当前位置:文档之家› 2017年陕西省监理工程师合同管理:抵押权的实现试题

2017年陕西省监理工程师合同管理:抵押权的实现试题

2017年陕西省监理工程师合同管理:抵押权的实现试题

一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)

1、《建设工程监理规范》中所称的__,是指由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。

A.见证

B.旁站

C.巡视

D.平行检验

2、下列关于工程项目竣工决算的说法中,正确的是。

A:竣工决算应包括从可行性研究到竣工投产全过程的实际支出费用

B:中央级大型基本建设项目竣工财务决算直接由财政部审核与审批

C:竣工决算文件是竣工验收报告的重要组成部分

D:竣工决算应由建设单位的工程、预算部门编制

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

3、建筑工程一切险往往还加保。

A:安装工程一切险

B:人身意外伤害险

C:机动车辆险

D:第三者责任险

E:专业监理

4、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定,施工单位搭建的临时建筑物的费用,应计入建筑安装工程的。

A:直接工程费

B:措施费

C:间接费

D:规费

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、因故中止施工的建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告,中止施工满1年的工程恢复施工前,建设单位应当__。

A.重新申请领取施工许可证

B.向发证机关申请延期施工许可证

C.报发证机关核验施工许可证

D.重新办理开工报告的批准手续

6、项目监理机构对施工单位申请的费用索赔事项进行审核并签署意见,经批准后方可作为支付索赔费用的依据。

A:总监理工程师

B:法定代表人

C:建设单位

D:技术负责人

E:工程保险金

7、当采用计数抽样检验一次抽样检验方案实际抽检时,合格判定数为c检验出的不合格品数d,当,判定为不合格批,拒绝该检验批。

A:dc

C:d=C

D:d≥C

E:工程变更单

8、某企业从金融机构借款1000万元,月利率1%,按月复利计息,每季度付息一次,则该企业一年需向金融机构支付利息万元。

A:120.0

B:121.2

C:125.5

D:126.8

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、建设工程质量是指建设工程满足相关标准规定和要求的过程。

A:顾客特殊要求

B:合同文件及合同约定

C:行业默认规则

D:全部业主意愿

E:工程变更单

10、【例2·单选题】材料采购合同在履行过程中,供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站,且交付数量多于合同约定的尾差,。A:采购方不能拒绝提货,多交货的保管费用应由采购方承担

B:采购方不能拒绝提货,多交货的保管费用应由供货方承担

C:采购方可以拒绝提货,多交货的保管费用应由采购方承担

D:采购方可以拒绝提货,多交货的保管费用应由供货方承担

E:专业监理

11、某建设项目开标后,评标委员会发现某投标人的工程量清单中,总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时,投标授权人经核算后,认为总价、单价都有错误,遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以__为准。A.原总价

B.原单价与工程量乘积之和

C.新总价

D.新单价与工程量乘积之和

12、施工合同中可约定保修期为5年的工程部位是。

A:地基基础

B:防水工程

C:给水管道

D:排水管道

E:专业监理

13、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》依法必须实行监理的建设工程施工阶段的监理收费实行。

A:政府指导价

B:政府调节价

C:市场指导价

D:市场调节价

E:工程保险金

14、某基础工程施工过程中,承包人未通知工程师检查即自行隐蔽,后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验,确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中,正确的是。

A:给承包人顺延工期并追加合同价款

B:给承包人顺延工期,但不追加合同价款

C:给承包人追加合同价款,但不顺延工期

D:工期延误和费用损失均由承包人承担

E:专业监理

15、采用估算工程量单价合同时,最后工程结算的价款是按确定的。

A:发包方提出的暂估工程量清单及承包方所填报的单价

B:实际完成并经监理工程师计量的工程量及承包方所填报的单价

C:发包方提出的暂估工程量清单及承包方实际发生的单价

D:实际完成并经监理工程师计量的工程量及承包方实际发生的单价

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、甲建设单位确定乙施工单位为中标单位,于2013年5月1日发出中标通知书,双方最迟应该在签订书面合同。

A:2013年5月15日

B:2013年5月16日

C:2013年5月30日

D:2013年5月31日

E:专业监理

17、【例1·单选题】某施工合同履行过程中,经监理人确认质量合格后已隐蔽的工程,监理人又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格,则下列关于损失承担的表述中,正确的是。

A:发包人支付发生的全部费用,工期不予顺延

B:发包人支付发生的全部费用,工期给予顺延

C:承包人承担发生的全部费用,工期给予顺延

D:承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延

E:专业监理

18、关于对监理例会上各方意见不一致的重大问题在会议纪要中处理方式的说法,正确的是。

A:不应记入会议纪要,以免影响各方意见一致问题的解决

B:应将各方的主要观点记入会议纪要,但与会各方代表不签字

C:应将各方的主要观点记入会议纪要的“其他事项”中

D:应就意见一致和不一致的问题分别形成会议纪要

E:工程保险金

19、固定节拍流水施工与加快的成倍节拍流水施工相比较,共同的特点是。

A:相邻专业工作队的流水步距相等

B:专业工作队数等于施工过程数

C:不同施工过程的流水节拍均相等

D:专业工作队数等于施工段数

E:自我评定

20、综合评估法可以较全面地反映。

A:投标人的素质

B:投标人的财务状况

C:投标人能力的高低

D:投标人的分包计划

E:专业监理

21、【例1·单选题】下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是。

A:合同责任单一,责任明确

B:建设周期长

C:可以减少设计变更

D:可以减少承包人的索赔

E:专业监理

22、实行项目法人责任制的工程项目中,下列属于项目法人单位总经理的职权是。A:筹措建设资金

B:审核上报项目初步设计和概算文件

C:提出项目开工报告

D:编制项目财务预算、决算

E:工程保险金

23、在评标过程中,评标委员会可以书面方式,要求投标人澄清投标人在其投标书中有关内容所包含的意愿,澄清内容整理成文字材料作为投标书的正式组成部分,但会谈中不得涉及__事项。

A.变更工期

B.变更报价

C.变更主要工种施工方案

D.变更报价、工期等

24、《刑法》规定,工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人员,处以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。

A:一年

B:三年

C:五年

D:十年

E:工程保险金

25、我国颁布的质量管理体系认证依据标准的编码是。

A:GB/T19001

B:GB/T19004

C:GB/T19000

D:GB/T19011

E:工程变更单

二、多项选择题(共25 题,每题2分,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5 分)

1、关于现金流量绘制的说法,正确的有。

A:横轴表示时间轴,向右延伸表示时间的延续

B:垂直箭线代表不同时点的现金流量情况

C:对投资人而言,在横轴上方的箭线表示现金流出

D:箭线长短应精准地体现现金流量数值的差异

E:箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时点

2、国际上。工程咨询公司参与联合承包工程的形式一般有。

A:与土木工程承包商和设备制造商组成联合体共同承包项目

B:作为总承包商,承担项目的主要责任和风险.而承包商则作为分包商C:以Project Controlling模式参与工程实施

D:以项目发起人和策划公司的身份参与BOT项目

E:以非代理型CM模式参与工程实施

3、根据《合同法》,下列合同中,属于可撤销合同的有的合同。

A:因重大误解而订立

B:一方以欺诈、胁迫的手段订立

C:以合法形式掩盖非法目的

D:订立合同时显失公平

E:损害社会公共利益

4、关于合同生效的说法,正确的有。

A:口头合同自受要约人承诺时生效

B:书面合同自当事人双方签字时生效

C:书面合同自当事人双方盖章时生效

D:书面合同不能通过合同的履行生效

E:办理批准手续不会对合同生效产生影响

5、建设工程监理合同属于。

A:建设工程合同

B:委托合同

C:居间合同

D:技术合同

E:双务合同

6、按照酬金的计算方式不同,成本加酬金合同又分为以下形式。

A:成本加固定百分比酬金

B:成本加奖罚

C:成本加固定金额酬金

D:固定成本加固定酬金

E:最高限额成本加固定最大酬金

7、建设工程监理规划的审核需要__。

A.监理单位的技术主管部门进行内部审核

B.技术主管部门负责人签认

C.总监理工程师签字

D.提交给业主,由业主确认,并监督实施

E.看监理工作内容是否包括了业主委托的大部分工作任务

8、材料、通用性设备采购招标,划分采购包主要考虑的因素有。

A:有利于投标竞争

B:工程进度与供货时间的关系

C:市场供应情况

D:资金计划

E:售后服务

9、某监理单位与业主签订了一份委托监理合同,承担某工程项目设计阶段和施工阶段的监理任务,监理单位在编制监理规划时,下列说法正确的是__。A.应由项目总监理工程师主持

B.专业监理工程师参与编制

C.设计监理规划和施工监理规划可一次编制完成

D.应分阶段编制设计监理规划和施工监理规划

E.可不必遵循建设工程的运行规律

10、下列人员中,__不能称为监理工程师。

A.在监理单位工作的取得监理工程师资格证书但尚未注册者

B.在监理单位工作的取得监理工程师岗位证书者

C.在工程建设主管部门工作的取得监理工程师资格证书者

D.符合监理工程师各项注册条件但尚未注册者

E.曾经在监理单位工作过并取得过监理工程师岗位证书者

11、在施工过程中,允许承包商既可索赔工期又可索赔费用的情况有__。A.施工现场发现地下构筑物

B.施工现场地下水位过高而引起抽水台班增加

C.业主采购的钢筋未及时供应

D.特殊恶劣气候造成停工

E.施工图纸未按时提供

12、《中华人民共和国建筑法》规定,从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位,按照__等资质条件,划分为不同的资质等级。A.其拥有的注册资本

B.其拥有的专业技术人员

C.其拥有的技术装备

D.企业或企业技术负责人应具有高级职称

E.已完成的建筑工程业绩

13、某工程双代号时标网络计划执行到第3周末和第7周末时,检查其实际进度如下图前锋线所示,检查结果表明()。

A.第3周末检查时工作D拖后1周,但不影响总工期

B.第3周末检查时工作L拖后1周,但不影响总工期

C.第7周末检查时工作I提前2周,总工期预计缩短2周

D.第7周末检查时工作G提前1周,将不影响总工期

E.第4周至第7周内工作E和工作H的实际进度正常

14、根据FIDIC《施工合同条件》,承包商提交工程师审核签证的工程进度款支付报表中,应包括的内容有。

A:经工程师计量的合格工程的工程款额

B:完成变更工程的款额

C:作为保留金本期应扣的款额

D:承包商需支付给分包商的款额

E:本期经工程师批准的索赔款额

15、为了使施工进度控制目标更具科学性和合理性,在确定施工进度控制目标时应考虑的因素包括。

A:类似工程项目的实际进度

B:工程实施的难易程度

C:工程条件的落实情况

D:施工图设计文件的详细程度

E:建设总进度目标对施工工期的要求

16、竣工结算要有严格的审查,一般从方面入手。

A:核对合同条款

B:检查隐蔽验收记录

C:落实设计变更签证

D:实测工程数量

E:执行定额单价

17、监理工程师应根据工程的__等条件,确定参与投标企业的类型及资质等级。A.规模

B.结构

C.类型

D.特点

E.工期

18、近年来,我国建设行政主管部门颁发了多项建设工程质量管理制度,其主要有__。

A.工程质量监督制度

B.工程质量保修制度

C.工程质量检测制度

D.施工图设计文件审查制度

E.工程质量设计制度

19、下列合同属于按照承发包的内容进行分类的是。

A:建设工程勘察合同

B:建设工程设计施工总承包合同

C:工程施工承包合同

D:建设工程施工合同

E:施工分包合同

20、Partnering模式的适用情况有。

A:业主长期有投资活动的建设工程

B:不宜采用公开招标或邀请招标的建设工程

C:复杂的不确定因素较多的建设工程

D:国际金融组织贷款的建设工程

E:采用公开招标的建设工程

21、控制图按用途分为分析用控制图和管理用控制图,管理用控制图。

A:可以用来控制生产过程

B:可以用来控制质量成本

C:可以找出质量问题的原因

D:是静态的

E:是动态的

22、某订购50吨水泥的材料采购合同,供货方在约定的交付时间前30天通过铁路运输将55吨水泥发运到工程所在地车站,采购方将全部货物运到库房存放,期间连续降暴雨,雨水灌入库房,使3吨水泥被浸泡,关于水泥交货后义务和责

任的说法,正确的有。

A:接货后采购方应及时支付50吨水泥的货款

B:接货后采购方应及时支付55吨水泥的货款

C:采购方仍按合同约定的到货时间支付50吨水泥的货款

D:采购方可向供货方索要55吨水泥的保管费

E:供货方应承担3吨水泥的损失

23、在工程质量验收各层次中,总监理工程师可以组织或参与__的验收。A.检验批

B.分项工程

C.分部工程

D.单位工程

E.子单位工程

24、建设单位具有__安全责任。

A.向施工单位提供施工现场及毗邻区域内等有关地下管线真实、部分或完整的资料

B.不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程法规的要求C.不得压缩合同约定的工期

D.在编制工程概算时,应当确定有关安全施工所需费用

E.应当将拆除工程发包具有相应资质等级的施工单位等安全责任

25、【例5·多选题】监理工程师要经常定期地监测进度计划的执行情况,那么进度监测系统过程的内容有。

A:经常定期地收集进度报表资料

B:整理、统计和分析收集的数据

C:实际进度与计划进度对比

D:进度计划执行中的跟踪检查

E:向施工单位反映建设单位的意见

设备管理知识试题库

设备管理知识试题库 一、设备管理知识 一、填空题 1.机械是(机器)、(机械设备)和(机械工具)的总称。 2.力的三要素是指(大小)、(方向)和(作用线)。 3.润滑剂有(润滑油)、(润滑脂)和(固体润滑剂)三类。 4. 金属材料的力学性能包括( 强度)、(塑性)、( 硬度)、韧性、疲劳强度。 5. 泵的种类很多,归纳起来可分为(容积泵)、(叶片泵)、(流体作用泵)三大类。 6. 设备的(设计)、(选型)、(安装)、(改造)、(维护)必须符合预定用途,应当尽可能降低产生污染、交叉污染、混淆和差错的风险,便于(操作)、(清洁)、(维护)以及必要时进行的消毒或灭菌。 7.应当制定设备的(预防性维护计划)和(操作规程),设备的维护和维修应当有相应的记录。经改造或重大维修的设备应当(进行再确认),符合要求后方可用于生产。主要生产和检验设备都应当有明确的操作规程。生产设备应当在确认的(参数范围内)使用。 8.全员生产维修的特点:(全效率)、(全系统)、(全员参加)。 9.日常点检的基本工作有(检查)、(清扫)、(给油脂)、(紧固)、(调整)、(简单整顿)、(简单修理和更换)7个项目。 10. 影响设备效率的六大损失有(故障损失)、(设备加速老化损失)、(小故障停机损失)、(速度降低损失)、(工序能力不良的损失)、(调试生产的损失)。 11.按照公司现行设备管理要求,车间设备管理文件分别是:(备品备件管理)、(设备故障停机管理)、(设备管理人员管理)、(设备维护保养管理)、(设备现场管理)、(设备主操作管理)和(合理化建议及小改小革管理)共7种; 12.在合理化建议及小改小革管理文件中,要求每月(5号)前各车间上报本月准备实施的合理化建议,申报人填写《合理化建议统计申报表》。 13.车间设备管理中,设备责任人有(维修班长或设备工段长)承担,设备负责人由(车间主任)承担。 14.按照公司设备管理要求,主操作的选拔程序是:(本人)提出申请,所在班组的(班长)审核签字确认,所在工段(工段长)审核签字确认,所在区域(设备管理人员)签字确认并

设备监理合同管理分类模拟题FIDIC和世界银行编制的相关合同条件(一)

设备监理合同管理分类模拟题FIDIC和世界银行编制的相关 合同条件(一) 一、单项选择题 1. FIDIC 编制施工合同条件的基本出发点之一,是合同履行过程中建立的项目管理模式。 A.以发包人为核心 B.以服务承包人为宗旨 C.以工程师为核心 D.以三大控制为核心 答案:C 2. 下列叙述不正确的有。 A.承包商应在检验日期前2l天向工程师发出竣工检验通知 B.基准日期是指签订合同协议书日期前28天的日期 C.争端裁决委员会由合同双方在合同生效日期之后的28天内共同任命 D.如果承包商无正当理由延误了竣工试验,工程师可通知承包商要求其在收到通知后21天内进行竣工试验 答案:B [解答] 基准日期是指递交投标书截止日期前28天的日期。 3. 下列叙述不正确的是。 A.雇主应当在收到承包商的任何请求后的28天内,提出其已经作出并将维持的资金安排的合理证明 B.如果雇主拟替换工程师,则应当在预计替换的日期之前的42天通知承包商 C.承包商应在收到中标函21天内向业主提交履约担保,并向工程师送一份副本 D.雇主应在收到履约证书副本后21天内,将履约担保退还给承包商

答案:C [解答] 承包商应在收到中标函28天内向业主提交履约担保,并向工程师送一份副本。 4. 承包商应在收到中标函天内向业主提交履约担保,并向工程师送一份副本。 A.21 B.24 C.27 D.28 答案:D [解答] 承包商应在收到中标函28天内向雇主提交履约担保,并向工程师送一份副本。新黄皮书对履约担保的要求是:担保人应是雇主批准的国家(或其他司法管辖区)的实体;保证的金额和币种应符合投标书附录的规定;履约担保的有效期为自提交之日起至完成任何缺陷修补时止。 5. 是由承包商填写的名为投标函的文件,包括其已签字的给雇主的工程报价。 A.中标函 B.投标函 C.合同协议书 D.资料表 答案:B 6. 当重复检验仍未能通过,工程师可以采取的处理方法不包括。 A.指示再进行一次重复的竣工检验 B.致使业主基本上无法享有该工程或区段所带来的全部利益,拒收整个工程或区段,业主有权获得承包商的赔偿

工程项目合同管理-综合练习一-题目及答案

综合练习一 一、名词解释 1、工程合同 2、工程保险 3、担保 4、合同交底 5、工程变更 6、工程合同总体策划 7、调停 8、费用索赔 9、工料单价法 二、单项选择题(每题的备选答案中,只有一个最符合题意) 1.建设工程合同的订立一般情况下应采取()的方式。 A.招标 B.投标 C.招标投标 D.协议 2.招标人可以在招标文件中要求()提交投标保证金。 A.投标人 B.代理人 C.银行 D.中标人 3.施工总承包合同的协议书内容不包括()。 A.工程概况 B.组成合同的文件 C.材料设备供应 D.合同价款 4.工程分包合同协议书中分包人应向承包人承诺,履包合同终于分包工程有关的承包人()的义务 A.部分 B.双方约定的 C.连带 D.所有 5.下列有关招标时限的规定错误的是( )。 A.依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于20日 B.自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于5个工作日C.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件提交投标文件截止时间至少15日前,以书面形式通知所有招标文件收受人 D.评标委员会提出书面评标报告后,招标人一般应当在15日内确定中标人,但最迟应当在投标有效期结束日前20个工作日内确定 6.在《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》中《通用条款》部分包括( )的内容,而《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》部分没有该部分内容。 A.竣工验收及决算 B.保障、保险及担保 C.工程变更 D.违约、索赔与争议 7.AIA合同文件的主要计价方式有( )。 A.总价合同、单价合同及成本加酬金合同 B.总价、成本补偿合同及最高限定价格法 C.施工条件合同、永久设备和设计——建造合同 D.目标总价合同、目标单价合同和工程管理合同 8.下列不属于建筑产品的生产过程中生产人员、工具、设备的流动性的是( )。A.同一工地不同建筑之间流动 B.不同工地之间的流动 C.同一建筑不同建筑部位上流动 D.一个建筑工程项目完成后,又要向另一新项目动迁的流动 9.( ),是指由政府或政府授权的机构授予承包人在一定期限内,以自筹资金建设项目并自费经营和维护,向东道国出售项目产品或服务,收取价款或酬金,期满后将项目全部

设备管理基础知识考试题

设备管理基础知识试题 一、单项选择题 1、设备综合管理是运用长远的、全面的、系统的观点,采取一系列技术的、经济的、组织 的措施,力求设备寿命周期费用最经济,综合效率最高,从而获得最佳经济效益。设备综合管理的特点表述正确的是( b )。 (a)设备管理是从设备购置直到安装调试并投入使用过程的管理; (b)设备管理是从企业领导到设备使用者全员参加的管理; (c)设备管理是是设备维修与日常检查管理。 2、预计连续停用( 1 )个月以上的设备,应办理封存。设备封存、启封要填写“设备封存(启封)申请表” (1)、3;(2)、6;(3)、9;(4)、12。 3、设备维护保养与计划检修相结合是设备管理工作过程中重要环节,以下表述正确的是(a)。 (a)、设备管理工作应执行以“维护为主,检修为辅”的原则。 (b)、设备管理专职的工作主要是日常检查及资产管理,设备检修是维修人员的事。(c)、设备管理是保证设备安全使用,与设备技术改造无关。 (d)、设备管理主要考虑设备的使用状况良好即可,与设备是否符合各时期生产需要无关。 二、多项选择题 1、凡符合下列条件之一的设备,应当报废。(a、b、c、d、e、f) (a). 主要结构和部件损坏严重无法修复的,或修复费用过大、不经济的。 (b). 因设备陈旧、技术性能低、无利用改造价值的。

(c). 因事故及意外灾害造成严重破坏,无法修复的。 (d). 因改建、扩建工程需要,必须拆除的。 (e). 因能耗过大,无法改造,继续使用得不偿失的。 (f). 国家明令淘汰的。 2、设备管理的主要经济技术指标是指:(a、b、c、d) (a). 主要生产设备完好率。 (b). 设备完好率。 (c). 设备故障停机率。 (d). 设备新度系数。 (e). 设备价值。 (f). 设备先进程度。 3、设备的合理购置主要依据技术上先进、经济上合理、生产上可行的原则。一般应从设备的配套、工作效率、可维修性和精度外,还需要考虑以下几个方面进行合理购置。(a、b、c、d)(a). 通用性。 (b). 耐用性。 (c). 节能性。 (d).环保性。 4、数控设备加工精度出现偏差而机械系统没有明显故障时,主要从以下方面几方面进行修正。(a、b、d) (a)机床参数修正 (b)刀具参数修正 (c)机械系统修复 (d)加工控制过程修正

最新2018版监理合同示范文本汇编

( GF-2012-0202 ) 建设工程监理合同 (示范文本) 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

第一部分协议书 委托人(全称): 监理人(全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称:; 2. 工程地点: 3. 工程规模: 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:。 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书; 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程); 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程); 4. 专用条件; 5. 通用条件; 6. 附录,即: 附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名:,注册号:, 身份证号码:。 五、签约酬金 签约酬金(大写);(¥)。

包括: 1. 监理酬金: / 。 2. 相关服务酬金: / 。 六、期限 1. 监理期限: 自年月日始,至年月日止。 七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。 八、合同订立 1. 订立时间:年月日。 2. 订立地点:。 3. 本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。 委托人:(盖章)监理人:(盖章) 住所:住所: 邮政编码:邮政编码: 法定代表人或其授权的代理人:法定代表人或其授权的代理人:(签字或盖章)(签字或盖章)开户银行:开户银行: 账号:账号: 电话:电话: 传真:传真: 电子邮箱:电子邮箱:

建设工程合同管理考试试题及答案

2005 年建设工程合同管理考试试题及答案 一、单项选择题(共50题,每题 1 分。每题的备选项中。只有 1 个最符合题意) 1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货,施工合同没有按 期完成,则建设单位可以要求()承担责任。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D. 项目经理 2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行,订立了抵押合同,后来又办理了抵押登记。则()。 A. 项目转移给银行占有,抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有,抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有,抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有,抵押合同自登记之日起生效 3. 抵押与质押的区别主要在于()。 A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有D?债权人是否有优先受偿权 4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。 A. 未中标的投标人不退还 B. 中标的投标人在中标的同时退还 C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷,没有强制执行效力的文书是()。

A.人民法院的判决B?仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6. 某建设项目,承包人与分包人口头约定了施工合同内容,施工任务完成后,由于承包 人欠工程款而发生纠纷,但双方一直没有签订书面合同,此时应认定()。 A. 施工合同成立,但不生效 B. 施工合同成立,且已生效 C. 施工合同不成立,不生效 D. 施工合同不成立,但有效 7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款,当合同其他条款无效时,应当认为()。 A. 仲裁条款有效,由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效,由人民法院解决争议 C. 仲裁条款无效,由人民法院解决争议 D. 仲裁条款无效,由双方另行选择争议解决方 式 8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材,但该采购员用盖有甲施工企业公章的空 白合同文本,与乙公司订立了购买水泥的合同,则该合同()。 A. 有效,但应由采购员向乙公司支付货款 B. 有效,由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效,由采购员向乙公司支付货款 D. 无效,甲施工企业退货,乙公司的损失由采购员承担 9. 按《合同法》的规定,合同生效后,当事人就价款或者报酬没有约定的,确定价款或报酬时应按()的顺序履行。 A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格

设备监理师合同管理辅导资料(1)

设备监理师合同管理辅导资料(1) 监理方受雇主委托,签订了设备设计监理委托合同后,即应着手组建监理班子,明确监理任务、内容和职责,其主要工作内容包括以下各方面。 ⑴根据与雇主所签订的委托监理合同,组建监理班子。设备监理机构应编制设计过程监理计划,明确设计监理的工作目标、工作程序、工作制度和相应的工作内容与责任等。 ⑵需要时协助雇主对设备设计承包商进行审核,优选设计承包商。设备设计承包商的选定,应根据设备项目的类型和特点,进行设备设计任务的分解,按审定的分解方案和接口,选择满足以下条件的设计承包商: 有同类项目的设计经验和用户评价; 具有相应级别的资质证书和良好的社会信誉; 具有满足项目要求的设计质量保证能力。 建设部推行(GF-1999-0201)施工合同文本(下称文本)已多年,在众多业主及施工单位眼里,签订施工合同已是非常轻松的事情,只需在网上下载合同文本并逐条填写即可完事。事实上,这种做法是不恰当的。因为建设部推行的文本在很多问题上还过于原则,甚至缺失,极可能让业主或施工单位处于不利状况。针对此类问题,笔者建议在签订施工合同时,至少对以下几个问题应予明确: 其一:关于违约责任部分约定违约责任很难做到。 但除明确文本中列举的质量不合格、逾期完工、不按时付款等三

项违约责任外,至少还应注意以下几项违约责任: ——进度延迟的违约责任。 如果是房地产开发项目,业主应充分关注此项违约责任。因为一旦施工进度延迟,即可能在以下方面对业主造成损失:错过销售旺季、增加广告费等营销费用、增加融资难度、因融资不按计划到位而欠付应付款,展期项目延期等。因此房地产项目的施工合同,应就进度延迟明确约定违约责任。 ——中间交工延后或拒绝交工的违约责任。 中间交工是否及时,往往影响一些专业分项工程能否顺利实施,特别是工业项目,如果中间交工不及时,将造成设备安装合同无法及时进行,继而引发业主与设备商、安装单位之间的责任纠纷。如土建单位拒绝中间交工,最严重时,可导致设备无法安装,业主的损失将难以估算。因此,如项目中存在专业工程需交叉施工的,合同中应明确中间交工延后和拒绝中间交工的违约责任。 ——试车不合格的违约责任。 设备验收不合格的责任,一般人理解这属于建筑质量责任范畴,只要合同中有乙方免费返工条款即可。但问题是,设备试车成本一般由甲方承担,反复试车必然会导致建筑成本上扬。在工业项目中,一次试车少则几十万元,多则数百万元,没有明确的试车不合格的违约责任,显然对业主不利。况且,工业项目中,往往是先土建竣工验收,后开展试车,这就更需要约定试车不合格的违约责任。 ——安全生产违约责任。

《建设工程合同管理》习题及答案(1).doc

《建设工程合同管理》习题及答案 一、判断题 1、若工程师进行合同规定之外的检查工作,致使工程暂停,承包商均有权索赔。( ) A、是 B、否 2、应当先履行债务的当事人,只要发现对方经营状况严重恶化,就可以行使不安抗辩权。( ) A、是 B、否 3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( ) A、是 B、否 4、保留金待竣工验收合格后一次发还。( ) A、是 B、否 5、当递交最终报表之后,承包商根据合同进行索赔的权力终止了( ) A、是 B、否 6、若投标人的报价明显低于标底15%,且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的,则该报价作废标处理。( ) A、是 B、否 7、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率( )来源:学易网 A、是 B、否 9、对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于提供格式条款一方的解释。( ) A、是 B、否 10、在评标过程中,将报价外的其他因素折算为货币价值,并加减到承包商的报价中,这是评标价法评标( ) A、是 B、否 11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( ) A、是 B、否转自学易网 https://www.doczj.com/doc/5413406506.html, 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任,义务和一般风险。( ) A、是

B、否 13、保证合同的当事人是债权人和保证人( ) A、是 B、否 14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率( ) A、是 B、否 15、《合同法》规定:承揽合同中没有规定的,适用于建设工程合同的有关规定。( ) A、是 B、否 16、根据“担保法‘的规定,医院、学校不能作为保证合同的担保人( ) A、是 B、否 17、招标是要约,投标是承诺。( ) A、是 B、否 18、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 19、代理不合法的合同属于无效合同。( ) A、是 B、否 20、业主指定的分包商,在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时,他应向监理工程师提交索赔报告( ) A、是来源:学易网 B、否 二、单项选择题 1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。 A、避免风险 B、克服风险 C、转移风险 D、控制风险 2、FIDIC合同条件规定,工程师视工程进展情况,有权发布暂停施工指令。属于( )的暂停施工,承包商可能得到补偿。 A、合同中有规定 B、由于不利的现场气候条件影响 C、为工程施工安全来源:学易网 D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致 3、施工过程中,如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后,应由()。

2020年设备监理师考试合同管理知识点合辑

【篇一】2020年设备监理师考试合同管理知识点:买卖合同概念、特征 1、概念:买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同。 2、特征: 1)买卖合同的客体是物; 2)买卖合同是转移标的物所有权的合同; 3)买卖合同是双务有偿合同; 4)买卖合同是诺成合同。 【篇二】2020年设备监理师考试合同管理知识点:买卖合同的内容 1)当事人的名称或者姓名和住所; 2)标的的名称、规格、型号; 3)标的物的数量; 4)标的物的质量要求、技术标准; 5)标的物的包装方式,包装物的供应与回收; 6)标的物的单价、合同总价款; 7)合同价款的结算方式、期限及地点; 8)标的物的交付方式、期限及地点; 9)标的物的保险; 10)标的物的验收标准、方法及提出异议的期限; 11)违约责任; 12)合同争议的解决方法; 13)合同份数; 14)订立合同的时间、地点以及当事人签字。

15)如果签订国际买卖合同,还应包括解决合同争议适用的法律、合同使用的文字及其效力等条款。 【篇三】2020年设备监理师考试合同管理知识点:买卖合同双方当事人的义务 (一)出卖人的义务 1.交付标的物并转移标的物的所有权 2.交付提取标的物单证以外的有关单证和资料 3.出卖人交付标的物的时间、地点、质量、包装方式应符合合同约定——按照合同履行的一般规定 1)协议补充 2)规则补充 3)法定补充 4.权利瑕疵担保义务 1)该标的物属于出卖人所有或者出卖人有权处分,第三人不会向买受人主张所有权; 2)该标的物上不存在未告知的担保物权; 3)该标的物未侵犯第三人专利权、商标专用权以及其他知识产权。 4)买受人订立合同时知道或者应当知道第三人对买卖的标的物享有权利的,出卖人不承担权利瑕疵担保义务。 (二)买受人的义务 1.按照合同约定支付价款 (1)支付的数额 买受人约定按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;当事人不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。否则,按照订立合同时履行地的价格履行。

特种设备安全管理参考考试题库

特种设备安全管理A1参考考试题库 一、法规知识 1、特种设备使用单位应当建立技术档案资料,它包括:(C) A、当班运行记录 B、安全防护措施 C、设备运行故障和事故记录 D、保养维护资料 2、特种设备生产单位应当对其生产的特种设备的安全性能和(B)负责。 A、产品质量 B、能效指标 C、节能投入 D、保险投入 3、电梯安装、改造和维修单位承担电梯的日常维护保养、应当达到国家(B)标准的要求。 A、一般性 B、强制性 C、非强制性 D、指导 4、《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条规定,特种设备(A)、检测人员和(B)应当按照国家有关规定取得相应资格,方可从事相关工作。 A、安全管理人员 B、作业人员 C、销售人员 5、特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员应当依法为特种设备生产、经营、使用单位提供(A、B)的检验、检测服务。 A、安全 B、可靠 C、单位需要 6、《中人民共和国特种设备安全法》规定,特种设备生产、使用单位应当建立健全特种设备(A)和(C)。 A、安全责任制度 B、岗位安全管理制度 C、节能责任制度 7、《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条规定,特种设备使用大内应当在特种设备投入使用前或投入使用后三十日内,向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记,取得使用登记证书。(C)应当至于该特种设备的显著位置。 A、使用证书 B、登记证号 C、登记标志 D、登记机关名称 8、特种设备制造、安装、改造单位应具备(B、C)与特种设备制造、安装、改造相关的人员条件。 A、普通操作工人 B、技术工人 C、专业技术人员 D、财会人员 9、特种设备在(A、B、C)情况下应及时予以报废,并向原登记部门办理注销。

设备监理合同管理47

[模拟] 设备监理合同管理47 单项选择题 单项选择题 第1题: 进度调整的方式主要有改变工作间的逻辑关系和()。 A.改变关键工作的持续时间 B.改变关键工作的秩序 C.改变原有工作的管理 D.改变原有工作的时间 参考答案:A 第2题: 根据索赔的目的的不同,可分为()。 A.时间索赔和工期索赔 B.费用索赔和工期索赔 C.工期索赔和管理索赔 D.管理索赔和费用索赔 参考答案:B 第3题: 不安抗辩权是指按照合同规定()享有的中止履行义务的权利。 A.享有权利方 B.合同招标人 C.先履行义务方 D.合同当事人双方 参考答案:C 第4题: 委托监理合同的通用条件是()。 A.标准条件 B.附加条件 C.专用条件

D.补充条件 参考答案:A 第5题: 风险评估是指()。 A.采用适当的理论方法,结合过去类似风险发生的信息,分析发生损失的概率分布,定性评估风险可能造成的损失 B.主动控制风险、降低风险发生的可能性,减弱风险带来损失,进行风险防范,采用规避或转移风险的措施或自留部分风险等 C.按照某一种风险分类的方法,将可能发生的风险因素列出,进行初步的归纳分析 D.采用适当的理论方法,结合过去类似风险发生的信息,分析发生损失的概率分布,定量评估风险可能造成的损失 参考答案:D 第6题: 引进设备合同当事人不得约定免除()。 A.卖方产品责任 B.卖方维修责任 C.买方付款义务 D.买方法定义务 参考答案:A 第7题: ()适用于委托专业工程的设计。 A.建设工程勘察合同(一) B.建设工程勘察合同(二) C.建设工程设计合同(一) D.建设工程设计合同(二) 参考答案:D 第8题:

最新建设工程合同管理试题及答案

建设工程合同管理考核题 1203批次前老平台学生,该门课程不用现场笔试考试(网上预约考试时间为虚设),请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上,于规定时间内交到学习中心,哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理,预约后不按规定时间提交按旷考处理。 (答题纸附在第二页,所有答案必须写在答题纸上,标清题号) 一、单选题(共30题,每题2分,共60分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.一个买卖合同执行的是政府定价,2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元,合同规定2000年4月1日交货,违约金为每千克10元,交货后10日内付款,但卖方直至2000年4月1日交货,而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元,买方直至2000年6月1日才付款,买方应当按照每千克( D )元向卖方付款。 A. 100 B.110 C. 120 D. 130 2.对于合同当事人而言,所在国爆发罢工是一种( D )。 A.合法行为 B.违法行为 C.自然事件 D.社会事件 3.合同法律关系( A ),是参加合同法律关系,享有相应权利、承担相应义务的当事人。 A.主体 B.客体 C.内容 D.事实 4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B )承担。 A.乙项目经理 B.甲施工企业 C.建设单位 D.具体施工人员 5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是( B)。 A.法律关系主体 B.法律事实 C.法律关系客体 D.法律关系内容 6.在施工合同中,( D )是承包人的义务。 A.提供施工场地 B.办理土地征用 C.在保修期内负责照管工程现场 D.工程施工期内对施工现场的照管负责 7.承包人在索赔意向通知提交后的( B )天内递交正式的索赔报告。 A. 14 B. 28

2019年注册设备监理师《合同管理》试题及答案(卷一)

2019年注册设备监理师《合同管理》试题及答案(卷一) 单选题 1.命令只有多源性的是( )组织结构。 A.矩阵型 B.功能型 C.直线刷 D.职能型 2.( )组织结构的长处是机构简单、组织稳定、专业化程度高。 A.直线制 B.线性职能制 C.矩阵制 D.职能制 3.( )是对项日存在的正式确认和让组织投身于项目的下’阶段。 A.启动 B.范围计划 C.范围定义 D.范围核实 4.在组织定义三个基本要素中,( )是设置组织的前提和必要条件。 A.组织决策层 B.特定的目标 C.组织内成员的职务 D.组织内成员之间的关系

5.( )是管理伦理原则,它是加强管理组织凝聚力和有效完成组织目标的重要保证。 A.权力分散与守恒原则 B.责任不可下推原则 C.统一指标原则 D.职能分工原则 6.( )就是选择优化调整和评价的最终设计方案,也就是构建管理组织的实施蓝图。 A.方案评价 B.方案设计 C.方案确定 D.方案优化 7.关于总监理工程师的论述,下列不正确的是( )。 A.是设备监理单位履行设备监理职责的全权负责人 B.也称为项目经理 C.总监理工程师是技术职称 D.是一个管理职务 8.项目目标管理的第一步应( )。 A.制定目标 B.贯彻目标于项目实施过程中 C.调整目标 D.投入资源

9.解决( )需要个人或组织通过沟通在精神和心理上得到调理,实现心理平衡。 A.利益冲突 B.文化冲突 C.角色冲突 D.心理冲突 10.( )需要确认冲突各方在组织结构中的职责,有时甚至需要调整整体组织结构方能解决。 A.利益冲突 B.文化冲突 C.角色冲突 D.心理冲突 1.B 2.D 3.A 4.B 5.B 6.C 7.C 8.A 9.D10.C 单选题 1.下列设备安装调试合同验收阶段双方应遵守的规定的表述,错误的是() A. 双方应共同参加启动试车的检验工作 B. 供货人的质量缺陷责任期时间应保证到合同规定的保证期终止后或到第一次大修时 C..合同内应约定具体的设备保证期限 D. 保证期从采购人身供货人出具设备最终验收证书之日起算

设备管理知识试题库教学文稿

设备管理知识试题库

设备管理知识试题库 一、设备管理知识 一、填空题 1.机械是(机器)、(机械设备)和(机械工具)的总称。 2.力的三要素是指(大小)、(方向)和(作用线)。 3.润滑剂有(润滑油)、(润滑脂)和(固体润滑剂)三类。 4. 金属材料的力学性能包括( 强度)、(塑性)、( 硬度)、韧性、疲劳强度。 5. 泵的种类很多,归纳起来可分为(容积泵)、(叶片泵)、(流体作用泵)三大类。 6. 设备的(设计)、(选型)、(安装)、(改造)、(维护)必须符合预定用途,应当尽可能降低产生污染、交叉污染、混淆和差错的风险,便于(操作)、(清洁)、(维护)以及必要时进行的消毒或灭菌。 7.应当制定设备的(预防性维护计划)和(操作规程),设备的维护和维修应当有相应的记录。经改造或重大维修的设备应当(进行再确认),符合要求后方可用于生产。主要生产和检验设备都应当有明确的操作规程。生产设备应当在确认的(参数范围内)使用。 8.全员生产维修的特点:(全效率)、(全系统)、(全员参加)。 9.日常点检的基本工作有(检查)、(清扫)、(给油脂)、(紧固)、(调整)、(简单整顿)、(简单修理和更换)7个项目。 10. 影响设备效率的六大损失有(故障损失)、(设备加速老化损失)、(小故障停机损失)、(速度降低损失)、(工序能力不良的损失)、(调试生产的损失)。 11.按照公司现行设备管理要求,车间设备管理文件分别是:(备品备件管理SMP)、(设备故障停机管理SMP)、(设备管理人员管理SMP)、(设备维护保养管理SMP)、(设备现场管理SMP)、(设备主操作管理SMP)和(合理化建议及小改小革管理SMP)共7种; 12.在合理化建议及小改小革管理文件中,要求每月(5号)前各车间上报本月准备实施的合理化建议,申报人填写《合理化建议统计申报表》。 13.车间设备管理中,设备责任人有(维修班长或设备工段长)承担,设备负责人由(车间主任)承担。 14.按照公司设备管理要求,主操作的选拔程序是:(本人)提出申请,所在班组的(班长)审核签字确认,所在工段(工段长)审核签字确认,所在区域(设备管理人员)签字

2020年设备监理师考试《合同管理》必备考点归纳

2020年设备监理师考试《合同管理》必备考点归纳 (一)实施事故预防 1.消除潜在危险 2.控制潜在危险数值 3.提升坚固水准 4.利用互锁 5.实施替代 (二)控制受害水准 1.设置薄弱环节 2.设置防护屏障 3.利用警告或警示信息 4.距离防护 5.时间防护 6.个人防护 7.避难、生存和救护 【篇二】2020年设备监理师考试《合同管理》必备考点归纳:设 备工程的安全技术 (一)设备的安全装置 从安全技术角度考虑,在设备的设计阶段,就应该考虑各种安全 装置。在制造时应确保这些装置的功能和质量,使用时应注意精心维护。这些安全装置包括:防护装置、保险装置、联锁装置、制动装置、信号装置以及危险牌示、色标和说明标记等。

(二)设备的合理布置 在实行工艺布置和设备安置时,一般要考虑以下因素: (1)应该符合防火、防爆和工业卫生要求; (2)应考虑设置过道和运输、消防通道; (3)设备在排列时,应安排有一定的安全距离,务必使工人在操作、维修时方便、安全,而且不受外界危险因素影响。 (三)设备的安全检查和试验 对设备实行安全检查和试验是设备工程安全技术中一项非常重要 的工作。其目的是为了及早发现事故的隐患,避免发生工伤事故,减 少或消除职业病因素,解决安全生产上存有的问题。 (四)遵守安全技术规程 遵守安全技术规程主要包括了七个方面: (五)合理使用防护用品 设备监理工程师安全管理的主要工作 设备监理工程师安全管理的主要工作内容包括: (1)制定安全管理程序,对设备工程设计、采购、制造、安装调试 过程实行安全管理,并对所监理的项目实行详细记录和填写相对应表格。 (2)审查承包商的安全资质。 (3)贯彻“安全第一,预防为主”的方针,要求承包商根据设备工 程特点,制定安全控制计划,落实安全管理责任制,并实行审查。 (4)核查承包商的安全管理体系并督促承包商按相关的安全法规和 标准实行设备的生产制造、安装调试。

设备管理知识试题库范文教学提纲

设备管理知识试题库 范文

设备管理知识试题库 一、设备管理知识 一、填空题 1.机械是(机器)、(机械设备)和(机械工具)的总称。 2.力的三要素是指(大小)、(方向)和(作用线)。 3.润滑剂有(润滑油)、(润滑脂)和(固体润滑剂)三类。 4. 金属材料的力学性能包括( 强度)、(塑性)、( 硬度)、韧性、疲劳强度。 5. 泵的种类很多,归纳起来可分为(容积泵)、(叶片泵)、(流体作用泵)三大类。 6. 设备的(设计)、(选型)、(安装)、(改造)、(维护)必须符合预定用途,应当尽可能降低产生污染、交叉污染、混淆和差错的风险,便于(操作)、(清洁)、(维护)以及必要时进行的消毒或灭菌。 7.应当制定设备的(预防性维护计划)和(操作规程),设备的维护和维修应当有相应的记录。经改造或重大维修的设备应当(进行再确认),符合要求后方可用于生产。主要生产和检验设备都应当有明确的操作规程。生产设备应当在确认的(参数范围内)使用。 8.全员生产维修的特点:(全效率)、(全系统)、(全员参加)。 9.日常点检的基本工作有(检查)、(清扫)、(给油脂)、(紧固)、(调整)、(简单整顿)、(简单修理和更换)7个项目。 10. 影响设备效率的六大损失有(故障损失)、(设备加速老化损失)、(小故障停机损失)、(速度降低损失)、(工序能力不良的损失)、(调试生产的损失)。 11.按照公司现行设备管理要求,车间设备管理文件分别是:(备品备件管理SMP)、(设备故障停机管理SMP)、(设备管理人员管理SMP)、(设备维护保养管理SMP)、(设备现场管理SMP)、(设备主操作管理SMP)和(合理化建议及小改小革管理SMP)共7种; 12.在合理化建议及小改小革管理文件中,要求每月(5号)前各车间上报本月准备实施的合理化建议,申报人填写《合理化建议统计申报表》。 13.车间设备管理中,设备责任人有(维修班长或设备工段长)承担,设备负责人由(车间主任)承担。 14.按照公司设备管理要求,主操作的选拔程序是:(本人)提出申请,所在班组的(班长)审核签字确认,所在工段(工段长)审核签字确认,所在区域(设备管理人员)签字

2020年设备监理师考试《合同管理》强化知识点

【篇一】2020年设备监理师考试《合同管理》强化知识点:设备工程服务合同 委托人的权利: 1、选定“第三人”并与其订立、变更合同的决定权。 2、对项目实施计划、设计变更、工作变更的审定批准权。 3、对监理人的工作进行监督和检查,对总监理工程师有权提出更换的建议。 4、监理人调换总监理工程师需经委托人同意。 5、有权要求监理人更换有关监理人员,要求承担相应赔偿。 6、有权要求监理人汇报监理工作并提交《专用条件》约定的监理报告。 委托人应当授予监理人以下权力: 1、对委托人、被监理人选择的第三人、分包人等资质、能力的审核权。 2、对有关方案、计划、标准、工艺及装备的审查权。 3、对有关参与单位的协调权。重要协调事项应当事先向委托人报告。 4、征得委托人同意,签发开工令、停工令、复工令。如紧急情况,应在24小时内向委托人作书面报告。 5、对外购的原材料、元器件、零部件、成品等质量审查权。对不符合的,有权通知停止使用。 【篇二】2020年设备监理师考试《合同管理》强化知识点:实现设备工程安全的基本途径 (一)实施事故预防 1.消除潜在危险 2.控制潜在危险数值 3.提高坚固程度 4.利用互锁

5.实施替代 (二)控制受害程度 1.设置薄弱环节 2.设置防护屏障 3.利用警告或警示信息 4.距离防护 5.时间防护 6.个人防护 7.避难、生存和救护 【篇三】2020年设备监理师考试《合同管理》强化知识点:仓储合同 一、仓储合同的概念和特征 仓储合同是保管人储存存货人交付的仓储物,存货人支付仓储费的合同。 仓储合同是一种特殊的保管合同,它具有保管合同的基本特征,同时仓储合同又具有自己的特殊特征: (1)仓储的货物所有权不发生转移,只是货物的占有权暂时转移,而货物的所有权或其他权利仍属于存货人所有。 (2)仓储保管的对象必须是动产,不动产不能作为仓储合同的保管对象。这也是仓储合同区别于保管合同的显著特征。 (3)仓储合同的保管人,必须具有依法取得从事仓储保管业务的经营资格。 (4)仓储合同是诺成合同。仓储合同自成立时生效。这是仓储合同区别于保管合同的又一显著特征。 二、合同双方的权利与义务 (一)保管方的义务与存货方的权利 1.保证货物完好无损。

建设工程合同管理-试题下载

建设工程合同管理试题下载 1、在承包工作范围内,部分由承包商负责设计的图纸,应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核,如果设计图纸仍有质量问题,则责任应当由( )承担。 A、发包人 B、承包人 C、工程师 D、发包人与承包人共同 2、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序,当事人可以向( )申请撤销裁决。 A、人民法院 B、政府的建设行政主管部门 C、上级仲裁委员会 D、质量监督机构 3、可变更的建设工程施工合同,当事人应当请求( )变更。 A、建设行政主管部门 B、设计单位 C、监理单位 D、人民法院 4、施工的竣工验收应当由( )负责组织。

A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、监理单位 5、工程未经竣工验收或竣工验收未通过,发包人强行使用后,由此发生的质量问题由( )承担。 A、发包人 B、承包人 C、双方共同 D、合同约定的责任者 6、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以( )为准。 A、招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件 7、因违约行为造成损害高于合同约定的违约金,守约方可( )。 A、按合同约定违约金要求对方赔偿 B、按实际损失加上违约金要求对方赔偿 C、在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金

D、请求法院增加超过违约金部分损失 8、当事人以土地使用权抵押的,抵押合同自( )之日起生效。 A、签订 B、登记 C、履行 D、主合同生效 9、采用数据电文形式订立合同的,合同成立的地点是( )。 A、发件人的主营业地 B、发件人的经常居住地 C、收件人的主营业地 D、收件人的经常居住地 10、工程师对承包人提交的索赔报告的审查主要包括( )。 A、事态调查 B、实际损失分析 C、证据资料收集 D、损害事件原因分析 E、索赔理由分析 11、依据材料采购合同的约定,供货方对( )承担责任。

内蒙古2017年设备监理师合同管理:合同管理的概念考试题

内蒙古2017年设备监理师合同管理:合同管理的概念考试题 一、单项选择题(共25 题,每题2 分,每题的备选项中,只有1 个事最符合题意) 1、设备采购评标结束后,由评标委员会编写评标报告。评标报告的内容不包括__等。 A.争议的解决方式 B.评标委员会的人员组成 C.主要技术性能数据 D.推荐的中标候选人 2、经过风险分析,确定了项日中存在的风险以及这些风险发生的可能性,确定了这些风险对项目的影响和可探测度,并排出了风险的优先级,在此之后就可以根据风险性质和项目对风险的承受能力制定相应的防范计划,即__。 A.识别风险 B.进行风险应对策略研究 C.编制风险管理计划 D.分析风险 3、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的__关系。 A.债权人与债务人 B.代理人与被代理人 C.法人与自然人 D.权利与义务 4、工程施工质量验收包括工程施工质量的__和竣工验收两个部分。 A.事前检验 B.中间验收

C.工序验收 D.单位工程验收 5、__是根据人民法院和有关单位的指定而产生的。 A.法定代理 B.指定代理 C.无权代理 D.委托代理 6、图1-2-8表示()组织结构。 A.强矩阵型 B.弱矩阵型 C.平衡矩阵型 D.职能型 7、保险合同的__是指与保险合同的订立有利益关系的人。 A.当事人 B.关系人 C.中间人 D.委托人 8、在设计策划过程中,各专业根据项目合同要求准备专业设计初步方案,并由设计承包商组织有关专业部门进行__。 A.最终方案评审 B.中间方案评审 C.初步方案评审 D.设计计划评审

9、在建设工程合同相关法律体系中,规范建设活动的基本法律是__。 A.《中华人民共和国民法通则》 B.《中华人民共和国合同法》 C.《中华人民共和国建筑法》 D.《中华人民共和国宪法》 10、设备监理工程师在索赔中可能处于__的地位。 A.仲裁人 B.业主代理人 C.承包商代理人 D.公正的第三方 11、__形式的特点是由设计单位既承担设计,又从事工程管理总承包。这种形式可以较好地发挥设计的主导作用,通过总承包,直接参与工程实施过程的各项组织管理工作,可促使设计单位自觉地将技术与经济、工艺与设备、设计与制造、安装等各种因素较好地结合起来,在工程建设的全过程中不断优化设计,以取得最佳投资效益。 A.以专业管理公司为主体的工程总承包 B.以设备制造、安装和调试为主体的工程总承包 C.设计—建造(E或设计—采购—建造(EP总承包 D.以设计为主体的工程总承包 12、承发包双方可采用成本计算估价法确定非标准设备制造合同价格,这时以下__费用不能列入合同价格。 A.利润 B.税金 C.非标准设备设计费 D.设备安装调试费

工程合同管理考试试卷一

工程合同管理考试试卷一

工程合同管理考试试卷(一) 一、单项选择题(本大题共30小题,每小题1分,共30分) 在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在小题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.下列不是业主的主要合同关系有( B)。 A.勘察设计合同 B.施工分包合同 C.监理合同 D.贷款合同 2.最常见的合同类型是( A )。 A.单价合同 B.固定总价合同 C.可调单价合同 D.成本加酬金合同 3.订立合同过程中,具有承诺的法律性质是( D )。 A.招标公告 B.投标书 C.开标 D.中标 4.分包人必须在合同中约定或经( B ) A.监理单位认可,否则属于非法分包。 B.业主认可,否则属于非法分包。 C.总承包商认可,否则属于非法分包。 D.政府主管部门认可,否则属于非法分包。 5. 合同生效后,当事人发现合同对质量的约定不明确,首先确定价款应当采用( A )。 A.补充协议 B.合同有关条款 C.交易习惯 D.按照一般标准 6.在工程施工中,承包方应当承担工期延误违约的责任原因为( B )。 A.不可抗力 B.承包方的设备损坏 C.设计变更 D.工程量变化 7.工程变更起因与工程变更问题处理的关键是( B )。 A.工程索赔 B. 工程变更责任分析 C.工程变更控制 D.工程合同风险分析8.当事人一定要按合同履行义务,不能用违约金或赔偿金来替代合同的标的,体现了( A )。 A.实际履行原则 B.全面履行原则C.协作履行原则D. 情势变更原则 9. 公开招标是指( B )。 A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标 B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其它组织投标 C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为 D.有限招标 10. 工程标底是工程项目的( B )。 A.中标合同价格 B.招标预期价格 C.施工结算价格 D.工程概算总价格 11. 建设工程合同实施不包括( D )。 A.合同分析 B.合同控制 C.合同变更管理 D.合同审查管理 13. 下列不是合同价款应规定的内容的是(D )。 A.计算方式B.结算方式C.价款的支付期限D.价款支付日期14. 业主将设计、土建、电器等工程施工分别委托给不同的承包商的承包模式称为( B )。 A.全包模式 B.平行发包模式 C.设计施工总承包模式 D.设计管理承包模式

相关主题
相关文档 最新文档