2015年监理工程师合同管理真题及答案(图片版)
2015年6月10日来源：233网校评论分享到我的做题记录
本文导航
?第1页：单项选择题
?第2页：多项选择题
一、单项选择题
4．招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。
A．招标代理机构
B．招标监管部门
C．投标人
D．招标人
【标准答案】D
【名师解析】本题考查的是代理关系。被代理人对代理行为承担民事责任。参见教材P 8。
8．关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。
A．标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为
B．标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用
C．标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为
D．标准施工招标文件具有强制性xxxxx
【标准答案】B
【名师解析】本题考查的是标准施工招标文件概述。标准施工招标文件是一个完整的约束招标投标主体行为的文件体系；规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为，具有强制性。参见教材P21。
9.技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是( )。
A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标
B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段
C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价
D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案
【标准答案】C
本题考查的是招标准备准备阶段的工作。对于技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。两阶段招标可以采用公开招标，也可以采用邀请招标。第一阶段属于工程项目实施方案选择阶段，投标人按照招标文件的要求首先投“技术标”，说明项目的设计方案和实施计划。技术标内不允许附带报价，否则视为废标。参见教材P29。
10.关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是()
A．若招标项目设有标底，开标时应当公布
B．设有最高投标限价时，应规定最低投标限价
C．评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件
D．可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件
标准答案：A
本题考查的是招标准备阶段的工作标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容，招标人可以自行决定是否编制标底，个招标项目只能有个标底若招标项目设有标底，应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标的作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某范围作为否决投标的条件。参见教材：P3
11.工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是()
A．申请资格预审日起，至开标日止
B．购买招标文件日起，至开标日止
C．投标截止日起，至招标人确定中标人日止
D．投标截止日起，至招标人与中标人签订台同日止
标准答案：D
本题考查的是接受投标书阶段工作投标保证金有效期应当与投标有效期致一致。投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算招标人应在有效期内完成评标、定标、签订台同的全部工作参见教材。P32-33.
12．按照《招标投标法实施条例》，开标时宣布流标的情形是指投标人的数量少于（）家。
A．3
B．4
C．5
D．7
【标准答案】A
【名师解析】本题考查的是评标、决标阶段的工作。投标截止时间止，投标人少于3
个的应当重新招标。参见教材P35.
13.关于评标委员会成员组成的做法，正确的是()
A．招标代表人2人，专家3人
B．招标代表人2人，专家4人
C．招标代表人2人，专家6人
D．招标代表人2人，专家7人
标准答案：D
本题考查的是评标、决标阶段的工作。评标委员会自招标人或其委托的招标代理机构熟悉相差业务的代表，以及有关技术、经济等万面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等万面的专家不得少于成员总数的三分之二。参见教材：P34
14.有资格作为设计施工总承包项目投标人的是()
A．与本项目监理人同为个法定代表人的单位
B．为本项目前期准备提供过设计咨询服务的单位
C．与本项目代建人相互控股的单位
D．有人在牵项目招标代理机构任职的单位
标准答案：B
本题考查的是申请人须知。拒绝作为资格预审申请人的情况,包括：与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为个法定代表人的；为本标段前期准备提供过设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；与本标段监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的等2种情况单位参见教P36-37.
17.关于工程设计招标的说法，错误的是( )。
A.发包任务一般分为初步设计招标和施工图设计招标
B.设计招标的评标应采用经评审的最低投标价法
C.招标人可以实行勘察设计一次性总体招标
D.设计招标通常采用设计方案竞选的方式
【标准答案】B
本题考查的是工程设计招标概述。设计招标评标时不过分追求投标价的高低，评标委员更多关注于所提供方案的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性，以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素，以此做出一个综合判断。参见教材P46。
20.关于机电设备招标的说法，错误的是( )。
A.可以采用公开招标或邀请招标方式
B.招标程序与施工招标基本相同
C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同
D.招标文件应对要求提供的货物、招标过程和合同条款予以说明
【标准答案】C
本题考查的是评标方法概述。施工招标中评标委员会按规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价并编制价格比较一览表。大型工程设备采购是在投标人报价的基础上，按照招标文件规定的评审要素进行价格量化后加到报价上，形成评标价。参见教材P56。
23.关于设计合同履行的说法，正确的是( )。
A.初步设计完成后，发包人向设计人支付第一笔设计费
B.提交施工图设计文件10天内，发包人一次性支付设计费
C.合同生效后3天内，发包人向设计人支付设计费总额的20%作为定金
D.合同生效后5天内，发包人向设计人支付设计费总额的25%作为定金
【标准答案】C
本题考查的是设计合同履行管理。按设计阶段支付费用的百分比：(1)合同生效3 天内，发包人支付设计费总额的20%作为定金。此笔费用支付后，设计人可以自主使用。(2)设计人提交初步设计文件后3天内，发包人应支付设计费总额的 30%。(3)施工图阶段，当设计人按合同约定提交阶段性设计成果后，发包人应依据约定的支付条件、所完成的施工图工作量比例和时间，分期分批向设计人支付剩余总设计费的50%。施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。参见教材P72。
26.根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是( )。
A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致
B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务
C.监理人的指示无权变更合同约定的承包****力
D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务
【标准答案】D
本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。选项D错误，监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包****利、义务和责任。参见教材P77。
29.根据《标准施工合同》，就图纸、通用合同条款和已标价的工程量清单而言，优先解释的顺序是( )。
A.已标价的工程量清单->通用合同条款->图纸
B.已标价的工程量清单->图纸->通用合同条款
C.通用合同条款->已标价的工程量清单->图纸
D.通用合同条款->图纸->已标价的工程量清单
【标准答案】D
本题考查的是合同文件。合同文件解释顺序为：(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价的工程量清单;(9)其他合同文件--经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。合同履行中的洽商协议属于合同协议书的补充文件。参见教材P78。
32.根据《标准施工合同》，监理人在工程施工准备阶段的职责是( )。
A.组织施工图设计交底
B.审查承包人质量管理体系
C.组织专项施工方案论证
D.审查暂估价及暂列金额
【标准答案】B
本题考查的是监理人的职责。监理人对承包人报送的施工组织设计、质量管理体系、环境保护措施进行认真的审查，批准或要求承包人对不满足合同要求的部分进行修改。参见教材P84。
35.根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的( )部分。
A.单价支付
B.工程材料费用
C.总价支付
D.人工费用
【标准答案】A
本题考查的是工程款支付管理。通用条款规定用公式法调价，但仅适用于工程量清单中单价支付部分。参见教材P91。
38.建设工程采用设计施工总承包模式的特点是( )。
A.容易获得最优设计方案
B.发包人便于控制实施过程
C.合同责任明确
D.承包人承担的风险小
【标准答案】C
本题考查的是设计施工总承包的特点。总承包方式的优点：单一的合同责任;固定工期、固定费用;可以缩短建设周期;减少设计变更;减少承包人的索赔。总承包方式的缺点：设计不一定是最优方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。参见教材P109。
40.根据《标准设计施工总承包合同》，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时( )
A.选用无条件补偿条款或有条件补偿条款
B.将无条件补偿条款写入专用条款
C.将有条件补偿条款写入专用条款
D.明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担
【标准答案】A
本题考查的是订立合同时需要明确的内容。承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人对错误的修改，按变更对待。对于发包人要求中错误导致承包人受到损失的后果责任，通用条款给出了两种供选择的条款：无条件补偿条款和有条件补偿条款。由于两个条款的责任不同，应明确本合同采用哪一条款。参见教材P114。
41.根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是( )
A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保
B.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保
C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保
D.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保
【标准答案】D
本题考查的是保险责任。承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求分包人也投保此项保险。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。参见教材P116。
44.材料采购合同履行中，若当事人没有约定材料交付地点或者约定不明确，则首先应考虑的处理方式是( )
A.按合同有关条款执行
B.按交易习惯确定
C.执行买受人要求
D.达成补充协议
【标准答案】D
本题考查的是订购产品的交付。出卖人应当按照约定的地点交付标的物。当事人没有约定交付地点或者约定不明确，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。参见教材P129。
47. 设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行( )处理。
A.薰蒸
B.刷漆
C.封蜡
D.烘干
【标准答案】A
本题考查的是设备采购合同的交付。对于木质包装材料，应当按照检验检疫局的规定进行薰蒸处理，并出具有关薰蒸证明。参见教材P135。
50．风险型CM的合网计价方式是（）。
A．采用成本加酬金的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价
B．采用成本加酬金的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价
C．采用固定总价的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价
D．采用固定总价的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价
【标准答案】B
【名师解析】本题考查的是美国AIA合同文本。风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式，成本部分由雇主承担，CM承包商获取约定的酬金。CM承包商不赚取总包、分包合同的价差，这是与总承包后再分包的主要差异之一。参见教材P145.
二、多项选择题
51.台同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务
A．自然人
B．企业法定代表人
C．企业法人
D．非企业法人
E．其他组织
标准答案:ACDE
本题考查的是合同法律关系加台同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的自然人、
其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。参见教材P5。
53.根据代理权产生的依据不同，
A．招标代理
B．委托代理
C．法定代理
D．追加代理
E．指定代理
标准答案：BCE
名师解析：本体考查的是代理关系。以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理、法定代理和指定代理。参见教材P8。
54．根据《担保法》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有（）。
A．抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿
B．抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿
C．抵押权已登记的，先于未登记的受偿
D．抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿
E．抵押权未登记的，按照债权比例受偿
【标准答案】ACDE
【名师解析】本题考查的是担保方式。同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下面规定清偿：（1）抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿；顺序相同的，按照债权比例清偿；（2）抵押权已登记的先于未登记的受偿；（3）抵押权未登记的，按照债权比例清偿。参见教材P12。
59.根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有（）。
A．评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段
B．初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应
C．评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求
D．初步评审有不符合评审标准的，在进行详细评审后再处理
E．招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据
【标准答案】ABE
【名师解析】本题考查的是评标方法概述。有一项不符合评审标准，作废标处理，不再进行详细评审。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。参见教材P40。
60.根据《标准施工招标文件》，不应作为评标委员会专家的人员有（）。
A．招标人代表
B．招标工程项目主管部门代表
C．行政监督部门代表
D．投标人参股公司的代表
E．总监理工程师
标准答案：BCD
本题考查的是评标、决标阶段都额工作。评标委员会成员有下列情形之一，应当回避：(1)投标人或者投标人主要负责人的近亲属；(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的，曾因在招标、评标一级其他与招标、评标一级其他与招标投标有关互动中从事违法行为而收到行政处罚或刑事处罚的。参见教材
P34.
70．根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，正确的有（）。
A．暂估价中涉及的专业工程一定会实施
B．暂估价是签约合同价的组成部分
2014年全国监理工程师考试真题 《建设工程监理概论》 一、单项选择题（共50题，每题1分，每题的选项中，只有一个最符合题意。） 1．建设工程监理的性质可概括为（）。 A．服务性、科学性、独立性和公正性B．创新性、科学性、独立性和公正性 C．服务性、科学性、独立性和公平性D．创新性、科学性、独立性和公平性 2．根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是（）。 A．总投资额为1亿元的服装厂改建项目 B．总投资额为400万美元的联合国环境署援助项目 C．总投资额为2500万元的垃圾处理项目 D．建筑面积为4万平方米的住宅建设项目 3．根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用资本金注入方式的政府投资工程，政府需要审批（）。 A．资金申请报告和概算B．开工报告和施工图预算 C．初步设计和概算D．项目建议书和开工报告 4．建设工程初步设计是根据（）的要求进行具体实施方案的设计。 A．可行性研究报告B．项目建议书 C．使用功能D．批准的投资额 5．建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人（）。 A．组织工程建设B．策划工程项目 C．负责生产经营D．承担投资风险 6．根据《建筑法》，按国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。 A．1 B．3 C．6 D．12 7．根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A．10 B．15 C．20 D．30 8．建设工程项目管理服务合同属于（）。 A．委托合同B．承揽合同C．技术合同D．建设工程合同 9．根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年。 A．1 B．2 C．3 D．5 10．根据《建设工程质量管理条例》，施工单位的质量责任和义务是（）。 A．工程开工前，应按照国家有关规定办理工程质量监督手续 B．工程完工后，应组织竣工预验收 C．施工过程中，应立即改正所发现的设计图纸差错
【篇一】2020年监理工程师考试《合同管理》科目考点梳理：建设工程合同管理的任务 一、建设工程合同管理的目标 建设工程合同是承包人实施工程建设活动，发包人支付价款或酬金的协议。 1、发展和完善建筑市场 市场经济主要是依靠合同来规范当事人的交易行为。因此，发展和完善建筑市场，必须有规范的建设工程合同管理制度。合同的内容将成为实施建设工程行为的主要依据。 2、推进建筑领域的改革 我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。在这些制度中，核心是合同管理制度。因此，建设工程合同管理的健全完善无疑有助于建筑领域其他各项制度的推进。 3、提高工程建设的管理水平 工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资三大控制目标上，这三大控制目标的水平主要体现在合同中。因此，建设工程合同管理能够有效地提高工程建设的管理水平。 4、避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪 加强建设工程合同管理能够有效地做到公开、公平、公正，约束权力滥用行为，也有助于政府行政管理部门对合同的监督，有效地避免和克服建设领域的经济违法和犯罪行为。 二、建设工程合同的种类 1、按承发包的不同范围和数量分类：建设工程设计施工总承包合同、工程施工承包合同、施工分包合同。 2、按完成承包的内容分类：建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同。 三、建设工程合同的特征 1、合同主体的严格性 (1)建设工程合同主体一般是法人。
(2)发包人一般是经过批准进行工程项目建设的法人，必须有国家批准建设项目，落实的投资计划，并且应当具备相应的协调能力。 (3)承包人则必须具备法人资格，而且应当具备相应的从事勘察设计、施工、监理等资质。无营业执照或无承包资质的单位不能作为建设工程合同的主体，资质等级低的单位不能越级承包建设工程。 2、合同标的的特殊性 (1)建设工程合同的标的是各类建筑产品。 (2)建筑产品是不动产，不能移动，相互间具有不可替代性，这决定了承包人工作的流动性。 (3)建筑产品是单体性生产，其外观、结构、使用目的、使用人都各不相同，这就要求每一个建筑产品都需单独设计和施工(即使可重复利用标准设计或重复使用图纸，也应采取必要的修改设计才能施工)。 3、合同履行期限的长期性 (1)建设工程结构复杂、体积大、建筑材料类型多、工作量大。 (2)建设工程合同的订立和履行一般都需要较长的准备期。 (3)合同的履行过程中，还可能因为不可抗力、工程变更、材料供应不及时等原因而导致合同期限顺延。 4、计划和程序的严格性 (1)国家对建设工程的计划和程序都有严格的管理制度。 (2)订立建设工程合同必须以国家批准的投资计划为前提，即使是国家投资以外的、以其他方式筹集的投资也要受到当年的贷款规模和批准限额的限制，纳入当年投资规模的平衡，并经过严格的审批程序。 (3)建设工程合同的订立和履行还必须符合国家关于工程建设程序的规定。 5、合同形式的特殊要求 (1)我国《合同法》对合同形式确立了以不要式为主的原则，即在一般情况下对合同形式采用书面形式还是口头形式没有限制。 (2)但《合同法》要求建设工程合同应当采用书面形式，即采用要式合同。
1、建设工程合同纠纷的仲裁由（ B ）的仲裁委员会仲裁。 A 工程所在地 B 双方选定 C 施工单位所在地 D 建设单位所在地 2、在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（ D ） A 代理人与被代理人共同承担责任 B 代理人承担连带责任 C 代理人与被代理人协商确定责任 D 代理人独自承担责任 3、合同法律关系是由（ A ）三要素所构成。 A 主体、客体、内容 B 当事人、合同行为、合同利益 C 法人、合同、权利和义务 D 合同管理、经济协作、法律责任 4、材料采购合同中对材料质量检验的方法，（ C ）是错误的。 A 经济鉴别法 B 化学试验 C 理论换算法 D 物理试验 5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至（ D ）止。 A 颁发履约证书日 B 工程接收证书指明的竣工日 C 颁发工程接收证书日 D 承包商提交的结算单日生效日 6、合同变更或解除是一项法律行为，因此，当事人双方（ B ） A 口头协商即可 B 应签订书面协议 C 与第三方一起协调 D 承办任何手续 7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于（ B ）签订的合同。 A 采取胁迫手段 B 采取欺诈手段 C 超越经营范围 D 无效代理 8、合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下（ A ） A 当事人可以约定补充协议 B 当事人可任意进行 C 当事人不能约定补充协议 D 当事人必须按交易习惯进行 9、《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员由（ D ） A 由一方当事人选定 B 由仲裁委员会指定 C 由仲裁委员会议指定 D 由双方当事人指定 10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工，但工程师应当在提出暂停施工要求后（ B ）内提出书面处理意见。 A 1天 B 2天 C 7天 D 14天 1.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（A ）承担责任。 A.施工单位 B.监理单位 C.材料供应商 D.项目经理 2.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（ D）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3.抵押与质押的区别主要在于（C ）。 A.担保财产是否为第三人的财产 B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有 D.债权人是否有优先受偿权 4.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（C ）。 A.未中标的投标人不退还 B.中标的投标人在中标的同时退还 C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（ D）。 A.人民法院的判决 B.仲裁机构的裁决 C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（ B）。 A.施工合同成立，但不生效 B.施工合同成立，且已生效 C.施工合同不成立，不生效 D.施工合同不成立，但有效 7.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（A ）。 A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式 8.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（B ）。 A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D.无效，甲施工企业退货乙公司的损失由采购员承担 9.按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（ C）的顺序履行。 A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款 10.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的（B）。 A.双方享有的同时履行抗辩权 B.后履行方享有的抗辩权 C.先履行方享有的不安抗辩权 D.后履行方享有的不安抗辩权
2017年《监理工程师合同》真题
2017年监理工程师合同考试真题 一、单选题 1.关于建设工程合同的说法，错误的是（）。 A.建设工程合同的标的是各类建筑产品 B.建设工程合同主体一般应是法人 C.建设工程合同订立需经较长的准备期 D.建设工程合同应采用不要式合同 2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。 A.完全民事行为 B.限制民事行为 C.与合同履行相适应的民事行为 D.一般民事行为 3.合同法律关系客体的智力成果指的是（）。 A.建筑物 B.设计工作 C.技术秘密 D.工艺技术设备 4.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。 A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判 B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定 C.委托人追认了代理人超越时限的谈判事项，法律后果由委托人承担 D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判
事项，法律后果由代理人承担 5.建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理 机构在授权范围内代理行为的法律责任由 （）。 A.招标代理机构 B.建设单位 C. 政府监督机构 D.项目评标委员会 6.根据《招标投标实施条例》，投标人提交的投 标保证金不得超过招标项目估算价的（）。 A.2% B.3% C.5% D.10% 7.根据《招标投标实施条例》，建设工程项目招 标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在 （）。 A.与中标人签订书面合同后的15日内 B. 与中标人签订书面合同后的5日内 C.招标投标结束后的30日内 D. 招标投标结束后的15日内 8.根据《招标投标实施条例》，建设工程项目招 标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其 额度不应超过合同价格的（）。 A.** B.10% C.** D.30%
监理工程师考试真题4 单项选择题 1. 关于净现值指标的说法，正确的是（）。（1.0） A、该指标全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况 B、该指标未考虑资金的时间价值 C、该指标反映了项目投资中单位投资的使用效率 D、该指标直接说明了在项目运营期各年的经营成果 2. 甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自( )无效。（1.0） A、4月1日 B、5月1日 C、5月20日 D、6月30日 3. 项目监理结构最终确认工程质量事故的技术处理是否达到预期目的所采取的手段是（）。（1.0）
A、定期观测和必要的判断 B、分析和必要的论证 C、检查验收和必要的鉴定 D、征询设计单位意见 4. 施工单位以60万元价格购买一台挖掘机，预计可使用1000个台班，残值率为5%。施工单位使用15个日历天，每日历天按2个台班计算，司机每台班工资与台班动力费等合计为100元，该台挖掘机的使用费为（）万元。（1.0） A、1.41 B、1.71 C、1.86 D、2.01 5. 工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在（）阶段。（1.0） A、项目可行性研究 B、项目决策 C、工程设计 D、工程施工
6. 《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是（）。（1.0） A、基本原理和原则不同 B、基本理念和思维方式不同 C、关注点和目标不同 D、使用方法(工具)不同 7. FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，应由承包商承担责任的事件是( )。（1.0） A、拖延支付工程款 B、协调管理不力导致对分包工程施工的干扰 C、施工图纸有错误 D、分包商执行承包商代表指令导致的索赔 8. 工程施工前，检验批的划分方案应由（）审核。（1.0） A、施工单位 B、建设单位 C、项目监理机构 D、设计单位
2019年国家监理工程师《合同管理》职业资格考前练 习 一、单选题 1.设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明( )。 A、施工方案 B、合理使用年限 C、竣工验收的标准 D、设计变更的期限 >>>点击展开答案与解析 【答案】：B 【解析】： 本题考查的是订立设计合同时应约定的内容。设计人负责设计的建(构)筑物需注明设计的合理使用年限。项目设计要求：(1)限额设计的要求；(2)设计依据的标准；(3)建筑物的设计合理使用年限要求；(4)设计深度要求。 2.设计施工总承包合同模式下，承包人可以索赔工期、费用和利润的是( )。 A、发包人原因造成质量不合格 B、行政审批延误 C、为他人提供方便 D、发包人违约解除合同 >>>点击展开答案与解析 【答案】：A 【解析】： 本题考查的是索赔管理。选项B，可以索赔工期和费用。选项C，只能索赔费用。选项D，可以索赔费用和利润。 3.适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探等勘察的合同示范文本是( )。 A、建设工程勘察合同(一) B、建设工程勘察合同(二) C、建设工程勘察合同 D、建设工程设计合同(二) >>>点击展开答案与解析 【答案】：A
【解析】： 此题暂无解析 4.下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法，错误的是( )。 A、承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人 B、分包人的资质能力不需要经过监理人审查 C、承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人 D、发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意 >>>点击展开答案与解析 【答案】：B 【解析】： 本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项B，分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。 5.下列关于法人的表述中，错误的是( )。 A、具有民事权利能力 B、具有民事行为能力 C、是自然人和企事业单位的总称 D、能够独立承担民事责任 >>>点击展开答案与解析 【答案】：C 【解析】： 本题考查的是合同法律关系的构成。它是相对于自然人的一种合同法律关系主体，是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利、承担民事义务的组织。 6.下列关于抵押的描述中，正确的是( )。 A、抵押的财产不转移占有 B、抵押的财产应当为抵押人所有 C、土地所有权可以作为抵押物 D、抵押权自登记时设立 >>>点击展开答案与解析 【答案】：A 【解析】： 本题考查的是担保方式。选项B，担保期间，抵押物不需转移给债权人；选项C，土地所有权不可以作为抵押物；选项D，应当办理抵押物登记的，抵押权自登记时设立。 7.承包人办理保险的情况下，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该
2017年监理工程师合同管理考试真题 (总分：70.00，做题时间：120分钟) 一、单项选择题 (总题数：50，分数：50.00) 1.关于建设工程合同的说法，错误的是( )。（分数：1.00） A.建设工程合同的标的是各类建筑产品 B.建设工程合同主体一般应是法人 C.建设工程合同订立需经较长的准备期 D.建设工程合同应采用不要式合同√ 解析： 本题考查的是建设工程合同的特征。选项D错误，《合同法》要求建设工程合同应当采用书面形式，即采用要式合同。参见教材P3。 2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。（分数：1.00） A.完全民事行为 B.限制民事行为 C.与合同履行相适应的民事行为√ D.一般民事行为 解析： 本题考查的是合同法律关系的构成。作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。参见教材P5。 3.合同法律关系害体的智力成果指的是( )。（分数：1.00） A.建筑物 B.设计工作 C.技术秘密√ D.工艺技术设备 解析： 本题考查的是。智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。如专利权、工程设计等，都有可能成为合同法律关系的客体。参见教材P6。 4.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是( )。（分数：1.00） A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判 B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定√
C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担 D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担 解析： 本题考查的是代理关系。选项B错误，代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志。参见教材 P7。 5.建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由( ) 承担。（分数：1.00） A.招标代理机构 B.建设单位√ C.政府监管机构 D.项目评标委员会 解析： 本题考查的是代理关系。在委托人的授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由发包人承担。参见教材P8。 6.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的( )。（分数：1.00） A.2% √ B.3% C.5% D.10% 解析： 本题考查的是保证在建设工程中的应用。投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的部分， 数额不得超过招标项目估算价的2%。参见教材P13。 7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在( )。（分数：1.00） A.与中标人签订书面合同后的15日内 B.与中标人签订书面合同后的5日内√ C.招投标结束后的30日内 D.招投标结束后的15日内 解析： 本题考查的是保证在建设工程中的应用。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投 标人退还投标保证金及银行同期存款利息。参见教材P14。 8.根据《招标投标法实施条例》，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要 求提交，履约保证金不得超过中标合同金额的（）。（分数：1.00）
2016 年监理工程师考试真题及参考答案 《建设工程质量投资进度控制》 一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1.工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在（）阶段。 A.项目可行性研究 B. 项目决策 C.工程设计 D.工程施工 2.工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有（）的特点。 A. 影响因素多 B. 质量波动大 C .检验特殊性 D .终检局限性 3.工程质量检验机构出具的检验报告需经（）确认后，方可按规定归档。 A. 监理单位 B. 施工单位 C.设计单位 D.工程质量监督机构 4.根据《建筑工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注 明（）。 A. 生产厂 B. 规格和型号 C.供应商 D.使用年限 5.根据ISO 质量管理体系标准，将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理的质量管理原则是（）。
C. 过程评价 D. 管理的系统方法 6.根据ISO 质量管理体系标准，工程质量单位应以（）为框架，制定具体的质量目标。 A. 质量计划 B. 质量方针 C. 质量策划 D. 质量要求 7. 《卓越绩效评价准则》与ISO9000 质量管理体系的不同点是（）。 A. 基本原理和原则不同 B. 基本理念和思维方式不同 C. 关注点和目标不同 D.使用方法（工具）不同 8.下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（） A. 极差 B. 中位数 C.算术平均数 D.极值 9.采用排列图法划分质量影响因素时，累计频率达到75%对应的影响因素是（） A. 主要因素 B. 次要因素 C .一般因素 D. 基本因素 10.工程质量统计分析方法中，用来显示两种质量数据之间关系的是（） A. 因果分析图法 B. 相关图法
2020年监理工程师考试《合同管理》必背考点汇总（1）投标函及投标函附录 （2）法定代表人身份证明或授权委托书 （3）联合体协议书 （4）投标保证金 （5）勘察或设计费用清单 （6）资格审查资料 （7）勘察纲要或设计方案 （8）投标人须知前附表规定的其他资料 【篇二】2020年监理工程师考试《合同管理》必背考点：招标文件的澄清 1、招标人对招标文件的澄清应发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清向题的来源 2、澄清发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相对应延长投标截止时间。 3、投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，理应在投标截止时间10日前，以书面形式提出。 4、招标人将在收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前将暂停招标投标活动。 【篇三】2020年监理工程师考试《合同管理》必背考点：勘察设计招标文件的内容 （1）招标公告或投标邀请书
（2）投标人须知 （3）评标办法 （4）合同条款及格式 （5）发包人要求 （6）投标文件格式 （7）投标人须知前附表规定的其他资料 【篇四】2020年监理工程师考试《合同管理》必背考点：招标公告或投标邀请书的内容 （1）招标条件 （2）项目概况与招标范围 （3）投标人资格要求 （4）技术成果经济补偿 （5）招标文件的获取 （6）投标文件的递交 （7）联系方式 （8）时间 对于邀请招标，应要求被邀请单位向招标人即时发出是否收到邀请书及是否参加投标的确认通知。 【篇五】2020年监理工程师考试《合同管理》必背考点：工程勘察设计招标应具备的条件 （1）招标人已经依法成立。(主体)
合同管理试题 一、单选题：（每题5分，共25分） 1、在订立合同时，既约定了违约金数额又交纳了定金，若 一方违约时，守约一方怎么追究其违约责任（ D ）A）要求支付违约金B）要求双倍返还定金C）既要求支付违约金又要求双倍返还定金 D）守约一方可选择要求支付违约金或双倍返还定金 2、关于索赔证据的主要来源说法正确的是（ C ） A）招标文件B）合同文件 C)施工过程中的信息和资料D )业主和监理工程师的错误 3、按合同条件，工程师要求对工程任何部位剥露或开孔检 查时，则（ B ） A）承包商无条件同意检查并承担有关费用 B）承包商同意检查，检查合格费用由业主承担；不合格费用由承包商支付 C）承包商不同意检查，除非无论结果如何费用均由业主支付 D）承包商同意检查，费用由承包商与业主共同承担4、工程师与承包商商定好质量检验日期，但工程师因故未 到现场参与检验，也未通知承包商，则（ A ） A）承包商进行检验，工程师承认该检验结果
B）承包商与工程师进一步约定检查日期 C）承包商需等待工程师进一步的指令 D）工程师不承认承包商的检验结果，须重新检验 5、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些 特殊问题，可通过( B )约定承发包双方的权利和义 务。 A）通用条款B）专用条款C）监理合同D）协议书二、多选题：（每题8分，共40分。多选错选不得分，漏选得4分） 1、承包商可以提起索赔的事件通常有（ABCD ） A）发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失 B）因工程变更造成的时间、费用损失 C）发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加 D）发包人延误支付期限造成承包人的损失 E）贷款利率上调造成货款利息增加 2、在施工合同实践中，合同变更的情形包括（ABCE ） A）合同工期的改变B）工作内容的删减 C）施工方法的改变 D）合同主体的改变E）技术规格的改变 3、《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，（CE ）发生的费用由承包人承担。
精心整理 全国监理工程师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)? 1．关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。? A．推进项目法人责任制落实? B．提高工程进度控制水平? C D 2 A B C D 3 A B C D．监理事务所? 4．施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。? A．法定代理? B．委托代理?
C．指定代理? D．职务代理? 5．根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。? A．保证法律关系只有两方参加? B．对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益? C D 6 A B C D 7 A B C D．留置的财产不限于按照合同约定占有的财产? 8．在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。? A．投标文件没有按要求密封? B．投标人在投标有效期内撤销投标? C．中标人拒绝订立合同?
D．中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正? 9．建筑工程一切险的除外责任包括（）造成的损失。? A．台风? B．暴雨引起地面下陷? C．雷电引起火灾? D 10 A B C D 11 A B C D 12．）。? A．资格预审公告? B．申请人须知? C．资格审查方法和办法? D．资格预审申请文件? 13．根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。? A．2?
B．3? C．4? D．5? 14．根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是（）。? A．视投标书不符合评审标准，否认其投标? B．对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认? C D 15 A． B． C． D． 16 A B C D 17．对于需增设技术设计阶段的工程项目，为保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般不单独招标发包的是（）。? A．初步设计? B．施工图设计? C．全过程设计? D．技术设计?
监理工程师合同管理知识点（精选） 引导语：在项目管理中，合同管理是一个较新的管理职能。以下是的监理工程师合同管理知识点(精选)，欢迎参考! 从不同的角度可以对合同作不同的分类 1、合同法的基本分类。 《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)分则部分将合同分为15类：买卖合同;供用电、水、气、热力合同;赠与合同;借款合同;租赁合同;融资租赁合同;承揽合同;建设工程合同;运输合同;技术合同;保管合同;仓储合同;委托合同;行纪合同;居间合同。这可以认为是合同法对合同的基本分类，合同法对每一类合同都作了较为详细的规定。 2、其他分类。 其他分类是侧重学理分析的，虽然合同法中也有涉及。 (1)计划与非计划合同。 计划合同是依据国家有关计划签订的合同;非计划合同则是当事人根据市场需求和自己的意愿订立的合同。虽然在市场经济中，依计划订立的合同的比重降低了，但仍然有一部分合同是依据国家有关计划订立的。对于计划合同，有关法人、其他组织之间应当依照有关法律、行政法规规定的权利和义务订立合同。 (2)双务合同与单务合同。
双务合同是当事人双方相互享有权利和相互负有义务的合同。大多数合同都是双务合同，如建设工程合同。单务合同是指合同当事人双方并不相互享有权利、负有义务的合同。如赠与合同。 (3)诺成合同与实践合同。 诺成合同是当事人意思表示一致即可成立的合同。实践合同则要求在当事人意思表示一致的基础上，还必须交付标的物或者其他给付义务的合同。在现代经济生活中，大部分合同都是诺成合同。这种合同分类的目的在于确立合同的生效时间。 (4)主合同与从合同。 主合同是指不依赖其他合同而独立存在的合同。从合同是以主合同的存在为存在前提的合同。主合同的无效、终止将导致从合同的无效、终止，但从合同的无效、终止不能影响主合同。担保合同是典型的从合同。 (5)有偿合同与无偿合同。 有偿合同是指合同当事人双方任何一方均须给予另一方相应权益方能取得自己利益的合同。而无偿合同的当事人一方无须给予相应权益即可从另一方取得利益。在市场经济中，绝大部分合同都是有偿合同。 (6)要式合同与不要式合同。 如果法律要求必须具备一定形式和手续的合同，称为要式合同。反之，法律不要求具备一定形式和手续的合同，称为不要式合同。
2015年监理工程师《合同管理》真题及答案 （多选题） 多项选择题 51．合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括（）。 A．自然人 B．企业法定代表人 C．企业法人 D．非企业法人 E．其他组织 52．能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。 A．合同当事人违约 B．代理发生变化 C．法院判决 D．仲裁机构裁定 E．物价正常波动 53．根据代理权产生的依据不同，代理可分为（）。 A．招标代理 B．委托代理 C．法定代理 D．追加代理 E．指定代理 54．根据《担保法》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有（）。 A．抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿 B．抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿 C．抵押权已登记的，先于未登记的受偿 D．抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿 E．抵押权未登记的，按照债权比例受偿
55．招标人自行组织招标应具备的条件和能力有（）。 A．有与招标工程规模和复杂程度相应的经历 B．有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员 C．有办理招标手续的人员及能力 D．有编制招标文件的能力 E．有组织评标的能力 56．建设工程施工招标投标过程中，可以没收投标保证金的情形有（）。 A．投标截止H期前，投标人撤回投标文件的 B．投标人在投标有效期内撤销投标文件的 C．收到中标通知书后，中标人无正当理由拒绝签订合同的 D．收到中标通知书后，未按招标文件规定提交履约担保的 E．未中标投标人在中标公示期满对评标结果有异议的 57．根据《标准施工招标文件》，应当进行重新招标的情形有（）。 A．投标截止时间后招标人不同意开标的 B．投标截止时间止，投标人少于3家的 C．投标人投诉中标人的 D．经评标委员会评审后否决所有投标的 E．招标人不接受评标评审结果的 58．建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有（）。 A．投标文件中大写金额与小写金额不一致的 B．投标文件中总价金额与单价金额不一致的 C．不同投标人的投标文件异常一致的 D．不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的 E．不按评标委员会要求澄清，说明或补正投标文件偏差的 59．根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有（）。A．评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段 B．初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应 C．评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求 D．初步评审有不符合评审标准的，在进行详细评审后再处理
全国监理工程师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。 A．推进项目法人责任制落实 B．提高工程进度控制水平 C．减少建筑领域的经济违法 D．降低不可抗力发生的频率 2．关于合同法律关系的说法，正确的是（）。 A．合同法律关系可以没有内容 B．技术秘密不能作为合同法律关系的客体 C．只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭 D．只有行为能够引起合同法律关系的消灭 3．下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）。 A．自然人 B．项目经理部 C．设计事务所 D．监理事务所 4．施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。 A．法定代理 B．委托代理 C．指定代理 D．职务代理 5．根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。 A．保证法律关系只有两方参加 B．对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益 C．如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理 D．债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务 6．根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（）为抵押合同。A．建设用地使用权 B．土地承包经营权 C．正在建造的建筑物 D．机械、车辆
7．根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）。 A．能够留置的财产仅限于动产 B．材料采购合同可以采用留置担保 C．施工合同可以采用留置担保 D．留置的财产不限于按照合同约定占有的财产 8．在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。A．投标文件没有按要求密封 B．投标人在投标有效期内撤销投标 C．中标人拒绝订立合同 D．中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正 9．建筑工程一切险的除外责任包括（）造成的损失。 A．台风 B．暴雨引起地面下陷 C．雷电引起火灾 D．自然磨损 10．根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是（）。 A．依法成立的企业 B．地方政府成立的事业单位 C．依法成立的行业协会 D．行业主管部门设立的服务机构 11．中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。 A．按照招标文件的规定向招标人提交预付款担保 B．按招标文件的规定向招标人提交履约担保 C．书面同意从工程款中扣留履约保证金 D．接招标文件规定提交工程款支付担保 12．《标准资格预审文件》组成文件中，适合于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。 A．资格预审公告 B．申请人须知 C．资格审查方法和办法 D．资格预审申请文件 13．根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。 A．2 B．3 C．4 D．5
第一章建设工程合同管理概述 第二章建设工程合同管理法律基础 合同法律关系主体 合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的自然人、法人和其他组织。 合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。 二、合同法律关系的产生、变更与消灭 能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括事件和行为。 5、代理关系的终止 注意：委托代理中，被代理人死亡和丧失/恢复民事行为能力都不必然引起代理关系的终止。 二、担保方式 我国《担保法》规定的担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。 2、保证的方式 （1）一般保证：一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。
抵押物 也即：只有当债务人确实不能履行债务时，债权人才可以要求保证人承担保证责任。 【有先后顺序】 （2）连带责任保证：在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。 也即：只要债务人在债务履行期届满没有履行债务，债权人即可以要求保证人承担保证责任，当然也可以要求债务人履行债务。【无先后顺序】 （3）当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。 5、保证责任 （1）保证范围 第一，保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。 第二，当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。 （2）保证期间：一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。（注意：连带责任保证的保证期间规定相同） （3）保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的书面同意，否则保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的按照约定。 （二）抵押 1、抵押的概念 （1）抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。 （2）其中债务人或者第三人称为抵押人，债权人称为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。 抵押物 主债务 债务人 债权人 （主）债务人 债权人（抵押权人） （抵押人） （抵押权人） 第三人（抵押人） 2、抵押物
1.关于建设合同的说法，错误的是()。 A.建设工程合同的标是各类建筑产品 B.建设工程合同主体一般应是法人 C.建设工程合同订立需经较长的准备期 D.建设工程合同应采用不要式合同 参考答案：D 2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备()能力。 A.完全民事行为 B.限制民事行为 C.与合同履行相适应民事行为 D.一般民事行为 参考答案：C 3.合同法律关系客体的智力成果指的是()。 A.建筑物 B.设计工作 C.技术秘密 D.工艺技术设备 参考答案：C 4.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是()。 A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判 B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定 C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担
D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担 参考答案：B 5、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由()。 A.招标代理机构 B.建设单位 C.政府监管机构 D.项目评标委员会 参考答案：B 6.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。 A.2% B.3% C.5% D.10% 参考答案：A 7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在()。 A.与中标人签订书面合同后的15日内 B.与中标人签订书面合同后的5日内 c.招投标结束后的30日内 D.招投标结束后的15日内 参考答案：B 8.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的()。
2017 年监理工程师合同管理考试真题及答案 1、关于建设合同的说法，错误的是（）。 A、建设工程合同的标是各类建筑产品 B、建设工程合同主体一般应是法人 C、建设工程合同订立需经较长的准备期 D、建设工程合同应采用不要式合同 参考答案：D 2、作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。 A、完全民事行为 B、限制民事行为 C、与合同履行相适应民事行为 D、一般民事行为 参考答案：C 3、合同法律关系客体的智力成果指的是（）。 A、建筑物 B、设计工作 C、技术秘密 D、工艺技术设备 参考答案：C 4、关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。 A、代理人必须以委托人名义进行合同谈判 B、代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定 C、委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担 D、委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担参考答案：B 5、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由（）。 A、招标代理机构 B、建设单位 C、政府监管机构 D、项目评标委员会 参考答案：B 6、根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的 ()。 A、2% B、3% C、5% D、10% 参考答案：A
7、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在()。 A、与中标人签订书面合同后的15日内 B、与中标人签订书面合同后的5日内 C、招投标结束后的30日内 D、招投标结束后的15日内 参考答案：B 8、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的()。 A、 B、10% C、 D、30% 参考答案：B 9、建设工程施工过程中发生化学品泄偏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应 由保险公司支付的前提是该工程担保了建筑工程()。 A 一切险 B —切险加第三者责任险 C一切险加人身保险 D 一切险加人身意外伤害险 参考答案：B 10、建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在()。 A 行业协会网站发布招标公告 B 行业协会网站发布投标邀请书 C 政府公布的招标采购等网站发布招标公告 D 砖府公布的招标采购等网站发布投标邀请书 参考答案：C 11、建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为()。 A、提交投标书后，开标前 B、提交投标书后，评标前 c、开标后，定标前 D、提交投标书前 参考答案：B 12、公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从()起算。 A、发布招标公告日 B、开始资格预审日 C、发售招标文件日 D、投标截止日
【篇一】2020年监理工程师考试《合同管理》必备知识点：建设工程施工招标概述 一、概述 发改委56号文指出，行业标准施工招标文件和招标人编制的施工招标资格预审文件、施工招标文件，应不加修改的引用《预审文件》中的“申请人须知”(须知前附表除外)、“资格审查办法”(办法前附表除外)、《标准施工招标文件》中的“投标人须知”(须知前附表除外)、“评标办法”(办法前附表除外)。 二、标准施工招标文件 1、文件组成：封面格式、第一卷(招标公告、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单…第一～五章)、第二卷(图纸…第六章)、第三卷(技术标准和要求…第七章)、第四卷(投标文件格式…第八章)。 2、招标公告(投标邀请书) 1)、招标公告：适用于进行资格预审的公开招标，内容包括招标条件、项目概况与招标范围、投标人资格要求、招标文件的获取、投标文件的递交、确认和联系方式等。 2)、投标邀请书：适用于资格后审的邀请招标，内容包括被邀请单位名称、招标条件、……(同上) 3)、投标邀请书(代资格预审通过通知书)：适用于资格预审的公开招标或邀请招标，对通过这个预审申请投标人的投标邀请通知书。内容包括被邀请单位名称、购买招标文件的时间、售价、投标截止时间、收到邀请书的确认时间和联系方式等。 3、投标人须知：包括前附表、正文和附表格式三部分。正文包括：①、总则;②、招标文件;③、投标文件;④、投标;⑤、开标;⑥、评标;⑦、合同授予;⑧、重新招标和不再招标;⑨、纪律和监督;⑩、其他。 4、评标办法：分为经评审的最低投标标价法和综合评估法。 5、合同条款和格式：通用合同条款、专用合同条款、合同附件格式三部分。合同附件格式包括合同协议书、履约担保、预付款担保等三个标准格式文件。 6、工程量清单：包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明和工程量清单格式等。 三、简明标准施工招标文件