2004.04天津市高等教育自学考试
FIDIC施工合同条件试卷
一、单项选择题：在每小题的备选答案中选出一个正确答案，将正确答案填在括号内。（每小题1分，共10分）
1.除合同另有规定，承包商应向（）提供一式六套承包商文件。
A.雇主
B.工程师
C.分包商
D.政府有关部门
2.因进场通路对承包商的使用要求不适应、不能用而发生的费用应由（）承担。
A.雇主
B.工程师
C.承包商
D.分包商
3.除非专用条件另有规定，FIDIC施工合同条件规定的保险应由（）作为投保方并以合同双方共同的名义投保。
A.雇主
B.工程师
C.承包商
D.政府有关部门
4.工程师应至少提前（）小时将参加试验的意图通知承包商。
A.48
B.24
C.72
D.36
5.承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量的详细资料。应按工程师批准的格式，（）填报。
A.每周
B.每年
C.每月
D.每季度
6.除非并直到工程师已颁发任何部分工程的（），雇主不得使用该部分工程。
A.接受证书
B.付款证书
C.结清证明
D.履约证书
7.在雇主收到和认可（）前，不确认或办理付款。
A.付款证书
B.履约担保
C.合同协议书
D.投标函
8.合同双方应在（）中规定的日期前，联合任命一个DAB。
A.专用合同条件
B.中标协议书
C.投标书附录
D.通用合同条件
9.如果DAB已就争端事项向合同双方提交了他的决定，而任一方在收到DAB决定后（）天内，均未发出不满意的通知、则该决定应成为最终的、对双方均有约束力。
A.21
B.28
C.56
D.42
10下列说法不正确
．．．的是（）
A.如果工程师在发出变更指示前要求承包商提出一份建议，承包商应尽快作出书面回应
B.承包商可随时向工程师提出书面建议，以提高雇主的竣工工程的效率和价值
C.承包商向工程师提出的提高雇主的竣工工程的效率和价值书面建议所需费用由雇主支付
D.承包商在等待其提交给工程师的有关建议的答复期间，不应延误任何工作
二.多项选择题：在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案，并将正确答案填在括号内，正确答案未选全或选错，该小题无分。（每小题2分，共20分）
11.任何事故发生后，承包商应（）（）（）（）（）
A..立即将事故详情通报业主
B.立即将事故详情通报工程师
C.按工程师可能提出的合理要求，保持记录
D. 按工程师可能提出的合理要求，写出有关财产损害情况报告
E.按工程师可能提出的合理要求，写出有关人员健康、安全和福利等情况报告。
12.按照FIDIC施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括（）（）（）（）（）
A..延误移交施工现场
B.不可预见的外界条件
C.异常不利的气候导致的停工
D.业主提前占用工程
E.不可抗力事件造成损失
13.下列说法正确的是（）（）（）（）（）
A.承包商应提前21天将它可以进行每项竣工试验的日期通知工程师
B.工程师可随时指示承包商暂停工程某一部分或全部施工
C.承包商应至少21天前将各分包商承担工作的拟定开工日期通知工程师
D.工程师可以修改图纸
E．承包商应派一事故预防员，负责现场人员的人身安全和安全事故预防工作
14.下列说法正确的有（）（）（）（）（）
A．承包商应建立质量体系，以证实符合合同要求
B.工程师无权对质量保证体系进行审查
C.遵守质量体系不应解除合同规定的承包商的任何任务、义务或职责
D.质量保证体系应符合合同的详细规定
E.承包商应在每一设计和实施阶段开始前，向工程师提交所有程序和如何贯穿要求的文件的细节，供其参考
15.雇主的人员包括（）（）（）（）（）
A.工程师
B.工程师代表
C.指定的分包商
D.雇主的所有其他职员、工人和其他雇员
E.雇主指定的DAB成员
16.关于指定的分包商下列说法正确的是（）（）（）（）（）
A.承包商可以反对指定的分包商
B.指定分包商与承包商没有合同关系
C.工程师应直接对分包商所完成的工作进行支付
D.承包商应为指定分包商的行为或失误负责
E.业主应指定分包商的行为或失误负责
17.关于雇主向承包商的支付，下列说法正确的是（）（）（）（）（）
A.首期预付款，支付时间应在中标函颁发后的42天，或在收到履约担保文件后21天，两者中较晚的日期内
B.各期中付款证书确认的金额，支付时间在工程师收到报表和证明文件后底56天内
C.最终付款证书确认的金额，支付时间在工程师收到该付款证书56天内
D.最终付款证书确认的金额，支付时间在雇住收到该付款证书后56天内
E.工程师不能对以前发生的付款证书做任何修改
18.FIDIC施工合同条件中，合同争端解决的方式有（）（）（）（）（）等.
A.仲裁
B.工程师的决定
C.友好解决
D.法律诉讼
E.DAB决定
19. .FIDIC施工合同条件中雇主承担的风险有（）（）（）（）（）
A.价格与支付方面的风险
B.工程变更的风险
C.通货膨胀方面的风险
D.工程设备采购方面的风险
E.不可抗力风险
20. .FIDIC施工合同条件中“不可抗力”系指（）（）（）（）（）等异常事件或情况。
A.一方无法控制的
B.该方在签订合同前，不能对之进行合理准备的
C.发生后该方不能合理避免或克服的
D.不能主要归因于它方的
E.一方没有考虑到的
三、填空题：（每空1分，共10分）
21.除非另有协议，双方应在承包商收到＿＿＿＿＿＿后＿＿＿＿＿＿天内签定合同协议书。
22.承包商设备运到现场后，应视作准备为工程施工专用。未经＿＿＿＿＿＿同意，承包商不得从现场运走任何主要承包商设备。但运送货物或承包商人员的车辆，无须经过同意。
23.工程师应在不少于＿＿＿＿＿＿天前向承包商发出开工日期的通知。除非专用条件中另有说明，开工日期应在承包商受到中标函后＿＿＿＿＿＿天内。
24.误期损害赔偿费应按投标书附录中所列每天应付的金额，以＿＿＿＿＿＿注明的日期超过相应＿＿＿＿＿＿的天数计算，但所有计算的赔偿总额不得超过投标书附录中规定的误期损害赔偿费的最高限额。
25.雇主应在＿＿＿＿＿＿前，将其取得的现场地下、水文条件及环境方面的所有有关数据，提交给承包商。
26.承包商在收到＿＿＿＿＿＿后＿＿＿＿＿＿天内，向工程师提交按照工程师批准的格式编制的最终报表草案并附证明文件。
五.问答题：（每小题10分，共20分）
32.试写出FIDIC施工合同条件中规定的构成合同的文件及其优先次序。P25
33.试说明不可抗力的通知程序。P125
六、分析题：（每小题15分，共30分）
34.某国际工程项目，采用FIDIC土木施工合同条件。该项目包括两个阶段移交的两个单位工程。实施阶段两个单位工程的保留金分别为A工程10万元、B工程20万元，工程师签发工程接收证书的日期分别为：A工程于1999年5月30日签发，B.工程于1999年10月30日签发。两个单位工程的缺陷通知期均为1年，而且都圆满地通过了缺陷通知期的运行生产。【问题】
（1）请说明保留金的来源。
（2）保留金应分几次归还承包商？归还承包商的时间分别为什么时候？为什么？
（3）保留金每次归还多少？【P101】
35..某外资大型商业中心工程项目业主A与某一级施工企业B和某甲级监理公司C分别签定了工程施工合同（采用FIDIC 施工合同条件）和施工阶段监理合同，工程开工后发生了以下的一些事件：
（事件一）在修建国际商品展销中心工程的基础施工中，由于班组违章作业，出现使已经过工程师检验合格的基础钢筋位移质量事故，在浇筑钢筋混凝土不久后，被工程师发现及时口头指示后书面通知承包方立即停工处理和整改。承包方按工程师指令执行，提出质量事故报告及处理方案，经工程师审查批准后实施。整改完成后，经工程师重新检验确认合格后，指令复工继续基础混凝土施工。由此造成的经济损失由承包方承担，工期拖期不予延长，工程师还将此事故及处理情况向业主作了报告，而业主书面提出：出现质量事故，工程师也负一定的责任，要求扣除1％的监理费作为罚金。
问题：
你作为工程师是否接受业主的要求？为什么？
（事件二）在地下管道施工中，管道铺设完毕后，承包方曾书面通知工程师要求检查管道铺设质量。但工程师收到质量验收通知单后，在合同约定的时间内并未前来检验，也未提出延期检查的书面要求。因此，承包方即将管沟予以回镇。为此，工程师书面指令要求承包将管沟重新挖开，以便检验管道质量。承包方按工程师的要求对管沟进行剥露，经工程师检查后，确认管道铺设质量未达到设计图纸和合同要求，也不符合标准和规范要求管道接合部位严重漏水。因此，工程师要求承包方返工。承包方按要求进行了管道的返工处理，经工程师检验质量合格予以确认后，将管沟重新回填，为此，承包方提出除管道返工费用是由于承包方原因的质量不合格应自己承担外，要求发包方补偿再度剥露费用（包括重新开挖、回填以及更新由于重挖造成的部分管道损坏的费用）76000元和工期延长8天。
问题：（1）承包方在管道未经工程师检查并认可质量的情况下，能否回填和覆盖？为什么？
（2）承包方提出的发包方补偿管沟再度剥露费用和工期延长的要求是否合理？为什么？
（事件三）在修建商业中心的东方商场和商业大厦工程中，开挖基础坑时，发现大量化石和古人类文明遗址，经有关部门及专家鉴定为远古类人猿活动遗址，有重大考古价值，经国家有关部门和业主协商决定在该处进行发掘工作，并与承包方协商后决定由承包方抽调部分力量参与与文物发掘工作。经过40天发掘工作基本结束。为此，承包方向发包方提出要求补偿参与考古发掘工作的直接费用48万元，由于工程暂停和延期造成的劳动力和机械设备闲置等损失32万元、20％管理费和10％利润，以及延长工期40天。
问题：（1）当在施工中发现地下化石及文物后，工程师应该按照什么程序处理？
（2）承包方提出的费用补偿和延长工期的要求是否合理？为什么？【P53】
04年7月单选题：1—5 BCCBC 6—10 ABCBC
多选题：11、BCDE 12、ABE 13、ABE 14、ACDE 15、ABD
16、AD 17、BD 18、ACE 19、BCE 20、ABCD
填空：21、中标函、28 22、工程师23、7、42 24、接收证书、竣工时间25、基准时间
26、履约证书、56
2005.07天津市高等教育自学考试
FIDIC施工合同条件试卷
一、单项选择题：在备选答案中选出一个正确答案，将正确答案填在括号内。（每小题1分，共10分）
1.工程师（）修改合同。
A.有权
B.无权
C.可局部
D.应根据承包商的要求
2.除非专用条件另有规定，承包商应在不少于
．．．（）天前，将任何生产设备或每项其他主要货物将运到现场的日期通知工
程师。
A.21
B.28
C.28
D.42
3.按FIDIC施工合同条件规定，如果工程师对任何有缺陷或不符合合同要求的生产设备、材料或工艺的拒收和再次试验使雇主增加了费用，则该费用应由（）负担。
A.工程师
B.雇主
C.承包商
D.分包商
4.在发出继续施工的许可或指示后，（）应联合对受暂停影响的工程、生产设备和材料进行检查。
A.雇主和工程师
B.雇主和承包商
C.工程师和分包商
D.承包商和工程师
5.承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量的详细资料，应按工程师批准的格式，（）填报。
A.每周
B.每月
C.每季度
D.每年
6.因进场通路对承包商的使用要求不适宜、不能用而发生的费用应由（）承担。
A.雇主
B.工程师
C.承包商
D.分包商
7.FIDIC施工合同条件规定，（）应作为投保方，为工程、生产设备、材料和承包商文件投保。
A.工程师
B.雇主
C.金融机构
D.承包商
8. FIDIC施工合同条件中，争端的最终解决方式是（）
A.工程师的决定
B.国际仲裁
C.DAB的决定
D.友好决定
9.对每一笔暂定金额的部分或全部使用，仅能按（）的指示进行，并对合同价格做出相应的调整。
A.工程师
B.承包商代表
C.雇主
D.分包商
10（）应负责修复在暂停期间发生的在工程、生产设备或材料中的任何变质、缺陷或损失。
A.担保机构
B.承包商
C.雇主
D.DAB
二、多项选择题：在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案，并将正确答案填在括号内，正确答案未选全或选错，该小题无分。（每小题2分，共20分）
11.FIDIC施工合同条件规定”的不可预见物质条件“范围包括（）
A.不利于施工的自然条件
B.招标文件未说明的污染物影响
C.不利的气候条件
D.招标文件未提供的地质条件
E.战争或外敌入侵
12. .FIDIC施工合同条件规定的指定包分商，其特点为（）
A.由业主选定并管理
B.与承包商签定合同
C.其工程款从工程量清单中的工作项目内开支
D.承担不属于承包商应完成工作的施工
E.由承包商负责协调管理
13.承包商应避免对（）等事项产生不必要要或不当的干扰。
A.公众的方便
B.公共人行道的进入、使用和占用
C.雇主所占有人行道的进入、使用和占用
D.其他人所有人行道的进入、使用和占用
E.分包商的现场施工
14.在施工过程中，如果因工程师通知的原始基准点、基准线和基准标高中的某项错误使承包商遭受延误和招致增加费用，而有经验的承包商不能合理发现此类错误，并加以避免，此时承包商可向雇主索赔（）
A.费用
B.材料费
C.人工费
D.工期
15.FIDIC施工合同条件中有关健康和安全的条款规定（）
A.雇主应始终采取合理的措施，维护承包商人员的健康和安全
B.承包商应指派一名事故预防员，负责现场的人身安全和安全事故预防工作
C.任何事故发生后，承包商应立即将事故详情通报工程师
D.工程师应写出事故记录及财产损失等情况的报告
E.承包商应当与当地卫生部门合作，始终确保在现场、以及承包商人员和雇主人员的任何驻地，配备医务人员、急救设
施、病房及救护车服务
16.尽管已有先前的任何试验或证书，工程师仍可指示承包商进行（）等工作。
A.去除不符合合同的其他工作并重新实施
B.将不符合合同要求的任何生产设备或材料移出现场，并进行更换
C.实施因不可预见的事件引起的、为工程安全迫切需要的任何工作
D.实施因意外引起的、为工程安全迫切需要的任何工作
E.将已验收的隐蔽工程剥开，然后拆除
17.在（）情况下，雇主有权终止合同。
A.承包商未经许可，将合同转让他人
B.承包商未经许可，将整个工程分包出去
C.承包商未能遵守履约担保的有关规定
D.承包商破产或无力还债
E.承包商延误工期
18.投保方在为工程、生产设备、材料和承包商文件投保时，保险金额应不低于
．．．全部复原的费用，包括（）
A.拆除、运走废弃物的费用
B.专业费用
C.利润
D.手续费
E.应交税费
19. FIDIC施工合同条件中承包商承担的风险有（）
A.施工工艺及操作方法风险
B.工程变更的风险
C.工程照管方面的风险
D.工程设备采购方面的风险
E.不可抗力风险
20.在（）情况下，承包商可终止合同。
A.雇主破产或无力偿债
B.雇主实质上未履行合同
C.雇主未给工程办理保险手续
D.工程师未能在收到表和证明文件后56天内发出有关的付款证书
E.工程师未能在
规定的时间内对隐蔽工程进行验收
三、填空题：（每空1分，共10分）
21.当合同任何部分的文本采用一种以上语言编写时，应以＿＿＿＿指定的主导语言文本为准。
22.除非另有协议，双方应在承包商收到＿＿＿＿后＿＿＿＿天内签订合同协议书。
23.规范和图纸应由＿＿＿＿照管。
24.工程师在发出包含应付指定分包商金额的付款证书前，可要求＿＿＿＿提供合理的证据。
25.工程师应至少提前＿＿＿＿将参加试验的意图通知承包商。如果工程师没有在商定的时间和地点参加试验，除非＿＿＿＿另有指示，承包商可以自行进行试验，这些试验应被视为是工程师在场情况下进行的。
26.承包商应编制月进度计划表，一式＿＿＿＿份提交给工程师。第一次报告所包含的期间，应自开工日期起至当月的月底止。以后应＿＿＿＿报告一次。
27.工程师可以考虑承包商提交＿＿＿＿时可能提供的预见的物质条件的任何证据，但不应受任何此类证据约束。
五、简答题：（每小题10分，共题20分）
33.试说明保留金的支付程序。
34.试说明承包商的索赔程序。
六、分析题：（每小题15分，共30分）
35.某国际工程系世界银行贷款项目，接FIDIC施工合同条件签定了施工合同。在施工中，发现高程产生差错，工程师书面指令暂停施工，事件发生后15天，承包方根据重新放线复查结果，正式书面通知工程师要求索赔，并于事件发生后35天提交了索赔报告，提出了索赔数额及其有关证据，工程师按照有关合同条款及索赔程序进行了处理。
问题：（1）工程师审查索赔事实时应做哪些调查工作？不同情况如何处理？
（2）如果由于工程师提供的有差错的资料而导致承包方停工，由此产生的费用索赔是否应包括利润？为什么？
（3）如果承包方已按工程师提供的有差错放线资料实施，承包方对已完工程进行补救而增加了费用索赔是否包括利润？为什么？【P43】
36..某大型工程项目地质情况复杂，由于工程项目建设任务十分紧迫，要求尽快开工按时竣工，基础处理工程量难以准确确定，因此业主根据工程师的建议采用单价合同方式与承包方签定了施工合同，对于工程变更、工程计量、合同价款的调整及工程款的支付都作了规定。
问题：（1）在进行施工招标前，考虑到本工程的复杂情况，工程师对于有关工程变更的条款作了重点考虑。作为工程师，你认为属于工程变更的事项都包括哪些方面的内容？【P87】
（2）若由于雇主提出的工程变更要求而引发承包商的费用索赔和延长工期的要求，但雇主方与承包商对该项目索赔要求未取得一致，从而形成合同争议，试问应当通过什么样的方式处理和决定争议？【P135】
05年7月单选题：1—5 BACDB 6—10 CDBAB
多选题：11、ABD 12、BDE 13、ABCD 14、ADE 15、BCE
16、ABCD 17、ABCD 18、ABC 19、ACD 20、ABD
填空：21、投标附录中22、中标书、28 23、雇主24、承包商25、24小时、工程师26、6 、每月27、投标书
2006.07天津市高等教育自学考试
建设工程合同试卷
一、单项选择题：在每小题的备选答案中选出一个正确答案，将正确答案的填在括号内。（每小题1分，共10分）
1.除非专用条件另有规定，承包商应在不少于
．．．（）天前，将任何生产设备或每项其他主要货物将运到现场的日期通知工程师。
A.7
B.14
C.21
D.28
2.因进场道路对承包商的使用要求不适宜、不能用而发生的费用由（）承担。
A.雇主
B.承包商
C.工程师
D.分包商
3. FIDIC施工合同条件中，争端的最终解决方式是（）
A.国际仲裁
B.DAB的决定C工程师的决定 D.友好决定
4.在承包商提交（）之前，雇主可以拒绝交出施工场地的进入或占有权。
A.结清证明
B.履约证书
C.投标保函
D.履约保函
5.缺陷通知期限的延长不得超过
．．．．（）
A.四年
B.三年
C.二年
D.一年
6.竣工试验开始前，承包商应按照规范要求向工程师提交（）及操作和维护手册。
A.支付文件
B.变更文件
C.履约文件
D.竣工文件
7.为签定合同协议书，依法征收的印花税和类似费用，应由（）承担。
A.分包商
B.工程师
C.承包商
D.雇主
8.雇主应在（）前，将其取得的现场地下，水文及环境方面的数据提交给承包商。
A.基准日期
B.投标日期
C.开工日期
D.检验日期
9.当已颁发工程接收证书时，工程师应确认将（）的前一半支付给承包商。
A.期中支付
B.保留金
C.最终支付
D.预付款
10.每笔暂定金额只应该按照工程师的指示全部或部分的使用，且（）应相应进行调整.
A暂定金额 B.合同价格 C.支付款额 D.预付款
二、多项选择题：在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案，正确答案填在括号内，正确答案未选全或选错，
该小题无分。（每小题2分，共20分）
11.投保方为工程、生产设备、材料和承包商文件投保时，保险金额应不底于全部复原的费用，包括（）
A.拆除、运走废气物的费用B税费 C.专业费用 D.手续费 E.利润
12.尽管已有先前的任何试验或证书，工程师仍可以承包商进行（）工作
A.将已验收的隐蔽工程剥开、拆除
B.将不符合合同要求的人和生产设备或材料移出现场，并进行交换
C.去除不符合合同繁荣其他工作并重新实施
D.实施因意外、不可预见的事件引起的为工程安全迫切需要的
E.实施因意外、不可预见的事件引起的提高雇主收益的
13.除非规范中另有说明，承包商应为下列事项支付所有的土地使用费、租金和其他款项的有（）
A.在合同规定的现场范围内的弃置地区，弃置开挖的天然材料
B.从现场以外地区得到的天然材料
C.在合同规定的现场范围内的弃置地区，弃置剩余的人工材料
D.从现场取得的天然材料
E.在合同规定的现场范围内的弃置地区以外，弃置拆除材料
14.在（）情况下，承包商有权提出延长竣工时间。
A.变更
B.合同中某项工作量的显著变化
C.气候条件发生变化的条件下
D.现场的雇主的其他承包商所造成的延误
E.由于政府行为造成的货物的不可预见的短缺
15.如果工程未能通过“重新实验”的规定重新进行竣工检验，工程师有权（）
A.下令再次重复竣工试验
B.如果雇主实质上丧失了工程的利益，拒收工程
C.如雇主要求。颁发接收证书
D.驱逐承包商
E.雇佣其他人员完成工程
16.如果雇主在颁发接收证书前确定使用了任何部分工程，则（）
A.使用的部分视为开始使用的日期起已被接管B使用的部分由雇主出资恢复原状
C.无论是否导致费用增加，承包商都可以向雇主提出索赔
D.承包商从此日起不再承担该部分的照管责任
E.如承包商要求，工程师应颁发接收证书
17.“不可预见的物资条件”包括（）
A.战争和外敌入侵
B.不正确的施工方法
C.外界障碍和污染物
D.地质和水文条件
E.不利的气候条件
18.承包商应按照（）进行生产设备制造、材料的生产加工，以及工程的实施作业。
A.国家法律
B.合同规定的方法
C.公认的良好惯例，使用恰当精巧和仔细的方法
D.公司内部规定
E.除合同适当配备的设施和无危险的材料
19.除非出现（）情况，在当地公认的休息日或投标书附录中规定的正常工作时间以外，不应在现场进行工作。
A.劳动部门同意
B.雇主同意
C.合同中另有规定
D.工程师同意
E.为保护生命或财产安全所需要的工作
20.“不可抗力”指的是（）
A.一方无法控制的
B.该方在签订合同前，不能对之进行合理准备的
C.发生后，该方不能合理避免或克服的
D.不能主要归因于他方的
E.对方没有及时提醒的
三、填空题：（每空1分，共10分）
21.承包商应按照合同规定的或工程师通知的＿＿＿＿、＿＿＿＿和基准标高对工程放线.
22.在发出继续施工的许可或指示后，＿＿＿＿和＿＿＿＿应联合对受暂停影响的工程、生产设备、材料进行检查。
23.除非另有协议，双方应在承包商收到＿＿＿＿后28天内签定合同协议书。
24.“当事方”根据上下文需要，指＿＿＿＿或＿＿＿＿。
25. ＿＿＿＿指投标书附录中写明的，自开工日期算起至工程竣工的时间。
26.除合同另有规定外，无论当地有何惯例，测量方法应按照＿＿＿＿或其它适用资料表的规定。
27.FIDIC施工合同条件规定，＿＿＿＿应作为投保方，为工程、生产设备、材料和承包商文件投保。
五、问答题：（每小题10分，共20分）
33.试分析承包商在什么情况下可以终止合同。
34.试说明保留金的支付程序。
六、分析题：（每小题15分，共30分）
35.某国际工程项目，采用FIDIC施工合同条件。该项目包括两个阶段的移交的两个单位工程。实施阶段两个单位工程的保留金分别为A工程10万元、B工程20万元，工程师签发工程移交证书的日期分别为：A工程于1999年5月30日签发，B 工程于1999年10月30日签发。两个单位工程的缺陷通知期均为1年，而且都圆满地通过了缺陷通知期的运行生产。
问题：（1）请说明保留金的来源.
（2）保留金应分几次归还承包商？归还承包商的时间分别为什么时候？为什么？
（3）保留金每次归还多少？
36.某国际工程采用FIDIC施工合同条款施工、部分工程已经完工但尚未进行竣工检验，业主为了能够提前获得运营收益，经承包商同意后便使用了该部分工程。事后承包商要求工程师颁发接收证书及由业主提前使用造成费用和利润的补偿。
问题：（1）是否能判断业主已经接收该部分工程，为什么？
（2）该部分工程自业主使用之日起照管责任由谁承担？
（3）工程师将如何处理承包商的请求？【P75】
06年7月单选题：1—5 CBADC 6—10 DDABB
多选：11、ACE 12、BCD 13、BE 14、ABDE 15、ABC 16、ADE 17、CD 18、BCE 19、CDE 20、ABD 填空：21、基准线、基准点22、承包商、工程师23、中标函24、雇主、承包商25、竣工时间
26、工程量表27、承包商
2007.07天津市高等教育自学考试
建设工程合同试卷
一．单项选择题
1.规范和图纸应由（）保存和照管
A.雇主
B.工程师
C.承包商
D.分包商
2.工程师在发出包含应付指定的分包商金额的付款证书前，可要求（）提供合理的证据。
A.指定分包商
B.分包商
C.承包商
D.雇主
3．投标书附录是附在（）后作为其一部分的文件。
A.投标书
B.投标函
C. 投标邀请函
D.雇主要求
4.承包商可在她认为工程将竣工并做好接受准备的日期前不少于（）天，向工程师发出申请接受证书的通知。
A.14
B.21
C. 35
D.42
5.（）应负责修复在暂停期间发生的在工程、生产设备或材料中的任何变质、缺陷或损失。
A.担保机构
B.雇主
C.工程师雇佣的其他人员
D.承包商
6.雇主应在收到承包商的任何要求（）天内，提出其已做兵将维持的资金安排的合理证据。
A.7
B.14 C28 D.42
7．人身伤害和财产损害险应以（）名义担保。
A.雇主
B.承包商
C.分包商
D.各方联合
8.在“不可预见的物质条件”一款中，“物质条件”不包括（）
A.认为物质障碍
B.地下条件
C.水文条件
D. 气候条件
9．“材料”系指拟构成或正构成（）一部分的各类物品
A.临时工程
B.永久工程
C.基建工程
D. 采购
10.除非另有协议，双方应在承包商手打（）后28天内签订合同协议书。
A.中标函
B.投标函
C.预付款证明
D.保留金证明
二．多项选择题
11.在施工过程中，如果因工程师通知的原始基准点、基准线、基准表高中的某项错误使承包商遭受延误和费用增加，而有经验的承包商不能合理发现此类错误，并加以避免，此时承包商可向雇主索赔（）
A.材料费
B.人工费
C.费用
D.工期
E.利润
12．承包商人员如下行为时，工程师可要求承包商撤换的有( )
A.经常行为不当或工作漫不经心
B.只遵照承包商指令工作
C.无能力履行义务或玩忽职守
D.不遵守合同的任何规定
E.坚持有损安全、健康、环境的行为
13.承包商在向工程师提交的竣工报表及证明文件中应列出（）
A.雇主提供给承包商的基准数据的错误
B.截止工程接受证书载明的日期，按合同要求完成的所有工程的价值
C.承包商认为应付的任何其他款额
D.承包商认为根据合同规定将应付给他的任何其他款项的估计款额
14．如果工程师在发出变更指示前要求承包商提出一份建议书，则承包商应（）
A.不予回答
B.暂停现有工作
C.先同雇主商议再做决定
D.提交实施的进度计划
E.提价变更估价的建议书
15.下列有关缺陷通知期说法，正确的有（）
A.缺陷通知期一般在投标书附录中规定
B.缺陷通知期不得超过两年
C.承包商应在缺陷通知期期满前根据雇主的通知修补缺陷
D.在缺陷通知期内，承包商应对其所完成的永久工程负责照管
E.缺陷通知期的结束，标志着雇主接收了承包商的工程
16.下列关于“暂列金额”的说法，正确的有（）
A.暂列金额是专门用于支付指定分包商的一笔金额
B.暂列金额是用于工程某一部分的实施或用于提供生产设备，材料或服务
C.暂列金额一般在投标书附录中规定
D.每笔暂列金额只应按照工程师的指示全部或部分的使用
E.暂列金额由承包商自行使用，无须经工程师的同意
17.出现（）情况，承包商有权终止合同
A.承包商破产或无力偿债，
B.雇主未能根据合同履行义务
C.分包商将合同分包出去
D.雇主破产或无力偿债
E．工程师未能在受到报表和证明文件56后天内发出有关付款证书
18.在工程和承包商设备的保险中，保险额不应低于全部复原费用，包括（）
A.拆除废弃物的费用
B.运走废弃物的费用
C.现场管理费和利润
D.专业费用和利润
E．合同价格
19.除非规范中另有说明，承包商应为（）事项支付所有的土地使用费
A.在合同规定的现场范围内的弃置地区，弃置剩余的人工材料
B.从现场以外地区得到的天然材料
C.在合同规定的现场范围内的弃置地区，弃置剩余的仍那个材料
D.从现场取得的天然材料
E.在合同规定的现场范围内的弃置地区以外，弃置拆除材料
20.如果雇主在办法接收证书前确定使用了任何部分工程，则（）
A.使用的部分视为从开始使用的日期起已被接管
B.使用的部分由雇主出资恢复原状
C.无论是否导致费用增加，承包商都可以向雇主提出索赔
D.承包商从此日起不再承担该部分的照管责任
E.如承包商要求，工程师应颁发接收证书
三．填空题
21.FIDIC施工合同条件中，争端时最终解决方式是
22.在承包商提交之前，雇主可以拒绝交出施工场地的进入或占有权
23. 可以随时指示承包商暂停工程某一部分或全部的工作
24．除非专用条件中另有说明，开工日期应在承包商收到中标函后天之内
25. 未经事先同意，承包商不得撤销承包商带包的任命或任命替代人员。
26. 当已颁发工程接收证书是，工程师应确认将的前一半支付给承包商。
27. 在发出继续施工的许可或指示后和应联合对受暂停影响的工程、生产设备，材料进行检查。
28. FIDIC施工合同条件规定应作为投保方，为工程、生产设备、材料和长报上文件投保。
29. 承包商在提交最终报表时应提交一份书面确认最终报表上的总额代表了根据合同或与合同有关事项，应支付给承包商的所有款项的全部和最终的结算总额。
五．问答题
35.试说明承包商有权提出延长竣工时间的原因。
36.试分析承包商在什么情况下可以终止合同。
六．案例分析题
37．某国际工程防坡堤建设项目采用FIDIC施工合同条件，在施工过程中，陆续发生了如下索赔事件，问工程师应如何处理？
(1)在施工过程中，工程所在国发生了大规模的政治活动，导致工程被迫暂停，承包商要求索赔工期20天
（2）复工后，承包商为了加快进度未得到工程师批准要求员工加班，事后以赶工为由向雇主索赔加班费10万元
（3）加班期间，员工多次罢工，造成承包商损失，承包商以员工为当地员工并非其本公司带来人员为由，要求索赔工期10天，费用5万元
38.在某国际工程项目中，合同中规定了一家供货商为指定分包商，承包商的之后，以曾与该供货商合作不愉快唯有提出反对指定，因未经雇主同意而作罢，在施工过程中，承包商与该供货商多次发生冲突，最后，在向指定分包商付款时，承包商提出该指定分包商未能按规定要求提供合格产品，最后，而拒绝向指定分包商付款。
问题：（1）承包商提出反对指定的理由充满分吗？若充分，请说明理由；若不充分，请简要说明在何种情况下承包商可以反
对指定。
（2）若承包商在拒绝向指定分包商付款时不能拿出充分证据，则雇主可否直接向指定分包商付款，若不能，请说明理由；若能，请简要说明在此情况下，如何处理对指定分包商的支付。
07年7月单选题：1—5 ACBAD 6—10 CDDBA
多选：11、CDE 12、ACDE 13、BC 14、DE 15、AC
16、BCD 17、BDE 18、ABD 19、DE 20、ADE
填空：21、国际仲裁22、履约担保23、工程师24、42 25、工程师26、保留金27、承包商、工程师
28、工程师29、结清证明
2008.07天津市高等教育自学考试
建设工程合同试卷
一．单向选择题
1.承包商（）从雇主人员中招收员工
A.可以
B.不可以
C. 可部分
D.可根据需要
2.为签订合同协议书，依法征收的印花税和类似费用，应由（）承担
A.雇主
B.承包商
C.雇主和承包商
D.分包商
3.FIDIC施工合同条件下中“当事方”指的是（）
A.雇主和工程师
B.雇主或承包商
C.承包商或工程师
D.雇主、工程师和承包商
4.成本是指承包商在现场内外发生的所有合理开支，但不包括（）
A.管理费
B.人工费
C.材料费
D.利润
5.“不可预见”系指一个有经验的承包商在提交（）日期前不能合理预见的。
A.合同协议书
B.资料表
C.投标书
D.使用说明书
6.承包商按照（）的指示，设计、实施和完成工程。
Ａ.雇主及工程师 B.合同及雇主
C.合同及工程师
D.雇主及有关政府部门
7.承包商应在收到中标函后( )天内向雇主提交履约担保，并向工程师送一份副本
A.7
B. 14
C.28
D.42
8.( )开始前，承包商应向工程师提交竣工文件及操作、维护手册，它们应足后详细，是雇主能操作，维护，拆卸，再组装，调整和修复该部分工程。
A.工程施工
B.合同仲裁
C.中间支付
D.竣工试验
9.雇主应在（）钱，将其取得的现场场地下，水文及环境方面的数据提交给承包商。
A.基准日期
B.开工日期
C.投标日期
D.中标日期
10.在颁发（）前的任何时间，工程师可通过发布之时或要求承包商提价建议书的方式，提价变更。
A.接收证书
B.履约证书
C.结清证明
D.付款证书
二．多项选择题
11.如果承包商是由两个以上的当事人组成的联营体，这些当事人（）
A.承包商可以改变其组成或法律地位
B.在履行合同上雇主负有共同的责任
C.在履行合同上对雇主负有各自的责任
D.应将选定的牵头方通知雇主，牵头方有权做出决定，并对承包商和其他成员有约束力
E.只对自己的行为负有责任
12．除非合同另有规定，承包商应对（）承担责任
A.所有承包商文件
B.临时工程
C.按合同规定的生产设备的设计
D.合同规定的材料
E.永久工程的设计
13.根据FIDIC中有关“安全程序”的规定，承包商应（）
A.应在现场提供围栏，照明、环卫和看守直到颁发了履约证书
B.遵守所有使用的安全规则
C.照料有权在现场的所有人员的安全
D.为因实施工程影响到的公众一级毗邻财产的所有者或用户提供必要的安全防护
E.应努力保持现场井井有条，避免出现障碍物，对人们的安全构成威胁
14．除非（），在当地工人的休息日或招投标书附录中规定的正常工作时间以外，承包商不应在现场进行工作。
A. 合同中另有规定
B.分包商同意C,工程师同意 D.征服劳动部门同意
E.为保护生命或财产安全所需要的工作
15.工程师可要求承包商撤换有下列行为的人员（）
A.经常行为不当或工作漫不经心
B.无能力履行义务或玩忽职守
C.不积极与工程师配合
D.不遵守合同的任何规定E坚持有损健康、安全、环境的行为
16.在（）的情况下，承包商有权提出延长竣工时间
A.人员和货物短缺
B.未能及时开工C．异常不利的气候条件
D.合同中某项工作量显著变化E由雇主或雇主人员造成的延误
17.在（）的情况下，宜对有关工作内容采取新的费率或价格
A.该工作测出的数量变化超过工程量表的百分之十以上
B.该工作测出的数量变化超过工程量表的百分之一以上
C.数量变化与该项工作费率乘积超过中标合同金额的百分之零点零一
D.数量变化与该项工作费率乘积超过中标合同金额的百分之一
E.数量变化直接改变该项工作的单位成本百分之零点一
18.承包商可随时向工程师提交书面建议，提出他认为采纳后将（）议。
A.降低承包商风险
B.加快竣工
C.降低雇主施工、维护和运行的费用
D.提高承包商的竣工结算价值
E.提高雇主的竣工工程的效率或价值
19.出现（）的情况，承包商有权终止合同。
A.工程师未能在受到报表和证明文件56天内发出有关付款证书
B.雇主未能根据合同履行义务
C.分包商将合同分包出去
D.雇主破产或无力偿债
E.承包商破产或无力偿还
20.雇主的风险是指（）
A.施工方法的错误
B.工程所在国发生叛乱、暴动
C.承包商使用炸药，军火造成污染
D.战争、敌对行动和入侵
E.由雇主人员所做的工程任何部分的设计
三．填空题
21.除非专有条件中另有说明，并且日期应在承包商收到中标函后天。
22.“材料”系指拟构成或正构成部分的各类物品。
23.当合同任何部分的文本采用一种以上语言编写时，应以制动的主导语言文本为准。
24.未经事先同意，承包商不得撤销承包商代表的任命或任命替代人员。
25．因进场通路对承包商的使用要求不适宜，不可用而发生的费用应由承担。
26.直到工程师向承包商颁发，注明承包商完成合同规定的各项义务的日期后，才应认为承包商的义务已经完成。
27.除合同另有规定外，无论当地有何惯例，测量方法应按照或其他适用资料表的规定。
28.每笔暂定金额只应该按照工程师的指示全部或部分的使用，且应相应进行调整
29．当已颁发工程接收证书时，工程师应确认将的前一半支付给承包商。
30.投保方应为工程、材料、生产设备和投保，保险金额应不低于全部复原的费用。
五．问答题
36．在什么情况下，承包商对指定承包商对指定分包商的反对被认为是合理的。
37.试分析承包商提供的进度计划所包括的内容。
六．案例分析题
38.某国际工程再用FIDIC施工合同条款施工，部分工程已经完工但尚未进行竣工检验，雇主为了能够提前提前获得效益，经承包商同意后便使用了该部分工程。时候承包商要求工程师颁发证书及由雇主提前使用个造成费用和利润的补偿
问题（1）是否能判定雇主已经接收该部分工程，为什么？
（2）该部分工程字雇主使用之日起照管负责由谁承担
39.某公路建设过程中，工程师发现承包商雇佣的分包商所分包的工程存在质量问题，工程师想承包商发出整改通知，承包商称该分包商施工的工程师经雇主和工程师批准的，本单位不承担该部分工程的质量责任。最后雇主不得不雇佣他人修补该工程。
问题（1）承包商的答复是否妥当。为什么？
（2）修补该工程的费用由谁承担，为什么？
08年7月单选题：1—5 BABDC 6—10 CCDAA
多选：11、BCD 12、ABCD 13、BCDE 14、ACE 15、ABDE
16、CBE 17、AC 18、BCE 19、ABD 20、BDE
填空：21、42 22、永久工程23、投标书附录24、工程师25、承包商26、履约证书27、工程量表
28、合同价格29、保留金30、承包商文件
案例分析大家自己看书总结
2009年合同试卷
一、单选。
1．基础日期是指投标截止日前（）天的日期。
A．21 B．28 C．14 D．42
2．在承包商提交（）之前，雇主可以拒绝交出施工场地的进入或占有权。
A．保留金B．履约证书C．履约保函D．承包商的文件
3．工程师（）修改合同。
A．可局部B．应根据承包商的要求C．有权D．无权
4．除规范中另有说明外，（）应安排从当地或其他地方雇用所有的员工。
A．承包商B．雇主C．工程师D．雇主代表
5．在任何已完工程被覆盖、隐蔽或包装运输之前，承包商应向（）发出通知。
A．政府质捡部门 B．雇主C．工程师D．分包商
6．工程师颁发部分工程的（）后应使承包商能尽早采取可能必要的步骤进行尚未完成的竣工检验。A．期中付款证书 B．接受证书C．结清证明D．履约证书
7．承包商应（）按照工程师批准的格式向工程师提交报表，详细说明自己有权得到的款项。
A．每周B．每6个月C．每3个月D．每月
8．如果承包商未能到场或派代表测量工程，对工程师所做测量结果应（）。
A．重新测量B．看双方商议的结果再做决定C．予以否认D．予以认可
9．除非专用条件另有规定，人身伤害和财产损害险应以（）名义投保。
A．各方联合B．承包商C．雇主D．分包商
10．缺陷通知期限的延长不得超过（）。
A．一年B．二年C．三年D．四年
二、多项选择题。
11．承包商应按照合同规定的或工程师通知的（）对工程放线。
A．基准范围B．基准点C．基准线D．基准日期E．基准标高
12．“不可预见的物资条件”包括（）。
A．外界障碍和污染物B．战争和外敌入侵C．气候条件D．地质和水文条件E．暴乱或骚动
13．FIDIC施工合同条件中有关健康和安全的规定（）。
A．承包商应始终采取合理措施，维护承包商人员的健康和安全。
B．雇主应与当地为卫生部门合作，确保现场和驻地配备医务人员和救护措施。
C．承包商应指派一名事故预防员，负责现场的人身安全和安全事故预防工作。
D．任何事故发生后，承包商应立即将事故详情通知工程师。
E．工程师要写出事故记录和财产损失报告
14．承包商人员有如下哪种行为时，工程师可要求承包商进行撤换（）。
A．经常行为不当或工作漫不经心B．上班迟到C．无能力履行义务或玩忽职守
D．不遵守合同的任何规定E．坚持有损安全、健康、环境的行为
15．包商应按照（）进行生产设备的制造，材料的生产加工，以及工程的实施作业。A．分包商的要求B．合同规定的方法C．降低成本的宗旨，使用廉价的设施和材料
D．公认的良好惯例，使用恰当精巧和仔细的方法E．合同的要求，使用适当配备的设施和无危险的材料
16．“测量方法”条款中规定，除合同另有规定外，（）。
A．应按工程量表中的数据进行计量B．应测量永久工程各项内容的实际净数量
C．测量方法应按照工程量表或其它适用资料表的规定D．测量方法应按照国际惯例的规定
E．测量方法应按当地的有关规定
17．承包商在收到工程接收证书84天内向工程师提交竣工报表及证明文件，这些报表和文件中应列出（）。
A．截止工程接收证书载明的日期，按合同要求完成的所有工作的价值
B．承包商认为应付的其它任何其它款项
C．最终完成的工作的价值D．承包商认为根据合同规定将应支付给他的任何其它款项的估计款额E．承包商认为需要仲裁的对承包商不利的情况
18．在（）情况下，雇主有权终止合同。
A．承包商明确表示不履行合同义务B．承包商未经许可将整个工程分包出去
C．承包商破产或无力偿债 D．承包商工期延误E．不利的自然条件
19．FIDIC施工合同条件中雇主的风险包括（）。
A．施工工艺及操作方法的风险B．战争、敌对行动C．工程所在国内的叛乱、革命、暴动D．工程所在国的战争军火、爆炸物资或放射性引起的的污染E．工程设备采购的风险
20．如果工程师在发出变更指示前要求承包商提出一份建议书，则承包商应（）。
A．做出书面回应B．暂停现有工作C．先同雇主商议再做决定
D．提交实施的进度计划E．提交变更估价的建议书
三、填空题：（每空1分，本大题共10分）
21．如果雇主打算替换工程师，雇主应在替换日期之前至少（）天通知承包商。
22．竣工试验开始前，承包商应按照规范要求向工程师提交（）及操作和维护手册，它们应足够详细，使雇主能操作、维护、拆卸、再组装、调整和修复该部分工程。
23．（）可以随时指示承包商暂停工程某一部分或全部的工作。
24．在发出继续施工的许可或指示后，承包商和工程师应联合对受暂停影响的（）、（）、（）进行检查。
25．直到工程师向承包商颁发（），注明承包商完成合同规定的各项义务的日期后，才可以认为承包商的义务已经完成。
26．承包商在提交最终报表时应提交一份书面（），确认最终报表上的总额代表了根据合同或与合同有关事项，应支付给承包商的所有款项的全部和最终的结算总额。
27．应投保方应为工程、生产设备、（）和（）投保，保险金额应不低于全部复原的费用。
五、问答题：（每小题10分，本大题共20分）
33．试说明造成承包商有权提出延长竣工时间的原因主要有哪些？
34．试说明当承包商未按雇主确定和通知的时间修补好应由承包商承当费用的工程缺陷时，雇主可采取哪些措施？
六、分析题：（每小题15分，本大题共30分）
35．某工程项目按FIDIC施工合同条件签订了施工合同。施工过程中，承包商未向工程师事先提供材料的样品和有关资料，就将采购的材料用于工程上，后经工程师检验，发现该批材料存在质量问题，工程师禁止使用这批材料。经业主和工程师商定，经该工程的装饰分部工程指定分包给一家分包商。但承包商证明该分包商没有能力承担该分部工程的施工，不同意使用业主和工程师指定的分包商。
[问题]
（1）承包商采购和使用材料的做法是否合理？为什么？
（2）承包商不雇佣工程师和业主指定的分包商是否合理？为什么？
36．某高速公路项目采用FIDIC施工合同条件，该工程施工过程中，陆续发生如下索赔事件（索赔工期和费用的数据均符合实际值）。
（1）施工期间，由于业主设计变更造成工程停工20天。承包商提出索赔工期20天和费用补偿2万元的要求。
（2）施工过程中，现场周围居民称承包商施工噪音对他们有干扰，阻止承包商的混凝土浇注工作。承包商提出工期延长5天与费用补偿1万元的要求。
（3）由于某段路基基地是淤泥，需进行换填，在招标文件中已提供了地质的技术材料。承包商原计划使用隧道出渣做为材料换填，但施工中发现隧道出渣不符合要求，需进一步破碎以达到要求，承包商认为施工费用高出合同价格，需给予工期延长20天与费用补偿10万元。
[问题]
针对承包商的上述要求，工程师应如何分别处理？
2009年7月合同答案：
单选：1-5 BCDAC 6-10 BDDAB
多选：11、BCE 12、AD 13、ACD 14、ACDE 15、BDE 16、BC 17、ABC
18、ABC 19、BCD 20、ADE
填空：21、42 22、竣工文件23、工程师24、工程、材料、生产设备25、履约证书
26、结清证明27、材料、承包商文件
分析题：35、（1）不合理P61 （2）合理P55
36、（1）合理（2）不合理P47
分析题请大家根据书自己总结
2018年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试 建设工程合同(含FIDIC)条款试卷 (课程代码04231) 本试卷满分100分，考试时间l50分钟。 考生答题注意事项： 1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作革稿纸。2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号。使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。 4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。 第一部分选择题 一、单项选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是最符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡” 的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。 1．下列选项中不属于《合同法》对无效合同的法律责任的规定的是 A．返还财产 B．赔偿损失 C．追缴财产 D．扣押财产 2．1999年8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》，施行于 A．2000．1．1 B．2000．2．1 C．2001．1．1 D．2001．2．1 3．发包单位与中标单位签订合同时间应自中标之日起_______日内。 A．20 B．30 C．50 D．60 4．按合同订立的方式看，建设工程招标一般被认为是 A．要约邀请 B．要约 C．承诺 D．缔约 5．当招标文件中有一些工程条款对工程范围不是很明确时，可以采用在原招标方案基础上报两价目单价的投标技巧，这是 A．不平衡报价法 B．突然袭击法 C．区别对待报价法 D．多方案报价法 6．项目经理应当积极履行合同规定的职责，完成承包人应当完成的各项工作。其日常性的工作有 A．代表承包人向发包人提出要求的通知 B．向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计表 C．根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、维栏设施，并负责安全保卫 D．做好施工现场保护工作 7．发包人应在其所供应点材料设备到货前_______，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。 A．24小时 B．36小时 C．48小时 D．72小时 8．在工程实施过程中，对于损失小、概率大的风险，一般采取的处置措施是 A．风险回避 B．风险控制 C．风险转移 D．风险自留 9．FIDIC是_______的简称，FIDIC合同条件主要是针对 A．国际开发工程师联合会大型工程项目 B．国际技术工程师联合会中型工程项 C．国际咨询工程师联合会，大型复杂工程项目 D．国际工程师联合会中型复杂工程项目
Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils(红皮书--施工合同条件) General Conditions 1.一般规定 General Provisions 1.1 定义 Definitions 在包括专用条件和本通用条件的合同条件（“本合同条件”）中，以下措辞和用语的含义如下所述。除非上下文中另有要求，指当事人和当事各方的词包括公司和其它法律实体。 In the Conditions of Contract ("these Conditions"), which include Particular Conditions and these General Conditions, the following words and expressions shall have the meanings stated. Words indicating persons or parties include corporations and other legal entities, except where the context requires otherwise. 1.1.1 合同 1.1.1 The Contract 1.1.1.1“合同(Contract)”指合同协议书、中标函、投标函、本合同条件、规范、图纸、资料表、以及在合同协议书或中标函中列明的其它进一步的文件(如有时)。 1.1.1.1 "Contract" means the Contract Agreement, the Letter of Acceptance, the Letter of Tender, these Conditions, the Specification, the Drawings, the Schedules, and the further documents (if any) which are listed in the Contract Agreement or in the Letter of Acceptance. 1.1.1.2“合同协议书(Contract Agreement)”指第1.6款【合同协议】中所说明的合同协议(如有时)。 1.1.1.2 "Contract Agreement" means the contract agreement (if any) referred to in Sub-Clause 1.6 [Contract Agreement]. 1.1.1.3“中标函(Letter of Acceptance)”指雇主对投标文件签署的正式接受函，包括其后所附的备忘录(由合同各方达成并签定的协议构成)。在没有此中标函的情况下，“中标函”一词就指合同协议书，颁发或接收中标函的日期就指双方签订合同协议书的日期。 1.1.1.3 "Letter of Acceptance" means the letter of formal acceptance, signed by the Employer, of the Letter of Tender, including any annexed memoranda comprising agreements between and signed by both Parties. If there is no such letter of acceptance, the expression "Letter of Acceptance" means the Contract Agreement and the date of issuing or receiving the Letter of Acceptance means the date of signing the Contract Agreement. 1.1.1.4“投标函(Letter of Tender)”指名称为投标函的文件，由承包商填写，包括已签字的对雇主的工程报价。 1.1.1.4 "Letter of Tender" means the document entitled letter of tender, which was completed by the Contractor and includes the signed offer to the Employer for the Works. 1.1.1.5“规范(Specification)”指合同中名称为规范的文件，及根据合同规定对规范的增加和修改。此文件具体描述了工程。 1.1.1.5 "Specification" means the document entitled specification, as included in the Contract, and any additions and modifications to the specification in accordance with the Contract. Such document specifies the Works. 1.1.1.6“图纸(Drawings)”指合同中规定的工程图纸，及由雇主(或代表)根据合同颁发的对图纸的增加和修改。 1.1.1.6 "Drawings" means the drawings of the Works, as included in the Contract, and any additional and modified drawings issued by (or on behalf of, the Employer in accordance with the Contract. 1.1.1.7“资料表(Schedules)”指合同中名称为资料表的文件，由承包商填写并随投标函提交。此文件可能包括工程量表、数据、列表、及费率和/或单价表。 1.1.1.7 "Schedules" means the document(s) entitled schedules, completed by the Contractor and submitted with the Letter of Tender, as included in the Contract. Such document may include the Bill of Quantities, data, lists, and schedules of rates and/or prices 1.1.1.8“投标文件(Tender)”指投标函和合同中规定的承包商应随投标函提交的其它所有文件。 1.1.1.8 "Tender" means the Letter of Tender and all other documents which the Contractor submitted with the Letter of Tender, as included in the Contract. 1.1.1.9“投标函附录(Appendix to Tender)”指名称为投标函附录并已填写完毕的文件，附于投标函之后并构成投标函的一部分。 1.1.1.9 "Appendix to Tender" means the completed pages entitled appendix to tender which are appended to and form part of the Letter of Tender. 1.1.1.10 “工程量表(Bill of Quantities)”和“计日工计划(Daywork Schedule)”指资料表中如此命名的文件(如有时)。 1.1.1.10 "Bill of Quantities" and "Day work Schedule" mean the documents so named (if any) which are comprised in the
一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1、建设工程中涉及的代理要紧是（）。 A．法定代理 B．指定代理 C．转代理 D．托付代理 2、某施工单位与丙企业订立合同后，分立为甲、乙两个施工单位，但未把此情况告知丙，则丙有权要求（）。 A．解除合同 B．撤销合同 C．甲、乙对合同承担连带责任 D．原施工单位上级主管部门承担责任 3、施工企业与保险代理人王某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但王某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施
工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称王某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。以下关于该案中责任承担的讲法，正确的是( )。A．张某应当向施工企业赔偿损失 B．保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿 C．保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿 D．施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失 4、下列关于施工合同履行过程中工程保修责任的讲法中，不正确的是（）。A．属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到发包人的保修通知起7 d 内派人保修 B．发生紧急抢修事故时，承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修C．涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修方法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取相应的安全防范措施D．质量保修完成后，由工程师组织验收 5、关于不要式合同的成立的讲法中，不正确的是（）。 A．在一般情况下，要约生效的地点为合同成立的地点 B．采纳数据电文形式订立合同的，收件人的任意营业地均可为合同成立的地点
C．当事人对合同成立的地点能够另行约定 D．假如法律法规、当事人对合同的形式、程序没有专门的要求，则承诺生效时合同成立 6、 FIDIC《施工合同条件》规定，工程师接到承包商申请竣工检验后的（）d内，假如认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。 A．7 B．14 C．21 D．28 7、施工合同履行过程中，竣工前单机无负荷试车合格，（）在试车记录上签字。 A．发包人 B．承包人 C．工程师 D．承包人和发包人共同 8、索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（）d内向工程师递
2020咨询工程师继续教育—FIDIC合同条件介绍及要点分析【试卷总题量: 13，总分: 100.00分】用户得分：95.0分，用时1678秒，通过 字体：大中小 | 打印 | 关闭 | 一、单选题【本题型共6道题】 1.关于DAAB下列表述正确的是（）。 A．成员的报酬应由雇主承担 B．由仲裁委员会指定 C．做出的裁定是终局的，但对双方没有强制约束力 D．做出的裁定对双方产生约束力，需要得到立即的遵守，不管不满意通知是否发出 用户答案：[D] 得分：5.00 2.当已颁发工程接收证书时，工程师应确认将（）的前一半支付给承包商。 A．期中支付 B．保留金 C．最终支付 D．预付款 用户答案：[B] 得分：5.00 3.误期损害赔偿费的额度应在（）中规定。 A．合同数据表 B．投标人须知 C．通用合同条件 D．专用合同条件 用户答案：[D] 得分：0.00
4.FIDIC合同条件范本中，红皮书是指（）模式。 A．Short Form of Contract B．Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects C．Conditions of Contract for Plant and Design-Build D．Conditions of Contract for Construction 用户答案：[D] 得分：5.00 5.FIDIC合同条件下，下面说法中（）是错误的。 A．工程师有权修改合同。 B．工程师无权解除业主和承包商的义务和责任。 C．工程师的任何批准、检查、同意不解除承包商在合同中的责任。 D．工程师一般应以书面形式签发指令。 用户答案：[A] 得分：5.00 6.承包商按照接到开工通知后（）天内承包商应向业主代表提交详细的进度计划。当原进度计划与实际进度或承包商的义务不符时，承包商还应提交一份修改的进度计划。 A．7 B．14 C．28 D．26 用户答案：[C] 得分：5.00 二、多选题【本题型共4道题】 1.下述关于预付款的规定，哪项是正确的（）。
FIDIC施工合同条件 (红皮书） 引言 国际咨询工程师联合会(FIDIC)出版有下列四份合同标准格式：
1、施工合同条件(Conditions of Contract for Construction) 推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程(building or engineering works)。在这种合同形式下，承包商一般都按照雇主提供的设计施工。但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由承包商设计。 2、永久设备和设计—建造合同条件(Conditions of Contract for Plant and Design-Build) 推荐用于电力和/或机械设备的提供，以及房屋建筑或工程的设计和实施。在这种合同形式下，一般都是由承包商按照雇主的要求设计和提供设备和/或其它工程(可能包括由土木、机械、电力、和/或建造工程的任何组合形式)。 3、EPC/交钥匙项目合同条件(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects) 适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其它类似设施的加工或能源设备的提供、或基础设施项目和其它类型的开发项目的实施，这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格和施工时间的确定性要求较高，(ii)承包商完全负责项目的设计和施工，雇主基本不参与工作。在交钥匙项目中，一般情况下由承包商实施所有的设计、采购和建造工作：即在“交钥匙”时，提供一个配备完整、可以运行的设施。 4、合同的简短格式(Short Form of Contract) 推荐用于价值相对较低的建筑或工程。根据工程的类型和具体条件的不同，此格式也适用于价值较高的工程，特别是较简单的、或重复性的、或工期短的工程。在这种合同形式下，一般都是由承包商按照雇主或其代表—工程师提供的设计实施工程，但对于部分或完全由承包商设计的土木、机械、电力、和/或建造工程的合同也同样适用。 建议在国际范围内招标时使用上述格式作为合同基础。在某些国家和地区，特别是当合同条件用于其国内合同时，可能需要对这些格式进行一些改动。 FIDIC是按照以英语为官方语言的情况编写的。 说明 FIDIC施工合同条件，推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程。 本施工合同条件中，有许多条款是普遍适用的，但也有一些条款必须根据特定合同的具体情况予以变动。对大多数(并非全部)合同都适用的条款编入了通用条件中，以方便使用者将其纳入合同文件。通用条件和专用条件共同构成了制约合同各方权力和义务的条件。对于每一份具体的合同，都必须编制专用条件，并且必须考虑到通用条件中提到的专用条件中的条款。 本版的通用条件是基于下列情况编写的： （i）期中支付和最终支付将按照测量的数值乘以工程量表中的费率和价格决定； （ii）如果通用条件中的某些词语需要用进一步的数据来说明，那么（除非其描述性很强，因而必须在规范中详细说明外）要参照此数据的条款应编入投标文件附录中，数据由雇主事先写明或由投标者填入； （iii）如果通用条件中的某条款涉及某一事件，而对此事件不同的合同可能适于采用不同的合同格式，则编写此条款的原则应为： （a）要使用户感到，简单地删去或不引用某些他们不希望采用的规定，比在通用条件中没有包括他们的要求而必须在专用条件中编写附加的条文更为方便； （b）而在原则(a)不适用的情况下，条款中应包含适用于绝大多数合同的规定。 例如，将第14.2款[预付款]编入通用条件是为了方便用户，而不是因为FIDIC在预付款方面有任何政策规定。如果没有说明预付款的数额从而将其舍弃，那么此款就不再适用(即使未被删除)。因此，要提醒用户注意的是，通用条件中的某些规定对很典型的合同也可能并不适用。 本版的专用条件编写指南中提供了有关上述问题的进一步资料、其它编写方式的范例措辞以及帮助用户编写专用条件和其它招标文件的解释性说明及范例措辞。在引用任何范例措辞前，必须核实它是否完全适用于具体情况；如果不是，则必须对其进行修改。
A.正常工作 B.附加工作 C.额外工作 D.日常工作 8. 某建设单位委托勘察院承担办公楼勘察任务，勘察院在完成勘察任务60％时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向勘察院发出终止合同的通知。依据勘察合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为（ ）。 A.勘察院没收建设单位支付的定金 B.勘察院没收定金，建设单位再支付合同预算额的60％ C.建设单位支付合同预算额的100％ D.勘察院没收定金，建设单位再支付合同设计费的100％ 9. 《建设工程施工合同示范文本》由（ ）、通用条款和专用条款三部分组成。 A.协议书 B.招标文件 C.投标书 D.质量保修书 10.《建设工程施工合同示范文本》规定，对于施工中发生的不可抗力，承包人应承担的 损失是（ ）。 A.承包人机械设备损失 B.施工材料的损失 C.工程本身的损害 D.第三方人员伤亡 11.采购标的数额较大、市场竞争比较激烈的建筑材料或设备供应，并易于使采购方获得较有利的合同价格， 这种选择供货商的方式是（ ）。 A.招标选择供货商 B.询价—报价—签订合同 C.直接订购 D.中介代理 12.FIDIC 《施工合同条件》规定，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，尽管这笔款额计入在合同价格内，但其使用归（ ）控制。 A.业主 B.承包商 C.工程师 D.工程师和承包商共同 13.根据工程合同文件的解释惯例，下列说法错误的是（ ）。 A.阿拉伯数字表达优先于数字的文字表达 B.合同的专用条件、特殊条件优先于通用条件 C.对于总价合同，总价优先于单价 D.合同中的各种变更文件，按照时间最近的优先 14.索赔证据必须具有法律效力，这体现索赔证据的（ ）。 A.有效性 B.关联性 C.真实性 D.全面性 15.在我国合同争议解决的方式主要有四种。（ ）是解决合同争议最常见的一种最简便、最有效、最经济 的方法。 A.和解 B.调解 C.仲裁 D.诉讼 年级 班级 准考证号 姓名
FIDIC合同条件的主要变化（2017年第二版） 2017年12月5-6日，FIDIC在伦敦正式发布2017年第二版FIDIC 合同系列文件。历经18年的运用，FIDIC对1999版新彩虹版合同条件进行了大幅修订，合同文本的字数也从1987年第四版的23600和1999版的30400增加到50000多字；条款也从1999版的167款增加到174款，使得FIDIC合同条件中相应的规定更加刚性化、程序化，对索赔、争议裁决、仲裁作出了更加明确的规定。2017年第二版FIDIC合同的应用，无疑会给业主、承包商和工程师等项目干系人带来巨大的挑战，对承包商的项目管理和合同管理提出了更严格和更高的要求。 2017年第二版编制原则 FIDIC解释的2017年第二版合同体系编制原则如下：强化项目管理工具和机制的运用；加强工程师的作用；平衡各方风险分配；更加清晰化，增强透明性和确定性；反映当今国际工程的最佳实践做法；解决过去17年来使用FIDIC合同1999版产生的问题；反映FIDIC合同最新发展趋势，融入金皮书中的内容。
2017年第二版合同的主要变化 2017年第二版合同将1999版合同的第20条进行拆分，形成了第20条[业主和承包商索赔]和第21条[争议和仲裁]，打破了1999版FIDIC 合同20条的体例安排。除此之外，2017年第二版合同的主要变化如下。 一、工程师 在FIDIC合同体系中，工程师的地位和角色发生了较大的变化。在2017年第二版中，FIDIC合同在第3.7款中仍然青睐于工程师为做出决定的角色，但对工程师提出以下要求。第一，在对任何事项或索赔做出决定时，应保持中立。除了2017年第二版合同第3.7款外，工程师依旧是业主的雇员，因此，在采用2017年第二版合同的实践中，工程师如何在做出决定时保持中立，还需要观察。另一方面，仅靠增加一个“中立”的词语是否能够真正改变工程师，特别是国际工程项目中本国咨询工程师的执业道德和标准，在2017年第二版尚未在国际工程项目中使用的初期，尚无法得出准确的结论或存在很大疑问。第二，与业主和承包商单独地或共同地进行磋商，鼓励业
FIDIC施工合同条件考试题卷及答案 一、单项选择题：在备选答案中选出一个正确答案，将正确答案填在括号内。 （每小题1分，共10分） 1.工程师（）修改合同。 A.有权 B.无权 C.可局部 D.应根据承包商的要求 2.除非专用条件另有规定，承包商应在不少于 ．．．（）天前，将任何生产设备或每项其他主要货物将运到现场的日期通知工程师。 A.21 B.28 C.28 D.42 3.按FIDIC施工合同条件规定，如果工程师对任何有缺陷或不符合合同要求的生产设备、材料或工艺的拒收和再次试验使雇主增加了费用，则该费用应由（）负担。 A.工程师 B.雇主 C.承包商 D.分包商 4.在发出继续施工的许可或指示后，（）应联合对受暂停影响的工程、生产设备和材料进行检查。 A.雇主和工程师 B.雇主和承包商 C.工程师和分包商 D.承包商和工程师 5.承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量的详细资料，应按工程师批准的格式，（）填报。 A.每周 B.每月 C.每季度 D.每年 6.因进场通路对承包商的使用要求不适宜、不能用而发生的费用应由（）承担。 A.雇主 B.工程师 C.承包商 D.分包商 7.FIDIC施工合同条件规定，（）应作为投保方，为工程、生产设备、材料和 承包商文件投保。 A.工程师 B.雇主 C.金融机构 D.承包商 8. FIDIC施工合同条件中，争端的最终解决方式是（） A.工程师的决定 B.国际仲裁 C.DAB的决定 D.友好决定 9.对每一笔暂定金额的部分或全部使用，仅能按（）的指示进行，并对合同价格做出相应的调整。 A.工程师 B.承包商代表 C.雇主 D.分包商 10（）应负责修复在暂停期间发生的在工程、生产设备或材料中的任何变质、缺陷或损失。 A.担保机构 B.承包商 C.雇主 D.DAB 二、多项选择题：在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案，并将正确答案填在括号内，正确答案未选全或选错，该小题无分。（每小题2分，共20分） 11.FIDIC施工合同条件规定”的不可预见物质条件“范围包括（） A.不利于施工的自然条件 B.招标文件未说明的污染物影响 C.不利的气候条件 D.招标文件未提供的地质条件 E.战争或外敌入侵 12. .FIDIC施工合同条件规定的指定包分商，其特点为（） A.由业主选定并管理 B.与承包商签定合同 C.其工程款从工程量清单中的工作项目内开支 D.承担不属于承包商应完成工作的施工
施工合同条款 多边发展银行协调版 通用条款 2010年6月 仅供参与银行使用 2010年6月30日发行 FIDIC 2010版权所有 国际工程师联合会
通用条款目录 1 一般规定 1.1定义 1.2解释 1.3通信交流 1.4法律和语言 1.5文件优先次序 1.6合同协议 1.7权益转让 1.8文件的照管和提供 1.9拖延的图纸和指示 1.10业主使用承包商文件 1.11承包商使用业主的文件 1.12保密事项 1.13遵守法律 1.14共通过的和各自的责任 1.15银行检查和审计 2业主 2.1进入现场的权力 2.2许可，执照,或批准 2.3业主的人员 2.4业主的资金安排 2.5 业主的索赔 3 工程师 3.1 工程师的职责和权力 3.2 工程师的授权 3.3 工程师的指示 3.4 工程师的撤换 3.5 决定 4 承包商 4.1 承包商的一般义务 4.2 履约担保 4.3 承包商的代表 4.4 分包商
4.5 分包合同利益转让 4.6 合作 4.7 放线 4.8 安全程序 4.9 质量保证 4.10 现场数据 4.11 中标合同金额的充分性 4.12 不可预见的外界条件 4.13 道路通行权和设施 4.14 避免干扰 4.15 进场路线（进厂通路） 4.16 货物的运输 4.17 承包商的设备 4.18 保护环境 4.19 电，水，气 4.20 业主的设备和免费提供的材料4.21 进度报告 4.22 现场保安 4.23 承包商的现场作业 4.24 化石 5 指定的分包商 5.1 指定分包商的定义 5.2 对指定的反对 5.3 给指定分包商的支付 5.4 付款证据 6 职员和劳工 6.1 职员和劳工的雇佣 6.2 工资标准和劳动条件 6.3 为业主服务的人员 6.4 劳动法 6.5 工作时间 6.6 为职员和劳工提供的设施 6.7 健康和安全 6.8 承包商的监督 6.9 承包商人员 6.10 承包商人员和设备的记录 6.11 妨碍治安的行为 6.12 外国职员和劳工 6.13 食物供应 6.14 水供应 6.15 病虫害治理措施 6.16 酒或药品
附件4 广东省高等教育自学考试 《工程招标与合同管理》（课程代码：0628９)课程考试 大纲 目录 一、课程性质与设置目的 二、课程内容和考核目标 第1章建设工程招投标及工程承包概述 1.1 建设工程招投标的基本概念 1．２建设工程承包的概念和承包方式 1.３建设工程承包的内容 1．４工程承发包活动的管理 第2章建设工程施工招标 2.1 施工招标的基本条件和招标方式 2.3招标的前期工作?2．4 招标文件的编制 2.2 施工招标的程序? 2．5 资格预审?２．6开标、评标和定标 第3章建设工程施工投标 3.１投标的组织及工作程序 ３．2 投标的准备工作 3.3 编制投标文件 3.4 投标决策和报价策略 3.5 投标中应注意的几个问题 第4章建设工程其他项目招投标 4．1 勘测设计招投标 ４.2 建设工程监理招投标 4.3 物资采购招投标 第5章合同法律基础
5．１合同及其法律关系 5．2 合同的订立 ５.3 合同的效力 ５.4 合同的履行 5.５合同的转让和终止 5.6 违约责任?5.７合同的担保 第6章建设工程合同管理(一） 6.1 概述 6.2 建设工程勘察、设计合同管理6．3 建设工程监理合同管理 6.4 建设工程物资采购合同管理 第7章建设工程合同管理（二） 7.１建设工程施工合同概述 7．２施工合同的订立及履行 7.3 施工合同管理的主要内容 7.4 建设工程施工索赔 7.5 “FIDIC”《施工合同条件》介绍 三、关于大纲的说明与考核实施要求附录:题型举例
一、课程性质与设置目的 （一）课程的性质与特点 《工程招标与合同管理》是全国高等教育自学考试工程管理专业必修的一门专业课程。工程招标制度是市场经济条件下进行工程建设管理的一种科学、有效的方式,已被世界各国广泛采用，而合同管理制度是有效实施招标制度的必要条件和手段。在我国加入WTＯ及建筑行业不断加快与国际建筑市场接轨步伐的今天，学习和掌握工程招标与合同管理制度显得尤为重要。本课程结合工程实际应用的需要，吸收建设工程领域最新发展成果,系统地讲述建设工程招标投标及合同管理的基础理论与适用方法，重点介绍建设工程招投标的基本要领及不同类别招投标的程序和方法,招投标文件的编制，建设工程合同管理的法律基础以及不同类别的建设工程合同管理，施工索赔及FlDlC合同条件的主要内容和特征。本课程具有政策性、综合性和实践性强的特点,以期促进我国工程建设的进一步规范与完善，为整个国民经济的发展带来巨大效益。 (二)课程的设置目的与要求 通过本课程的学习,要求学生熟悉工程招标与合同管理的基本概念、基本理论、基本方法和基本技能；掌握工程招标的条件和程序；熟悉工程施工招投标的相关内容;掌握合同的法律规定及FＩＤIC合同条件,熟悉不同类别建设工程的合同管理方法及内容;具备进行工程招投标及合同管理的理论水平和实践操作能力。 （三)与本专业其他课程的关系 工程招标与合同管理是工程管理专业的主干必修专业课之一,本课程理论与实践相结合，全面系统地阐述建设工程招标投标及合同管理的基础理论与适用方法，涉及知识较为广泛,以管理学、经济学、法学基础等课程为先修课程。 教材的第２、３、5、7章是考核重点章，第４、6章是考核次重点章，第1章是考核一般章。 二、课程内容和考核目标 第1章建设工程招投标概述 一、学习目的与要求 (一)了解招标投标及工程承包的概念、特性。 （二）熟悉建设工程承包的方式及内容。 二、课程内容 1.１建设工程招投标的基本概念 1．2 建设工程承包的概念和承包方式 1.3 建设工程承包的内容 1．４工程承发包活动的管理
内容提要 一、施工合同条件简介； 二、施工合同中的部分重要概念； 三、风险责任的划分 四、施工阶段的合同管理 五、竣工阶段的合同管理 六、缺陷通知期阶段的合同管理 一、施工合同条件简介 FIDIC(国际咨询工程师联合会)在1999年出版了《施工合同条件》范本。新范本在维持《土木工程施工合同条件》(1988年第四版)基本原则的基础上，对合同结构和条款内容作了较大修订。新的版本有以下几方面的重大改动： 1．合同的适用条件更为广泛 FIDIC在《土木工程施工合同条件》基础上编制的《施工合同条件》不仅适用于建筑工程施工，也可以用于安装工程施工。 2．通用条件条款结构改变 通用条件条款的标题分别为：一般规定；业主；工程师；承包商；指定分包商；职员和劳工；永久设备、材料和工艺；开工、延误和暂停；竣工检验；业主的接收；缺陷责任；测量和估价；变更和调整；合同价格和支付；业主提出终止；承包商提出暂停和终止；风险和责任；保险；不可抗力；索赔、争端和仲裁20条247款。比《土木工程施工合同条件》的条目数少，但条款数多，克服了合同履行过程中发生的某一事件往往涉及排列序号不在一起的很多条款，使得编写合同、履行管理都感到很繁琐的缺点，尽可能将相关内容归列在同一主题下。 3．对业主、承包商双方的权利和义务作了更严格明确的规定 4．对工程师的职权规定得更为明确 ①通用条款内明确规定，工程师应履行施工合同中赋予他的职责，行使合同中明确规定的或必然隐含的赋予他的权力。②如果要求工程师在行使施工合同中某些规定权力之前需先获得业主的批准，则应在业主与承包商签订合同的专用条件的相应条款内注明。合同履行过程中业主或承包商的各类要求均应提交工程师，由其作出“决定”；除非按照解决合同争议的条款将该事件提交争端裁决委员会或仲裁机构解决外，对工程师作出的每一项决定各方均应遵守。业主与承包商协商达成一致以前，不得对工程师的权力加以进一步限制。通用条件的相关条款同时规定，每当工程师需要对某一事项作出商定或决定时，应首先与合同双方协商并
什么是FIDIC合同条件？简述其发展过程及最新FIDIC合同条件 FIDIC合同文本介绍 为了保证交易的顺利进行，多数国家或地区政府、社会团体和国际组织都制定了有标准的招投标程序、合同文件、工程量计算规则和仲载方式告示。使用这些标准的招投标程序、合同文件，便于投标人熟悉合同条款，减少编制投标文件时所考虑的潜在风险，以降低报价。发生争议的时候，可以执行合同文件所附带的争议解决条款来处理纠纷。标准的合同条件能够合理公平的在合同双方之间分配风险和责任，明确规定了双方的权利、义务，很大程度上避免了因不认真履行合同造成的额外费用支出和相关争议。FIDIC作为国际上权威的咨询工程师机构，多年来所编写的标准合同条件是国际工程界几十年来实践经验的总结，公正的规定了合同各方的职责、权利和义务，程序严谨，可操作性强。如今已在工程建设、机械和电气设备的提供等方面被广泛使用。现简要介绍FIDIC合同条件的发展过程和新版（99版）合同条件的适用范围等情况。 编辑本段一、FIDIC合同文件的发展 1957年，FIDIC与国际房屋建筑和公共工程联合会[现在的欧洲国际建筑联合会（FIEC）]在英国咨询工程师联合会（ACE）颁布的《土木工程合同文件格式》的基础上出版了《土木工程施工合同条件（国际）》（第1版）（俗称“红皮书”），常称为FIDIC条件。该条件分为两部分，第一部分是通用合同条件，第二部分为专用合同条件。1963年，首次出版了适用于业主和承包商的机械与设备供应和安装的《电气与机械工程标准合同条件格式》即黄皮书。1969年，红皮书出版了第二版。这版增加了第三部分，疏浚和填筑工程专用条件。1977年，FIDIC和欧洲国际建筑联合会（FIEC）联合编写Federation Internationale Europeenne de la Construction(巴黎)，这是红皮书和第三版。1980年，黄皮书出了第二版。同时出版的还有黄皮书第三版《电气与机械工程合同条件》，分为三个独立的部分：序言，通用条件和专用条件。1995年，出版了橘皮书《设计-建造和交钥匙合同条件》。以上的红皮书（1987）、黄皮书（1987）、橘皮书（1995）和《土木工程施工合同-分合同条件》、蓝皮书（《招标程序》）、白皮书（《顾客/咨询工程师模式服务协议》）、《联合承包协议》、《咨询服务分包协议》共同构成FIDIC彩虹族系列合同文件。1999年9月，FIDIC出版了一套4本全新的标准合同条件：《施工合同条件》（新红皮书）的保称是：由业主设计的房屋和工程施工合同条件（Conditions of Contract for Consrtuction for Building and Engineering Works Designed by the Employer）；《设备与设计-建造合同》（新黄皮书）的名称是：由承包商设计的电气和机械设备安装与民用和工程合同条件（Conditions of Contract forPlant and Designed-Build for Electrlcal and Mechanical Plant and Building and Engineering Works Designed by the Contractor）。《EPC/交钥匙项目合同条件》（Conditions of Contract for EPC/Turnkey）—银皮书（Silver Book）。FIDIC还编写了适合于小规模项目的《简明合同格式》（Short Form of contract）—绿皮书（Green Book）。
FIDIC合同条件下的施工管理(一) 一、单项选择题 每题的备选项中，只有1个最符合题意 1、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在( )后签订。 A．开标 B．发出中标函 C．提交履约保证 D．开工 2、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指( )。 A．合同约定的工期加经批准顺延的工期之和 B．合同管理之日起至设立之日止的期间 C．开工之日起至结清单生效之日止的期间 D．合同签字之日起至结清单生效之日止的期间 3、在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中( )。 A．不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可担任仲裁员 B．不得担任业主咨询顾问，提交仲裁时也不得担任仲裁员 C．可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得担任仲裁员 D．可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员 4、按照FIDIC施工合同通用条款的规定，如果由于承包商的故意违约行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应( )。 A．以履约保函金额为限 B．以中标的合同金额为限 C．为业主的全部损失 D．包托业主的全部损失加违约金 5、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师( )。 A．有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担 B．有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担 C．无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度 D．无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度 6、在FIDIC《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于( )。 A．工程维修 B．清理施工现场 C．报送竣工报表 D．财务结算 7、某施工合同采用FIDIC《施工合同条件》，专用条件中约定完成工程的时间为500天，缺陷通知期为365天。施工过程中，经工程师批准顺延工期38天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为( )天。 A．500 B．583 C．865 D．903 8、依据FIDIC《施工合同条件》，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则( )。 A．增加的费用和工期延误责任都由发包人承担 B．增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担 C．增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担 D．增加的费用和工期延误责任都由承包人承担
FIDIC施工合同条件（1999年第一版） 用于业主设计的房屋建筑或工程通用条件
引言 国际咨询工程师联合会(FIDIC)现于1999年出版下列四份新的合同标准格式的第一版： ●施工合同条件(Conditions of Contract for Construction) 推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程(building or engineering works)。在这种合同形式下，承包商一般都按照雇主提供的设计施工。但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由承包商设计。 ●永久设备和设计—建造合同条件(Conditions of Contract for Plant and Design-Build) 推荐用于电力和/或机械设备的提供，以及房屋建筑或工程的设计和实施。在这种合同形式下，一般都是由承包商按照雇主的要求设计和提供设备和/或其它工程(可能包括由土木、机械、电力、和/或建造工程的任何组合形式)。 ●EPC/交钥匙项目合同条件(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects) 适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其它类似设施的加工或能源设备的提供、或基础设施项目和其它类型的开发项目的实施，这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格和施工时间的确定性要求较高，(ii)承包商完全负责项目的设计和施工，雇主基本不参与工作。在交钥匙项目中，一般情况下由承包商实施所有的设计、采购和建造工作：即在“交钥匙”时，提供一个配备完整、可以运行的设施。 ●合同的简短格式(Short Form of Contract) 推荐用于价值相对较低的建筑或工程。根据工程的类型和具体条件的不同，此格式也适用于价值较高的工程，特别是较简单的、或重复性的、或工期短的工程。在这种合同形式下，一般都是由承包商按照雇主或其代表—工程师提供的设计实施工程，但对于部分或完全由承包商设计的土木、机械、电力、和/或建造工程的合同也同样适用。
试题二 一、单项选择题（每小题1分，共15 分） 1．一方因缺乏经验或重大误解订立了对自己利益有重大损害的合同，则他可以（）。 A. 单方宣布合同无效 B. 拒绝履行合同义务 C. 向行政主管部门申请撤销合同 D. 向法院请求裁定撤销合同 2．下列不属于无效合同的情况的是（）。 A.合同标的实现损害社会公共利益 B.以不合理的低价将破产企业的财产卖给他 C. 一方乘人之危订立显失公平的合同损害对方合法权益 D.与对方恶意串通损害第三人利益 3．下列不属于无权代理的行为是（）。 A、代理人接受委托与自己签订经济合同 B、代理人在授权范围内与第三方串通签订了损害委托人利益的经济合同 C、在授权书有效时间内与第三方签订了超越代理权限范围的经济合同，但委托方同意接受。 D、在授权书有效时间内与第三方签订了超越代理权限范围的经济合同，但委托方不同意接受 4．下列属于要约的行为是（）。 A、投标报价 B、招标公告 C、产品广告 D、设备报价清单 5．下列合同中属于工作性合同的是（）。 A、工程承包合同 B、货物运输合同 C、仓库保管合同 D、购销合同 6．施工招标的发包工作范围不可以是（）招标。 A. 全部工程 B. 单位工程 C. 特殊专业工程 D. 分部工程 7．投标单位有以下行为时，（）招标单位可视其为严重违约行为而没收招标保证金。 A. 通过资格预审后不投标 B. 不参加开标会议 C. 不参加现场考察 D. 开标后要求撤回投标书 8．招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是（）。 A. 初步设计编制的概算价 B. 施工图设计编制的预算价 C. 投标书中标明的报价 D. 评标委员会算出的评标价 9．监理合同在履约过程中，由于非监理方的原因导致监理方在监理合同中写明的日期内未能完成预定的全部监理业务，则监理服务责任期应理解为（）。 A、合同内写明的监理业务开始实行到完成时间 B、从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止 C、从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止 D、从合同约定的开始监理业务之日起至实际完成全部监理业务之日止 10．下列不属于程师发布变更指令的范围的是（）。 A．删减部分承包商工作内容交给其他人完成 B．改变部分工程的基线 C．改变已批准承包商施工时间和顺序 D．增加合同约定的工程量