第1章工程投资基本理论
1.1 工程投资基本理论
1.1.1投资概述:
了解投资运动过程
价值运动过程,资金筹集、投资分配、投资运用、投资加收
了解投资主体
了解投资分类
政府投资,企业投资,个人投资
熟悉固定资产定义与特点
固定资产定义:在社会再生产过程中可供长时间反复使用,并在使用过程中基本不改变事物形态的劳动资料和其他物质资料。
固定资产的特点:1、资金占用多,一次投入的资金数额大2、建设和回收过程长3、投资形成的产品具有固定性4、投资产品具有单件性5、项目的管理比较复杂
1.1.2工程建设概论
掌握建设工程项目分类
单项工程,单位工程,分部工程,分项工程
掌握建设项目的构成
单项工程:是建设项目的组成部分,具有独立的设计文件,可以独立施工,竣工建成后,能独立发挥生产能力或使用效益的工程. 如良种繁育基地建设项目中的实验室、种子加工车间、晒场,良种种植田间工程等;畜牧养殖项目中的饲料加工车间、畜禽养殖场、屠宰加工车间等。
单位工程:是单项工程的组成部分,是指具有独立的设计可以独立组织施工,但竣工后不能独立发挥生产能力或使用效益的工程. 如某车间是一个单项工程,车间是由若干工段组成,每个工段都有独立的建筑物,车间还设有食堂、浴室等生活设施,这些工段、食堂、浴室的建筑分别为单位工程。建筑工程还可以根据其中各个组成部分的内容,分为一般土建工程、特殊构筑物工程、工业管道工程、卫生工程、电气照明工程等,几幢同类型的建筑物不能作为一个单位工程
分部工程:在单位工程中,应按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分为若干分部工程
分项工程:在分部工程中,应按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分为若干个分项工程
熟悉工程建设程序
工程项目建设程序是指工程项目从策划、评估、决策、设计、施工到竣工验收、投入生产或交付使用的整个建设过程中,各项工作必须遵循的先后工作次序。工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反映,是建设工程项目科学决策和顺利进行的重要保证。
1.1.3工程造价基本概念
熟悉工程造价的含义
工程造价:工程项目按照确定的建设内容,建设规模,建设标准,功能要求和使用要求等全部建成并验收合格交付使用所需的全部费用。
了解建设工程造价基本构成
1、设备及工器具购置费
2、建筑安装工程费
3、工程建设其他费
4、预备费
5、建设期贷款利息
6、固定资产投资方向调节税
熟悉工料单价法的建筑安装工程费用构成
直接费(包括直接工程费和措施费),间接费(包括规费和企业管理费),利润,税金。
掌握清单计价法的建筑安装工程费用构成
分部分项工程,措施项目费,其他项目费,规费,税金。
了解工程造价的特点
掌握工程造价的职能
分配,控制,评价,预测,调控
掌握工程造价管理的基本内容和控制原理
1、以设计阶段为重点的建设全过程造价控制
2、动态地,主动地控制工程造价
3、技术与经济相结合
熟悉全过程造价控制的基本方法
1、可行性研究
2、限额设计
3、价值工程
4、招标投标
5、合同管理
1.1.4工程造价管理
熟悉咨询业的社会职能和工程造价咨询企业的概念与资质标准
工程造价咨询企业:接受委托,对建设项目工程造价的确定与控制提供专业服务,出具工程造价成果文件的中介组织或咨询服务机构。
工程造价咨询企业资质等级分为甲级和乙级,
1、专职技术负责人高工,造价工程注册证书10年以上造价专业工作/8年以上
2、造价专业专职人员20人以上,高工6人,中工10人,造价工程师8人/专业12人,高工3人,中工6
人,造价工程师4人
3、注册资金100W元/50W元
4、具有固定办公场所,组织结构,技术经济档案管理制度,质量保证体系
5、近三年5个大型或8个中型以上建设项目造价咨询工作/近三年5个以上中小型
6、较好社会信誉
了解造价工程师的权利、义务和执业管理制度
熟悉造价员从业资格制度(补充)
造价员不得同时受聘在两个或两个以上单位,造价员每三年参加继续教育的时间不得少于30小时,全国建设工程造价员资格证书每三年验证一次
了解我国工程造价管理体制变革的内容和最终目标
1.2、建筑产品价格市场形成机制
了解建筑市场及建筑产品价格运动特点
熟悉建筑产品价格的内涵、外延
内涵:指建筑产品的价格是建筑产品价值的货币表现,是在建筑产品生产中社会必要劳动时间的货币名称。
外延:广义的建筑产品价格即为建成一项工程,预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场以及承包市场等交易活动中所形成的建设工程总价格。狭义的按住产品价格只认定是工程发承包价格。
了解建筑产品的供给与需求
熟悉工程招标价格形成的市场机制
工程招标投标活动是在建筑市场上由投资方在建筑市场上通过招投标办法选择施工企业的过程,通过工程招标采购活动,可以择优选择价格低,时间短,具有良好业绩和社会信誉的承包商,为合理控制工程造价奠定基础。
1、招标投标与建筑产品均衡价格的实现
2、完全竞争市场条件下的建筑产品均衡价格形成
3、投标人数量
了解建筑产品价格管理体制
1.3 工程成本
了解项目成本管理的内容、控制理论与方法
成本控制,成本决策,成本计划,成本核算,成本分析,成本检查
第2章工程造价计价
2.1工程造价的基本原理与方法
熟悉建设工程造价计价方法和特点
工程造价计价顺序:分部分项工程单价-单位工程造价-单项工程造价-建设项目总造价
计价方法:1、直接费单价-工料单价法(单位计价法,实物计价法)2、综合单价-综合单价法
特点:1、单件性2、多次性3、组合性4、计价方法多样性5、计价依据复杂性
2.2工程造价计价依据概述
熟悉建设工程造价计价依据分类、作用与特点
1、计算设备和工程量的依据-项目建议书,可行性研究报告,设计文件等
2、计算人工,材料,机械等食物消耗量依据-投资估算指标,概算定额,预算定额等
3、计算工程单价的价格依据-人工单价,材料价格,材料运杂费,机械台班费等
4、计算设备单价依据-设备原价,设备运杂费,进口设备关税等
5、计算其他直接费,现场经费,间接费和工程建设其他费用依据-相关的费用定额和指标
6、政府规定的税,费
7、物质指数和工程造价指数
熟悉定额的含义和工程定额的分类
定额含义:进行生产经营活动时,在人力,物力,财力消耗方面所应遵守或达到的数量标准。
1、生产要素分类:劳动定额,机械消耗定额,材料定额
2、用途分类:施工定额,预算定额,概算定额,概算指标,投资估算指标
3,专业性质分类:通用定额,行业通用定额,专业专用定额
4、管理权限分类:全国统一定额,行业统一定额,地区统一定额,企业定额,补充定额
2.2.1施工定额
熟悉施工定额的概念、作用与定额水平的含义
施工定额:指施工企业组织生产和加强管理在企业内部使用的一种定额,属于企业定额的性质。
施工定额作用:工程的施工管理,作为编制工程施工组织设计,施工预算,施工作业计划,签发施工任务单,限额领料卡及结算计件工资或计量奖励工资等。
定额水平:以同一性质的施工过程为研究对象,由劳动定额,机械定额和材料定额三个相对独立的部分组成。是工程建设定额中分项最细,定额子目最多的一种定额,也是工程建设定额中的基础性定额。
熟悉劳动定额的概念和表现形式
劳动定额:指完成一定的合格产品规定活劳动消耗的数量标准。
劳动定额的表现形式:时间定额,同时也是产量定额表现。
掌握材料消耗定额的概念和材料消耗量的组成
材料定额:指完成一定合格产品所需材料的数量标准。
材料消耗量组成:工程建设中使用的原材料,成品,半成品,构配件,燃料以及水,电等动力资源的统称。
掌握周转性材料摊销量的计算
1、第一次制造时的材料消耗(一次使用量)
2、每周转使用一次材料的损耗(第二次使用时需要补充)
3、周转使用次数
4、周转材料的最终回收及其回收折价
熟悉机械台班消耗定额的表现形式
机械消耗定额(机械台班定额):指为完成一定合格产品所规定的施工机械消耗的数量标准。
机械消耗定额表现形式:机械时间定额,同时也是产量定额表现
2.2.2预算定额
熟悉预算定额的概念、作用
预算定额是在编制施工图预算时,以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制,内容包括工程中劳动定额,机械台班定额,材料消耗定额三个部分,并列有工程费用,是一种计价的定额。
熟悉预算定额的编制原则和方法
以施工定额为基础综合扩大编制,是概算定额的编制基础。
2.2.3概算定额、概算指标和估算指标
熟悉概算定额的概念和作用
概算定额是编制扩大初步设计概算时,以扩大分部分项工程为对象编制,计算和确定工程概算造价,计算劳动,机械台班,材料需要量所使用定额。
了解概算指标、估算指标的概念和作用
概算指标:在三阶段设计的初步设计阶段,以整个建筑物和构筑物为对象
估算指标:在项目建议书和可行性研究阶段编制投资估算,计算投资。
2.2.4工程量清单计价规范
熟悉工程量清单和工程量清单计价的概念
工程量清单时招标文件的组成部分,主要有分部分项工程量清单,措施项目清单和其他项目清单等组成,是编制标底和投标报价的依据,是签订工程合同,调整工程量和办理竣工结算的基础。
工程量清单由有编制招标文件能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询机构,招标代理机构依据有关计价办法,招标文件的有关要求,设计文件和施工现场实际情况进行编制。
工程量清单计价包括编制招标标底,投标报价,合同价款的确定与调整和办理工程结算等。
熟悉工程量清单计价规范的特点
1、工程量清单计价规范报价均采用综合单价形式,综合单价包含了工程直接费,工程间接费,利润和各
种税费等。不象以往定额计价那样有定额直接费表,再有各种费、税、材料价差表;最后才能知道工程造价。相比之下,工程量清单计价规范报价显得简单明了,更适合工程的施工招投标。
2、工程量清单计价规范报价要求投标单位,根据市场行情和自身实力报价,从而打破了工程造价形成的
单一性和垄断性,呈现出有高有低的多样性报价。建设工程的招投标,很大程度是工程单价的竞争,如仍采用以往的定额计价模式,竞争就不能真正体现。
3、工程量清单计价规范报价具有合同化的法定性,工程量清单为投标人提供了一个平等的报价基础,结算
时按照招标文件规定的计量方法计量实际完成数量,也就是说数量是司调整的。
4、投标单位报价的多样性,有利于逐渐推行经评审最低投标价中标法,从而达到降低工程造价,节约投资
之目的。
掌握广东省建设工程各专业计价依据的作用和适用范围
统一计价规则,有效控制消耗量,正确引导企业报价,市场竞争形成造价
2.4工程造价信息
了解工程造价资料积累的内容、方法及应用
第3章建设工程招标投标
3..1招标投标制度
了解必须进行招标的范围
在中国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察,设计,施工,监理以及与工程建设有关的重要设备,材料等的采购必须进行招标。
掌握招标方式
竞争程度分:公开招标和邀请招标
招标范围分:国际招标和国内招标
招标阶段分:一阶段招标和二阶段招标
熟悉招标、投标程序
1、招标活动的准备工作:确定招标方式,标段划分
2、招标公告的编制与发布:招标公告的内容,公开招标项目招标公告的发布
3、资格预审:发布资格预审通告,发出资格预审文件,对潜在投标人资格的审查和评定,发出资格预审合
格通知书
4、编制和发售招标文件:招标文件的编制,招标文件的发售与修改
5、勘察现场与召开投标预备会:勘察现场,召开投标预备会
6、建设项目投标
7、开标,评标和定标
3.2标底价和最高报价值的编制
熟悉标底价和最高报价值的作用和编制依据
最高报价值是反映招标人队招标工程期望的最高控制值,使用国有资金的工程施工招标投标应按该办法设立最高报价值,其他性质资金的工程可参照执行,对工程施工招标投标工作起到积极的促进作用。
工程标底价和最高报价值是招标人控制投资,确定招标工程造价的重要手段,在计算时要求科学合理,计算准确。标底价、最高报价值应当按照国务院和省,自治区,直辖市人民政府建设行政主管部门制定的工程计价办法,计价依据以及其他有关规定和工程造价管理机构发布的工料机价格信息,由招标人或委托有相应资质的中介机构进行编制(广东省要求有编制资格的单位承担并由两名以上具有职业资格的注册工程师完成)掌握清单计价法编制标底价和最高报价值
工程量清单计价法采用的是综合单价法,按照国家标准《建设工程工程量清单计价规范》的统一“项目编码,项目名称,计量单位和工程计算规则”进行计价。
掌握标底价和最高报价值审查的方法和内容
审查方法:全面审查法,重点审查法,分解对比审查法,分组计算审查法,标准预算审查法,筛选法,应用手册审查法。
审查内容:1、计价内容2、组成内容3、相关费用。
3.4投标报价与合同价
熟悉投标报价的方法与策略
投标报价的方法:工程量清单报价,定额计价
策略类型:生存型,竞争型,盈利型
策略:1、不同招标项目不同报价法2、不平衡报价法3、计日工单价报价法4、可供选择项目报价法5、多方案报价法6、增加建议方案报价法7、确定分包商报价法8、无利润报价法。
掌握施工合同计价方式、建安工程合同价的类型
计价方式:总价合同,单价合同,成本加酬金合同
承包方式:总承包合同,专业分包合同,劳务分包合同
掌握定标原则
1、能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准
2、能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的投标价格最低,但是投标价格低于成本的除外
评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1~3人,并标明排列顺序。
第4章建设工程合同管理
4.1建设工程合同概述
了解建设工程合同的分类
工程勘察合同,工程设计合同,工程施工合同
4.2施工合同管理概述
掌握建设工程施工合同示范文本的组成
协议书,通用条款,专用条款,附件
掌握施工合同文件的组成与解释顺序
1、施工合同协议书(双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为施工合同协议书的组成部分。)
2、中标通知书
3、投标书及附件
4、施工合同专用条款
5、施工合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
了解施工合同质量控制和进度控制的主要条款
熟悉施工合同的监督管理
施工合同的监督管理,是指各级工商行政管理机关、建设行政主管机关和金融机构,以及工程发包单位、监理单位、承包单位依据法律和行政法规、规章制度,采取法律的、行政的手段,对施工合同关系进行组织、指导、协调及监督,保护施工合同当事人的合法权益,调解施工合同纠纷,防止和制裁违法行为,保证施工合同法规的贯彻实施等一系列法定活动。
施工合同监督管理,既包括各级工商行政管理机关、建设行政主管机关、金融机构对施工合同的监督,也包括发包单位、监理单位、承包单位对施工合同的管理。可将这些监督管理划分为以下两个层次:第一层次为国家机关及金融机构对施工合同的监督管理;第二层次则为建设工程施工合同当事人及监理单位对施工合同的管理。
4.3《广东省建设工程施工合同范本》简介
4.3.1《广东省建设工程施工合同范本》
掌握广东省建设工程施工合同示范文本的组成、特点
合同范本由协议书,通用条款,专用条款和附件与格式四部分组成。
通用条款分八章供76条文:1、总则2、合同主体3、担保,风险与保险4、工期5、质量与安全6、造价7、合同争议,解除与终止8、其他。
掌握广东省建设工程施工合同示范文本确定工程造价的标准与方法
合同范本按照国家标准《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2003)的规定,参照FIDIC施工合同条件
4.3.2工程索赔与索赔费用的确定
熟悉索赔的概念和内容
索赔是在合同履行过程中,合同一方由于另一方未履行合同所约定的义务或者出现了应当由对方承担的风
险而遭受损失时,向另一方提出赔偿要求的行为。
了解常见的施工索赔
工期索赔,费用索赔
熟悉费用索赔的确定原则
当事人违约,不可抗力,合同缺陷,合同变更,监理工程师或造价工程师指令,其他原因
工期索赔由监理工程师负责,费用索赔由造价工程师负责。
4.3.3竣工结算编制与工程价款结算
熟悉工程结算编制方法与审核内容
熟悉工程竣工结算报告审查时间的规定
1、递交竣工结算文件(承包人)-工程竣工报告经发包人认可后28天内
2、初步核实(造价工程师)-收到资料后28天内-提出核实意见
3、修改竣工结算文件(承包人)-收到核实意见后28天内-再次提交竣工结算文件
4、再次核实(造价工程师)-收到再次提交资料后28天内-签发结算或不完全结算支付证书
5、支付结算款(发包人)-支付证书签发后28天内
掌握工程预付款、工程变更价款、工程竣工价款、建设单位供料款的结算方法和相关规定
掌握工程计量支付的相关规定
工程计量和计价由造价工程师负责,工程的计量和计价方法以《计价规范》为准,《计价规范》没有规定的,以广东省统一工程计价依据为准,造价工程师应按照合同约定,依据《计价规范》,广东省统一工程计价依据,工程造价管理机构制定的有关计价规定进行工程计量和计价。
熟悉质量保证金管理的相关规定
《办法》规定发包人应在招标文件中明确保证金预留、返还等内容,并与承包人在合同条款中对涉及保证金的相关事项进行约定。在建设工程竣工结算后,发包人应按照合同约定及时向承包人支付工程价款并预留保证金。缺陷责任期到期,发包人在接到承包人返还保证金申请后.应在核定后14日内将保证金返还给承包人,逾期不支付的,从逾期之日起,按照同期银行贷款利率计付利息,并承担违约责任。
4.4合同管理主要模式
了解合同管理主要模式
第5章工程造价管理法律法规
5.1建筑法律制度
熟悉建设工程发包与承包的内容
建设工程承包与发包是指建设单位或者总承包单位(发包方),通过合同委托施工企业,勘察设计单位等(承包方)为其完成某一工程的全部或其中一部分工作的交易方式。
5.2合同法律制度
掌握合同法的基本原则
合同法的基本原则是合同法的主旨和根本准则,也是制定、解释、执行和研究合同法的指导思想,合同法的基本原则的功能还在于:在合同约定不明或有漏洞时,可以依据合同法基本原则予以适当纠正,甚至可以以合同法的基本原则作为处理合同纠纷的依据。合同法的基本原则包括平等原则、自愿原则、诚实信用原则、合法原则和鼓励交易原则。
熟悉合同的形式
书面形式,口头形式,其他形式
熟悉合同的内容
合同的内容由当事人约定--当事人的名称,标的,数量,质量,价款或者报酬,履行的期限地点和方式,违约责任,解决争议的方法。
了解合同的效力
生效条件:当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力,意思表示真实,不违反法律或者社会公共利益
了解合同的变更
熟悉违约责任
违约责任是指当事人任何一方不能履行或者履行合同不符合约定的而应承担的法律责任。
违约表现形式包括不履行和不适当履行
5.3《广东省工程造价管理相关文件汇编》
了解广东省工程造价管理相关文件
模拟试题(一) 一、单项选择题(共60题,每题1分,共60分。每题的备选答案中,只有一个最符合题意的) 1.按照《中华人民共和国建筑法》规定,建筑施工许可证的申请者是( A )。 A.建设单位 B.施工单位 C.建立单位 D.设计单位 2.开标应当由( B )主持,在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选的代表 D.公证人 3.根据我国现行规定,下列属于造价工程师权利的是(A )。 A.发起设立工程造价咨询企业 B.签订工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文件 4.下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是(A )。 A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D.企业注册资本不少于人民币100万元 5.建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是(D )。 A.规定的时间 B.规定的预算费用 C.规定的质量标准 D.规定的安全标准 6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应,各个建设阶段( B )。 A.次序可以颠倒,但不能交叉 B.次序不能颠倒,但可以进行合理的交叉 C.次序不能颠倒,也不能进行交叉 D.次序可以颠倒,同事可以进行合理的交叉 7.建设工程项目组成中的最小单位是(B )。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在项目目标控制的方法中,S形曲线法的一般作用是( B )。 A.进度控制和质量控制 B.造价控制和进度控制 C.质量控制和造价控制 D.造价控制和风险控制 9.在建设工程项目风险管理过程中,风险识别最主要的工作成果是(B )。 A.风险事件发生的概率 B.风险清单 C.风险事故对项目目标的影响程度 D.风险等级 10.当事人订立合同,必须经过的程序是(C )。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公正 11.按照《中华人民共和国合同法》规定,下列情形中引起整个合同无效的是(C )。 A.因故意或者重大过失造成对方财产损失的 B.因重大误解订立的合同 C.一方以欺诈手段订立合同损害国家利益的 D.在合同订立时显失公平的
造价员考试大纲 https://www.doczj.com/doc/ac11831135.html,work Information Technology Company.2020YEAR
考试大纲 第一科目:《工程造价基础知识》 一、工程造价相关法规与制度 熟悉造价员和造价工程师执业资格制度; 了解工程造价咨询及其管理制度; 了解工程造价管理相关法律、法规与制度。 二、建设项目管理 了解项目管理的概念; 了解建设项目管理的概念、内容、程序; 掌握建设项目、单项工程、单位工程、分部分项工程的概念与划分; 了解建设项目的成本管理内容、控制理论与方法,了解建设项目风险管理的基本知识。 三、建设工程合同管理 了解合同法的有关内容; 了解建设工程管理涉及的相关合同,熟悉工程造价管理相关合同; 熟悉建设工程合同类型及其选择方法; 了解建设工程施工合同文件的组成,熟悉建设工程施工合同造价相关条款; 熟悉建设工程总承包合同及分包合同的订立、履行与变更的基本原则。 四、工程造价的构成 熟悉我国建设工程造价的构成与计算; 掌握设备及工器具购置费的构成与计算; 掌握建筑工程费、安装工程费的构成与计算; 熟悉工程建设其他费构成内容及有关规定; 熟悉预备费、建设期利息的计算。
五、工程造价计价依据 了解建设工程定额的分类、作用和特点; 了解建筑安装工程人工、机械台班、材料定额消耗量的确定方法;了解建筑安装工程预算定额和概算定额的编制原则和方法; 掌握人工、材料、机械台班单价的组成和编制方法; 掌握分部分项工程单价的编制方法; 熟悉费用定额的构成; 了解工程造价资料积累的内容、方法及应用。 六、决策和设计阶段的工程造价的确定与控制 了解建设项目决策和设计阶段工程造价控制的意义; 了解决策和设计阶段影响工程造价的主要因素; 了解可行性研究报告主要内容和作用; 掌握投资估算的编制方法; 掌握设计概算的编制方法; 掌握施工图预算的编制方法。 七、建设项目招标与合同价款的确定 了解建设项目招标程序; 熟悉招标文件的组成与内容; 掌握建设工程招标工程量清单的编制方法; 掌握工程招标标底和投标报价的编制方法; 了解工程分包招标,设备、材料采购招投标合同价款的确定方法;了解评标定标方法和合同价款的确定。 八、工程施工阶段工程造价的控制与调整 熟悉工程变更的处理,掌握合同价款的调整方法;
造价员基础知识考题及答案 2017年造价员基础知识考题及答案 一、单项选择题 1.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过()小时。 A.4 B.8 C.12 D.24 2.在工程索赔的实践中,以下()费用允许索赔。 A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用 B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用 C.承包商进行索赔工作的准备费用 D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 3.工期索赔的计算方法有()。 A.总费用法 B.分项法 C.因素分析法 D.网络分析法
4.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同,合同中保函手续费为20万元,合同工期为200天,合同履行过程中,因发生 不可抗力时间致使开工日期推迟30天,因异常恶劣气候停工10天,因季节性大雨停工5天,因设计分包单位延期交图停工7天,上述 时间均未发生在同一时间,则甲施工总包单位可索赔的保函手续费 为()万元。 A.0.7 B.3.7 C.4.7 D.5.2 5.某工程项目总价值1000万元,合同工期为18个月,现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元,则承包方提出工 期索赔为()个月。 A.1.5 B.0.9 C.1.2 D.3.6 6.某工程施工中,由于工程师指令错误,使承包商的工人窝工 50工日,增加配合用工10工日,机械一个台班,合同约定人工单 价为30元/工日,机械台班为360元/台班,人工窝工补贴费为12 元/工日,含税的综合费率为17%,承包商可得该项索赔为()元。 A.1260 B.1263.6 C.1372.2 D.1474.2
《安装工程计量与计价》教学大纲 课程名称:安装工程计量与计价适用层次、专业:本科;工程造价专业 学时:48学时学分:3学分 课程类型:专业模块课程性质:必修课 先修课程:建筑设备识图与安装施工技术 一、课程的教学目的及任务 《安装工程计量与计价》是工程造价、工程管理专业必修的主要专业课程之一。它以建筑设备、建筑设备识图与施工技术等课程为基础,通过本课程学习,使学生了解安装工程造价的基本知识,掌握安装工程工程量计算和工程造价编制的基本方法,培养分析、解决问题的能力。为今后从事安装工程造价工作奠定基础。 本课程的主要任务: 使学生了解安装工程造价的基本知识并掌握安装工程造价编制的基本技能。 学生学完本课程之后,应达到如下的要求; 1.了解安装工程工程造价和工程量清单计价规范的基本知识; 2. 掌握安装工程工程量清单的编制方法; 3. 掌握安装工程的工程量计算规则; 4. 掌握工程量清单项目综合单价的的编制方法 5. 掌握一般安装工程工程量清单计价与报价的编制方法。 6. 了解安装工程结算的编制方法。 二、课程讲授内容及基本要求 (一) 工程造价基本知识(总学时:2学时;理论学时:2学时) 1.具体内容 (1)工程项目建设程序与组成; (2)工程造价的构成; (3)工程造价文件。 2.基本要求 (1)了解基本建设程序与项目组成; (2)了解工程造价的组成; (3)了解造价文件的类别。 3.重点、难点 重点:工程造价的组成。 难点:建安工程费的组成。
(二) 安装工程造价(总学时:2学时;理论学时:2学时) 1.具体内容 (1)安装工程造价的组成; (2)安装工程计价程序和依据; 2.基本要求 (1)了解安装工程造价的组成; (2)掌握安装工程计价程序和依据。 3.重点、难点 重点: (1)安装工程计价程序; (2)安装工程计价依据; 难点:安装工程计价依据。 (三)安装工程定额(总学时:12学时;理论学时:8学时;实践学时4学时)1.具体内容 (1)安装工程定额基本知识; (2)安装工程施工定额; (3)安装工程企业定额; (4)安装工程预算定额 2.基本要求 (1)了解安装工程定额的基本知识; (2)了解安装工程企业定额的内容; (3)掌握安装工程预算定额(消耗量定额、价目表)的相关知识; 3.重点、难点 安装工程预算定额:陕西省安装工程消耗量定额、价目表 (四)工程量清单与计价(总学时:4学时;理论学时:4学时) 1.具体内容 (1)基本知识:清单计价规范; (2)工程量清单计价的造价组成。 (3)工程量清单计价方法; (4)信息价概述 2.基本要求 (1)了解工程量清单计价的作用、清单造价的构成; (2)掌握工程量清单计价的基本方法。 3.重点、难点 工程量清单计价的基本方法。 (五) 清单计价规范与项目设置(总学时:4学时;理论学时:4学时) 1.具体内容 (1)工程量清单计价规范概述; (2)水暖燃气工程清单项目; (3)通风空调工程清单项目; (4)工业管道工程清单项目; (5)电气工程清单项目。
造价员考试基础知识精编真题解析 一、单选题: 1、[2006年真题]下列关于工程索赔的说法中,正确的是()。 A.按索赔事件的性质分类,工程索赔分为工期索赔和费用索赔 B.处理索赔必须坚持合理性原则,兼顾承、发包人双方的利益 C.工作内容增加引起的设备费索赔标准,不分自有设备或租赁设备, 均按机械台班费计算 D.工程会议纪要即使未经各方签署,也可以作为索赔的依据 答案:C 解析:按索赔事件的性质分类,工程索赔分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见索赔和其他索赔。处理索赔必须坚持合理性原则,既考虑到国家的有关规定,也应当考虑工程的实际情况。当工作内容增加引起的设备费索赔时,设备费的标准按照机械台班费计算。会谈纪要只有经过各方签署后才可作为索赔的依据。因此答案为C。 2、[2006年真题]按照FIDIC合同条件有关规定,下列事件中承包商可以同时得到工期、费用和利润补偿的是()。 A.承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误 B.由于传染病导致工期延误C.业主提前占用工程 D.业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分 答案:A 解析:由于传染病或其他政府行为导致工期的延误,可以得到工期的补偿。业主提前占用工程,可以得到费用和利润的补偿。业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分,可以得到费用的补偿。因此答案为A。 3、[2005年真题]某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符,遇到了流砂,致使工期拖延了一个月,后又因合同中的疏漏,按工程师的解释导致成本增加1万元,则对该分项工程正确的处理是() A.发包人不予补偿 B.发包人只给予工期延长但不给予费用补偿 C.发包人不给予工期延长但给予费用补偿 D.发包人应当给予工期延长及相应费用补偿 答案:D 解析:由于非承包人的原因导致施工进程延误,发包人应该给与工期顺延。合同中的遗漏属于合同缺陷,在这种情况下,工程师应当给与解释,如果这种解释将导致成本增加或工期延长,发包人应当给与补偿。因此选项D正确。 4、[2005年真题]建设工程施工合同条件下,发包人如果需要对原工程设计进行较小变更,且该变更只涉及增减合同中约定的工程量时,应该() A.通知监理工程师,工程师在确认需要时发布变更指示 B.报请原规划部门和其他有关部门审查批准后实施变更 C.由原设计单位提供变更的相应图纸和说明后工程师发出变更指令 D.在变更前14天以前以书面形式向承包人发出变更通知 答案:D 解析:施工中发包人如果需要对设计进行变更,应不迟于变更前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或者批准的建设规模时,才需要经原规划管理部门和其他有关部门审查批准,所以B错误。 5、[2005年真题]某工程施工中由于工程师指令错误,使承包商的工人窝工50 工日,增加配合用工10工日,机械一个台班,合同约定人工单价为30元/工日,
造价员基础知识精选题 单项选择题 1.养路费及车船使用税指施工机械按照国家规定和有关部门规定应缴纳的养路费、车船使用税、保险费及年检费等。其属于()。 A、施工机械使用费用 B、与工程无关的费 C、企业管理费 D、设备购置费 2. 根据我国《合同法》的规定,构成违约责任的核心要件是()。 A、违约方当事人客观上存在违约行为 B、违约方当事人主观上有过错 C、守约方当事人客观上存在损失 D、由合同当事人在法定范围内自行约定 3. 大中型建设工程项目立项批准后,在工程开工前,应当由()按照有关规定申请领取施工许可证。 A、建设单位 B、施工单位 C、总承包单位 D、监理单位 4. 工程造价的第一种含义是从投资者或业主的角度定义
的,按照该定义,工程造价是指()。 A、建设项目总投资 B、建设项目固定资产投资 C、建设工程其他投资 D、建筑安装工程投资 5. 在设立甲级工程造价咨询企业时,企业出资人中,注册造价工程师人数不低于出资人总人数的()%,且其出资额不低于企业注册资本总额的60%。 A、30 B、40 C、20 D、60 6. 成本计划的编制基础是()。 A、成本控制 B、成本核算 C、成本分析 D、成本预测 7. 新设立的分支机构不备案的,县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关专业部门给予警告,责令限期改正;逾期未改正的,可处以()的罚款。 A、1万元以上3万元以下 B、1万元以上2万元以下
C、5 000元以上1万元以下 D、5 000元以上2万元以下 8. 采用现场测定法,测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为12.47 kg,损耗量为0.65 kg,则该材料的损耗率为()。 A、4.95% B、5.21% C、5.45% D、5.50% 9.某独立土方工程,招标文件中估计工程量为100万m3,合同中规定:土方工程单价为5元/m3,当按实际工程量超过估计工程量15%时,调整单价,单价调为4元/m3.工程结束时实际完成土方工程量为130万m3, 则土方工程款为多少万元? A:750 B:850 C:640 D:635 多项选择题 10. 以下属于建设准备阶段的工作有()。 A、通过招标选择施工单位 B、准备必要的施工图纸
全国造价员考试第一科目:《工程造价基础知识》考试大纲 一、工程造价相关法规及制度 (一)了解工程造价管理相关法律、法规及制度; (二)了解造价员管理制度和造价工程师执业资格制度; (三)了解工程造价咨询及其管理制度。 二、建设项目管理 (一)了解项目管理的概念; (二)了解建设项目管理的概念、内容及程序; (三)熟悉建设项目、单项工程、单位工程、分部分项工程的概念及划分; (四)了解建设项目的成本管理内容、控制理论及方法,了解建设项目风险管理的基本知识。 三、建设工程合同管理 (一)了解合同法的有关内容; (二)了解建设工程管理涉及的相关合同,熟悉工程造价管理相关合同; (三)熟悉建设工程合同类型及其选择方法;
(四)了解建设工程施工合同文件的组成,熟悉建设工程施工合同造价相关条款; (五)熟悉建设工程总承包合同及分包合同的订立、履行及变更的基本原则; (六)了解建设工程施工合同争议的解决办法。 四、工程造价的构成 (一)熟悉我国建设工程造价的概念和构成; (二)熟悉设备及工器具购置费的概念和构成; (三)掌握建筑工程费、安装工程费的概念和构成; (四)熟悉工程建设其他费用的概念、构成; (五)了解预备费的概念和构成; (六)了解建设期利息的概念。 五、工程造价计价方法和依据 (一)熟悉建设工程造价计价方法和特点; (二)熟悉建设工程造价计价依据分类、作用及特点;
(三)了解建筑安装工程预算定额、概算定额和投资估算指标的编制原则和方法; (四)熟悉人工、材料、机械台班定额消耗量的确定方法及其单价的组成和编制方法; (五)掌握预算定额、概算定额单价的编制方法; (六)熟悉建设工程费用定额的构成; (七)了解工程造价资料积累的内容、方法及应用。 六、决策和设计阶段工程造价的确定及控制 (一)了解决策和设计阶段影响工程造价的主要因素; (二)了解可行性研究报告主要内容和作用; (三)掌握投资估算的编制方法; (四)掌握设计概算的编制方法; (五)掌握施工图预算的编制方法; (六)了解方案比选、优化设计、限额设计的基本方法。 七、建设项目招投标及合同价款的确定 (一)熟悉建设项目招投标程序;
《工程造价基础知识》试卷(2011年) 一、单项选择题(共60题,每题1分) 1、按《招标投标法》规定,依法必须进行招标的项目,自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于()。 A、15日 B、20日 C、25日 D、30日 2、根据《安徽省建设工程造价员管理实施细则》的规定,造价员被注销其造价员资格证书和专用章,且2年内不得参加造价员资格考试的情形是()。 A、执业期间无工作业绩的 B、无故不参加资格证书验证的 C、3年内累计参加继续教育未达30个学时的 D、近3年内有两起以上(含两起)不良信用行为记录的 3、根据《工程造价咨询企业管理办法》(建设部令第149号)规定,工程造价咨询企业资质等级分为()。 A、甲级、乙级 B、甲级、乙级、丙级 C、甲级、乙级、暂乙级 D、一级、二级、暂定级 4、具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物是指()。 A、单项工程 B、单位工程 C、分项工程 D、分部工程 5、在项目实施中,激励、调动和发挥项目控制人员实现目标的积极性、创造性,这是工程项目目标控制的()之一。 A、组织措施 B、技术措施 C、经济措施 D、合同措施 6、下列哪项不属于承包商遇到的风险()。 A、责任风险 B、决策错误风险 C、缔约和履约风险 D、恶劣的自然条件风险 7、在法律上,工程施工合同的成立必须要经过要约和()两个阶段。 A、履约 B、承诺 C、违约 D、要约邀请 8、依据《合同法》的规定,执行政府定价或政府指导价的合同,合同当事人一方逾期接受货物时,遇价格上涨,应()。. .A、按新价格执行B、按原价格执行 C、按原价和新价的平均价执行 D、按市场价执行 9、法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊要求的,则()时,合同成立。 A、承诺生效 B、要约生效 C、双方当事人签字或者盖章 D、附生效期限的合同期限届至 10、对于可撤销的合同,当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起()年内行使撤销权。 A、0.5 B、1 C、1.5 D、2 11、《中华人民共和国合同法》规定,建设工程合同应当采用()形式。 A、口头 B、书面 C、默示 D、其他 12、《建设工程施工合同(示范文本)》有三个附件,下列()不是附件的组成部分。 A、承包人承揽工程项目一览表 B、发包人供应材料设备一览表 C、承包人供应材料设备一览表 D、房屋建筑工程质量保修书 13、不应计入人工工资单价的费用是()。 A、劳动保险费 B、职工福利费
全国二级造价工程师职业资格 考试大纲
前言 根据人力资源社会保障部《关于公布国家职业资格目录的通知》(人社部发〔2017〕68号),住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源社会保障部联合印发的《造价工程师职业资格制度规定》和《造价工程师职业资格考试实施办法》(建人〔2018〕67号),住房和城乡建设部、交通运输部、水利部组织有关专家制定了2019年版《全国二级造价工程师职业资格考试大纲》,并经人力资源和社会保障部审定。 本考试大纲是2019年及以后一段时期全国二级造价工程师考试命题和应考人员备考的依据。 2018年12月
考试说明 一、全国二级造价工程师职业资格考试分为两个科目:“建设工程造价管理基础知识”和“建设工程计量与计价实务”。 以上两个科目分别单独考试、单独计分。参加全部2个科目考试的人员,必须在连续的2个考试年度内通过全部科目,方可取得二级造价工程师职业资格证书。 二、第二科目《建设工程计量与计价实务》分为土木建筑工程、交通运输工程、水利工程和安装工程4个专业类别,考生在报名时可根据实际工作需要选择其中一个专业。 三、各科目考试试题类型及时间。 各科目考试试题类型、时间安排 说明:客观题指单项选择题、多项选择题等题型,主观题指问答题及计算题等题型。
全国二级造价工程师资格考试大纲 第一科目《建设工程造价管理基础知识》【考试目的】 通过本科目考试,主要检验应考人员对工程造价管理相关法律法规与制度、工程项目管理、工程造价构成、工程计价方法及依据的掌握情况,在工程决策和设计、施工招投标、施工和竣工阶段进行造价管理的能力。 【考试内容】 一、工程造价管理相关法律法规与制度 (一)工程造价管理相关法律法规; (二)工程造价管理制度。 二、工程项目管理 (一)工程项目组成和分类; (二)工程建设程序; (三)工程项目管理目标和内容; (四)工程项目实施模式。 三、工程造价构成 (一)建设项目总投资与工程造价; (二)建筑安装工程费; (三)设备及工器具购置费用; (四)工程建设其他费用; (五)预备费; (六)建设期利息。 四、工程计价方法及依据 (一)工程计价方法;
造价员考试基础知识试题 单项选择题 1.工程造价的第一种含义是从投资者或业主的角度定义的,按照该定义,工程造价是指()。 A、建设项目总投资 B、建设项目固定资产投资 C、建设工程其他投资 D、建筑安装工程投资 2. 某工程购置水泥50t,供应价为320元/t,运输费为20元/t,运输损耗费为3元/t,采购及保管费率为3%,运输包装费共为300元,包装品回收值共为l00元,则50t水泥的预算价格共计为()元。 A.17873.5 B.17830.0 C.33014.5 D.562.3 3. 对于工期长、技术复杂、实施过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程,以及业主为了缩短工程建设周期初步设计完成后就进行施工招标的工程,应选择最适用的合同类型为()。 A、总价合同 B、成本加酬金合同
C、单价合同 D、任意合同 4. 某建设项目投资构成中,设备购置费1000万元,工、器具及生产家具购置费200万元,建筑工程费800万元,安装工程费500万元,工程建设其他费用400万元,基本预备费150万元,涨价预备费350万元,建设期贷款2000万元,应计利息120万元,流动资金400万元,则该建设项目的工程造价为()万元。 A、3520 B、3920 C、5520 D、5920 5. 工程造价信息管理中应遵循的原则是()。 A、高效处理原则 B、定性化原则 C、简洁原则 D、优越性原则 6. 下列关于合同债务转移正确的是()。 A、债权人转让权利的,债权人应当通知债务人 B、债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人 C、合同债权转让后,该债权由原债权人转移给受让人,受让人取代让与人(原债权人)成为新债权人 D、原债务人享有的对债权人的抗辩权也随债务转移而由新
附件1: 浙江省《全国建设工程造价员》资格考试大纲 考试说明 一、造价员资格考试分为基础理论和专业工程计价科目两大部分: (一)工程造价计价基础理论 (二)工程计价 1.建筑工程计价 2.安装工程计价 3.市政工程计价 4.园林绿化及仿古建筑工程计价 基础理论和专业科目均单独考试、单独记分。专业工程计价分为建筑工程、安装工程、市政工程、园林绿化及仿古建筑工程四个专业,考试人员只需报考其中的一个专业。考试人员必须在一个考试年度内通过应试科目,成绩合格者,发给该专业的《全国建设工程造价员资格证书》。 二、考试大纲中对专业知识的要求分为掌握、熟悉、了解。掌握即要求能解决实际工作问题,熟悉即要求对有关工程造价的知识具有深刻的理解,了解即要求具有工程造价有关的广泛知识。 三、各科目考试试题类型及考试时间安排
四、造价员资格证书考试所用参考教材 1.工程造价计价基础理论 2.浙江省建筑工程计价 3.浙江省安装工程计价 4.浙江省市政工程计价 5.浙江省园林绿化及仿古建筑工程计价 浙江省《全国建设工程造价员》资格考试大纲 第一部分工程造价计价基础理论 一、工程造价管理概论 1.掌握工程造价的含义及特点、工程计价的特点;工程造价相关概念。 2.了解工程造价管理体制和组织; 3.熟悉工程造价管理的含义及其基本内容,熟悉工程造价的确定与控制; 4.了解工程咨询企业资质管理和执(从)业人员管理制度。 二、工程经济基础知识 1.掌握资金的时间价值; 2.熟悉投资方案的经济评价; 3.了解不确定性分析方法; 4.了解价值工程原理。 三、建筑安装工程造价 1.掌握建设项目投资构成和造价构成; 2.熟悉设备及工器具费用构成; 3.掌握不同计价模式下建筑安装工程的造价构成; 4.掌握建筑安装工程的费用项目组成; 5.熟悉建筑安装工程类别的划分与判别;
全国建设工程造价员资格考试工程 造价基础知识题库与模拟试卷 全国建设工程造价员资格考试辅导用书编写组编写 中国建材工业出版社
工程造价基础知识题库 第一章建设工程造价管理相关法规与制度 考纲要求 (一)了解工程造价管理相关法律、法规与制度; (二)了解造价员管理制度和造价工程师执业资格制度; (三)了解工程造价咨询及其管理制度。 真题选编 一、单项选择题 1.依据《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定,造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于( B )学时。A. 20 B.30 C.40 D. 60 2.工程造价咨询业的首要功能是( A )。 A.服务功能B.引导功能C.联系功能D.审核功能 3.我国工程造价管理体制改革的最终目标是( D )。 A.加强政府对工程造价的管理B.企业自主报价,国家定额只作参考C.实行工程量清单计价D.建立以市场形成价格为主的价格机制4.依据《中华人民共和国招标投标法》规定,中标人的投标应当符合下列条件之一:( C )。 A.中标人报价最低B.经评审的合理低价 C.能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的投标价格最低;但是投标价格低于成本的除外 D.经评审的合理低价且不低于成本 5.工程造价的控制职能表现在( A )。 A.对投资的控制B.对工程质量的控制C.对安全的控制D.对进度的控制 6.以下行为符合我国法律规定的是( D )。 A.总承包单位将建设工程主体结构工程的施工分包给其他单位 B.以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程 C.建设单位的工程款直接进入项目管理机构的财务 D.总包单位将劳务作业发包给有资质的分包企业 7.从事建筑工程活动的人员,要通过国家任职资格考试、考核,由建设行政主管部门( B )并颁发资格证书。A.审批B.注册C.登记D.备案 8.根据《工程造价咨询单位管理办法》的规定,乙级工程造价咨询单位的资质标
造价员基础知识 第一部分:教材第一章至第九章及有关造价管理文件 第一章工程造价相关法规 本章内容 1、第一节:工程造价相关法规(建筑法;价格法;土地管理法;保险法;税收相关法律) 注:合同法合并到第三章招投标法合并到第七章 2、第二节:工程造价管理制度 大纲要求 1、了解工程造价管理相关法律、法规与制度; 2、了解造价员管理制度和造价工程师执业资格制度; 3、了解工程造价咨询及其管理制度。 一、单项选择题:(每题1分,请在机读卡上相应位置将正确的选项用2B铅笔涂黑。) 1、某建设单位于2012年12月1日领取施工许可证,则该项目必须在(D )前开工 A、2013年2月28日 B、2013年1月15日 C、2012年12月31日 D、2013年3月2日 2、建筑工程承包中关于分包,下列说法不正确的是(C)°? A、总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位 B、施工总承包的,建筑主体结构的施工必须由总承包单位自行完成 C、建筑工程总承包单位和分包单位按照合同约定对建设单位负责 D、总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 3、甲、乙、丙三家为同一专业的承包单位,其资质等级依次为一级、二级、三级。当三家单位实行联合共同承包时,应按(C)的业务许可范围承揽工程。◎ A、甲 B、乙 C、丙 D、建设单位认可 4、建筑工程的施工质量主要由(B )负责。◎ A、建设单位 B、建筑施工单位 C、勘察设计单位 D、监理单位. 5 ?下列不属于造价员不当行为的是(B )。★ A、在从业过程中索贿、受贿或牟取合同约定外的不正当利益 B、与当事人有利益关系时,应当主动回避 C、同时在两个或两个以上单位执业
造价员考试大纲 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
附件1: 浙江省《全国建设工程造价员》资格考试大纲? 考试说明 一、造价员资格考试分为基础理论和专业工程计价科目两大部分: (一)工程造价计价基础理论 (二)工程计价 1.建筑工程计价; 2.安装工程计价; 3.市政工程计价; 4.园林绿化及仿古建筑工程计价。 基础理论和专业科目均单独考试、单独记分。专业工程计价分为建筑工程、安装工程、市政工程、园林绿化及仿古建筑工程四个专业,考试人员只需报考其中的一个专业。考试人员必须在一个考试年度内通过应试科目,成绩合格者,发给该专业的《全国建设工程造价员资格证书》。 二、考试大纲中对专业知识的要求分为掌握、熟悉、了解。掌握即要求能解决实际工作问题,熟悉即要求对有关工程造价的知识具有深刻的理解,了解即要求具有工程造价有关的广泛知识。 三、各科目考试试题类型及考试时间安排 各科目考试试题类型、时间安排
四、造价员资格证书考试所用参考教材 1.工程造价计价基础理论(2011修订版); 2.浙江省建筑工程计价(2012版); 3.浙江省安装工程计价(2012版); 4.浙江省市政工程计价(2012版); 5.浙江省园林绿化及仿古建筑工程计价(2012版);
浙江省《全国建设工程造价员》资格考试大纲 第一部分工程造价计价基础理论 一、工程造价管理概论 (一)掌握工程造价的含义及特点、工程计价的特点;工程造价相关概念。 (二)了解工程造价管理体制和组织; (三)熟悉工程造价管理的含义及其基本内容,熟悉工程造价的确定与控制; (四)了解工程咨询企业资质管理和执(从)业人员管理制度。 二、工程经济基础知识 (一)掌握资金的时间价值; (二)熟悉投资方案的经济评价; (三)了解不确定性分析方法; (四)了解价值工程原理。 三、建筑安装工程造价 (一)掌握建设项目投资构成和造价构成;
造价咨询工作大纲 永州宗元建设工程造价咨询有限公司 二〇一四年七月
一、项目概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 4、工程投资: 5、资金来源: 6、建设单位: (注:本处仅列出几点主要内容,其余需根据工程实际情况增补) 二、咨询服务范围及工作内容 (一)服务范围:按照与建设单位签订的咨询服务协议(NO:G )的要求,对本工程项目进行(注:根据咨询服务协议的具体要求,从下列4种服务范围选择) 1、自项目建议书及可行性研究(策划)阶段开始至工程竣工的全过程造价管理; 2、自设计阶段开始至工程竣工的全过程造价管理; 3、自项目施工招标阶段开始至工程竣工的全过程造价管理; 4、自项目施工阶段开始至工程竣工的全过程造价管理。 (二)工作内容:根据建设单位的具体需求,本咨询公司可负责或参与的主要工作内容包括: 1、建设项目投资估算的编制、审核与调整; 2、建设项目经济评价; 3、设计概算的编制、审核与调整; 4、施工图预算的编制或审核; 5、参与工程招标文件的编制;
6、施工合同的相关造价条款的拟定; 7、招标工程工程量清单的编制; 8、招标工程招标控制价的编制或审核; 9、各类招标项目投标价合理性的分析; 10、建设项目工程造价相关合同履行过程的管理; 11、工程计量支付的确定,审核工程款支付申请,提出资金使用计划建议; 12、施工过程的设计变更、工程签证和工程索赔的处理; 13、提出工程设计、施工方案的优化建议,各方案工程造价的编制与比选; 14、协助建设单位进行投资分析、风险控制,提出融资方案的建议; 15、各类工程的竣工结算审核; 16、竣工决算的编制与审核; 17、建设项目后评价; 18、建设单位委托的其他工作。 (注:按上款服务范围及工程的具体情况,对上述条款酌情增减)(三)全过程造价咨询业务的服务依据 1、国家和地方颁布的有关法律、行政法规、技术规范和标准; 2、相关的定额、技术经济参数指标等; 3、国家或有关部门颁布的有关项目前期评价的基本参数和指标; 4、与项目有关的各类合同协议、设计文件和技术要求等。 (四)全过程造价咨询流程:
造价员考试《基础知识》模拟试题及答案(四) 一、单项选择题:1.在建设工程项目合同体系中的两个最主要的节点是()。 二、A.业主和承包商 三、B.勘察单位和设计单位 四、C.承包商和设备材料供应商 五、D.设备和材料供应商 六、2.业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的工程承包合同是()。 七、A.EPC承包合同 八、B.施工总承包合同 九、C.单项工程承包合同 十、D.特殊专业工程承包合同 十一、3.以下不属于业主主要合同关系的是()。 十二、A.工程承包合同 十三、B.工程勘察合同 十四、C.工程咨询或项目管理合同 十五、D.劳务分包合同 十六、4.以下不属于承包商主要合同关系的是()。 十七、A.工程承包合同 十八、B.设备、材料采购合同 十九、C.项目监理合同 二十、D.劳动分包合同 二十一、5.根据我国《合同法》,建设工程合同是指承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。下列合同中不属于建设合同的是()。 二十二、A.勘察合同 二十三、B.设计合同 二十四、C.施工合同 二十五、D.建设项目贷款合同 二十六、6.总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担()。 二十七、A.损害赔偿责任 二十八、B.连带责任 二十九、C.侵权责任 三十、D.违约责任 三十一、7.在设计合同的实施过程中,下列造成设计返工、停工、延迟或者修改情况中,发包人不应该增付费用的情形是()。 三十二、A.发包人变更设计计划 三十三、B.发包人提供不准确的勘察资料 三十四、C.发包人没有提供设计所需要的条件 三十五、D.承包人设计不合格延长设计时间 三十六、8.在工程施工合同中,关于发包人权利和义务的论述中,错误的是()。 三十七、A.发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查 三十八、B.承包人施工质量不合格,发包人有权要求其修理或者返工
造价员考试大纲 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
附件1: 浙江省《全国建设工程造价员》资格考试大纲? 考试说明 一、造价员资格考试分为基础理论和专业工程计价科目两大部分: (一)工程造价计价基础理论 (二)工程计价 1.建筑工程计价; 2.安装工程计价; 3.市政工程计价; 4.园林绿化及仿古建筑工程计价。 基础理论和专业科目均单独考试、单独记分。专业工程计价分为建筑工程、安装工程、市政工程、园林绿化及仿古建筑工程四个专业,考试人员只需报考其中的一个专业。考试人员必须在一个考试年度内通过应试科目,成绩合格者,发给该专业的《全国建设工程造价员资格证书》。 二、考试大纲中对专业知识的要求分为掌握、熟悉、了解。掌握即要求能解决实际工作问题,熟悉即要求对有关工程造价的知识具有深刻的理解,了解即要求具有工程造价有关的广泛知识。 三、各科目考试试题类型及考试时间安排 各科目考试试题类型、时间安排
四、造价员资格证书考试所用参考教材 1.工程造价计价基础理论(2011修订版); 2.浙江省建筑工程计价(2012版); 3.浙江省安装工程计价(2012版); 4.浙江省市政工程计价(2012版); 5.浙江省园林绿化及仿古建筑工程计价(2012版); 浙江省《全国建设工程造价员》资格考试大纲 第一部分工程造价计价基础理论 一、工程造价管理概论 (一)掌握工程造价的含义及特点、工程计价的特点;工程造价相关概念。 (二)了解工程造价管理体制和组织; (三)熟悉工程造价管理的含义及其基本内容,熟悉工程造价的确定与控制; (四)了解工程咨询企业资质管理和执(从)业人员管理制度。 二、工程经济基础知识 (一)掌握资金的时间价值; (二)熟悉投资方案的经济评价; (三)了解不确定性分析方法; (四)了解价值工程原理。 三、建筑安装工程造价 (一)掌握建设项目投资构成和造价构成; (二)熟悉设备及工器具费用构成; (三)掌握不同计价模式下建筑安装工程的造价构成; (四)掌握建筑安装工程的费用项目组成; (五)熟悉建筑安装工程类别的划分与判别; (六)掌握施工费用费率的使用; (七)了解预备费的使用; (八)熟悉费用定额的管理规定; 四、工程造价计价基本办法
全国一级造价工程师职业资格 考试大纲
前言 根据人力资源社会保障部《关于公布国家职业资格目录的通知》(人社部发〔2017〕68号),住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源社会保障部联合印发的《造价工程师职业资格制度规定》和《造价工程师职业资格考试实施办法》(建人〔2018〕67号),住房和城乡建设部、交通运输部、水利部组织有关专家,在总结以往全国造价工程师职业资格考试大纲实施经验的基础上,制定了《全国一级造价工程师职业资格考试大纲》(2019年版),并经人力资源和社会保障部审定。 本考试大纲是2019年及以后一段时期一级造价工程师考试命题和应考人员备考的依据。 2018年12月
考试说明 一、全国一级造价工程师职业资格考试分为四个科目:“建设工程造价管理”、“建设工程计价”、“建设工程技术与计量”和“建设工程造价案例分析”。 以上四个科目分别单独考试、单独计分。在连续的4个考试年度通过全部考试科目,方可获得一级造价工程师职业资格证书。 二、第三科目“建设工程技术与计量”及第四科目“建设工程造价案例分析”分为土木建筑工程、交通运输工程、水利工程、安装工程4个专业类别,考生在报名时可根据实际工作需要选择其中一个专业。 三、第三科目“建设工程技术与计量”中的交通运输工程、安装工程共性内容为应考人员必考内容,其余为个性内容,作为选学、选考内容。交通运输工程的个性内容分为公路工程(含养护工程)和水运工程两个专业组,安装工程的个性内容分为管道和设备工程、电气和自动化控制工程两个专业组,应考人员可根据本人意愿选答任一专业组规定数量的试题。
四、各科目考试试题类型及时间。
安装造价员培训考试大纲 第一科目:《工程造价基础知识》(权重100%) 一、工程造价相关法规与制度(4%) (一)了解工程造价管理相关法律、法规与制度; (二)了解造价员管理制度和造价工程师执业资格制度; (三)了解工程造价咨询及其管理制度。 二、建设项目管理(4%) (一)了解项目管理的概念; (二)了解建设项目管理的概念、内容与程序; (三)了解建设项目的成本管理内容、控制理论与方法; (四)了解建设项目风险管理的基本知识; (五)熟悉建设项目、单项工程、单位工程、分部分项工程的概念与划分。 三、建设工程合同管理(8%) (一)了解合同法的有关内容; (二)了解建设工程管理涉及的相关合同,熟悉工程造价管理相关合同; (三)了解建设工程施工合同文件的组成,熟悉建设工程施工合同造价相关条款; (四)了解建设工程施工合同争议的解决办法; (五)熟悉建设工程合同类型及其选择方法; (六)熟悉建设工程总承包合同及分包合同的订立、履行与变更的基本原则。 四、工程造价的构成(10%) (一)了解预备费的概念和构成; (二)了解建设期利息的概念; (三)熟悉我国建设工程造价的概念和构成; (四)熟悉设备及工器具购置费的概念和构成; (五)熟悉工程建设其他费用的概念、构成; (六)掌握建筑工程费、安装工程费的概念和构成。 五、工程造价计价方法和依据(6%) (一)了解建筑安装工程预算定额、概算定额和投资估算指标的编制原则和方法; (二)了解工程造价资料积累的内容、方法及应用; (三)熟悉建设工程造价计价方法和特点; (四)熟悉建设工程造价计价依据分类、作用与特点; (五)熟悉人工、材料、机械台班定额消耗量的确定方法及其单价的组成和编制方法; (六)熟悉建设工程费用定额的构成; (七)掌握预算定额、概算定额单价的编制方法。 六、决策和设计阶段工程造价的确定与控制(6%)
2010年造价工程师考试教材及大纲不变沿用2009版 造价工程师考试使用2009年版《全国造价工程师执业资格考试大纲》(以下简称“考试大纲”)和《全国造价工程师执业资格考试培训教材》(以下简称“培训教材”)考试大纲及培训教材由全国造价工程师考试培训教材编审委员会组织编写。 报考人员应注意以下变化: 1、《注册造价工程师管理办法》(原建设部第150号部长令)已于2006年12月11日发布,自2007年3月1日起施行。原2000年1月21日发布的《造价工程师注册管理办法》(原建设部第75号部长令)已经废止。《全国造价工程师执业资格考试大纲》的相应要求不做调整,但《全国造价工程师执业资格考试培训教材》中的相关内容要按《注册造价工程师管理办法》的规定调整。《注册造价工程师管理办法》可在住房和城乡建设部网站(https://www.doczj.com/doc/ac11831135.html,)或中国建设工程造价管理协会网站(https://www.doczj.com/doc/ac11831135.html,)下载。 2、《建设项目经济评价方法与参数》第三版(发改投资[2006]1325号)已于2006年7月3日经国家发展改革委员会、原建设部共同发布,原《建设项目经济评价方法与参数》第二版(计投资[1993]530号)已经停止使用。《全国造价工程师执业资格考试大纲》的相应要求不做调整,但《全国造价工程师执业资格考试培训教材》中的相关内容要按《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)进行调整。 摘自山西省住房和城乡建设厅附件:2009年版《全国造价工程师执业资格考试大纲》 2009年造价工程师考试教材《案例分析》勘误表 2009年造价工程师考试教材《计价与控制》勘误表
全国造价工程师执业资格考试大纲(2009)第一科目工程造价管理基础理论与相关法规 一、工程造价管理及其基本制度 (一)熟悉工程造价的基本内容; (二)掌握工程造价管理体制和基本内容; (三)熟悉造价工程师执业资格制度; (四)熟悉工程造价咨询管理制度。 二、工程经济 (一)掌握资金的时间价值及其计算; (二)掌握投资方案经济效果的评价指标和方法; (三)熟悉不确定性分析方法; (四)熟悉方案优化方法——价值工程; (五)熟悉工程寿命周期成本分析的内容和方法。 三、工程财务 (一)了解项目资本金制度、项目资金筹措的渠道与方式; (二)熟悉项目资金成本、资本结构与项目融资方式; (三)了解项目成本管理的内容和方法; (四)熟悉项目财务分析的内容和方法; (五)熟悉与工程财务有关的税收及保险规定。 四、工程项目管理 (一)熟悉工程项目的组成和分类、项目建设程序; (二)了解工程项目管理的类型和任务、工程项目管理相关制度;