编号：_______________ 工程合同权利义务概括转让协议书
甲方： __________________________
乙方： __________________________
丙方： __________________________
签订日期： ____ 年_____ 月_____ 日
甲方: 乙方：
丙方：
甲方与乙方于年月日签订关于工程的《合
作协议》，现因乙方无力履行该协议，经甲乙丙三方就乙方概括转让合同权利义务予丙方相关事宜，经友好协商，达成以下协议：
一、乙方将其在合同中的权利义务一并转让予丙方，甲方同意乙方之转让行为。
二、三方同意，本协议签订后，合同项下乙方的全部义务和权利均由丙方承继，丙方作为合同主体继续履行合同；乙方不再是合同主体，不再享有任何权利和承担任何义务。
三、三方同意，本协议签订前乙方在履行《合作协议》中所引发的一切权利和义务均由丙方享有和承担。
四、其他三方认为需要明确的事项，如乙方已经收取的款项是否应向丙方转移，工作的移交（包括文档资料的移交）和确认等等。
五、转让费用：丙方应于年月日之前支付乙方元，该费用与甲方无关。
六、如因本协议的签订、履行发生争议，首先由三方友好协商解决，如无法达成一致，任何一方可向甲方住所地人民法院提起诉讼。
第2页共3页
七、本合同一式三份，自三方签字盖章之日起生效，三方各执一份，具有同等法律效力甲方：
乙方：
丙方：
年月日
（项目名称+工程名称）工程施工合同 甲方： 乙方： 丙方： 为明确施工过程中的权利义务，依照《中华人民共和国合同法》《建设安装工程承包合同条例》及相关法律法规规定，结合本工程具体情况，三方签订本合同。 第一条工程概况 项目名称： — 工程名称： 工程地点： 承包范围： 承包方式： 第二条组成合同的文件及解释顺序包括： 三方签订的协议书； 中标通知书； 投标书及其附件； ^ 本合同条款； 标准、规范及有关技术文件； 图纸； 工程量清单或工程预算书； 其他三方有本工程的洽商、变更等书面协议式文件。 第三条合同工期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 `
日历工期：日 如遇下列情况，工期作相应顺延，并用签证形式确定顺延期限： 甲方未能按时准备好前期开工条件； 在施工过程中，如遇甲方要求丙方停工的； 因遇不可抗因素而影响工程进度。 第四条合同价款及调整 本合同工程预算总造价为人民币大写（￥）。 本合同价款采用（固定总价或固定单价或可调价格）的形式：（选其一）% 固定总价。 固定总价约定的工程范围包括： 固定总价约定的风险范围包括： 固定单价。 固定单价约定的风险范围包括： 固定单价约定的风险费用计算方法： 在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险范围以外的综合单价调整方法双方约定： 可调价格（包括可调综合单价和措施费）。约定调整因素包括：— 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款； 工程造价管理部门公布的价格调整； 设计变更； 一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时； 双方约定的其他因素。 第五条工程款支付方式 预付款：本合同签订之日起个工作日内，甲方向丙方支付该合同总价款的%，即人民币（￥）；提取合同总价款的%，即人民币（￥），作为合同履约保证金，则本次实际应支付合同总价款的%，即人民币（￥）。
工程施工三方协议书样本 工程施工三方协议书本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 建设工程施工三方协议书适用于门窗、涂料、保温等甲方直接分包建设方:总包方:分包方:、为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。 一、工程概况: 二、承包方式: 三、合同工期合同总工期为日历天，各分段工期分别如下下: 四、工程造价及工程款支付本工程采用综合单价结算，合同造价暂定:人民币元整，由建设方支付。 本工程不设预付款。 保留的金的5%，质量保修期个月，待保修期满后14本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 个工作日内支付。 工程款支付节点按如下约定进行中间工程款支付付: 五、三方责任、权力与义务
1、建设方责任1）、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。 2）、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。 2、总包方的工作1）、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度）、服务、配合、协调工作。 2）、负责现场临时水电的统一管理。 3）、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。 4）、对分包单位工程款支付，有签字权；参与对分包单位已完成合格工程量的确认。 5、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 3、分包方的工作1）、参加建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。 2）、有完善工程管理机构，并将本项目主要项目负责人、技术负责人、施工员名单和联系电话号后码，在进场后7个日历天内，报送监理、建设方和总包方。 2）、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3）、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方和建设方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。
建设工程施工三方协议书 适用于门窗、涂料、保温等甲方直接分包 建设方：___________________________________________ 总包方: ____________________________________________ 分包方：___________________________________________ 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。 —、工程概况 : ____________________________________________________________________________ 二、承包方式：________________________ 三、合同工期 合同总工期为 ________ 日历天，各分段工期分别如下：________________________________________ 四、工程造价及工程款支付 本工程采用综合单价结算，合同造价暂定：人民币___________________ 元整，由建设方支付。本 工程不设预付款。保留金的5%质量保修期____________ 个月，待保修期满后14个工作日内支付。 工程款支付节点按如下约定进行中间工程款支付： ___________________________________ 五、三方责任、权力与义务 1、建设方责任 1）、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
合同权利义务转让协议 协议编号: 甲方：法定代表人: 地址：乙方：法定代表人: 地址：丙方：法定代表人: 地址： 鉴于: 1、甲方与乙方于_年_月一日签订了 合同编号为一的《一合同》（以下简称既有合同），合同约定：一。 2、现甲方拟将既有合同中甲方的全部权利和义务一并转让给丙方。 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经甲、乙、丙三方友好协商，自愿达成如下协议，以资共同遵守。
甲方同意自本协议签订之日起，将甲乙双方签订的 既有合同中应由甲方享有和承担的全 部权利和义务转让给丙方，丙方同意受让，即由丙方概括承受甲方在既有合同中的地位。甲丙之间如有纠纷由甲丙双方自行解决，不影响本协议的效力和履行。 除本协议约定的变更外，既有合同项下的权利义务等其他内容均不发生任何变更。自本协议签订之日起，由丙方继续履行既有合同中约定的甲方义务、责任, 并享有相应的权利，丙方对于甲方在本协议签订前的履行行为承担全部责任。 乙方同意甲方自本协议签订之日起，将甲乙双方签订的既有合同中应由甲方享有和承担的全部权利和义务转让给丙方，由丙方概括承受甲方在既有合同中的地位；并同意自本协议签订之日起，甲方不再承担既有合同中的权利和义务，同意由丙方对甲方在本协议签订前的履行行为承担全部责任。 乙方、丙方同意如果因既有合同的履行致使甲方遭受任何第三方主张责任的，甲方有权要求乙方、丙方承担甲方损失（该等损失包括但不限于赔偿第三方的费用，诉讼费、律师费、财产保全费、保函费、差旅费、公证费等合理费用）。 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应先协商解决。协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉。 本协议自三方盖章之日起生效，并构成对既有合同主体的变更。 本协议一式三份，三方各执一份，具有同等法律效力。 （以下无正文） 甲方（盖章）： 签订日期：年月曰乙方（盖章）： 签订日期：年月曰 丙方（盖章）：
合同权利义务转让三方协议 甲方：xxx 乙方（转让方）：xxx 丙方（受让方）：xxx 依据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲、乙、丙三方在遵循自愿、平等原则的基础上，经三方友好协商，现就甲、乙双方于年月日签订的合同编号为xxx的《xxx房屋租赁合同》（包括补充协议及合同附件）中的（甲、乙）方的权利、义务全部转移给丙方达成如下协议，以便共同遵守： 1、甲、乙、丙三方确认，自年月日起（甲）乙方将《xx 租赁合同》（包括补充协议及合同附件）中所承担的责任、权利和义务全部转移至丙方，丙方完全了解上述合同的内容以及其所享有的权利和承担的义务，并同意于年月日接受并承担甲、乙双方签订的《租赁合同》（包括补充协议及合同附件）中所规定应方承担的全部责任、权利和义务，即丙方取代方的地位。 2、甲、乙、丙三方确认，本补充协议为（甲、乙）方将其合同中的权利、 义务全部转移给丙方承受，（甲、乙）方退出原合同关系，由丙方概括承受（甲、乙）方在原合同中的地位。 3、（甲、乙）方同意在本补充协议生效之日起（甲、乙）方退出《xxx 合同》关系，由丙方承受（甲、乙）方在《xxx合同》中的地位，并由丙方享受合同权利、承担合同义务。 4、（甲、乙）、丙双方之间不再另行签订新合同，双方仍需按照原甲乙 双方签订的《xxx合同》享受权利、履行义务。 5、本补充协议未约定事项，按照原甲乙之间签订的《xxx合同》中的内 容执行。 6、甲方收取乙方x金合计人民币xxx万元整转移至丙方账户，乙方应缴 纳的租金物业管理费由乙方与丙方结算，丙方按合同约定提供票据，甲方不再收取任何费用。 6、本协议自甲、乙、丙三方签字盖章即日起生效。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 合同权利义务概括转让三方协议书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：________________________ 乙方：________________________ 丙方：________________________ 签订日期：____ 年____ 月____ 日 转让方：（以下简称“甲方”） 受让方：（以下简称“乙方”） 受托方：（以下简称“丙方”，既有合同的乙方） 鉴于： 甲方与丙方于【】年【】月【】日签订的《合同协议书》（本协议中简称“既有合同”），现甲方拟将既有合同中的全部权利义务和全部合同内容转让给乙方，经甲方和丙方多次协商，丙方同意甲方转让既有合同全部权利义务和全部内容。现甲、乙、丙三方根据《中华人民共和国合同法》及其相关规定，在平等、自愿、合法、协商一致的基础上，就既有合同权力义务概括转让之事宜作达成以下协议，以资共同遵守： 第一条甲方将既有合同的全部权利和义务、既有合同内容及要求、合同价格、支付方式、违约责任等既有合同全部内容转让给乙方，自本协议签订之日起，由乙方全面享有和履行既有合同的内容。 第二条丙方同意将甲方将既有合同中甲方的全部权利和义务和全部合同内容转让给乙
方，乙方同意受让甲方在既有合同中的全部权利和义务及全部合同内容。 第三条丙方仍应按照既有合同约定的义务向乙方完全履行。 第四条甲方、乙方基于既有合同转让过程中产生的债权债务，或者双方之间其他债权 债务纠纷，由甲、乙双方另行协商解决，与丙方无关。 第五条本协议书生效之日起，甲方在既有合同中的权利义务即时终止，乙方所受让的 既有合同中的权利和义务即时产生，具体权利实现方式、义务履行方式、违约责任、争议解决等内容以既有合同为准。 第六条既有合同全部内容转让后转让后，乙方和丙方可就履行既有合同中相关问题另行协商解决。 第七条既有合同作为本协议书的附件，与本协议具有同等法律效力。 第八条本协议于【】年【】月【】日签订，签订地点为于 第九条本协议自甲乙丙三方签字（盖章）之日即发生法律效力。 第十条本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各执贰份，具有同等法律效力。 以下空白部分无正文
工程 施工合同书 甲方： 总包方： 分包方： 甲方与总包方共同委托分包方承包工程。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，则充分共同协商，三方一致同意签订以下各项条款，以此共同遵守并执行。 第一条工程概况 工程名称：- 工程地点： 工程内容： 结构类型： 第二条合同价款 本合同价款金额为人民币（大写） （￥元）。 第三条合同文件的组成及优先解释顺序 1．合同条款 2．中标通知书 3．分包方承诺书 4．招标文件及招标文件补充文件、答疑问卷 5．投标书及其附件
6．工程标准、规范及有关技术文件 7．施工图纸 8．工程报价单或预算书 9．三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 第四条工程承包范围 第五条承包方式 1．本工程实行固定承包方式，包设计、包材料供货、包施工安装；分包方负责本分包工程施工的管理，并服从总包方对施工现场质量、进度、安全等方面的全面管理。 2．本工程原则上不允许分包方再次分包。 第六条合同履行的期限和地点 1．计划开工日期：；计划完工日期：。 2．签约后即刻进场进行预埋件施工。 3．工期进度计划必须服从总包方总体工期的计划安排，在工程进展过程中由总包方提供条件穿插进行本分包工程的施工。 4．群体工程中单位工程应分期进行施工，分包方应按照甲方提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划。 5．合同履行地为本工程所在地。 第七条三方关系 1．甲方与总包方共同委托投标人（中标方、分包方）承包外装修（包括玻璃幕墙、铝板幕墙、石材幕墙等）工程。 2．总包方对投标人（中标方、分包方）承包的工程的质量（包括材料供货和
专业分包工程合同备案三方协议 甲方：（建设单位） 乙方：（总包单位） 丙方：（分包单位） 就“”项目，甲方与乙方签订《》（合同编号：），以下简称为主体施工合同），甲方与丙方签订《》（合同编号：）（以下简称为专业分包合同）。现就合同备案、工程款支付等事宜，甲、乙、丙三方在自愿的基础上充分协商，订立本协议。 第一条甲方有权要求乙方、丙方双方签订专业分包合同的备案合同并进行备案。 第二条甲方、丙方根据专业分包合同约定确认应付工程款金额后，丙方向乙方提供同等金额专业分包合同工程款发票；乙方收到丙方提供的发票后3个工作日内向甲方提供同等金额主体施工合同工程款发票作为甲方支付工程款的凭证；甲方收到乙方提供的发票后根据实际情况选择以下支付方式向丙方支付专业分包合同工程款，乙方、丙方均不应提出异议。支付过程中乙方产生的费用已综合考虑在在主体施工合同价款中，不再另行计取，乙方不得再以任何理由向甲方、丙方收取额外费用；丙方应积极配合乙方办理税金抵扣等手续。 方式一：甲方向乙方支付工程款支票，乙方收到支票后3个工作日内，向丙方进行背书转让； 方式二：甲方通过公对公转账方式进行支付的，乙方应在工程款到账后3个工作日内，向丙方本公司指定账户进行同等金额支付； 方式三：甲方通过商业承兑汇票形式进行支付的，乙方收到商业承兑汇票后3个工作日内，向丙方进行背书转让； 方式四：甲、乙双方签订《代付工程款委托书》，由乙方委托甲方，将乙方应向丙方支付的工程款代付给丙方。 第三条乙方、丙方无正当理由未按甲方要求签订备案合同的，从甲方要求的时间起计算，每逾期一天，造成逾期的责任方各向甲方支付违约金10000元，造成甲方损失的，造成逾期的责任方还应赔偿损失。
买卖合同 买方：（以下简称甲方） 卖方： (以下简称乙方） 受托人：（以下简称丙方） 甲方是建设工程（下称该工程）的承包方，乙方是该工程的电线材料供应商，丙方为该工程的发包方，为确保该工程的建设质量和建设进度，现经甲、乙、丙三方友好协商，达成以下协议： 一、品种、规格、型号、品牌、单价（单价为含税价）：乙方供应材料的具体品种、规格、型号、品牌、单价等详见确认的报价单（本合同附件一）。 二、质量要求： 1、乙方供应的产品必须达到相关的国家标准及行业标准且质量等级为优等品（丙方特殊要求的除外），乙方供货时应提供给甲方产品出厂合格证、检验报告等。 2、乙方应提供相关产品的样品，样品须由甲、乙、丙三方验收确认并当场封存备查。产品质量以三方确认的样品、国家标准、行业标准为准。 3、产品的品种、规格、型号、品牌等以本合同附件一为准。 4、乙方承担因产品质量问题导致人身伤亡、财产损失的责任。 5、若甲方、丙方在施工过程中发现乙方所供材料有质量问题，并经甲方、丙方项目管理部确认，应停止对质量有问题材料支付货款。由丙方将现场材料送有关部门进行检测，若检测结果为不合格产品，乙方需支付检测费用并自行承担不合格产品货款，由此造成的窝工损失由乙方一并赔偿。 三、价格调整： 1、产品单价见报价单（本合同附件一），单价的有效期按照报价单的有效期执行；单价有效期满，如该工程尚未完工且需乙方继续供货的，则单价由丙方提供至甲方进行调整。 2、在施工过程中，丙方采购部根据市场变化，如有重新确认的材料报价，按供货批次套用相应的价格结算。 四、合同有效期：自合同生效之日起至该工程竣工且货款结清时止，合同各
方均按合同约定履行各自义务，保证合同约定的材料的正常供应。 五、结算方式：乙方送材料到工地经验收合格，双方办理材料签收后，按如下方式结算：甲方委托丙方从丙方应付给甲方的工程款中支付给乙方，结算时间为自材料到工地经验收合格办理签收之日起2个月内。具体结算及付款程序和方式： 1、材料款金额的确认、发票的提交与复核 ： ⑴、每自然月供货完毕，乙方在下月10日前（如10月份），将上月1日至月终（如9月份）所供材料款按附件二《材料月度供应汇总表》的要求汇总后送丙方项目管理部，由丙方项目管理部负责协助乙方与甲方对数，甲方核实供货标准与实际情况是否一致，在支付进度款前确认完毕； ⑵、甲、乙双方完成材料数量与价格的核对后，乙方提供抬头为甲方的材料发票，发票金额与附件二《材料月度供应汇总表》金额相一致。丙方审核金额与签收后转交至甲方，乙方也可以直接将发票交甲方签收。乙方开具的发票必须符合国家税务相关规定； ⑶、甲乙双方确认完毕次日起_5_日内，乙方应将确认的附件二及收货单或送货单原件、发票复印件一式一份送达丙方集团采购部及复印件一式一份送达丙方项目部； ⑷、甲方应对乙方提交发票的真实性及合法性进行审核，如发票不真实不合法，甲方应及时通知丙方暂停支付材料款，待乙方提供真实合法的发票后，丙方再进行付款。 2、货款支付： ⑴、甲方在下月（如11月份）申请工程进度款时，连同上月1日至月终（如9月份）经确认的附件二《材料月度供应汇总表》及收货单或送货单复印件作为附件资料一并报丙方审核，丙方在支付甲方工程进度款时，全额扣除甲方应付给乙方的材料款并将材料款直接汇入甲乙双方确认的《材料月度供应汇总表》上的 1
三方权利义务转让协议 书 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
三方权利义务转让协议书 甲方： XXXXX公司，住所地 法定代表人： 乙方：xxxxx公司，住所地 法定代表人： 丙方：XXXXX公司，住所地 法定代表人： 鉴于： 甲、乙双方于___年___月___日签订了xxxx（合同编号：xxxxx）（以下简称原合同）。现甲、乙、丙三方经过友好协商，于年 月日达成协议如下： 第一条转让内容 1、乙方同意按本协议的条款和条件，在本协议签订之日起将其在原合同中合法享有的全部权利义务一并转让与丙方。本协议生效后，乙方不再享有原合同中约定的各项权利，亦不承担原合同中约定的各项义务。 2、丙方同意按本协议的条款和条件于本协议签订之日起受让乙方在原合同中合法享有的全部权利义务。本协议生效后，丙方将享有乙方在原合同中约定的各项权利，亦承担乙方在原合同中约定的各项义务。 3、甲方同意按照本协议的条款和条件，乙方将其在原合同中的全部权利义务转让给丙方。 第二条陈述、保证和承诺
丙方承诺并保证：其依法设立并有效存续;其自愿并有能力按照本协议约定继续向甲方履行原合同中乙方的各项权利义务。 第三条其他规定 1、对本协议所作的任何修改及补充必须采用书面形式并由各方合法授权代表签署。 2、在本协议履行过程中发生的纠纷，双方应友好协商解决;协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。 3、本协议一式三份，甲、乙、丙各方各执一份，每份具有同等法律效力。 4、本协议于各方盖章之日起生效。 甲方(公章) xxxx有限公司 授权代表：__________ ____年__月__日 乙方(公章) xxxx有限公司 授权代表：__________ ____年__月__日 丙方(公章)xxxxx有限公司 授权代表：__________ ____年__月__日
合同编号：YT-FS-1064-85 施工三方协议范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
施工三方协议范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 建设方：（以下简称甲方）总包方：（以下简称乙方）分包方：（以下简称丙方） 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。 一、总包服务费：本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。 二、工程概况：工程名称：工程地点：工程内容：工程承包范围：以工程实际测量记录、工程平面图为准。 三、合同工期：根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为天（日历天），自年月日开工至年
月日竣工验收。 四、工程质量： 1、工程质量等级：一次性验收合格为本合同的合约条件。 2、工程质量标准：丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施，质量必须达到合格。 3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。 4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。 五、合同价款：合同定价（大写）：暂定人民币元整（小写）：元，工程款按最后实际工程量结算下浮结算。 六、决算依据：（XX 版）《xx 省建设工程施本工程套用《xx 省市政工程预算定额》、（XX 版）工取费定额》；材料价格执行年月《xx 建设工程造价信息》（xx 栏），取费标准综合取费按市区三类中间值计取。 七、合同价款调整：设计变更：工程量增减由业
合同权利义务转让三方协议 甲方（转让方）：________________ 乙方：_________________________ 丙方（受让方）：________________ 签约背景： 1、甲方于乙方双方于年月日签订_______房屋《租赁合同》（包括补充协议及合同附件）。 2、现甲方欲将上诉合同中的权利义务（包括补充协议及合同附件）转移于丙方。 为便于上述租赁合同中的权利义务依法转移，经甲、乙、丙三方友好协商，达成以下协议，以便共同遵守。 1、甲方同意于年月日，将甲乙双方签约的《租赁合同》（包括补充协议及合同附件）中甲方所承担的责任、权利和义务全部转移至丙方，丙方同意于年月日接受并承担甲乙双方签订的《租赁合同》（包括补充协议及合同附件）中所规定应甲方承担的全部责任、权利和义务，即丙方取代甲方的地位。 2、乙方同意甲方于年月日，将《租赁合同》（包括补充协议及合同附件）中所规定应由甲方承担的全部责任、权利和义务转移至丙方，并同意自年月日起甲方不再承担《租赁合同》（包括补充协议及合同附件）中的全部责任、权利和义务。 3、本协议签订后，乙、丙双方相互送发的有关本协议的通知或电函等都必须以书面的形式发送，未按本规定送发的一方要承担由此所产生的法律责任。 4、甲方收取乙方押金计人民币：xxx万元整转移至丙方账户，乙方应缴纳的租金物业管理费由乙方与丙方结算，丙方按合同约定提供票据，甲方不再收取任何费用。 5、本协议自甲、乙、丙三方签字盖章即日起生效。 6、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各自二份，具有同等的法律效力。 甲方：乙方： 法人代表/授权人：法人代表/授权人：
联系电话：联系电话：日期：日期： 丙方： 法人代表/授权人： 联系电话： 日期：
工程编号： 合同编号： 工程 专业分包三方协议 工程名称：__________________________________ 工程地点：__________________________________ 发包人：___________________________________ 总承包人：__________________________________ 分包人：___________________________________ 签约地点：__________________________________ 工程 分包三方协议 发包人：（以下简称：甲方） 总承包人：（以下简称：乙方） 分包人：（以下简称：丙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确各方责任，保障各方的权益义务，建设、总包、分包三方就工程，经友好协商达成一致签订本协议。 一、工程概况： 1、工程名称：； 2、工程地点：； 3、工程内容：； 二、承包方式及范围： 1、本基坑支护工程承包方式：丙方承包范围内合同总价包干方式。 按建筑设计有限公司提供的基坑支护设计图纸，完成该基坑支护施工任务，主要承包范围包施工图设计、包施工图审图、备案、论证，包工包料、包基坑支护安全、包基坑所有施工人员的安全、包机械、包质量、包工期、包安全文明施工、包市场风险、包验收合格、包税金、包规费、包水费、包电费、包括使用总包施工单位的设施费和不见预算费用、实行总价包干的方式承包。施工图纸设计由丙方负责委托有设计资质的单位完成。 2、丙方承包范围：本工程的基坑支护施工图所包含的搅拌桩、单管旋喷桩、钢管锚杆、
合同权利义务转让协议 甲方： 乙方： 丙方： 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙丙三方关于合同权利义务概括转让事宜经充分协商，达成一致，特订立本协议，以资遵守。 一、甲、乙双方就甲方工程于签订了《建筑工程施工劳务合同》（合同编号为：，以下简称“劳务合同”），丙方对该合同中甲乙双方的权利、义务已全部知悉。 二、因乙方自身原因不能履行劳务合同，现乙方将其在劳务合同中的所有权利义务一并转让予丙方，丙方自愿接受乙方转让的劳务合同中的所有权利义务，甲方同意乙方之转让行为。 三、甲、乙、丙三方同意，本协议签订后，劳务合同项下乙方的全部权利和义务均由丙方承继，丙方作为合同主体履行合同的全部义务；乙方不再是合同主体，不再享有任何权利和承担任何义务。 四、甲、乙、丙三方同意，本协议签订前乙方在履行劳务合同过程中所引发的一切权利和义务均由丙方享有和承担。甲方不需向乙方履行任何付款义务，乙方不得向甲方提出任何权利请求。 五、本协议签订后，劳务合同权利义务的转移所涉及的具体事宜包括但不限于
工作的移交、文档资料的移交由乙丙双方自行协商，由此产生的任何纠纷与甲方无关。 六、劳务合同权利义务转移所产生的任何费用由乙、丙双方自行承担，与甲方无关。 七、如因本协议的签订、履行发生争议，三方友好协商解决，如无法达成一致，任何一方均可向甲方企业工商登记所在地人民法院提起诉讼。 八、本合同壹式伍份，甲方叁份，乙方壹份，丙方壹份，均具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。 甲方：乙方：丙方： 法定代表人：法定代表人：法定代表人： 代理人：代理人：代理人： 时间：时间：时间： CSCEC4-CM-0705分包人（公司/班组）向我方出具--对其项目代表授权的函 工作联系函
外墙装修工程 三方协议书 建设方：（以下简称甲方） 总包方：（以下简称乙方） 分包方：（以下简称丙方） 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。 一、总包服务费：本工程的总包服务费由建设方支付。 二、工程概况： 工程名称：福建兆基置业有限公司光明城一期中区外墙装修装饰工程 工程地点：泉州刺桐北路（少林寺旁） 工程内容：1#～10#楼、11AB#～15AB#楼、15#～20#楼、地下室外墙。 露台面层及露台防水等平面部份由乙方施工。 三、合同工期：90天（日历天），自年月日开工至年月日竣工验收， 开工日期以乙方确定的主体结构验收时间开始计算。 四、工程质量： 1、工程质量等级：一次性验收合格为本合同的合约条件。 2、工程质量标准：丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、 施工图要求组织实施，质量必须达到合格。 3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。 4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、 施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。 五、合同价款： 合同定价（大写）：暂定人民币元整 （小写）：元，工程款按实际工程量结算下浮%结算。 六、决算依据： 本工程套用《工程预算定额》（版）、《省建设工程施工取费定额》（版）；材料价格执行年月《建设工程造价信息》（栏），取费标准综合取费按类中间值计取。
七、合同价款调整： 设计变更：工程量增减由业主单位签证后结算。 八、工程款支付： 1、工程进度款按月支付丙方每月已完工程量的85％，每月25日申报上个月20日至 本月20日已完工程量工程造价。 2、施工期间甲方将工程进度款项转入乙方帐户，待扣除管理费及税费后（按进度扣 除），其余工程款应在合同相关手续办理完成后的叁个工作日内转给丙方 台等费用，均按三个月内期限计取，如果外脚手架及卸料平台、电梯、塔吊等使 用期超出三个月，若增加天数在5天内的不另计算费用，超过5天的，使用费用 按每增加一个月增加5.0元/m2计算，按月实际使用天数比例计算；移动箱与电 缆及相关机具等均由乙方自理。 九、建设方责任 1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。 2、负责及时向总包方支付工程进度款及尾款。 十、总包方的工作 1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度）、服 务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。 2、负责现场临时水电的统一管理。 3、在不妨碍总包方优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、 脚手架等设备。 4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。 十一、分包方的工作 1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理 解决相关的技术问题。 2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场 文明施工，卫生清理工作。 4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完 整性负主要责任。 5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要 求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。 6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。 7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。 8、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
权利义务转让协议书文档 Documents of agreement on transfer of rights and obligations 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
权利义务转让协议书文档 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方： 乙方： 丙方： 鉴于甲、乙双方于___年___月___日签订了《技术转让合同书》（以下简称“原合同”），约定乙方向甲方独家转让XXXXXXXX批文。 现甲、乙、丙三方经过友好协商，于20xx年月日在上海市浦东新区达成协议如下： 第一条转让内容 1、甲方同意按本协议的条款和条件，在本协议签订之日起将其在原合同中合法享有的全部权利义务一并转让与丙方。本协议生效后，甲方不再享有原合同中约定的各项权利，亦不承担原合同中约定的`各项义务。
2、乙方同意，乙方按照按本协议的条款和条件在本协议 签订之日起将其在原合同中合法享有的全部权利义务一并转让与丙方。本协议生效后，乙方不再基于原合同向甲方主张权利，甲方无需再基于原合同向乙方履行义务。 3、丙方同意按本协议的条款和条件于本协议签订之日起 受让甲方在原合同中合法享有的全部权利义务。本协议生效后，丙方将享有甲方在原合同中约定的各项权利，亦承担甲方在原合同中约定的各项义务。 第二条转让方式 自本协议签订之日起____日内，甲方应将XXXXXXX批文 及相关的技术资料等交付给丙方。 第三条陈述、保证和承诺 1、甲方承诺并保证其依法设立并有效存续，有权实施本 协议项下的权利义务并能够独立承担民事责任。其转让的权利义务合法、有效。 2、乙方承诺并保证：其依法设立并有效存续;其自愿并 有能力按照本协议约定继续向丙方履行其在原合同中的各项权利义务。
_________________________ 工程 施工合同书 甲方：_______________________________ 总包方：_____________________________ 分包方：_____________________________ 甲方与总包方共同委托分包方承包_____________________ 工程。根据《中华人 民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，则充分共同协商，三方一致同意签订以下各项条款，以此共同遵守并执行。 第一条工程概况 工程名称：- _____________________________________________ 工程地点：________________________________________________ 工程内容：___________________________________________________________________ 结构类型：____________________________________________________________ 第二条合同价款 本合同价款金额为人民币（大写）___________________________________________ （￥ ________________ 元）。 第三条合同文件的组成及优先解释顺序 1.合同条款 2.中标通知书 3.分包方承诺书 4.招标文件及招标文件补充文件、答疑问卷
5.投标书及其附件 6.工程标准、规范及有关技术文件 7.施工图纸 8.工程报价单或预算书 9.三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 第四条工程承包范围 第五条承包方式 1.本工程实行固定承包方式，包设计、包材料供货、包施工安装；分包方负责本分包工 程施工的管理，并服从总包方对施工现场质量、进度、安全等方面的全面管理。 2.本工程原则上不允许分包方再次分包。 第六条合同履行的期限和地点 1._________________________ 计划开工日期：___________________ ;计划完工日期：__________________________ 。 2.签约后即刻进场进行预埋件施工。 3.工期进度计划必须服从总包方总体工期的计划安排，在工程进展过程中由总包方提供 条件穿插进行本分包工程的施工。 4.群体工程中单位工程应分期进行施工，分包方应按照甲方提供图纸及有关资料的时 间，按单位工程编制进度计划。 5.合同履行地为本工程所在地。 第七条三方关系 1.甲方与总包方共同委托投标人（中标方、分包方）承包___________________ 外装
合同权利义务概括转让三方协议 甲方： 乙方： 丙方： 鉴于以下事项： 1.甲、乙双方于年月日签订了《合同》（以下简称“既有合同”），由乙方为甲方提供项目（以下简称“项目”）的顾问服务。 2.丙方为项目的运营管理公司，为推进项目的实施，甲方拟将既有合同项下的全部权利义务转移给丙方完成。 3.三方对“既有合同”的内容及合同已履行情况均充分了解，无任何争议。 现甲、乙、丙三方根据《中华人民共和国合同法》及其相关规定，在平等、自愿、合法、协商一致的基础上，就既有合同权利义务概括转让之事宜达成以下协议，以资共同遵守： 1、乙方同意并认可，自本协议签订之日起，甲方将既有合同项下的全部权利和义务转让给丙方，由丙方全面享有和履行甲方在既有合同中的全部权利和义务，乙方仍应按照既有合同约定的义务，向丙方完全履行，甲方不再承担既有合同中的全部权利和义务。 2、丙方同意并完全接受既有合同中甲方的权利、义务，自本协议签订之日起，作为既有合同的一方与乙方共同遵守并履行既有合同的各项约定，甲方不再承担既有合同中的全部权利和义务。 3、甲方、乙方、丙方承诺并保证，就合作协议之权利义务的转
让与受让事宜，系各方真实意思之表示，不存在重大误解或显失公平等情形。 4.乙方和丙方可就履行既有合同中相关问题另行协商解决。 5、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。（以下无正文） 甲方（转让方）： 法定代表人： 授权签约人： 地址： 乙方（受托方）： 法定代表人： 授权签约人： 地址： 丙方（受让方）： 法定代表人： 授权签约人： 地址： 签约日期：2017年月日
(声明：所提供的标准合同或协议文本及具体条款，不是最终法律文本，仅供参考，不建议直接使用，建议根据实际情况，在法律专业人士的指导下进行修改后再使用，就该合同不承担任何法律责任。) 合同权利义务转让协议书 甲方：_______________________________________________ 乙方：_______________________________________________ 丙方：_______________________________________________ 甲、乙双方于年月日签订了《建设工程施工合同》，约定甲方将位于乡的“示范基地工程”发包给乙方施工。现甲、乙、丙三方在平等自愿的基础上，经充分协商，就甲方将该《建设工程施工合同》中自己的权利义务转由丙方享有和承担事宜，订立如下协议： 一、甲、乙、丙三方一致同意，自本协议签订之日起甲方在上述《建设工程施工合同》中所享有的权利全部转归丙方享有，义务全部转由丙方承担。 二、本协议签订之前乙方向甲方履行的合同义务视为乙方已向丙方履行，甲方向乙方履行的义务视为丙方已向乙方履行。 三、本协议签订后，乙丙两方重新签订一份《建设工程施工合同》作为前述《建设工程施工合同》的替代。如新签订的合同与原甲乙两方签订的前述《建设工程施工合同》不一致的，以新签订的《建设工程施工合同》为准。 四、甲方与丙方关于合同权利义务转让的内部条件，由该双方自行协商解决，与乙方无关。在本协议合同权利义务转让前，依照该《建设工程施工合同》甲、乙方之间若有未结清之权利义务的，由甲乙双方自行结清，与丙方无关。 五、本协议一式叁份，甲、乙、丙各持一份，具有同等法律效力，均自本协议签订之日
编号：FS-HT-05018 三方协议(标准版) Tripartite agreement 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
三方协议(标准版) 安全生产管理协议(三方) 建设单位： 总包单位： 分包单位： 建设单位：(以下简称“甲方”)住所： 法定代表人： 联系电话：传真： 联系地址： 邮政编码： 总包单位：(以下简称“乙方”)住所： 法定代表人： 联系电话：传真：
联系地址： 邮政编码： 开户银行： 帐号： 分包单位：(以下简称“丙方”) 住所： 法定代表人： 联系电话：传真： 联系地址： 邮政编码： 开户银行： 帐号： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及相关法律、法规、规章、制度等，为明确甲、乙、丙三方的安全生产责任，确保施工安全，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方协商达成一致，签订本协议。
工程名称、分包范围、作业内容及安全生产管理模式 工程名称： 本合同分包范围：(根据就本工程签订的专业分包合同) 本合同分包作业内容：(根据就本工程签订的专业分包合同) 分包作业之安全生产管理模式：施工现场实行总包负责制。丙方对其分包范围内的安全生产管理工作负责;乙方对现场安全生产管理工作负总责，实施全面安全管理，有权要求和监督丙方履行安全管理职责。甲方有权对乙方和丙方履行安全管理义务的行为进行监督。因丙方责任导致的安全管理事故，由丙方承担相关责任;因乙方管理不到位导致的安全事故，由乙方承担连带赔偿责任。 甲方的权利和义务 甲方有权督查乙方对现场实施全面安全管理的执行情况，如乙方未按甲方要求对丙方履行安全管理职
三方协议书：合同权利义务转移 三方协议书(合同权利义务转移) 简介：本协议主要适用于合同中权利义务转移时，即在不变更原合同又不签订新合同的情况下，将原合同中的权利义务转移给第三方时使用。 三方协议 合同编号： 甲方： 法定代表人：(如为个人时，将此改为身份证号) 地址： 公司电话： 联系人： 邮政编码： 乙方： 法定代表人：(如为个人时，将此改为身份证号) 地址： 联系电话： 联系人： 邮政编码： 丙方： 法定代表人：(如为个人时，将此改为身份证号) 地址：
公司电话： 联系人： 邮政编码： 依据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲、乙、丙三方在遵循自愿、平等原则的基础上，经三方友好协商，现就甲、乙双方于_________年_________月_________日签订了合同编号为____________ 的《 XXXXX合同》中甲(乙)方的权利、义务全部转移给丙方达成如下补充协议： 1、甲、乙、丙三方确认，自_________年_________月_________日起甲(乙)方将《XXXXXX合同》中的权利义务全部转移给丙方。丙方完全了解上述合同的内容及其所享有的权利和承担的义务，并同意上述权利义务转移。 2、甲、乙、丙三方确认，本补充协议为甲(乙)方将其合同中的权利、义务全部转移给丙方承受，甲(乙)方退出原合同关系，由丙方概括承受甲(乙)方在原合同中的地位。 3、乙(甲)方同意在本补充协议生效之日起甲(乙)方退出《XXXXX合同》关系，由丙方承受甲方在《XXXXXX合同》中的地位，并由丙方享受合同权利、承担合同义务。 4、乙(甲)、丙双方之间不再另行签订新合同，双方仍须按照原甲、乙双方签订的《XXXXXXX合同》享受权利、履行义务。 5、本补充协议未约定事项，按照原甲、乙之间签订的《XXXXXX合同》中的内容执行。 6、本补充协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。 7、本补充协议自甲、乙、丙三方签字盖章后生效。 甲方：xxxx 乙方： 法定代表人签字：法定代表人签字： 职务：职务: 签署日期：年月日签署日期：年月日 丙方： 法定代表人签字： 职务：