本页为作品封面，下载后可以自由编辑删除，欢迎下载！
精
品
文
档
【精品word文档、可以自由编辑！】
－1－
河北省建筑施工企业
安全生产许可证管理实施细则
第一章总则
第一条为加强建设工程安全生产许可管理，防止和减少建设工程生产安全事故，根据国务院《安全生产许可证条例》、住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》及其他有关规定，制定本实施细则。
第二条在本省行政区域内从事土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程的新建、改建、扩建和拆除等活
动的建筑施工企业，必须取得省人民政府住房和城乡建设主管部门颁发的安全生产许可证。
未取得安全生产许可证的建筑施工企业，不得从事建设工程
施工活动。
第三条省人民政府住房和城乡建设主管部门（以下简称“省住房和城乡建设主管部门”）负责本省区域内中央管理以外的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理工作。
市、县人民政府建设主管部门负责本行政区域内建筑施工企业安全生产许可证的监督管理，并将监督检查中发现的企业违法行为及时报告安全生产许可证颁发管理机关。
本实施细则所称中央管理的建筑施工企业，是指国有资产管理委员会代表国务院履行出资人职责的建筑施工类企业总部。
第二章申请、审批和使用
第四条建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：
（一）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章
制度和操作规程；
（二）按规定单列安全生产费用，保证本单位安全生产条件所
需资金的投入；
（三）设置安全生产管理机构、专职安全生产管理人员配备符
合国家和我省有关规定；
（四）企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员
经省住房和城乡建设行政主管部门或铁路、交通、水利等有关部门对
其安全生产知识和管理能力考核合格，取得考核合格证书；
（五）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种
作业操作资格证书；
（六）企业管理人员和作业人员按规定参加年度安全生产教育培训并考核合格：
（七）依法参加工伤保险，依法为施工观场从事危险作业的人
员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；
（八）施工现场临时设施、作业场所，安全防护设施、用具和
施工机械设备、机具等符合有关安全生产法律、法规、标准和规
程的要求；
3－
（九）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准
或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；
（十）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；
（十一）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应
急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；
（十二）法律、法规规定的其他条件。
新设立的建筑施工企业安全生产条件不包括第（八）项、第
（十）项有关施工现场的内容。
第五条建筑施工企业从事建设工程施工前，应当依照本细则向省住房和城乡建设主管部门申请领取安全生产许可证。
建筑施工企业申请领取安全生产许可证应当提交下列材料：
（一）建筑施工企业安全生产许可证申请表（一式三份）；
（二）企业法人营业执照（复印件）；
（三）建筑业企业资质证书（复印件）；
（四）各级安全生产责任制和安全生产规章制度目录及文件；各工种、机械设备操作规程目录；
（五）保证安全生产投入的证明文件。包括企业保证安全生产
投入的管理办法或规章制度、年度安全资金投入计划、实际安全生产投入台帐、实物投入清单等；
（六）设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员的文件，包括企业设置安全管理机构的文件、安全管理机构的工作职责、
安全机构负责人的任命文件、安全管理机构组成人员明细表等；
（七）企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员安全生产考核合格名单及证书（复印件）；
（八）本企业特种作业人员名单、操作资格证书及劳动合同、养老保险凭证（复印件）；
（九）本企业管理人员和作业人员年度安全培训教育材料，包括培训教育计划、培训考核合格记录、培训考试卷（样卷）等；
（十）从业人员参加工伤保险及施工现场从事危险作业人员参加意外伤害保险的证明材料；
（十一）职业危害防治措施；
（十二）企业安全防护用具、安全防护服装、机械设备、施工机具及配件清单，施工起重机械设备检测合格证明；
（十三）危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防监控措施和应急预案；
（十四）生产安全事故应急救援预案，应列出救援人员详细名单及救援器材、设备清单和救援演练记录。
建筑施工企业在申请安全生产许可证时，需要交验所有证件、凭证原件。
首次申请的建筑施工企业提交的材料中，可不提供施工现场
5－
的相关内容。
第（二）至第（十四）项材料应当装订成册。
第六条建筑施工企业申请安全生产许可证，按照下列程序进行：（一）提出申请并向省住房和城乡建设主管部门报送第五条所列材料。也可委托设区市、扩权县（市）住房和城乡建设主管部门向省住房和城乡建设主管部门代为转送申请及相关材料。
设区市或扩权县（市）住房和城乡建设主管部门对申请人委托转送的申请及相关材料，应当按照高效便民的原则，于收齐申请材料之日起10 个工作日内，将申请人的申请材料及证件、凭证原件报省住房和城乡建设主管部门。
（二）申请材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正；申请材料不齐全或者不符合要求的，应当当场或者在5 日内一次性告知申请人需要补正的全部内容。申请材料齐全、符合要求或者按照要求全部补正的，省住房和城乡建设主管部门自收到申请材料或者全部补正之日起为受理。
（三）省住房和城乡建设主管部门对安全生产许可证申请材料进行审查。根据法定条件和程序，需要对申请材料的实质内容进行核实的，应当指派两名以上工作人员进行核查。涉及铁路、交通、水利等有关专业工程施工企业时，可以征求铁路、交通、水利等有关部门的意见。
（四）省住房和城乡建设主管部门应当自受理申请之日起15－6－
个工作日内作出颁发或不予颁发安全生产许可证的决定
准予颁发安全生产许可证的，省住房和城乡建设主管部门向申请人颁发安全生产许可证；不予颁发安全生产许可证的，书面通知申请人并说明理由。
第七条建筑施工企业申请安全生产许可证，应当对申请材料的真实性负责，不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。
第八条安全生产许可证有效期为3 年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3 个月向省住房和城乡建设主管部门提出延期申请，经省住房和城乡建设主管部门审查同意后，办理延期手续，每次延期时限为3 年。
建筑施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产法律、法规和规章，未降低安全生产条件，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经省住房和城乡建设行政主管部门同意，直接办理延期手续。
需要进行重新审查的企业，应提交以下申请材料：
（一）建筑施工企业安全生产许可证延期申请表。（二）本细则第五条规定的有关文件、材料，并交验原件。
不需要进行重新审查的企业，提交上述第（一）项以及本细则第五条第（二）、（三）、（七）项规定的材料，并交验原件。
第九条对申请延期审查合格和不需审查可直接办理延期手续的企业，省住房和城乡建设主管部门收回企业原安全生产许可证后，予以换发新的安全生产许可证。
－7－
建筑工程劳务清包工施工合同 发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下简称乙方） 依照中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务建筑法》和国家其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、现场情况： （1）、施工现场用水用电已接通；工程进出场道路已畅通，乙方不得擅自在施工场地以外的路面上堆放土方或者停放机械，并注意协调好与相邻施工单位的关系；供乙方使用的场地仅限于施工作业区内，乙方需要在作业区搭建临时设施必须经甲方同意；现场施工电源、施工用水、住宿、办公、施工场地、仓库、工序协调等工作均由甲方统一协调。 （2）、现场施工电源按甲方协调由乙方从提供的接入点引接，施工用 水按甲方协调由乙方现场引接，水电接引费用由甲方承担。临时设施（除活动板房）的使用期限至本招标工程竣工为止，届时应立即拆除并清理干净，否则视为不具备竣工条件，不予组织验收。
（3）、安全文明施工：施工期间应遵守关于安全文明施工的有关规定，组织安全文明施工，施工垃圾不能到处堆积，更不能污及周围环境，如有违反由乙方承担一切责任。 4、甲方材料：钢筋、水泥、砼、砂、石、加气块、机砖等主要材料。 5、承包形式：劳务大清包。 6、承包范围： （1）、主体基础地基垫层开始，主体工程（门窗、电梯、消防、水电安装、烟道安装、外墙保温、内外墙瓷砖、室内地砖、涂料、防水工程除外）的所有工作。包括：一级表箱以外的所有表箱、施工用电线电缆、辅助照明设施、各种施工机械、工具、周转性材料、方木、模板、木工用辅助材料、砌体、楼地面找平、安全防护、脚手架、安全网等临时防护、劳保用品、钢筋焊接（电渣压力焊、电焊、机械连接）、混凝土试块、钢筋试件、钢筋垫块、扎丝、铁丝、铁钉、焊条、回填土人工配合施工、道路场地硬化等所有主体工程。 （2）、二次结构砌筑、植筋、后浇带预留及浇筑、内外墙粉刷（有外墙保温层时外墙抹灰只做到保温层以内刮糙）、抹灰。 第二条：工程价款与支付 1、本工程承包价格为：元/平方米（合同单价一次包死，固定不变，不再因为环境的变化和工程量的增减而变化）。 2、乙方应当在本合同签订日内人员机械进场开始施工。 3、付款方式：主体封顶支付已完工程量的%二次装饰完成后支付已完成工程量的%；竣工验收合格之后付款至全部款项的97%，剩余3%留
工程编号： 合同编号： 河北省建设工程施工合同 工程名称： 工程地点： 发包人： 承包人： 合同份数说明 1、正本：两本（甲、乙双方各一本） 2、付本：拾贰本（甲、乙双方各三本；监理、造价、劳务、担保公司、备案机关、造价站等各一本） 河北省建设厅 制订 河北省工商行政管理局 二〇〇八年九月
目录 第一部分协议书 (1) 一、工程概况 (1) 二、工程承包范围 (1) 三、合同工期 (1) 四、质量标准 (1) 五、合同价款 (1) 六、组成合同的文件 (2) 七、词语含义 (2) 八、承包人承诺 (2) 九、发包人承诺 (2) 十、双方约定 (2) 十一、合同生效 (2) 第二部分通用条款 (4) 一、总则 (4) 1．定义 (4) 2.合同文件及解释 (6) 3．语言及适用的法律、标准与规范 (6) 4．通讯联络 (7) 5．工程分包 (7) 6．发包人提供资料 (7) 7．投标文件的完备性 (8) 8．文物和地下障碍物 (8) 9．事故处理 (8) 10．专利权 (8)
11．联合的责任 (9) 12．保障 (9) 13．财产 (9) 二、合同主体 14．发包人 (9) 15．承包人 (10) 16．现场管理人员任命、确认和更换 (11) 17．发包人代表 (12) 18．监理工程师 (12) 19．造价工程师 (13) 20．承包人代表 (14) 21．分包人 (14) 22．承包人劳务 (15) 三、担保、保险与风险 (16) 23．工程担保 (16) 24．发包人风险 (16) 25．承包人风险 (16) 26．不可抗力 (17) 27．保险 (17) 四、工期 (18) 28．进度计划和报告 (18) 29．开工 (19) 30．暂停施工和复工 (19) 31．工期和工期延误 (20) 32．加快进度 (21) 33．竣工日期 (21) 34．误期赔偿 (21) 五、质量与安全 (22) 35．质量的管理 (22)
房屋建筑施工合同 甲方： 乙方： 为确保工程质量及圆满完成施工任务，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商，特制定本合同，双方必须共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程结构：框架结构； 2、建筑面积：该房屋为7层，地基面积为780平方米，最后按建筑实际面积为准。 第二条：承包方式 1、包工不包料，甲方负责采购施工所需的建筑材料，乙方负责施工，并负责所有施工用具设备； 2、施工费用：按建筑面积框架部分甲方每平方米付乙方人民币元（大写：）。 3、工程承包内容：模板工程，包括基础和斜屋面。 4、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，确定后增减工价，待完工后一并纳入结算。 5、在施工过程中，乙方必须听从甲方提出的意见、建议，在使用材料时保证工程质量的前提下，乙方必须坚持节省、不浪费的原则。 第三条：工程工期 1、在年月日开工，于年月日完工，乙方不得无故拖延工期。 2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料原因工期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权扣除乙方施工费。 第四条：工程质量 1、整个工程应按质、按量完成，并达到符合国家施工规范。 2、房屋结构按照设计图纸布局，尺寸可根据现场科学、合理放线，
具体尺寸变更和钢筋更改由甲方决定并通知乙方处理，对隐蔽工程需经甲方人员验收合格后乙方方能进行下一环节施工。 3、乙方未按甲方要求，质量不合格所造成的返工费及材料费用由乙方负责。 第五条：施工费结算方式 1、合同签订后，甲方购买材料，乙方积极组织施工人员进行施工，工程完工经验收合格后，甲方支付工程款的给乙方。 2、剩余工程款的作为工程质量保证金，保修期为一年，无质量问题，到期一次性付清质量保证金，保修期内如有房屋漏水、墙体裂缝等施工问题，乙方接到甲方房屋质量问题，乙方应迅速及时地进行处理，直到甲方满意，否则甲方另请人处理，工时及材料从保证金中扣除。 3、甲、乙双方必须共同遵守以上约定的付款方式。 第六条：安全生产及其它 1、在施工中，要把安全施工放在第一位，抓好施工用电，用水安全，佩戴安全帽，高空作业必须系好安全带，并做好周边安全防护措施。做到安全施工、文明施工，杜绝一切不安全事故，倘若发生病、伤、亡等一切安全事故，责任由乙方全部自己负责，甲方不承担任何责任。 2、其他未尽事宜，双方协商解决。 3、本合同经甲乙双方签字或盖章后生效。 4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。 甲方（签字或盖章）：乙方（签字或盖章）： 年月日年月日十你想过普通的生活，就会遇到普通的挫折。你想过最好的生活，就一定会遇上最强的伤害。
私人房屋建筑施工合同范本 甲方（房主人）：乙方（承包人）： 甲乙双方在平等自愿的原则上，根据有关法律法规，公平合理，互惠互利的原则下， 通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的`民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。 一、建筑工程概况： 开工期为xxx年xx月xx日，竣工期为xxxx年xx月x日。本工程为一层砖混结构， 面积约125平方米，以实际建筑面积为准。 二、工承承包方式： 1、工程承包价格：本工程为甲方包料，乙方包工，每平方米包工价为：xxx 元人民币，总包工价以实际面积为准。 2、承包方式: 工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砖、石灰、砂石、瓷砖等建筑材料均由甲方提供，乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。 3、工程内容: 从基础以上开始，主体按图施工。包括：地板、墙体粉刷、贴瓷砖、水、电安装、化粪池；室内刮瓷、室内外石膏线条。 4、工程质量要求:乙方必需按图纸要求施工，砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,房屋四 角要水平，保证工程质量合格，如不合格乙方必须返工直到甲方满意为止，造成的损失由 乙方负责。 三．双方的责任： 1、工程必须按照甲方要求施工，乙方不得随意改变施工方式，因施工过程中，发现 设计问题，要及时通知甲方，确实需要变更的，需双方协商一致。 2、安全问题由乙方负全责，发生任何安全事故，甲方不承担任何责任。乙方在施工 中必须做到安全生产，安全施工，要有足够的安全保障机制和措施。 四、付款方式：从正式施工开始先支付一定的伙食用具费3000元，一层封顶后再付10000元，甲方工程完工后，如无重大质量问题即一次性付清余款。五、施工电费由乙负责。 五、未尽事宜由双方协商解决。
房屋建筑总承包合同 甲方： 乙方： 依据《中华人民 __建筑法》及国家有关规定，为了确保甲方房屋施工顺利进行，为明确双方在建设项目施工过程中的权利和义务，本着双方“责、权、利”，经甲、乙双方协商，特订立本合同。 一：工程慨况 该工程位于()砖混五层楼房，基础为铃筏形基础;一、二层为现浇板，其余楼层为预制板，构造柱，圈梁，木瓦屋面等。 二：承包方式 甲方以包料不包工的方式承包给乙方。 三：工程承包范围 按甲方提供施工图，乙方负责所有施工机械(木模，钉子，铁丝，脚平架等)，从基础土方工程到房屋竣工中的瓦工，木工，钢筋工等
所有施工内容。外墙正立面贴外墙砖，其它墙面为水利砂浆。五层楼地面贴地面砖，卫生间，厨房，楼梯踏步所有贴墙地砖。 四：承包价格及付款方式 1：价格：140元/平方米(建筑面积)。建筑面积按照国家规定计算方式计算，增减工程量按照市场行情，双方协商解决。 五：工期及安全责任 工期从xx年6月28日到xx年10月28日竣工。推迟一天罚款200元/天，由甲方在工程款中扣除。 施工期间1：本工程所有安全事项均由乙方负责，乙方应按工程的要求负责施工过程中的安全管理工作，因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责;第三人造成乙方及其员工伤害的，由第三人负责，与甲方无关。 2、施工中乙方不得从事与施工无关的事，专业施工人员持证上岗;高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工，地面必须安排适当监护人员，电焊作业注意防火等。
施工过程中本合同项下的任何权利、义务，乙方不得转让给第三人，特别是不得转包、分包否则甲方有权终止合同，慨不结算，乙方无条件赔偿。 以上合同望双方遵守各自责任，本合同一式二份，自签字日期生效。 甲方： 乙方： 年月日 -------------------华丽丽的分割线------------------ 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 上述双方经过友好协商，现就甲方处于住宅建设，达成如下合同条款：
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 房屋建筑施工合同书
编号：FS-DY-20405 房屋建筑施工合同书 发包人（全称）：______ 承包人（全称）：______ 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对______（工程全称）签定工程质量保修书。 第一条工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： _____________
____________. 第二条质量保修期 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下： ⒈ 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限； ⒈ 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为____年； ⒈ 装修工程为____年； ⒈ 电气管线、给排水管道、设备安装工程为____年； ⒈ 供热与供冷系统为____个采暖期、供冷期； ⒈ 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为____年； ⒈ 其他项目保修期限约定如下：_________ ____________. 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 第三条质量保修责任 ⒈ 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保
房屋建筑施工合同模板 Building construction contract template 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
房屋建筑施工合同模板 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑 安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合 同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后 内容可按需编辑修改及打印。 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建 筑法》及国家有关规定，为了确保甲方房屋施工顺利进行，为明确双方在建设项目施工过程中的权利和义务，本着双方“责、权、利”，经甲、乙双方协商，特订立本合同。 一、工程慨况： 二、承包方式：甲方以包料不包工的方式承包给乙方。 三、工程承包范围： 按甲方提供施工图，乙方负责所有施工机械（木模，钉子，铁丝，脚平架等），从基础土方工程到房屋竣工中的瓦工，木工，钢筋工等所有施工内容。外墙正立面贴外墙砖，其它墙
面为水利砂浆。五层楼地面贴地面砖，卫生间，厨房，楼梯踏步所有贴墙地砖。 四、承包价格及付款方式： 1、价格：_______元／平方米（建筑面积）。建筑面积 按照国家规定计算方式计算，增减工程量按照市场行情，双方协商解决。 2、基础竣工后付款人民币5000元整；每一层主体盖板 完工后付款人民币4000元整，内外粉刷完工后付款_____元整，春节前无质量问题余款一次性付清，（如有质量问题返工达标后，另外赔材料）。 五、工期及安全责任： 工期从______年____月____日到_____年_____月____日 竣工。推迟一天罚款____元／天，由甲方在工程款中扣除。 施工期间： 1、本工程所有安全事项均由乙方负责，乙方应按工程的 要求负责施工过程中的安全管理工作，因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责；第三人造成乙方及其员工伤害的，由第三人负责，与甲方无关。
清包工建筑施工合同协 议合同书 集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
景观清包工施工合同书 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲方将工程中的围墙及景观构筑物结构、硬质铺砖结构层工程发包给乙方，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议： 一、工程概况 1、项目地点： 2、工程名称：室外景观工程 3、承包范围：围墙施工、景观构筑物、硬质铺砖结构层。 4、承包内容：泥工工程 5、施工工期：从2018年6月1日起进场时间算起，至2018年月 日竣工，共计天。 二、承包形式及计价方法 包工不包料，按承包施工面积约56000平方左右，此面积为双方约定的合约面积，具体以现场核对测量为准。双方确定包清工单价： 1、围墙清工承包单价为200元/米（①此单价为按图施工费用、如图纸外增加围墙基础需增加基础部分的清工费用；②此单价包含粉刷，不含真实漆涂料）。 2、结构层混凝土浇筑统一为10元/平方（①包含土方修土及清理、石子铺设、立模板、混凝土浇筑；②此单价为统一价，及不论泵送、非泵送以及混凝土的厚度大小）。 3、景观构筑物砌砖0.7元/块（含砌体粉刷）。 4、景观排水沟50元/米（含粉刷） 5、景观独立构造柱或梁按1500元/个（含扎钢筋、支模板、混凝土浇筑及粉刷）
6、本单价为综合单价，已考虑材料垂直运输，搬运以及为完成该工程除材料的产生一切费用。乙方如发生在工程外的零星用工；或因甲方原因导致的返工产生的点工须由甲方现场管理人员三日内办好签证。 三、工程款支付及结算方式 1、甲方每月15日发放乙方上月施工人员生活费每人每月1800元。乙方每月提供施工人员身份证复印件及工资单发放该款项。 2、甲方每月15日需结清上月产生经甲方确认的零星点工。 3、乙方2019年8月二十日上报已完成工程量的报表送甲方有关人员审核，甲方在2018年9月1日前支付乙方完成工程价款的80%，以发放工人工资。 4、工程竣工验收合格后，甲方收到工程款后付到总工程款的95%。余款待质保期满后付清。 四、乙方责任 1.乙方在施工过程中擅自停工，窝工或因其它原因，致使廷误工期或施工质量无法达到优良要求及甲方、业主监理要求却无正当理由拒绝整改，甲方有权解除协议，乙方在接到解除协议通知书后二日内无条件退出工地现场，否则由此造成的损失均由乙方承担。 2.乙方如果中途单方退离工地，其工程结算时甲方按乙方所完成工程量的70%结算给乙方，其余部分扣作罚款及甲方由此而造成的损失。 3.由于乙方所做项目质量达不到要求或其它原因造成总包被(业主、监理)对甲方扣款或罚款，甲方有权将其损失加倍处罚责任方(乙方)(赔偿甲方名誉损失费)责任方无条件承担，款项由甲方在结算时自动扣除。 4、乙方负责施工工人的一切伙食、住宿费用及生活区水费电费、工人施工中所产生的其它一切费用。
2020 河北省施工合同范本文档CONTRACT TEMPLATE
河北省施工合同范本文档 前言语料：温馨提醒，合同是市场经济中广泛进行的法律行为，人议，以及劳动合 同等，这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范， 不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 发包人:(全称) 承包人:(全称) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程立项、规划批准文件号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围: 三、合同工期 工程合同工期总日历天数：_____天。
从年月日开始施工，至年月日竣工完成。 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 合同总价(小写)：元。 (大写)：元。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第条的约定。 (1)本合同第二部分通用条款第2.2款。 (2)本合同第三部分专用条款第2条。 七、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。 八、承包人承诺 承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。 九、发包人承诺 发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。 十、合同生效 本合同订立时间：年月日 本合同订立地点： 发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。
建筑施工合同 发包方: 承包方: 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围： 1、一期房屋建筑工程共１４栋(栋号为：1，２,3，4，5,6,7,８,9,1０,１1,1５,１6,1７),建筑面积约400０0㎡。 2、地下室及周边护桩工程。 第二条承包方式 本工程以包工包料方式发包给乙方建筑施工。综合单价包括建筑材料、施工机械设备、人员工资、建筑材料税、施工安全措施费、利润、临时用房等。 第三条施工准备 一、发包方： 1、＿___月＿___日前，负责接通施工现场总的施工用水、电源、变压器(包括水表、配电板),满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整。 2、本合同签订后____天内提交建筑许可证。 3、合同签订后_＿__天内（以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图____份，施工技术资料（包括地质及水准点坐标控制点)＿_＿_份。 4、组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在_＿_＿天内分送有关单位，____天内提供会审纪要和修改施工图____份。 二、承包方： 1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作; 2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场; 3、开工前编制施工组织设计或施工方案,施工进度计划报送发包方(经
发包方批准同意后执行）。 4、提交施工单位资质证和项目经理、施工员、安全员等证件。 第四条工程建筑计价 一、按设计图纸施工，按建筑规范建造。房屋分为地下室及基础工程（包括桩基础）,每平方米综合单价为元，主体房屋每平方米综合单价元。 二、护桩工程按设计图施工：砼桩每立方元,有筋砼护桩每立方元。 三、本工程的施工用水用电都包括在综合单价中。 第五条工程期限 一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为＿__＿天（日历天),自__＿_ 年_＿__月__＿_日开工至＿_______年_＿_＿月＿___日竣工验收。 二、开工前____天,承包方向发包方发出开工通知书。 三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延： 1、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续4小时以上),影响正常施工； 2、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工; ３、人力不可抗拒的因素而延误工期。 第六条工程质量及施工要求 一、本工程质量要求:工程质量等级必须达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。 二、本工程以安装工程质量检验评定标准为评定工程质量等级的依据，并由发包方、工程监理公司和汝城县建筑工程质量监督站对工程质量实行监督管理。 三、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方代表的监督。 四、工程竣工后的保修期按国家建设部有关规定执行；没有具体规定的,按两年保修期执行。 五、承包方在施工过程中必须遵守下列规定： 1、必须在发包方划定的范围内堆放建材、器具及杂物。 2、由承包方提供的主要材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证及生产许可证,经检验合格后承包方方可用于工程，混凝土、砂浆全部机械搅拌，并按规定计量配比。 3、发包方代表在接到隐蔽工程检查通知单后两个工作日内进行检查，
建筑工程包清工合同范本 甲方：以下简称甲方 乙方：以下简称乙方 为了进一步实施内部经济承包责任制，明确双方责权利关系，甲方的联体建房工程主 体结构和装饰装修中的混凝土分项、钢筋分项、模板分项、内外脚手架、砌筑分项、抹灰 分项等工程不包含外墙面砖、内墙乳胶漆及水电安装由乙方承包施工，根据实际情况，经 双方协商同意，鉴定以下条款，以资共同遵守。 一、工程名称：联体建房俞永仕、俞永鹏、朱高朋、俞永宗 二、工程地点：丽水市莲都区仙渡乡皂树大路边村三十秤处。 三、承包范围： 钢筋工程：绑扎，成品搬运，图纸中所有预埋件、拉结筋的焊接、安装，保护层垫块 的制作、挂设、废料的汇集堆放等一系列钢筋工工序均在承包范围内。材料由甲方提供。 土建、砌筑、抹灰工程：甲方提供材料，包括自制水泥、黄砂、碎石、砖块等;机械设备 由乙方自理。模板和脚手架工程：脚手架所需的一切材料由乙方提供，必须达到安全要求。 四、承包方式：分包包清工乙方盈亏自负 五、承包价格：按每平方元计算，建筑面积共计其中每户地下室约为 60平方米，上部建筑面积约为400平方米，顶层木头计算半层，建筑面积合计每户460平方米 六、工程款支付方式： 1、甲方在工程结构一层封顶后一周内付乙方工资实际工程量80%，三层封顶后一周内付乙方工资实际工程量80%，余款待竣工验收后一周内一次性付清。 七、工程质量保证措施及奖惩办法：本工程质量创群体优良，必须达到一次性合格 率100%，优良率80%。甲乙双方在施工中应认真负责抓好工程质量，按照设计要求、施工 规范及安徽省或六安市颁发的有关规定实施。本工程所有验收标准按六安市优良工程标准 核验，达不到标准者必须返工，返修所发生的一切费用及工期延误等由乙方承担，且业主 对甲方的处罚罚金也由乙方负责。 八、安全生产及现场管理： 1、乙方所有施工人员必须经安全教育并有书面证明后，方可上岗操作且办理相关证 件的各种费用由乙方自理，否则出现一切问题由乙方负责，包括罚金。承包期内属乙方原 因所发生的一切安全事故，其一切费用均由乙方承担，包括上级罚款。乙方必须服从甲方
2020 河北省建筑施工合同示范文本 CONTRACT TEMPLATE
河北省建筑施工合同示范文本 前言语料：温馨提醒，合同是市场经济中广泛进行的法律行为，人议，以及劳动合 同等，这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范， 不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 发包人:(全称) 承包人:(全称) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程立项、规划批准文件号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围: 三、合同工期 工程合同工期总日历天数：_____天。
从年月日开始施工，至年月日竣工完成。 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 合同总价(小写)：元。 (大写)：元。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第条的约定。 (1)本合同第二部分通用条款第2.2款。 (2)本合同第三部分专用条款第2条。 七、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。 八、承包人承诺 承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。 九、发包人承诺 发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。 十、合同生效 本合同订立时间：年月日 本合同订立地点： 发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。
房屋建筑施工协议书 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》增强甲乙双方的责任感，确保双方和共同利益、遵循平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，经甲乙双方充分协商特订立本协议以便共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、施工单位： 第二条：乙方责任 1、承包的工程，工程地点，建筑面积，建筑结构类型为：，建筑层楼为四层，开工日期，竣工日期。 2、工程从基础到竣工验收的全部工序都由甲方负责组织安排。 3、房屋施工办理各相关部门应缴纳的各种税费，全部由乙方自己承担。 4、房屋施工过程中所发生的人员伤亡意外事故均由乙
方负责处理，与甲方无任何经济法律责任。 5、乙方严格按照施工设计图的规范技术数据进行严格施工，不得偷工减料，否则所发生的一切经济损失由乙方负责。 6、乙方必须加强对建筑施工的安全管理，严格执行国家的生产安全责任制度，务必做到安全第一、安全施工。 7、房屋建筑施工由乙方实行总承包制，每平方包工包料装修带门窗水、电、挂瓷、瓷砖，带拆除原建筑物，并确保建筑材料的使用质量，否则造成的房屋的质量问题所发生的返工损失的材料，经济费用由甲方负责。 第三条：甲方责任 甲方应积极配合乙方在施工中出现的各种事务的协调处理。 2、甲方有权监督工程质量和施工进度，材料进场的检验与验收，工程竣工验收。 第四条：施工质量的保证 1、乙方在施工中所匹配的材料必须货真价实，不许以次弃好，弄虚作假，偷工减料，否则后果自负。 2、乙方应严格按照国家《实用建筑材料手册》的相关
技术指执行操作，否则经国家质检部门的签定确认不符质量标准由乙方负责任。 第五条：工程价款的支付与结算 付款方式按国家合同法预付材料款为，一层板面浇筑完毕付：二层板面浇筑完毕付：三层板面浇筑完毕付：，尾款到全部工程竣工后经国家相关质检部门检验验收后一次结算。其余尾款到房子竣工验收合格后一次性付清给乙方，各种装修、水电、灯具、开头、门窗、瓷砖、内墙漆款项在本工程内。 第六条：协议争议的解决方式 本协议在履行过程中发生争议，由甲乙方双方协商解决，协商不能达到双方的共识，提交国家相关机构仲裁或向人民法院提起诉讼。 第七条：工程竣工交付验收 工程竣工后乙方应向甲方提出建筑质量验收合格。 第八条：附属条款 1、房屋建筑所需的部份建筑由乙方负责，如：灯具、电源线、电开关、各种门窗、室内外各种瓷砖、卫生间、各种防水所需配置的材料，均由乙方负责购买。（屋顶图纸内
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 房屋建筑施工合同通用版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方（发包方）：乙方（承包方）：风险提示：发包 人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据《民法典》，《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定，为了确保甲方房屋施工顺利进行，为明确双方在建设项目施工过程中的权利和义务，本着双方责、权、利，经甲、乙双方协商，特订立本合同。 一、工程慨况： 二、承包方式：甲方以包料不包工的方式承包给乙方。 三、工程承包范围：按甲方提供施工图，乙方负责所有施工机械（木模，钉子，铁丝，脚平架等），从基础土方工程到房屋竣工中的瓦工，木工，钢筋工等所有施工内容。外墙正立面贴外墙砖，其它墙面为水利砂浆。五层楼地面贴地面砖，卫生间，厨房，楼梯踏步所有贴墙地砖。 四、承包价格及付款方式： 1、价格：_______元平方米（建筑面积）。建筑面积按照国家规定计算方式计算，增减工程量按照市场行情，双方协商解决。 2、基础竣工后付款人民币5000元整；每一层主体盖板完工后付款人民币4000元整，内外粉刷完工后付款_____元整，春节前无质量问题余款一次性付清，（如有质量问题返工达标后，另外赔材料）。 五、工期及安全责任：风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交
河北省建筑施工合同完整 版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
河北省建筑施工合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发包人:(全称) 承包人:(全称) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点：
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 房屋建筑工程承包合同(标准 版)
编号：FS-DY-86255 房屋建筑工程承包合同(标准版) 甲方： 乙方： 甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合房屋建设的实际情况，经过协商，达成如下协议。 一、工程概况： 1、甲方准备在xxxx新建x间x层带尖子的房屋一栋。经与乙方接触、洽谈、协商，决定将其房屋建筑工程(房屋从主体结构开始到粉刷完毕)承包给乙方进行施工建设，工程从xxx年月日开始动工，至xxx年月日竣工;房屋建设采用费用包干制的形式;乙方按照甲方的图纸保质保期来进行施工。 2、采取费用包干的方式。乙方负责房屋建筑时所需的设施(比如：脚手架、跳板等)，甲方负责材料的供应;工程开工，
从协议签定之日开始，历时天内完成;房屋建筑总面积平方米，按每平方元计算，费用金额共计元整。 3、付款方式：主体结构工程完工，甲方应向乙方支付工程款的50﹪，即(金额大写)：_____元;待工程完工后，经甲方验收合格，付清工程的余下款项。 二、质量要求： 1、工程验收标准，甲方按照下面的规定执行。 2、施工中，乙方应按照甲方的要求进行施工，主体结构建设时，墙体要垂直、整体平整，所有的门及门窗的安放与墙体成一条线;粉刷时墙体厚度均匀，无裂缝，内墙面达到整体水平、平整、无裂缝，门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙，天面要达到厚度均匀，无裂缝，所有刷白颜色均匀，大门墙体及卫生间的瓷砖要平整完好的粘贴，达到水平;阴阳角与墙体成一条线，与墙面垂直或平行;房屋四周要进行雨水排除的处理，待工程全部结束后，甲方进行竣工验收。 三、安全问题： 工程施工现场的安全由乙方自行完全负责，若发生安全事故由乙方完全负责，承担一切责任，甲方概不负责，没有
房屋建筑施工合同 业主方（甲方）：身份证号：（以下简称甲方）承建方（乙方）：身份证号：（以下简称甲方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》有关规定，遵循平等、公平和诚信的原则，甲乙双方就该建筑工程等事项协商一致，将制订如下合同： 工程地点：***********号。 工程规模：五至七层一梯两户私房住宅楼。 工程结构：全框架（按八层下基础） 承包价格： 1.整个工程包括桩基、基础，包人工不包料价格每平方米人民币： ，甲乙双方无任何理由更改。 2.计算工程面积：阳台按实际建筑面积计算，壹楼层高五米以下按占地面积计算，若超出五米则补人民币整。所有出檐不计算面积，飘窗不计算面积，楼梯间按实际建筑面积计算。 工程时间： 开工时间：。 竣工时间：。 一、工程承包形式及范围： 1.甲方以包人工不包料（包干）的形式给乙方承建，建筑主料由甲方选定提供。
2.主体工程乙方必须按图纸规范施工，含（南边）外墙钢砖，楼梯扶手为不锈钢，楼梯间贴 ,钢砖、大理石由方提供，乙方负责安装。 3.附属工程：化粪池、散水波、房屋南北方排水沟、顶层屋面做油（三油两布）、屋顶安装防雷网、屋顶女儿墙（1.2米）卫生间厨房排污管及外墙下水管。屋前（南边）墙面贴钢砖，东、西边粉刷，屋后（北边）喷砂及贴2米地脚钢砖，甲方负责提供材料，安装及人工均由乙方负责。 4.墙体红砖封隔，混合砂浆粉刷（M7.5水泥砂浆）由乙方负责。 5.施工期间水电费由方承担。 6.各层的层高按甲方设计图纸要求施工，必须确保。如特殊原因壹楼层高需更改，乙方必须无条件执行甲方意见。 补充： 。 二、施工方式： 1.乙方自带建筑所需的一切设备（钢筋工自带机械设备，木工自带模板，泥工自带工具，架子工自带脚手架等等），且必须按建筑规范施工。 2.施工机械必须安全可靠。 3.施工时按国家建筑要求实施，每层平板混凝土厚度为10CM，顶层屋面混凝土厚度要确保12CM。 4.搞好建筑施工的安全及安全设施，如果出现任何问题或事故，一概由乙方负责。
建筑工程包清工合同范本 建筑工程包清工合同范本 随着法律知识的普及，合同对我们的帮助越来越大，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是为大家收集的建筑工程包清工合同范本，仅供参考，欢迎大家阅读。 建筑工程包清工合同1 单位名称： 油漆工 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装承包合同条例》及有关规定，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经双方协商，签订本合同。 第一条工程名称及地点 工程名称： 工程地点： 第二条工程范围及内容 工程范围：的内外墙、平顶涂料工程。包括清理基层、搭拆架子、括腻子二遍，配料、打磨砂纸、刷涂料三遍等全部工作内容。 工程承包形式：包工包料 第三条结算方式 1、按实做面积进行结算，工程量计算方式按定额规定。
2、合同暂定数量：内墙涂料m2，外墙涂料m2。 3、单价约定：内墙涂料元/m2，外墙涂料元/m2。 第四条合同价款的支付 本工程根据每月完成进度部位，在月底按完成的工程量结帐，并按70%支付工资。工资于次月5日前由班组长按出工人数造好工资表报项目部，次月15号左右发放到各工人手中，工程余款在工程结顶经验收达到要求后一个月内支付，乙方需开具劳务发票。 第五条工程质量要求 1、按建筑、安装规范、技术标准和施工验收规范，并按GB50210-20xx建筑工程质量验评定标准及《杭州市提高建筑安装感观质量的若干规定》进行施工和检验。 2、材料要有质量检验合格证，如因乙方责任造成返工，其损失费由乙方承担，保修期暂定为工程竣工交付建设单位使用后半年。 3、在施工中发生质量事故，应及时报告甲方。按有关标准规定进行处理，一切损失及费用均由乙方负责。如由于管理不善或有意的偷工减料等，甲方根据情节轻重和造成影响程度，有权向有乙方处以罚款、停工，甚至终止合同。 4、乙方必须负责其所承担的工作完成之前的成品、半成品的保护工作。对项目部经查不符合要求的，由项目部开出整改通知单，班组如不及时整改的则按有关条例处罚。 第六条施工工期及进度要求 1、施工工期：暂定为年月日开工，具体各幢施工工期必须符合
房屋建筑施工合同书 发包人(全称)：____________________________ 承包人(全称)：____________________________ 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对____________________________(工程全称)签定工程质量保修书。 第一条工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：_____________________________________________________ ______________________ _____________________________________________________ _________________________. 第二条质量保修期 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
⒈ 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合 理使用年限; ⒉ 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防 渗漏为______________年; ⒊ 装修工程为____________年; ⒋ 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 ________________年; ⒌ 供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期; ⒍ 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 ________________年; ⒎ 其他项目保修期限约定如下： _______________________________________________ _____________________________________________________ _________________________. 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 第三条质量保修责任 ⒈ 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知 之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发 包人可以委托他人修理。 ⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立 即到达事故现场抢修。
楼房建筑施工合同书 甲方：______________________________________________ 乙方：______________________________________________ 第一条：建筑地址：。该建筑共二间四层半（约600平方米），该建 筑为水泥混凝土半框架结构，一至三层为框空设计，每层设一个卫生间，一楼一 条内隔墙，四层及上半层为住宅设计，卫生间共三个，具体施工认图纸设计为准。 第二条：甲方提供水电及购买一切建筑材料到工地，乙方负责施工。 第三条：乙方提供模板，顶棍及一切施工工具及器械。 第四条：楼房基础的挖土回填由甲方负责，其余建筑施工由乙方负责，乙方 具体负责如下内容： 1、四层楼房主体的建造及装修，化粪池、排水、下水道和排污管道的安装。 2、楼梯走道墙体贴1.2米高瓷砖，楼梯梯级贴梯级瓷砖。 3、一至三层框空，地面贴地板砖，贴地脚线，其余内墙体及楼底面普通装 修，（即校水沙白灰墙），卫生间地面贴瓷砖，墙体贴1.2米高瓷砖。 4、四层住宅：大厅、房间、厨房、饭厅、阳台贴地板砖，贴地脚线，厨房、 卫生间、饭厅贴墙体贴瓷砖到顶，其余墙体及楼面为粗底。（即水泥沙浆排荡）。 5、上半层：房间贴地板砖、贴地脚线、卫生间地面贴瓷砖，墙体贴1.2米 高瓷砖，其余墙体为普通装修。（即校水泥白灰墙）。 6、顶层外飘0.2米，护拦高1米，护拦内墙及楼面装修水泥沙浆及水泥油 滑面。 第五条：建造三级化粪池二个（2.5米×1.2米×1.2米），外墙三面贴马赛 克（包括上半层外墙）。另一面共墙装修水泥沙浆批荡及用水泥油滑面，滴水外 门窗上方要求混凝土预制板及外飘0.08米。 第六条：结算方式： 1、具体结算价格如下表： 1