二级建造师《水利水电工程管理与实务》模考班试题2
总分：100分及格：60分考试时间：120分
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)
(1)某混凝土坝工程为提高岩体的整体性和抗变形能力而采用的水泥灌浆属于（）
A. 帷幕灌浆
B. 接触灌浆
C. 接缝灌浆
D. 固结灌浆
(2)根据《堤防和疏浚工程施工合同范本》规定，现场测量基本控制点、基线和水准点应由（）提供。
A. 承包人
B. 监理人
C. 质量监督机构
D. 发包人
(3)根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，水闸夜间施工增加费属于（）
A. 直接费
B. 其他直接费
C. 间接费
D. 现场经费
(4)施工完成后形成复合地基的基础是（）
A. 摩擦桩
B. 端承桩
C. 沉井基础
D. 高速旋喷桩
(5)根据《水工混凝土施工规范》有关规定，混凝土坝坝体浇筑块高度一般在（）m以内。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
(6)下列属于水利水电工程施工进度控制的组织措施的是（）
A. 建立进度控制目标体系
B. 抓好施工现场的平面管理
C. 抓好原材料质量控制和及时供应
D. 抓好现场管理和文明施工
(7)对土料场的质量检查的管制中，（）的检查和控制最为重要。
A. 土块大小
B. 杂质含量
C. 含水量
D. 土质情况
(8)下列属于有机材料的是（）
A. 合金钢
B. 铁
C. 天然石材
D. 沥青制品
(9)若水利工程建设项目初步设计静态总投资超过已批准的可行性研究报告估算的静态总投资达10%，则需（）
A. 调整可行性研究估算
B. 重新编制可行性研究报告并按原程序报批
C. 提出专题分析报告
D. 重新编制初步设计
(10)含砾和不含砾的黏性土的压实标准应以（）作为设计控制指标。
A. 天然密度
B. 压实度
C. 相对密度
D. 干密度
(11)按照规定，水电站建设过程中，可由项目法人主持的机组启动验收有（）
A. 第一台次
B. 最一台次
C. 第一台次和最后一台次
D. 除第一台次和最后一台次的其他台次
(12)有物理屈服点的钢筋强度设计依据是（）
A. 比例极限
C. 极限强度
D. 条件屈服强度
(13)模板设计中，属于特殊荷载的是（）
A. 钢筋重量
B. 风荷载
C. 振捣混凝土产生的荷载
D. 新浇混凝土重量
(14)用于有抗冻要求的混凝土且环境水具硫酸盐侵蚀时，应优先选用的水泥品种是（）
A. 普通硅酸盐水泥
B. 硅酸盐大坝水泥
C. 抗硫酸盐硅酸盐水泥
D. 硅酸盐水泥
(15)某工程泵房大梁跨度为6m，其模板设计起拱值应取跨度的（）左右。
A. 0．1%
B. 0．2%
C. 0．3%
D. 0．4%
(16)根据《水电水利工程爆破施工技术规范》(D1/T5135—2001)，爆破器储存室的位置、结构和设施须经主管部门批准，并经（）认可。
A. 质量监督部门
B. 当地公安部门
C. 项目法人
D. 监理单位
(17)根据《水利水电建设工程验收规程》(S1223--2008)，竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（）内进行。
A. 1年
B. 3个月
C. 6个月
D. 9个月
(18)某水闸工程发生一般质量事故，返工处理后经检验，相应单元工程质量符合优良标准。根据质量评定的有关规定，对应的分部工程质量（）
B. 只能评为合格
C. 可评为优良
D. 评为良好
(19)水利水电工程发生重大质量事故后，（）必须将事故简要情况向项目主管部门报告。
A. 项目法人
B. 施工总承包商
C. 专业分包单位
D. 监理单位
(20)各单位在工程项目现场的行政负责人对本单位在工程建设中的质量工作负（）
A. 领导责任
B. 直接领导责任
C. 技术责任
D. 直接责任
二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)
(1)混凝土施工质量常用的检查和监测的方法有（）等。
A. 物理监测
B. 原型观测
C. 钻孔压水检查
D. 大块取样试验
E. 承包商自检
(2)根据《水利水电工程施工组织设计规范》，应根据下列（）等因素确定导流建筑物的级别。
A. 保护对象
B. 失事后果
C. 使用年限
D. 工程总工期
E. 导流建筑物规模
(3)根据《水土建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》(S147—97)，露天石方开挖常采用的爆破方法有（）
A. 深孔爆破法
B. 浅孔爆破法
C. 药壶爆破法
D. 预裂爆破法
E. 洞室爆破法
(4)土石坝防渗处理中，上游截渗的基本方法有（）
A. 黏土斜墙法
B. 抛土和放淤法
C. 灌浆法
D. 导渗沟法
E. 防渗墙法
(5)根据《水利工程建设项目施工分包管理暂行规定》，下列关于项目法人分包管理职责叙述正确的是（）
A. 项目法人负责协调承包单位和分包单位的关系
B. 项目法人应对承包单位提出的分包内容和分包单位的资质进行审核
C. 项目法人对承包单位和分包单位签订的分包合同实施情况进行监督检查，防止分包单位再分包
D. 项目法人对承包单位雇用劳务情况进行监督检查，防止不合格劳务进入建设工地及变相分包
E. 项目法人负责协调分包单位和监理单位的关系
(6)反映钢筋塑性性能的基本指标是（）
A. 伸长率
B. 冷弯性能
C. 比例极限
D. 屈服强度
E. 极限强度
(7)关于固定式启闭机安装的基本要求，下列说法正确的是（）
A. 启闭机机座下的混凝土层浇筑厚度不应小于50mm
B. 机架下面承受荷载的部位必须敷设安装垫板
C. 导水机构的工作要灵活可靠
D. 闸门的检查应在门槽内进行
E. 对启闭机做计算荷载和运行荷载试验
(8)下列关于高处作业的划分规定正确的是（）
A. 高度在4～8m时，称为一级高处作业
B. 高度在5～15m时，称为二级高处作业
C. 高度在8～18m时，称为二级高处作业
D. 高度在15～30m时，称为三级高处作业
E. 高度在18～33m时，称为三级高处作业
(9)下列达到一定规模的危险性较大的工程应当编制专项施工方案，并附具安全验算结果的是（）
A. 基坑降水工程
B. 土方开挖工程
C. 脚手架工程
D. 灌浆工程
E. 混凝土浇筑工程
(10)某专业分包单位根据施工总承包商的委托，承担工程中的基坑支护工程施工，由于设计单位提交的基坑支护设计考虑不周导致基坑出现坍塌事故，该事故的责任方是（）
A. 项目法人
B. 施工总承包商
C. 专业分包单位
D. 监理单位
E. 设计单位
二、案例分析题(共4题，每题20分)
(1)某堤防工程项目业主与承包商签订了工程施工承包合同，合同中估算工程量为5300m3，单价为180元/m3。合同工期为6个月。有关付款条款如下：(1)开工前业主应向承包商支付估算合同总价20%的工程预付款；(2)业主自第一个月起，从承包商的工程款中，按5%的比例扣留保修金；(3)当累计实际完成工程量超过(或低于)估算工程量的l0%时，可进行调价，调价系数为0.9(或1.1)；(4)每月签发付款最低金额为15万元；(5)工程预付款从乙方获得累计工程款超过估算合同价的30%以后的下一个月起，至第5个月均匀扣除。承包商每月实际完成并经签证确认的工程量见下表。
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 完成工程量(m3) | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 500 |
| 累计完成工程量(m3) | 800 | 1800 | 3000 | 4200 | 5400 | 5900 |
(2)某水利水电施工承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同，合同约定工期为68天，承包商工期每提前1天获奖励2000元，每拖后1天支付违约金3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示，该计划得到业主代表的认可。
在实际施工过程中发生了如下事件：事件1：业主未能按时提供全部施工场地，使A、B两项工作的作业时间分别延长3天和2天，造成这两项工作分别窝工8和10个工日。工作C未受影响。事件2：在工作D施工时，主要施工设备出现故障，停工检修2天，造成窝工20个工日。事件3：在工作E施工时，由于业主提供的主要材料不合格，造成返工，拆除用工30个工日，机械设备闲置3个台班，闲置台班单价为300元，材料费损失2万元，因拆除重新施工使作业时间延长3天。事件4：在工作F施工时，因设计变更，造成施工时间增加2天，多用人工15个工日，增加其他费用1万元。
(3)某水利枢纽工程由电站、溢洪道和土坝组成。主坝为均质土坝，上游设干砌石护坡，下游设草皮护坡和堆石排水体，坝顶设碎石路。工程实施过程中发生下述事件：事件1：项目法人委托该工程质量监督机构对于大坝填筑按《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》规定的检验数量进行质量检查。质量监督机构受项目法人委托，承担了该工程质量检测任务。事件2：土坝施工单位将坝体碾压分包给具有良好碾压设备和丰富经验的乙公司承担。合同文件中，单元工程的划分标准是以40m坝长、20cm铺料厚度为单元工程的计算单位，铺料为一个单元工程，碾压为另一个单元工程。事件3：该工程监理单位给施工单位“监理通知”如下：经你单位申请并提出设计变更，我单位复核同意将坝下游
排水体改为浆砌石，边坡由1：2．5改为1：2。事件4：土坝单位工程完工验收结论为：本单位工程划分为30个分部工程，其中质量合格12个，质量优良18个，优良率为60%，主要分部工程(坝顶碎石路)质量优良，且施工中未发生重大质量事故；中间产品质量全部合格，其中混凝土拌合物质量达到优良；原材料质量、金属结构及启闭机制造质量合格；外观质量得分率为83%。所以，将本单位工程质量评定为优良。事件5：该工程项目单元工程质量评定表由监理单位填写，土坝单位工程完工验收由施工单位主持。工程截流验收及移民安置验收由项目法人主持。
(4)某大型防洪工程由政府投资兴建。项目法人委托某招标代理公司代理施工招标。招标代理公司依据有关规定确定该项目采用公开招标方式招标，招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。招标文件中规定：投标担保可采用投标保证金或投标保函方式担保。评标方法采用经评审的最低投标价法。投标有效期为60天。项目法人对招标代理公司提出以下要求：为避免潜在的投标人过多，项目招标公告只在本市日报上发布，且采用邀请方式招标。项目施工招标信息发布后，共有9家投标人报名参加投标。项目法人认为报名单位多，为减少评标工作量，要求招标代理公司仅对报名单位的资质条件、业绩进行资格审查。开标后发生的事件如下：事件1：A投标人的投标报价为8000万元，为最低报价，经评审推荐为中标候选人。事件2：B投标人的投标报价为8300万元，在开标后又提交了一份补充说明，提出可以降价5%。事件3：C投标人投标保函有效期为70天。事件4：D投标人投标文件的投标函盖有企业及其法定代表人的印章，但没有加盖项目负责人的印章。事件5：E投标人与其他投标人组成联合体投标，附有各方资质证书，但没有联合体共同投标协议书。事件6：F投标人的投标报价为8600万元，开标后谈判中提出估价为800万元的技术转让。事件7：G投标人的投标报价最高，故G投标人在开标后第二天撤回了其投标文件。
答案和解析
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)
(1) :D
固结灌浆是通过面状布孔灌浆，以改善岩基的力学性能，减少基础的变形和不均匀沉陷；改善工作条件，减少基础开挖深度的一种方法。(2) :D
发包人的义务和责任之一：委托监理机构按专用合同条款约定的时问向承包人移交现场测量基本控制点、基线和水准点及其有关资料。(3) :B
其他直接费包括冬雨期施工增加费、夜间施工增加费、特殊地区施工增加费和其他。(4) :D 高速旋喷桩是将水泥与含水量较大的软弱地基土体充分混合搅拌，硬化后形成复合地基。
(5) :C
根据《水工混凝土施工规范》有关规定，混凝土坝坝体浇筑块高度一般在3m以内。(6) :A 进度控制的组织措施主要包括：①建立进度控制目标体系，明确现场项目管理组织机构中进度控制人员及其职责分工；②建立进度计划实施中的检查分析制度；③建立进度协调会议制度，包括协调会议举行的时间、地点，协调会议的参加人员等；④编制年度进度计划、季度进度计划和月(旬)作业计划，将施工进度计划逐层细化，形成一个旬保月、月保季、季保年的计划体系。(7) :C
对土料场应经常检查所取土料的土质情况、土块大小、杂质含量和含水量等。其中含水量的
检查和控制尤为重要。(8) :D
有机材料包括：①植物材料。如木材、竹材、植物纤维及其制品等。②合成高分子材料。如塑料、涂料、胶粘剂等。③沥青材料。如石油沥青及煤沥青、沥青制品。(9) :C
由于工程项目基本条件发生变化，引起工程规模、工程标准、设计方案、工程量的改变，其静态总投资超过可行性研究报告相应估算静态总投资在15%以下时，要对工程变化内容和增加投资提出专题分析报告。超过15%以上(含15%)时，必须重新编制可行性研究报告并按原程序报批。(10) :D
土石坝的土料压实标准是根据水工设计要求和土料的物理力学特性提出来的，对于黏性土用干密度ρd控制，对于非黏性土以相对密度Dr控制。(11) :D
首(末)台机组启动验收应由竣工验收主持单位或其委托单位组织的机组启动验收委员会负责；中间机组启动验收应由项目法人组织的机组启动验收工作组负责。(12) :B
有物理屈服点的钢筋的屈服强度是钢筋强度的设计依据。(13) :B
特殊荷载特殊荷载有：①风荷栽，根据施工地区以及立模部位离地高度，按现行《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001)确定。②7项基本荷载以外的其他荷载。(14) :C
抗硫酸盐硅酸盐水泥是指以硅酸钙为主的特定矿物组成的熟料，加入适量石膏，磨细制成的具有一定抗硫酸盐侵蚀性能的水硬性胶凝材料。抗硫酸盐水泥适用于受硫酸盐侵蚀的海港、水利、地下隧涵等工程。(15) :C
当承重模板的跨度大于4m时，其设计起拱值通常取跨度的0．3%左右。(16) :B
爆破器材仓库、储存室的位置、结构和设施须经主管部门批准，并经当地公安部门认可。
(17) :A
根据《水利水电建设工程验收规程》(S1223—2008)，竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后1年内进行。不能按期进行竣工验收的，经竣工验收主持单位同意，可以适当延长期限，但最长不得超过6个月。(18) :C
对单元工程若经过全部返工处理，可重新评定质量等级。返工处理后检验符合优良标准，可评为优良等级。(19) :A
发生质量事故后，项目法人必须将事故的简要情况向项目主管部门报告。(20) :B
建设项目的项目法人、监理、设计、施工单位的行政正职，对本单位的质量工作负领导责任。各单位在工程项目现场的行政负责人对本单位在工程建设中的质量工作负直接领导责任。监理、设计、施工单位的工程项目技术负责人(总监、设总、总工)对质量工作负技术责任。具体工作人员为直接责任人。二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)
(1) :A, B, C, D
混凝土施工质量常用的检查和监测的方法有物理监测、原型观测、钻孔压水检查、大块取样试验等。(2) :A, B, C, E
导流标准是根据导流建筑物的保护对象、失事后果、使用年限和工程规模等指标，划分导流建筑物的级别(3～5级)，再根据导流建筑物的级别和类型，并结合风险度分析，确定相应的洪水标准。(3) :A, B, D, E
常用的爆破方法有浅孔爆破法、深孔爆破法、洞室爆破法、预裂爆破法等。(4) :A, B, C, E 土石坝防渗处理中上游截渗方法有：黏土斜墙法、抛土和放於法、灌浆法、防渗墙法、截水墙(槽)法。(5) :B, C, D
《水利工程建设项目施工分包管理暂行规定》(水建管[2005]304号)第二章项目法人职责规定：第八条，项目法人应对承包单位提出的分包内容和分包单位的资质进行审核，对分包内容不符合已签订的承包合同要求或分包单住不其备的相应资质条件的，不予批准。第九条，
项目法人对承包单位和分包单位签订的分包合同实施情况进行监督检查，防止分包单位再分包。第十条，项目法人对承包单位雇用劳务情况进行监督检查，防止不合格劳务进入建设工地及变相分包。第十一条，项目法人可根据工程分包管理的需要，委托监理单位履行本规定第八条、第九条和第十条中相应的职责，但须将委托内容通知承包单位和分包单位。(6) :A, B
反映钢筋塑性性能的基本指标是伸长率和冷弯性能。(7) :A, B, E
固定式启闭机安装的基本要求部分如下：①启闭机机座下的混凝土层浇筑厚度不应小于50mm；②机架下面承受荷载的部位必须敷设安装垫板。垫板调整好后，相互焊牢并焊到机架上。机架下面的安装垫板数量没有限制，但机架和电动机、制动器、减速器、轴承以及其他零部件之间的衬垫的数量在一个部位不能多于两个。③安装完的启闭机，在试验前要检查启闭机在混凝土上或其他基础上的安装与固定的质量，以及启闭机械润滑、终点行程开关和制动器的调整情况。(8) :B, D
凡在坠落高度基准面2m和2m以上有可能坠落的高处进行作业，均称为高处作业。高处作业的级别：高度在2～5m时，称为一级高处作业；高度在5～15m时，称为二级高处作业；高度在15～30m时，称为三级高处作业；高度在30m以上时，称为特级高处作业。(9) :A, B, C
对下列达到一定规模的危险性较大的工程应当编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人签字以及总监理工程师核签后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：①基坑支护与降水工程；②土方和石方开挖工程；③模板工程；④起重吊装工程；⑤脚手架工程；⑥拆除、爆破工程；⑦围堰工程；⑧其他危险性较大的工程。(10) :B, E
该事故是由于施工总承包商委托的设计单位引起的，责任方是施工总承包商和设计单位。二、案例分析题(共4题，每题20分)
(1) :
1．估算合同总价为：5300×180＝95.4万元(2分)
2．计算如下：
(1)工程预付款金额为：95.4×20 %＝19.08万元(2分)
(2)工程预付款应从第3个月起扣留，因为第1、2两个月累计工程款为：1800×180＝32.4万元＞95.4×30%＝28.62万元(2分)
(3)每月应扣工程预付款为：19.08－3＝6.36万元(2分)
3．计算如下：
(1)第1个月工程量价款为：800×180＝14.40万元
应签证的工程款为：14.40×0.95＝13.68万元＜15万元
第1个月不予付款。(2分)
(2)第2个月工程量价款为：1000×180＝18.O0万元
应签证的工程款为：18.OO×0.95＝17.10万元
应签发的付款凭证金额为：13.68＋17.1＝30.78万元(2分)
(3)第3个月工程量价款为：1200×180＝21.60万元
应签证的工程款为：21.60×0.95＝20.52万元
应扣工程预付款为：6.36万元
20.52－6.36＝14.16万元＜15万元
第3个月不予签发付款凭证。(2分)
(4)第4个月工程量价款为1200×180＝21.60万元
应签证的工程款为：20.52万元
应扣工程预付款为：6.36万元
应签发的付款凭证金额为14.16＋20.52－6.36＝28.32万元(2分)
(5)第5个月累计完成工程量为5400m3，比原估算工程量超过1OOm3，但未超出估算工程量的10%，所以仍按原单价结算。
第5个月工程量价款为：1200×180＝21.60万元
应签证的工程款为：20.52万元
应扣工程预付款为6.36万元
20.52－6.36＝14.16＜15万元
第5个月不予签发付款凭证。(2分)
(6)第6个月累计完成工程量为5900m3，比原估算工程量超过600m3，已经超出估算工程量的10%，对超出的部分应调整单价。
应按调整后的单价结算的工程量为5900－5300×(1＋10%)＝70m3
第6个月工程量价款为：70×180×0.9＋(500－70)×180＝8.874万元
应签证的工程款为：8.874×0.95＝8.43万元
应签发的付款凭证金额为14.16＋8.43＝22.59万元(2分)(2) :
1．事件1可以提出工期补偿和费用补偿要求，因为施工场地提供时间延长属于业主应承担的责任，而工作A位于关键线路。(2分)
事件2不能提出补偿要求，因为施工设备故障属于承包商应承担的风险。(2分)
事件3可以提出费用补偿要求，因为业主提供的材料不合格应由业主承担责任。但由此增加的作业时间没有超过该项工作的总时差。(2分)
事件4可以提出费用和工期补偿要求，因设计变更责任在业主，且工作F位于关键线路。(2分)
2．按工作时间实际变化情况，计算实际工期；就承包商可提出索赔事件，计算承包商应获得的工期补偿；计算实际工期与计划工期的差值，即延期时间；承包商应获得的工期补偿时间与延期时间之差，即为承包商的工期奖罚天数。
网络计划的关键线路为①—②—③—④—⑥—⑦—⑧，计划工期为68天，与合同工期相同。将图中各项工作的持续时间以实际持续时间代替，关键线路不变，实际工期为73天。(2分)将业主负责的各项工作持续时间延长天数加到原计划中，计划出的关键线路不变，工期仍为73天。所以该工程索赔工期为5天，(2分)工期奖罚天数为0天。(2分) 3．承包商可得到的经济补偿是由于业主的责任而引起的人工、机械、材料的窝工、损失或增加，本例中为事件1、事件3、事件4。计算时应注意增加人工工时与窝工的区别。
承包商可得到的合理经济补偿总额为：(8＋10)×20＋30×35＋3×300＋20000＋15×35＋10000＝32835元(6分)(3) :
1．(1)问题：项目法人要求该工程质量监督机构对于大坝填筑按《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》规定的检验数量进行质量检查不合理。理由：项目法人不应委托质量监督机构对大坝填筑进行质量检查，应通过施工合同由监理单位要求施工单位按《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》规定的检验数量进行质量检查。
(2)问题：质量监督机构受项目法人委托，承担了该工程质量检测任务不合理。理由：质量监督机构与项目法人是监督与被监督的关系，质量监督机构不应接受项目法人委托承担工程质量检测任务。
2．问题：(1)土坝施工单位将坝体碾压分包给乙公司承担不对。理由：坝体碾压是主体工程，不能分包。
(2)问题：单元工程划分不对。理由：铺料和整平工作是一个单元工程的两个工序。
3．问题：(1)监理单位同意施工单位提出的设计变更不对。理由：设计变更应该由设计单位提出，监理单位不能同意由施工单位提出的设计变更。
(2)问题：监理单位同意将坝下游排水体改为浆砌石不对。理由：浆砌石不利于坝基排水，不应将排水体改为浆砌石。
4．分部工程应为全部合格；坝顶碎石路不是主体工程；土坝无金属结构及启闭机；外观质量得分率83%不得评定为优良，要达到优良，外观质量得分率不应低于85%；验收结论中还应包括质量检查资料齐全。
5．(1)工程项目单元工程质量评定表由监理单位填写不妥，单元质量评定表应该由施工单位填写。
(2)土坝单位工程完工验收由施工单位主持不妥，单位工程完工验收应该由项目法人主持。
(3)工程截流验收及移民安置验收由项目法人主持不妥，工程截流验收应该由项目法人会同省级政府主管部门共同组织工程截流验收委员会进行，移民安置验收应该由省级政府有关部门会同项目法人组织库区移民专项验收委员会进行。
本案例第1问主要考查项目法人与质量监督机构的关系。工程质量监督机构应对项目法人、监理、勘测、设计、施工单位以及工程其他参建单位的质量行为和工程实物质量进行监督检查。检查结果应当按有关规定及时公布，并书面通知有关单位。
本案例第2问主要考查主体工程的分包与单元工程的划分问题。施工单位不得将其承接的水利建设项目的主体工程进行转包。对工程的分包，分包单位必须具备相应资质等级，并对其分包工程的施工质量向总包单位负责，总包单位对全部工程质量向项目法人(建设单位)负责。单元工程指在分部工程中由几个工序(或工种)施工完成的最小综合体，是日常质量考核的基本单位。单元工程项目划分原则：①按《水利建设工程单元工程施工质量验收评定标准》(以下简称《单元工程评定标准》)规定进行划分。②河(渠)道开挖、填筑及衬砌单元工程划分界限宜设在变形缝或结构缝处，长度一般不大于100m。同一分部工程中各单元工程的工程量(或投资)不宜相差太大。③《单元工程评定标准》中未涉及的单元工程可依据工程结构、施工部署或质量考核要求，按层、块、段进行划分。
本案例第3问主要考查设计变更的处理程序和坝下游排水体的变更方式。改变原设计标准和规模时，应由发包人上报并经原设计审批部门批准。工程的任何设计变更，应由发包人征得原设计单位同意，取得相应图纸和说明。监理机构向承包人发出任何图纸和文件前检查出属于变更范围的变更项目，应由监理机构征得原设计单位同意后及时向承包人发出变更指示，并抄报发包人。坝顶上游侧常设混凝土或浆砌石修建的不透水的防浪墙。坝下游排水体应该做到便于排水，防止坝基处积水，造成坝基渗漏甚至损坏。
本案例第4问主要考查单位工程施工质量优良的标准。单位工程施工质量优良标准：①所含分部工程质量全部合格，其中70%以上达到优良等级，主要分部工程质量全部优良，且施工中未发生过较大质量事故。②质量事故已按要求进行处理。③外观质量得分率达到85%以上。④单位工程施工质量检验与评定资料齐全。⑤工程施工期及试运行期，单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。且土坝中不含金属结构和启闭机等。
本案例第5问主要考查单元工程质量评定表的使用方法、单位工程完工验收的基本要求和工程截流验收的基本要求。单元工程质量在施工单位自评合格后，报监理单位复核，由监理工程师核定质量等级并签证认可。单元工程完工后，应及时评定其质量等级，并按照现场检验结果，如实填写《评定表》。根据《水利水电建设工程验收规程》(S1223—2008)，单位工程验收应由项目法人主持。验收工作组应由项目法人、勘测、设计、监理、施工、主要设
备制造(供应)商、运行管理等单位的代表组成。工程截流验收由项目法人会同有关省级政府主管部门共同组织工程截流验收委员会进行，验收成果是工程截流验收鉴定书。库区移民专项验收由省级政府有关部门会同项目法人组织库区移民专项验收委员会进行。(4) :
1．不正确。(1分)理由：项目招标公告应按有关规定在《中国日报》、《中国经济导报》以及《中国水利报》等媒体上发布，不能限制只在本市日报上发布；(1分)依据有关规定，该项目应采用公开招标方式招标，项目法人不能擅自改变。(1分)
2．A投标人无不妥之处。(1分)理由：经评审后最低报价的应推荐为中标人。(1分) B投标人在开标后降价不妥。(1分)理由：投标文件在投标文件有效期内不得修改。(1分)
C投标人无不妥之处。(1分)理由：投标人的投标保函有效期应不短于招标文件规定的有效期。(1分)
D投标人无不妥之处。(1分)理由：投标人的投标函(或投标文件)应加盖企业及其法定代表人的印章，但不要求加盖项目负责人的印章。(1分)
E投标人投标文件无效。(1分)理由：根据有关规定，联合体投标，应有联合体共同投标协议书。(1分)
F投标人无不妥之处。(1分)理由：根据有关规定，开标后合同谈判中投标人提出的优惠条件，不作为评标的依据。(1分)
3．G投标人的投标文件有效。(1分)投标文件在投标文件有效期内不得撤回。(1分) G投标人撤回其投标文件，项目法人可没收其投标保函。(1分)
4．该项目中标人应为A。(1分)合同价为8000万元。(1分)
二级建造师《水利水电》模拟试题2 1.根据《水电水利工程施工地质规程》(DL/T5109―1999)，地质预报应包括()。 A.在地质编录过程中，出现地基的实际情况与原设计所依据的资料和结论有较大的变化，需要修改设计;或可能出现新的不利地质因素危及建筑物与施工安全 B.由于天然或人为因素使建筑物区域土体出现异常变化，将导致失稳引起破坏，需要采取加固与处理措施 C.不良工程地质问题的处理意见和建议 D.基坑有可能出现大量涌水 E.出现管涌、流砂 2.根据《水电水利工程施工地质规程》(DL/T5109-1999)，水库下来源闸蓄水前，应对下列()问题如实作出评价。 A.库底及库周边可能渗漏地段的处理情况 B.岸坡特别是近坝库岸的稳定性及其处理情况 C.可能产生浸没地段的防护措施 D.对影响水库安全的泥石流、泥沙发生区的防治措施 E.临时支护的措施 3.根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(DL/T5099-1999)，爆破材料的()，应遵守GB6722-2003的有关规定。 A.采购
B.运输、储存 C.加工 D.现场装药 E.起爆及瞎炮处理 4.根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(DL/T5099-1999)，开挖面与衬砌面平行作业时的距离，应根据()确定。 A.围岩特性 B.混凝土强度的允许质点震动速度 C.开挖作业需要的工作空间 D.混凝土强度 E.混凝土衬砌开挖面 5.根据《水电水利工程爆破施工技术规范》(DL/T5135-2001)，电力起爆只允许在()的区域使用。 A.无雷电天气 B.感应电流小于30mA C.杂散电流小于20mA D.杂散电流小于30mA E.感应电流小于20mA 6.根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)，应根据下列()等因素确定导流建筑物的级别。 A.保护对象 B.失事后果 C.使用年限 D.工程总工期 E.导流建筑物规模 7.根据《水电水利工程模板施工规范》(DL/T5110-2000)，在模板设计时，应考虑下列()等荷载。 A.模板的自身重力 B.施工人员和机具设备的重力 C.新浇筑的混凝土的浮托力 D.新浇筑的混凝土的吸附力 E.振捣混凝土时产生的荷载
2016一级建造师考试试题及答案汇总 2016年一级建造师真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网 （选中链接后点击“打开链接”） 下面给出《建设工程法规》模拟试题： 一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1、某工程于2009年3月15日通过竣工验收，建设单位于3月31日办理了竣工验收备案手续。按照《建设工程质量管理条例》的规定，该工程外墙面防渗漏的最低保修期限截止日期是（）。 A．2011年3月15日 B．2011年3月31日 C．2014年3月15日 D．2014年3月31日 2、根据法律是否明文规定了一定合同的名称，合同可以分为（）。 A．诺成合同与实践合同 B．双务合同与单务合同 C．格式合同与非格式合同 D．有名合同与无名合同 3、甲、乙两建筑公司于2010年3月10 日组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。2011年6月22日，甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔80万元。则下列说法正确的是（）。 A．由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利 B．因约定各自承担50%，故乙公司只应对建设单位承担40万元的赔偿责任 C．如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对80万元索赔额承担责任 D．只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任 4、《建筑法》规定，（）应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。 A．县级以上人民政府 B．施工企业
7177建设项目管理试题1 一、填空（共10题，每空2分，共30分） 1．项目管理的核心任务是项目的（）。 2．国际上把工程建设监理单位所提供的服务归为（）服务。 3．施工项目成本控制工作从施工项目（）开始直到竣工验收，贯穿于全过程。 4．建设工程项目质量控制系统运行机制的核心在于它的（）。 5. 建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表（）实施监督。 6．招标人与中标人签订合同后( )工作日内，应当向中标人和未中标人退还投标保证金。 7．固定成本是指在一定期间和一定的工程范围内，其发生的成本额（）工程量增减变动的影响而相对固定的成本。 8．施工项目的主体是以（）为首的项目经理部，即项目管理层。 9．建设项目总投资包括全部建设资金和（）两部分组成。 10．在应用动态控制原理控制建设工程项目目标时，调整项目管理班子人员属于（）措施。 二、选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分） 1.在正常使用情况下，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏最低保修期限为（）。 A.2年 B.3年 C..4年 D.5年 2. 以下项目中属于建筑安装工程费中间接费的是（）。 A．施工机械使用费B．已完工程及设备保护费 C．安全施工费D．管理人员工资 3．下列设计的不同阶段中，排列顺序由前往后应是( )。 A．方案设计初步设计施工图设计B．方案设计施工图设计初步设计 C．初步设计方案设计施工图设计D．初步设计施工图设计方案设计4．对工程所用危险性较大的现场安装的起重机械设备，安装完毕交付使用前必须经( )验收，合格后方可使用。 A．监理单位B．施工单位 C．业主D．专业管理部门 5．施工项目的安全检查应由（）组织，定期进行。 A．公司最高领导B．主管生产的负责人 C．项目经理D．作业班组长 6．中标通知书（）具有法律效力 A．对招标人B．对中标人 C．对投标人D．对招标人和中标人 7．质量监督报告需要在( )提交竣工验收备案部门。 A．竣工验收之日起七天内B．竣工验收之日起五天内 C．竣工验收之日起十天内D．竣工验收之日起三天内 8．建设工程总承包合同中工程质量检验的重点是（）。 A．设计审查B．材料检验 C．工艺检验D．竣工验收
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有l个最符合题意) 1、土方开挖必须做好基坑排水、截水和降水措施，地下水位应保持低于开挖面至少（）mm。A．200 B．300 C．400 D．500 2、关于混凝土养护措施的说法，错误的是（）。 A．应在混凝土浇筑完毕后的l2h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护 B．对于掺用缓凝外加剂或有抗渗要求的混凝土，浇水养护的时间不得少于21d C．混凝土养护应采用与拌制用水相同的水 D．混凝土强度达到设计强度的1．2N/mm2前，不得在其上踩踏或安装模板及支架 3、带肋钢筋牌号后加（）的钢筋更适合有较高要求的抗震结构使用。 A．C B．D C．E D．F 4、柱中箍筋直径不应小于（）倍纵向钢筋的直径。 A．1/5 B．1/4 C．1/3 D．1/2 5、关于因素分析法排序，说法正确的是（）。 A．先价值量，后工程量；先绝对数，后相对数 B．先工程量，后价值量；先绝对数，后相对数 C．先价值量，后工程量；先相对数，后绝对数 D．先工程量，后工程量，先相对数，后绝对数 6、大理石的弯曲强度为（）MPa。 A．6 B．7 C．8 D．9 7、下列需要进行专家论证的脚手架工程专项施工方案是（）。 A．搭设高度60m的落地式钢管脚手架工程 B．搭设高度48m的双排落地式钢管脚手架工程 C．提升高度120m的附着式整体和分片提升脚手架工程 D．架体高度1Bm的悬挑式脚手架工程 8、关于扣件式钢管作高大模板支架立杆时的说法，错误的是（）。 A．立杆上每步设置双向水平杆且与立杆扣接 B．相邻两立柱接头不得在同步内 C．立柱接长最多只允许有一个搭接接头 D．上段的钢管与下段钢管立柱严禁错开固定在水平拉杆上 9、永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠，丝扣至少外露（）扣。 A．1 B．2 C．3 D．4 10、根据相关规定，现场出入口明显处应设置（）。 A．四牌一图
一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1．预应力混凝土应优先选用（）。 A．普通硅酸盐水泥 B．矿渣硅酸水泥 C．火山灰质硅酸盐水泥 D．粉煤灰质硅酸盐水泥 2．梁长（）m以上的预应力简支梁应验算裸筋的稳定性。 A．15 B．20 C．25 D．30 3．一般盾构直径大，或在冲积粘性土和砂质土中掘进多采用（）。 A．二次注浆 B．后方注浆 C．即时注浆 D．同步注浆 4．地铁区间隧道结构防水要求不得有线流和漏流砂，当有少量漏水点时，每昼夜的漏水量不得大于（）L／m2。 A．0.2 B．0.3 C．0.4 D．0.5 5．城市污水二级处理主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质，通常采用的方法是 （）。 A．化学氧化法 B．微生物处理法 C．紫外光氧化法 D．活性炭吸附法 6．主要用于管道的切断、分配和改向的阀门是（）。 A．截止阀 B．止回阀 C．蝶阀 D．球阀 7．为了保证燃气管网调压站在调压器维修时不间断地供气，在调压站内设有（）。 A．过滤器 B．安全阀 C．旁通器 D．阀门
8．预应力筋张拉后，应及时进行孔道压浆，孔道压浆宜采用水泥浆。水泥浆的强度应符合设计要求，设计无要求的不得低于（）MPa。 A．10 B．15 C．20 D．30 9．一级热力管网的现场安装的接头密封应进行（）的气密性检验。 A．80％ B．85％ C．90％ D．100％ 10．由拉杆、挡板、立柱、锚定块组成，靠填土本身和拉杆、锚定块形成整体稳定的是（）。 A．加筋式挡土墙 B．自立式挡土墙 C．锚杆式挡土墙 D．衡重式挡土墙 11．沥青混凝土路面初压紧跟摊铺机后进行，宜采用（）静压1～2遍。 A．轮胎压路机 B．振动压路机 C．钢轮压路机 D．轻型压路机 12．在浅埋暗挖修建隧道及地下工程的开挖方法中，双侧壁导坑法的适用条件是（）。 A．地层差，跨度≤8m B．小跨度，连续使用可扩大跨度 C．大跨度，跨度≥15m D．多层多跨 13．《给水排水管道工程施工及验收规范》规定，当压力管道设计另有要求或对实际允许压力降持有异议时，可采用（）作为最终判定依据。 A．强度试验 B．满水试验 C．严密性试验 D．压力试验 14．市政公用工程施工组织设计的核心部分是（）。 A．质量目标设计 B．施工方案 C．工程技术措施 D.施工平面布置图
一级建造师历年考试真题及答案下载 一、单项选择题(共20 题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1在热力管道的热伸长计算中，热伸长计算公式△L=αL△t中的α，其物理意义是()。 A. 管道膨胀系数 B. 管道体膨胀系数 C. 管道面膨胀系数 D. 管道线膨胀系数 参考答案:D 2绿地管道排水的设计施工，排水管道的坡度必须符合设计要求，或符合下列规定：()。 A. DN200mm管道0.5%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm B. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±15mm C. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm D. DN200mm管道0.4%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～10m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm 参考答案:C 3抹面砂浆终凝后，应及时保持湿润养护，养护时间不宜少于()。 A. 28d B. 14d C. 7d D. 30d参考答案:B 4施工项目部应建立质量责任制和()办法。 A. 考核评价 B. 质量控制 C. 监督检查 D. 质量管理 参考答案:A 5投标人应当按照()的要求编制投标文件。
2015二级建造师考试试题及答案汇总下载 2014年二级建造师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！二级建造师历年考试真题：https://www.doczj.com/doc/6b16070929.html,/XBCEta 更多精品备考资料及资讯好学-二级建造师交流群：421349720 矿业工程管理与实务模拟试题及答案 一、单选题(共计20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.矿业工程施工中，不论何种井巷贯通，均需事先算出贯通测量的几何要素，它是指( )。 A. 贯通巷道中心线的坐标和坡度 B. 贯通巷道腰线的坐标和坡度 C. 贯通巷道中心线的坐标方位角、贯通巷道腰线的倾角(坡度)和贯通距离 D. 贯通巷道的距离 2.下列不属于提高混凝土耐久性的措施的是( )。 A. 根据工程所处环境和工程性质不同选用合适的水泥品种 B. 尽量减小水灰比 C. 采用高强度石子 D. 采用级配好且干净的骨料 3.建筑钢材作为主要的受力结构材料，其主要的力学性能有( )。 A. 抗拉性能、抗压性能、抗剪性能 B. 抗拉性能、抗压性能、抗冲击性能 C. 抗拉性能、抗压性能、抗疲劳性能 D. 抗拉性能、抗冲击性能、耐疲劳性能及硬度 4.下列水泥品种中适合拌制严寒地区水位升降范围内混凝土是( )。 A. 较高等级的普通水泥 B. 复合水泥 C. 火山灰质水泥 D. 矿渣水泥 5.下列不属于井巷涌水量预测基本方法的是( )。
A. 水文地质比拟法 B. 地下水动力学法 C. 涌水量与水位降深曲线法 D. 比较分析法 6.下列属于改善岩性防治滑坡的措施的是( )。 A. 爆破滑动面 B. 减重或削坡 C. 压坡脚 D. 抗滑桩 7.井巷工程中，锚注支护主要应用于( )。 A. 不稳定岩层，或者松软破碎岩层中的巷道 B. 稳定岩层 C. 稳定巷道 D. 采区巷道 8.煤矿许用炸药按其瓦斯安全性分为5级，最适合于高瓦斯和煤尘突出的矿井的煤矿许用炸药是( )。 A. 1级煤矿许用炸药 B. 2级煤矿许用炸药 C. 3级煤矿许用炸药 D. 5级煤矿许用炸药 9.下面哪条不是露天矿山爆破中提高爆破安全性的措施( )。 A. 采用多排孔微差爆破 B. 采用多排孔微差挤压爆破 C. 采用缓冲爆破 D. 露天深孔爆破 10.某地层土的渗透系数大、地下水水量大，降水深度在7m左右，最适宜的井点降水方法是( )。 A. 轻型井点 B. 喷射井点 C. 管井井点 D. 深井井点
一、单项选择题和多项选择题的类型 单项选择题和多项选择题的答题技巧一般分为知识型题、理解型题和计算型题。 1、知识型题 这种类型题比较简单，应考者只要记住关键知识点，一般都能做出正确选择。 [例1]项目在整个寿命周期内所发生的现金流入与现金流出的差额成为( )。 A 现金流量 B 净现金流量 C 现金存量 D 净现金存量 【答案分析】应考者只要知道净现金流量的概念，很快可以确定“B。净现金流量”。 2、分析理解型题 这类型题有一定难度，是对不同知识点异同点或相关性、灵活性等内容的比较、分析，应考者需要经过一定的辨析，才能从中选择正确答案。 [例2]财务净现值与现值指数的共同之处在于( )。 A 考虑了资金时间价值因素 B 都已设定的折现率为计算基础 C 都不能反映投资方案的实际投资报酬率 D 都能反映投资方案的实际投资报酬率 E 都可以对独立或互斥方案进行评价/中国资格考试网/ 【答案分析】应考者必须掌握财务净现值与现值指数两个知识点的概念和内容以及它们之间的相关性，才能正确回答这个题目。答案是A、B、C。 3、计算型题 这类型题难度较大，通常要求应考者既要掌握方法，又要提高计算速度和准确性。应考者在复习时应注意考试用书上的计算公式、方法，特别是给出的例题，最好是自己推导或对例题做一遍答案，对于复杂、累赘的计算可一般理解。 [例3]某建设工程，当折现率ic=10％时，财务净现值FNPV--200万元；当折现率ic=12％时，财务净现值FNPV=-100万元，用内插公式法可求得内部收益率为( )。 A 12％ B 10％ C 11.33％。 二、单项选择题和多项选择题的答题技巧 1、单项选择题的答题技巧 单项选择题由一个题干和四个备选项组成，被选项中只有一个答案最符合题意，其余三个都是干扰项。如果选择正确，该题得一分，错误不得分。这部分考题大都是考试用书中的基本概念、原理和方法，题目较简单。应考者只要扎根考试用书复习，容易得高分。 单项选择题一般解题方法和答题技巧有以下几种方法： （1）、直接选择法，即直接选出正确项，如果应考者该考点比较熟悉，可采用此方法，节约时间； [例4]下列不属于21世纪人类环境所面对的挑战的是( )。 A 温室效应 B 土地严重沙化 C 酸雨频繁土壤酸化 D 不明疾病增加 【答案分析】在考试用书12205011中明确列出21世纪人类环境所面对的八大挑战，即森林面积锐减，土地严重沙化，自然灾害频繁，淡水资源日益枯竭，温室效应，臭氧层遭破坏，酸雨频繁土壤酸化，化学废物排量居增。所以正确答案很明确是D不明疾病增加。另外，不明疾病增加应该不是环境问题，可以直接选择。 （2）、间接选择法，即排除法。如正确答案不能直接马上看出，逐个排除不正确的干扰项，最后选出正确答案。/中国资格考试网/ [例5]对于一个建设工程项目而言，下列()方的项目管理属于管理核心。 A 业主 B 政府管理机关 C 总承包方 D 设计方 【答案分析】题中“B政府管理机关”不会直接参与项目的管理，一般只起到监督管理和登记备案作用，所以B不正确；“C总承包方”和“D设计方”，他们项目管理虽然也服务于项目的整体利益，所以C、D不正确；只有“A业主”的项目管理是建设项目生产过程的总集成，是总组织者，是项目管理的核心，所以A是正确答案。对于一个建设工程来
2014二级建造师法规考试试题（代码22） 一、单项选择题（共60题，毎题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1．关于施工企收法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（B ）。 A．项目经理部具备法人资格 B．项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者 C．项目经理部行为的法律后果由其自己承担 D．项目经理部是施工企业内部常设机构 2．单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是（ D ）。 A．乙的行为属于法定代理B．甲有权拒绝接受这批普通水泥 C．如甲拒绝，应由乙承担付款义务D．甲应承担付款义务 3．根据《物权法》，土地承包经营权属于（B ）。 A．所有权B．用益物权 C．担保物权D．准物权 4．关于不动产物权设立的说法，正确的是（A）。 A．经依法登记，发生设立效力 B．合同签字盖章，发生设立效力 C．依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记 D．未经登记，不动产交易合同无效 5．工程建设中使用的计算机软件是（C）保护的客体，受知识产权保护。 A．专利权B．商标权 C．著作权D．发明权 6．根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是（D ）。 A．厂房B．可转让的专利权 C．生产原材料D．公立幼儿园的教育设施 7．根据《物权法》，下列财产不可以抵押的是（ D ）。 A．生产设备B．连设用地使用权 C．正在建设的建筑物D．集体所有的宅基地 8．某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（）。 B A．行政处分B．违约责任 C．行政处罚D．交纳罚金 9．以市场主导，以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价的是（ B ）。 A．政府对市场主体的守法诚信评价 B．社会中介信用机构的综合信用评价 C．市场主体的自我综合信用评价 D．行业协会协助政府部门的综合信用评价 10．承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位承担（ C ）。
二级建造师模拟试题 在项目实施的过程中定期地进行项目目标的计划值和实际值的比较，当发现项目目标偏离时采取纠偏措施，来试试为你提供的2019二级建造师考试施工管理模考点题卷3，想知道更多相关资讯在，请关注网站更新。 2019二级建造师考试施工管理模考点题卷3 一、单项选择题 1.建设项目实施阶段管理工作的主要任务是()。 A.项目策划 B.项目控制 C.通过管理使项目目标实现 D.项目定义 【答案】C 【解析】项目实施期管理的主要任务是通过管理使项目的目标得以实现。故答案为D。 2.关于建设项目工程总承包的特点，说法错误的是()。 A.建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验 B.工程总承包和工程项目管理是国际通行的工程建设项目组织
实施方式 C.建设项目工程总承包的主要意义在于总价包干 D.建设项目工程总承包的核心是促进设计与施工的紧密结合 【答案】C 【解析】本题考核的是建设项目工程总承包的特点。工程总承包和工程项目管理是国际通行的工程建设项目组织实施方式。建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验。建设项目工程总承包的主要意义并不在于总价包干，也不是“交钥匙”，其核心是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合。 3.在当今的信息时代，在国际工程管理领域产生了()，它是信息管理的核心指导文件。 A.信息编码手册 B.信息管理手册 C.信息分类体系 D.信息处理方法 【答案】B 【解析】在当今的信息时代，在国际工程管理领域产生了信息管理手册，它是信息管理的核心指导文件。 4.项目结构图中，每一个矩形框的含义是()。 A.一个组织系统中的组成部分 B.一个建设项目的参与单位 C.一个项目的组成部分
2019年二级建造师模拟试题 一、单项选择题 1.电站锅炉炉墙上的刚性梁大部分是用（）制成。 A.宽翼缘H型钢 B.工字钢 C.T型钢 D.角钢 2.（）是利用经纬仪和检定钢尺，根据两点成一直线原理测定基准线。 A.高差法 B.仪高法 C.基准线测量原理 D.水准测量原理 3.滑移法吊装适用于()。 A.重型设备或构件 B.大型设备或构件 C.自身高度较高的高耸设备或构件 D.精密设备的吊装 4.设备灌浆可使用的灌浆料很多，下列材料中，不可作为设备二次灌浆使用的是（）。 A.中石混凝土 B.无收缩混凝土 C.微膨胀混凝土 D.CGM高效无收缩灌浆料 5.下列导线连接要求正确的是（） A.其接触电阻不应超过同长度导线电阻的1.2倍
B.导线连接处机械强度不应低于导线强度的70% C.在任一档距内的每条导线，只能有两个接头 D.不同金属、不同截面的导线，可以在杆上跳线处连接 6.管道系统压力试验前，管道上的膨胀节应()。 A.隔离 B.拆除 C.设置临时约束装置 D.处于自然状态 7.下列项目中不属于钢制储罐罐体几何尺寸检查内容的是（）。 A.罐壁铅垂度偏差 B.底圈壁板内表面半径偏差 C.两极及赤道截面内直径偏差 D.罐底焊后局部凹凸变形 8.仪表工程可开通投入运行，要在()试验完毕后进行。 A.单体试验和交联试验 B.回路试验和单体试验 C.回路试验和系统试验 D.系统试验和交联试验 9.圆形炉墙砌筑时，重缝不得超过（）层（环）。 A.2 B.3 C.4 D.5 10.配电柜的安装程序中，配电柜母线连接的紧后工序是（）。 A.开箱检查
B.母线连装 C.二次线路连接 D.试验调整 11.洁净空调工程系统的调试应在（）下进行，其检测结果应全部符合设计要求。 A.密封条件 B.空态或静态 C.洁净环境 D.一定温湿度条件 12.消防水泵及稳压泵的施工程序中，泵体安装的紧后工序是（）。 A.泵体稳固 B.吸水管路安装 C.压水管路安装 D.单机调试 13.自动扶梯在额定频率和额定电压下，空载时的梯级运行速度与额定速度之间的允许偏差为（）。 A.±2.5% B.±5% C.±7.5% D.±10% 14.下列计量器具中属于A类计量器具的是（）。 A.卡尺 B.欧姆表 C.直角尺 D.水平仪检具
《建设工程施工管理》 单项选择题 1、某施工项目由预算表可知，其直接工程费为500万元，按规定标准计算的措施费为100万元，按直接费计算的间接费费率为15%，按直接费与间接费之和计算的利润率为2%，则该项目的不含税金的造价为（）万元。 A．702．0 B．690．0 C．703．8 D．676．2 2、某土方工程，工程量清单的工程量为1100m3，合同约定的综合单价为16元/m3，且实际工程量减少超过10%时可调整单价，单价调整为16．5元，m3。经工程师计量，承包商实际完成的土方量为1000m3,则该土方工程的价款为（）。A．1．76万元 B．1．6万元 C．1．5万元 D．1．65万元 3、凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经（）检查许可。 A．设计方 B．施工单位项目经理 C．施工单位技术负责人 D．监理工程师 4、工程施工质量事故的处理包括：①事故调查；②事故原因分析；③事故处理；④事故处理的鉴定验收；⑤制定事故处理方案。其正确的程序为（）。 A．①②③④⑤ B．②①③④⑤ C．②①⑤③④ D．①②⑤③④ 5、 某工程施工过程中用到了下列机械设备，其中属于工程设备的是（）。 A．运输设备 B．操作工具 C．电梯 D．计量器具 多项选择题 6、对于采用变动总价计价的施工合同，在合同中通常可以约定调整合同价款的情况有（）。 A．估计工程量误差 B．设计变更导致工程量发生变化 C．设计变更导致工程条件发生变化 D．通货膨胀使工料成本增加超过一定幅度 E．政府政策变化影响到合同价款 7、一个建设项目可以由下列（）等不同项目参与方的计划构成进度计划。 A．主体工程进度计划 B．设计进度计划 C．年度进度计划 D．业主方的进度计划 E．采购和供货进度计划 8、根据《职业健康安全管理体系》，属于“实施与运行”一级要素下的二级要素的有（）。 A．能力、培训和意识 B．目标与指标 C．组织结构与职责 D．环境管理体系文件 E．应急准备和响应 9、 索赔意向通知要简明扼要地说明（）等。
2010年二级建筑师考试《建筑工程实务》真题及答案解析 一、单项选择题（共20分题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是（）。 A．热轧钢筋B．热处理钢筋C．钢丝D．钢绞线 【答案】A 【解析】钢筋混凝土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混凝土用热处理钢筋、预应力混凝土用钢丝和钢绞线等热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一，主要用于钢筋混凝土结构和预应力钢筋混凝土结构的配筋。 2.在钢筋混凝土梁中，箍筋的主要作用是（）。 A．承受由于弯矩作用而产生的拉力B．承受由于弯矩作用而产生的压力 C．承受剪力D．承受因混凝土收缩和温度变化产生的压力 【答案】C 【解析】箍筋主要是承担剪力的，在结构还能固定受力钢筋的位置，以便绑扎成钢筋骨架。 3.某住宅建筑，地上层数为八层，建筑高度为2 4.300m,该住宅属（）。 A．低层住宅B．多层住宅C．中高层住宅D．高层住宅 【答案】C 【解析】住宅建筑按层数分类：一层至三层为低层住宅，四层至六层为多层住宅，七层至九层为中高层住宅，十层及十层以上为高层住宅，除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑。大于24m 者为高层建筑（不包括高度大于24m的单层公共建筑）。 4.某实行建筑高度控制区内房层，室外地面标高为-0.300m，屋面面层标高为18.00m，女儿墙顶点标高为19.100m，突出屋面的冰箱间顶面为该建筑的最高点，其标高为21.300m，该房屋的建筑高度是（）m。 A．18.300B．19.100C．19.400D．21.600 【答案】D 【解析】实行建筑高度控制区内建筑高度，应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。则该房屋的建筑高度为＝21.30-(-0.300)＝21.600m 5.建筑钢材拉伸试验测的各项指标中，不包括（）。 A．屈服强度B．疲劳强度C．抗拉强度D．伸长率 【答案】B 【解析】反映建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度，抗拉强度和伸长率。屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。伸长率是钢材发生断裂时所能承受永久变形的能力。伸长率越大，说明钢材的塑性越大。 6.砌体结构墙、柱高厚比验算，是为了保证墙，柱满足（）要求。 A．受压承载力B．受剪承载力C．局部受压承载力D．稳定性 【答案】D 【解析】砌体结构房屋中的墙、柱是受压构件。除了要满足承载力要求外，还必须保证其稳定性，以防止在施工和使用过程中发生倾斜、鼓出等现象（砌体结构设计规范）规定，用验算墙、柱高厚比的方法来进行墙、柱稳定性的验算。 7.测定混凝土立方体抗压强度采用的标准度件，其养护龄期是（）。 A．7天B．14天C．21天D．28天
一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中, 只有1个最符合题意) 1.建设单位迫使承包方以低于成本的价格竞标的, 应处以( )的罚款。 A.20万以下 B.20万以上50万以下 C.项目合同金额的5‰ D.项目合同金额的10‰ 2.商标的构成要素不包括( )。 A.商标的名称 B.商标的图案 C.商标的颜色 D.商标的使用范围 3.下列合同中, 属于从合同的是( )。 A.买卖合同 B.借款合同 C.保证合同 D.承揽合同 4.甲与乙签订一房屋买卖合同, 甲已支付一半房款, 此时甲请求乙交付房屋并办理过户手续, 然后才支付另一半房款。以下说法正确的是( )。
A.依诚信原则, 乙不得行使同时抗辩权 B.乙有权行使同时抗辩权 C.甲违约在先, 乙有权解除合同 D.乙得行使不安抗辩权 5.根据中国法律, 以下不属于中标条件的一项是( )。 A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准 B.能够满足招标文件的实质性要求 C.投标价格低于成本 D.投标价格最低 6.以下情形中不符合生产经营单位安全生产基本要求的是( )。 A.生产经营单位为安全生产设施投入大量资金 B.设置安全生产管理机构管理危险物品的经营储存 C.配备劳动防护用品 D.由从业人员个人缴纳工伤社会保险 7.发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的,将被如何处理?( ) A.责令改正, 处以罚款 B.责令停止施工
C.吊销资质证书 D.没收违法所得 8.当事人不服地方人民法院第一审判决的, 有权在判决书送达之日起( )内向上一级人民法院提起上诉。 A.10日 B.15日 C.30 日 D.60日 9, 股份有限公司的权力机构是( )。 A.股东大会 B.股东会 C.董事会 D.监事会 10.接受委托为建设项目影响评价提供技术服务的机构, 应当经过( )考核审查合格后, 颁发资质证书。 A.县级以上环保行政主管部门 B.市级以上环保行政主管部门 C.省、自治区、直辖市的环保行政主管部门 D.国务院环保行政主管部门 11.下列情形中不属于安装工程一切险承保范围的是( )。 A.短路、过电压、电弧所造成的损失 B.超压、离心力引起的断裂所造成的损失 C.因结构、材料或在车间制作方面的错误导致的损失
二级建造师b证考试题库 二级建造师b证考试题一 1、建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于（） A、指定代理 B、表见代理 C、委托代理 D、法定代理 答案：C 2、下列权利中，属于用益物权的是（） A、房屋租赁权 B、建设用地使用权 C、土地所有权 D、船舶抵押权 答案：B 3、使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的（） A、地域性 B、期限性 C、财产权和人身权的双重性 D、专有性 答案：A 4、关于抵押的说法，正确的是（）
A、抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变 B、转让抵押物的价款只需高于担保债权即可 C、当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围 D、抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让 答案：C 5、根据《社会保险法》，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应符合的条件有（） A、本人已经进行失业登记，并有求职要求的 B、非因本人意愿中断就业的 C、失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的 D、本人应征服兵役的 E、人本已失业，有身份证明的 答案：ABC 6、在城市规划区内以划拨方式提供国用土地使用权的建设工程，建设单位用地批准手续前，必须先取得该工程的（） A、建设工程规划许可证 B、质量安全报建手续 C、施工许可证 D、建设用地规划许可证 答案：D
7、某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期证（） A、重新核验 B、自行延期 C、继续有效 D、自行废止 答案：D 8、关于投标报价的说法，正确的是（）。 A、报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价 B、低于成本报价是指低于社会平均成本报价 C、报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标 D、报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价 答案：D 9、《建设工程施工合同（示范文本））》（GF-2013-0201）主要由（）三部分组成。 A、总则、通用条件、专用条件 B、总则、分则、附则 C、总则、正文、附件 D、合同协议书、通用合同条款、专用合同条款 答案：D 10、关于人民法院管辖权的说法，正确的是（） A、有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖
二级建造师历年考试真题及答案汇总下载2014年二级建造师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美 解析一网打尽！二级建造师考试历年考试真题： 更多精品备考资料及资讯2015年二建高效备考交流群：0（入群即送一套白金课程，备考资料，历年真题）场景(一) 某海滨城市一建筑工程，16层施工时正遇台风多雨季节，为了保质保量完成施工任务，项目部制定了安全文明施工保障措施，落实了防火措施，主要部位设置了安全警示标志牌，并加强了对高空作业人员的安全教育。安全员在检查时，发现存在以下问题： (1)下雨天，地下室用电不符合要求； (2)临时消防水管不符合要求； (3)电焊工动火时未经审查批准。 根据场景(一)，回答下列题目。 1．安全带使用时应（），防止摆动碰撞。 A．低挂高用，垂直使用 B．高挂低用，垂直使用 C．高挂高用，水平使用 D．低挂低用，水平使用 2．根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—2005)，照明电源电压不得大12V的是（）。A．人防工程 B．有导电灰尘的场所 C．特别潮湿场所及导电良好的地面 D．高温场所 3．施工现场防火，下列属于一级动火的是（）。 A．现场堆有大量可燃和易燃物质的场所 B．在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等用火作业 C．小型油箱等容器用火作业 D．登高焊、割等用火作业 4．根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 90一91)，遇有（）强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。 A．三级 B．四级 C．五级 D．六级 5．本建筑工程临时消防竖管，其管径要求最小不得小于（）mm。 A．25
二级建造师历年考试真题及答案下载（完整版） 2014年二级建造师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！二级建造师考试历年考试真题：ejORs7 更多精品备考资料及资讯2015年二建高效备考交流群：0（入群即送一套白金课程，备考资料，历年 真题） 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有l个最符合题意) 1、土方开挖必须做好基坑排水、截水和降水措施，地下水位应保持低于开挖面至少( )mm。 2、关于混凝土养护措施的说法，错误的是( )。 A.应在混凝土浇筑完毕后的l2h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护 B.对于掺用缓凝外加剂或有抗渗要求的混凝土，浇水养护的时间不得少于21d C.混凝土养护应采用与拌制用水相同的水 D.混凝土强度达到设计强度的mm2前，不得在其上踩踏或安装模板及支架 3、带肋钢筋牌号后加( )的钢筋更适合有较高要求的抗震结构使用。 4、柱中箍筋直径不应小于( )倍纵向钢筋的最大直径。 5 4 3 2 5、关于因素分析法排序，说法正确的是( )。 A.先价值量，后工程量;先绝对数，后相对数
B.先工程量，后价值量;先绝对数，后相对数 C.先价值量，后工程量;先相对数，后绝对数 D.先工程量，后工程量，先相对数，后绝对数 6、大理石的弯曲强度为( )MPa。 7、下列需要进行专家论证的脚手架工程专项施工方案是( )。 A.搭设高度60m的落地式钢管脚手架工程 B.搭设高度48m的双排落地式钢管脚手架工程 C.提升高度120m的附着式整体和分片提升脚手架工程 D.架体高度1Bm的悬挑式脚手架工程 8、关于扣件式钢管作高大模板支架立杆时的说法，错误的是( )。 A.立杆上每步设置双向水平杆且与立杆扣接 B.相邻两立柱接头不得在同步内 C.立柱接长最多只允许有一个搭接接头 D.上段的钢管与下段钢管立柱严禁错开固定在水平拉杆上 9、永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠，丝扣至少外露( )扣。 10、根据相关规定，现场出入口明显处应设置( )。 A.四牌一图 B.五牌一图 C.五牌二图 D.四牌二图 11、材料进场时，应提供材质证明，并根据供料计划和有关标准进行现场质量验证和记录，试验结果报( )审批。 A.项目物资主管工程师 B.项目质量主管工程师
广西2016年上半年一级建造师考试题 一、单项选择题（共20题，每题3分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、金属给水管道系统在试验压力下观察（），压力降不应大于0.02M参见教材Pa，然后降到工作压力进行检查，应不渗漏。 A.5min B.10min C.15min D.20min 答案B参见教材P103 2、下列属于特殊性能低合金高强度钢的有（）。 A.高强度螺栓 B.汽车冲压钢板 C.天燃气管线钢 D.钢轨钢 E.耐候钢 答案BCDE参见教材P2 3、压力容器安装前应检查其生产许可证明以及技术和质量文件，检查设备外观质量，如果超过了质量保证期，还应进行（）。 A.强度试验 B.密封试验 C.磁力探伤 D.射线探伤 答案A参见教材P292 4、建筑采暖管道穿过墙壁时应设置金属或塑料套管，安装在卫生间及厨房内的套管，其顶部应高出装饰地面（）mm，底部应与楼板底面相平。 A.30 B.50 C.20 D.40 答案B参见教材P108 5、起重工程中，有关卷扬机叙述正确的是（）。 A.卷扬机的主要参数有工作速度、钢丝绳额定静张力和卷筒容绳量 B.卷筒上的钢丝绳不能全部放出，至少保留4圈 C.钢丝绳最外一层应低于卷筒两端凸缘两个绳径的高度 D.卷扬机与最后一个导向轮的最小距离不得小于30倍卷筒长度 答案B参见教材P23 6、洁净空调工程调试内容包括单机试运转，试运转后格后， 进行带冷(热)源的不少于（）小时的系统正常联合 试运转。 A.3 B.5 C.8 D.12
答案、C参考教材参见教材P124 7、关于电气盘柜内二次回路接线叙述正确的有（）。 A.用于监视测量、控制操作信号、继电保护和自动装置的全部低压回路的接线均为二次回路接线 B.二次回路的接线不得有中间接头 C.每个接线端子上的接线宜为一根，最多不超过三根 D.多根电缆屏蔽层的接地汇总到同一接地母线排时，应用截面积不小于2mm2接地软线，压接时每个接线鼻子内屏蔽接地线不应超过6根 E.导线与接线端子连接应符合规定，4mm2以上的多股铜线需装接线鼻子，再与接线端子连接 答案ABE参见教材P49-50 8、下列石化设备中，属于反应设备的是（）。 A.聚合釜 B.蒸发器 C.分离器 D.贮罐 答案A参见教材P15 9、室内线路安装要求正确的有（）。 A.直线段钢制桥架超过30m、铝制桥架超过15m时，应留有伸缩缝或伸缩片 B.电缆支架高度偏差不大于±5mm，支架沿走向左右偏差不大于±10mm C.长距离电缆桥架每隔30～50m距离，接地一次 D.电力线路的管内穿线是先穿干线再穿支线 E.穿线工序为扫管→穿引线→放线→引线与导线绑扎→管内穿线→做接线头 答案ABCE参见教材P49 10、整个建筑物的接地系统可能为（）。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地 D.屏蔽接地 E.抗干扰接地 答案ABCE参见教材P110 11、通风空调系统经平衡调整，各风口或吸风罩的总风量与设计风量的允许偏差不应大于（）。 A.5% B.10% C.15% D.20% 答案C参见教材P119 12、通风空调系统风量平衡后，总风量实测值与设计风量的偏差允许值不应大于
二级建造师考试模拟试题及答案《机电工程》 1.工程项目施工前应由建设单位组织设计、监理、施工等单位进行图纸会审，由(D)负责将设计交底内容汇总整理，形成图纸会审记录。 A.建设单位 B.监理单位 C.设计单位 D.施工单位 2.关于施工管理的组织设计，下列说法错误的是(A)。 A.项目结构图反映了组成该项目所有工作任务之间的逻辑关系 B.组织结构图反映了一个组织系统中各组成元素之间的组织关系 C.工作任务分工表明确了各项工作任务由哪个工作部门负责，由哪些工作部门配合或参与 D.管理职能分工表反映了项目管理班子内部项目经理以及各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的管理职能 3.建筑安装工程人工费包括(D)。 A.危险作业意外伤害保险费 B.职工基本医疗保险费 C.起重机械司机工作日人工费 D.生产工人防暑降温费 4.下列各项费用中，属于建筑安装工程措施费的是(B)。 A.工程排污费 B.环境保护费 C.工程定额测定费 D.医疗保险费 5.某工程直接工程费500万元，措施费40万元，间接费率10%，采用以直接费为计算基数的工料单价法计价，则计算利润的基数为(D)万元。 A.460 B.540 C.590 D.594
6.下列各项费用中，属于施工项目直接成本的是(A)。 A.混凝土试件试验费 B.施工项目投标费用 C.企业质安部现场检查交通费 D.企业技术负责人岗位津贴 7.施工项目签发限额领料单应以(A)为依据。 A.施工定额 B.施工图预算定额 C.概算定额 D.概算指标 8.下列施工成本控制措施中，属于技术措施的是(B)。 A.合理调配劳动力，减少人工窝工及降效损失 B.采用泵送混凝土施工方案，减少施工漏撒 C.在供货合同中明确供方送货到现场，减少运输损耗 D.对采购部门成本节超予以奖励或处罚 9.某土方工程按《建设工程工程量清单计价规范(GB50500—2003)》》规定的原则签订施工合同，招标文件中估计挖土工程量为150万m3，合同中约定：挖土工程单价为6元m3，当实际工程量超过估计工程量的10%时，超过部分调整单价为5.5元/m3;工程结束时实际完成土方工程量为180万m3，则土方工程款应为(C) 万元。 A.990.0 B.1065.0 C.1072.5 D.1080.0 10.采用可调工料单价法计算工程进度款时，首先需确认已完工程量，然后进行以下工作： ①将本月所完全部项目合价相加，得出直接工程费小计 ②按规定计算主材差价或差价系数 ③根据已完工程量的项目名称、分项编号、单价计算合价 ④按规定计算措施费、间接费、利润