当前位置:文档之家› 广西监理工程师:建设工程合同管理概述考试试卷

广西监理工程师:建设工程合同管理概述考试试卷

广西监理工程师:建设工程合同管理概述考试试卷

一、单项选择题(共25 题,每题2 分,每题的备选项中,只有1 个事最符合题意)

1、工程建设其他费用中的研究试验费包括。

A:对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用

B:自设实验室进行试验所使用的材料和化学药品等费用

C:设计规定在施工中必须进行试验、验证所需费用

D:新产品试制费

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、【例1.单选题】设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底,交底会议纪要应由整理,与会各方会签。

A:施工单位

B:监理单位

C:设计单位

D:建设单位

E:工程变更单

3、建设工程风险的特点之一是__。

A.风险因素的发生概率小,风险事件的发生概率大

B.风险因素的发生概率大,风险事件的发生概率小

C.风险因素和风险事件的发生概率均较大

D.风险因素和风险事件的发生概率均较小

4、建设工程档案是指__。

A.在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录

B.建设工程中各种文件的总称

C.建设工程中的文件档案资料

D.在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录

5、由于业主原因使分包商受到损失,分包商向承包商提出索赔时,承包商。A:可以拒绝索赔

B:应承担全部责任

C:先行赔偿再向业主追索

D:代替分包商向工程师递交索赔报告

E:专业监理

6、工程质量检测工作是对工程质量进行监督管理的重要手段之一。法定的国家级工程质量检测机构出具的检测报告,在国内具有性质。

A:最高决议

B:最终裁定

C:一般裁定

D:行政决议

E:工程变更单

7、建设工程监理应有一套健全的管理制度和先进的管理方法,这是工程监理。

A:服务性

B:独立性

C:科学性

D:公正性

E:工程保险金

8、【例2·单选题】建立建设工程目标控制工作考评机制,加强各单位(部门)之间的沟通协作,属于监理工作的措施。

A:合同

B:组织

C:技术

D:经济

E:工程保险金

9、【例1·单选题】资格预审是指在,对申请参加投标的潜在投标人进行资质条件、业绩、信誉、技术、资金等多方面情况的审查。

A:开标后

B:投标前

C:中标后

D:发出招标公告后

E:工程保险金

10、《建设工程文件归档整理规范》规定,监理单位应长期保存的监理文件是。A:监理实施细则

B:项目监理机构总控制计划

C:设计变更、洽商费用报审与签认

D:工程延期报告及审批

E:工程保险金

11、某工程在缺陷责任期内,因施工质量问题出现重大缺陷,发包人通知承包人进行维修,承包人不能在合理时间内进行维修,发包人委托其他单位进行修复,修复费用承担。

A:发包人

B:承包人

C:使用人

D:以上都不正确

E:专业监理

12、依据FIDIC《施工合同条件》,如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书,则保留金。

A:不再返还

B:在颁发接收证书时全部返还

C:在颁发履约证书时全部返还

D:在颁发接收证书和履约证书时各返还一半

E:专业监理

13、某材料采购合同中约定了交货数量与订购数量之间允许的合理磅差。合同履行过程中,供货方实际交货数量多于订购数量,且超过了合理磅差界限。当采购方同意接收全部交货时,下列关于货款的说法中,正确的是。

A:按订购单价计算全部数量的货款

B:按订购价格支付货款,多交货部分不再追加货款

C:按交货数量减去合理磅差后的数量计算货款

D:按交货数量加上合理磅差后的数量计算货款

E:专业监理

14、抽样检验中,将不合格产品判为合格而误收时所发生的风险称为风险。A:供应方

B:使用方

C:生产方

D:系统

E:工程变更单

15、材料供应商以败坏施工企业名誉为要挟,迫使施工企业与其订阅材料买卖合同,该合同是__。

A.有效合同

B.无效合同

C.效力待定合同

D.可变更、可撤销合同

16、在世界银行工程造价的构成中,有一项费用有可能发生,有可能不发生,在正常建设条件下可能不动用,只是一种储备。此项费用是。

A:不可预见准备金

B:应急费用

C:未明确项目准备金

D:建设成本上升费用

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时,该合同处于__状态。

A.成立但不生效

B.既不成立也不生效

C.承诺生效但合同不成立

D.生效但不成立

18、计算建设工程投资时,按顺序计算,并逐级汇总。

A:分项、分部、单位、单项工程

B:土建、安装设备工程流动资金

C:分部、分项、单项、单位工程

D:设备、土建、安装工程

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、工程建设照片和声像资料收文登记后,应交给项目总监理工程师或__进行处理,重要文件内容应在监理目标中记录。

A.项目经理

B.授权的监理人员

C.授权的监理工程师

D.监理单位技术负责人

20、采用比例估算法估算拟建化工项目建设投资时,一般以拟建项目的作为估算其他专业投资的基数。

A:主要车间的建筑安装工程投资

B:设备投资

C:建筑工程投资

D:主要设备的安装费用

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、乙未经甲授权,却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同。

A:效力待定

B:无效

C:有效

D:经过乙催告甲后生效

E:专业监理

22、从确定建设工程投资的依据看,编制估算指标的直接基础是__。

A.概算定额

B.预算定额

C.工程量清单

D.施工定额

23、反映项目实施阶段的原材料实际消耗量、机械台班数和人工工日数的信息为__。

A.流动信息

B.固定信息

C.项目外部信息

D.管理型信息

24、下列费用中,属于建设工程动态投资的是。

A:基本预备费

B:涨价预备费

C:工程建设其他费

D:设备及工器具购置费

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、建设工程施工物资储备计划的编制依据不包括。

A:物资需求计划

B:物资储备定额

C:物资储备方式

D:物资供应市场分布

E:自我评定

二、多项选择题(共25 题,每题2 分,每题的备选项中,有2 个或2 个以上符合题意,至少有1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5 分)

1、【例5·多选题】下列关于流水施工参数的说法中,正确的有。

A:流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数

B:流水强度表示工作队在一个施工段上的施工时间

C:划分施工段的目的是为组织流水施工提供足够的空间

D:流水节拍可以表明流水施工的速度和节奏性

E:流水步距的大小仅取决于流水节拍

2、监理工程师的执业特点主要表现在__。

A.执业范围广泛

B.执业道德崇高

C.执业内容复杂

D.执业技能全面

E.执业责任重大

3、【例2·多选题】工程监理企业经营活动准则包括。

A:守法

B:诚信

C:公平

D:科学

E:公正

4、控制图按用途分为分析用控制图和管理用控制图,管理用控制图。

A:可以用来控制生产过程

B:可以用来控制质量成本

C:可以找出质量问题的原因

D:是静态的

E:是动态的

5、政府的工程质量监督管理具有()的特点。

A.权威性

B.强制性

C.自觉性

D.公正性

E.综合性

6、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,下列情况中,监理人应承担违约责任的有。

A:因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工

B:承包人未执行监理工程师的指示,在施工中发生安全事故

C:承包商未能发现设计错误,导致施工返工

D:监理工程师未按规定程序进行质量检验

E:监理工程师未能按试验数据作出正确判断,导致工程发生质量事故

7、《建设工程设计合同示范文本》规定,下列工作中,属于设计单位义务的有。A:组织设计成果鉴定

B:参加隐蔽工程验收

C:审查外商提供的设备设计图纸

D:组织并主持设计交底会

E:向有关主管部门办理竣工图纸的审查备案

8、【例2·多选题】建设工程质量特性中的“与环境的协调性”是指工程与的协调。

A:所在地区社会环境

B:周围生态环境

C:周围已建工程

D:周围生活环境

E:所在地区经济环境

9、建设工程质量控制的目标含义是__。

A.必须满足业主要求

B.必须满足施工要求

C.必须符合国家强制性质量标准要求

D.可以通过合同加以约定

E.必须符合其他建设条件的要求

10、直方图出现孤岛形可能是由于__等原因。

A.分组不当

B.组织确定不当

C.原材料发生变化

D.数据收集不正常

E.临时他人顶班

11、__是施工合同文件的主要内容。

A.设计文件

B.工程量清单

C.施工方案

D.选用的主要施工机械

E.投标书的编制要求

12、建设工程目标是否分解到分部工程和分项工程,取决于__。

A.工程进度所处的阶段

B.资料的详细程度

C.设计所达到的深度

D.投资的构成内容

E.目标控制工作的需要

13、下列关于建设施工企业的安全生产管理的说法正确的有。

A:分包单位向总承包单位负责,服从总承包单位对施工现场的安全生产管理B:房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担,由建筑施工单位负责人对安全负责

C:建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费

D:未经安全生产教育培训的人员,不得上岗作业

E:涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,建设单位应当在施工前必须委托原设计单位提出设计方案

14、【例2.多选题】下列属于要约失效的情形的有。

A:要约人依法撤销要约

B:接受要约的通知到达要约人

C:承诺期限届满,受要约人未做出承诺

D:受要约人对要约的内容做出实质性变更

E:要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销

15、在EPC模式中承包商承担的风险包括__。

A.业主代表的工作失误风险

B.设计风险

C.一个有经验的承包商不可预见且无法合理防范的自然力风险

D.对业主新提供数据的核查和解释风险

E.为圆满完成工程今后发生的—切困难和费用风险

16、按照《中华人民共和国合同法》的规定,“债务向第三人履行债务”不同于

“债务承担”的主要区别是__。

A.不属于合同内的约定

B.合同当事人未改变

C.第三人可以向债务人请示履行

D.对第三人履行债务增加的费用由债权人补偿

E.第三人有追究债务人违约责任的权利

17、按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定,下列隐蔽工程的检验步骤和要求中,正确的有。

A:隐蔽工程施工完毕,承包人进行自检

B:自检合格后,书面通知工程师验收

C:工程师对通知隐蔽工程验收时间未提出异议,又未按时验收,承包人可继续施工

D:在任何情况下未经工程师签字认可,工程部位都不得隐蔽

E:隐蔽工程验收合格后,在合同约定时间内工程师未在验收记录上签字,承包人可继续施工

18、对监理规划内容中人员配备方案,应从以下几方面审核__。

A.专业满足程度

B.人员数量的满足程度

C.专业人员不足时采取的措施是否恰当

D.派驻现场人员计划表

E.职称结构

19、下列有关分包合同履行管理的说法中,正确的有。

A:工程师负责分包商施工的协调管理

B:业主不参与分包合同履行的管理

C:承包商有权根据工程实际进展情况不经工程师同意自行发布变更指令

D:承包商对分包商报送的支付报表审核后支付,工程师不参与审核工作

E:当分包商的合法权益受到损害时,有权向对其造成损害方提出索赔

20、下列有关确定变更价款的做法,正确的有。

A:变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告

B:工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复

C:确定的价款报送造价管理部门备案

D:工程师未在规定时间内作出答复,视为承包人的要求已批准

E:承包人未提出追加价款报告,工程师可单独决定补偿额

21、质量数据的收集方法有__。

A.等距抽样

B.整群抽样

C.全数检验

D.随机抽样检验

E.分层抽样

22、《中华人民共和国建筑法》中,关于建筑工程发包的有关规定,下列叙述正确的有__。

A.建筑工程依法实行招标发包,对不适于招标发包的可以直接发包

B.建筑工程实行招标发包的,发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位

C.提倡对建筑工程实行肢解发包

D.政府及其所属部门有权限定发包单位将招标发包的建筑工程发包给指定的承包单位

E.发包单位不得指定生产厂、供应商

23、监理工程师在施工招投标阶段,对报名参与投标企业主要考核的内容包括()。A.查对企业资质证书

B.考核企业近期表现

C.检查质量管理机构及责任制的落实情况

D.考核近期承建工程的质量情况与管理水平

E.考核企业目前的融资能力

24、当施工进度计划初始方案编制好后,需要对其进行检查与调整,以便使进度计划更加合理,进度计划检查的主要内容包括__。

A.各项工作项目的施工顺序、平行搭接和技术间歇是否合理

B.总工期是否满足合同要求

C.主要工种的工人能否满足连续、均衡施工的要求

D.主要机具、材料等的利用是否均衡和充分

E.主要资源的供应能否得到保证

25、下列施工单位报验的项目中,不使用“报验申请表”报验的有。

A:工程竣工

B:隐蔽工程

C:分项工程

D:工程材料

E:工程设备

市民公园绿化工程监理合同协议书图文稿

市民公园绿化工程监理 合同协议书 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

(GF-2012-0202) 建设工程监理合同 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局 第一部分协议书 委托人(全称):桂林市临桂区市容管理局 监理人(全称):广西隆欣建设监理有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称:市民公园西侧绿化工程; 2. 工程地点:临桂区; 3. 工程规模: / ; 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 1500000.00 元。 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书; 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程); 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程); 4. 专用条件; 5. 通用条件; 6. 附录,即:

附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名:谢志明,注册号:。 五、签约酬金 签约酬金: 合同工期内监理服务费按国家取费标准打6折计取。暂定监理服务费为人民币(大写)贰万玖千柒佰元整(¥ 29700.00元)。 六、期限 1. 监理期限:自年月日始,至工程验收合格止。 2. 相关服务期限:自/年/ 月/ 日始, 至/ 年/ 月/ 日止。 七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。 3、双方同意监理服务费以人民币形式转入广西隆欣建设监理有限公司基本账户。 八、合同订立 1. 订立时间:年月日。 2. 订立地点:。 3. 本合同一式捌份,具有同等法律效力,委托人执肆份、监理人执肆份。 委托人:(盖章)监理人:广西隆欣建设监理有限公司(盖章)住所:住所:桂林市七星区穿山东路12号体育中心麦香坊旁 邮政编码:邮政编码:41004 法定代表人: 法定代表人: 经办人:经办人: 开户银行:开户银行:桂林银行城中支行 账号:账号:6600-1200-2766-8000-10

01564 工程建设监理概论 2016.4 真题及答案

四川省2016年4月高等教育自学考试 工程建设监理概论试卷 (课程代码 01564 ) 本试卷满分100分;考试时间为150分钟。 一.单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.建设工程监理行为主体是【 B 】 A.建设单位 B.工程监理企业 C.承包单位 D.建设行政主管部门 2.对必须实行监理的工程范围和规模标标准进一步细化的文件是【 C 】 A.《建筑法》 B.《建设工程质量管理条例》 C.《建设工程监理范围和规模标准规定》 D.《国家重点建设项目管理办法》3.建设工程监理制是实行项目法人责任制的【D】 A.基本条件 B.辅助条件 C.必要条件 D.基本保障 4.总监理工程师代表要求具有【 D 】 A.初级专业技术职称 B.1年以上工程实践经验 C.2年以上工程实践经验 D.3年以上工程实践经验 5.工程监理企业资质分为【A】A.综合资质、专业资质和事务所资质三个等级 B.甲级、乙级和丙级 C.综合资质和专业资质两个等级 D.事务所资质和专业资质两个等级 6.具有专业乙级资质的工程监理企业可以承担【C】 A.所有专业工程类别建设工程项目的工程监理 B.相应专业工程类别建设工程项目的工程监理业务 C.相应专业工程类别二级以下(含二级)建设工程项目的工程监理业务 D.相应专业工程类别三级建设工程项目的工程监理业务 7.监理工程师初始注册有效期满后,要求继续执业的,需要办理【C】 A.初始注册 B.变更注册 C.延续注册 D.注销注册

8.工程监理企业投标书的核心是【B】 A.监理规划B.监理大纲 C.监理细则 D.监理费用 9.国有资金占控股或主导地位等依法必须进行监理招标的项目,委托监理任务时应采用【 A 】 A.公开招标 B.邀请招标 C.直接委托 D.协商议标 10.招标人与中标人签订监理合同的时间,应当自发出中标通知书之日起【 A 】 A.30日内 B.40日内 C. 50日内 D.60日内 11.在施工总承包模式下,建设单位通常应【 A 】A.委托—家监理单位实施监理 B.委托两家监理单位实施监理 C.按照设计阶段和施工阶段分别委托监理单位 D.委托多家监理单位实施监理 12.具体指导监理业务实施的是【 C】 A.监理规划 B.监理大纲 C.监理实施细则 D.监理投标文件 13.当提高建设工程的功能和质量标准时,通常会导致【 A 】 A.投资增加,工期延长 B.投资增加、工期缩短 C.投资减少、工期延长 D.投资减少、工期缩短 14.项目监理机构监理人员对施工现场进行定期或不定期检查活动的监理方式是 【A】 A.巡视 B.平行检验 C.旁站 D.见证取样 15.建设工程监理基本表式分为三大类,A类表是【 B 】 A.通用表 B.工程监理单位用表 C.施工单位报审用表 D.施工单位报验用表 二、名词解释题(本大题共5小题,每小题3分,共15分) 16.工程建设程序 指的是建设工程从策划、决策、设计、施工、到竣工验收、投入生产或交付使用的整个建设过程中,各项工作必须遵循的先后顺序。 17.总监理工程师 指的是由工程监理单位法定代表人书面任命,负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构该工作的注册监理工程师。 18.资格预审

工程招投标与合同管理期末试题

工程项目与合同管理期末考试 一、单选题(1*20=20分): 1、在下列合同中,()合同是可变更 的合同。答案:C A 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益的B以合法活动掩盖非法目的 C因重大误解而订立的 D损害社会公共利益的 2、当工程内容明确、工期较短时,宜采用 ()° A总价可调合同 B总价不可调合同C单 价合同 D成本加酬金合同答案:B 3、根据我国《施工合同文本》规定,对于具 体工程的一些特殊问题,可通过() 约定承发包双方的权利和义务。 A通用条款B专用条款C监理 合同D协议书答案:B 4、一般认为,投标是一种()° A履约B要约C要约邀请D竞拍行为答案:B 5、法律规定合同的诉讼有效期为2年。若某 合同的诉讼时效进行到 20个月时,发生中止是由,该是由持续 5个月,则该是由消除后,诉讼时效尚有()° A 9个月 B 6个月 C 4个 月 D 2个月答案:C 6、工程建设施工招标,招标单位应在定标内 ()天发岀招标通知书。 A5 B7 C9 D15 答案:B 7、《施工合同示范文本》中规定,索赔事件 发生()内,承包人应向工程师发岀 索赔意向通知。 A 14 B10 C 28 D56 答案:C 8、下列建设工程施工合同文件岀现矛盾时, 应优先考虑执行的是()° A工程量清单B工程预算书C工程变更协 议书D施工图纸答案:C 9、对于执行政府定价或政府指导价的合同, 如果在其履行过程中逾期交货而遇到标的物 的价格发生变化时,则()° A无论是价格上涨还是下降,都按原合同价执行 B无论是价格上涨还是下降,都按新价格执行C遇价格上涨,按新价执行;遇价格下降,按 原价执行D遇价格上涨,按原价执行;遇价格下降,按 新价执行答案:D 10、按计价方式不同,建设工程施工合同可分 为:(1)总价合同(2)单价合同(3)成本加酬金合同三种。以承包商所承担的风险从小到大的顺序来排列,应该是()° A (1)(2)(3) B (3)(2)(1) C (2)( 3)(1) D ( 2)( 1)( 3)答案:B 11、下列事项中,承包方要求的费用索赔不成 立的是() A建设单位未及时供应施工图纸 B施工单位施工机械损坏 C业主原因要求暂停全部项目施工 D因设计变更而导致工程内容增加答案:B 12、在投标报价程序中,在调查研究,收集信 息资料后,应当()° A对是否参加投标作岀决定B确定投标方案 C办理资格审查 D进行投标计价答案:A 13、唱标按送达投标书的()顺序进行。 A先后 B逆 C任意 D无相关规定 答案:A 14、根据《中华人民共和国招标投标法》和国 家计委有关规定,全部或部分使用国有资金投 资或国家融资的项目,其重要设备材料的采 购,单项合同估算价格在() 万元人民币以上时,必须进行招标。 A3000 B1000 C100 D50 14 答案:C 15、投标人少于()的,招标人 应当依照《中华人民共和国招投标法》重 新投标。 A3 B4 C5 D10 15 答案:A 16、关于投标报价策略论述正确的有 ()° A工期要求紧但支付条件理想的工程应较大幅度提高报价 B施工条件好且工程量大的工程可适当提高报 价 C 一个建设项目总报价确定后,内部调整时, 地基基础部分可适当提高报价 D当招标文件部分条款不公正时,可采用增加建议方案法报价16答案:C

南宁市政府采购工程委托监理合同

南宁市政府采购工程委托监理合同 (编号:) 工程名称: 工程地址: 委托人: 监理人:

第一部分工程建设委托监理合同 一、委托人(即建设单位)委托监理人(即监理单位)监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下: 工程名称: 工程地点: 工程规模: 计划投资(建安费): 监理范围:施工及保修阶段的监理(含质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理及现场组织协调) 二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。 三、下列文件均为本合同的组成部分: 1.本工程监理合同(含经财政部门审定的补充合同); 2.本工程中标通知书; 3.本合同专用条件; 4.本合同标准条件; 5.委托人的招标文件(含补充、修改通知和答疑等); 6.本工程监理投标书(含技术文件及商务文件); 7.标准、规范及有关技术文件(含经委托人审核认可的监理规划、监理 实施细则); 8.在实施过程中双方共同签署的经财政部门审定的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。 五、监理人对委托人发出的工作指令应及时完成,在限期内未完成的,又无特殊原因,累计三次以上,委托人有权要求监理人更换相关人员,并视情节轻重予以罚款,直至撤换监理人。监理人监理的标段由于进度慢或出现重大质量问题的,委托人有权下令撤换总监理工程师。 六、监理人必须严格遵守职业道德和廉政责任书的规定,不得向承包人吃、拿、卡、要,不得接收承包人和设备材料供应商的礼物和任何报酬(包括各种名目的回扣、提成、津贴等),否则视为违约,委托人有权更换监理人直至追究法律责任。 七、监理人如果在项目监理工作中需另使用项目监理部印章的,需出具法定授权委托书,对受托人、受托范围、受托时间、受托权限作明确约定,并承担法定责任。 八、监理费 1.监理费下浮系数为 %,暂按工程建安投资额万元计,暂定合同金 额为。 2.根据监理范围的工作内容,监理费组成比例为:质量控制工作监理费 占全部监理费的30%、安全文明控制工程监理费占全部监理费的10%、进度控制工作监理费占全部监理费的20%、投资控制工作监理费占全部监理费的20%、合同管理和信息管理及现场组织协调工作监理费占全部监理费的20%。 3.监理费结算以南宁市公共投资审计中心审定的工程建安投资结算价 (甲供设备费用除外)为计费基数按《桂价费[2007]159号》文收费标准不考虑专业系数、复杂系数和调整系数计算出的收费基价乘以(1-下浮系数)

建设工程监理概论期末考试

选择题: 1、工程建设监理实施需要(B) A:上级主管部门批准 B:项目法人委托和授权 C:建设单位委托和授权 D:建设主管部门批准 2、我国的监理工程师是指(C)的一类人 A:具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B:取得监理工程师资格证书 C:取得监理工程师岗位证书 D:监理单位从事工程技术管理工作 3、不同资质等级的监理单位在(D)在方面的资质标准是相同的。 A:监理业绩 B:注册资金 C:工程技术和管理人员 D:单位负责人和技术负责人4、项目法人授予监理单位对工程施工进度有(C) A:审核、签认权 B:复核、确认权 C:检查、监督权 D:批准权 5、监理工程在监理过程中因过错曹成重大损失的(A) A:应承担一定的经济责任和法律责任 B:应承担一定的经济责任和民事责任 C:仅承担相应的经济责任 D:仅承担相应的法律责任 6、工程建设监理是指(C) A:受业主委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 B:受建设单位委托对工程建设进行的监督和管理活动 C:受业主委托对工程建设项目实施阶段进行的

监督和管理活动 D:受建设单位委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 7、建设单位经营活动的基本准则是(B) A:客观、公正、诚信、科学 B:守法、公正、诚信、科学 C:客观、公正、信用、科学 D:守法、公正、信用、科学 8、政府建设主管部门对建设监理单位管理的主要内容是(D) A:制定监理办法 B:对监理单位的权益进行管理 C:对监理单位的活动进行监督 D:对监理单位的资质管理 9、工程建设监理合同专用条件(B) A:可以根据工程个性和所处自然、社会环境自有填写 B:可以根据工程个性,经监理单位与业主协商一致后填写 C:可以根据工程个性和所处自然、社会环境 D:可以根据工程所处自然、社会环境自有填写 10、工程建设监理委托合同中所说的第三方可以是(D) A:监理单位 B:业主 C:监理工程师 D:设备供应商 11、工程建设监理合同履行过程中发生争议时,业主与监理单位优选的解决争议方法是(A) A:协商解决 B:交主管部门协商 C:提交仲裁机关仲裁 D:法律诉讼

广西区工程承包施工合同模板

合同编号: 工程施工合同

建设单位: 承包单位: 年月日 工程承包施工合同 建设单位:(简称甲方) 承包单位:(简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、以及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方充分协商,同意签订本协议,共同遵守。 第一条工程概况 1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 建筑面积: 1.4 乙方垫资从挖土开始,到三层,甲方按完成工程量的80%支工程进度款。 第二条承包范围及内容 1.1按设计施工图纸的全部内容进行总承包。

1.2承包方式:包工包料。 1.3本工程采用商品混凝土。 第三条工程造价及承包结算方式 3.1 土建、装饰安装工程造价约2亿元,具体依施工图工程量为准。工程竣工验收后以实际竣工的工程量,按2005年版《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》、2005年版《广西壮族自治区装饰装修消耗量定额》及其配套费用定额进行结算,管理费率和利润率按定额取费,有弹性的费率按高值取费。 3.2 市政工程按2007年版,园林工程算按2005年版《广西壮族自治区建筑装修安装园林绿化工程费用定额》进行结算管理费率和利润率按定额确认的中间值取费。消防、暖通、水电及设备安装工程套用2008年《广西安装工程消耗量定额》及其配套的费用定额进行结算。 3.3 工程结算材料单价、人工费单价调整。①材料单价调整以桂林市建设工程造价信息施工期间的建材市场信息价格为准,②人工费按桂建标[2011]21号文件调整,合同实施期间有政策调整,按新的调整文件执行。③信息价上没有的,参照桂林市市场价双方确认为准。 3.4 本工程如有增加工程量,结算按以上工程造价及承包方式的3.1、3.2、3.3、3.4条款进行结算。 3.5 如建设工程造价信息参考价没有的,双方办理签证为准。 3.6在施工期间遇下列情况的,工程造价则做相应调整。 A、法律行政法规和国家有关政策规定及变化。 B、基础变更、设计变更、甲方确认的工程量增加。 C、不可抗拒力。 第四条工期 4.1 工期按定额工期执行,开工日期以施工许可证为准。

建筑工程招投标与合同管理考试题(含答案) (2)

建筑工程招投标与合同管理考试题及答案 一、单项选择题 1、根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是()。 A、办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开 工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验 2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概 念应为,从()的日历天数计算。 A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求 C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求 3、材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的 允许磅差范围内。采购方应()。 A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款 C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付 4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工,为此分包商向承包商提出索赔。承包商 () A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理,先行支付后再向业主索要 C、不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告 5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的()。 A、行政法律关系 B、民事权利义务关系 C、刑事法律关系 D、经济侵权关系 6、经济合同当事人订立的“保证合同”,其法律形式是()。 A、主合同 B、从合同 C、独立合同 D、无条件地必须履行的合同 7、中标的承包商将由()决定。 A、评标委员会 B、业主 C、上级行政主管部门 D、监理工程师 8、业主在()合同中承担的风险最小。 A、可调总价 B、不可调总价 C、单价 D、成本加酬金 9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以 ( )为准。 A、招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件 10、下列各项中,( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。 A、建设用地征用完毕,施工图纸完成

广西监理工程师:建设工程合同管理法律基础考试试题

广西监理工程师:建设工程合同管理法律基础考试试题 一、单项选择题(共25 题,每题 2 分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意) 1、某设计合同履行过程中,发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限,不能在要求的时间内完成,发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人,则。A:原设计人对变更的设计不承担责任 B:该部分设计成果需经原设计人审查批准 C:原设计人对该部分设计质量承担连带责任 D:原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任 E:专业监理 2、监理实施细则编写的依据不包括。 A:监理规划 B:与专业工程相关的标准 C:施工组织设计 D:专项施工方案 E:工程保险金 3、屋面防水工程、有防水要求的卫生间的最低保修期限是。 A:2 B:3 C:5 D:15 E:工程变更单 4、民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的__倍时,签订的合同可确认为可变更、可撤

销合同。 A.3 B.4 C.5 D.6 5、检验批和分项工程应由组织验收。 A:项目经理 B:项目专业质量检验员 C:监理工程师 D:项目专业技术负责人 E:工程变更单 6、关于招标人解答投标人质疑的说法,错误的是。 A:招标人给予书面解答 B:招标人答复作为招标文件的组成部分 C:招标人答复与招标文件不一致,以答复为准 D:任何一位投标人所提问题的回答,必须发送给每一位投标人,必须说明问题的来源 E:专业监理 7、【例2·单选题】如果施工索赔事件的影响持续存在,承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交。 A:索赔通知书 B:索赔依据 C:索赔意向通知 D:施工现场的记录

建设工程监理概论试题及答案

工程监理专业建筑工程监理概论结业试题 、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分) 1.在监理目标控制系统中,贯穿于项目实施全过程的子系统是()。 A.程序子系统 B.措施子系统 C.信息子系统 D.组织子系统 2.《建筑法》规定,两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的应当按照资质 ()的单位的业务许可范围承揽工程。 AM 3.依《招投标法》规定,依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标 A. 15 C. 30 4.监理实施过程中,如果因监理单位过失而造成了经济损失,监理单位赔偿损失的累汁 金额应()。 5.监理单位自备设施经济补偿的计算方法为() A .设施折旧额+管理费=补偿额 B.设施折旧额-残值+管理费=补偿额 C?设施在工程中使用时间占折旧年限比率X设施原值+管理费=补偿额 D .设施原值X年折旧率+管理费=补偿额 6.项目法人一般通过( A.直接委托 )方式择优选定监理单位。 .公开招标 C .邀请招标B.低 C.不同,区别各个承包D无相关规定 人提交投标文件截止之日起,最短不得少于()日。 B. 20 D. 25 A .是直接经济损失额B.最多为直接经济损失额 C .不超过监理酬金总额 D .不超过监理酬金总额(除去税金) .招标投标

7.监理费从()中列支,并核减建设单位管理费。 A. 工程投资估算工程概算

A .随意调换项目总监理工程师 B ?确定工程项目规模 C .工程预算 A . 项目法人 C ?监理单位 A . 审批 C. 资质管理 10.监理单位应当按照核准 的 A . 营业范围 )承接工程建设监理业务。 资质等级 C. 经营范围 A ?科学性 B ?服务性 C .独立性 D ?委托性 13 .依据《担保法》规定,担保人必须是第三人的担保方式是( 15.在建设项目投资构成中,单机无负荷试运转费包含在 () A .联合试运转费 C .间接费 、多项选择题(本大题共5小题,每小题4分,共20 分) 1. 在委托监理的工程项目中,监理单位一般不具有 () 的权利。 8.工程项目建设监理实行( )负责 制。 9.监理单位实行 ( )制 度。 11.监理单位不得 )监理业 务。 A . 分包 发包 C .转让 D. 转移 12 .如果不具有 ( 管理,难以调解 业主与承建商之间的权益纠纷。 ),那么建设工程监理企业难以保证公正性,难以顺利进行合同 工程决算 ?项目经理 总监理工程师 报批 资质审批 业务范围 A .保证 B ?质押 C .定金 D .留置 14.承包商计算索赔费用常用的方法是 A .总费用法 B . ) 。 修正的总费用法 C .单价法 D. 实际费用法 中。 B ?安装工程费

广西区工程承包施工合同范本

合同编号: 工程施工合同 建设单位: 承包单位: 年月日

工程承包施工合同 建设单位:(简称甲方) 承包单位:(简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、以及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方充分协商,同意签订本协议,共同遵守。 第一条工程概况 1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 建筑面积: 1.4 乙方垫资从挖土开始,到三层,甲方按完成工程量的80%支工程进度款。 第二条承包范围及内容 1.1按设计施工图纸的全部内容进行总承包。 1.2承包方式:包工包料。 1.3本工程采用商品混凝土。 第三条工程造价及承包结算方式 3.1 土建、装饰安装工程造价约2亿元,具体依施工图工程量为准。工程竣工验收后以实际竣工的工程量,按2005年版《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》、2005年版《广西壮族自治区装饰装修消耗量定额》及其配套费用定额进行结算,管理费率和利润率按定额取费,有弹性的费率按高值取费。 3.2 市政工程按2007年版,园林工程算按2005年版《广西壮族自治区建筑装修安装园林绿化工程费用定额》进行结算管理费率和利润率按定额确认的中间值取费。消防、暖通、水电及设备安装工程套用2008年《广西安装工程消耗量定额》及其配套的费用定额进行结算。 3.3 工程结算材料单价、人工费单价调整。①材料单价调整以桂林市建设工程造价信息施工期间的建材市场信息价格为准,②人工费按桂建标[2011]21号文件调整,合同实施期间有政策调整,按新的调整文件执行。③信息价上没有的,参照桂林市市场价双方确认为准。 3.4 本工程如有增加工程量,结算按以上工程造价及承包方式的3.1、3.2、3.3、3.4条款进行结算。 3.5 如建设工程造价信息参考价没有的,双方办理签证为准。 3.6在施工期间遇下列情况的,工程造价则做相应调整。

《建筑工程监理概论》期末考试复习题及参考答案

建筑工程监理概论复习题 (课程代码252322) 一、单选题(本大题共60题) 1.合同法律关系的客体不包括( )。 A.物 B.法人 C.行为 D.智力成果 2.建设工程勘察合同法律关系的客体是指( )。 A.物 B.智力成果 C.行为 D.财 3.A公司通过资产重组被另一较大的B公司兼并后,法定代表人易人。由于经营方针改变,B 公司不愿履行A公司法定代表人签订的供货合同的义务,此时合同应属于( )。 A.继续有效 B.因A公司已不存在而无效 C.合同需要经过B公司法定代表人补充签字后才有效 D.需与B公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效 4.按照市场行情约定价格的合同,合同履行时市场行情发生波动,则( )。 A.价格上涨按原价格执行,价格下降按新价格执行 B.价格下降按原价格执行,价格上涨按新价格执行 C.无论上涨还是下降均按新价格执行 D.无论上涨还是下降均按原合同价格执行 5.《合同法》中有关解决合同争议方式的不正确表述有( )。 A.当事人可以通过和解或调解解决合同争议 B.当事人订立有仲裁协议的,当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉 C.当事人不愿和解、调解,可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁 D.当事人不履行仲裁裁决的,对方可以请求人民法院执行 6.施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥,由于水泥强度等级不清楚而将32.5级的水泥当作42.5级水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款,发现问题后,承包人应( )。 A.向人民法院起诉,要求确认该合同无效 B.向人民法院起诉,要求撤销该合同 C.向仲裁机构申请仲裁,要求确认该合同无效 D.向仲裁机构申请仲裁,要求撤销该合同

广西家庭居室装饰装修施工合同示范文本

编号: 广西家庭居室装饰装修施工 合同示范文本 (2017版) (征求意见稿) 发包方(甲方): 承包方(乙方):

使用说明 一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等有关法律法规制定的示范文本,供双方当事人参照约定采用,签订合同前请仔细阅读。 二、家庭居室装饰装修是居民较大的一笔一次性消费,涉及的标的额较大,专业性较强,合同履约期长。为更好地维护双方当事人的合法权益,双方签订合同时应慎重,力求内容具体、全面、严密,正确选择示范文本所提供的选择项条款。 三、签订合同前发包人(甲方)要验看承包人(乙方)的《企业法人营业执照》和企业资质证书。与分公司(分部)签订合同,除验看其《营业执照》及企业资质证书外,合同应加盖与《营业执照》一致的,具有法人资格的合同专用章。 四、家庭居室装饰装修工程禁止损坏房屋承重结构及共用管线和设施。 五、甲、乙双方经济来往均需开具收据。 六、家庭居室装饰装修工程施工单位、监理单位、质量检测单位名录可在广西建筑装饰网(https://www.doczj.com/doc/2d1991128.html,/)查询。 七、本合同示范文本,由广西建筑装饰协会监制,任何单位和个人不得出于商业目的擅自翻印和出售。

家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款 发包方(以下简称甲方): 委托代理人(姓名):民族: 住所:身份证号: 联系电话:电子邮箱: 承包方(以下简称乙方): 住所: 代表人:联系电话: 施工负责人:联系电话: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等有关法律、法规的规定,结合本市家庭居室装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)有关事宜,达成如下协议: 第一条工程概况 1.1工程施工地点: 1.2工程装饰装修面积: 1.3工程户型: 1.4工程内容及做法,见《工程报价单》(附件三)和施工图纸。 1.5工程承包,采取下列第种方式: (1)乙方包工、包全部材料(附件二)。

建设工程合同管理考试模拟试卷及答案

单项选择题 1、建设工程施工合同法律关系的客体是()。 A.物 B.施工 C.行为 D.智力成果 2、下列关于代理的叙述,不正确的是()。 A.代理的民事责任由被代理人承担。 B.代理人以自己的名义实施代理行为 C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任 D.代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示 3、下列选项中不可作为抵押物的是()。 A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权 B.土地所有权 C.抵押人所有的机器设备交通工具 D.抵押人的房屋及地上附着物 4、根据我国《担保法》的规定,保证方式没有约定或约定不明确的,按()承担保证责任。 A.合同 B.连带责任保证 C.法律 D.一般保证 5、在国外,建筑工程一切险的投保人一般是()。 A.业主 B.承包人 C.监理人 D.发包人 6、公证机关进行公证一般适用()原则。 A.公平 B.诚实信用 C.自愿 D.公开 7、订立合同过程中,()不是要约邀请。 A.中标通知书 B.招标公告 C.商业广告 D.寄送的价目表

8、要约的撤回应在()取消要约的意思表示。 A.签订合同之前 B.合同成立之后 C.要约发生法律效力之前 D.要约发生法律效力之后 9、对格式条款的理解发生争议的,对格式条款有两种以上理解时,应当作出()的解释。 A.有利于格式条款提供一方 B.不利于格式条款提供一方 C.不利于格式条款接受一方 D.格式条款无效 10、代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商,应承担()责任。 A.违约 B.隐瞒 C.缔约过失 D.违法 答案:1、C 2、B 3、B 4、B 5、B 6、C 7、A 8、C 9、B 10、C 单项选择题 1、具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起()内没有行使撤销权,法律规定其撤销权消灭。 A.1年 B.2年 C.3年 D.5年 2、建设工程施工合同生效后,由于合同价款约定不明,则按订立合同时()的市场价格履行。 A.工程所在地 B.施工单位所在地 C.建设单位所在地 D.合同签订地 3、依据《合同法》规定,执行政府定价或政府指导价的合同,在合同的交付期限内政府对价格进行调整时,应按照()计价。 A.原价格 B.交付时的价格 C.原价格和交付时价格中的较高者 D.原价格和交付时价格中的较低者

广西注册监理工程师合同管理:竣工试验程序考试题

广西注册监理工程师合同管理:竣工试验程序考试题 一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意) 1、【例11·单选题】在工程网络计划中,关键线路是指的线路。 A:单代号网络计划中由关键工作组成 B:双代号网络计划中无虚箭线 C:双代号时标网络计划中无波形线 D:单代号搭接网络计划中时距总和最小 E:自我评定 2、某建筑材料采购合同,既约定了违约金,又约定了定金。当一方违约时,守约方__。 A.必须适用违约金条款 B.必须适用定金条款 C.可以选择适用违约金或定金条款 D.两者都不能适用,因约定无效 3、工程监理与项目管理服务的区别不包括。 A:服务性质不同 B:服务对象不同 C:服务范围不同 D:服务侧重点不同 E:工程保险金 4、下列监理文件资料中。建设单位需短期保存的是。 A:预付款报审与支付文件 B:工程延期报告及审批表 C:供货单位资质材料 D:费用索赔报告及审批表 E:工程保险金 5、某基础工程施工过程中,承包人未通知工程师检查即自行隐蔽,后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验,确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中,正确的是。 A:给承包人顺延工期并追加合同价款 B:给承包人顺延工期,但不追加合同价款 C:给承包人追加合同价款,但不顺延工期 D:工期延误和费用损失均由承包人承担 E:专业监理 6、建设工程组织流水施工时,用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数之一是。 A:施工段 B:流水强度 C:流水节拍 D:工作面

E:自我评定 7、风险管理的首要步骤是。 A:风险识别 B:风险分析与评价 C:风险对策的决策 D:风险对策的实施 E:工程保险金 8、依据《担保法》的规定,当采用保证方式进行担保时,。 A:债务人与债权人是保证合同的当事人,债务人向债权人保证,当债务人不履行债务时由保证人承担责任 B:债务人与债权人是保证合同的当事人,明确保证人,保证人向债务人保证,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任 C:保证人与债务人是保证合同的当事人,保证人承诺,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任 D:保证人与债权人是保证合同的当事人,保证人承诺,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任 E:专业监理 9、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是。 A:承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人 B:发包人已同意投标文件中说明的分包,分包工作仍需要经发包人同意 C:承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人 D:分包人的资质能力不需要进过监理人审查 E:专业监理 10、已知某钢筋工程每周计划完成的工程量和第1—4周实际完成的工程量见下表,则截止第4周末工程实际进展点落在计划S曲线的。 A:左侧,表明此时实际进度比计划进度拖后60t B:右侧,表明此时实际进度比计划进度超前60t C:左侧,表明此时实际进度比计划进度超前50t D:右侧,表明此时实际进度比计划进度拖后50t E:自我评定 11、应对地基基础处理与加固、不良地质现象的防治工程进行岩土工程计算与评价,满足施工图设计的要求。 A:可行性研究勘察 B:选址勘察 C:初步勘察 D:详细勘察 E:工程变更单 12、质量控制图的用途是。 A:分析并控制生产过程质量状态 B:分析判断产品质量分布状况 C:系统整理分析质量问题产生的原因 D:寻找影响质量的主次因素 E:工程变更单 13、建设工程施工图设计阶段,进行技术设计和施工图设计的投资控制目标是。

建设工程合同管理 第一章 建设工程合同管理概述

第一章建设工程合同管理概述 【考情分析】 年份单项选择题多项选择题合计 2018年1题1分1题2分2题3分 2017年1题1分1题2分2题3分 2016年1题1分- 1题1分 2015年- - - 2014年1题1分1题2分2题3分 第一节建设工程合同管理的任务 目标内涵 发展和完善建筑市场市场经济主要依靠合同来规范当事人的交易行为 推进建筑领域的改革(四项改 革) 法人负责制、招标投标制、工程监理制、合同管理制提高工程建设的管理水平质量、进度和投资三大控制目标的水平主要体现在合同中 避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪建筑领域是我国经济犯罪的高发领域,通过合同管理能有效地做到公开、公正、公平 【2018年真题】为了建立能够独立承担民事责任的主体制度,在工程建设领域推行的管理制度是()。 A.项目法人责任制 B.招标投标制 C.工程监理制 D.合同管理制 『正确答案』A 『答案解析』本题考查的是合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程

监理制和合同管理制。项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。参见教材P1。 【2016年真题】市场经济主要是依据()规范当事人的交易行为。 A.行政手段 B.合同 C.诚信 D.道德 『正确答案』B 『答案解析』本题考查的是建设工程合同管理的目标。在市场经济条件下,主要是依靠合同来规范当事人的交易行为。参见教材P1。 2.建设工程合同的种类 分类一:从承发包的不同范围和数量进行划分 合同种类合同内容签订主体 建设工程设计施工总承包合同勘察、设计、施工发包人与承包人 工程施工承包合同全部或部分施工任务发包人与承包人 施工分包合同部分施工任务承包人与分包人 【例题】从承发包的不同范围和数量进行划分,建设工程合同包括()。 A.建设工程监理合同 B.建设工程设计施工总承包合同 C.工程施工承包合同 D.建设工程总承包合同 E.施工分包合同 『正确答案』BCE 『答案解析』本题考查的是建设工程合同的种类。一定要记准名称,注意不要选D。参见教材P2。 分类二:从完成承包的内容进行划分 ■建设工程勘察合同 ■建设工程设计合同 ■建设工程施工合同 【2017年真题】依据《合同法》,下列合同属于建设工程合同的有()。 A.勘察合同 B.设计合同

监理工程师考试《建设工程监理概论》真题及答案

2007年监理工程师考试《建设工程监理概论》真题及答案 一、单项选择题(共50题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1. 下列关于建设工程监理工作与建设行政主管部门监督管理工作的表述中,正确的是()。 A. 建设工程监理工作与建设行政主管部门的监督管理工作都不具有强制性 B. 建设工程监理工作与建设行政主管部门的监督管理工作都具有委托性 C. 建设工程监理工作具有强制性,建设行政主管部门的监督管理工作具有委托性 D. 建设工程监理工作具有委托性,建设行政主管部门的监督管理工作具有强制性 2. 协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用是建设工程监理的()。 A. 基本目的 B. 基本内涵 C. 主要方式 D. 主要方法 3. 监理单位发现施工现场存在严重安全隐患,应及时下达工程暂停令,并报告建设单位。施工单位拒不停工整改,监理单位应及时向工程所在地建设行政主管部门报告,()。 A. 以口头形式报告的,应当记入监理日记 B. 以电话形式报告的,应当有通话记录 C. 以电话形式报告的,应当有通话记录,并及时补充书面报告 D. 以电话形式报告,有通话记录的,可不再书面报告 4. 下列法律文件中,与建设工程监理有关的行政法规是()。 A. 中华人民共和国建筑法 B. 建设工程安全生产管理条例 C. 注册监理工程师管理规定 D. 建筑工程施工许可管理办法 5. 项目法人通过招标确定监理单位,委托监理单位实施监理是实行()的基本保障。 A. 招标投标制 B. 合同管理制 C. 建设工程监理制 D. 项目法人责任制 6. 下列行为要求中,既属于监理工程师职业道德又属于监理工程师义务的是()。 A. 不收受被监理单位的任何礼金 B. 保证执业活动成果的质量,并承担相应责任 C. 不泄露与监理工程有关的需要保密的事项 D. 坚持独立自主地开展工作 7. 根据诚信的经营准则,工程监理企业应当建立健全的信用管理制度之一是()制度。

《招投标与合同管理》期末考试试卷B

武汉工程大学自考助学班2013-2014年第1学期推荐课课程考试试卷《土木工程合同管理》课程考试试卷(B卷) 教学部门:专业班级: 学生姓名:学号: 考试方式:(开卷、闭卷) 题号一二三四五…总分签名 题分20 20 20 40 得分 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分) 得分评卷人 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在 1.关于评标,下列不正确的说法是()。 A.评标委员会成员名单一般应于开标前确定,且该名单在中标结果确定前应当保密 B.评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成,其人数为五人以上的单数 C.评标委员会成员应当是从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平 D.评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触 2.按照承包工程计价方式分类不包括()。 A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.预算合同 3.某基础工程隐蔽前已经经过工程师验收合格,在主体结构施工时因墙体开裂,对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题,则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是()。 A.费用由工程师承担,工期由承包方承担 B.费用由承包人承担,工期由发包方承担 C.费用由承包方承担,工期由承发包双方协商 D.费用和工期均由承包方承担 4.招标人与中标人应当自中标通知发出之日()内,按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A.40天 B.30天 C.50天 D.20天 5.招标人与中标人签订合同后()个工作日内,应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 A.2 B.3 C.5 D.6 6.投标单位应按照招标单位提供的工程量清单,逐一填写单价和合价。在开标后发现的分项投标单

6.1、电力工程合同管理第一章建设工程合同管理概述

考试试卷1. [单选题](4分) 以合同的成立是否须付标的物或完成其他给付为标准,合同分为()。 o A: 双务合同与单务合同B:有偿合同与无偿合同C:诺成式 合同与实践式合同D: 要式合同与不要式合同 正确答案:C 你的解答:C 2. [单选题](4分)建设工程合同按照承包工程计价方式分类不包括( )。 o A: 预算合同B:单价合同C: 总价合同D: 成本加酬金合同 正确答案:A?你的解答:C 3. [单选题](4分)建设工程合同按承发包的不同范围和数量分类不包括()。 o A:设计施工总承包合同B: 建设工程施工合同C: 施工承包合 同D:施工分包合同 正确答案:B?你的解答:B 4. [单选题](4分)()是要求在当事人意思表示一致的基础上,还必须交付标的 物或者其他给付义务的合同。 o A: 诺成合同B:实践合同C: 双务合同D: 单务合同 正确答案:B 你的解答:B 5. [单选题](4分)委托监理合同法律关系的客体是( )。 o A: 监理工程B: 监理服务C: 监理规划D: 监理投标方案正确答案:B?你的解答:B

6.[单选题](4分)某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动,这种行为属于( )。 o A:法定代理B: 指定代理C: 委托代理D:表见代理 正确答案:C?你的解答:C 7. [单选题](4分)善意第三人与无权代理人进行的交易行为(订立合同),其后果由()承担。 o A: 无权代理人B:善意第三人C:被代理人D:无权代理人和善意第三人共同 正确答案:C 你的解答:C 8.[单选题](4分) 建设工程一切险的除外责任是( )。 o A:火灾和爆炸B: 冰雹、地面下陷下沉C: 地震、海啸、雷电、 飓风D: 非外力引起的施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损 失 正确答案:D?你的解答:D 9. [单选题](4分) 建设工程一切险保险合同于2016年3月8日签订,建设工程承包合同约定工程开工日期为2016年3月28日。为保证工程如期开工,承包人于2016年3月15日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后,承包人提前2天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为( )。 o A:2016年3月8日B:2016年3月28日C: 2016年3月 15日D:2016年3月18日

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档