、|
!_
一个人总要走陌生的路，看陌生的风景，听陌生的歌，然后在某个不经意的瞬间，你会发现，原本费尽心机想要忘记的事情真的就这么忘记了..
2010年二级建造师考试模拟试题和答案二《机电工程》
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选题中，只有一个最符合题意)
第 1 题下列情形中，造成合同权利义务终止的是( )。
A.债权人拒绝受领标的物
B.当事人-方延迟履行义务
C.当事人-方下落不明
D.债权人免除债务
本模拟考试题： D
第 2 题砂及砂石地基质量检验标准中属于检查项目中的主控项目的是( )。
A.地基承载力、砂石料含泥量、石料粒径
B.地基承载力、配合比、压实系数
C.砂石料含泥量、压实系数、砂石料有机质含量
D.配合比、压实系数、砂石料含泥量
本模拟考试题： B
第 3 题下列哪项不属于文明施工的基本要求( )。
A.施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范
B.在现场设置专门的垃圾站、水冲式厕所、无公害食品加工设备
C.施工机械应当按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置
D.职工的膳食、饮水供应等应当符合卫生要求二级建造师。
本模拟考试题： B
第 4 题水泥强度等级的选择，应与混凝土的设计强度等级相适应。经验证明，一般以水泥等级为混凝土强度等级的( )倍为宜。
A.1.0～1.2
B.2.0～2.5
C.1.5～2.0
D.2.5～3.0
本模拟考试题： C
第 5 题为了保证有足够的时间在初凝之前完成混凝土成型等各工序的操作，国家标准规定六大常用水泥的初凝时间不得早于( )。
A.30min
B.45min
C.60min
D.90min
本模拟考试题： B
第 6 题用网喷混凝土加固基坑壁施工时，应优先选用硅酸盐或普通硅酸盐水泥，也可选用矿渣或火山灰硅酸盐水泥，水泥强度等级不应低于( )MPa。
A.42.5
B.27.5
C.32.5
D.35.5
本模拟考试题： C
第 7 题接受委托为建设项目影响评价提供技术服务的机构，应当经过( )考核审查合格后，颁发资质证书。
A.县级以上环保行政主管部门
B.市级以上环保行政主管部门
C.省、自治区、直辖市的环保行政主管部门
D.国务院环保行政主管部门
本模拟考试题： D
第 8 题开挖后的土经过回填压实后的体积与自然状态土体积的比值是( )。
A.最后可松性系数
B.最初可松性系数
C.土的压实系数
D.中间可松性系数
本模拟考试题： D
第 9 题建筑工程总承包单位将工程分包给其他单位的，分包工程的质量责任应由( )承担。
A.总承包单位
B.分包单位二级建造师
C.总承包单位和分包单位承担连带责任
D.分包单位负主要责任
本模拟考试题： C
第 10 题某工程施工用水，经计算其耗水量为20L/s，流速取为2.0m/s，其供管径大概取为( )mm。
A.100
B.90
C.110
D.120
本模拟考试题： D
第 11 题用两个以上指标的比率进行成本分析的方法称为( )。
A.成本分析法
B.对比法
C.因素分析法
D.比率分析法
本模拟考试题： D
第 12 题某工程划分为4个流水段，共4层，组织两个施工队进行等节奏流水施工，流水节拍为4天，其工期为( )。
A.18
B.20
C.22
D.24
本模拟考试题： B
第 13 题场地平整排水坡度应符合设计要求，如设计无要求时，排水沟方向的坡度不应小于( )。
A.2‰
B.3‰
C.1‰
D.5‰
本模拟考试题： A
第 14 题施工项目经理部的建立原则是( )。
A.凝聚管理人员、形成组织力
B.根据施工项目的规模、复杂程度和专业特点设立项目经理部
C.形成项目管理责任制和信息沟通系统
D.项目经理部的部门和人员设置满足目标控制的需要
本模拟考试题： B
第 15 题当混凝土试件强度评定不合格时，可采用( )的检测方法，对结构构件中的混凝土强度进行测定，并作为处理的依据。
A.现场同条件养护试件
B.按原配合比、原材料重做试件
C.非破损或破损检测
D.混凝土试件材料配合比分析
本模拟考试题： C
第 16 题当坡度大于()时，应采取防止卷材下滑的固定措施。
A.小于3%
B.3% -5%
C.25%
D.大于15%
本模拟考试题： C
第 17 题一细长杆件长L，一端固定一端自由，在进行压杆稳定计算时，杆件的计算长度L0，应该取( )。
A.L
B.2L
C.O.5L
D.O.7L
本模拟考试题： B
第 18 题在对热力管道单项工程的验收中，( )是工程质量进行检查和评定的重点之一。
A.水压二级建造师试验
B.承重或受力结构
C.工程决算
D.竣工资料
本模拟考试题： B
第 19 题跨度大于( )的梁，底模拆除时的混凝土强度要达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值100%。
A.8m
B.10m
B.12m
D.15m
本模拟考试题： A
第 20 题结构杆件在规定的荷载作用下限制过大变形的要求即为( )要求。
A.刚度
B.稳定
C.变形
D.强度
本模拟考试题： A
二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错误选项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分。)
第 21 题为防止钢筋焊接出现冷裂纹，可以采取的措施有( )。
A.控制焊缝的化学成分
B.采取降低焊接应力的工艺措施
C.彻底清理坡口和焊丝表面的油、水等
D.进行焊前预热、焊后缓冷
E.控制焊接工艺参数
本模拟考试题： A,B,C,D
第 22 题根据《民事诉讼法》的规定，因合同纠纷引起的诉讼，由( )人民法院管辖。
A.被告住所地
B.合同履行地
C.原告住所地
D.合同签订地
E.标的物所在地
本模拟考试题： A,B
第 23 题以下属于项目目标事前控制的是( )。
A.收集项目目标的实际值二级建造师
B.定期进行项目目标的计划值与实际值比较
C.事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素
D.针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施
E.当发现目标偏离时，采取纠偏措施进行纠偏
本模拟考试题： C,D
第 24 题关于连接点有松动或过紧现象，在外力作用下或温度变化大时产生异常响声的防治措施，下列选项正确的是( )。
A.在幕墙立柱安装调整完后，对所有的螺栓必须进行紧固，并且按图纸要求采取不可拆的永久防松，对相关连接点进行焊接，避免幕墙在三维方向可调尺寸内松动，其焊接要求按钢结构焊接要求执行
B.认真落实执行有关规范，并做好隐蔽工程验收和记录，对不合格产品返工重修
C.副支座型材上必须设长孔，且螺栓拧紧而铝材不变形
D.立柱芯套与立柱的配合必须为动配合，并符合铝材高精级尺寸配合要求，不能硬敲芯套入立柱内
E.立柱芯套与立柱的配合应尽量为动配合，如果尺寸稍有不符合，应尽量将芯套入立柱内
本模拟考试题： A,C,D
第 25 题力是物体之间的作用，其作用力与反作用力总是( )。
A.大小相等
B.方向相反
C.沿同一作用线相互作用
D.大小相反
E.沿三角形作用
本模拟考试题： A,B,C
第 26 题建设单位办理工程竣工验收备案，应提交的资料有( )。
A.房屋建筑工程竣工验收备案表
B.法律、行政法规规定应由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件
C.施工单位签署的《工程质量保修书》、商品住宅工程的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》
D.建设工程竣工验收报告
E.工程质量监督机构出具的《建设工程竣工意见书》
本模拟考试题： A,B,C,D
第 27 题人工降低地下水位的方法可根据( )等条件选择。
A.土的含水率
B.设备条件
C.经济性
D.降低水位的深度
E.土的渗透系数
本模拟考试题： B,C,D,E
第 28 题某工程由于设计变更，工程师签发了停工一个月的暂停工令，承包商可索赔的人工费是( )。
A.不可辞退工人的人工上涨费
B.不可辞退工人的窝工费
C.可辞退工人的窝工费
D.可辞退工人的人工上涨费
E.可辞退工人的人工工日成本
本模拟考试题： B,D
第 29 题编制施工方案的主要内容是( )。
A.确定施工程序，确定施工方法
B.选择需要的机械设备;确定重要的技术政策或组织原则
C.对施工中的关键问题设计出技术组织措施
D.确定采用的网络图类型及编制网络图
E.确定网络计划目标
本模拟考试题： A,B,C
第 30 题石油沥青的主要成分有( )。
A.油分
B.树脂
C.石蜡
D.沥青碳
E.地沥青质
本模拟考试题： A,B,E
三、案例分析(请根据背景材料，按要求回答问题)
第 31 题某现浇钢筋混凝土基础工程由支模板、绑钢筋、浇混凝土、拆模板和回填土五个分项工程组成。它划分为六个施工段，各个分项工程在各个施工段上的持续时间如下表所示。在混凝土浇筑后至拆模板至少要养护两天。
问题：
(1)什么是流水节拍?根据该项目流水节拍的特点，可以就按何种流水施工方式组织施工?
(2)什么是流水步距?取大差法确定流水步距的要点是什么?确定该基础工程流水施工的流水步距。
(3)确定该基础工程的流水施工工期。
本模拟考试题：
【参考解析】： (1)流水节拍：一个作业队在一个施工段上完成全部工作的时间。
根据该项目流水节拍的特点，可以按无节奏流水施工方式组织施工。
(2)流水步距：两个相邻的作业队相继投入工作的最小间隔时间。
取大差法确定流水步距的要点：各队的流水节拍累加，形成数列;前后队的数列错位相减;取大差法做流水步距。
流水步距计算：
2 5 7 10 12 15
-) 3 6 10 14 17 20
2 2 1 0 -2 -2 -20
施工过程1，2的流水步距K1,2=max{2，2，1，0，-2，-2，-20｝=2d
3 6 10 1
4 17 20
-) 2 3 5 7 8 10
3 4 7 9 10 12 -10
施工过程2，3的流水步距K2,3=max{3，4，7，9，10，12，-10｝=12d
2 3 5 7 8 10
-) 1 3 4 5 7 8
2 2 2
3 3 3 -8
施工过程3，4的流水步距K3,4=max{2，2，2，3，3，3，-8｝=3d
1 3 4 5 7 8
-) 2 5 7 9 12 14
1 1 -1 -
2 -2 -4 -14
施工过程3，4的流水步距K3,4=max{1，1，-1，-2，-2，-4，-14｝=1d
(3)流水施工工期：
T=∑K+∑tn+∑Z=(2+12+3+1)+(2+3+2+2+3+2)+2=34d
第 32 题某工程基坑开挖后发现有城市供水管道横跨基坑，须将供水管道改线并对地基进行处理，为此，业主以书面形式通知施工单位停-l-10天，二级建造师并同意合同工期拖延10天，为确保继续施工，要求工人，施工机械等不要撤离施工现场，但在通知中未涉及由此造成施工单位停工损失如何处理。施工单位认为对其损失过大，意欲索赔。
问题：
1.索赔能否成立，索赔的证据是什么?
2.由此引起的损失费用项目有哪些?
3.如果提出索赔要求，应向业主提供哪些索赔文件?
本模拟考试题：
【参考解析】： 1.索赔成立，索赔证据为业主提供的要求停工通知书。
2.费用损失主要有：10天的工人窝工、施工机械停滞及管理费用。
3.索赔文中有：①致业主的索赔信函。提出的索赔要求;②索赔报告、提出索赔事实的内容、引用文件说明索赔的合理与合法性、提出索赔费用、计算依据及要求赔偿金额;③索赔费用计算及索赔证据复制件。
第 33 题某项承包工程年度承包合同总值为3268600元，材料费占工程造价的比重为64%，工期一年。合同规定，业主应向承包商支付工程预付款额度为24%。施工企业自年初开始施工后，至当年8月份累计完成工程价值2620000元。至当年年末，工程顺利完工，结算完毕。
问题：
(1)本例的工程预付款是多少?
(2)当完成工程价值为多少时开始起扣工程预付款?
(3)8月份应扣预付款金额为多少?
(4)在工程结算与决算中，对工程预付款有哪些规定?
本模拟考试题：
【参考解析】：(1)解：工程预付款=3268600×20%=653720元。
(2)解：起扣点价值=3268600-653720/64%=2247162.5元。
(3)解：八月份应扣预付款金额=(2620000—2247162.5)×64%：238616元。
(4)答：按照现行工程价款结算办法的规定，采用按月结算工程价款的施工企业，可以在月中或旬末预收上半月或本旬工程款。采用分段结算工程价款或竣工后一次结算工程价款的施工企业，可按月预收当月工程款。施工企业在预收工程款时，应根据实际工程进度，填制“工程价款预收帐单”，分送发包单位并经银行办理预收款手续。
施工企业在月中、旬末或按月预收的工程价款，应在按月结算、分段结算或竣工后一次结算工程价款时，从应付工程款中扣除，并在“工程价款结算帐单”中列出应扣除的预收工程款。
第 34 题某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂家(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费单价为4.2元/m2，综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工(租赁费450元/台班)。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件：
(1)因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工l0个工日;
(2)施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日;
(3)5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3;
(4)5月20日～5月22日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工l0个工日;
(5)5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。
问题：
1.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。
2.每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?
3.假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少?
本模拟考试题：
【参考解析】：事件(1)：索赔不成立。因为此事件发生原因属承包商自身责任。
事件(2)：索赔成立。因该施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的。
事件(3)：索赔成立。这是因设计变更引发的索赔。
事件(4)：索赔成立。这是因特殊反常的恶劣天气造成工程延误。
事件(5)：索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。
问题2：
事件(2)：索赔工期5天(5月15日～5月19日)。
事件(3)：索赔工期二级建造师。
因增加工程量引起的工期延长，按批准的施工进度计划计算。原计划每天完成工程量：
4500÷10=450m3
现增加工程量900m3，因此应增加工期为
900÷450=2天
事件(4);索赔工期3天(5月20日～5月22日)
因自然灾害造成的工期延误属于工期索赔的范畴。
事件(5)：索赔工期1天(5月23日)
工程修复导致的工期延长责任由业主承担。
共计索赔工期为
5+2+3+1=11天
问题3：
事件(2)：(1)人工费：l5×23=345元
(注：增加的人工费应按人工费单价计算。)
(2)机械费：450×5=2250元
(注：机械窝工，其费用应按租赁费计算。)
(3)管理费：345×30%=103.5元
(注：题目中条件为管理费为增加人工费的30%，与机械费等无关。) 事件(3):可直接按土方开挖单价计算
900×4.2×(1+20%)=4536元
(注：此处与按FIDIC条款计算不一样)。
事件(4)：费用索赔不成立。
(注：因自然灾害造成的承包商窝工损失由承包商自行承担。)
事件(5)：(1)人工费：30×23=690元
(2)机械费：450 X l=450元
(注：不要忘记此时机械窝工l天。)
(3)管理费：690 x30%=207元
合计可索赔费用为
345+2250+103.5+4536+690+450+207=8581.5元
2011年二级注册建筑师考试真题 更多资料请登录广东招考网https://www.doczj.com/doc/4310359918.html, 1.某建筑师通过一级注册建筑师考试并取得执业资格证书后出国留学，四年后回国想申请注册，请问他需要如何完成注册？ A.直接向全国注册建筑师管理委员会申请注册； B.达到继续教育要求后，经户口所在地的省级注册建筑师管理委员会报送注册建筑师管理委员会申请注册； C.达到继续教育要求后，经受聘设计单位所在地的省级注册建筑师管理委员会报送注册建筑师管理委员会申请注册； D.重新参加一级注册建筑师考试通过后申请注册 2.总概算文件应有五项，除包括总概算表、各单项工程综合概算书等外，还包括下列哪一项？ A.编制说明 B.设备表 C.主要材料表 D.项目清单表 3.注册建筑师注册的有效期为： A.5年 B.3年 C.2年 D.1年 4.甲级资质和乙级资质的两个设计单位拟参加某项目的工程设计，下列表达哪项目是正确的？ A.可以以联合体形式按照甲方资质报名参加； B.可以以联合体形式按照乙方资质报名参加； C.后者可以以前者的名义参加设计投标，中标后前者将部分任务分包给后者； D.前者与后者不能组成联合体共同投标； 5.依法必须进行工程设计招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为： A.三人以上单数
B.五人以上单数 更多资料请登录广东招考网https://www.doczj.com/doc/4310359918.html, C.七人以上单数 D.九人以上单数 6.下列关于工程设计中标人根据合同约定的履行义务完成中标项目的叙述，哪条是正确的？ A.中标人经招标人同意，可以向具备相应资质条件的他人转让中标项目； B.中标人根椐合同约定，可以将中标项目肢解后分别向具备相应资质条件的他人转让； C.中标人根椐合同约定，可以将中标项目的部分非主体工作分包给具备相应资质条件的他人完成，并可以再次分包； D.中标人根椐合同约定，可以将中标项目的部分非主体工作分包给具备相应资质条件的他人完成，并不得再次分包； 7.建设工程全同包括： A.工程设计、监理，施工合同 B.工程勘查、设计、监理合同 C.工程勘查、监理，施工合同 D.工程勘查、设计、施工合同 8.技术改造项目可根据设计复杂程度增加设计费的调整系数，其范围为： A.1.1~1.3 B.1.1~1.4 C.1.2~1.4 D.1.1~1.5 9.根据《建筑工程设计文件编制深度规定》，民用建筑工程一般分为： A.方案设计、施工图设计二个阶段； B.概念性方案设计、方案设计、施工图设计三个阶段； C.可行性研究、方案设计、施工图设计三个阶段； D.方案设计、初步设计、施工图设计三个阶段； 10.修改建设工程设计文件正确做法是： A.无须委托原设计单位而由设计人员修改； B.由原设计单位修改；
2011 年二级建造师考试施工管理真题及答案 一、单项选择题（共70 题，每题1 分，每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1、甲单位拟新建一电教中心，经设计招标，由乙设计院承担该项目设计任务。下列目标中，不属于乙设计院项目管理目标的是（）。 A ?项目投资目标 B .设计进度目标 C .施工质量目标 D ?设计成本目标 2、某建设工程项目施工总承包管理模式，其中的二次装饰装修工程由建设单位发包给 乙单位。在施工中，乙单位应该直接接受（）的工作指令。 A .建设单位 B .设计单位 C .施工总承包管理企业 D .施工承包企业 3、采用项目结构图对建设工程项目进行分解时，项目结构的分解应与整个建设工程实 施的部署相结合，并与将采用的（）结合。 A .组织结构 B .工程流程 C .职能结构 D .合同结构 4、建设工程施工管理中的组织结构图反映的是（）。 A .一个项目管理班子中各组成部门之间的组织关系 B .一个项目中各组成部分之间的组织关系 C .一个项目管理班子中各组成部门之间的组织关系 D .一个项目中各组成部分之间的逻辑关系 5、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008 ），投标人所填报的分部 分项工程的综合单价中不包括（）。 A .规费 B .利润 C .管理费 D .直接工程费 6、编制施工管理任务分工表，涉及到的事项有：①确定工作部门或个人的工作任务； ②项目管理任务分解；③编制任务分工表。正确的编制程序是（）。 A .①②③ B .②①③
C .③②① D .②③① 7、关于工作流程与工作流程图的说法，正确的是（ ） A ?业主方与项目各参与广播工作流程任务是一致的。 B ?工作流程组织的任务就是编制组织结构图 C ?工作流程图可以用来描述工作流程组织 D ?工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系 8、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【 2003 】206 号）， 费用项目中，不属于直接工程是（ ） A ?人工费 B .材料费 C .临时设施费 D .施工机械使用费 9、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【 2003 】206 号）， 机械操作司机的工资属于建筑安装工程费用的（ ）。 A ?人工费 B .施工机械使用费 C ?现场管理费 D .企业管理费 ）万元。 A. 1.2 B . 24 C. 25.2 D . 26.4 11、关于施工定额的说法，正确的是（ ）。 A ?施工定额是以分项工程为对象编制的定额 B ?施工定额由劳动定额、材料消耗定额、施工机械台班消耗定额组成 C ?施工定额广泛适用于施工企业项目管理，具有一定的社会性 D ?施工定额由行业建设行政主管部门组成有一定水平的专家编制 12、关于周转性材料消耗量的说法，正确的是（ ） A. 周转性材料的消耗量是指材料使用量 B ?周转性材料的消耗量应当用材料的一次使用量和摊销量两个指标表示 C .周转性材料的摊销量供施工企业组织使用 D .周转性材料的消耗与周转使用次数无关 13 、已知某斗容量 1m 3 正铲挖土机，机械台班产量为 476m 3 ，机械利用系数 0.85 ，则 列建筑安装工程 施工现场垂直运输 10、某工程直接费为 315 万元，其中措施费为 15 万元，间接费率为 8%，则间接费为
1. 大板房的纵、横墙板交接处的竖向接缝应符合规范规定采用现浇混凝土灌缝，灌缝应用细石混凝土，其强度等级不应低于（），同时不低于墙板混凝土的强度等级。A、10.C B、15.C 、20.C D、30.C 正确答案：B 2. 减少木枕机械磨耗最有效的途径的是（）。A.密封蒸灌处理；B.加铺铁垫板；C.改善干燥工艺；D.用铁丝捆扎 正确答案：B 3. 渗水设施应定期采用高压水冲洗、负压抽吸等方法进行清理维护，渗水设施的检查时间宜在雨后（），发现路面明显积水的部位，应分析原因，及时采取维修保养措施。A.10h-12 hB.1h-2hC.4h-6hD.3h-4h 正确答案：B 4. 植被缓冲带宽度由多种因素决定：所能投入的资金、缓冲带所处的坡度、土壤类型、渗透性能等、周边土地利用情况、缓冲带所要实现的功能等因素，海绵工程措施中，植被缓冲带宽度不宜小于（）。A.1.5mB.1mC.2 mD.3m 正确答案：C 5. Revit墙体有（）种墙族。A.两B.三C. 四D.五 正确答案：B 6. 近年来，我国多家科研单位、高校等对装配整体式混凝土结构技术进行了广泛的研究，随着对国外先进技术和成熟经验的借鉴与学习，目前国家已编制了（）。A.JGJ 162-2008 B.JGJ 130-2011 C.JGJ 1-2014 D.JGJ 59-2011 正确答案：C 7. 现场采用铝热焊对钢轨焊接时，在轨温低于（）时不得进行焊接作业。A.-10℃； B.-5℃； C.0℃； D.5℃ 正确答案：C 8. 目前我国应用最广泛的轨枕类型是（）。 A.树脂枕； B.普通钢筋混凝土枕； C.先张法预应力混凝土枕； D.后张法预应力混凝土枕 正确答案：C 9. 小区道路路缘石标高宜高于绿地标高100mm以上，对于下凹式绿地段道路，竖向高程应高出绿地标高不小于（）。A.60mmB.50mmC.100mmD.80mm
2010年二级建造师考试《法规及相关知识》真题及答案解析 一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.根据施工合同，甲建设单位应于2009年9月30日支付乙建筑公司工程款。2010年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（）A．中断 B．中止 C．终止 D．届满 【答案】A 【解析】《民法通则》第一百四十条规定，诉讼时效因提起诉讼。当事人一方提了要求或者同意履行义务而中断，从中断时起，诉讼时效时间重新计算。本题属于因乙单位向甲单位提出支付请求而中断的情形。 2.二级注册建造师注册证书有效期为（）年。 A．1 B．2 C．3 D．4 【答案】C 【解析】建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册四类。初始注册证书与执业印章有效期为3年，延续注册的。注册证书与执业印章有效期也为3年，变更注册的、变更注册后的注册证书与执业印章仍延续原注册有效期。 3.下列规范性文件中，效力最高的是（）。 A．行政法规 B．司法解释 C．地方性法规 D．行政规章 【答案】A 【解析】行政法规的效力低于宪法和法律，地方性法规具有地方性，只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规；行政规章是由国家行政机关制定的法律规范性文件，包括部门规章和地方政府规章，效力低于法律，行政法规，最高人民法院对于法律的系统性解释文件和对法律适用的说明，对法院审判有约束力。具有法律规范的性质。在司法实践中具有重要的地位和作用。 4.没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为( )之债。 A．合同 B．侵权 C．不当得利 D．无因管理
2010年二级建筑师考试《建筑工程实务》真题及答案解析 一、单项选择题（共20分题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是（）。 A．热轧钢筋B．热处理钢筋C．钢丝D．钢绞线 【答案】A 【解析】钢筋混凝土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混凝土用热处理钢筋、预应力混凝土用钢丝和钢绞线等热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一，主要用于钢筋混凝土结构和预应力钢筋混凝土结构的配筋。 2.在钢筋混凝土梁中，箍筋的主要作用是（）。 A．承受由于弯矩作用而产生的拉力B．承受由于弯矩作用而产生的压力 C．承受剪力D．承受因混凝土收缩和温度变化产生的压力 【答案】C 【解析】箍筋主要是承担剪力的，在结构还能固定受力钢筋的位置，以便绑扎成钢筋骨架。 3.某住宅建筑，地上层数为八层，建筑高度为2 4.300m,该住宅属（）。 A．低层住宅B．多层住宅C．中高层住宅D．高层住宅 【答案】C 【解析】住宅建筑按层数分类：一层至三层为低层住宅，四层至六层为多层住宅，七层至九层为中高层住宅，十层及十层以上为高层住宅，除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑。大于24m 者为高层建筑（不包括高度大于24m的单层公共建筑）。 4.某实行建筑高度控制区内房层，室外地面标高为-0.300m，屋面面层标高为18.00m，女儿墙顶点标高为19.100m，突出屋面的冰箱间顶面为该建筑的最高点，其标高为21.300m，该房屋的建筑高度是（）m。 A．18.300B．19.100C．19.400D．21.600 【答案】D 【解析】实行建筑高度控制区内建筑高度，应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。则该房屋的建筑高度为＝21.30-(-0.300)＝21.600m 5.建筑钢材拉伸试验测的各项指标中，不包括（）。 A．屈服强度B．疲劳强度C．抗拉强度D．伸长率 【答案】B 【解析】反映建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度，抗拉强度和伸长率。屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。伸长率是钢材发生断裂时所能承受永久变形的能力。伸长率越大，说明钢材的塑性越大。 6.砌体结构墙、柱高厚比验算，是为了保证墙，柱满足（）要求。 A．受压承载力B．受剪承载力C．局部受压承载力D．稳定性 【答案】D 【解析】砌体结构房屋中的墙、柱是受压构件。除了要满足承载力要求外，还必须保证其稳定性，以防止在施工和使用过程中发生倾斜、鼓出等现象（砌体结构设计规范）规定，用验算墙、柱高厚比的方法来进行墙、柱稳定性的验算。 7.测定混凝土立方体抗压强度采用的标准度件，其养护龄期是（）。 A．7天B．14天C．21天D．28天
2011年全国二级建造师考试 《建筑工程实务》真题及答案 （答案仅供参考！） 1、影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中，影响最大的因素是（） A、截面尺寸 B、混凝土强度等级 C、配箍率 D、弯起钢筋含量 2、建筑物高度相同、面积相等时，耗热量比值最小的平面形式是（） A、正方形 B、长方形 C、圆形 D、L型 3、关于建筑石膏技术性质的说法，错误的是（） A、凝结硬化快 B、硬化时体积微膨胀 C、硬化后空隙率高 D、防火性能差 4、水泥强度等级是根据胶砂法测定水泥（）的抗压强度和抗折强度来判定。 A、3d和7d B、3d和28d C、7d和14d D、7d和28d 5、水准测量中，A点为后视点，B点为前视点，A点高程为ha，后视读数为a，前视读数为b，则B点高程（） A、ha-a+b B、ha+a-b C、a+b –ha D、a-b –ha 6、最合适泵送的混凝土坍落度是（） A、20mm B、50mm C、80mm D、100mm 7、立面铺贴防水卷材适应采用（） A、空铺法 B、点粘法 C、条粘法 D、满粘法 8、根据相关规范，门窗工程中不需要进行性能复测的项目是（）
A、人造木门窗复验氨的含量 B、外墙塑料窗复验抗风压性能 C、外墙金属窗复验雨水渗漏性能 D、外墙金属窗复验复验空气渗透性能 9、关于建筑幕墙防雷构造要求的说法，错误的是（） A、幕墙的铝合金立柱采用柔性导线连通上、下柱 B、幕墙立柱预埋件用圆钢或扁钢与主体结构的均压环焊接连通 C、幕墙压顶板与主体结构屋顶的防雷系统有效连接 D、在有镀膜层的构件上进行防雷连接应保护好所有的镀膜层 10、厕浴间蒸压加气混凝土砌块***200mm高度范围内应做（）坎台。 A、混凝土 B、普通透水墙 C、多孔砖 D、混凝土小型空心砌块 11、脚手架定期检查的主要项目不包括（） A、干见得设置和连接是否符合要求 B、立杆的沉降和垂直度 C、地基是否有积水、底座是否松动 D、安装的红色警示灯 12、关于外用电梯安全控制的说法，正确的是（） A、外用电梯由有相应资质的专业**安装完成后经监理验收合格即可投入使用 B、外用电梯底笼周围2.5m范围内必须设置牢固的防护栏杆 C、外用电梯与各层站过桥和运输通道进出口处应设常开型防护门 D、七级大风天气时，在项目*****下使用外用电梯 13、无需办理动火证的作业是（） A、登高焊、割作业 B、密闭容器内动火作业 C、现场食堂用火作业 D、比较密封的地下室动火作业 14、施工现场污水排放前，应与所在地**以上人民政府（）部门签署排放许可协议，申领许可证。 A、城管 B、市政管理 C、环卫 D、卫生管理 15、关于施工现场临时用水管理的说法，正确的是（） A、高度超过24米的建筑工程严禁把消防管兼作施工用水管线 B、施工降水不可用于临时用水 C、自行设计消防用水时消防干管直径最小应为150mm D、消防供水中的消防泵可不使用专用配电线路 16、下列选项中，《民用建筑节能条例》未指出规定的是（）节能 A、新建建筑 B、既有建筑 C、建材研制
二级建造师模拟考试含答案2套 1.【单选】吊杆距主龙骨端部距离不得大于( )。 A.100mm B.200mm C.300mm D.400mm 【答案】C 【解析】吊杆距主龙骨端部和距墙的距离不应大于300mm。主龙骨上吊杆之间的距离应小于1000mm;主龙骨间距不应大于1200mm。当吊杆长度大于 1.5m时，应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时，应调整增设吊杆。故C正确。 2.【单选】关于吊顶工程的说法，正确的是( )。 A.吊顶工程的木龙骨可不进行防火处理 B.吊顶检修口可不设附加吊杆 C.明龙骨装饰吸声板采用搁置法施工时，应有定位措施 D.安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应对齐 【答案】C
【解析】吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面板必须进行防火处理，并应符合有关设计防火规范的规定，故A错误;吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆，故B错误;安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝，故D错误;搁置法是将饰面板直接放在T形龙骨组成的格栅框内，即完成吊顶安装。有些轻质饰面板聋虑到刮风时会被掀起(包括空调风口附近)，应有防散落措施，宜用木条、卡子等固定，故C正确。 3.【单选】某不上人吊顶工程，下列做法错误的是( )。 A.预埋件、钢筋吊杆进行了防锈处理 B.安装面板前完成吊顶内管道和设备的验收 C.检修口处未设置附加吊杆 D. 距主龙骨端部300mm的部位设置了吊杆 【答案】C 【解析】吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理，故A 正确;安装面板前应完成吊顶内管道和设备的调试及验收，故B正确;吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上，必须增设附加吊杆，故C错误;吊杆距主龙骨端部和距墙的距离 1.【单选】风管系统安装时，法兰垫料应采用不产尘和不易老化的( )材料。 A.弹性
2010 年二级建造师考试《建筑工程》真题及答案解析 2010-11-3 16:12 【大中小】【打印】【我要纠错】 一、单项选择题（共20 分题，每题 1 分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意） 1. 普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是（）。 A．热轧钢筋 B．热处理钢筋 C．钢丝 D．钢绞线 【答案】 A 【解析】钢筋混凝土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混凝土用热处理钢筋、预应力混凝土用钢丝和钢绞线等热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一，主要用于钢筋 混凝土结构和预应力钢筋混凝土结构的配筋。 2. 在钢筋混凝土梁中，箍筋的主要作用是（）。 A．承受由于弯矩作用而产生的拉力 B．承受由于弯矩作用而产生的压力 C．承受剪力 D．承受因混凝土收缩和温度变化产生的压力 【答案】 C 【解析】箍筋主要是承担剪力的，在结构还能固定受力钢筋的位置，以便绑扎成钢筋骨 架。 3. 某住宅建筑，地上层数为八层，建筑高度为2 4.300m, 该住宅属（）。 A．低层住宅 B．多层住宅 C．中高层住宅 D ．高层住宅 【答案】 C 【解析】住宅建筑按层数分类：一层至三层为低层住宅，四层至六层为多层住宅，七层 至九层为中高层住宅，十层及十层以上为高层住宅，除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于 24m 者为单层和多层建筑。大于24m 者为高层建筑（不包括高度大于24m 的单层公共建 筑）。 4. 某实行建筑高度控制区内房层，室外地面标高为-0.300m ，屋面面层标高为 18.00m ，女儿墙顶点标高为19.100m ，突出屋面的冰箱间顶面为该建筑的最高点，其标 高为21.300m ，该房屋的建筑高度是（）m 。 A．18.300 B．19.100
2010年二级建筑师考试真题及部分答案(网友版) 1、二级建筑师的注册有效期是几年?(两年) 2、因设计质量原因引起的经济损失由哪一方赔偿?(设计单位) 3、什么项目可以经当地主管部门审批后直接发包的?(总投资在5000万以下的项目/有部分国有资金的项目/外资投资的项目/还有一个选项忘了) 4、监理单位可以执行的权利是(发现不符合设计要求，可要求设计单位更改/发现不符合施工技术的，可要求施工单位改正/其它两项也忘了) 5、城市规划具体分为什么?(总体规划和详细规划) 6、直辖市的总体规划要由市人民政府上报什么部门来审批?(国务院) 7、下列建设用地的土地使用权，确属必需的，可以由县级以上人民政府依法批准划拨。 A.村镇基础设施用地; B.城市基础设施用地和公益事业用地; C.国家重点扶持的能源、交通、水利等项目 D.国家机关用地和军事用地 8、以出让方式取得土地使用权进行房地产开发的，必须按照土地使用权出让合同约定的土地用途、动工开发期限开发土地。超过多久未动工开发的，可以无偿收回土地使用权? A.半年 B.一年
C.两年 D.? 9、建设工程勘察、设计注册执业人员和其他专业技术人员未受聘于一个建设工程勘察、设计单位或者同时受聘于两个以上建设工程勘察、设计单位，从事建设工程勘察、设计活动的，责令停止违法行为，没收违法所得，处违法所得?(2倍以上5倍以下的罚款) 10、未经注册，擅自以注册建设工程勘察、设计人员设计活动的，责令停止违法行为，没收违法所得，处违法所得的?(2倍以上5倍以下罚款) 11、无障碍的提示盲道宽度?(300~600); 12、高层、中高层住宅及公寓建筑的无障碍设计范围不包括什么?(楼梯); 13、室内坡道超过多少应设休息平台?(15米) 14、文化馆的普通教室和美术教室每人的使用面积分别为多少?和 15、一办公楼的走道长度大于50米，双面布房时走道最小净宽为多少? 16、安装空调的办公室及走道的最低净高?\ 17、《住宅设计规范》中，起居室兼卧室的最小面积?(12) 18、无障碍住宅各内门中，起居室的门和应留有的墙面宽度为多少?此宽度我没找到，反正不是就是和 19、疗养院超过多少层应设电梯?(4层) 20、商店外向橱窗的平台高于室内和室外地面不应小于多少?米和米)
2011年二级建造师《建设工程法规及相关知识》一、单项选择题（共60题，每题1分，每天的备选项中，只有1个最符合题意） 1、取得建造师书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程工程施工的工程经理。P3 A、登记 B、注册 C、备案 D、所在单位考核合格 2、行政法规的的制定主体是（）P6 A、全国人民代表大会 B、全国人民代表大会常务委员会 C、国务院 D、最高人民法院 3、订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，这种事实是债权债务（）P16 A、抵消 B、提存 C、混同 D、免除 4、甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司拒绝支付租金，乙公司的诉讼时效期间为从应付款之日起算（）年P20 A、1 B、2 C、4 D、20 5、根据《物权法》，下列不适合作为质押财产的是（）P36（法规选编） A、汇票 B、仓单 C、建设用地 D、应收账款 6、下列行为中，不必将建筑物及其占有围的建设用地使用权一并处分的是（）P25 A、转让 B、抵押
C、出资入股 D、投保火灾险 7、某建设工程施工合同约定，合同工期为18各月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（）万元。P29 A、100 B、200 C、600 D、1000 8、关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（）P33 A、总承包合同可以采用书面形式或口头形式 B、发包人可以将一个单位工程的主题分解成若干部分发包 C、建筑工程只能招标发包，不能直接发包 D、国家提倡对建筑工程实行总承包 9、下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（）P37~38 A、未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包 B、将专业工程分包给不具备资质的承包人（建筑法禁止） C、将劳务作业分包给不具备资质的承包人（建筑法禁止） D、未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人(分包) 10、甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（）P44 A、该联合体成员甲公司又以自己单位名义单独对该工程进行投标 B、该联合体成员需签订共同投标协议 C、该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该工程进行投标
一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有 个符合题意） 1. 能够反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各式作岗位在各项管理工作中所 应承担的策划、执行、控制等职责的组织工具是（ A ）。 A ?管理职能分工表 B. 组织结构图 C. 工作任务分工表 D. 工作流程图 【答案】A 【解析】管理职能分工表是用表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管理职能分工。表中用拉丁字母表示管理职能。 2. 某工作项目施工采用施工总承包模式，其中电气设备由业主指定的分包单位采购和安 装，则在施工中分包单位必须接受（C）工作指令，服从其总体项目管理。 A ?业主 B. 设计方 C. 施工总承包方 D. 项目监理方 【答案】C 【解析】施工总承包方对所承包的建设工程承担施工任务的执行和组织的总的责任， 包施工方承担合同所规定的分包施工任务，以及相应的项目管理任务。若采用施工总承包或施工总承包管理模式，分包方（不论是一般的分包方，或由业主指定的分包方）必须热爱施工总承包方或施工总承包管理方的工作指令，服从其总体的项目管理。 3. 对项目的结构进行逐层分包所采用的组织工具是（ A ）。 A?项目结构图 B. 组织结构 C. 合同结构图 D. 工作流程图 【答案】A 【解析】项目结构图是一个组织工具，它通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层 分解，以反映组成该项目的所有工作任务。项目结构图中，矩形框表示工作任务（或第一层、
第二层子项目等），矩形框之间的连接用连线表示。 4. 线性组织结构模式的特点之一是（D ）。 A ?组织内每个工作部门可能有多个矛盾的指令源 B. 组织内每个工作部门有横向和纵向两个指令源 C. 能促进组织内管理专业化分工 D. 组织内每个工作部门只接受一个上级的直接领导 【答案】D 【解析】在线性组织结构中，每一个工作部门只能对其直接的下属部门下达工作指令，每一个工作部门也只有一个直接的上级部门，因此，每一个工作部门只有惟一个指令源，避免了由于矛盾的指令而影响组织系统的运行。 5. 下列关于项目管理工作任务分工表的说法，正确的是（ D ）。 A. 工作任务分工表反映组织系统的动态关系 B. —个工程项目只能编制一张工作任务分工表 C. 工作任务分工表中的具体任务不能改变 D. 工作任务分工表是项目的组织设计文件之一 【答案】D 【解析】每一个建设项目都应编制项目管理任务分工表，这是一个项目的组织设计文件 的一部分。A项，组织结构模式和组织分工都是一种相对静态的组织关系；B项，业主方和 项目各参与方都有各自的项目管理的任务，各方都应该编制各自的项目管理任务分工表；C 项，在工作任务分工表中应明确程式工作任务由哪个工作部门（或个人）负责、由哪些工作 部门（或个人）配合或参与，无疑，在项目的进展过程中，应视必要性对工作任务分工表进行调整。 6. 项目管理的核心任务是项目的（B ）o A .组织协调 B. 目标控制 C. 合同管理 D. 风险管理 【答案】B 【解析】项目管理的核心任务是项目目标控制，按项目管理学的基本理 论，没有明确目标的建设工程不是项目管理的对象。 7. 能反映项目组织系统中各项工作之间逻辑关系的组织工作是（B ）o A. 项目结构图 B. 工作流程图
2011年二级建造师执业资格测试真题 第1大题:单选题（共20分） 用于公路路基的填料，其强度按( B )确定。 【分析】本题考核的是路基填料的选择。用于公路路基的填料要求挖取方便， 压实容易，强度高， 水稳定性好。其中强度要求是按CBR值确定，应通过取土试验确定填料最小强度和最大粒径。 下列挡土墙结构类型中，受地基承载力限制最大的是( A )。 【分析】本题考核的是常用的挡土墙类型的特点。重力式挡土墙依靠圬工墙体的自重抵抗墙后土体的侧向推力（土压力），以维持土体的稳定，是我国目前最常用的一种挡土墙形式，多用浆砌片（块）石砌筑 这种挡土墙形式简单、施工 方便，可就地取材、适应性强，因而使用广泛。缺点是墙身截面 大，圬工数量也大，在软弱地基上修建往往受到承载力的限制，墙高不宜过高。 在软土地基处理施工技术中，砂垫层的主要作用是( D )。 【分析】本题考核的是砂垫层的主要作用。在软土层顶面铺砂垫层，主要起浅 层水平排水作用，使软土中的水分在路堤自重的压力作用下，加速沉降发展，缩短固结时间。 一级公路路基施工中线测量放样宜采用( C)。 【分析】本题考核的是坐标法的适用范围。按照《路基施工规范》规定：高速 公路、一级公路中线 放样宜采用坐标法进行测量放样。 关于抛石挤淤施工说法中，错误的是( D )。
【分析】本题考核的是抛石挤淤法的施工程序。抛投片石的大小，随泥炭或软土的稠度而定。抛投顺序， 应先从路堤中部开始，中部向前突进后再渐次向两侧 扩展，以使淤泥向两旁挤出。当软土或泥沼底面有较大的横坡时，抛石应从高的一侧向低的一侧扩展，并在低的一侧多抛填一些。 适用于各级公路基层和底基层的材料是( D )。 【分析】本题考核的是粒料基层的适用范围。粒料基层（底基层）包括嵌锁型和级配型两种。嵌锁型包 括泥结碎石、泥灰结碎石、填隙碎石等，其中填隙碎石 可用于各等级公路的底基层和二级以下公路的基层。 下列说法中，属于沥青路面粘层主要作用的是( C )。 【分析】本题考核的是粘层施工技术中粘层的作用。粘层的作用是使上下层沥 青结构层或沥青结构层和结构物（或水泥混凝土路面）完全粘结成一个整体。 反映沥青混合料受水损害时抵抗剥落能力的指标是( B )。 【分析】本题考核的是马歇尔试验检测技术目的和适用范围。残留稳定度是反映沥青混合料受水损害时抵抗剥落的能力。 浸水马歇尔稳定度试验方法和马歇尔试验基本相同，只是将试件在恒温水槽 中保温48h，然后，再测定其
二级建造师历年考试真题及答案下载（完整版） 2014年二级建造师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！二级建造师考试历年考试真题：ejORs7 更多精品备考资料及资讯2015年二建高效备考交流群：0（入群即送一套白金课程，备考资料，历年 真题） 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有l个最符合题意) 1、土方开挖必须做好基坑排水、截水和降水措施，地下水位应保持低于开挖面至少( )mm。 2、关于混凝土养护措施的说法，错误的是( )。 A.应在混凝土浇筑完毕后的l2h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护 B.对于掺用缓凝外加剂或有抗渗要求的混凝土，浇水养护的时间不得少于21d C.混凝土养护应采用与拌制用水相同的水 D.混凝土强度达到设计强度的mm2前，不得在其上踩踏或安装模板及支架 3、带肋钢筋牌号后加( )的钢筋更适合有较高要求的抗震结构使用。 4、柱中箍筋直径不应小于( )倍纵向钢筋的最大直径。 5 4 3 2 5、关于因素分析法排序，说法正确的是( )。 A.先价值量，后工程量;先绝对数，后相对数
B.先工程量，后价值量;先绝对数，后相对数 C.先价值量，后工程量;先相对数，后绝对数 D.先工程量，后工程量，先相对数，后绝对数 6、大理石的弯曲强度为( )MPa。 7、下列需要进行专家论证的脚手架工程专项施工方案是( )。 A.搭设高度60m的落地式钢管脚手架工程 B.搭设高度48m的双排落地式钢管脚手架工程 C.提升高度120m的附着式整体和分片提升脚手架工程 D.架体高度1Bm的悬挑式脚手架工程 8、关于扣件式钢管作高大模板支架立杆时的说法，错误的是( )。 A.立杆上每步设置双向水平杆且与立杆扣接 B.相邻两立柱接头不得在同步内 C.立柱接长最多只允许有一个搭接接头 D.上段的钢管与下段钢管立柱严禁错开固定在水平拉杆上 9、永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠，丝扣至少外露( )扣。 10、根据相关规定，现场出入口明显处应设置( )。 A.四牌一图 B.五牌一图 C.五牌二图 D.四牌二图 11、材料进场时，应提供材质证明，并根据供料计划和有关标准进行现场质量验证和记录，试验结果报( )审批。 A.项目物资主管工程师 B.项目质量主管工程师
2011二级建造师考试-法规知识真题及答案 一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。 1.取得建造师资格证书并经（B ）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。 A 登记 B 注册 C 备案 D 所在单位考核合格 2.行政法规的制定主体是（C ）。 A 全国人民代表大会 B 全国人民代表大会常务委员会 C 国务院 D 最高人民法院 3.订立合同的两个公司合并，使其之间即存的债权债务归于消灭，该种事实是债权债务的（C ） A 抵消 B 提存 C 混同 D 免除 4.甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司到期后拒付，乙公司的诉讼时效期间为从应付之日起算（A ）年。 A 1 B 2 C 4 D 20 5.根据《物权法》不适合用于质押财产的是的（C）。 A 汇票 B 仓单 C 建设用地 D 应收账款 6.下列行为中，不必将建筑物及其占用范围内的建设用地使用权一并处分的是（D ）。 A 转让 B 抵押 C 出资入股 D 投保火灾险 7.某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月合同价款为2000万元，根据法律规定。建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（C ）万元。 A 100 B 200 C 600 D 1000 8.关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（D ）。 A 总承包合同可以采用书面形式或口头形式 B 发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包 C 建筑工程只能招标发包，不能直接发包 D 国家提倡对建筑工程实行总承包 9.下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（A ）。 A 未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包 B 将专业工程分包给不具备资质的承包人
1. 下列不属于工程造价职能的是：( )。 A.预测职能 B.控制职能 C.评价职能 D.核算职能 正确答案：D 2. 根据《钢结构工程施工质量验收规范》，螺栓球加工的允许偏差（mm）:当d>120时，同一轴线上两铣平面平行度为（）。 A.0.1 B.O.2 C.0.3 D.0.4 正确答案：C 3. 根据《钢结构工程施工质量验收规范》，碳素结构钢在在环境温度低于（）℃时，不应进行冷矫正和冷弯曲。 A.-12.0 B.-14.0 C.-16.0 D.-18.0 正确答案：C 4. 根据《钢结构工程施工质量验收规范》，低合金结构钢在在环境温度低于（）℃时，不应进行冷矫正和冷弯曲。 A.-12.0 B.-14.0 C.-16.0 D.-18.0 正确答案：A 5. 根据《钢结构工程施工质量验收规范》，矫正后的钢材表面，不应有明显的凹面或损伤，划痕深度不得大于（）mm，且不应大于该钢材厚度负允许偏差的1/2。 A.0.3 B.0.4 C.0.5 D.0.6 正确答案：C 6. 根据《钢结构工程施工质量验收规范》，钢结构工程相关各专业工种之间，应进行交接检验，并经（）检查认可。 A.施工员 B.项目经理 C.项目技术负责人 D.监理工程师
7. 根据《钢结构工程施工质量验收规范》，螺栓球加工的允许偏差（mm）:铣平面距离中心距离为（）mm。 A.±0.1 B.±0.2 C.±0.3 D.±0.4 正确答案：B 8. 根据我国《建设工程质量保证金管理暂行办法》有关规定，下列表述错误的是( ) 。 A.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计算。 B.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告90 天后工程自动进入缺陷责任期 C.全部或部分使用政府投资 的建设项目，保证金按工程价款结算总额的3%预留D.缺陷责任期内，承包人维修并承担相应费用后，不 免除对工程的一般损失赔偿责任 正确答案：D 9. 根据《钢结构工程施工质量验收规范》，对于现场安装焊缝，一、二级焊缝探伤比例的计数原则是：应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比，探伤长度应不小于（）mm，并应不少于1条焊缝。 A.100.0 B.150.0 C.200.0 D.250.0 正确答案：C 10. 相对于总项目的投资而言，在实施过程中的各单项工程投资偏差属于( )。 A.绝对偏差 B.相对偏差 C.累计偏差 D.局部偏差 正确答案：C 11. 已知某分项工程有关数据如下，则该分项工程投资局部偏差为( )万元。 A.110.0 B.-100.0 C.110.0 D.-110.0
2010年二级建造师考试《建筑工程》真题及答案解析 一、单项选择题（共20分题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是（）。 A．热轧钢筋 B．热处理钢筋 C．钢丝 D．钢绞线 【答案】A 【解析】钢筋混凝土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混凝土用热处理钢筋、预应力混凝土用钢丝和钢绞线等热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一，主要用于钢筋混凝土结构和预应力钢筋混凝土结构的配筋。 2.在钢筋混凝土梁中，箍筋的主要作用是（）。 A．承受由于弯矩作用而产生的拉力 B．承受由于弯矩作用而产生的压力 C．承受剪力 D．承受因混凝土收缩和温度变化产生的压力 【答案】C 【解析】箍筋主要是承担剪力的，在结构还能固定受力钢筋的位置，以便绑扎成钢筋骨架。 3.某住宅建筑，地上层数为八层，建筑高度为2 4.300m,该住宅属（）。 A．低层住宅 B．多层住宅 C．中高层住宅 D．高层住宅 【答案】C 【解析】住宅建筑按层数分类：一层至三层为低层住宅，四层至六层为多层住宅，七层至九层为中高层住宅，十层及十层以上为高层住宅，除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑。大于24m者为高层建筑（不包括高度大于24m的单层公共建筑）。 4.某实行建筑高度控制区内房层，室外地面标高为-0.300m，屋面面层标高为18.00m，女儿墙顶点标高为19.100m，突出屋面的冰箱间顶面为该建筑的最高点，其标高为21.300m，该房屋的建筑高度是（）m。 A．18.300 B．19.100
C．19.400 D．21.600 【答案】D 【解析】实行建筑高度控制区内建筑高度，应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。则该房屋的建筑高度为＝21.30-(-0.300)＝21.600m 5.建筑钢材拉伸试验测的各项指标中，不包括（）。 A．屈服强度 B．疲劳强度 C．抗拉强度 D．伸长率 【答案】B 【解析】反映建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度，抗拉强度和伸长率。屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。伸长率是钢材发生断裂时所能承受永久变形的能力。伸长率越大，说明钢材的塑性越大。 6.砌体结构墙、柱高厚比验算，是为了保证墙，柱满足（）要求。 A．受压承载力 B．受剪承载力 C．局部受压承载力 D．稳定性 【答案】D 【解析】砌体结构房屋中的墙、柱是受压构件。除了要满足承载力要求外，还必须保证其稳定性，以防止在施工和使用过程中发生倾斜、鼓出等现象（砌体结构设计规范）规定，用验算墙、柱高厚比的方法来进行墙、柱稳定性的验算。 7.测定混凝土立方体抗压强度采用的标准度件，其养护龄期是（）。 A．7天 B．14天 C．21天 D．28天 【答案】D 【解析】混凝土立方体抗压标准强度（又称立方体抗压强度标准值）是指按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体度件，在28龄期，用标准度验方法测得的抗压强度总体分布中具有不低于95%保证率的抗压强度值，以表示。 8.工程测量用水准仪的主要功能是（）。 A．直接测量待定点的高程 B．测量两个方向之间的水夹角 C．测量两点间的高差 D．直接测量竖直角
试题部分 法规及相关知识 2008年试题 一、单项选择题（共60题。每题1分。每题的备选项中，只有1 个符合题意） 场景（一） 建设单位拟兴建一栋20层办公楼，投资总额为5 600万元，由建设单位自行组织公开招标。 建设单位对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了资格预审，其中丁未达到资格预审最低条件。建设单位于投标截止日后的笋二天公开开标。评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标。评标委员会向建设单位推荐了甲、乙施工企业为中标候选人，建设单位均未采纳，选中丙为中标人。建设单位向丙发出中标通知书，并要求降低报价才与其
签订合同。 根据场景（一）。回答下列问题。 1.根据《招标投标法》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列说法中错误的是（）。 A．若该项目部分使用国有资金投资，则必须招标 B．若投资额在3 000万元人民币以上的体育场施工项目必须招标 C．施工单位合同估算为300万元人民币的经济适用住房施工项目可以不招标 D．利用扶贫资金实行以工代赈使用农民工的施工项目，由审批部门批准，可以不进行施工招标 2.招标人应当在资格预审文件中载明的内容不包括（）。 A．资格条件 B．最低标准要求 C．审查方法 D．审查目的 3.根据《招标投标法》的规定，下列说法中正确的是（）。 A．甲、乙、戊施工企业具有投标资格 B．丁施工企业可以参加投标 C．丙的行贿行为不影响中标 D．戊应当成为中标人 4.根据《招标投标法》的规定，下列关于建设单位的说法中正确的是（）。 A．建设单位有权要求丙降低报价。
B．建设单位应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间开标 C．建设单位可以在招标人中选择任何一个投标人中标 D．评标委员会成员中的2/3可以由建设单位代表担任 场景（二） 吴某是甲公司法定代表人，吴某依据《中华人民共和国勘察设计管理条例》将厂房设计任务委托给符合相应资质的乙设计院，设计院指派注册建筑师张某负责该项目。丙施工企业承建，注册建造师李某任该项目负责人，2006年2月1日厂房通过了竣工验收。甲公司未依约结清设计费，设计院指令张某全权负责催讨。2008年1月1日在一次酒会上，吴某当众对设计院办公室主任王某说：“欠你们院的设计费春节前一定还上”，事后王某向单位做了汇报，设计院决定改由王某全权处理该项事宜。后在税务检查中税务机关发现甲公司有逃税事实，遂冻结甲公司的账户，故拖欠的设计费仍未清偿。2008年4月1日，王某催讨，吴某以超过诉讼时效为由拒付，设计院遂提起诉讼。 根据场景（二），回答下列问题。 5.《中华人民共和国勘察设计管理条例》属于（）。 A．法律 B．行政法规 C．地方性法规 D．行政规定 6.该工程设计合同法律关系中，法律关系主体是（）。 A．吴某与张某 B．吴某与设计院 C．甲公司与张某 D．甲
2011年二级建造师《建筑工程》真题及答案一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中，影响相对较大的因素是（ ）。 A．截面尺寸 B．混凝土强度等级 C．配箍率 D．弯起钢筋含量 2．建筑物高度相同、面积相等时，耗热量比值最小的平面形式是 （ ）。 A．正方形 B．长方形 C．圆形 D．1型 3．关于建筑石膏技术性质的说法，错误的是（ ）。 A．凝结硬化快 B．硬化时体积微膨胀 C．硬化后空隙率高 D．防火性能差 4．水泥强度等级根据胶砂法测定水泥（ ）的抗压强度和抗折强度来判定。 A．3d和7d B．3d和28d C．7d和14d D．7d和28d 5．水准测量中，A点为后视点，B点为前视点，A点高程为ha，后视读数为a，前视读数为b，则B点高程（ ）。 A．ha-a+b B．ha+a-b C．a+b-ha D．a-b-ha 6．最适合泵送的混凝土坍落度是（ ）。 A．20mm B．50mm
C．80mm D．100mm 7．立面铺贴防水卷材适应采用（ ）。 A．空铺法 B．点粘法 C．条粘法 D．满粘法 8．根据相关规范，门窗工程中不需要进行性能复测的项目是 （ ）。 A．人造木门窗复验氨的含量 B．外墙塑料窗复验抗风压性能 C．外墙金属窗复验雨水渗漏性能 D．外墙金属窗复验复验空气渗透性能 9．关于建筑幕墙防雷构造要求的说法，错误的是（ ）。 A．幕墙的铝合金立柱采用柔性导线连通上、下柱 B．幕墙立柱预埋件用圆钢或扁钢与主体结构的均压环焊接连通C．幕墙压顶板与主体结构屋顶的防雷系统有效连接 D．在有镀膜层的构件上进行防雷连接应保护好所有的镀膜层 10．厕浴间蒸压加气混凝土砌块200mm高度范围内应做（ ）坎台。 A．混凝土 B．普通透水墙 C．多孔砖 D．混凝土小型空心砌块 11．脚手架定期检查的主要项目不包括（ ）。 A．杆件的设置和连接是否符合要求 B．立杆的沉降和垂直度 C．地基是否有积水，底座是否松动 D．安装的红色警示灯 12．关于外用电梯安全控制的说法，正确的是（ ）。 A．外用电梯由有相应资质的专业队伍安装完成后经监理验收合格即可投入使用 B．外用电梯底笼周围2．5m范围内必须设置牢固的防护栏杆 C．外用电梯与各层站过桥和运输通道进出口处应设常开型防护门D．七级大风天气时，在项目检查合格的情况下使用外用电梯 13．无须办理动火证的作业是（ ）。