本工程自年月日开始，于年月日止，有效工期天，以甲方或监理工程开工通知日期为准;工程开工3天前乙方应根据双方约定的工期等提出确实可行的总工期控制计划报总甲方审批,并按计划严格实施。 2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延： (1)因甲方未按时交出场地、提供现场施工用水、用电接驳点，甲方变更设计而影响到工程项目进度的; (2)不可抗力因素。 第四条施工工艺、材料清单 1、外保温施工工艺 基面检查或处理→工具准备→阴阳角、门窗旁挂线→基层墙体湿润→用2～3㎝厚水泥砂浆找平→配制聚合物粘结砂浆，挑选挤塑聚苯板→粘贴挤塑聚苯板→挤塑聚苯板塞缝，打磨、找平墙面→锚栓固定安装→配制聚合物抺面砂浆→挤塑板面抺聚合物砂浆，门窗洞口处理→粘贴玻纤网，面层抺聚合物砂浆→外饰面，外墙瓷砖处挂钢丝网片，面层抺聚合物砂浆。 2、外墙涂料施工工艺 基层处理→腻子满刮找平两遍→打磨→外墙抗碱底漆一遍→外墙乳胶漆面涂刷两遍→检查验收。 第五条质量要求 1、本工程的外墙保温工程必须符合国家现行相关规范、行业标准及设计图
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 电力工程合同
编号：FS-DY-20730 电力工程合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议： 一、工程内容及承包方式 1、工程内容： 2、工程安装费万元（具体明细见附表）： 具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量 3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期：从年月日至年月日。 二、工程价款的支付方式 5、工程价款的支付方式： 5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预
付合同工程安装费的20% 5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。 5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。 5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。 三、工程管理 6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。 7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
电力工程施工合同书工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程建设单位：湖南尚美尔投资有限公司 施工单位：湖南亨通电力有限公司 年月日
10KV配电工程施工合同 甲方(发包方)：湖南尚美尔投资有限公司 乙方(承包方)：湖南亨通电力有限公司 受甲方委托，乙方承担湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程的施工，根据《中华人民共和国合同法》和长沙电业局有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本协议，作为办理施工、验收、工程款结算的依据。 一、工程概况： 1、工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程。 2、工程地点：长沙市杉木冲东路旁。 3、工程内容: 以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。 二、工程的承包及付款方式 1、经双方商定，该工程采取大包干的方式。包办本次工程验收、送电，所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。 2、工程造价：经双方协商，工程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整(￥1380000元)（不含税），该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定，如有增补项目，由乙方向甲方另行结算。
3、本协议签订之日起1天内，甲方一次性预付工程款1000000元，工程接近尾声支付进度款300000元，余款在工程验收合格，送电后7日内付清。 三、工期 1、开工时间：乙方收到甲方预付款，工程具备施工条件，在取得长沙电业局城南供电局的开工许可通知后，乙方正式进场施工，开始计算工期。工程竣工时间为2011年11月30日(天气情况除外)安装调试完毕，验收并具备受电条件。 2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时，以及其他不可预见因素的影响等原因，则工期相应顺延。 四、工程质量及安全 1、严格按设计图纸与说明施工，并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。 2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定，对工程项目进行有效的安全管理，明确安全责任，做好安全措施。 五、双方责任 甲方责任： 1、按本协议的要求支付此项工程款。 2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地，为乙方施工创造良好的施工环境。 3、委派施工代表，监督乙方的施工质量，协同解决施工中有关问
电力线路施工合同范本 甲方：廊沧高速公路廊坊建设管理处 地址：廊坊市新华路80 号 联系人：某某 联系电话： 乙方：华北电网有限公司廊坊供电公司 地址：廊坊市新华路105 号 联系人：某某 联系电话：（自愿退股协议书） 丙方：廊坊明源电力工程有限公司 地址：廊坊经济技术开发区金源道 联系人：某某 联系电话： 传真： 开户银行：工商银行廊坊曙光道支行 帐号： 廊沧高速公路建设项目是河北省政府重点建设项目之一。根据廊沧高速公路建设需要，对廊沧高速公路工程建设占地范围内的电力线路设施实行迁改。依据《合同法》、《电力法》、《电力设施保护条例》的相关规定，甲、乙、丙三方协商达成如下协议。 一、乙方同意对甲方负责建设的廊沧高速公路廊坊段内交跨的乙方所辖
的高压输电线路实行迁改。
二、甲方承担所涉及线路的迁改费用。 三、丙方受甲方委托，负责该线路迁改工程施工。 四、甲方的权利和义务 施工前向乙方提供廊沧高速公路路由占地界和相关数据资料； 负责线路迁改所涉及到的新建塔基征地手续办理及费用支付、新 建线路施工通道赔偿、拆除原有线路的青苗补偿等工作，确保群众的 合法权益得到维护，确保社会稳定并协调对高速公路建设期间迁改线 路的杆塔基础养护工作提供方便； 4 、在廊沧高速公路施工时，不得出现危害电力设施安全的行为。 五、乙方的权利和义务 1 、积极配合甲方的工作，按照甲方的施工进度要求提前做好线路的 停电工作； 2 、按照电力行业相关技术标准的要求，对迁改线路实行验收；对不 符合技术要求的迁改线路提出整改要求； 3 、督促监督丙方按时保质完成线路迁改工作，负责对迁改工程进度、 施工质量等实行监督和验收。 六、丙方的权利和义务 1 、按照本协议约定，受甲方委托，负责线路迁改施工； 2 、丙方应根据甲方提供的廊沧高速公路的施工计划合理安排施工， 按照本协议约定的工期完成施工； 3 、应确保按照线路迁改工程的设计图纸完成施工，符合国家及电力 行业相关标准的要求，满足廊沧高速公路施工和运行要求； 1、 按照合同约定即时支付迁改线路所需工程费用； 2、 3、
保温系统施工的合同完整 版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
保温系统施工的合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 承建单位(甲方)： 承包单位(乙方)： 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑装饰装修合同示范文本》的规范，结合工程具体情况，双方本着平等诚信、互惠互利的原则达成如下协议：第一条工程概况 1、工程名称： 2、建筑面积： 2、工程地点： 3、结构类型：
电力建设工程施工合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-610281电力建设工程施工合同 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 第一章一般条款 甲方：_________ 乙方：_________ 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一、工程名称 1．工程地点：_________。 2．工程内容：_________。 3．工程性质：_________。 4．承包范围：_________。 二、批准单位 1．批准文号：_________。
2．业主或主管单位：_________。 三、开工日期 1．竣工日期：_________。 2．总日历工期：_________。 四、质量等级：_________。 五、承包方式：_________。 六、合同价款：_________。 第二条合同文件及解释顺序 一、合同文件的组成和解释顺序 1．本协议条款； 2．本合同条件； 3．洽商：变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。 4．_________。 二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。 第三条合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律 一、合同文件使用汉语普通话书写，以汉字普通话解释、
电力施工合同协议书 甲方：徐州中捷电力公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》甲方徐州中捷电力公司将XXXXXX 承包给XXXXXX 施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一工程名称： 二工程量：安装4台环网柜、2台箱变、敷设3500米高低压电力电缆，相应导线、电缆、电杆拆旧。 三工程地点：扬州市区 四合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定69000元人民币，工程竣工后以工程竣工实际工程量决算为准，需要增加的工程量项目部分以供电公司要求为准，具体按实际竣工工程量结算。 五结算依据，10KV高压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价：18元/米，低压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价15元/米。箱变、环网柜1000元/台，拆除10KV高压导线10000元/3相公里。拆除电杆为300元/根（包含清理出市区，到指定回收地点）。注（不包含费用：箱变吊运费用，由甲方项目经理与乙方工程负责人共同确定）。 六适应标准、规范：国家电力工程质量验评标准，江苏省配电网工程验收规范。 七工程甲方项目经理：负责工程全过程跟踪动态管理。 八工程乙方负责人：施工全过程。 第二条甲方工作 一施工场地具备开工条件，甲方负责在开工前办理好现场交底、安全交底等相关手续。 二甲方对质量不合格处工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 三负责根据乙方提供的需要的工程材料及时上报供电公司，并负责对材料供货情况进行跟踪，确保乙方的材料供应。 第三条乙方工作 一根据实际情况，会同甲方项目经理，确定现场施工方案，实际所需材料、电缆长度及电缆走向，确保电缆与现场一致，及时将施工材料会同甲方项目经理，上报供电公司。 二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，申报供电公司后方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，并上报供电公司，并配合甲方做好工程竣工验收工作。 四送电前必须对电缆及变压器做耐压试验，接地网做接地电阻测试，确保送电一次性成功，另外对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。 五用户政策处理协调方面，3000元以下政策协调费用需联系甲方项目经理，共同协商，拿出解决措施，并保留手续，交由甲方项目经理上报供电公司。3000元及以上政策协调费用由甲方项目经理逐级汇报，并上报供电公司协商解决。 六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。
编号：_____________ 电力工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方: 乙方： 第一部分协议书 甲方（全称）：
乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规，遵 循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包方式：包工包料 二、合同工期 1、工期：自签订合同之日起天 三、质量标准：以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求竣工验收单位工程质量合格率为100%,优良率：安装工程为：________ % 土建工程为75%。 四、合同价款和支付方式： 1、合同价款：暂定元整（Y: _________ ）（人民币 _________ ）。 2、付款方式：合同签订后3个工作日内，甲方向乙方支付30%合同款，款项合计Y_ ____________ 元，工程竣工合格后甲方向乙方支付合同款；经北海市财政评审中心评审工程结算后支付剩余工 程款。 五、其他约定： 1、合同价格调整：合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的，若主要设备材料价格上涨超过5%的则按照新价格执行。 2、甲方不能按合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任，甲方每延误一天付款，须按本合同 价款的0.2%向乙方支付违约金。工程竣工验收合格后甲方未按照合同约定付清工程款，乙方向
协议编号：LX-FS-A55090 电力线路施工合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
电力线路施工合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守： 一、工程地点 场队。 二、工程性质 包工包料。 三、工程造价 四、施工期限 自本合同签订之日起，至年月日前全部完
工。 五、付款方式 工程开工前甲方向乙方支付现金元整，工程完工经验收合格后，于年月日一次性付清余款(税票由乙方提供)。 六、工程内容： 架设10KV线路700米，导线采用LJG-50型。 七、双方的权利和义务 1.甲方有权派监理人员对工程质量进行监理，乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理，对不符合质量的施工路段及时进行返工。 2.甲方做好各项协调工作，保证乙方能顺利的施工。 3.乙方施工所用的材料厂必须符合电力规范要求。
建筑外墙保温工程合同 合同编号： 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规规定，甲乙双方在平等互利、友好合作的基础上就乙方承包（包含材料、施工）甲方/建筑外墙保温系统工程经协商一致达成以下合同内容以资甲乙双方共同遵守。 一、工程名称及地址： 1.1工程名称： 1.2工程地址： 二、工程承包范围及合同价款： 2.1工程量约因该项为增加项甲方待定量最终按实际计算㎡，实际工程量及施工范围以甲方书面指定以及甲方、乙方、监理方最终核定的合格工程量为准。 2.2承包范围及内容：外墙挤塑板保温（厚度为30mm）,屋面挤塑板保温（厚度为40mm） 2.3本工程单价为包干价本工程单价为包干价：外墙外保温：53元/m2,屋面为35元/m2，该单价已包括乙方完成合同全部义务含工程所发生的所有材料费，人工费，劳务管理费，机具费，低值易耗器材费，小型机械费，工人社会保险和必要的商业保险费，二次转运用工费，为满足工程施工需要而发生的建筑工程以外的零星工程人工费，技术资料整理费、税金等，安全文明施工和不可预见费（如工程停水、停电、待料、设计变更等因素）。 三、质量标准及技术要求：满足国家关于建筑外墙外保温工程施工、材料制造的相关标准及行业规范；同时满足四川省关于成都地区建筑外墙外保温施
工相关标准及规范。包括但不限于以下标准及规范： 3.1执行国家建筑标准设计图集《节能系列图集》合订本（一）中《墙体节能建筑构造》（06J123）及《住宅建筑构造》（03J930-1）。 3.2外墙外保温构造说明执行《墙体节能建筑构造》（06J123）第3页—27页及《住宅建筑构造》（03J930-1）第178页。 3.3执行《外墙外保温工程技术规程》及相关技术规范及验收标准。 3.4执行四川省建筑节能中有关外墙外保温的标准图集，每层按梁标高水平位置加角钢；具体做法及规格需符合图集要求。 3.5保证按以上标准和规范满足本工程建筑墙体节能技术要求；同时保证满足外墙外表面粘贴石材的相关技术要求。 四、合同施工工期： 4.1乙方负责供货及保温系统的施工，乙方在接到甲方书面进场通知后2天内组织人员及材料进场并将施工方案以及相关资料交甲方和工程监理方审查备案。甲方和工程监理方对施工方案审查批准后，乙方开始施工。 4.2施工工期日历天数60天，即从乙方进场之日开始计算。（除遇不可抗力原因外，工期不得延迟。） 五、付款方式： 1、所有屋面保温工作完成后支付该部分的70%。 2、所有外墙保温完成至50%后支付完成量价款的70%。 3、竣工验收合格后支付至合同总价的95%。工程质量保证金为经甲方审核确定的最终工程量合同造价金额的5% ，保修期为24个月，保修期时间约定以单项验收合格开始计算。 六、工程量的确认： 6.1监理单位工程师为；甲方现场负责人为；乙方现场负责人为；上述人员的变化须提前3日书面通知对方。 6.2工程量确认由以上人员共同核定并签字后认可报建设单位审查。 七、质量验收：
电力施工简易合同范本 发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：； 2、工程地点：； 3、工程范围：；（详见施工图纸内容）； 4、承包方式：＿ . 5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容） 二、合同工期及工期延误 1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）； 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日； 3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件； b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；
c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行； d设计变更或工程量增加； e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时； f不可抗力； g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。 4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写￥ . 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款； 2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款； 3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程
电力工程施工委托合同书 发包方：山东潍坊科技学院（以下简称甲方） 承包方：山东华浩电力工程有限公司（以下简称乙方） 甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下： 第一条工程概况 工程名称：教授新村箱变工程 工程地点：科技学院教授新村 工程内容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接；1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。 承包形式：总承包，包工包料，交钥匙工程 （不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等） 第二条工程总价 合同总价为（RMB）：100万元整含税（大写壹佰万元整），以最终决算价格结算。 第三条付款方式 1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方 工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,（大写肆拾万元整）； 2、设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币）50,0000 元整(大写伍拾万元整) 3、工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写壹拾万元整) 4、双方盖章后合同开始生效。
第四条合同范围 1、合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件） 2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时 不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原 价或市场价办理加减账； 3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。 第五条甲方职责 1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。 2、保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付； 3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电； 4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助; 5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。 第六条乙方职责 1、向供电局申请用电手续至业主送电完成； 2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电； 3、协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续； 4、自柜体到厂日起履行保固条款； 5、开具本合同价上的工程发票。 第七条技术规范 按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。 第八条工程日期 1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订 后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由 甲方承担。 2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲 方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切 损失均与乙方无关； 第九条解约
文件编号：GD/FS-8386 （协议范本系列） 电力低压线路施工合同详 细版 It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编辑：_________________ 单位：_________________ 日期：_________________
电力低压线路施工合同详细版 提示语：本协议文件适合使用于明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。 甲方： 乙方： 本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临时给水安装工程》(以下简称原合同)的补充合同。现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米，由于现场3台桩机施工，原120mm2临时电线路(配电箱)负荷不够，需更换240mm 临时电线路及配电柜(1800*800*500mm)，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。对临时水结算方式以补充说明： 一、临时电工程增补费用：
更换BLVV-240mm2电缆125m/条*4条 =500m.增补费用30元/m。计15000元。更换配电柜(1800*800*500mm)1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62元(大写：贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分)。 二、本协议签订后工期按主合同执行。 三、其它：按订立的主合同执行。 备注：除另有约定外，其余条款均按照原合同条款执行。本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地 法院诉讼解决。 甲方：乙方：
电力工程建设施工合同范本2018 （文中蓝色字体下载后有风险提示） 甲方（发包方）： 委托代理人： 乙方（承包方）： 委托代理人： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、工程范围： 三、材质要求： 四、技术要求： 五、工程说明： 六、施工方式：包工包料，预留端口符合相关技术要求。 七、工程质量及要求 风险提示：工程质量未符合标准的归责 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。 2、材料供应 风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在
监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。 （1）本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行国家标准。 （2）乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料；所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件，并对材料质量负责。 （3）、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。 八、工程工期 风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告 42 天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 1、准备工期：个日历天。 2、安装工期：个日历天。 3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间由甲方提前 3 天通知乙方，乙方必须在规定时间到达施工现场，开始施工。因天气不可抗拒因素工期相应顺延。 九、工程价款与支付方式 1、工程总价：元整。大写。 2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。 3、合同生效后，甲方一次性支付合同总价款的 95作为预付工程款，剩余 5作为质保金，验收合格经确认无质量问题，乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。