2017年全国一级建造师
《建设工程法规及相关知识》模考题(一)
一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)。
1.下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是()
A.《中华人民共和国立法法》
B.《中华人民共和国国籍法》
C.《中华人民共和国国务院组织法》
D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》
2.关于法规和规章备案的说法，正确的是()。
A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案
B.部门规章报送国务院和全国人大常委会备案
C.省级地方政府规章报送国务院和全国人大常委会备案
D.设区的市级地方政府规章报送省政府和省人大常委会备案
3.关于法人的说法，正确的是()。
A.法人以注册地为住所
B.企业法人自营业执照签发日取得法人资格
C.非企业法人是指行政法人和事业法人
D.法人在建设工程中的地位，表现在其具有民事权利能力或民事行为能力
4.关于项目经理和项目经理部的说法，正确的是()。
A.项目经理签字的材料合同没有付款的，材料商应该以项目经理部为被告提起诉讼
B.施工项目可以设有项目经理
C.项目经理部是常设的具有弹性的现场生产组织机构
D.大中型的项目，施工企业应该在现场设立项目经理部
5.关于建设工程代理行为的说法，正确的是()。
A.建设单位和监理单位的关系属于法定代理
B.建设工程的代理活动中，委托人知道代理人的行为不做否认表示的，视
为同意
C.建设工程的代理活动必须由取得相应资格的主体承担
D.建设工程招标活动应当委托代理
6.张某从自己承包的土地上出入不便，遂与李某书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。
关于该约定性质和效力的说法，错误的是()。
A.通过该合同，张某获得了用益物权
B.如果李某将其承包的土地转移给他人，受让人可以不让张某在自己的土地上通行
C.该合同已经生效
D.如果张某将其承包的土地转移给他人，受让人有权在李某承包的土地上通行
7.关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是()。
A.对于工程款，建设单位是债权人，施工企业是债务人
B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债务人
C.在施工中产生噪音，扰乱居民，一定会有债的发生
D.材料供应商在施工场所救助了中暑的员工不会产生债
8.某施工项目在施工过程中，材料供应商与甲施工企业签订了建材买卖合同，但误将建筑材料发货给了乙施工企业。针对该笔款项说法正确的是()。
A.材料供应商和施工企业乙之间形成了合同债
B.材料供应商和施工企业甲之间形成了侵权债
C.如果乙在材料供应商取回货物之前代为保管了货物，材料供应商和施工企业乙之间还形成了无因管理债
D.甲有权直接要求乙移交该建筑材料
9.关于商标专用权的说法，正确的是()。
A.企业设计的商标均为商标专用权的保护对象
B.商标专用权的内容只包括财产权，商标设计者对商标拥有的人身权受著作权法的保护
C.商标专用权就是商标的使用权
D.商标专用权的期限为10年，自申请日计算
10.根据《物权法》，不能设定权利质权的是()。
A.可转让专利权中的财产权
B.应收账款债权
C.可以转让的股权
D.房屋所有权证书
11.某施工企业在施工期间，施工现场的专职安全管理人员发现脚手架的防护栏松动，多次向项目负责人汇报，项目负责人却视若罔闻。最终导致3名员工死亡，2名重伤。该事故的项目经理应当承担的刑事责任是()。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.危害公共安全罪
D.工程重大安全事故罪
12.某工程项目投保了建筑工程一切险，下列说法中，正确的是()。
A.发包人不能委托承包人投保
B.承包商属于被保险人，分包商则不是
C.在任何情况下，保险人的赔偿金额不得超过保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额
D.保险期限从动工开始，到竣工验收合格终止
13.某建设项目领取施工许可证后，于2015年1月1号开工，2月1号停工，2016年3月1号决定恢复施工，则()。
A.施工单位应该在2015年3月1号之前向施工许可证颁发机关报告
B.在恢复施工前，建设单位应该重新申请施工许可证
C.在恢复施工前，建设单位应该报发证机关核验施工许可证
D.经核验不符合条件的，暂扣施工许可证;待条件具备后，发证机关返还其施工许可证
14.关于施工许可制度的和开工报告制度的说法，正确的是()。
A.开工报告审查的内容不包括投资项目的市场预测
B.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，最多可延期6个月
C.实行开工报告批准制度的工程，因故不能按期开工超过6个月的的工程，应当重新办理开工报告审批手续
D.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件
15.企业不再具备资质标准要求的条件的，下列说法错误的是()。
A.资质管理部门应该责令该企业限期整改，整改期限最长不超过3个月
B.逾期仍未达到资质要求的，撤回资质证书
C.资质证书被撤回后，可以再资质被撤回的3个月内，向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请
D.整改企业间，不能申请资质升级和增项，但是可以承揽新工程
16.关于无资质的‘‘实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是()。
A.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护
B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利
C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，人民法院可以追加转包人、违法分包人为本案当事人
D.建设工程项目发包人和转包人、违法分包人就工程款向实际施工人承担连带责任
17.关于一级建造师注册的说法，正确的是()。
A.取得资格证书的人员，应该经过注册才能以建造师名义执业
B.取得一级建造师执业资格证书后即可申请注册
C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请;未按期申请的，不予注册
D.注册申请应当向项目所在地的省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门提出
18.在我国招投标实践中，关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围不包括()。
A.高速公路项目
B.电信枢纽项目
C.城市体育场馆的建设项目
D.生态环保项目
19.根据《招标投标法实施条例》’不属于招标人以不合理条件限制、排斥投标人行为的是()。
A.就不同招标项目向投标人提供有差别的项目信息
B.设定的资格条件与招标项目的实际需要不相适应
C.要求投标人必须以联合体方式进行工程项目投标
D.对不同的投标人分别采取不同的评标标准进行评标
20.关于评标的说法，正确的是()。
A.根据投标文件的情况，评标委员可以拟定评标标准，经招标人批准后施行
B.招标项目设有标底的，应当以投标报价是否接近标底作为中标条件
C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果
D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人做出必要澄清、说明
21.关于投标联合体投标的说法，正确的是()。
A.联合体中标的，联合体各方分别与招标人签订合同，并对该项目承担连带责任
B.资格预审后更换联合体成员的，除非得到招标人的同意，否则投标无效
C.联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件
D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级较低的单位确定其资质等级
22.关于建设工程分包的说法，正确的有()。
A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业
B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业
C.总承包单位可以将建设工程主体结构中劳务作业分包给劳务资质的企业，但是需要经过建设单位同意
D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业
23.根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，不属于违法分包的是()。
A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位
B.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成
C.施工总承包单位将承包工程的钢结构主体工程分包给了具有相应资质的单位
D.分包单位将其承包的工程再分包
24.下列行为中，不属于转包的是()。
A.施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理的
B.施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的
C.施工总成本单位将除主体工程以外的所有专业工程，如设备安装和装修，均分包出去的
D.劳务分包单位承包的范围是施工总承包单位或专业承包单位承包的全部工程，劳务分包单位计取的是除上缴给施工总承包单位或专业承包单位“管理费”之外的全部工程价款的
25.施工单位的下列行为不属于工程安全不良行为认定标准的有()。
A.在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的
B.未对涉及到结构安全的试件、试块和材料进行检验的
C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施
D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的
26.关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是()。
A.涉及到国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录，一律不公开
B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明
C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面复核申请
D.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外
27.下列关于合同分类的说法，正确的是()。
A.根据合同当事人之间的权利义务是否存在对价关系，可以将合同分为单务合同和双务合同
B.有名合同和无名合同的区分意义，在于其效力等级的不同
C.主合同无效，不影响从合同的效力
D.要式合同和不要式合同的区别，实际上是一个关于合同成立与生效的条件问题
28.某饮料厂一期厂房建设工程完工后，因饮料厂欲赶在夏季到来之前投产，工程未经检验便于4月15日提前投入使用。
5月20日，承包人向饮料厂提交了竣工验收报告。5月30日，饮料厂组织相关单位进行了工程竣工验收，6月3日工程竣工验收合格。后双方因工程款结算发生纠纷，承包人诉至人民法院。人民法院在审理此案时，该工程的竣工日期应当认定为()
A.4月15日
B.5月20日
C.5月30日
D.6月3日
29.某建设工程于2012年11月1日通过竣工验收，承包人于11月10日提交了工程竣工结算文件。11月20日，承包人将已完工程移交给发包人。由于施工合同中未约定明确的工程款支付期限，发包人一直以各种理由拖延支付工程欠款。2013年4月15日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求支付工程欠款及利息。人民法院认定该工程欠款利息的起算日应为()。
A.2012年11月1日
B.2012年11月10日
C.2012年11月20日
D.2013年4月15日
30.在房地产纠纷案件的审理中，关于承包人的建设工程价款优先受偿权，下列说法中错误的是()。
A.承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权
B.承包人的优先受偿权不得对抗已经交付全部房款的商品房买受人
C.承包人因发包人违约所造成的损失，不能在工程拍卖款中优先受偿
D.承包人行使优先受偿权的期限为自发包人接收建设工程之日6个月内
31.2015年9月15日，甲公司与丙公司订立书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是()。
A.甲和乙就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任
B.甲和丙间的债权转让行为于9月25日对乙发生效力
C.甲与丙之间的债权转让协议于9月25日生效
D.丙公司自9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权
32.甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金6万元，如任何一方不履行合同应支付违约金4万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是()。
A.请求甲支付违约金4万元
B.请求甲双倍返还定金12万元
C.请求甲支付违约金4万元，同时请求返还支付的定金6万元
D.请求甲双倍返还定金12万元，同时请求甲支付违约金4万元
33.《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)主要由()三部分组成。
A.总则、分则、附则
B.总则、使用条件、专用条件
C.总则、正文、附件
D.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款
34.下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是()。
A.在公司连续工作满8年的张某
B.到公司工作9年，并被董事会任命为总经理的王某
C.在公司累计工作了13年，但期间曾离开过公司的赵某
D.与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同的李某(第一次为半年，第二次为一年)
35.王某与某施工企业签订了书面的劳动合同，该劳动合同期限为两年。根据《劳动合同法》的规定，王某的试用期最长不得超过()个月。
A.1
B.2
C.3
D.6
36.下列情形中，用人单位应当提前30日书面通知劳动者本人后方可解除劳动合同的是()。
A.劳动者严重违反用人单位的规章制度
B.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件
C.劳动者经过调整工作岗位后仍不能胜任工作
D.非因公负伤的劳动者在治疗期间不能胜任原工作
37.关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是()。
A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，可以在劳动关系终止后的1年内提起劳动仲裁
B.双方必须先达成仲裁协议，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁
C.劳动争议申请仲裁的时效期间为1年，从权利被侵害之日起计算
D.劳动者向有关部门请求权利救济，劳动仲裁时效中止
38.根据《合同法》关于定做人权利和义务的说法，正确的是()。
A.承揽人有权随时解除承揽合同，造成损失的应当赔偿
B.没有约定报酬支付期限的，且无法达成协议，也没有交易习惯和有关条
款的，定做人应当在承揽人交付工作成果时支付
C.报酬约定不清的，定做人有权拒付或者低价支付
D.因定做人提供的图纸不符合导致损失的，定作人与承揽人承担连带责任
39.关于借款合同权利和义务的说法错误的是()。
A.贷款人不得预先在本金中扣除利息
B.借款人应当按照约定的用途使用借款
C.订立借款合同贷款人可以要求借款人提供担保
D.贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产
40.关于租赁合同的说法，正确的是()。
A.租赁期限超过20年的，超过部分无效
B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式
C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效
D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除
41.关于施工现场环境噪声污染的防治，说法正确的是()。
A.在城市市区范围内，禁止夜间进行建筑施工作业
B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门或环保部门的证明
C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意
D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修抢险必须连续作业的除外
42.根据《节约能源法》，设计单位、施工单位、监理单位违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处()的罚款。
A.1万元以上5万元以下
B.5万元以上20万元以下
C.10万元以上50万元以下
D.项目合同额2%-4%
43.关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是()。
A.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核
定公布该文物保护单位的人民政府批淮
B.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准
C.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业
D.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批淮
44.关于施工中文物的报告与保护，下列说法错误的是()。
A.进行大型基本建设工程，施工单位报省级人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋葬文物的地方进行考古调查勘探
B.确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织发掘。
C.文物部门接到报告后，如果没有特殊情况，应该在24小时内赶赴现场，7日内给出意见
D.发现文物不上报或者不上交，情节严重的，处5000元-5万元的罚款
45.根据《安全生产许可证条例》，国家施行安全许可证制度的企业不包括()。
A.矿山企业
B.建筑施工企业
C.民用爆破器材的生产单位
D.烟花爆竹的经营和运输单位
46.施工单位项目责任人的安全生产责任不包括()。
A.组织制定安全施工措施
B.消除安全事故隐患
C.及时、如实上报安全事故
D.保证安全生产费用的有效实施
47.下列关于施工单位安全生产责任制度的说法，正确的是()。
A.施工单位主要负责人是指施工单位法定代表人
B.施工单位的项目负责人对项目的安全施工负责
C.专职安全生产管理人员应常驻现场对安全生产进行监督检查
D.装修工程应按照工程总造价、建筑工程按照面积配备相应数量的专职安全生产管理人员
48.关于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，下列说法正确的是()。
A.需要经施工项目的技术负责人和总监理工程师签字后实施
B.对于拆除、爆破工程，除了编制专项施工方案，还需要组织专家进行论证、审查
C.经过专家论证后的专项施工方案，由施工单位的技术负责人、总监理工程师和建设单位的项目负责人签字后实施
D.专项施工方案的论证审查由建设单位来组织
49.特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前()内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
A.1个月
B.10天
C.15天
D.2个月
50.某工程事故造成10人死亡，40人重伤，直接经济损失达5000万元。根据《生产安全事故报告和调查处罚条例》，该事故应该由()来调查。
A.国务院
B.省、自治区、直辖市人民政府
C.设区的市人民政府
D.县人民政府
51.关于生产经营单位制定的应急预案应的说法，正确的是()。
A.施工单位的应急预案经评审后，由施工单位的项目负责人签署公布
B.建筑施工单位应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审
综合应急预案包括:应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、危险性分析、预案演练
应急预案至少每5年修订一次，预案修订情况应有记录并归档
52.下列事故中，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故调查的是()。
A.某工地发生脚手架坍塌事故，死亡3人
B.某工地发生塔吊倒塌事故，没有人员伤亡，造成了900万的经济损失
C.某工地出现触电事故，导致7人重伤
D.某在建工程倒塌事故，没有人员伤亡，造成经济损失1000万元
53.根据《建筑法》的规定，对涉及()的装修工程，建设单位应在施工前委托原设计单位或具有相应资质条件的设计单位提出设计方案。
A.增加工程造价总额
B.建筑主体和承重结构变动
C.增加工程内部装饰
D.改变建筑工程局部使用功能
54.下列选项中，属于设计单位的安全责任的是()。
A.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议
B.对安全技术措施或专项施工方案进行审查
C.依法对施工安全事故隐患进行处理
D.将拆除工程的施工组织方案报送有关行政机关备案
55.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是()。
A.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收
B.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明
C.安装单位应该具有相应的资质，并与建设单位签订安全协议书
D.安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由施工单位的技术人员在现场实施全过程监督
56.工程建设的强制性标准不包括()方面的强制性标准。
A.质量
B.成本
C.环保
D.卫生
57.根据《建设工程质量管理条例》，关于施工单位质量责任和义务的说法，错误的是()。
A.对施工质量负责
B.按照工程设计图纸和施工技术标准施工
C.对建筑材料、设备等进行检验检测
D.对拆除工程进行备案
58.必须实施见证取样和送检的试块，试件和材料不包括()。
A.用于承重结构的混凝土试块
B.用于承重墙体的砲筑砂衆试块
C.用于承重机构的钢筋及连接头试件
D.用于梓制混凝土、砲筑砂衆和抹面的水泥
59.关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的是()。
A.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责
B.分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任
C.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿;总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿
D.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿
60.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前，应通知参加的单位和机构有()。
A.监理单位和检测机构
B.建设单位、建立单位、设计单位和检测机构
C.建设单位和建设工程质量监督机构
D.监理单位和建设工程质量鉴定机构
61.关于工程监理的说法，正确的是()。
A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系
B.工程监理单位不能转包，但可以分包监理业务
C.现场监理机构由总监理工程师和监理工程师组成
D.监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系
62.关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是()。
A.环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门给予警告、必要时责令停止使用
B.需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收
C.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收，不能同时验收
D.建设项目投入试生产超过3个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，应当处3-30万元以下的罚款
63.关于质量保证书的递交和内容，下列说法错误的是()。
A.质量保证书的递交时间和工程结算文件的递交时间相同
B.质量保证书中必须规定质量保证金的数额
C.质量保证书规定的保修期限不能低于国家规定的最低保修期限
D.质量保证书应该包括保修范围、保修期限和保修责任
64.位于A市的甲施工企业向位于B市的乙材料供应商采购建筑材料，并约定乙送货上门。签订合同的时候双方都知道这批材料在C市。但是合同约定如果双方有争议，在合同的签订地D市提起诉讼。后来由于材料质量不合格，甲企业决定起诉乙。双方应该在()市提起诉讼。
A.A或B
B.B或C
C.C
C.D
65.关于民事诉讼证据的说法，正确的是()。
A.在民事诉讼中，书证和物证必须提交原件或原物，否则无效
B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证
C.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用
D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证
66.按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院做出判决。则下面的说法正确的是()。
A.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止
B.2007年12月31日起诉讼时效中止
C.2007年12月3日诉讼时效中断
D.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断
67.关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，错误是()。
A.原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决
B.二审判决一般不做全面的审查
C.原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判
D.二审判决可以不开庭审理
68.关于仲裁协议效力的说法，正确的是()。
A.合同无效，仲裁协议亦无效
B.仲裁协议有效，当事人也可以向法院提出诉讼
C.仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议
D.有效仲裁协议排除法院的司法管辖权
69.根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是()。
A.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生
B.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定
C.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成
D.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成
70.下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是()。
A.对拘役不服的
B.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的
C.行政机关工作人员对奖惩决定不服的
D.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的
二、多项选择题(共30题，每题2分。多选、错选不得分，少选且选对的，每个选项得0.5分)
1.在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有()。
A.第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或代理权已经终止仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的
B.委托书授权不明的
C.紧急情况下，代理人为了被代理人利益，未经其同意将代理事务转托他人办理的
D.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的
E.代理人和第三人串通损害被代理人利益的
2.关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法正确的是()。
A.建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物，构筑物及附属设施应一并处分
B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不超过土地出让合同约定的期限即可
C.建设用地使用权期间届满的，自动续期
D.建设用地使用权只能在国有土地上设立
E.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记
3.关于计算机软件著作权的说法，正确的有()。
A.法人开发的软件著作权保护期为法人存续期间以及法人终止后的50年
B.软件著作权属于软件开发者
C.受委托开发的软件，没有约定著作权归属的，著作权属于受托人
D.开发的软件是从事本职工作的自然结果的，单位必须对开发软件的自然人进行奖励
E.软件著作权也有合理使用的规定
4根据我国担保法律制度，关于抵押权的说法，错误的有()。
A.抵押物在解除抵押之前，不能转让
B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿
C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿;已经登记的先于未登记的受偿
D.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿
E.抵押担保的范围包括主债权和利息，不包括损害赔偿金和实现抵押权的费用
5.下列责任种类中，属于行政处罚的有()。
A.警告
B.没有违法所得
C.罚金
D.排除妨碍
E.拘役
6.关于施工许可证的法定批准条件说法，正确的有()。
A.已经通过了消防设计审核
B.有满足施工条件需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格
C.已经办理了工程质量监督手续
D.按照规定需要委托监理的工程已经委托监理
E.需要征收房屋的，征收工作已经完成
7.关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，一定会受到的处罚有()。
A.责令改正，没收违法所得
B.对施工企业处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款
C.追究刑事责任
D.责令停业整顿，降低资质等级
E.吊销资质证书
8.注册建造师担任施工项目负责人期间，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人的情形包括()。
A.发包人同意更换项目负责人
B.承包商同意更换项目负责人
C.因发包人原因致使工程项目停工超过120天
D.因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人
E.发包人与注册建造师所在企业解除承包合同
9.根据《工程建设项目施工招标标办法》，下列情形应按废标处理的有()。
A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金
B.投标文件逾期送达
C.投标文件未按招标文件要求密封
D.投标文件有单位负责人签字，但是没有单位盖章
E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议
10.根据《招标投标实施条例》，国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是()。
A.评标委员会最多只能推荐3名中标候选人
B.投标报价超出标底上下浮动范围的应当否决
C.招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人
D.招标人应当确定投标价格最低的投标人为中标人
E.排名第一的中标候选人放弃中标时，招标人可以重新招标
11.关于招标投标的异议与投诉，下列说法正确的有()。
A.投标人对开标有异议的，应当在开标后3日内提出，招标人3日内答复
B.对招标文件的投诉，投标人应当提交投标文件截止时间10日前提出，招标人3日答复
C.对资格预审文件、招标文件、开标和评标结果的投诉，投标人可以直接向有关行政监督部门投诉
D.对资格预审文件的投诉，投标人应当提交资格预审申请文件截止时间2日前提出，招标人3日答复
E.对评标结果的投诉，投标人应当在中标候选人公示期间提出，招标人3日答复
12.下列建设工程合同中，属于无效合同的有()。
A.施工企业超越资质等级订立的合同
B.发包人胁迫施工企业订立的合同
C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同
D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同
E.施工企业与发包人订立的重大误解合同
13.建设工程施工合同履行过程中，发包人可以解除施工合同的情形有()。
A.工程所在地发生泥石流造成承包人停工一个月
B.工程竣工验收不合格，经催告后承包人拒绝进行返修
C.承包人未经发包人同意擅自更换了施工现场技术负责人
D.承包人发现投标报价存在重大漏项后明确表示无力履行合同
E.承包人未能按期完工且在发包人催告的合理期限内仍未及时交工
14.以下属于无效劳动合同的有()。
A.因重大误解订立的合同
B.违反法律法规的合同
C.采用欺诈、威胁等手段订立的违背对方真实意思签订的合同
D.显示公平的合同
E.用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的合同
15.根据民用建筑节能管理规定，下列说法正确的有()。
A.经审查不符合民用建筑节能强制性或推荐性标准的，不得颁发施工许可证
B.国家应当强制施工项目采用节能材料和节能工艺
C.施工单位可以对进入施工现场的节能材料进行检测
D.施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准
E.屋面保温工程施工时，监理工程师应当采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理
16.关于安全生产许可证有效期、变更和丢失的说法，正确的有()。
A.安全生产许可证的有效期为3年
B.安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前30天办理延期手续
C.施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法
2017年一级建造师考试《建筑工程管理与实务》真题（乐考网） 35[简答题] 某新建办公楼工程，总建筑面积68000m2，地下2层，地上30层，人工挖孔桩基础，设计桩长18m，基础埋深8.5m，地下水为-4.5m;裙房6层，檐口高28m;主楼高度128m，钢筋混凝土框架-核心筒结构。建设单位与施工单位签订了施工总承包合同。施工单位制定的主要施工方案有：排桩+内支撑式基坑支护结构;裙房用落地式双排扣件式钢管脚手架，主楼布置外附墙式塔吊，核心筒爬模施工，结构施工用胶合板模板。施工中，木工堆场发生火灾。紧急情况下值班电工及时断开了总配电箱开关，经查，火灾是因为临时用电布置和刨花堆放不当引起。部分木工堆场临时用电现场布置剖面示意图见图5。 施工单位为接驳市政水管，安排人员在夜间挖沟、断路施工，被主管部门查处，要求停工整改。在地下室结构实体采用回弹法进行强度检验中，出现个别部位C35混凝土强度不足，项目部质量经理随机安排公司实验室检测人员采用钻芯法对该部位实体混凝土进行检测，并将检验报告报监理工程师。监理工程师认为其做法不妥，要求整改。整改后钻芯检测的试样强度分别为28.5MPa、31MPa、32MPa。该建设单位项目负责人组织对工程进行检查验收，施工单位分别填写了《单位工程竣工验收记录表》中的“验收记录”、“验收结论”、“综合验收结论”。“综合验收结论”为“合格”。参加验收单位人员分别进行了签字。政府质量监督部门认为一些做法不妥，要求改正。 1、背景资料中，需要进行专家论证的专项施工方案有哪些?排桩支护结构方式还有哪些? 2、指出图5中措施做法的不妥之处。正常情况下，现场临时配电系统停电的顺序是什么? 3、对需要市政停水、封路而影响环境时的正确做法是什么? 4、说明混凝土结构实体检验管理的正确做法。该钻芯检验部位C35混凝土实体检验结论是什么?并说明理由。 5、《单位工程质量竣工验收表》中“验收记录”、“验收结论”、“综合验收结论”应该由哪些单位填写?“综合验收结论”应该包含哪些内容?
2017年一级建造师考试《市政工程实务》真题及答案 一、单项选择题 1.表征沥青路面材料稳定性能的路面使用指标的是( )。 A.平整度 B.温度稳定性 C.抗滑能力 D.降噪排水 答案：B 教材P5，不仅考查路路面使用性能指标、而且考查其基本概念。 2.城市主干道的水泥混凝土路面不宜选择的主要原材料是( )。 A.42.5级以上硅酸盐水泥 B.粒径小于19.00mm的砂砾 C.粒径小于31.5mm碎石 D.细度模数在2.5以上的淡化海砂 答案：D P342 考查水泥混凝土路面原材料质量控制：淡化海砂不得用于快速路、主干路、次干路，只能用于支路 3.关于加筋土挡墙结构特点的说法，错误的是( )。 A.填土、拉筋、面板结合成柔性结构 B.依靠挡土面积的自重抵挡土压力作用 C.能适应较大变形，可用于软弱地基 D.构件可定型预制，现场拼装 答案：B 解析：P14 考查加筋挡土墙的结构和特点 。( )湿陷性黄土路基的处理方法不包括4. A.换土法 B.强夯法 C.砂桩法 D.挤密法 答案：C P21考查湿陷性黄土路基的处理：换土法、强夯法、挤密法、预浸法、化学加固法、加筋挡土墙 5.桥梁防水混凝土基层施工质量检验的主控项目不包括( )。 A.含水率 B.粗糙度 C.平整度 D.外观质量 答案：D P60 考查桥梁防水混凝土基层施工质量检验项目 外观质量是一般项目 6.预制梁板吊装时，吊绳与梁板的交角为( )时，应设置吊架或吊装扁担 A.45°
C.75° D.90° 答案：A P70 考查装配式施工技术：吊绳与梁板的交角小于60°时，应设置吊架或吊装扁担 7.在移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁时，浇筑分段施工缝应设在（）零点附近。 A.拉力 弯矩B. C.剪力 D.扭矩 答案：B P71 考查移动模架法上浇筑混凝土连续梁，浇筑分段工作缝，必须设置在弯矩零点附近 8.主要材料可反复使用，止水性好的基坑围护结构是( )。 A.钢管桩 B.灌注桩 C.SMW工法桩 D.型钢桩 答案：C P109 主要考查基坑围护结构的特点 9.下列盾构掘进的地层中，需要采取措施控制后续沉降的是( )。 A.岩层 B.卵石 C.软弱粘性土 D.砂土 答案：C P141主要考查盾构法施工地层变形控制措施 10.下列给水排水构筑物中，属于调蓄构筑物的是( )。 A.澄清池 B.清水池 C.生物塘 D.反应池 答案：B 考查给排水构造物的结构形式与特点P161 除了清水池是调节水量的构造物之外，其他都是反应池。 11.给水与污水处理厂试运行内容不包括( )。 A.性能标定 B.单机试车 C.联机运行 D.空载运行 答案：A P167给水与污水处理厂试运行内容：单机试车、设备机组充水试验、设备机组空载试运行、设备机组负荷试运行、设备机组自动开停机试运行 12.某供热管网设计压力为0.4MPa，其严密性试验压力( )。 A.0.42
2017年一级建造师法规真题及答案 一. 单项选择题（共70 题，每题1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1 关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（） A 设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案 B 自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况 C 省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准 D 自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案 答案：C P4 2.2015 年9 月15 日，甲公司与丙公司订礼书面协议转让其对乙公司的30 万元债权，同年9 月25 日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是（） A 甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015 年9 月25 日生效 B 丙公司自2015 年9 月15 日起可以向乙公司主张30万元的债权 C 甲公司和乙公司就30 万债务的清偿对丙公司承担连带责任 D 甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015 年9 月25 日对乙公司发生效力 答案：D P138 3.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（） A 税率的确定 B 环境保护 C 历史文化保护 D 增加施工许可证的申请条件 答案：A P3 4.根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（） A 责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚 B 是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关 C 责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚 D 地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类 答案：A P204 5.在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成（） A.重大责任事故罪 B.强令违章冒险作业罪 C.重大劳动安全事故罪 D.工程重大安全事故罪 答案：C P48 6.根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（） A 工程所在地法院 B 被告所在地法院 C 原告所在地法院 D 合同签订地法院 答案：A P336 7.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（） A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书 B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查 C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收 D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明 答案；D P281 8.某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是（） A.李某 B.施工企业 C.李某所属施工企业项目经理部 D.施工企业法定代表人 答案：B P12 9.关于评标的说法，正确的是（） A 评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标 B 招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件 C 评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果、 D 投标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清，说明答案：A P89 10.关于工伤医疗停工薪期的说法，正确的是（）
2017年一级建造师考试《水利水电》真题及答案 一、单选选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.使用经纬仪进行照准操作时，正确的步骤是（）。 A．目镜调焦→粗瞄目标→物镜调焦→准确瞄准目标 B．目镜调焦→物镜调焦→粗瞄目标→准确瞄准目标 C．物镜调焦→粗瞄目标→目镜调焦→准确瞄准目标 D．粗瞄目标→目镜调焦→物镜调焦→准确瞄准目标 答案：A 2.某水库特征水位示意图如下，h是指（）。 A．正常蓄水位 B．设计洪水位 C．防洪高水位 D．校核洪水位 答案：A 3、在渗流作用下，非黏性土土体内的颗粒群同时发生移动的现象称为（）。A．管涌 B．流土 C．接触冲刷 D．接触损失 答案：B 4、下列截流方式中，属于戗堤法截流的是（）。 A．水力冲填截流 B．定向爆破截流 C．浮运结构截流 D．立堵截流 答案：D 5、下列地基处理方法中，对软基和岩基均适用的方法是（）。 A．旋喷桩 B．排水法 C．挤实法 D．灌浆法 答案：D 6、水利水电工程施工中，将土石共分为16级，其中岩石分（）级。 A．6 B．8 C．10 D．12 答案：D 7、土石坝填筑施工时，砂砾石的填筑标准应以（）作为设计控制指标。A．压实度 B．最优含水率 C．最大干密度 D．相对密度
答案：D 8、生产能力为2万m3/月的混凝土拌合系统，其规模属于（）。 A．大（1）型 B．大（2）型 C．中型 D．小型 答案：C 9、混凝土坝的施工质量检测方法中，属于物理监测的是（）。 A．钻孔压水试验 B．釆用红外线检测弹模 C．钻孔灌桩试验 D在混凝土筑中埋设测计监测裂缝 答案：B 10、水闸首次安全鉴定应在竣工验收后5年进行，以后每隔（）年进行一次全面安全鉴定。 A．3 B．5 C．7 D．10 答案：D 11、根据《水利部关于调整水利工程建设项目施工准备开工条件的通知》(水建管[2017]177号)，不属于施工准备条件的是（）。 A．可行性研究报告已批 B．环境影响评价文件已批准 C．办理施工报建 D．年度水利投资计划下达 答案：C 12、根据《关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见》(水建管[2015]91号)，拟实施代建制项目应在（）阶段前选定代建单位。 A．施工准备 B．开工建设 C．可行性研究报告 D．主体开工 答案：A 13、根据《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定管理暂行办法》(水建管[2016]420号)，承包人未设立现场管理机构的属于（）。 A．转包 B．违法分包 C．出借资质 D．借用资质 答案：A 14、根据《水利部关于废止和修改部分规章的决定》(水利部令2014年第46号)，项目法人应自（）内将保证安全生产的措施方案报有关部门备案。 A．开工报告批准之日起10个工作日
2017年一级建造师《工程经济》真题及答案 一、单项选择题（共60小题，每题1分。每题的备选项中只有1个最符合题意。） 1.某工程项目所需设备原价400万元，运杂费率为5%，安装费率为10%，则该项目的设备及安装工程概算为( )万元。 A.400 B.440 C.460 D.462 2.某公司生产单一产品，设计年生产能力为3万件，单位产品的售价为380元/件，单位产品可变成本为120元/件，单位产品税金及附加为70元/件，年固定成本为285万元。该公司盈亏平衡点的产销量为()。 A.20000 B.19000 C.15000 D.7500 3.编制设计概算时，国产标准设备的原价一般选用()。 A.不含备件的出厂价 B.设备制造厂的成本价 C.带有备件的出厂价 D.设备制造厂的出厂价加运杂费 4.企业净利润是()的余额。 A.当期营业利润扣除所得税费用 B.当期收入扣除增值税及附加 C.当期利润总额扣除增值税及附加 D.当期利润总额扣除所得税费用 5.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，某分部分项工程的项目编码为 01-02-03-004-005，其中“004”这一级编码的含义是()。
A.工程分类顺序码 B.清单项目顺序码 C.分部工程顺序码 D.分项工程顺序码 6.某施工企业按3/10,n/30的信用条件购入材料100万元。已知企业可以3%的年利率从银行取得流动资金借款。则关于这批材料款支付的合理做法是()。 A.企业向银行借款,在10天内付款 B.企业向银行借款,在11天到30天之间付款 C.企业不借款,在11天到30天之间付款 D.企业不借款,在30天后付款 7.某技术方案的净现金流量见下表,若基准收益率大于0,则该方案的财务净现值可能的范 围是()。 A.等于1400万元 B.大于900万元,小于1400万元 C.等于900万元 D.小于900万 8.某设备在不同使用年限时的平均年度资产消耗成本和平均年度运行成本数据见下表，则该设备的经济寿命为()年。 A.7 B.5 C.4 D.3 9.在建设项目敏感性分析中,确定敏感性因素可以通过计算敏感度系数和()来判断。
2017年一级建造师项目管理考试真题及答案 一、单选题 1、在解决国际工程承包合同争议的时候,应该首选()方式。 A.仲裁 B. DAB C.DRB D.协商 答案：D 2、施工过程中，工程师下令暂停部分工程，而暂停的起因并非承包商违约或其他意外风险，承包商向业主提出索赔，则()。 A.工期和费用索赔均能成立 B.工期和费用索赔均不能成立 C.工期索赔成立,费用索赔不能成立 D.工期索赔不能成立,费用索赔能成立 答案：A 3、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2001,打桩机械在昼间施工 噪声排放限值是()dB(A)。 A.55 B.60 C.65 D.70 答案：D 4、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015,直接法绘制时标网络计划的下一 步工作是( )。 A.将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上 B.绘制标时网络计划 C.计算各工作的最早时间
D.确定各节点的位置号 答案： 5、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015,网络图存在的绘图错误有()。 A.编号相同的工作 B.多个七点节点 C.相同的节点编号 D.无箭尾节点的箭线 答案 A 6、某房屋建筑拆除工程施工中,发生倒塌事故,造成12 人重伤、6 人死亡,根据《企业职工伤亡事故分类标准》,该事故属于()。 A.较大事故 B.特大伤亡事故 C.重大事故 D.重大伤亡事故 答案：B 7、工程建设过程中,对施工场界范围内的污染防治属于()。 A.现场文明施工问题 B.环境保护问题 C.职业健康安全问题 D.安全生产问题 答案：C 8、关于工程变更的说法,正确的是()。 A.合同实施中,承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求 B.工程变更的索赔有效期一般为7 天,不超过14 天
2017年一级建造师-建设工程项目管理真题及答案 一、单选题 1、在解决国际工程承包合同争议的时候,应该首选()方式。 A.仲裁 B.DAB C.DRB D.协商 答案：D 2、施工过程中,工程师下令暂停部分工程,而暂停的起因并非承包商违约或其他……外风险,承包商向业主提出索赔,则()。 A.工期和费用索赔均能成立 B.工期和费用索赔均不能成立 C.工期索赔成立,费用索赔不能成立 D.工期索赔不能成立,费用索赔能成立 答案：A 3、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2001,打桩机械在昼间施工噪声排放限值是()dB(A)。 A.55 B.60 C.65 D.70 答案：D 4、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015,直接法绘制时标网络计划的下一步工作是()。 A.将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上 B.绘制标时网络计划 C.计算各工作的最早时间 D.确定各节点的位置号 答案：A
5、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015,网络图存在的绘图错误有()。 A.编号相同的工作 B.多个七点节点 C.相同的节点编号 D.无箭尾节点的箭线 答案A 6、某房屋建筑拆除工程施工中,发生倒塌事故,造成12人重伤、6人死亡,根据《企业职工伤亡事故分类标准》,该事故属于()。 A.较大事故 B.特大伤亡事故 C.重大事故 D.重大伤亡事故 答案：B 7、工程建设过程中,对施工场界范围内的污染防治属于()。 A.现场文明施工问题 B.环境保护问题 C.职业健康安全问题 D.安全生产问题 答案：C 8、关于工程变更的说法,正确的是()。 A.合同实施中,承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求 B.工程变更的索赔有效期一般为7天,不超过14天 C.工程变更的补偿范围越大,承包人的风险越大 D.工程变更索赔期越短,对承包人越有利
2017年全国一级建造师执业资格考试 《建筑工程管理与实务》真题及解析 一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.海洋环境下，引起混凝土内钢筋锈蚀的主要因素是( )。 A.混凝土硬化 B.反复冻融 C.氯盐 D.硫酸盐 【答案】C 【解析】海洋氯化物环境，氯盐引起钢筋锈蚀。 2.砌筑砂浆强度等级不包括( )。 A.M3 B.M5 C.M7.5 D.M10 【答案】A 【解析】砂浆强度等级符号为“M”。规范给出了五种砂浆的强度等级，即M15、M10、M7.5、M5和M2.5。 3.不利于提高框架结构抗震性能的措施是( )。 A.加强角柱 B.强梁弱柱 C.加长钢筋锚固 D.增强梁柱节点 【答案】B 【解析】框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处；一般是柱的震害重于梁，柱顶的震害重于柱底，角柱的震害重于内柱，短柱的震害重于一般柱。为此采取了一系列措施，把框架设计成延性框架，遵守强柱、强节点、强锚固，避免短柱、加强角柱，框架沿高度不宜突变，避免出现薄弱层，控制最小配筋率，限制配筋最小直径等原则。 4.第一类人造软木地板最适合用于( )。 A.商店 B.图书馆 C.走廊 D.家庭居室 【答案】D 【解析】第一类软木地板适用于家庭居室，第二、三类软木地扳适用于商店、走廊、图书馆等人流大的地面铺设。 5.强夯法处理地基土的有效加固深度的起算标高面是( )。 A.终夯后地面 B.原始地面 C.最初起夯面 D.锤顶面 【答案】C 【解析】强夯法处理地基土的有效加固深度是指：从最初起夯面（夯前地面整平标高）算起，不完全满足工程设计需要的地基土，经强夯法加固后，以某种方法测试的土的强度、变形等指标，均满足了设计要求的深度。 6.当回填土含水量测试样本质量为142g、烘干后质量为121g时，其含水量是( )。 A.8.0% B.14.8% C.16.0% D.17.4% 【答案】D
2017一级建造师机电真题及答案 一、单选题 1.SF6断路器的灭弧介质和绝缘介质分别是（）。 A.气体和液体 B.气体和气体 C.液体和液体 D.液体和真空 【答案】:B 【解析】2017教材P12,考查机电工程常用材料 2.连续生产线上的设备安装标高测量应选用（）基准点。 A.简单标高 B.预埋标高 C.中心标板 D.木桩式标高 【答案】:B 【解析】2017教材P29,考查测量技术 3.关于齿轮装配的说法,正确的是（）。
A.齿轮的端面与轴肩端面不应靠紧贴合 B.圆柱齿轮和蜗轮的接触斑点 C.用压铅法检查传动齿轮啮合的接触斑点 D.基准端面与轴线的垂直度应符合传动要求 【答案】:D 【解析】2017教材P69-70,考查机械设备安装技术 4.高压开关柜的安装要求中,不属于“五防”要求的是（）。 A.防止带负电荷拉合刀闸 B.防止带地线合闸 C.防止带电挂地线 D.防止无保护合闸 【答案】:D 【解析】2017教材P78,考查工业电气 5.管道系统压力试验前,应具备的条件是（）。 A.管道上的膨胀节己设置临时约束装置 B.管道焊缝已防腐绝热 C.试验压力表不少于1块
D.管道上的安全阀处于自然状态 【答案】:A 【解析】2017教才P105，考查工业管道 6.连接钢结构的高强度螺栓安装前,高强度螺栓连接摩擦面应进行（）试验。 A.贴合系数 B.扭矩 C.抗滑移系数 D.抗剪切系数 【答案】:C 【解析】2017教材P125,考查静置设备安装技术 7.1000MW发电机组的汽包就位,常采用（）方法。 A.水平吊装 B.垂直吊装 C.转动吊装 D.倾斜吊装 【答案】:D 【解析】2017教材P132-133,考查动力设备安装技术
2017年一级建造师考试真题及答案 1.【题干】表征沥青路面材料稳定性能的路面使用指标的是( ) 【选项】 A.平整度 B.温度稳定性 C.抗滑能力 D.降噪排水 2.【题干】城市主干道的水泥混凝土路面不宜选择的主要原材料是( ) 【选项】 A.42.5级以上硅酸盐水泥 B.粒径小于19.00mm* C.粒径小于31.5mm碎石 D.细度模数在2.5* 3.【题干】关于加筋土挡墙结构特点的说法，错误的是( ) 【选项】 A.填土、拉筋、面板结合成柔性结构 B.依靠挡土面积的自重抵挡土压力作用 C.能适应较大变形，可用于软弱地基 D.构件可定型预制，现场拼装 4.【题干】湿陷性黄土路基的处理方法不包括( ) 【选项】 A.换土法 B.强夯法 C.砂桩法 D.挤密法 5.【题干】桥梁防水混凝土基层施工质量检验的主控项目不包括( ) 【选项】 A.含水率 粗糙度B. C.平整度 D.外观质量 6.【题干】预制梁板吊装时，吊绳与梁板的交角为( )时，应** 【选项】 A.45° B.60° C.* D.90° 8.【题干】主要材料可反复使用，止水性好的基坑围护结构是( ) 【选项】 A.钢管桩 B.灌注桩
C.SMW工法桩 D.型钢桩 9.【题干】下列盾构掘进的地层中，需要采取措施控制后续沉降的是( ) 【选项】 A. 岩层 B.卵石 C.软弱粘性土 D.砂土 ) ( 10.【题干】下列给水排水构筑物中，属于调蓄构筑物的是 【选项】 澄清池 A. B.清水池 生物塘C. 反应池 D. 。) 11.【题干】给水与污水处理厂试运行内容不包括( 【选项】性能标定A. B.单机试车 C.联机运行 D.空载运行 12.【题干】某供热管网设计压力为0.4MPa，其严密性试验压力( )。 【选项】 A.0.42 B.0.46 C.0.50 D.0.60 13.【题干】下列燃气和热水管网附属设备中，属于燃气管网独有的是( )。【选项】 A.阀门 B.补偿装置 C.凝水缸 D.排气装置 14.【题干】生活垃圾填埋场填埋区防渗系统结构层，自上而下材料排序，正确的是( )。 【选项】 A.土工布、GCL垫、HDPE膜 B.土工布、HDPE膜、GCL垫 C.HDPE膜、土工布、GCL D.HDPE膜、GCL垫、土工布 15.【题干】关于施工测量的说法，错误的是( )。 【选项】 A.规划批复和设计文件是施工测量的依据 B.施工测量贯穿于工程实施的全过程 C.施工测量应遵循“由局部到整体。先细部分后控制”的原则 D.综合行工程使用不同的设计文件时，应进行平面控制网联测 。)( 【题干】关于聚乙烯燃气管道连接的说法，错误的是19.
2017年一级建造师《建筑工程项目管理》真题及答案． 年一级建造师考试《建筑工程项目管理》真题及答案2017一、单选题方式。、在解决国际工程承包合同争议的时候应该首选()1,
仲裁A. B.DAB C.DRB协商D.答案：D而暂停的起因并非承包商违约或其他工程师下令暂停部分工程、施工过程中……,2,。承包商向业主提出索赔则外风险(),,工期和费用索赔均能成立A.工期和费用索赔均不能成立B.费用索赔不能成立工期索赔成立,C.工期索赔不能成立费用索赔能成立,D.答案：A、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》打桩机械在昼间施工12523-2001,3 GB噪声排放限值是。()dB(A) A.55 B.60 C.65 D.70答案：D、根据《工程网络计划技术规程》直接法绘制时标网络计划的下一JQJ/T121-2015,4。步工作是)( 将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上A.绘制标时网络计划B.计算各工作的最早时间C.确定各节点的位置号D.答案：A． 。、根据《工程网络计划技术规程》网络图存在的绘图错误有()JQJ/T121-2015,5
编号相同的工作A.多个七点节点B.相同的节点编号C.无箭尾节点的箭线D.答案A 、某房屋建筑拆除工程施工中发生倒塌事故造成人重伤、人死亡根据《企,6,126, 业职工伤亡事故分类标准》该事故属于。(),较大事故A.特大伤亡事故B.重大事故C.重大伤亡事故D.答案：B、工程建设过程中对施工场界范围内的污染防治属于。()7,现场文明施工问题A.环境保护问题B.职业健康安全问题C.安全生产问题D.答案：C、关于工程变更的说法正确的是。()8,合同实施中承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求,A.工程变更的索赔有效期一般为天不超过天14,7B. 工程变更的补偿范围越大承包人的风险越大,C.工程变更索赔期越短对承包人越有利,D. 答案：C、编制安全技术措施计划包括以下工作①工作活动分类②风险评价③危险源识;9,;⑥风险确定。正确的编制步别④制定安全技术措施计划⑤评价安全技术措施计划的充分性;;;。骤是()
2017年二级建造师《建筑实务》真题及参 考答案 1、按照建筑层数分类，属于多层住宅的是（） A、三层 B、五层 C、七层 D、九层 【答案】B 【解析】住宅建筑按层数和高度分类：1-3层为低层住宅，4-6层为多层住宅，7-9层（高度不大于27m）为中高层住宅，10层及10层以上或高度大于27m为高层住宅。 2、下列建筑钢材性能指标中，不属于拉伸性能的是（） A.屈服强度 B.抗拉强度 C.疲劳强度 D.伸长率 【答案】C 【解析】建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率 3、终凝时间不得长于6.5h的水泥品种是（） A.硅酸盐水泥 B.普通水泥 C.粉煤灰水泥 D.矿渣水泥 【答案】A 【解析】考查无机胶凝材料的性能和应用。国家标准规定，六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min，硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h，其他五类水泥不得长于10h，教材27。 4、针对平面形式为椭圆的建筑，建筑外轮廓线放样最适宜采用的测量方法是（） A、直角坐标法 B、角度交会法 C、距离交会法 D、极坐标法 【答案】D 5、不以降低基坑内地下水位为目的的井是（） A、集水井
B、减压井 C、回灌井 D、降水井 【答案】C 6、下列用于建筑幕墙的材料或构配件中，通常无需考虑承载能力要求的是（） A、连接角码 B、硅酮结构胶 C、不锈钢螺栓 D、防火密封胶 【答案】D 7、关于高温天气混凝土施工的说法，错误的是（） A、入模温度宜低于35℃ B、宜在午间进行浇筑 C、应及时进行保湿养护 D、宜用白色涂装砼运输车 【答案】B 8、关于高强度螺栓施工的说法，正确的是（） A、高清度螺栓不得强行穿入 B、高强度螺栓可兼做安装螺栓 C、高强度螺栓应一次性拧紧到位 D、高强度螺栓梅花头可用火焰切割 【答案】A 9、双排扣件式钢管脚手架的主节点是指（） A、连墙件与架体连接处 B、剪力撑与水平杆连接处 C、剪力撑与立杆连接处 D、纵横向水平杆与立杆连接处 【答案】D 10.下列施工场所中，施工照明电源电压不得大于12V的是（） A.隧道 B.人防工程 C.锅炉内 D.高温场所 【答案】C
2017年一级建造师考试难度大吗?2017年一级建造师公共课变化不是特别大，难度基本会和往年保持一致，因此大家最近要抓紧进入备考状态，学尔森一建老师针对实务科目、三门公共课的考试难度会给大家一个具体的分析。 相信很多同学已经拿到2017年一建新教材了，那么目前对于大家来说，当务之急就是对于2017年一级建造师考试难度大吗有个全面的了解，因此学尔森小编建议大家可以关注学尔森近期直播的系列教材变化对比分析。 工程法规： 工程法规是以与工程建设相关的法律、行政法规和最高人民法院司法解释为主线，针对实际建设工程中的工程案例纠纷进行约束的一门学科。全书共包括8章36节156目约500个知识点，其中涵盖了大量的法律规定及对相关规定的解读，记忆性的内容较多。但是，各个工程活动之间的紧密联系也决定了法规科目需要融会贯通的特点，工程法规的内容看似简单，但由于它在整个建造师考试理论体系中的重要性，必然要求大家对它有更深的了解，因此考试时可能难度要加大。法规的命题较为灵活，难则很难，易则极易，所以，法规科目的复习切不可急躁，万不可轻视这门看似纯文科的工程科目。 项目管理： 《建设工程项目管理》是建造师考试的基础科目，以三控三管一协调为核心思路分别进行叙述。包括7章40节，132目，约600个知识点。此外，项目管理的知识点分布极为散乱，且与专业工程管理与实务的联系非常紧密。虽然项目管理的难度并不大，但根据历年的统计，本科目在公共科目中的通过率往往最低，主要有两大方面原因：一方面项目管理的知识点分布散乱，容易造成记忆混乱; 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/3a18695104.html,/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
2017年一级建造师建筑实务真题及答案解析完整版 一、单选题 1.海洋环境下，引起混凝土内钢筋锈蚀的主要因素是( )。 A.混凝土硬化 B.反复冻融 C.氯盐 D.硫酸盐 【参考答案】C 【解析】参见教材P5。 注：一般环境系指无冻融、氯化物和其他化学腐蚀物质作用。 2.砌筑砂浆强度等级不包括( )。 A.M2.5 B.M5 C.M7.5 D.M10 【参考答案】A 【解析】参见教材P24、126、435。 P24：砂浆强度等级符号为“M”。规范给出了五种砂浆的强度等级，即M15、M10、M7.5、M5和M2.5。 P126：施工中不应采用强度等级小于M5的水泥砂浆替代同强度等级水泥混合砂浆，如需替代，应将水泥砂浆提高一个强度等级。 P435：二、砌筑砂浆 施工中不应采用强度等级小于M5的水泥砂浆替代同强度等级水泥混合砂浆，如需替代，应将水泥砂浆提高一个强度等级。 3.不利于提高框架结构抗震性能的措施是( )。 A.加强角柱 B.强梁弱柱 C.加长钢筋锚固 D.增强梁柱节点 【参考答案】B 【解析】参见教材P33。震害调查表明，框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处;一般是柱的震害重于梁，柱顶的震害重于柱底，角柱的震害重于内柱，短柱的震害重于一般柱。 为此采取了一系列措施，把框架设计成延性框架，遵守强柱、强节点、强锚固，避免短柱、加强角柱，框架沿高度不宜突变，避免出现薄弱层，控制最小配筋率，限制配筋最小直径等原则。 4.第一类人造软木地板最适合用于( )。 A.商店 B.图书馆 C.走廊 D.家庭居室 【参考答案】D 【解析】参见教材P66～67。 软木地板分为三类： 第一类以软木颗粒热压切割的软木层表面涂以清漆或光敏清漆耐磨层而制成的地板。
2017年一级建造师项目管理真题及解析 一、单选题 1、在解决国际工程承包合同争议的时候,应该首选（）方式。 A.仲裁 B.DAB C.DRB D.协商 【答案】D 【解析】协商解决争议是最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式。参见教材P351。 2、施工过程中,工程师下令暂停部分工程,而暂停的起因并非承包商违约或其他……外风险,承包商向业主提出索赔,则（）。 A.工期和费用索赔均能成立 B.工期和费用索赔均不能成立 C.工期索赔成立,费用索赔不能成立 D.工期索赔不能成立,费用索赔能成立 【答案】A
【解析】施工过程中，工程师有权下令暂停全部或任何部分工程，只要这种暂停命令并非承包人违约或其他意外风险造成的，承包人不仅可以得到要求工期延长的权利，而且可以就其停工损失获得合理的额外费用补偿。参见教材P334。 3、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2001,打桩机械在昼间施工噪声排放限值是（）dB(A)。 A.55 B.60 C.65 D.70 【答案】D 【解析】建筑施工场界噪声排放限值［dB （A）] 表1Z205042参见教材P263。 昼间夜间7055 4、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015,直接法绘制时标网络计划的第一步工作是( )。 A.将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上 B.绘制标时网络计划 C.计算各工作的最早时间 D.确定各节点的位置号 【答案】A 【解析】直接在时标计划表上绘制时标网络计划。绘制步骤如下：
1)将起点节，点定位在时标计划表的起始刻度线上； 2）按工作持续时间在时标计划表上绘制起点节点的外向箭线； 3）其他工作的开始节点必须在其所有紧前工作都绘出以后，定位在这些紧前工作最早完成时间最大值的时间刻度上，某些工作的箭线长度不足以到达该节点时，用波形线补足，箭头画在波形线与节点连接处； 4)用上述方法从左至右依次确定其他节点位置，直至网络计划终点节点定位，绘图完成。参见教材P131。 5、预警信号一般采用国际通用的颜色表示不同的安全状况，Ⅲ级预警用（）。 A.红色 B.橙色 C.黄色 D.蓝色 【答案】C 【解析】I级预警，表示安全状况特别严重，用红色表示。 Ⅱ级预警，表示受到事故的严重威胁，用橙色表示。 Ⅲ级预警，表示处于事故的上升阶段，用黄色表示。 Ⅳ级预警，表示生产活动处于正常状态，用蓝色表示。参见教材P236。 6、某房屋建筑拆除工程施工中,发生倒塌事故,造成12人重伤、6人死亡,根据《企业职工伤亡事故分类标准》,该事故属于（）。 A.较大事故
2017年一级建造师考试真题及参考答案 《建筑工程管理与实务》 一、单选题 1.海洋环境下，引起混凝土内钢筋锈蚀的主要因素是（） 。 A.混凝土硬化 B.反复冻融 C.氯盐 D.硫酸盐 2.砌筑砂浆强度等级不包括（）。 A.M2.5 B.M5 C.M7.5 D.M10 3.不利于提高框架结构抗震性能的措施是（）。 A.加强角柱 B.强梁弱柱 C.加长钢筋锚 D.增强梁柱节点 4.第一类人造软木地板最适合用于（）。 A.商店 B.图书馆 C.走廊 D.家庭居室 5.强夯法处理地基土的有效加固深度的起算标高面是（） 。 A.终夯后地面 B.原始地面 C.最初起夯面 D.锤顶面 6.当回填土含水量测试样本质量为142g、烘干后质量为121g 时，其含水量是（）。 A.8.0% B.14.8% C.16.0% D.17.4% 7.拆除跨度为7m的现浇钢筋混凝土梁的底模及支架时，其混凝土强度至少是混凝土设计抗压强度标准值的（）。 A.50% B.75% C.85% D.100% 8.受力钢筋代换应征得（）同意。 A.监理单位 B.施工单位 C.设计单位 D.勘察单位 9.下列预应力损失中，属于长期损失的是（）。 A.孔道摩擦损失 B.弹性压缩损失 C.锚固损失 D.预应力筋应力松弛损失 10.在大体积混凝土养护的温控过程中，其降温速率一般不宜大于（） 。 A.1℃/d B.1.5℃/d C.2℃/d D.2.5℃/d 11.用水泥砂浆铺贴花岗岩地面前,应对花岗岩板的背面和侧面进行的处理是（）
。 A.防碱 B.防酸 C.防辐射 D.钻孔、剔槽 12.关于建筑幕墙施工的说法,正确的是（）。 A.槽型预埋件应用最为广泛 B.平板式预埋件的直锚筋与锚板不宜采用 T 形焊接 C.对于工程量大、工期紧的幕墙工程,宜采用双组分硅酮结构密封胶 D.幕墙防火层可采用铝板 13.关于施工现场材料检验的说法,正确的是（）。 A.建筑材料复试送检的检测试样可以在施工现场外抽取 B.工程取样送检见证人由监理单位书面确认 C.施工单位的验证不能代替建设单位所采购物资的质量责任 D.建设单位的验证可以代替施工单位所采购物资的质量责任 14.混凝土材料进场复试中,对有氯离子含量要求时,首先需要检验氯化物含量的是（ ） A.粉煤灰 B.外加剂 C.碎石 D.河砂 15.建筑防水工程施工作业易发生的职业病是（）。A.氮 氧化物中毒 B.一氧化碳中 毒 C.苯中毒 D.二甲苯中毒 16.利用绿化代替场地硬化,属于绿色工程施工中的（）。 A.节材与材料资源利用 B.节地与施工用地保护 C.节能与能源利用 D.节水与水资源利用 17.建筑高度110m 的外墙保温材料的燃烧性能等级应为（）。 A.A 级 B.A 或B1 级 C.B1 级 D.B2 级 18.关于室内装饰装修材料使用的说法,符合《建筑内部装修设计防火规范》规定的是（） A.顶棚采用多孔塑料板时,其厚度不应大于15mm B.图书室顶棚可采用 B1 级装饰装修材料 C.大型电子计算机机房地面可以采用 B2 级装修材料 D.配电室内部装修均应采用 B1 级及以上装修材料 19.不适合用来检测钢筋直螺纹接头加工精度的是（） 。 A.通规 B.止规 C.直尺 D.量规 20.根据《建筑工程资料管理规程》（JGJ/T185-2009）,某工程地上二层混凝土楼板钢筋隐蔽工程记录表的编号,正确的是（）
2017年-级建造师考试《市政公用工程实务》真题及答案一、单项选择题（共20题，每题1分）答案及解析 1.表征沥青路面材料稳定性能的路面使用指标的是()。 A.平整度 B.温度稳定性 C.抗滑能力 D.降噪排水 答案：B P5，不仅考查路路面使用性能指标、而且考查其基本概念。 2.城市主干道的水泥混凝土路面不宜选择的主要原材料是()。 A.42.5级以上硅酸盐水泥 B.粒径小于19.00mm的砂砾 C.粒径小于31.5mm碎石 D.细度模数在2.5以上的淡化海砂 答案：D P342考查水泥混凝土路面原材料质量控制：淡化海砂不得用于快速路、主干路、次干路，只能用于支路 3.关于加筋土挡墙结构特点的说法，错误的是()。 A.填土、拉筋、面板结合成柔性结构 B.依靠挡土面积的自重抵挡土压力作用 C.能适应较大变形，可用于软弱地基 D.构件可定型预制，现场拼装 答案：B P14考查加筋挡土墙的结构和特点 4.湿陷性黄土路基的处理方法不包括()。 A.换土法 B.强夯法 C.砂桩法 D.挤密法 答案：C P21考查湿陷性黄土路基的处理：换土法、强夯法、挤密法、预浸法、化学加固法、加筋挡土墙 5.桥梁防水混凝土基层施工质量检验的主控项目不包括()。 A.含水率 B.粗糙度 C.平整度 D.外观质量 答案：D P60考查桥梁防水混凝土基层施工质量检验项目，外观质量是一般项目 6.预制梁板吊装时，吊绳与梁板的交角为()时，应设置吊架或吊装扁担 A.45° B.60° C.75° D.90° 答案：A P70吊绳与梁板的交角小于60°时，应设置吊架或吊装扁担 7.在移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁时，浇筑分段施工缝应设在（）零点附近。 A.拉力 B.弯矩 C.剪力 D.扭矩 答案：B P71考查移动模架法上浇筑混凝土连续梁，浇筑分段工作缝，必须设置在弯矩零点附近 8.主要材料可反复使用，止水性好的基坑围护结构是()。 A.钢管桩 B.灌注桩 C.SMW工法桩 D.型钢桩 答案：C P109主要考查基坑围护结构的特点 9.下列盾构掘进的地层中，需要采取措施控制后续沉降的是()。 A.岩层 B.卵石 C.软弱粘性土 D.砂土 答案：C P141主要考查盾构法施工地层变形控制措施 10.下列给水排水构筑物中，属于调蓄构筑物的是()。 A.澄清池 B.清水池 C.生物塘 D.反应池 答案：B P161除了清水池是调节水量的构造物之外，其他都是反应池。 11.给水与污水处理厂试运行内容不包括()。 A.性能标定 B.单机试车 C.联机运行 D.空载运行 答案：A P167单机试车、设备机组充水试验、设备机组空载试运行、设备机组负荷试运行、设备机组自动开停机试运行 12.某供热管网设计压力为0.4MPa，其严密性试验压力()。 A.0.42 B.0.46 C.0.50 D.0.60 答案：D P167考查供热管道的严密性试验:试验压力为设计压力的1.25倍，且不小于0.6Mpa 13.下列燃气和热水管网附属设备中，属于燃气管网独有的是()。 A.阀门 B.补偿装置 C.凝水缸 D.排气装置 答案：C P216考查燃气和热力管网的附件 14.生活垃圾填埋场填埋区防渗系统结构层，自上而下材料排 序，正确的是()。 A.土工布、GCL垫、HDPE膜 B.土工布、HDPE膜、GCL垫 C.HDPE膜、土工布、GCL D.HDPE膜、GCL垫、土工布 答案：B P220考查生活垃圾填埋场填埋区防渗系统结构层 15.关于施工测量的说法，错误的是()。 A.规划批复和设计文件是施工测量的依据 B.施工测量贯穿于工程实施的全过程 C.施工测量应遵循“由局部到整体，先细部分后控制”的原则 D.综合性的市政基础设施工程中，使用不同的设计文件时，应进行平面控制网联测答案：C P233考查施工测量 16.关于假山施工顺序说法错误的是：()。 A.上下分层 B.由主及次 C.自下而上 D.自前向后 答案：D P260假山施工要自下而上、自后向前、由主及次、分层进行
一、单项选择题 1.某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周交付货物,届时合同生效。施工企业有权?……提取或…?提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是（）。 A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件 B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费 C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效 D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费 答案：C 解析：超纲：附生效条件合同 2.根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,属于不同投标人之间相互串通投标情形的是()。 A.约定部分投标人放弃投标或者中标 B.投标文件相互混装 C.投标文件载明的项目经理为同一人 D.委托同一单位或个人办理投标事宜 答案：A 解析：P94~95 3、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是（）。 A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任 B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废 C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期 D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发 答案：B 解析：P221 4、甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是（）。 A.诉讼时效的中止 B.诉讼时效的中断 C.诉讼时效的延长 D.改变法定时效期间 答案：B 解析：P345 5、关于建设工程质量保修的说法,正确的是（）。
A.不同类型的建设工程,质量保修围不同 B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限 C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关 D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日 答案：A 解析：P325 6.关于保险索赔的说法,正确的是() A.保险事故发生后,索赔时仪器被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料 B.保险单上载明的保险财产没有全部损失,但其损害程度已无法修理,只能按照部分损坏进行索赔 C.保险事故发生后,应当及时通如保险人 D.如果一个建设工程项目,同时由多家保险人承保。则应当平均分配赔偿金额 答案：C 解析：P42 7.某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同,构件加工过程中施工企业要求变更构件设计,对方同意变更。但加工构件超过60%时,该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法。正确的是()。 A.可随时解除合同 B.享有留置权 C.不得单方变更设计 D.可请求法院撒销合同 答案：A 解析：P169 8.关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。 A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查 B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文 C.工程建设中拟采用的新技术、新材料,可不受强制性标准的限制 D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制 答案：A 解析：P292 9.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,关于施工企业不良行为记录的说法,正确的是()。 A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为