当前位置:文档之家› 监理合同范本(国家建设部制定)

监理合同范本(国家建设部制定)

建设工程委托监理合同

(GF-2000-0202)

制定

中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局

第一部分建设工程委托监理合同

委托人西昌琦洋汽车销售服务有限公司与监理人眉山同济建设监理咨询有限责任公司经双方协商一致,签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:

工程名称:盛世天美酒店改造装饰扩建工程项目

工程地点:西昌市航天大道仁和路口

工程规模:约8300平方米

总投资:约1800万元

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分:

①监理投标书或中标通知书;

②本合同标准条件;

③本合同专用条件;

④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付酬金。

本合同自2010年3月1日开始实施,至2010年12 月31日完成。

本合同一式捌份,具有同等法律效力,双方各执肆份。

委托人:(签章)监理人:(签章)

住所:住所:********

法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)

委托代理人:委托代理人:

开户银行:开户银行:中行*****分行营业部帐号:帐号:406********001

邮编:邮编:

电话:电话:

本合同签订于:20** 年 ** 月 ** 日

第二部分标准条件

词语定义、适用范围和法规

第一条下列名词和用语,除了上下文另有规定外,有如下含义:(1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

(2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

(3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。

(4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

(5)“总监理工程师”是指经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

(6)“承包人”是指除监理人以外,委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

(7)“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定,委托人委托的监理工作范围和内容。

(8)“工程监理的附加工作”是指:①委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。

(9)“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。

(10)“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

(11)“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第四条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员,向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间,应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条监理人在履行本合同的义务期间,应认真、勤奋地工作,为委托人提供与其水平相适应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益。

第六条监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

委托人义务

第八条委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

第九条委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。根据需要,如将部分或全部协调工作委托监理人承担,

则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表(在专用条款中约定),负责与监理人联系。更换常驻代表,要提前通知监理人。

第十三条委托人应当将授予监理人的监理权利,以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人,并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料:

(1)与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。

(2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施,对监理人自备的设施给予合理的经济补偿(补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值+管理费)。

第十六条根据情况需要,如果双方约定,由委托人免费向监理人提供其他人员,应在监理合同专用条件中予以明确。

监理人权利

第十七条监理人在委托人委托的工程范围内,享有以下权利:

(1)选择工程总承包人的建议权。

(2)选择工程分包人的认可权。

(3)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向委托人的建议权。

(4)对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

(5)审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议,并向委托人提出书面报告。

(6)主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委托人报告。

(7)征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向委托人作出书面报告。

(8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

(9)对工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

(10)在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认,委托人不支付工程款。

第十八条监理人在委托人授权下,可对任何承包人合同规定的义务

提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度,则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时,监理人所作的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力,监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条在委托的工程范围内,委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处臵意见,再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时,应当提供作证的事实材料。

委托人权利

第二十条委托人有选定工程总承包人,以及与其订立合同的权利。

第二十一条委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。

第二十二条监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十三条委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十四条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责,或与承包人串通给委托人或工程造成损失的,委托人有权要求监理人更换监理人员,直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人责任

第二十五条监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程

中,如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期,双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十六条监理人在责任期内,应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失,应当向委托人赔偿。累计赔偿总额(除本合同第二十四条规定以外)不应超过监理报酬总额(除去税金)。

第二十七条监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行,监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜,向委托人承担赔偿责任。

第二十八条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时,监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委托人责任

第二十九条委托人应当履行委托监理合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给监理人造成的经济损失。

监理人处理委托业务时,因非监理人原因的事由受到损失的,可以向委托人要求补偿损失。

第三十条委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第三十一条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致发生了附加工作或延长了持续时间,则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长,并得

到附加工作的报酬。

第三十二条在委托监理合同签订后,实际情况发生变化,使得监理人不能全部或部分执行监理业务时,监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时,应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务,并按双方约定的数量支付监理报酬。

第三十三条监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续,承包人和委托人已签订工程保修责任书,监理人收到监理报酬尾款,本合同即终止。保修期间的责任,双方在专用条款中约定。

第三十四条当事人一方要求变更或解除合同时,应当在42日前通知对方,因解除合同使一方遭受损失的,除依法可以免除责任的外,应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式,协议未达成之前,原合同仍然有效。

第三十五条监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据,而委托人又未对监理人提出任何书面解释时,或根据第三十一条及第三十二条已暂停执行监理业务时限超过六个月的,监理人可向委托人发出终止合同的通知。发出通知后14日内仍未得到委托人答复,可进一步发出终止合同的通知,如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复,可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

第三十六条监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务,其善后工作以及恢复执行监理业务的工作,应当视为额外工作,有权得到额外的报酬。

第三十七条当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时,可向监理人发出指明其未履行义务的第一个通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复,可在第一个通知发出后35日内发出终止委

托监理合同的通知,合同即行终止。监理人承担违约责任。

第三十八条合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬

第三十九条正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬,按照监理合同专用条件约定的方法计算,并按约定的时间和数额支付。

第四十条如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬,自规定之日起,还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

第四十一条支付监理报酬所采用的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十二条如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议,应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知,但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其他

第四十三条委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料、设备复试,其费用支出经委托人同意的,在预算范围内向委托人实报实销。

第四十四条在监理业务范围内,如需聘用专家咨询或协助,由监理人聘用的,其费用由监理人承担;由委托人聘用的,其费用由委托人承担。

第四十五条监理人在监理工作过程中提出的合理化建议,使委托人

得到了经济效益,委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

第四十六条监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十七条监理人在监理过程中,不得泄露委托人申明的秘密,监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十八条监理人对于由其编制的所有文件拥有版权,委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

争议的解决

第四十九条因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿,双方应当协商解决,如未能达成一致,可提交主管部门协调,如仍未能达成一致时,根据双方约定提交仲裁机构仲裁,或向人民法院起诉。

第三部分专用条件

第一条委托人有权要求监理人更换不称职的监理人员,如更换超过三次,委托人有权单方终止合同,由此造成一切损失由监理人承担。

第二条本合同适用的法律及监理依据:

1、监理合同书及有关补充协议。

2、施工监理招标文件、施工监理合同标准条款、施工监理投标文件、中标通知书。

3、国家或地方的法律、法规、强制性条文。

4、国家或地方现行施工及验收规范。

5、《建设工程监理规范》、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》、《南昌市建设工程监理管理实施办法》及省、市监理工作的其他有关规定和要求。

6、工程设计图纸、设计变更和洽商记录及地质勘察报告。

7、工程施工合同书、补充协议、施工投标文件及工程量清单、工程报价单(或预算书)。

8、现行省、市预算定额、调价(差)等文件。

9、省、市行政主管部门对工程资料档案管理要求。

第四条监理范围和监理工作内容:

监理范围:全权负责施工阶段的质量监督、进度控制、信息管理、组织协调、档案资料的管理、安全文明生产和文明施工的管理,协助委托人审查工程预结算、已完工程量和进行合同管理。

监理工作内容包括:

(1)建筑结构,含桩基(含围护结构)、地下基础及地上结构。

(2)建筑安装,含建筑物内外的消防、给排水、供电、电气、防雷、通风、煤气、弱电、通讯等。

(3)室外工程,含围墙、门卫、道路、路灯、花坛、地下管网等。

(4)配套工程,含变电房、泵房、小区内市政配套的接口等。

(5)室内装修,含会所、示范区、入口大堂及电梯房,小区公共辅助设施部分。

(6)小区绿化工程,包括与绿化有关的设备及上下水管道等。

第五条监理工程质量目标:

确保一栋单位工程省优,其他单位工程必须为市优。监理工程安

全文明施工目标:市级文明工地。监理工程质量目标或监理工程安全

文明施工目标未达到,将对监理人处以监理费总额4%的罚款。

实现上述目标给予监理人4%的专项奖励。另设10万元奖励金,

由业主在竣工验收后,视监理服务质量给予适当奖励。

第十条委托人应提供的工程资料及提供时间:

委托人应在开工前7天内向监理人无偿提供监理工作需要的施工图纸两份、地质勘察报告一份、委托人与施工单位签订的合同复印件一份。

第十一条委托人应在 3 天内对监理人书面提交并要求作出决

定的事宜作出书面答复。在合同实施过程中,合同双方一切联系均以

书面通知为准,特殊情况可先口头通知,并及时补发书面通知。双方

确认的往来信函、传真等均是合同组成部分,具有合同效力。

第十二条委托人的常驻代表为**。

第十五条委托人免费向监理机构提供如下设施:

(1)工地办公用房:供10人使用,共三间,每间约12平方米。

(2)电话:电话/台,话费自理。

(3)文件柜:4组。

(4)晚上值班临时住房;供5人使用,共一间,每间约12平方米。

(5)卧具:5套。

(6)办公桌椅:10套。

(7)其他设施:无。

第十六条监理工作的奖罚措施:

(1)监理人有权利和义务督促施工单位按照施工合同工期完成工程施工,如果不能完成(因委托人和不可抗力造成的除外),罚监理人每项每天100元。

(2)施工期间由于施工单位违反质量、安全操作规范,而监理人又没有及时指出整改,被政府有关部门处罚,如通报批评、警告和罚款等,委托人将给予监理人500元/次的罚款。

(3)监理人人员在工程施工期间(包括准备和收尾阶段),均须专职在岗,不得兼任其他项目任何职务;如需对人员安排变更,必须提前一周书面上报委托人并经同意后方可执行,否则,监理人每违反约一人,需支付违约金1000元(并按照委托人指令要求变更过来)。其中项目总监与委托人要求不符,则监理人须向委托人支付违约金5万元。

(4)监理人以下监理人员,经委托人要求,必须在24小时内调离本工程,否则每人次监理人员支付违约金1000元;同时,监理人应在3天内用委托人批准的合格人员代替上述调离的人员,否则每拖延1天监理人支付违约金300元。

①专业水平达不到岗位要求、不能通过委托人的考核者。

②工作责任心不强的、脱岗三次者。

③不能积极配合委托人工作(包括销售)者。

④违反监理或委托人、施工监理工地现场规定者。

⑤无证上岗者。

⑥与委托人要求的人员名单不符者。

第二十六条监理人在责任期内如果失职,同意按以下办法承担

责任,赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数(扣税)];

赔偿金=直接经济损失×0.8 %(扣除税金)

第三十九条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,以人民币支付监理人的报酬:

1、监理费用:

工程项目监理取费按总造价壹点贰个亿人民币的0.8 %提取,监理总费用为玖拾陆万元,监理费为包干价,实际施工过程中,工程造价发生变化时,不再调整监理费用。

2、费用支付:

合同生效后监理进场十天内由委托人支付给监理预付款伍万元整,以后在每月30日前支付叁万陆仟元,直到付满监理费总额的95%(含预付款),余款待工程竣工验收后一年付清。

3、超过工程工期,委托人同意按以下计算方法、计算时间与金额,支付附加工作报酬:酬金=(监理费用/工程工期*监理人自报、委托人认可的委派人数)*实际延误天数*现场实际人数。

4、合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化,导致监理费用变化时,本合同监理费用不作调整。

第四十条对项目监理机构及监理人员要求

(1)本工程委托人确定的总监,必须是监理人提供考察项目的总监。否则,委托人在中标单位进场后有权终止合同。

(2)总监每周在工地上班时间不少于4天;现场监理人员每天的工作时间与施工单位上班时间一致,每周上班时间为6天。

(3)监理人须按以下列表要求分阶段派出监理人员及项目监理机构:

1、基础工程(6人),20**.4~20**.11

2、主体工程增加2人(8人),2006.12~2007.12

3、装修工程增加1人(9人)

4、园林绿化增加1人(10人)

5、安全工程师:****

6、见证取样员:****、****、****

第四十一条为保证本项目质量、进度、安全文明施工目标的实现,在施工合同中应明确相应处罚条款,由项目总监对施工违约情况予以处罚。

第四十五条由于采纳监理工程师提出的合理化建议和经监理审定实施的施工方提出的合理化建议节省了工程投资、委托人同意给予监理人奖励。

奖励金额=工程费用节省额×20 %

第四十九条本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第(一)种方式解决:

(一)提交西昌市仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

监理企业劳动合同范本(完整)

编号: 劳 动 合 同 用人单位(甲方): 地址(甲方): 员工(乙方): 身份证号码: 劳动合同政策法规咨询电话:12333

使用说明 一、用人单位与职工签订劳动合同时,双方应认真阅读劳动合同。劳动合同一经依法签订即具有法律效力,双方必须严格履行。 二、劳动合同必须由用人单位(甲方)的法定代表人(或者委托代理人)和职工(乙方)亲自签章,并加盖用人单位公章(或者劳动合同专用章)方为有效。 三、合同文本中的空栏,由双方协商确定后填写清楚;不需填写的空栏,请打上“/”。 四、乙方的工作内容及其类别(管理或专业技术类/工人类)应参照国家规定的职业分类和技能标准明确约定。 五、工时制度分为标准、不定时、综合计算工时三种。如经劳动保障部门批准实行不定时、综合计算工时工作制的,应在本文本中注明并约定其具体内容。 六、约定职工正常工作时间的工资要具体明确,并不得低于本市当年最低工资标准。 七、双方经协商一致后,对劳动合同文本条款的修改或未尽事宜的约定,可在文本第十二条中明确,或经协商一致另行签订补充协议;另行签订的补充协议,作为劳动合同的附件,与劳动合同一并履行。 八、签订劳动合同时请使用钢笔或签字笔填写,字迹必须清楚,并不得单方涂改。 九、本文本是根据广州市劳动合同范本,结合乙方具体情况而制定的。

甲方:经济类型: 地址:邮编: 法定代表人(主要负责人):联系人:电话: 乙方:联系电话(手机):宅电: 户籍住址:邮编: 性别:出生年月:学历:专业: 身份证号码:技术职称及证书号: 监理工程师执业资格证书号:省、部级监理证号: 造价工程师执业资格证书号:监理培训证号: 执业资格证书号: 由于监理行业的特点,乙方有义务提供各种证件,以便甲方工作、项目业主及各级政府监督部门检查(备案)使用。 甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》和国家、省市的有关规定,遵循合法、公平、平等、自愿,协商一致、诚实信用原则,订立本合同。 一、合同期限 (一)合同期限 甲、乙双方同意按以下第种方式确定本合同期限: 1、有固定期限:从年月日起至年月日止。 2、以完成一定的工作为期限:从年月日起至 监理工作(工程)任务完成时终止,并以 为标志。乙方承担的施工监理项目,在尾工期正常减人,属合同期满。 (二)试用期限 双方同意按以下第种方式确定试用期期限(试用期包括在合同期内): 1、无试用期。 2、试用期从年月日起至年月日止。 二、工作内容和工作地点 (一)乙方同意根据甲方工作需要,在交验学历证()、职称证()、监理培训证()铁道部或交通部监理工程师证(),国家人事部、建设部颁发的监理工程师执业资格证

建设部购房合同范本标准版本

文件编号:RHD-QB-K4294 (合同范本系列) 甲方:XXXXXX 乙方:XXXXXX 签订日期:XXXXXX 建设部购房合同范本标 准版本

建设部购房合同范本标准版本 操作指导:该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上,本着诚实守信、互惠互利的原则,根据有关法律法规的规定,达成如下条款,并由双方共同恪守。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 出卖人:___________ 注册地址:___________ 营业执照注册号:___________ 企业资质证书号:___________ 法定代表人:___________ 联系电话:___________ 邮政编码:___________ 委托代理人:___________ 地址:___________ 邮政编码:___________ 联系电话:___________

委托代理机构:___________ 注册地址:_______________ 营业执照注册号:___________ 法定代表人:___________ 联系电话:___________ 邮政编码:___________ 买受人:___________ 【本人】【法定代表人】姓名:___________ 国籍___________ 【身份证】【护照】【营业执照注册号】【_______________】 地址:_______________ 邮政编码:___________ 联系电话:___________ 【委托代理人】【___________】姓名:

___________ 国籍:___________ 地址:_______________ 邮政编码:___________ 电话:___________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议: 第一条项目建设依据 出卖人以___________方式取得位于___________、编号为___________的地块的土地使用权。【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为_______________. 该地块土地面积为___________,规划用途为

工程施工监理合同书范本范文

黔西县2011年度洪水乡农发水利农业工程施工监理合同书 (合同编号:№:QNFJL) 工程名称:黔西县2011年度洪水乡农发水利农业工程 人:黔西县财政局托委 监理人:达华工程管理(集团)有限公司

贵州分公司 2011 年签定日期日月1101 人:委托黔西县财政局 监理人:达华工程管理(集团)有限公司贵州分公司 №:QNFJL合同编号: 合同名称:黔西县2011年度洪水乡农发水利农业工程施工监理合同书 依据国家有关法律、法规,(以下简称委托人),委托达华工黔西县财政局 程管理(集团)有限公司贵州分公司(以下简称监理人),提供黔西县2011年 施工监理服务,经双方协商一致,订立本合同。度洪水乡农发水利农业工程一、工程概况: 1.工程名称:黔西县2011年度洪水乡农发水利农业工程 2.建设地点:黔西县洪水乡长堰村、新桥村3.工程规模及特征:土地治理项目排灌渠系及农业工程 4.工程总投资(人民币,下同)383.08万元 5.工期:6个月 二、监理范围 1.监理项目名称:黔西县2011年度洪水乡农发水利农业工程 2.监理方式:巡视监理 3.监理项目投资:383.08万元 4.监理阶段:施工期 三、监理服务内容、期限 1.监理服务内容:按专用合同条款约定。 2.监理服务期限: 自2011年11月1日至2012 年4月30日。 四、监理服务酬金 监理正常服务酬金为(大写)柒万柒仟元(小写)77000.00元整。支付时间为:甲方在合同工程量完成过半后十天内,支付工程监理费(大写)肆万(小写)

40000.00元,全部工程完工并经验收合格后一次性付清余款(大写)叁万柒仟(小 写)37000.00元支付方式为:银行账户转账。 并下如工期延长造成的监理报酬调整按监理合同平均每月应付监理费数额增加,月拨付。 五、监理合同的组成文件及解释顺序 1.监理合同书(含补充协议); 2.中标通知书; 3.投标报价书; 4.专用合同条款; 5.通用合同条款; 6.监理大纲; 7.双方确认需进入合同的其他文件。 六、本合同书经法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。 七、本合同书正本一式伍份,具有同等法律效力,委托人执叁份,监理人执贰份。 达华工程管理(集团)理人:监托委人:黔西县财政局 有限公司贵州分公司 法定代表人:法定代表人: 或授权代表人:单位地址:贵阳市延安中路40号 兴中元大厦12楼C座 单位地址:黔西县城关镇水西大厦 邮政编码:邮政编码: 0851)话:(电0857电话:() 电子信箱:QQ 电子信箱: (0851)传真:传真:(0857) 开户银行:贵阳银行南明支行开户银行: 账号:账号: 0111年2011签订时间:月签订地点:日

注册监理工程师聘用合同协议书范本 详细版

甲方: 乙方: 身份证号码: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及其相关法律、法规的规定,按照国家发展与改革委员会要求,做好甲方资质定位及乙方注册监理工程师的注册和登记工作,双方本着友好协商,互惠互利的原则,达成以下协议: 一、聘用期:甲方聘用乙方的期限年。自签订本协议书时起算。 二、乙方应于签订合同时向甲方提供以下证件及文件(未注明复印件的为原件): 1.学历证书(复印件); 2.职称证书(复印件); 3.注册监理工程师资格证; 4.身份证(复印件); 5.乙方一寸彩色相片4张,及电子档; 6.注册期间审核毕业证书、职称证书、身份证原件乙方予以配合。 三、聘用工资:聘用的注册监理工程师实行不坐班工作制。乙方在协议有效期内,甲方按每年人民币圆整(¥元)支付乙方工资,在乙方提供监理工程师资格证交由甲方并签订本协议当日甲方一次性支付乙方一年费用人民币贰万圆整。协议到期,协议双方若继续合作,费用另行磋商,一年费用不低于人民币圆整 (¥元)。 四、在协议有效期内,乙方只提供注册本人相关证件资料,劳动合同、社会保险、与申请注册专业相关的工程技术、工程管理工作经历和工程业绩证明等其他注册资料均有甲方负责办理;

乙方的注册(含续期注册)费用、继续教育费、执业年检费等费用由甲方承担。继续教育事宜有甲方负责办理,年检所需资料及业绩证明材料等由甲方负责办理,乙方进行相关的配合。五、如因甲方办理资质、年检及建设行政主管部门的检查需乙方到场,甲方应提前适当的时间通知乙方,乙方应配合甲方及时提供有关证件及文件,甲方报销来回差旅费、住宿费、误工费等(差旅费、住宿费等实报实销、误工费暂按每天元计)。 六、协议期内,甲方完成资质申报及注册监理工程师注册完毕后,除注册证书留甲方保管外(甲方出具收条给受聘人),注册章等其余资料均退给乙方(注册完毕后5天内)。乙方在本管理协议期内,应按规定配合甲方实施注册。甲方应协助乙方注册证书的延续注册,并在注册证书上登记聘用期间的执业情况。 七、乙方的各种证书、印章、文件及复印件除用于甲方公司企业资质申报及年检外不得用 于其他用途。在协议有效期内,甲方在工程项目施工中所发生一切有关工程施工质量和工 程施工安全方面的事故责任以及由此造成的经济损失均由甲方承担。 八、乙方的其它注册师资格报名考试等甲方应予以配合,费用由乙方自行承担。 九、续聘:本协议期满,甲乙双方应当在合同到期前1个月通知对方是否续约,具体 续约条件由双方另行商议。 十、本合同聘用工资为税后金额,如本合同发生缴税或国家规定的三金的个人部分等其他费用,均由甲方承担。 十一、协议签订同时,甲方应提前为乙方开好协议期满后的退工单(即解聘证明)和职业道德证明。 十二、协议未到期,乙方转注册需甲方同意,甲方必须给予配合。乙方按本协议期剩余时间计

(完整版)建设工程监理合同范本

合同编号:建设工程监理合同 工程名称: 委托人: 监理人: 签订时间:年月日 签订地点:

编制及使用说明 一、本合同示范文本的编制主要以部分地区公司的合同示范文本为基础编制。文本编制主要遵循以下原则: 1、法律规定与企业实际相适应。通过合同条款将公司的生产经营实践和业务流程加以规范,使合同文本更加符合企业生产经营实际需要。 2、通用性与针对性相统一。示范文本既满足地区公司对合同的共性需要,又尽可能增加合同针对性条款约定。 3、原则性与操作性相结合。文本的通用条款一经确定,不应随意更改。需要特殊约定的个性条款,可由地区公司根据实际情况进行细化。 二、示范文本主要适用于建设工程监理合同。 三、示范文本由主合同及相关附件构成,使用中应注意文本的完整性和一致性。 四、合同谈判和签订应以本示范文本为基础。地区公司合同管理部门可根据需要组织对示范文本进行细化,并报股份公司法律事务部备案。 五、具体填写说明: 1、监理范围一般要与工程项目总概算、单位工程概算所涵盖的工程范围相一致,或与工程总承包合同、分包合同所涵盖工程范围相一致。 2、在写明“监理内容”时,要详细写明委托阶段内每项具体监理工作,可按照《建设监理规定》中所列的监理内容进一步细化。 3、委托人提供的设施和监理单位自备的设备一般是包括:检测试验设备、测量设备、通信设备、交通设备、气象设备、照相录像设备、电算设备、打字复印设备、办公用房、生活用房等。 4、根据股份公司合同管理办法,对于合同14.1加盖单位印章的规定,原则上我方单位应使用合同专用章; 六、填写要求: 1、条款必须齐全,不能缺项。 2、填写语言应简练、准确。 3、填空条款填空处不能为空白。如不需填写该项条款,填入“无”或“/”。

建筑工程监理合同示范文本

建筑工程监理合同示范文 本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

建筑工程监理合同示范文本 使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为了确保工程建设质量,提高工程建设水平,充分发 挥投资效益,促进工程建设监理事业的健康发展,发包方 基于《中华人民共和国合同法》、《工程建设监理规 定》、《中华人民共和国建筑法》等单行法律、法规有关 监理的规定,委托有监理资质的监理机构依据国家批准的 工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规,对 _________工程建设实施的监督管理。 第一条适用法律、法规、规章和监理依据 1.适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国 法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地 的地方法规和规章。法律是由全国人大及常委会制定的。 行政法规是由国务院制定的。

2.监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。这里的技术标准是工程建设标准的一种。工程技术标准是指在工程建设中各类工程的勘查、规划、设计、施工、安装、验收等需要协调统一的事项所需要制定的标准。工程建设标准可分为强制性标准和推荐性标准,前者时必须执行的标准,后者是自愿采用的标准,经过双方签订合同予以确认,经合同确认的推荐性标准也必须严格执行。设计文件是施工的依据,同时也是监理依据。施工单位应该按设计文件进行施工。监理单位应该按照设计文件对施工活动进行监督管理。 第二条监理方权利义务 (一)监理方义务 1.向发包方报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同中约定的监理工程范

建设部工程施工合同(标准版)范本

The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 建设部工程施工合同(标准版)

编号:FS-DY-74981 建设部工程施工合同(标准版) 发包人:____(简称甲方) 承包人:____(简称乙方)(必须有施工资质) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就紫金广场部分排水及砼道路工程施工项目,经双方协商一致,订立本合同。 特别条款:该承包人于20____年____月____日之前以____名义与本发包人(包括____置业有限公司)签订的所有合同,自本合同签署生效时起,宣布作废。 第一条工程概况 工程名称:____道路工程 工程地点:____ 工程内容:____道路工程 资金来源:自筹;

第二条承包范围 承包范围:小区内的砼道路工程,排污管道,雨水管道及相配套的检查井等小型工程。(上述项目本小区总施工图中注明的由总承包单位承建的除外) 第三条合同工期 开工日期:待定; 竣工日期:待定或见工期补充协议; 第四条质量标准 工程质量标准:按照甲方提供的小区规划设计图纸及甲方现场实际要求施工,执行有关验收规范,规定及标准,经质检管理部门验收合格。 第五条合同价款 金额(大写):暂定____/____元人民币,以审计机关审计结果为准。 第六条词语定义 下列词语除另有约定外一,应具有本条所赋予的定义: 1、甲方:指在合同中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继

建筑工程施工监理合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-1775-86 建筑工程施工监理合同范 本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

建筑工程施工监理合同范本(完整 版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 【篇一】 发包方:______ 监理方:______ 依据《中华人民共和国合同法》,____(以下简称发包方)与____(以下简称监理方),就本项工程建设有关事项,经双方协商一致,订立本合同。 第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有本条所赋予的涵义 1.“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理的工程建设项目。 2.“发包方”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。

3.“监理方”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。 4.“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织,由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。 5.“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责,包括正常的监理工作和额外的监理工作。 6.“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后,委派到监理方履行本合同的现场负责人。 7.“承包方”是指与发包方签订工程建设合同的施工人。 8.“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。 9.“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。 10.“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。 11.“工程建设合同”是指发包方与承包方所签署

工程监理劳动合同范本

工程监理劳动合同范本 甲方(聘用单位):____________(以下简称甲方) 乙方(受聘人):______________(以下简称乙方) 甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本合同。 第一条、合同期限、合同有效期: 自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止,为固定期限合同,合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。 第二条、乙方工作岗位及职责: 1、自合同约定之日起,乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。 2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸,控制施工进度、保证质量要求。 3、严格执行现场监督旁站规定,按规范检查和签认承包人的每道工序,对不符合规定的部分要及时提出,要求承包人纠正,发现重大质量问题应及时报告甲方。 4、监督承包人的各项试验工作,包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果,应进行证实试验,督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。 5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。 6、做好监理记录和监理日记,定期和不定期向甲方报告工作。 7、必须严格履行监理职责,不得利用职务之便营私舞弊,对甲方利益造成损害。

8、合同期间,对自己人身、财产安全负全部责任。 第三条、工作报酬: 甲方每月支付乙方工资人民币__________元。 第四条、乙方应自觉服从甲方的管理和调遣。 第五条、聘用合同的变更、终止和解除: 1、聘用合同依法签订后,合同双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同。确需变更时,双方应协商一致,并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的,原合同继续有效。 2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时,聘用合同即自行终止。 3、乙方不履行聘用合同的。 4、乙方要求解除聘用合同,应当提前三十天以书面形式通知甲方。 第六条、其它事项: 1、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经甲、乙双方签字、盖章后生效。 2、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时,以国家法律、法规为准。 3、双方认为需要规定的其他事项。 甲方(盖章): 代表(签字):____________ ________年______月______日

建设工程委托监理合同范本(标准版).docx

编号:_________________ 建设工程委托监理合同范本 甲方:________________________________________________ 乙方:________________________________________________ 签订日期:_________年______月______日

第一部分建设工程委托监理合同 委托人________________________与监理人_________________________经双方协商一致,签订本合同。 一、委托人委托监理人监理的工程(以下筒称"本工程")概况如下: 工程名称:工程地点:工程规模:总投资:二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。 三、下列文件均为本合同的组成部分: ①监理投标书或中标通知书; ②本合同标准条件;③本合同专用条件;④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。 四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。 五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。

本合同自________年_______月_______日开始实施,至_______年_______月______日完成。 本合同一式________份,具有同等法律效力,双方各执______份。 委托人:(签章)监理人:(签章)住所:住所:法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)开户银行:开户银行:账号:账号:邮编:邮编:电话:电话:本合同签订于:_______年_______月_______日第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义: (1)"工程"是指委托人委托实施监理的工程。 (2)"委托人"是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。(3)"监理人"是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。(4)"监理机构"是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。 (5)"总监理工程师"是指经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。 (6)"承包人"是指除监理人以外,委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。(7)"工程监理的正常工作"是指双方在专用条件中约定,委托人委托的监理工作范围和内容。 (8)"工程监理的附加工作"是指:①委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。 (9)"工程监理的额外工作"是指正常工作和附加工作以外,根据第三十八条规定监理人必须完成的工作,或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。

建设部商品房买卖合同范本2

建设部商品房买卖合同范本2 3、自行约定的方式 基于设计原因,施工原因以及其他原因,开发商在预售商品房实往往不愿意接受按《商品房销售管理办法》的规定签订面积差异处理条款,而建议购房人选择自行约定的方式,常见的约定方式包括: 1买受人不要求退房,按照产权登记面积和原约定每平方米价格实施多退少补;该条款的约定从法律上分析仍然存在问题,如某合同原定面积为80平方米,建成面积达120平方米,即使开发商主张该特别约定,由于约定面积差异已经对原合同造成了实质性破坏,法院最终还是会按法定标准而不会按约定标准裁决 2正负3%内实施多退少补,多于3%部分按原单价打折计算房价;少于3%部分按原单价上浮一定比例退还房款; 3将《办法》规定的临界点3%调整为临界点5%;从开发商的利益分析,此条款最符合其利益 4总价包死条款,即无论产权登记面积是否与约定面积发生差异,均按约定总价计算房款。对于广泛采用通用文本约定的楼盘,购房人可选择性使用该条款。就笔者的个人阅历,很少有开发商在交房后因为测定面积比约定面积少而退款的,而建成后要求购房人补缴购房款的却是屡见不鲜。 相比而言,上述约定方式均没有本条款第二种方式那样更能维护购房人的合法权益,因此建议购房人在签订合同时选择该种面积差异处理方式。 北京市国土资源和房屋管理局拟定的“北京版式范文本”中采用的是建筑面积差异与处理条款,更重视了对购房人权益的保障。 第六条付款方式及期限。 买受人按下列第__________种方式按期付款: 1、一次性付款______________________________________。 2、分期付款__________________________________________。 3、其他方式_________________________________________。 [释义]本条是对付款方式及付款时间的约定 本条款提示点: 1、一次性付款

2018公路工程施工监理合同范本最新版

HT-2018-0103 合同编号: 公路工程施工监理合同范本 _____年___月___日 _____________制定 签订地点__________

甲方: 乙方: 为保证____高速公路_____立交改造工程的工程质量,______投资有限公司作为本项目工程的建设业主,于_____年___月___日委托成都市公路试验检测中心有限责任公司作为本项目的试验室对______高速公路______立交改造工程进行工程检测,用真实科学的质量数据反映该项目的工程质量,为工程施工的科学决策提供依据。 1、工作内容 检测内容及频率:以现行规范为依据,进行抽检工作(中心抽检和监理抽检),满足工程质量要求。 2、检测依据 (1)施工图设计文件; (2)《公路工程质量检验评定标准》; (3)《公路工程施工监理规范》; (4)其它现行的相关技术标准、规范或规程。 3、甲方职责 (1)按合同规定支付试验检测费用。 (2)及时提供有关技术资料,并对其真实性、可靠性负责。 (3)提供现场试验条件,如:协助维护现场秩序、配合检测工作等。 以上费用由甲方承担。 4、乙方职责 (1)严格按照有关技术规范进行试验。

(2)合同签定后,5天内进场进行检测工作,检测工作时间为整个工程工期______年_____月____日至______年_____月_____日。 (3)乙方在检测工作规定的时间内提交正式检测报告,一式____份。 (4)自行负责试验检测人员及设备安全。 (5)检测报告应客观反映施工水平。 (6)对报告内容的真实性、可靠性、科学性负责。 以上费用由乙方承担。 5、试验检测费用 (1)检测费用由甲方支付。 (2)检测费用包干价____万元(大写:____万元整),此费用不包含桥梁荷载检测费用。 (3)支付方式:此费用分三次进行支付。第一次,协议签定后一个工作日内由甲方支付给乙方____万元(大写:____万元整);第二次,本项目进入路面底基层施工时由甲方支付给乙方____万元(大写:____万元整);第三次,本项目进入沥青路面顶层施工时由甲方支付给乙方___万元(大写:____万元整)。 6、违约责任 (1)违反本合同第3条约定,甲方承担违约责任。 (2)违反本合同第4条约定,乙方承担违约责任。 7、争议的解决方法在合同履行过程中发生争议,双方应当协商解决。当事人不愿协商调解的,双方商定,采用以下方式解决:本合同所发生任何争议,申请地方仲裁委员会仲裁。 8、其他

工程监理劳动合同正式样本

文件编号:TP-AR-L3351 匚程监理劳动合同正式 样本 Written Materials Signed By Both Parties Or Several Parties In Order To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, So As To Maximize Their Interests (示范文本) 编制 单位

工程监理劳动合同正式样本 使用注恿:该协议资料可用在匸作或生活中,协作的双方或数方,为保障各H的介法权益经各方共同协商达成■致意见后,签订的书闻材料,以便实现利益最人化。材料内容可根据实际悄况作相应修改,请在使用时认页阅优。 甲方(聘用单位八(以下简称甲方) 乙方(受聘人): (以下简称乙方) 甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则,签 订本合同。 第一条、合同期限、合同有效期: 日至年月 日止,为固定期限合同,合同期满聘用关系自 然终止。本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。 第二条、乙方工作岗位及职责: 1、自合同约定之日起,乙方负责甲方郭店供电 所宿办楼建设工程质量监理。

2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸,控制 施工进度、保证质量要求。 3、严格执行现场监督旁站规定,按规范检查和 签认承包人的每道工序,对不符合规定的部分要及时提出,要求承包人纠正,发现重大质量问题应及时报告甲方。 4、监督承包人的各项试验工作,包括取样、试 件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果,应进行证实试验,督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。 5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计 6、做好监理记录和监理日记,定期和不定期向 甲方报告工作。 7、必须严格履行监理职责,不得利用职务之便 营私舞弊,对甲方利益造成损害。 8、合同期间,对自己人身、财产安全负全部责

建设工程监理合同示范文本

(GF—2012—0202) 建设工程监理合同 (示文本) 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

第一部分协议书 委托人(全称): 监理人(全称): 根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称: 2. 工程地点: 3. 工程规模: 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书; 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程); 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程); 4. 专用条件; 5. 通用条件;

6. 附录,即: 附录A 相关服务的围和容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师:,:,注册号:。 五、签约酬金 签约酬金(大写):(¥)。 包括: 1. 监理酬金:。 2. 相关服务酬金:。 其中: (1)勘察阶段服务酬金:。 (2)设计阶段服务酬金:。 (3)保修阶段服务酬金:。 (4)其他相关服务酬金:。 六、期限 1. 监理期限: 自年月日始,至年月日止。 2. 相关服务期限:

(1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (4)其他相关服务期限自年月日始,至年月日止。 七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。 八、合同订立 1. 订立时间:年月日。 2. 订立地点: 3. 本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。 委托人:(盖章)监理人:(盖章) 住所:住所: 邮政编码:邮政编码: 法定代表人或其授权法定代表人或其授权 的代理人:(签字)的代理人:(签字) 开户银行:开户银行:

建设工程施工合同示范文本(2021)

建设工程施工合同示范文本 (2021) What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusion and performance of the contract ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-025710

建设工程施工合同示范文本(2021) 发包方(甲方): 承包方(乙方): 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》(cf91-0201),就本项工程建设的有关事项,双方当事人在平等协商的情况下达成如下协议: 第一条工程概况 1.工程名称:工程地点:工程内容:见“工程项目一览表”(附后)。承包范围:承包方式: 2. 工程性质(指基建、技改、合资等):批准文号(有权机关批准工程立项的文号): 3. 定额工期总天数:天

4. 开工日期(双方约定的符合开工报告规定的具体日期,以单位工程为准;群体工程以第一个开工的工程为准):本合同工程定于年月日开工。竣工日期(以单位工程为准;群体工程以最后竣工的工期为准):本合同工程定于年月日竣工。 5. 质量等级: 6. 合同价款:本合同工程承包造价为元。金额(大写): 第二条合同文件及解释顺序合同另有约定除外,合同文件的组成和解释顺序如下: 1. 协议条款; 2. 合同条款; 3. 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; 4. 招标承包工程的中标通知书、投标和招标文件; 5. 施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定; 6. 按可填单价的工程量清单承包的建设工程,由甲方提供的工程量清单; 7. 标准、规范和其他有关技术资料、技术要求;

项目工程施工监理合同协议书模板

XXXX项目施工监理合同协议书2020年xx月xxx日

xxx工程施工监理合同协议书 本协议书由(以下简称“业主”)为一方,与 (以下简称“监理单位”)为另一方共同订立。 鉴于业主已委托监理单位为工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。兹就以下事项达成协议: 一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。 二、下列文件是本协议书的组成部分,应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。 1.公路工程施工监理中标函或委托函 2.公路工程施工监理合同通用条件 3.公路工程施工监理合同专用条件 4.《公路工程施工监理规范》(JTJ 077-95) 5.公路工程施工监理招、投标文件 6.双方签认的补充或修正文件 7.其它文件 8.附件: 附件A——监理服务的形式、范围与内容 附件B——业主提供的监理工作条件 附件C——监理服务的费用与支付

其它附件 三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。 四、监理单位基于业主的上述保证,在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。 五、本协议书经双方签字盖章后,自年月日生效,至年月日终止,在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。 六、本协议书正本一式两双方各执一份,具有同等法律效力。协议书副本 份。双方各执份。 业主:(盖章)监理单位:(盖章)法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)单位地址:单位地址: 邮编:邮编: 电话:电话: 传真:传真: 开户银行:开户银行: 帐号:帐号:

监理劳动合同

监理劳动合同 监理劳动合同范文一 咀方:(单位全称) XXXXXXXXXXXXX 法定代表人或主要负责人:单位地址: 电话:乙方:(职工姓名) 省份证号:户口所在地:家庭现住址:联系电话: 根据《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律、法规的规定,经甲乙双方协商一致达成如下协议: 第一条劳动合同期限本合同为期限的劳动合同。自年月日至年月日止,期限为年个月;其中试用期为个月,自年月日至年月日止。 第二条工作内容和工作地点甲方安排乙方在监理工程师岗位工作,工作地点。因工作需要或客观情况发生变化,经双方协商甲方可变更乙方的工作内容和工作地点。 第三条劳动保护和工作条件甲方为乙方提供符合国家安全生产、防止职业危害规定的劳动环境、必要的劳保用品及制定相关的措施并组织相关的安全知识教育,提供安全的生产工具、工作场所和基本生活设施,执行国家工作时间和休假制度。 咀方应当将工作过程中可能产生的职业病危害及后果、职业病防护措施和待遇如实告知乙方。 第四条劳动报酬甲方依据按劳分配原则,实行(计件工资、岗

位工资、岗位技能工资、等级工资工资制度,月工资为元,并执行最低工资制度,工资的调整依据国家规定和集体合同的约定并参照工资指导线执行。试用期期间的工资不低于《劳动合同法》第二十条规定的标准。工资支付日期为每月30日。支付工资应向乙方提供工资清单,列明支付内容、支付标准、支付项目、特殊情况下工资支付内容和工资的扣除项目。 咀方安排乙方加班或延长工作时间,应依法支付加班工资,加班工资标准、加班时间按国家规定执行。 第五条社会保险甲方按有关法律、法规及省(市)的相关规定为乙方缴 纳社会保险费,应由乙方承担的社会保险费用由甲方代扣代缴,保障乙方享受国家及省(市)的相关规定的保险、福利待遇。双方就补充保险、其他福利可约定补充条款。 第六条劳动合同的履行甲乙双方应全面履行劳动合同。经双方协商可以变更劳动合同的相关内容。任何一方违法解除劳动合同,都应依法承担赔偿责任。 第七条解除劳动合同条件经双方协商一致,可以解除劳动合同。 符合《劳动合同法》第三十九、四十、四十一条情形之一的,经甲方可以解除劳动合同。 符合《劳动合同法》第三十七、三十八条情形之一的,经乙方可以解除劳动合同。 符合《劳动合同法》第四十条情形之一的,甲方提前三十日以书

建设部建筑施工合同范本(2020版)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-021799 建设部建筑施工合同范本

建设部建筑施工合同范本(2020版) 建设单位(以下简称甲方):xx 施工单位(以下简称乙方):xx ******工程,根据《中华人民共和国经济合同法》,结 合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。 第一条工程项目 (一)工程地点: (二)工程内容:具体详见附件一改造项目工程表 (三)承包方式:包工包料 第二条工程造价为人民币 第三条合同工期 1.双方商定总工期30天。 开工日期:20xx年05月20日,竣工日期:20xx年06月20日 2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。 ①因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)等造成的停工。 ②因设计图纸修改,增加了工程量,而受影响时。

③因停水、停电等情况达六小时以上时。 ④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款,而受影响时。 ⑤甲方不能按合同规定在开工前五天,交出施工场地和接通施工水源、电源时。 第四条工程质量标准和保修期 (一)工程质量标准按国家现行施工规范验收 (二)工程保修按建设有关规定执行,保修自竣工验收签字之日起计算, (三)属乙方施工范围的工程项目,因施工质量问题造成损坏的,乙方应给予免费修补。 第五条材料设备供应 (一)工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。 (二)材料设备附有出厂合格证明,材料设备有异议进行检验。 第六条付款方式 (一)由乙方完成工程量的30%,甲方付总造价的30%给乙方; (二)乙方完成工程量的60%,甲方再付总造价的30%给乙方; (三)当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的37%; (四)剩余3%工程款在竣工验收之日起三年内一次结清。 第七条责任范围 (一)甲方责任: 1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通; 2、及时组织工程竣工验收工作;

工程施工监理合同范本专业版(精编版)

工程施工监理合同范本专业版 (精编版) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-064869

工程施工监理合同范本专业版(精编版) 合同编号:____________ 委托人: 监理人: 根据《中华人民共和国合同法》、有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件;工程建设强制性条文、有关技术标准;经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件;监理合同、施工合同等合同文件,经双方在平等、自愿、互利的基础上,签订本合同,共同信守。 一、工程概况: 1、工程名称:____________________________工程 2、建设地点: 3、工程规模及特征:

4、工程总投资(人民币,下同)__________万元。 5、工期:______年___月___日-______年___月___日。 二、监理依据 1、国家标准《建设工程监理规范》GB50319—2000。 2、建设部《工程建设监理规定》(1995年颁发)。 3、水利部《水利工程建设监理管理办法》(1996年颁发)。 4、《施工合同》、设计图纸及文件、招投标文件。 三、监理范围 1、监理项目名称:____________________________工程 2、监理方式:巡视监理 3、监理项目投资:__________万元。 4、监理阶段:自______年___月___日始,至______年___月___日止。 (1)勘察阶段服务期限自______年___月___日始,至______年___月___日止。 (2)设计阶段服务期限自______年___月___日始,至______年

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档