灌溉工程施工合同
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，根据《合同法》，为明确双方的权力、义务和责任，特签订本合同。
工程名称：节水灌溉工程改造
建设地点：五里岗
工程项目承包范围：俣合种植专业合作社范围内的水肥一体化整体建设。增加主管道、支管道、出水桩，对现有管道不合理处、不上水处进行改造。
一、设备选型：潜水泵、过滤器、PVC管、PVC管件、PE管件、增节口、球阀等所需材料，材料必须符合标准。
二、工程造价，付款与结算：
1、本工程预算清单总造价暂定为人民币元，大写：元整。
2、合同生效后，甲方预付乙方本工程预算清单总造价的50%即人币币元，大写：元整。材料到场水泵过滤器安装完后，二日内，甲方于付给乙方工程预算清单总造价的20%即人币币元，大写：元整。工程完工甲方验收合格后3日内，甲方再付给乙方工
程预算清单总造价的30%即人币币元，大写：元整。
工期要求：合同签订后日内进场地，工期年月日起到年月日。总工期天。阴雨天及不可抗力的因素或非乙方责任造成的工期延续其总工期予以顺沿。因甲方协调及其它人为原因造成的窝工，甲、乙双方协调处理。
三、双方责任：
1、甲方应派人员进行协调施工中出现的问题，并对工程安全，进度和质量进行监督。对于乙方进场的材料甲方应协助保管。
2、乙方应按照国家有关工程施工和验收规范进行施工，并服从甲方的指导和监督。
3、因乙方供应的管材质量和施工工艺等原因造成的返工，材料的消耗由乙方自行承担。
4、乙方应遵守安全生产的有关规程、规范和规定，确保施工安全，一切安全事故由乙方自行承担。
四、工程施工
1、乙方应按国家办法的施工验收规范和质量检验标准组织施工，工程质量应符合国家标准《滴灌工程技术规范》。确保滴灌系统稳定安全运行。
2、乙方应按甲方要求增加主管道、支管道，按实际所
需配备，但不可少于主管道1800米，支管道不少于1200米，每4-5个棚一个出水桩，每个出水桩阀门控制2-3个棚，正常情况下不超3个。乙方确保甲方每个大棚前出水桩有水，并压力在（1kg）、0.1kpa乙方不做的大棚的毛管连接，只做大棚前出水桩，出水桩必须与支管连结。
3、乙方严格执行隐蔽工程验收制度。隐蔽工程完成后，必须经过验收，方能进入下一工序的施工。在隐蔽工程隐蔽以前，乙方应通知甲方检查，甲方没有及时检查的，乙方可自行检查，并填写隐蔽工程检查记录送交甲方。事后甲方对该隐蔽工程进行检查，符合质量标准的，乙方可以将管道回填土方，不符合质量标准的，检查费用由乙方负担。乙方没有通知甲方检查，自行隐蔽工程的，检查费用由乙方负担。
4、施工过程中，遇下列情况，可顺延工期。顺延期限及经济损失由双方协商，并通过书面形式确定。
（1）由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工的；
（2）因甲方变更计划或安装方案，而不能继续施工的；
（3）因甲方不能按期提出安装方案，而被迫停工不能顺利施工的。
五、竣工验收与保修
1、工程竣工后，甲乙双方应进行共同验收。如甲方不能按时参加验收（指乙方向甲方提出验收申请3日内），经乙方同意后，可改日验收，但甲方须承认竣工日期。如甲方
最终验收期超过乙方提出验收申请7日内，即本工程自动合格并认为已经移交。
2、竣工工程验收合格后，乙方即行向甲方移交，如甲方不能及时接管，致使验收后的工程发生损失，应由甲方承担。
3、竣工工程验收时，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定期限内完成。经验收合格后，再行移交。
4、竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工方案为依据。
5、乙方对其供应的材料和安装的工程在非人为破坏情况下免费保修一年。
6、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。但乙方应配合甲方先给未通水的地块先供水。
六、工程结算
1、本工程施工所需费用，包括材料、设备、人工、税收等，均由乙方负担。甲方按本合同规定的工程承包款（即人民币元）按时支付给乙方；如验收不合格，甲方有权拒付尾款，所造成的损失由乙方全部负责。
七、违约责任和仲裁
1、由于乙方责任未如期竣工，每逾期一天，应偿还给
甲方按预算造价万分之十的逾期违约金；
2、甲方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。
3、发生合同纠纷时，双方应及时协商，协商不成时，可向人民法院起诉。
八、附则
1、本合同一式四份，甲乙双方各二份。本合同签订日期为年月日，自签订之日起生效，工程竣工验收并结清尾款保修期满后失效。
2、本合同如有未尽事宜，经双方协商一致后，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。
九、合同附件
1、设计方案图
2、材料设备表
甲方（签字）：乙方（签字）：
年月日年月日
甲方： 乙方： 由于本村小组农田灌溉供水不足，现拟对坡头的进水沟渠进行三面关建造。甲乙双方遵循平等、自愿和诚实守信的原则，就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况 1、工程名称：工程项目。 2、工程内容：挖渠，平整，三面光水渠建造。 3、工程规模： 宽米，高米，厚度米。长度共计米。 第二条：承包方式 在承包范围内包工、包料、包主材设施、包质量、包工期、包安全、包文明施工。 第三条：合同工期 年月日至年月日，共计个月，天。 第四条：合同价款 本工程按工程量共计元，金额按实际验收为准。 第五条：质量标准 乙方在施工过程中所用的材料、水泥一定要符合国家标准。 第六条：工程款支付方式
乙方完工后，必须由村两委商议通过后付给乙方，不得私自转用和私自支付。 第七条：双方责任 （一）甲方责任 1、向乙方提供施工场地及所需的临时材料堆放点，并负责提供工人住宿。 2、将施工所需水源、电源驳接至施工场地，保证施工需要。 （二）乙方责任 1、按施工安全规范的规定采取安全预防措施，确保工地内的安全。 2、乙方应保质、保量、按时完成道路施工。 3、乙方自行负责材料保管，负责施工用的水电费用。 4、乙方必须在甲方自筹款到位后方可签订合同，否则由此引起的欠款与村委会及有关单位无关。 第八条：违约责任 1、在合同有效期内，双方必须遵守国家政策、法律、法规及地方有关规定。 2、甲方双方不得因村两委班子变动而不执行合同，否则由此造成的后果由违约方自行负责。 3、本合同如在执行中发生争执，经调解仍不能解决的，双方同意向市人民法院提起诉讼。 第九条：其它 1、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，上级部门一份，待本工程验收结算付清款后，本合同自行作废，并均具有同等的法律效力。 甲方签名：乙方签名： 年月日
CB14 合同项目开工申请表 （隆吉[2017]合开工001号） 合同名称：沧县2017年度地下水超采综合治理地表水节水灌溉项目三十二标段 注：本表一式份，由承包人填写，监理机构签收后，承包人份、监理机构份、发包人份、设代机构份。
开工申请报告 致：沧州华禹工程监理有限公司第七工程监理部 鉴于我公司中标承建的沧县2017年度地下水超采综合治理地表水节水灌溉项目三十二标段施工项目部已组建完成，质量、安全保证体系已组建，管理、技术人员已全部进场，机械设备已经调集到位，施工组织设计已经完成，施工场地内达到三通一平。依据合同条款及各项规程的要求，已具备开工条件，现申请本合同工程开工。 请贵方审查。 四川隆吉建设工程有限公司 日期：年月日
JL02 合同工程开工批复 （华禹[2017]合开工001号） 合同名称：沧县2017年度地下水超采综合治理地表水节水灌溉项目三十二标段 合同编号：HBCZ-CXDBS2017-32 说明：本表一式份，由监理机构填写。承包人签收后，承包人份、监理机构份、发包人份、设代机构份。
CB01 施工技术方案申报表 （隆吉[2017]技案001号） 合同名称：沧县2017年度地下水超采综合治理地表水节水灌溉项目三十二标段 本表一式份，承包人份、监理机构份、发包人份、设代机构份
CB06 现场组织机构及主要人员报审表 （隆吉[2017]机构001号） 合同名称：沧县2017年度地下水超采综合治理地表水节水灌溉项目三十二标段 份，由承包人填写，监理机构审查后，承包人份、监理机构份、发包人份。
(隆吉[2017]设备001号) 合同名称：沧县2017年度地下水超采综合治理地表水节水灌溉项目三十二标段 说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构审签后，承包人份、监理机构份、发包人份。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-023221 供水工程施工合同(合同示范
供水工程施工合同(合同示范文本) 监理人应在收到承包人提交的完工付款申请单后的２８天内完成复核，并与承包人协商修改后，在完工付款申请单上签字和出具完工付款证书报送发包人审批。发包人应在收到上述完工付款证书后的４２天内审批后支付给承包人。若发包人不按期支付，则应按第３３．４款规定的相同办法将逾期付款违约金加付给承包人。 ３６最终结清 ３６．１最终付款申请单 （１）承包人在收到按第５３．３款规定颁发的保修责任终止证书后的２８天内，按监理人批准的格式向监理人提交一份最终付款申请单（一式４份），该申请单应包括以下内容，并附有关的证明文件。 ①按合同规定已经完成的全部工程价款金额； ②按合同规定应付给承包人的追加金额； ③承包人认为应付给他的其他金额。 （２）若监理人对最终付款申请单中的某些内容有异议时，有权要求承包人进行修改和提供补充资料，直至监理人同意后，由承包人再次提交经修改后的最终付款申请单。
３６．２结清单 承包人向监理人提交最终付款申请单的同时，应向发包人提交一份结清单，并将结清单的副本提交监理人。该结清单应证实最终付款申请单的总金额是根据合同规定应付给承包人的全部款项的最终结算金额。但结清单只在承包人收到退还履约担保证件和发包人已向承包人付清监理人出具的最终付款证书中应付的金额后才生效。 ３６．３最终付款证书和支付时间 监理人收到经其同意的最终付款申请单和结清单副本后的１４天内，向发包人出具一份最终付款证书提交发包人审批。最终付款证书应说明：（１）按合同规定和其他情况应最终支付给承包人的合同总金额。 （２）发包人已支付的所有金额以及发包人有权得到的全部金额。 发包人审查监理人提交的最终付款证书后，若确认还应向承包人付款，则应在收到该证书后的４２天内支付给承包人。若确认承包人应向发包人付款，则发包人应通知承包人，承包人应在收到通知后的４２天内付还给发包人。不论是发包人或承包人，若不按期支付，均应按专用合同条款第３３．４款规定的相同办法将逾期付款违约金加付给对方。 若承包人和发包人始终未能就最终付款的内容和额度取得一致意见，监理人应对双方已同意的部分出具临时付款证书，双方应按上述规定执行，对于未取得一致的部分，双方均有权按第４４．１款的规定提出按合同争议处理的要求。 十六、价格调整 ３７物价波动引起的价格调整 ３７．１价格调整的差额计算
防水工程施工合同书范本 现在我们的住房都是高层建筑，防水工程的施工一定要达到技术标准，不然会损坏消费者的利益。下面是我为您整理的“防水工程施工合同书范本”，仅供参考，希望您喜欢！。 防水工程施工合同书范本1 建设单位：（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方） 经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将xx1#楼卫生间防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。 一、总则 1、工程名称：xx1#楼 2、工程地点：xx小区内 3、工程内容： 根据要求，卫生间防水工程采用聚氨酯防水涂膜（找平层上作基层处理），厚度1.5，上翻200mm。 二、承包方式： 乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。 三、工程造价： 卫生间防水每个卫生间200.00元（大写：贰佰元整/个）。结算时按实际个数结算。 四、质量标准： 乙方应确保xx1#防水工程达到合格标准，严格参照国家现行防水工程规范标准和现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空
鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。 五、双方责任： 1、甲方责任： （1）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。 （2）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。 2、乙方责任： （1）听候甲方通知，及时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送省、市“建科院”检验合格后使用。 （2）按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。 （3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。 （4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到合格标准，并对工程进行保修（保修期按照国家规定）。 （5）质量标准：合格，不渗不漏。蓄水试验合格。 （6）出现问题返修时应随叫随到。 六、付款方式： 本工程无预付工程款，待工程全部完工验收达合格标准后甲方一次付至全部工程款的97%给乙方，留3%的工程款作保修金，保修期满后乙方无质量问题，甲方一次性支付剩余工程款。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 高效节水灌溉水利工程及配套设施租赁合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
出租方：（以下简称甲方） 承租方：（以下简称乙方） 为加快小型水利工程产权制度改革步伐，进一步明晰主体，落实管护责任，建立健全水利工程运行管理长效机制，壮大贫困村集体经济，助推脱贫攻坚，实现全面同步小康目标，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，通过甲乙双方协商，达成一致意见，签订如下合同： 一、租赁设施： 本次租赁为拱市乡村已流转土地内种植花椒产业业区的高效节水灌溉配套设施、山坪塘、蓄水池、提灌站、渠道等。 二、租赁期限： 租期时间为年月日年月日（与乙方流转拱市乡 绿水村、莲花村种植花椒产业土地的流转期同步），共计年。 三、租赁费用和交款办法及时间 1、租赁费用 租赁总费用￥元（大写:元整）,其中： 2、交款办法及时间 合同在签订之日前按要求向村民委员会交活履约保证金进入专户，第一 年租赁费万元，在年月日前一次交活，以后每年月日前一次交活次 年租赁费万元，承包期满凭票退还保证金。如不按期交款，就算违约，视为乙方自 动终止合同。
四、双方的权利及义务 （一）甲方权利与义务 1.甲方负责将我村已流转乙方用丁种植花椒产业业区内的水利工程及配套设施给予乙方使用，甲方拥有被租赁的水利工程及配套设施所有权。 2.因第三人主张权利，致使乙方不能对被租赁的水利工程及配套设施进行使用等， 甲方必须协助调解处理，确保在租赁期限内无其他集体或个人对乙方提出任何异议，如果出现上述情况由甲方负责处理，与乙方无关，如甲方处理不当而给乙方造成了经济损 失，由甲方负责赔偿。 3.甲方尽量为乙方提供业区经营管理的有利条件；配合乙方协调上下级及业区周围群众关系。 4.甲方负责业区水利工程及配套设施的监督检查，督促乙方完成水利工程及配套设施岁修、维修等，确保水利工程及配套设施正常运行。 （二）乙方权利与义务 1.乙方在租赁期内拥有该租赁水利工程及配套设施的使用权，甲方不得随意干扰其正常使用。除特殊情况外，甲方不得停止租赁，如果甲方未经乙方同意而擅自停止服务，应承担违约赔偿责任。 2.在租赁期内，乙方不得随意停止租赁，乙方确因工作变动或其他原因，不愿再租赁，必须提前1个月通知甲方，否则，视为继续租赁。 3.在租赁期间，乙方不能转包他人，确因工作变动或其他原因，不愿再租赁，但乙方不得私自转包他人，必须征得甲方同意，方可转包他人，否则，终止合同。 4.乙方必须按照约定的时间节点缴纳租赁费用，如无特殊原因，不能按时缴纳，视为不履行合同，终止合同。 5.在租赁期内，乙方对水利工程及配套设施的正常运行、管理、维护负责，并做好设备的日常维修、保养，使设备保持良好状态，并承担所有的维修、保养费用。同时, 甲方需
水利工程合同书 水利工程是用于控制和调配自然界的地表水和地下水，达到除害兴利目的而修建的工程。以下是整理的水利工程合同书，欢迎参考阅读。 水利工程合同书范文一发包方：故县村 (以下简称甲方) 承包方：丁三明 (以下简称乙方) 今因甲方兴建防洪抗旱工程，需要委托乙方承建，经双方协议后，根据本工程具体情况，签订合同，作为今后施工工程依据，以资共同遵守。 一、工程名称：防洪堤、灌溉水渠。 二、工程地点：故县三公里处 三、施工范围： 四、承包形式：包工包料 五、质量标准：乙方严格按照设计施工，保证工程质量标准，在施工过程中，如发现质量不符合设计要求，甲方应及时提出，乙方应及时处理，返工。 六、工程承包造价：贰万陆仟壹佰陆拾肆元整 七、付款方法：承包方全额垫款。 八、施工期限：两个月 九、本工程不能转让，否则没收押金，终止合同。 十、劳保安全：在施工中发生的工伤事故，由乙方承担经济责任。
十一、在施工过程中，甲方派马金龙同志为现场施工代表，隐蔽工程必须由施工代表现场鉴后，凭通知才能施工，并做为工程决算的依据。 十二、乙方在施工过程中，凡车辆通行及补偿均由乙方自理，工程结束后，所有道路、农田、必须恢复，恢复费用由乙方自理。 十三、本工程完工后，需经过第二年洪水考验方才进行组织有关人员验收。 十四、本合同一式三份，甲、乙双方一份，镇水利工作站备案一份。 甲方：乙方代表：(签字) 年月日 水利工程合同书范文二甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关文件法律、法规。本着相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作原则，达成如下协议，特签订本工程分包合同，双方共同遵照执行。 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：工程内容及范围：工程的给排水工程、强弱电气、防雷工程安装。
建设单位：（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方） 甲方根据供水管道改造计划投资兴建以下工程，为使该工程质量达到安全、低耗、优质的目的，决定将如下项目委托给乙方施工。双方本着平等、自愿、互利的原则，通过充分协商，达成如下协议，共同遵照执行。 第一条工程概况 1.1 工程名称: XX给水工程 1.2 工程地点： 1.3 工程内容： 1.4 开竣工日期： 1.5 工程造价：按实结算 1.6 质量要求：必须严格按照施工图要求和《给水排水管道工程施工及验收规范》施工及验收。 第二条结算方式 2.1 结算办法：包干结算，此工程税金由甲方交纳。 2.2 结算依据：施工图、设计变更通知单、竣工图、施工开工报告、隐蔽记录、领料单、材料检验合格证明、工程验收单、施工现场实景照片等施工结构资料。主要材料甲方指定品牌、型号，并核定价格，由乙方自行采购。 2.3 乙方在竣工验收合格后七日内提交结算报告。 2.4 付款办法：工程竣工验收合格后，工程款一次付清。 2.5 付款方式：银行结算。 第三条图纸及会审
3.1 甲方提供设计图陆套和相关坐标控制点、水准点等。 3.2 由甲方组织进行技术交底及现场交底。 第四条甲方职责 4.1 负责组织施工技术交底。 4.2 负责提交施工许可证，协调内外部关系。 4.3 负责联系监理和质监部门。 4.4 收到乙方提供的监理审批的施工组织设计一个工作日内完成开工令批复。 4.5 遇到设计图纸与施工现场不符需要进行设计变更时，接到乙方通知1个工作日组织设计、监理到现场确定方案，督促设计代表3个工作日内完成设计变更并及时传达至乙方单位。 4.6 甲方接到乙方停水申请及接水方案后（一般工程1个工作日内，复杂工程3个工作日内）相关部门核准相应的停水关闸放空方案，方案要注明需要关闭的阀（闸）门、停水区域、影响区域、阀（闸）门操作时间及余水放空时间。 4.7 负责组织工程竣工验收，在收到乙方提交的竣工验收申请及合格的竣工资料后，15个工作日组织工程竣工验收会。 第五条乙方职责 5.1 技术交底后2个工作日内编制施工组织设计送交监理单位审批。监理审批施工组织设计后一个工作日内向甲方提交开工报告和施工进度计划。 5.2 乙方必须做好开工前的准备工作，严格按照施工图要求、《给水排水管道工程施工及验收规范》及文明安全施工要求认真组织、安排施工。施工现场必须按要求配备专职施工员、资料员和兼职安全员，主动接受设计院、建设、监理、质监等相关单位对工程质量的监督。并在管道覆土前通知相关单位进行竣工测量。
灌溉工程施工合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，根据《合同法》，为明确双方的权力、义务和责任，特签订本合同。 工程名称：节水灌溉工程改造 建设地点：五里岗 工程项目承包范围：俣合种植专业合作社范围内的水肥一体化整体建设。增加主管道、支管道、出水桩，对现有管道不合理处、不上水处进行改造。 一、设备选型：潜水泵、过滤器、PVC管、PVC管件、PE管件、增节口、球阀等所需材料，材料必须符合标准。 二、工程造价，付款与结算： 1、本工程预算清单总造价暂定为人民币元，大写：元整。 2、合同生效后，甲方预付乙方本工程预算清单总造价的50%即人币币元，大写：元整。材料到场水泵过滤器安装完后，二日内，甲方于付给乙方工程预算清单总造价的20%即人币币元，大写：元整。工程完工甲方验收合格后3日内，甲方再付给乙方工
程预算清单总造价的30%即人币币元，大写：元整。 工期要求：合同签订后日内进场地，工期年月日起到年月日。总工期天。阴雨天及不可抗力的因素或非乙方责任造成的工期延续其总工期予以顺沿。因甲方协调及其它人为原因造成的窝工，甲、乙双方协调处理。 三、双方责任： 1、甲方应派人员进行协调施工中出现的问题，并对工程安全，进度和质量进行监督。对于乙方进场的材料甲方应协助保管。 2、乙方应按照国家有关工程施工和验收规范进行施工，并服从甲方的指导和监督。 3、因乙方供应的管材质量和施工工艺等原因造成的返工，材料的消耗由乙方自行承担。 4、乙方应遵守安全生产的有关规程、规范和规定，确保施工安全，一切安全事故由乙方自行承担。 四、工程施工 1、乙方应按国家办法的施工验收规范和质量检验标准组织施工，工程质量应符合国家标准《滴灌工程技术规范》。确保滴灌系统稳定安全运行。 2、乙方应按甲方要求增加主管道、支管道，按实际所
防水工程施工合同书 发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方友好协商同意签订本合同。 一、工程概况： 1> 工程名称：防水 2、工程地点：鄂尔多斯市杭锦旗 3、承包方式：包工包料，包质量、包安全、包进度、包验收的 方式进行承包。 4、承包材料：高分子 5、承包单价：_______ 元/rrP 6、工程造价：按实结算 二、施工依据 1> 图纸名称：本工程设计施工图 2、委托书名称：双方签订的建筑防水工程施工合同书 三、工期： 1、开工日期：按甲方进度安排要求施工。 2、按甲方进度安排与施工。
3、遇雨天、地震、十级以上的大风等人力不可抗拒因素， 工期相应顺延。 4、工程保修期为5年。 四、工程质量 乙方必须按木工程图（或委托书）、国家颁发的施工规范及操作规程组织施工，工程完工后进行蓄、淋水试验无渗漏，在保修期内无渗漏为合格；若因乙方施工的质量问题引起的一切经济损失均由乙方承担（含第三方损失和间接损失等）。 五、材料供应 1、本工程材料、设备均由乙方采购，乙方所用的材料，应提供 有关质保等相关资料。 2、开工提交。 ①开工手续。 ②防水材料出厂检验报告、见证取样检测报告。 ③合格证、防水材料厂营业执照及生产许可证有效复印件。 六、工程款支付 ①分为—次，第一次付人民币为_______ 元,剩余部分完工—天 内一次性付清。 ②工程完工验收合格结算完成后支付到结算总价的9。％，预留 10%作为保修款，保修期满后一个月内退还。保修期从工程竣工备案完成开始计算。
滴灌合同 甲方：昌吉市腾威节水工程有限责任公司电话： 乙方：电话: 经甲乙双方研究决定安装滴灌节水工程，甲乙双方在互助互利的基础上，就滴灌节水工程达成以下条款： 一．（乙方）地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二、工程面积：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三、施工范围：滴灌工程地下管道安装，地面工程指导安装＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 四、工程造价：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 以上造价，其中材料费占95%，人工费占5%。 （超过以上安装材料范围部分以及第一次滴水后需要更换部分由乙方承担费用，凡地下管道通过及其周边辐射到范围包括路、林带、渠道等应计入工程面积） 五、甲方权利和义务 1、乙方在正常使用情况下，甲方所提供的PVC管使用期为30年，非正常使用除外，乙方指定管材除外。 2、甲方在第一次滴灌时应进行操作指导，乙方须派滴灌管理专职人员操作滴灌。 3、安装完毕之后，由甲方为乙方提供一个生产周期的售后服务，在保修期内甲方应及时维修处理。 4、在施工过程中，如有不可遇见的情况必须做出设计变更的，
施工单位须与乙方协商，经允许情况下，甲方方可施工。 5、甲方应按规定文明施工，采取必要的措施保护工地及附近地区的环境，使其免受施工引起的环境破坏。 6、甲方应保证材料有质量可靠的供应来源，质量符合规范标准和相关规定。 7、按照合同约定进行施工、竣工，乙方未按合同约定足额付款的除外。 8、在施工期间，甲方施工人员应尊重当地村民风俗习惯，与当地村民建立良好的关系。 六、乙方的权利和义务 1、负责提供施工场地，指定施工地点，做好相关协调工作。 2、负责协调施工方与当地群众之间的关系 3、乙方按照合同约定的期限和方式支付合同款。 4、工程投入使用后，乙方须派专人管理操作滴灌，由于乙方操作、使用不当造成的损失，由乙方负责。 5、乙方须于农作物需滴水前准备好地面上富余扬程＿＿米以上、＿＿米扬程外出最小水量达＿＿方以上的机井，由于水量不足和水井（泵）不能正常使用造成的损失，以及水源水质不好的原因，由乙方负责。 6、乙方农作物种植管理的全过程应符合滴灌技术要求，并应统一种植，统一播种，统一浇水，统一管理（开挖管沟出一米范围一至两年内避免种植作物，影响作物生长的由乙方负责。） 7、乙方滴灌地中滴管带铺设完毕后，需在滴管带薄膜之上轻埋
小区自来水工程施工合同 建设单位：（甲方）合同编号： 施工单位：（乙方） 《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、、依照《中华人民共和国合同法》 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程范围自来水管道主环网、主要范围自来水工程，包括\ 甲方委托乙方完、1干道自来水管道、各支路管道（不含入户表后管道）的制作安装以及室外消防栓、给水阀门井、水表井等工程。并保证验收通过、通水。乙方负责办理相关报验手续,2、乙方保证协助甲方办理前期各种相关手续，保证各种手续的合法、有效性，承3、 诺水费收入取标准按政府文件执行。二、工期要求天以书面形式通本工程按甲方要求时间开工及完工。如甲方要求提前工期应提前31、 知乙方，以便乙方组织人、材、物。乙方不得因施工组织不利、材料供应、劳动力调配等原因拖延工期（不可抗力除2、外）。三、工程质量质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标工程质量应当达到优良1、 准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。乙方必须严格按照施工图施工，不得单方修改设计。如发现上述情况，甲方有权要、2求停止施工。乙方自行采购的材料和不按照施工图纸施工等因素发生的事故，经济损失及责任乙方承担，并承担由此对甲方造成的一切损失。．
3、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 四、材料设备采购供应 1、乙方自行负责采购材料设备的，应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。乙方采购的材料设备与设计标准要求不符时，乙方应按甲方及监理要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。 2、乙方需要使用代用材料时，应经甲方、设计及监理工程师共同认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。 五、合同价款的确定 采用总价包干：，包干价 含。 六、变更洽商 1、重大设计变更和技术洽商必须经甲方同意方可实施. 施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。 2、设计、洽商变更，须经监理、设计单位、甲方、施工单位四方确认签字后生效。 3、因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款。 4、工程进行过程中的会议纪要不作为结算费用增减的依据. 七、质量与检验 1、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方工程师依据合同发出的
篇一：拦河坝施工组织设计 黄山区毛坦水电站引水工程拦河坝 施工组织设计第一章综述 1、 1编制依据 1.1.1招标文件、设计图纸、技术条款及地质勘探资料； 1.1. 2国家及行业规范、规程、标准；1.1.3现场勘察资料； 1.1.4黄山区毛坦水电站引水工程拦河坝工程施工招标及合同文件；1.1.5颍上县水建公司的企业标准和强制措施。 1、2编制指导思想 1.2.1满足业主对工程工期、质量要求及安全生产文明施工的要求； 1,2.2力争作到均衡连续施工； 1.2.3充分利用现有机械和设备，扩大机械化施工范围，提高机械利用率； 1.2.4用先进的施工技术、科学地确定施工方案； 1.2.5施工满足对环境保护的要求。 1、3编制内容 我单位认真研究了招标文件、设计图纸及施工技术要求，并对施工现场进行踏勘，编制了本标施工组织设计，并分别对工程概况、施工组织机构及主要管理人员、施工总平面布置、主要分项工程施工方案、施工进度和保证措施、施工质量和保证措施、文明施工和环境保护、施工组织体系、主要材料和劳动力计划、设备进厂计划配备等进行了阐述。 1、4公司优势简介 颍上县水利建筑安装工程公司，是阜阳市水利行业的明星企业，公司自1954年成立以来，经过五十多年的努力，已从无到有，从小到大迅速发展起来，业务范围扩展，由原来的专业水利水电拓展成为综合性施工队伍，经过多年的实践，在土石方工程施工和水利水电基础处理工程施工方面积累了丰富的经验，企业的综合素质有了显著提高，人员的文化程次较高，设备装备精良，近几年来我公司在淮河流域、长江大堤、等承接了多处工程，取得了良好的社会信誉。塑造了颍上治淮人的风貌。 我公司具有水利水电工程施工二级企业资质，在类似工程施工中多次被评为优良工程，取得了良好的社会信誉。公司管理人员和技术人员具有多年的施工经验，熟悉河道治理施工的每道环节。在我公司承接的孔台孜电力排灌站、小河湾电力排灌站等水利工程获得了省优秀施工奖。 1、5、项目施工目标 若我公司中标，将无条件全部响应招标文件的全部条款及内容，把该工程作为我公司的“重点工程”，把我公司具有多年施工经验和管理经验的同志充实到该项目部，大力弘扬我公司“团结、拼搏、创新、敬业”的水利精神，按照“创优质工程、争文明施工场地”的总要求。科学的实施，“干一项工程，树一座丰碑”的经营战略，确保实现以下目标：1.4.1、质量目标：达到优良标准，争创部优 1.4.2、安全目标：确保不发生重伤，轻伤率控制在1/2000。 1.4.3、文明施工：创文明施工规范化工地。 1.4.4、工期目标：施工工期从2002年12月1日开工至2003年 第二章工程概况 2.1、工程概况 毛坦水电站引水工程位于安徽省黄山市黄山区贤村乡殷溪河上，和毛坦水电站枢纽工程坐落的秧溪河隔一条山岭。该工程将拦河坝以上流域面积33.4km2的来水通过长1956米的引水隧洞引入毛坦水库,以增加毛坦水电站的来水量,提高毛坦水电站年利用小时,提高发电量。根据规划，该工程建成后可使毛坦水电站增加发电量231万kw.h，下游的二级站家庄水电站增加发电量231万kw.h,， 1水文气象和工程地质
YOUR LOGO 供水工程施工合同(四)范本正式 版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
供水工程施工合同(四)范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 ５３．２保修责任 （１）保修期内，承包人应负责未移交的工程和工程设备的全部日常维护和缺陷修复工作，对已移交发包人使用的工程和工程设备，则应由发包人负责日常维护工作，但承包人应按移交证书中所列的缺陷修复清单进行修复，直至经监理人检验合格为止。 （２）发包人在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏，则承包人应按监理人的指示负责修复，直至经监理人检验合格为止。监理人应会同发包人和承包人共同进行查验，若经查验确属由于承包人施工中隐存的或其他由于承包人责任造成的缺陷或损坏，应由承包人承担修复费用；若经查验确属发包人使用不当或其他由于发包人责任造成的缺陷或损坏，则应由发包人承担修复费用。 ５３．３保修责任终止证书 在整个工程保修期满后的２８天内，由发包人或授权监理人签署和颁发保修责任终止证书给承包人。若保修期满后还有缺陷未修补，则需待承包人按监理人的要求完成缺陷修复工作后，再发保修责任终止证书。尽管颁发了保修责任终止证书，
打桩分包合同 甲方：黑龙江世亨土地整理工程有限公司。（以下称甲方）乙方：绥化市北林区宏利钻井队 经甲乙双方友好磋商，甲方将哈尔滨市松北灌溉体系及水生态环境建设一期工程天旋湖泵站工程桩基施工，承包给乙方施工；包人工机械费不包料。为了明确甲乙双方职责。特订以下条款。甲乙双方共同遵守。 （一）、工程概况：本工程位于哈尔滨市松北区。 （二）、承包内容及方式：本工程所有工程桩，包人工费机械费不包材料费。（三）、单价与付款办法： 1、单价：按自然地面至桩尖长度计算 55 元/米， （三）、桩基施工质量技术要求： 1、打桩所有施工工序均包括在乙方桩基施工全过程。 2、在打桩过程中遇上桩质量上有问题。应及时汇报甲方并将质量问题 桩吊离另放。如遇打废了桩，应做好记录。及时汇报甲方，待设计另 外通知处理。 3、打桩质量控制应根据设计桩长及最后几阵锤击。或压力达到设计要 求。按双控质量标准。确保桩基施工质量满足设计要求。 （一）施工工期：按甲方编制施工工期要求。如达不到工期要求，乙方应采取相应措施，增加桩机或加班加点施工。若违约甲方有权另行增加桩机分割工作面。 （二）甲乙工作职责 1、甲方提供桩基施工图纸一份，以及地质勘察资料一份。 2、甲方提供施工场地坐标点、标高等数据。 3、配合乙方全过程跟踪打桩施工质量。
4、甲方不提供乙方施工人员住宿。乙方应生活自理，安全自负。（三）乙方工作职责 1、开工前熟悉图纸、编制施工方案及工艺流程。测量放样放桩位 2、乙方应配有施工技术负责人和施工员各1人。以保证打桩准确性、 垂直、位移均在规范允许范围，确保桩基质量验收合格。 3、乙方在打桩施工过程应提前通知甲方进桩数量及尺寸，按预配桩尺 寸来定购进桩。保证乙方施工顺序进展，确保施工工期。 4、乙方应自带符合标准的配电箱及施工用电电缆线。 5、由于乙方施工事故，造成桩损坏，或不按吊桩规程来吊桩造成桩损 坏由乙方自行承担。 6、乙方应遵守甲方与建设单位签订的合同中所有管理的约束条款。 (四) 安全生产： 1、乙方在打桩施工中所有施工人员应配带安全帽等安全防护用品。服从 工地安全员指挥。并按甲方要求佩戴统一颜色安全帽及工作服。 2、施工用电应采取架空。如果电缆太大不能架空应选择良好绝缘电缆线， 以保证施工过程不漏电或漏电带来损害。 3、施工机械，乙方在施工过程。自己打桩机械每天上班时应进行检查。 各个连接点螺丝是否上紧。电源开关是否正常等以确保打桩机械正常运转。 （五）打桩单价与付款办法。 1、锤击打桩全过程。按设计桩顶高程至桩底高程计算工资。而且压力或设 计桩长及最后锤击阵数为双控达到满足设计要求每米桩长，φ800每米55元，符合设计要求后付款。 2、若双方发生争议，不得以任何理由干扰影响工程的进度、质量，否则视为乙方违约并承担由此引起的一切后果及赔偿责任。
建筑防水工程承包合同 甲方： 乙方： 经甲、乙双方协商，根据甲方防水工程的需要及施工技术和工期要求，乙方向甲方承包建筑防水工程施工。为了明确双方的责任和义务，本着互助互利的原则，依照《中华人民共和国经济合同法》和国务院《建筑安装工程承包合同条例》及省、市有关规定，双方达成合同条款如下： 一、工程项目与工程量 防水工程施工，包括屋面整体防水、厨厕防水、剪力墙防水、地下室防潮等工程项目，乙方按照甲方设计、规范及施工技术要求进行防水施工，地点： 。各项防水工程量按实际施工面积计算。 二、承包形式与材料供应 乙方包工包料完成防水施工任务，水泥除外，所需一切材料由乙方自备。 三、工程质量与工程验收 乙方根据施工图、施工说明书和甲方现场施工代表的具体要求，严格按照国家现行的屋面防水施工操作技术规范，精心组织施工，现场把好质量关。工程竣工后，甲、乙双方按照国家现行的防水《施工验收规范》、《质量检
查评定标准》予以检查，逐一验收，并作48小时关水试验，无渗漏达到合同标准，乙方应会同甲方现场管理人员办好相关的交接手续，甲方应对防水屋面采取保护措施予以保护。凡不符合质量要求改造成的返工损失费用均由乙方承担。如甲方人为损坏或甲方施工造成的防水层损失的，由甲方承担返工工费及材料等一切费用。四、施工进度与工期要求 在执行本合同中，乙方负责好技术力量和劳动力的组织工作，按照甲方确定的具体施工时间和工期要求完成施工任务，天气变化、下雨等特殊原因工期顺延。 五、工程造价、费用计取与付款方式 1、按照四川省现行的《建筑安装工程计价定额》和《建筑安装工程维修计价定额》及有关规定并结合甲方选用材料计取工程费用，屋面防水、厨厕防水、剪力墙防水、地下室防潮，工程造价按实际施工面积结算。 2、工程采用材料：丙纶（厂家：山东海王，300g）单价：9.5元/㎡；SBS防水（厂家：泸州河川，3mm厚）单价：23元/㎡。以上单价不含税收。 3、付款方式：工程3#、4#、5#栋坡屋面全部完工后付到总价的 80 %，综合验收后3个月内付到总价 97 %。 4、扣总价3%留作保修金，待保修期满后退还于乙方。
耕地承包合同范本 耕地承包合同范本 耕地承包合同书 发包方（甲方）：乡（镇）村村民小组 承包方（乙方）：本组各承包户户主 二、承包方式：这次耕地延包是在整个承包关系30年别变的大前提下，中途对异动人口的承包耕地能够实行小调整，小调整的间隔期限统一定为5年。 三、土地承包后，土地的所有权属集体，承包者惟独对承包土地的使用权。承包期内，经发包方接受，承包者对承包土地的使用权能够出租、人股、联营、转包、转让，双方签订合同，乡（镇）人民政府鉴证。承包地别准买卖，别准荒凉，别准非法改变土地使用性质，如有违反，集体有权收回承包地。 取承包金或产品；3.组织统一管水、抗灾、农田基本建设和其他公益事业；4.对承包方掠夺式经营或毁坏的耕地有权收回，并责令承包方赔偿损失；5.有权收回国家打算内农转非户、自然消亡户、举家外迁户和弃耕抛荒户等承包的耕地，作为集体机动地，重新发包；6.维护承包方的合法权益，保障承包方享有生产经营决策权和收益权。 七、涉及承包户之间相互关联的具体事项，经本组群众讨论所签订的协议为本合同的从合同。 八、违约责任：别论发包方、承包方违约，均按《x省农村合作经济承包合同治理方法（试行）》及有关政策、法律、法规处理。 九、本合同一式3份，发包方和承包方签名盖章并经乡（镇）人民政府鉴证后生效，乡（镇）、村、组各执一份。 鉴证机关发包方组长 （盖章）（盖章）（盖章签字） 承包方：承包户主签章： ＿＿＿年＿＿月＿＿日 拓展阅读：耕地延包协议书 耕地延包协议书 ＿＿＿＿乡《镇〕＿＿＿＿＿＿＿村＿＿＿组农业生产责任制延包协议书
为了保证耕地承包合同的顺利履行，经组上群众共同协商，订立如下协议： 一、水利灌溉：一律按原有水系的灌溉范围进行灌溉，别得超越范围灌水。 1.塘、坝灌溉范围： ＿＿＿塘灌溉＿＿＿（地段名）的＿＿＿丘至＿＿＿丘，共＿＿亩，养鱼水留＿＿＿尺深（或留养鱼水的标志），规定在什么事情下调水以及抗旱＿＿＿坝（河），灌溉＿＿＿丘至＿＿＿丘，共＿＿田…… 2.塘坝维修的组织治理方式：①由组里统一规划，统一组织劳力，经费从鱼塘承包款或组上集体资金解决；②由灌溉受益户按受益面积负责清洗塘泥和维修塘坝等。 3.水圳的安排：承包时留了水圳的丘块，由水田承包户维护原状。别得种植妨碍通水的作物，保证通水。未留水圳的暂时性过水丘，要维护历史适应，别得阻拦过水。过水户需要过水时，应事先通知，并在施胖施药后2天内别得过水。 4.管水用水方法：按照水系和历史适应，逐处确定管水方法，明确专人治理，或由组上统一组织管水，管水员特意负责看水，蓄水和开、关塘涵。管水员的酬劳按受益面积筹集。引水灌塘或排水，应维护历来的自然流向，别得任意改变。 二、统一组织抗早，抗灾。抗旱所需抗旱资金，村、组统一筹集，组营收人多的能够从组营收人中解决，组营收人别脚的，按承包合同规定分摊到户。当遭到人力别可抗拒的自然灾难时，村组干部要组 织群众，统一人力物力抗灾。 三、田基和田坎治理：田基按照承包时划定的范围，按上管下或下管上的原则治理、种植、维修。承包者别得种植妨碍他人一辈子产的作物。田坎别得用锄头创挖。田坝口普通维护承包时的现状，确需新开的，要事先与相连水田承包户协商，以取得一致。 四、道路等公益设施建设，应维护原状，别准随意挖切、改变，如确需改变的，要经过组上群众讨论经过或报上级批准。 五、水田改制别得妨碍相邻水田的水利灌概，否则别得改为旱田或作他用。 六、承包期间中途进行小调整的组，人口异动应以当年7月31日为界。按合法新增人口顺序依次寻补，有田补田，无田以出补进，按人口异动先后顺序排队，依次寻补。寻补丘块要有明确规定，防止将来寻补时争吵。 七、本协议未涉及到的咨询题，凡上级有政策规定的，按政策规定办。上级没有政策规定的，按历史适应或大多数群众意见办。
供水改造工程施工承包合同模板 Construction contract template of water supply reconstruction project 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
供水改造工程施工承包合同模板 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方：xxxx环保工程有限公司 乙方： 甲方承揽的xx煤矿供水改造工程经甲乙双方充分协商，按照发挥各自优势的原则，甲方决定将管道安装及非标设备加工工程交给乙方承包施工，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，并结合本工程具体情况，签订本合同，甲乙双方共同遵守。 一、工程名称：xx煤矿供水改造工程 二、工程地点：xx省xx市xx县 三、工程范围：a—i段管道防腐及安装、无阀滤池及斜板沉淀池非标加工 四、工程质量：合格 五、合同价款：
1、非标设备加工：XX元/吨（含辅材）、除锈刷漆：6 元/m2（含防锈漆及辅材）；面漆：7元/m2（两遍、不含油漆）；环氧单刷：10元/m2（含辅材及除锈、不含主材）；设 备内防腐：34元/m2（做法三油两布、含辅材及除锈）设备二 次倒运费（吊装及拖车费）用由甲方支付，乙方配合。 2、管道安装：dn150钢塑复合管28元/米（含辅材、运输、管道支架制作及安装、预埋件制作）；dn100焊接钢管26元/米（含辅材、运输、管道支架制作及安装、预埋件制作）。 3、管道防腐：9.6元/米（五油三布、乙方含辅材） 4、管道保温：6元/米 5、如有变更增加工程量按双方协商价为结算依据。 六、工期：________年____月____日-________年____月 ____日，在正常施工条件下（雨季及主材供应不及时除外）工期延误罚款500元/天。 七、安全：见安全生产管理责任协议书。 八、承包方式：乙方包工不包主材（防锈漆除外）；乙 方提供完成所承包工程范围所需全部人工和工具。
防水分项工程施工合同合同编号： 甲方： 乙方： 签订地点： 签订日期： 防水分项工程施工合同
甲方（发包人）（全称）： 乙方（承包人）（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工，按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。 一、工程概况： 1工程名称： 2工程地点： 二、承包内容： 本工程所要求需要做防水的部位、包含细部处理，底部基层处理剂的施工 三、承包方式：包人工、包工具、包质量、包安全、包工期、包文明施工。 四、承包价格：每平方米元，（包含辅料及人工费）按实际面积结算。 五、材料：1、由甲乙双方协商供货。（甲供□乙供□） 2、防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格后方可使用，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。 六、付款方式：1、按照工程形象进度进行支付或者借支。 2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，由本人领取工资时必须本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪用人工工资，由乙方自行承担一切责任。 七、合同工期：进入时间以甲方通知为准；按甲方规定的工期按时组织施工。 八、甲、乙双方责权： 1、甲方应向乙方进行技术和安全交底，提供本防水工程的有关设计图纸的相关材料，乙方应按设计标准及施工工艺施工。
2.监督检查乙方的质量、安全、进度、材料和机具的使用情况，并对问题提出整改要求，并视情节轻重给予处罚。 3、负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调，负责有关工程会议，协调各协同单位施工中出现的矛盾。 4、随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况，当乙方违反规定或工作达不到所要求的标准时，要求乙方进行整改、返修。 5、甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前，共同对前道工序质量、现场施工条件进行验收和勘察，对前道影响防水施工的条件由甲方负责解决。建立交接手续，对防水成品层，甲方有加强保护的责任，谁损坏谁负责。 6、甲方应为乙方施工所需库房创造条件，乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度，接受甲方的监督管理，保证文明安全施工。 7、乙方应按规定向甲方提供施工的有关复印件，及时向甲方汇报工程的进度、质量。甲方应对乙方进行工序、质量及时验收。 8、工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。质保期内因乙方施工原因造成的渗漏，乙方接通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修，不取任何报酬，全力做好保修期内的服务工作。甲方使用不当或自然灾害等造成的防水层破坏，乙方不负其责但应及时组织维修。 9、对监理公司和甲方提出的整改要求和通知，乙方应立即整改，不得消极拖延。若甲方提出问题后，乙方不进行整改和整改不利，甲方将视情节轻重对乙方处以500元以下罚款，情节严重者清出现场，乙方必须组织充足且素质高的劳动力进行施工，对素质差的劳动力甲方提出后乙方必须及时更换。 10、乙方必须保证安全文明施工，严格按甲方的要求组织施工，工人必须佩戴安全帽。在高处作业时必须正确使用安全带。物料认真堆放，垃圾及时清理。对乙方违反操作规程和工地管理要求的行为，甲方视情节轻重对乙方进行处罚：每人次不戴安全帽罚款100元，物料不认真堆放罚款100元，确保创建文明工地。