一、单选题（共20小题，每小题2分，共计40分，请将答案填在选择题答题卡上）
1、全部使用国有资金投资，依法必须进行施工招标的工程项目，应当（A ）。
A.进入有形建筑市场进行招标投标活动
B.进入无形建筑市场进行招标投标活动
C.进入有形建筑市场进行直接发包活动
D.进入无形建筑市场进行直接发包活动
2、《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的（ B ）证书，并在其许可的范围内从事建筑活动。
A.技术职称
B.执业资格
C.注册
D.岗位
3、国际上把建设监理单位所提供的服务归为（ A ）服务。
A.工程咨询
B.工程管理
C.工程监督
D.工程策划
4、一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（B ）家。
A.2
B.3
C.4
D.5
5、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估计在（ B ）万元人民币以上的，必须进行招标。
A.2
B.50
C.100
D.150
6、下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目的是（ C ）。
A.煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目
B.铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输项目
C.商品住宅，包括经济适用住房
D.生态环境保护项目
7、《招标投标法》规定，依法必须招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ A ）。
A. 20天
B. 30天 C .10天 D. 15天
8、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，甲单位为施工总承包一级资质，乙单位为二级资质，则该施工联合体应按（ B ）资质确定等级。
A.一级
B.二级 C .三级 D.特级
共9页第1页
9、下列不属于招标文件内容的是(D)。
A.投标邀请书
B.设计图纸
C.合同主要条款
D.财务报表
10、《建设工程施工合同（示范文本）》规定的设计变更范畴不包括(B)。
A.增加合同中约定的工程量
B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施
C.改变承包人原计划的工作顺序和时间
D.更改工程有关部分的标高
11、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单作为投标报价单基础。结算拨付工程款时以（ B ）为依据。
A. 工程量清单
B. 实际工程量
C .承包方报送的工程量 D.合同中的工程量
12、《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目货物招标投标办法》关于投标保证金最高限额的规定说法正确的是（ B ）。
A.投标保证金一般不得超过投标总价的1%，最高不超过50万元人民币
B.投标保证金一般不得超过投标总价的2%，最高不超过80万元人民币
C.投标保证金一般不得超过投标总价的2%，最高不超过50万元人民币
D.投标保证金一般不得超过投标总价的1%，最高不超过80万元人民币
13、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( D )为准。
A.招标文件中的规定
B.现场考察时招标单位的口头解释
C.招标单位在会议上的口头解答
D.发给每个投标人的书面质疑解答文件
14、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（C ）。
A .建设单位 B.施工单位 C.招标代理 D.设计单位
15、某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币，概算时算得成本是950万元人民币，预算时算得成本是900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。根据《招标投标法》规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”，该承包商投标时报价不得低于（ D ）。
A. 1000万元
B. 950万元 C .900万元 D.800万元
共9页第2页
16、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为（ A ）
A.要约撤回
B.要约撤销
C.承诺撤回
D.承诺撤销
17、合同争议的解决顺序为（ A ）
A.和解—调解—仲裁—诉讼
B.调解—和解—仲裁—诉讼
C.和解—调解—诉讼—仲裁
D.调解—和解—诉讼—仲裁
18、业主在（ B ）合同中承担的风险最小。
A.可调总价
B.不可调总价
C.单价
D.成本加酬金
19、施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（ C ）处理．
A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延
B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延
C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延
D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延
20、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C ）。
A.办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。
B.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实性和准确行负责。
C.提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表。
D.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验。
二、多选题（共10小题，每小题2分，共计20分；每题有两个或两个以上的正确答案，全部选对得2分，少选得1分，错选得0分；请将答案填在选择题答题卡上。）
21、获得施工总承包资质的企业，可以( ABCE )。
A.对工程实行施工总承包
B.对主体工程实行施工承包
C.对所承接的工程全部自行施工
D.将主体工程分包给其他企业
共9页第3页
E.将劳务作业分包给具有相应资质的企业
22、根据我国《招标投标法》规定，招标方式分为（AC ）
A. 公开招标
B. 协议招标
C. 邀请招标
D. 指定招标
E.行业内招标
23、在招标准备阶段，招标人的主要工作包括（BC ）。
A.组织现场勘察
B.编制招标文件
C.选择招标方式
D.进行资格预审
E.对招标文件澄清
24、采用工程量清单报价法编制的投标报价，主要由（ABCD ）几部分构成。
A.分部分项工程费
B.其它项目费
C.措施项目费
D.规费和税金
E.间接费
25、投标文件有（BCD ）情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理。
A.大写金额与小写金额不一致
B.投标工期长于招标文件中要求工期的标书
C.关键内容字迹模糊、无法辨认的标书
D.未按招标文件要求提交投标保证金的
E.总价金额与单价金额不一致
26、所有的合同的订立过程都必须经过（BC ）过程。
A.要约邀请
B.要约
C.承诺
D.公证
E.签证
27.《建设工程施工合同（示范文本）》由（ACE ）组成。
A.协议书
B.中标通知书
C.通用条款
D.工程量清单
E.专业条款
28.施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向（BC ）请求撤销合同。
A.建设行政主管部门
B.仲裁机构
C.人民法院
D.工程师
E.设计单位
29.按照FIDIC施工合同条件规定，属于业主承担责任的风险有（DE ）
A.承办商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工
B.分包商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工
C.因承办商施工原因造成的爆炸
D.汇率变化
共9页第4页
E.法律变化
30.某施工项目双方约定3月10日开工，当年10月10日竣工，开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，未获批准，但承包人仍延至3月20日开工，则（AE ）。
A.承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用自行承担
B.承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用由发包人承担
C.承包人应通过赶工在10月10日竣工，可获提前竣工奖励
D.如果工程在10月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任
E.如果工程在10月20日竣工，承包人承担拖期违约责任
三、案例分析（本题共计10分。）
【背景】某工程项目招标，招标人根据项目实际情况，确定了项目招标工作主要内容和工作程序确定为：
1、成立招标工作小组；
2、发布招标公告；
3、编制招标文件；
4、编制标底；
5、发放招标文件；
6、组织现场踏勘和招标答疑；
7、投标单位资格审查；
8、接受投标文件；
9、开标；
10、确定中标单位；
11、评标；
12、签订承发包合同；
13、发出中标通知书。
【问题】上述招标工作程序是否妥当？(2分)如果不妥，请确定合理的招标工作程序。（8分）
答:不妥当。
共9页第5页
正确的招标工作程序应为：1-3-4-2-7-5-6-8-9-11-10-13-12。
四、案例分析（本题共5个问题，共计15分。）
【背景】某重点工程项目计划于2004年12月28日开工，由于工程复杂，技术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。于2004年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并于规定时间9月20－22日购买了招标文件。招标文件中规定，10月18日下午4时是招标文件规定的投标截止时间，11月10日发出中标通知书。
在投标截止时间之前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于10月18日下午5时才送达，原因是中途堵车；10月21日下午由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。
评标委员会成员共有7人组成，其中当地招投标监督管理办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术经济方面专家4人。评标时发现E企业投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了公章。评标委员会于10月28日提出了评标报告，B企业综合得分第一名。11月10日招标人向B企业发出了中标通知书，并于12月12日签订了书面合同。
【问题】
（1）企业自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当？说明理由。（3分）（2）C企业和E企业投标文件是否有效？说明理由。（3分）
（3）请指出开标工作的不妥之处，说明理由。（3分）
（4）请指出评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。（3分）
（5）业主和中标单位于12月12日签订书面合同的做法是否妥当？说明理由。
（3分）
（1）答：不妥当。根据《招标投标法》（第十一条）规定，省、自治区、直辖
共9页第6页
市人民政府确定的地方重点项目中不适宜公开招标的项目，要经过省、自治区、直辖市人民政府批准，方可进行邀请招标。因此，本案业主自行对省重点工程项目决定采取邀请招标的做法是不妥的。
（2）答：C企业和E企业投标文件无效。理由：
根据《招标投标法》（第二十八条）规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。本案C企业的投标文件送达时间迟于投标截止时间，因此该投标文件应被拒收。
根据《招标投标法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，投标文件若没有法定代表人签字和加盖公章，则属于重大偏差。本案E企业投标文件没有法定代表人签字，项目经理也未获得委托人授权书，无权代表本企业投标签字，尽管有单位公章，仍属存在重大偏差，应作废标处理。
（3）答：
1）根据《招标投标法》（第三十四条）规定，开标应当在投标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。本题招标文件规定的投标截止时间是10月18日下午4时，但迟至10月21日下午才开标，是不妥之处一；
2）根据《招标投标法》（第三十五条）规定，开标应由招标人主持。本题由属于行政监督部门的当地招投标监督管理办公室主持，是不妥之处二。
（4）答：
根据《招标投标法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家，并规定项目主管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会委员。一般而言公证处人员不熟悉工程项目相关业务，当地招投标监督管理办公室属于行政监督部门，显然招投标监督管理办公室人员和公证处人员担任评标委员会成员是不妥的。《招投标法》还规定评标委员会技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。本题技术、经济等方面的专家比例为4/7，低于规定的比例要求。
（5）答：不妥当。理由：
第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本题11月10日发出中标通知书，迟至12月12日才签订书面合同，两者的时间间隔已超过30天，违反了《招标投标法》的相关规定。
共9页第7页
五、案例分析（本题共5个问题，共计15分。）
【背景】某施工单位通过对某工程的投标获得了该工程的承包权，并与建设单位签订了施工总价合同，在施工过程中发生了如下事件。
事件1：基础施工时，建设单位负责供应的混凝土预制桩供应不及时，使该工作延误4天。
事件2：建设单位因资金困难，在应支付工程月进度款的时间内未支付，承包方停工10天。
事件3：在主体施工期间，施工单位与某材料供应商签订了室内隔墙板供销合同，在合同内约定，如供方不能按照约定的时间供货，每天赔偿订购方合同价0.05%的违约金。供货方因原材料问题未能按时供货，拖延8天。
事件4：施工单位根据合同工期要求，冬季继续施工，在施工过程中，施工单位为保证施工质量采取了多项技术措施，由此造成额外的费用开支共计20万元。
事件5：施工单位进行设备安装时，因业主选定的设备供应商接线错误导致设备损坏，使施工单位安装调试工作延误5天，损失12万元。
【问题】以上各个事件中，施工耽误延误的工期和增加的费用应由谁来承担？说明理由。（每个事件各得3分）
答：
事件1：建设单位应给予施工单位补偿工期4天和相应的费用。因为混凝土预制桩供应不及时，使该工作延误，是属于建设单位的责任。
事件2：建设单位应给予施工单位补偿工期10天和增加费用的责任。这是因为建设单位的原因造成的施工临时中断，从而导致承办商工期的拖延和费用支出的增加，因而应由建设单位承担。
事件3：应由材料供应商支付违约金，施工单位字迹承担工期延误和费用增加的责任。材料供应商在履行该供销合同时，已经构成了违约行为，所以应由材料供应商承担违约金。而对于延误的工期来说，材料供应商不可能承担此责任，反映到建设单位和施工单位的合同中，属于施工单位应承担的责任。
事件4：施工单位应承担的责任。在签订合同时，保证施工质量的措施费已包括在合同价款内。
共9页第8页
事件5：应由建设单位承担由此造成的工期延误和费用增加。建设单位分别与施工单位和设备供应商签订了合同，而施工单位与设备供应商之间不存在合同关系，无权向设备供应商提出索赔，对施工单位而言，应视为建设单位的责任。
共9页第9页
《项目投标与合同管理》练习题 一、判断改错题 1．中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。（√） 2．投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（×）以大写金额为准。 3．建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。（√） 4．FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。（×）合同有效期改为施工期。 5．工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。（√） 6．FIDIC合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。（√） 7．承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利（√） 8．在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金3额额均不应包括利润。（×）因此其索赔金额也可暴扣利润 9．FIDIC合同条件，监理工程师有权批准工程分包（√）。 10．FIDIC合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式（×）。仲裁是 11．《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。（×）不是 12．工程招标必须采用公开招标方式（×）。或邀请招标 13．《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止（×）。不立即终止 14．某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的企业法人。（×）分公司不是一个独立的企业法人 15．经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉，二者只能选其一。（√） 16．要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。（×）要约改为邀约邀请。 17．违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。（√）
武汉工程大学自考助学班2013-2014年第1学期推荐课课程考试试卷《土木工程合同管理》课程考试试卷(B卷) 教学部门：专业班级： 学生姓名：学号： 考试方式：（开卷、闭卷） 题号一二三四五…总分签名 题分20 20 20 40 得分 一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分) 得分评卷人 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在 1.关于评标，下列不正确的说法是（）。 A.评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密 B.评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成，其人数为五人以上的单数 C.评标委员会成员应当是从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平 D.评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触 2.按照承包工程计价方式分类不包括（）。 A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.预算合同 3.某基础工程隐蔽前已经经过工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是（）。 A.费用由工程师承担，工期由承包方承担 B.费用由承包人承担，工期由发包方承担 C.费用由承包方承担，工期由承发包双方协商 D.费用和工期均由承包方承担 4.招标人与中标人应当自中标通知发出之日（）内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A.40天 B.30天 C.50天 D.20天 5.招标人与中标人签订合同后（）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 A.2 B.3 C.5 D.6 6.投标单位应按照招标单位提供的工程量清单，逐一填写单价和合价。在开标后发现的分项投标单
一、单选题 1..招标投标活动的公正原则与公平原则的共同之处在于创造一个公平合理、()的投标机会。 A.自由竞争 B.平等竞争 C.表现企业实力 D.展示企业业绩 2.诚实信用是民事活动的一项基本原则，招标投标活动是以()为目的的民事活动，当然也适用这一原则。 A.承揽工程任务 B.签订承包合同 C.确定中标企业 D.订立采购合同 3.在投标的过程中，如果投标人假借别的企业的资质，弄虚作假来投标即违反了()这一原则。 A.公开 B.公平 C.诚实信用 D.公正 4.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定施工单项合同估算价在()万元人民币以上的，必须进行招标。 A.200 B.100 C.150 D.250 7 5.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定项目总投资额在( B )万元人民币以上的，必须进行招标。 A.2000 B.3000 C.100 D.4000 6．公开招标设置资格预审程序的目的是（） Ａ．减少评标工作量Ｂ．鼓励更多的承包商参加投标Ｃ．选取中标人Ｄ．迫使投标单位降低投标报价 7．对一个邀请招标的工程，必须向（）以上的潜在投标人发生邀请。 Ａ．２家Ｂ．３家Ｃ．５家Ｄ．７家 8．招标投标活动的公开原则首先要求()要公开。 A. 招标活动的信息 B.评标委员会成员的名单 C.工程设计文件 D.评标标准 9.．依法必须进行招标的项目的()，必须通过国家指定的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布。 A.资格预审公告 B.投标邀请书 C.招标公告D，评标标准 10.．下列不属于招标文件内容的是()。 A.投标邀请书且设计图纸C.合同主要条款D.财务报表 11.．.根据我国招标投标法的有关规定，下列不符合开标程序的是()。 A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行 B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点 C.开标由招标人主持，邀请部分投标人参加 D.开标时都应当当众予以拆封、宣读 12.我国招标投标法规定，开标应由(主持。 A.地方政府相关行政主管部门 B.投标人 C.招标人 D.中介机构 13.评标委员会中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的()。 A.五分之三 B.五分之四 C.三分之一 D.三分之二 14.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，应()。 A.以小写金额为准 B.以大写金额为准 C.由投标人确认 D.由招标人确认 15.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同 A.15 B.30 C.45 D.60 二、判断题 1．招标答疑上招标单位对投标者所提问题的书面答复将构成招标文件的组成部分。（）2．施工招标时，某投标人的标书未按招标文件的规定进行编标报价，仅提出了优于招标文件的设计改进意见，实施方案和报价，则此投标书应被视为无效投标书。（） 三、问答 1、招投标活动所应当遵守的基本原则是什么? 2、. 必须进行招标的工程建设项目范围是如何规定的? 3、. 哪些项目可以不进行招标? 4、. 投标文件应包含哪些内容? 5、建设项目投标有哪些技巧和策略?开标时宣布废标的条件一般有哪些? 四、案例 1、某办公楼施工招标文件的合同条款中规定：预付款数额为合同价的30%，开工后三日内支付，上部结构工程完成一半时一次性全额扣回，工程款按季度支付。某承包商通过资格预审后对该项目投标，经造价工程师估算，总价为9000万元，总工期为24个月，其中：基础工程估价为1200万元，工期为6个月;上部结构工程估价为4800万元，工期为12个月;装饰和安装工程估价为3000万元，工期为6个月。该承包商为了既不影响中标，又能在中标后取得较好的收益，决定采用不平衡报价法对造价工程师的原估价作适当调整，基础工程调整为1300万元，结构工程调整为5000万元，装饰和安装工程调整为2700万元。 另外，该承包商还考虑到，该工程虽然有预付款，但平时工程款按季度支付不利于资金周转，决定除按上述调整后的数额报价外，还建议业主将支付条件改为：预付款为合同价的5%，工程款按月支付，其余条款不变。该承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和法定代表人签字后，在投标截止日期前1天上午将投标文件报送业主。次日(即投标截止日当天)下午，在规定的开标时间前1小时，该承包商又递交了一份补充材料，其中声明将原报价降低4%。但是，招标单位的有关工作人员认为，一个承包商不得递交两份投标文件，因而拒收承包商的补充材料。 开标会由市招标办的工作人员主持，市公证处有关人员到会，各投标单位代表均场。开标前，市公证处人员对各投标单位的资质进行审查，并对所有投标文件进行审查，确认所有投标文件均有效后，正式开标。主持人宣读投标单位名称、投标价格、投标工期和有关投标文件的重要说明。 问题： (1)该承包商所运用的不平衡报价法是否恰当?为什么? (2)除了不平衡报价法，该承包商还运用了哪些报价技巧?运用是否得当? (3)从所介绍的背景资料来看，在该项目招标程序中存在哪些问题?请分别作简单说明。 2、1999年9月25日，某市地震局要建设一栋地震监测预报大楼，大楼建筑面积4000m2，连体附属3层停车楼一座，总造价2100万元。工程采用招标方式进行发包。由于地震监测大楼
2005 年建设工程合同管理考试试题及答案 一、单项选择题（共50题，每题 1 分。每题的备选项中。只有 1 个最符合题意） 1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按 期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D. 项目经理 2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3. 抵押与质押的区别主要在于（）。 A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有D?债权人是否有优先受偿权 4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。 A. 未中标的投标人不退还 B. 中标的投标人在中标的同时退还 C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。
A.人民法院的判决B?仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6. 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包 人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。 A. 施工合同成立，但不生效 B. 施工合同成立，且已生效 C. 施工合同不成立，不生效 D. 施工合同不成立，但有效 7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。 A. 仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C. 仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D. 仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方 式 8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空 白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。 A. 有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B. 有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D. 无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 9. 按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。 A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格
简述工程招投标与合同管理的关系 目录 内容摘要2 关键词 (2) 一、评标方法及分析 (3) （一）施工方案3 （二）施工工期4 （三）工程质量 (4) （四）项目经理及项目班子的配备 (4) （五）投标报价数据计算的正确性 (4) （六）报价构成的合理性 (4) （七）对建议方案的商务评审4 二、评标方法的讨论和建议 (4) （一）不合理价格5 （二）施工方案 (5) 三、合同管理在建设项目管理中的地位5 （一）规范的合同管理-----权力 (5) （二）规范的合同管理-----处理6 （三）规范的合同管理-----风险 (6) （四）规范的合同管理-----制度 (6) （五）规范的合同管理是提升企业形象的主要方法 (6) 四、结语 (6) 主要参考文献6 致谢7
内容摘要 随着我国加入WTO我国的经济发展有了飞速的提高，随之而来的工程建设也迅速的发展了起来。但经过实践的证明，招投标制度是比较成熟而且科学合理的工程承发包方式，也是保证工程质量、加快工程进度的最佳办法，所以《招标投标法》一度被赞誉为“阳光法案”。但由于机制不完善，法制不健全，招投标的过程需要合同管理的全力的配合，合同管理贯穿于招标投标的全部过程。对于投标单位来说，招标文件即是合同管理的开始。一方面，施工合同的合同条件是招标文件的重要组成部分，另一方面，招标文件又是合同文件的重要依据，两者相辅相成，密不可分。所以招标投标和合同管理是紧密相连、互相衔接、互相交叉的两个关键的管理环节。 关键词：投标招标评标合同报价
简述工程招投标与合同管理的关系 招标是招标人通过招标公告或者招标邀请书发出要约邀请，投标人购买招标文件，并根据招标文件中规定的内容要约，招标人接受投标人的投标，发出中标通知书承诺要约的一种民事活动。招标活动要求要依法定程序公开进行，有利于遏制承包活动中贿受等腐败和不正当的竞争行为。有利于创造公平竞争的市场环境，促进企业之间公共的竞争。对于供应商，承包商来说，只能在价格、质量、售后服务等方面展开竞争，以尽可能充分满足招标人的要求，取得商业机会，体现了在商机面前人人平等的原则。 《中华人民共和国招标投标法》的颁布实施，对于规范招标投标活动，保护国家利益，社会公共利益和招标活动当事人的合法权益，提高经济效益，保证项目质量，具有深远的意义。《中华人民共和国招标投标法》共分六章分别为：总则、招标、投标、开标评标和中标、法律责任、附则。 中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目勘察、设计施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等采购，必须进行招标： 1、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目。 2、全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目。 3、使用国际组织或者外国政府贷款、捐助资金的项目。 关于建设项目的招标范围和规范标准，2000年5月1日原国家发展计划委员会颁布执行的3号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》作出了更明确的规定。在3号令规定范围内的各类工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设施、材料等的采购，并达到下列标准之一的必须进行招标： 1、施工单项合同估算价在200万人民币以上的。 2、重要设施、材料等物的采购，单项合同估算价在100万人民币以上的。 3、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的。 4、单项合同估算价低于1.2.3项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。 一、评标方法及分析 我国目前评标普遍采用两种评标办法：综合评标法和最低价中标评标法。 综合评标法是按照招标文件设定的不同分值权重分别对投标人的技术标和商务标进行评分，按照得分或评标价高低推荐中标候选人。 最低价中标评标法则先进行第一阶段技术标的评审，确定符合招标文件的投标，再进行第二阶段的商务标评审，选择符合条件的最低报价的投标的单位作为中标单位。 因此，技术标评审和商务标评审是招标评审的两个不可缺少的环节。 技术标评审：技术标评审通常评审投标人承诺的拟投入本工程的技术人员、设备的配置情况，以及投标人制定的施工方案中的关键工序、技术方案是否严密、可靠、有效，从而评价投标人的技术能力；评审投标人主要管理人员素质和安全生产保障措施与招标文件规定的质量与进度要求的符合程度，从而评价投标人的管理水平。 技术标分为施工方案、施工工期、工程质量以及项目经理及班子的配备四项，分别对各项内容评定并打分。技术标评审规定每项内容经评定合格才能进行下项评定，或者评审总分必须达到满分的６０％，才能进入下一阶段的评审。 对技术标应进行以下各项分析： （一）施工方案 １、施工方案及平面布置合理性；
《招投标与合同管理》试题 一、单选题（20小题，每题1分） 1. 法律关系产生、变更和消灭的原因是（）。 A.法律主体 B.法律客体 C.法律内容 D.法律事实 2. 诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。 但是，从 权利被侵害之日起超过（）的，人民法院不予保护。 A.五年 B.十年 C.十五年 D.二十年 3. 某业主没有按照合同的约定及时支付工程款，经承包商催要，业 主在拖欠了3个月后支付了应付款额的一半，则对于另一半工程 款的收回，承包商的诉讼时效为（）。 A.两年 B.一年 C.十八个月 D.六个月 4. 招标公告属于（） A.要约 B.承诺 C.要约邀请 D.不是要约、承诺，也不是要约邀请，只是一个普通的广告 5. 某单位向社会公开招标建造一栋办公楼，甲、乙、丙、丁四单位 参加投标，该投标行为是（）。 A. 要约 B. 承诺 C .要约引诱 D. 不是一种法律行 6. 根据合同法的规定，在一般情况下，未在要约规定的期限内发 出的承诺，属于（）。 A .新要约 B. 无效的要约C. 有效承诺D. 违法 7. 签订合同可以采用（）。 A .只能是书面形式 B. 不可以是口头形式 C. 书面或口头形式或其他形式 D. 只能是书面或口头形式 8. 下面的合同中属于委托代理的是（） A.业主与施工单位签订的施工合同 B.业主与监理单位签订的监理合同 C.业主与勘察设计单位签订勘察设计合同 D.业主与材料供应商签订的材料采购合同 9. 某甲擅自代替某建筑公司签订了水泥的购货合同，在水泥厂有足够的理由相信某甲有代理权的情况下，（） A.该合同有效，购买水泥的款项由建筑公司承担 B.该合同有效，购买水泥的款项由某甲承担 C.该合同无效 D.该合同是否有效需要经过建筑公司的确认 10. 某业主与某承包商签订了一份协议书，业主同意承包商将该工程转包给另一家资质较低的承包单位。对此，以下说法正确的是（） A.该合同有效 B.该合同如果是当事人意思的真实表示就有效 C.该合同无效 D.该合同如果没有违背法律要求的形式上的要求就有效 11. 合同的无效应当由（）确认。 A 仲裁机构 B 人民法院 C 合同管理机关 D 仲裁机构或人民法院
《招投标与合同管理》练习题 一、单项选择题：（每小题2分，共40分） 1.某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定（）。 A.尚无合同关系 B.合同没有成立 C.合同已经成立 D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任 2.合同一方的当事人的法人合并后，原法定代表人签订的合同（）。 A.无效 B.变更 C.有效 D.终止 3.委托监理合同中不属于监理人义务的内容是（）。 A.负责施工合同的协调管理 B.负责外部关系的协调 C.认真勤奋地工作 D.不得泄露申明的秘密 4.招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为（）。 A.评标委员会算出的评标价 B.招标人编制的标底价 C.中标人的投标价 D.施工图预算价 5. 图纸会审和设计交底应由（）组织。 A.发包人 B.承包人 C.监理人 D. 设计人 6.如果在建设工程施工合同履行过程中承包人提出了分包要求，则（）。 A.只需经过发包人的同意即可 B.只需经过工程师的同意即可 C.需经过发包人的同意，同时也应提请工程师同意 D.任选发包人和工程师同意都行 7.下列关于竣工结算程序说法正确的是（）。 A.工程竣工验收报告经发包人认可后14天，承包人向发包人递交竣工决算报告及完整的结算资料
B.发包人自收到竣工结算报告及结算资料后14天内进行核实，给予确认或提出修改意见 C.承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。施工合同即告终止 D.承包人收到竣工结算价款后28天内将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止 8.施工中承包人要求使用特殊工艺，经工程师认可后实施，应由（） A.发包人申办理申报手续，发包人承担相关费用 B. 发包人申办理申报手续，承包人承担相关费用 C. 承包人申办理申报手续，承包人承担相关费用 Ｄ.承包人申办理申报手续，发包人承担相关费用 9.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛时，应按（）顺序解释。 A.施工合同协议书、工程量清单、中标通知书 B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议 C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单 D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书 10.依据FIDIC《施工合同条件》有关动员预付款的规定，下列说法（）不正确。 A.预付款的金额不少于合同价22% B.要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函 C.预付款保函金额要大于预付款额 D.自承包商累计获得工程进度款达到合同总价（减去暂列金额）10%的月开始扣回预付款 11.因发包人的原因要求解除合同，当设计工作不足一半时，应该（）。 A.不退定金 B.按设计费一半支付 C.按全部设计费支付 D.不支付设
一、单选题（共20小题，每小题2分，共计40分，请将答案填在选择题答题卡上） 1、国际上把建设监理单位所提供的服务归为（ A ）服务。 A.工程咨询 B.工程管理 C.工程监督 D.工程策划 2、建筑市场的进入，是指各类项目的（ B ）进入建设工程交易市场，并展开建设工程交易活动的过程。 A.业主、承包商、供应商 B.业主、承包商、中介机构 C.承包商、供应商、交易机构 D.承包商、供应商、中介机构 3、一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（B ）家。 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 4、应当招标的工程建设项目在（ B ）后，已满足招标条件的，均应成立招标组织，组织招标，办理招标事宜。 A.进行可行性研究 B.办理报建登记手续 C.选择招标代理机构 D.发布招标信息 5、下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公共安全的公用事业项目的是（ A ）。 A.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通信项目 B.供水、供电、供气、供热等市政工程项目 C.商品住宅，包括经济适用住房 D.科技、教育、文化等项目 6、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，甲单位为施工总承包一级资质，乙单位为二级资质，则该施工联合体应按（ B ）资质确定等级。 A.一级 B.二级 C .三级 D.特级 7、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单作为投标报价单基础。结算拨付工程款时以（ B ）为依据。 A.工程量清单 B.实际工程量 C.承包方报送的工程量 D.合同中的工程量 共9页第1页
单项选择题 1、建设工程施工合同法律关系的客体是（）。 A．物 B．施工 C．行为 D．智力成果 2、下列关于代理的叙述，不正确的是（）。 A．代理的民事责任由被代理人承担。 B．代理人以自己的名义实施代理行为 C．被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任 D．代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示 3、下列选项中不可作为抵押物的是（）。 A．抵押人依法有权处分的国有土地使用权 B．土地所有权 C．抵押人所有的机器设备交通工具 D．抵押人的房屋及地上附着物 4、根据我国《担保法》的规定，保证方式没有约定或约定不明确的，按（）承担保证责任。 A．合同 B．连带责任保证 C．法律 D．一般保证 5、在国外，建筑工程一切险的投保人一般是（）。 A．业主 B．承包人 C．监理人 D．发包人 6、公证机关进行公证一般适用（）原则。 A．公平 B．诚实信用 C．自愿 D．公开 7、订立合同过程中，（）不是要约邀请。 A．中标通知书 B．招标公告 C．商业广告 D．寄送的价目表
8、要约的撤回应在（）取消要约的意思表示。 A．签订合同之前 B．合同成立之后 C．要约发生法律效力之前 D．要约发生法律效力之后 9、对格式条款的理解发生争议的，对格式条款有两种以上理解时，应当作出（）的解释。 A．有利于格式条款提供一方 B．不利于格式条款提供一方 C．不利于格式条款接受一方 D．格式条款无效 10、代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商，应承担（）责任。 A．违约 B．隐瞒 C．缔约过失 D．违法 答案：1、C 2、B 3、B 4、B 5、B 6、C 7、A 8、C 9、B 10、C 单项选择题 1、具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权，法律规定其撤销权消灭。 A．1年 B．2年 C．3年 D．5年 2、建设工程施工合同生效后，由于合同价款约定不明，则按订立合同时（）的市场价格履行。 A．工程所在地 B．施工单位所在地 C．建设单位所在地 D．合同签订地 3、依据《合同法》规定，执行政府定价或政府指导价的合同，在合同的交付期限内政府对价格进行调整时，应按照（）计价。 A．原价格 B．交付时的价格 C．原价格和交付时价格中的较高者 D．原价格和交付时价格中的较低者
建筑工程项目招投标与合同管理 考核要求 （1）了解建筑市场的含义及特点，建筑市场的主体、客体。 （2）掌握建设工程交易中心的的性质和作用；掌握建设工程交易中心的基本功能；建设工程交易中心的运行原则；了解建设工程交易中心的运行程序。 （3）掌握建筑业企业资质管理；了解工程勘察设计企业资质管理、工程咨询单位资质管理。 复习要点： 1．建筑市场的概念如何？ 答：建筑市场分为广义的建筑市场和狭义的建筑市场两个层次的概念。广义的建筑市场是指承载与建筑业生产经营活动相关的一切交易活动的总称。广义市场包括有形市场和无形市场，包括与工程建设有关的技术、租赁、中介机构或经纪人等媒介沟通买卖双方或通过招投标等多种方式成交的各种交易活动，还包括建筑商品生产过程及流通过程中的经济联系和经济关系。狭义的建筑市场一般指有形建筑市场，它是以工程承发包交易活动为主要内容，有固定的交易场所（建设工程交易中心）。 2．建筑市场的特点如何？ 答：由于建筑产品具有生产周期长、价值量大等特点，生产过程中不同阶段对承包单位的能力和特点要求不同，这就决定了建筑市场交易贯穿于建筑产品生产的整个过程。从工程建设的咨询、设计、施工任务的发包，到工程竣工、保修期结束，发包方和承包方、分包方进行的各种交易以及相关的商品混凝土供应、配件生产供应、建筑机械租赁等活动都是在建筑市场中进行的。这种生产活动和交易活动交织在一起的特点，使得建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。主要表现在： （1）交易方式为买方向卖方直接订货，并一般以招投标为主要方式。 （2）交易价格以工程造价为基础，企业竞争是企业信誉、技术力量和施工质量等方面的竞争。 （3）交易行为受严格的法律、规章、制度的约束和监督，并一般以公开化的方式交易。 3．什么是建筑市场的主体和客体？ 答：建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。其中包括：业主、承包商和工程咨询服务机构。 建筑市场的客体即建筑产品，是建筑市场交易的对象，它既包括有形建筑产品也包括无形建筑产品。建筑产品本身及其生产过程都有别于其他工业产品。在不同的生产交易阶段，建筑产品可以表现为不同的形态，它可以是咨询公司提供的咨
一、判断题（共10道试题，共20分。） 1.建设工程项目标的小，技术复杂、专业性强、潜在投标人少的项目，军事保密项目等，一般可以采用公 开招标的方式。（A） A.错误 B.正确 满分：2分 2.投标有效期指从投标开始日期到选定中标人并签订施工合同为止的这段时间，这个期限应在投标须知内 予以明确。（A） A.错误 B.正确 满分：2分 3.通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分低的投标者。（A） A.错误 B.正确 满分：2分 4.有标底招标和无标底招标的内涵的差别在于：一是招标单位在招标过程中是否编制标底；二是评标时是 否以标底作为基准对投标单位的报价进行考评。（B） A.错误 B.正确 满分：2分 5.招标文件是招标过程中最重要的法律文件，是投标人准备投标文件和参加投标的依据，是评标委员会评 标的依据，也是订立合同的基础。（B） A.错误 B.正确 满分：2分 6.标底是招标人编制的招标项目的预期价格。招标工程的标底按定额编制，反映行业最高水平。（A） A.错误 B.正确 满分：2分 7.招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：编制招标相关文件，组织资格预审，召开标前 会议，开标、评标和定标。（A） A.错误 B.正确 满分：2分 8.招标机构的主要职责是拟定招标文件，组织投标、开标、评标和定标工作等。（B） A.错误 B.正确 满分：2分 9.根据《中华人民共和国招标投标法》第九条规定：“招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当（先履行审批手续，取得批准）。关于资金或者资金来源是否落实问题，可不在招标文件中载明。” （A） A.错误
工程招投标与合同管理课程 练习题(一) 一、单项选择题（每题给出四个备选项，其中只有一个选项是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。） 1、根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的（ C ） A. 5% % C. 20% % 2、中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。 A．5 B．7 C．10 D．15 3、关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是（ B）。 A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务 B.评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处 C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况 D.评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况 4、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则( A )。 A．业主承担相应的费用 B．业主从监理费中支付给承包商 C．监理工程师承担相关费用 D．承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝 5、需要对施工图设计进行修改时，应经( D )批准。 A．监理工程师和业主 B．监理工程师和初步设计原批准单位 C．监理工程师和上级主管部门 D．监理工程师和原设计单位 6、由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，( A )有权确定一个价格作为执行价格。 ．业主 B．监理工程师 A． C．承包商 D．定额站 7、某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。 A．业主 B．监理单位 C．承包商 D．业主的项目经理部 8、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。 A．是否进行资格预审 B．是否组织现场考察 C．是否解答投标单位的质疑 D．是否公开开标 9、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于( A )签订的合同。 A．采取欺诈手段 B．采取胁迫手段
江西建设职业技术学院2007—2008学年第一学期期末考试 《招投标与合同管理》课程试卷A卷（供造Z0601班使用）班级：学号：姓名： 题号一二三四五总分分值20 24 24 12 20 得分 [注意]：本试卷采取闭卷形式，共5大题， 4页。满分为 100 分。 一、单项选择题（本大题共10题，每小题2分，共20分）. 1．投标文件一般情况下（ B ）附带条件。 A．都带 B．不能带 C.上级批准可带 2．设备采购招标投标所采用的国内有限竞争性招标类似于（ B ）。A．公开招标 B.邀请招标 C.议标 D．直接发包 3．单项金额在（ A ）万元以上的设计项目必须招标。
A、50 B. 100 C. 200 D. 3000 4．公开招标在开标时，应当由（ C ） A．招标监督机构主持，所有投标人自愿参加B．招标监督机构主持，投标人自愿参加 C．招标人主持，所有投标人均应参加 D．招标人主持，投标人自愿参加 5.据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（ A ）后推迟开工日期． A.需承包人书面通知工程师 B.应经建设行政主管部门批准 C.应经工程师批准 D.需承包人书面通知发包人 6．依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（ A ）承担． A．发包人 B．承包人 C．设备供应人 D．发包人和承包人分别7．在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（ C ）招标. A．施工 B．设备采购 C．设计 D．材料采购 8．施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（ C ）处理．
一、单选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 C B C A A B D B D C C B B C A 二、多选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 ABD BCE CDE BCDE BC ABD ABC ABC ABCD ABCE 三、案例分析 1、（1）施工招标应具备以下5个条件： 1）招标人已经依法成立。 2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准。 3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准。 4）有相应资金或资金来源已经落实。 5）有组织施工招标所需的设计图纸及技术资料。 （2）建筑业企业应具备的条件及资质等级的要求规定如下： 1）建筑业企业应具备的条件。根据《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件：有符合国家规定的注册资本；有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；有从事相关建筑活动所应有的技术装备；法律行政法规规定的其他条件。 2）建筑企业的资质管理。《建筑法》明确规定：从事建筑活动的建筑企业按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可范围内从事建筑活动。建筑施工企业划分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。 获得施工总承包资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。 获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。 获得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业。 2、（1）本案例中，招标人编制资格预审文件中，采用“在对企业实力、技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场考察的基础上进行综合评议，确定投标人名单”的做法实际上没有载明资格审查的标准和方法，违反了《工程建设项目施工招标投标办法》第18条对资格预审文件编制的要求。 （2）资格审查委员会存在以下三方面不正确的做法： 1）审查的依据不符合法规规定。在详细资格审查过程中，审查委员会没有依据资格预审中确定的资格审查标准和方法对资格申请文件进行审查，如审查委员会没有对申请人技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场情况等审查因素进行审查。又如子阿没有证据的情况下，采信了某个申请人“爱打官司，合同履约信誉差”的说法等；同时审查过程不完整，如审查委员会仅对末位申请人进行审查，而每对其他7位投标人的企业实力、技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场考察进行审查就直接确定其为通过资格审查申请人的做法等。 2）对申请人实行了歧视性待遇，如认为区县级施工企业实力差的做法。 3）以不合理条件排斥限制潜在投标人，如“采用抓阄的方式确定最后一个不通过资格审
课程名称：工程招投标与合同管理测试题一 一、单项选择题（每小题1.5分，共30分） 1、《中华人民共和国招投标法》于（D）起施行。 A、1997.11.1 B、1998.3.1 C、1999.8.30 D、2000.1.1 2、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A）。 A、20 B、30 C、10 D、15 3、下列关于合同文件的表述，不正确的是（D）。 A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体 B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款 C、合同文件之间应能相互解释、互为说明 D、专用条款与通用条款是相对立的 4、评标委员会成员中，成员人数为（C）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（）。 A、3，3/4 B、3，2/3 C、5，2/3 D、5，3/4 5、招标投标活动的公开原则首先要求（A）要公开。 A、招标活动信息 B、评标委员会成员名单 C、工程设计文件 D、评标标准 6、承包人在索赔事件发生后的（C）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。 A、14 B、7 C、28 D、21 7、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（C）人民币以上的，必须进行招标。 A、20万元 B、120万元 C、200万元 D、2000万元 8、索赔是指在合同的实施过程中，（D）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。 A、业主 B、第三方 C、承包商 D、合同当事人一方 9、下列关于工程分包说法正确的是( A )。 A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位 B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任 C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商 D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位 10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（C）万元。 A、10 B、20 C、50 D、100 11、招标人采用邀请招标的方式，应当向（B）个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。 A、二 B、三 C、四 D、五
招投标与合同管理复习题 一、选择题 1．经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时 A A．另一方可请求法院强制执行B．仲裁机构可强制执行 C．另一方可以请求公安机关强制执行D．另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款 2．保证合同是 B 签订的合同 A．债权人与债务人B．债权人与保证人 C．债务人与保证人D．保证人与被保证人 3．某水泥厂因技术问题使水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订合同，则该合同属于 A A．采取欺诈手段B．采取胁迫手段C．超越经营范围D．无效代理 4．建设工程纠纷解决的几种途径中，（ C ）是依靠国家强制力来实现的。 A．和解B．调解C．诉讼D．仲裁 5．采用 A 方式选择承包商时，通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。A．公开招标B．邀请招标C．议标D．比价招标 6．业主与中标单位签订施工合同后，应及时通知其他未中标的投标单位，并退还其 C A．购买招标文件费用B．编制投标文件费用 C．投标保证金D．现场考察费 7．根据《招标投标法》的有关规定，一项工程采用邀请招标时，邀请参加投标的单位数量 不得少于 B 家。 A．2 B．3 C．4 D．7 8．根据《招标投标法》的有关规定，下列说法符合开标程序的是 A A．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行 B．开标地点由招标人在开标前通知 C．开标由建设行政主管部门主持，邀请中标人参加 D．开标由建设行政主管部门主持，邀请所有投标人参加 9．工程设计招标中，评标、决标时考虑的因素主要是 A A．设计方案的优劣B．设计任务完成的进度 C．设计取费的标准D．设计单位的资历 10．监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则 C A．监理工程师应推迟计量时间B．监理工程师单独计量无效 C．监理工程师单独计量有效D．监理工程师可不必再计量 11．采用FIDIC合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由 A 控制。A．业主B．监理工程师C．总包商D．分包商
建设工程合同管理考核题 1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（网上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理。 （答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号） 一、单选题(共30题，每题2分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克( D )元向卖方付款。 A. 100 B.110 C. 120 D. 130 2.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种( D )。 A.合法行为 B.违法行为 C.自然事件 D.社会事件 3.合同法律关系( A )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。 A.主体 B.客体 C.内容 D.事实 4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B )承担。 A.乙项目经理 B.甲施工企业 C.建设单位 D.具体施工人员 5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是( B)。 A.法律关系主体 B.法律事实 C.法律关系客体 D.法律关系内容 6.在施工合同中，( D )是承包人的义务。 A.提供施工场地 B.办理土地征用 C.在保修期内负责照管工程现场 D.工程施工期内对施工现场的照管负责 7.承包人在索赔意向通知提交后的( B )天内递交正式的索赔报告。 A. 14 B. 28
一、我国建设工程市场的特点： 1. 建筑产品供求双方直接订货交易. 2. 建筑产品交易量的不稳定性和易于出现买方市场. 3. 以招投标为主的不完全竞争市场. 4. 建设工程市场有独特的定价方式. 5. 建设工程市场有严格的市场准入制度. 二、建设工程交易中心的工作原则 1. 信息公开原则 2.依法管理原则 3.公平竞争原则 4.闭合管理原则 5.办事公正原则 三、建设单位可以议标发包的工程（单位）： 1. 有保密要求的工程 2. 防洪救灾与抢险工程 3. 有专利技术要求的工程 4. 停建后又恢复的工程 5. 施工单位自建的工程 6. 其他不宜采用招标的工程 四、招标方式： 公开招标和邀请招标邀请招标又称为有限竞争性招标，是向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。邀请招标的优点是目标集中，招标组织工作容易，工作量较小；其缺点是竞争范围有所限制，可能会失去技术上和报价上有竞争力的投标者 五、建筑工程招标应具备的条件 1. 招标人已经依法成立的. 2. 初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准 3. 招标范围、招标方式和招标组织设计形式等应当履行核准手续的，已经核准 4. 有相应资金或资金来源已经落实 5. 有招标所需的设计图纸及技术资料 六、招标代理机构应当具备的条件 1. 有从事招标代理业务的营业场所和相应资金 2. 有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量 3. 有可以作为评标委员会的技术、经济等方面的专家库 4. 与国家机关不得有隶属关系及利害关系 七、资格审查分为：资格预审和资格后审，我国多采用资格预审 八、招标文件的内容: 1. 投标须知 2. 招标工程的技术要求和设计文件 3. 采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单 4. 投标文件的格式及附录 5. 拟签订合同的主要条款、合同格式及合同条件 6. 要求投标人提交的其他材料 九、投标价格的计价方法：工料单价法和综合单价法