工程承包协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本协议书，共同遵守。
第一条工程概况
工程名称：金田数码中心
工程地点：文化路东风路交叉口东
建筑面积：约14万平方米、地下两层
第二条承包范围和方式
1、承包范围：工程施工图纸所含土建、安装、外网工程。包括图纸会审、设计变更、发包人变更等，分包工程除外。
2、分包项目：土方、护坡、电梯、消防、弱电工程。
3、承包方式：包工包料。
第三条合同价款及确定
合同暂定单价：地下室元/平方米；主楼元/平方米；裙楼元/平方米。开工六个月内内预算核对完毕，在双方完成施工图预算核对、确认后，另行签订补充协议明确合同价。变更、签证等每月核算一次，竣工验收前决算完毕。
1、本合同价款的确定形式：按实结算。（工程量以施工图纸、现场签证、设
计变更、技术核定单综合计算）
2、本合同价款的计价方式：按郑州市信息价。
（1）工程结算书按照施工图纸进行编制；
（2）定额采用《河南省建设工程工程量清单综合单价》（2013）及有关造价文件。
（3）结算材料价格参照《郑州市建设工程材料基准价格信息》施工期间当季度价进行调整，
（4）砼全部按商品砼计价，运距按17公里计算。
第四条双方权利和义务
1、发包人权利与义务
（1）在开工一个月前向承包人提供施工场地的工程地质及地下管网线路资料，处理施工现场周围地下设施和邻近建筑物的保护，并承担相应的费用；
（2）办理施工所需的需发包人办理的各种证件、批件等；
（3）在开工前向承包人提供可供施工的场地，施工用水、用电接口，开通场地与市政道路的通道；施工现场内的水、电、施工道路等临时设施由承包人自理；水、电费由承包人承担，以政府收费标准计价，从承包人工程款中扣除。
（4）在开工前向承包人提供完整的施工图纸捌套，与该楼相关的地质报告资料陆套。发包人向承包人提供的竣工图图纸贰套；承包人对发包人提供的图纸负有保密义务和责任，未经发包人同意，不得将图纸转给第三人或用于其他工程；
（5）在开工前确定水准点和坐标控制点，以书面形式转交承包单位，并进行现场校验确认。
（6）组织承包人、设计单位、监理单位进行图纸会审，组织设计单位向承包人进行设计交底，审定承包人的施工组织设计、方案；
（7）发包人应按合同约定日期或节点支付工程进度款；
（8）发包人委托专业的监理单位，按照监理合同的约定，对本工程的进度、质量、投资、现场安全文明施工以及合同、信息、资料进行监督、协调和管理。发包人委托监理单位的监理职权在工程建设监理合同中给予明确，并告知承包人。
（9）发包人的现场代表及总监理工程师有权按照国家现行规范、标准、设计文件、施工合同、国家及地方安全文明施工的有关规定对本工程的工期、质量、安全文明施工进行全面监督和管理；
（10）发包人派驻的现场代表：姓名，职务_项目经理__。现场代表负责本协议书的实施，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。
（11）发包人因售房需要，提前要求承包人交付部分房间作为售楼部或样板房使用的，承包人应予以配合并在要求的日期交付
2、承包人权利与义务：
（1）承包人按照招投标文件及本合同的约定组建本工程项目经理部，进行施工现场、工程质量、投资、进度、安全文明施工的组织、管理和协调，并定期
召开工程协调会，参加发包人和监理工程师组织召开的工程例会；
（2）开工前10日，向发包人和监理工程师提交施工组织设计、方案、施工总进度及分阶段进度计划、发包人指定供材总计划及分阶段计划等资料或文件；施工过程中及时向发包人和监理工程师提供有关计划进度和实际进度比较报表、进度计划的优化与调整报表、工程事故报告及竣工通知书等书面资料或文件；
（3）根据工程需要，安排施工使用的照明、看守、围栏和安全措施等，并承担由此产生的费用。
（4）施工过程中，承包人对发包人指定分包的工程及平行发包的工程进行总包管理和协调配合；发包方应支付配合费，配合费施工图纸范围内分包工程合同价的3%。
（5）承包人应遵守有关部门对施工场地市容、环卫、环保、交通和施工噪音、防疫等的管理规定和要求，搞好环境卫生和文明施工，按规定办理相关手续，费用按规定承担。承包人应在施工中采取必要的措施，尽量避免扰民事件的发生。（6）工程正式交付发包人之前，承包人负责完工工程成品的保护，期间发生的损坏由承包人负责修复。发包人要求提前交付的部分分项工程，成品保护责任自交付起转移由发包人负责并承担维修及费用；
（7）承包人应检查发包人提供的坐标控制点和水准点并进行复测工作，按规范设置建筑物沉降观测点并予以有效保护；
（8）承包人向发包人的现场代表和监理工程师提供办公用房两间；承包人须有可供组织图纸会审、五大责任主体组织工程验收的大会议室，双方均可使用；
（9）承包人对施工过程中所有现场作业、施工工艺及方法的安全性承担全部责任，并对自行在本工程中承担设计工作的工程项目的安全性承担全部责任；
（10）承包人应做好施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，因承包人行为造成的损失由承包人承担；由发包人造成的损失由发包人承担。
（11）承包人按本合同约定负责工程交付后的保修工作；乙方对本工程的质量负全部责任。
（12）承包人需更换项目经理或其他主要管理人员应提前一个月书面报请发包人同意，否则发包方有权要求承包人恢复变动且承包人须承担违约责任。
（13）承包人所有文件须由承包人的项目经理签字、单位盖章方有效；
（14）承包人派驻的现场代表：姓名__，职务__。现场代表负责本合同的实施，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责；
（15）检测实验项目按政府文件规定各自承担费用。
（16）办理施工所需承包人办理的各种证件及手续等，并承担相应费用。
（17）承包人应严格遵守发包人及监理工程师制定的工程管理办法。
第五条合同价款及支付节点
1、付款节点：
（1）施工完成主体顶层混凝土浇筑完毕（不包含电梯间及花架塔楼）开始支付工程款，支付已完工程量造价的80%。
（2）主体砌体结构完成，支付已完工程量造价的80%。（总造价的55%）（3）主体砌体工程完工并进行主体结构验收后，内粉刷工程完成10层，支付已完工程量造价的80%。（总造价的10）
（4）外架拆除后付总造价的10%。（总造价的10）
（5）地坪结束后付总造价的3%；
（6）门窗安装好具备穿线条件后付总造价的2%
（7）具备竣工验收条件后支付总造价的5%
（8）五大责任主体竣工验收合格后付工程总价款的5%；
交房后付至结算价的95%（主体验收后两个月内发包人收房）留5%保修金。
2、保修金支付：自竣工验收合格之日起满一年退50%，满二年退还50%。
3、每次付款的日期为达到节点和发票提供时不超过七个工作日。
4、履约保证金：_1000 万元，协议签订前支付100万元定金，协议签订后，承包人向发包人支付履约保证金400 万元，支付定金三个月内应具备开工条件，如不能开工所交定金按月息贰分计利息，开工后不再计息。具备垫层施工条件再交履约保证金500 万元，履约金在地下室工程施工至负一层退还30%，施工至正负零返还至60%，施工至15层返还至100%。
发生下列情况时，发包人有权全部没收履约保证金作为对甲方的赔偿。
（1）施工过程中，因承包人原因中断施工，且无能力继续施工的。
（2）施工质量不合格，经处理后仍达不到合格，影响工程使用的。
下列情况下，发包人返还承包人保证金，补偿承包人损失。
（1）非承包人原因造成承包人未进场施工。
（2）施工过程中因发包人手续不全等原因致使承包人无法施工，工程在六个月内无法复工的。
第五条合同工期
1、合同工期：两年。
因发包人原因及不可抗力因素造成的工期延误，工期相应顺延，承担由此产生的费用。因承包人的原因造成工期滞后的承担发包人的损失。
第六条工程质量
1、本工程质量标准（等级）：合格。
第七条材料设备
1主要材料由承包人选择生产厂家、品牌范围；发包方确定认可；
2发包人认可的材料设备如因特殊原因不能供应的，经发包人批准后，由承包人自行采购；承包人选择的生产厂家、品牌范围的材料如因市场货源不足需用其它厂家同类产品代替的，承包人需提前报发包人批准；
第八条施工配合及总承包管理
1、工程施工中，承包人承担协调、配合，竣工资料的归档与整理等进行管理。承包人、各分包人就各专业分包工程所存在的任何违约行为按有关规定各自承担责任。
2、对于发包人单独分包的工程，承包人必须向各分包人提供以下配合内容：
（1）承包人应督促各专业工程分包人完成竣工资料的提交，并协助收集整理竣工资料、检查报验资料的准确性与齐全性；并根据验收的需要，配合办理手续。
（2）承包人提供现场现有的垂直运输、脚手架供分包人使用，使用人承担安全责任。
（3）承包人应向发包人提供标高线、轴线以及各专业工程需要的模数线；在各专业工程施工前，分包人应核对清楚各分包图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据是否统一；
（4）承包人应每栋楼提供水电源；各分包人需自行安装水表、电表，并承担水电费用；
（5）承包人应根据各专业工程的开工日期，及时提供相应的工作面，承包人应提前10天书面通知发包人安排分包人进场；并尽可能地为分包人提供材料堆场、仓库及生活场地；
（6）分包人负责各专业工程完工后在建筑物留下洞口的填塞、收口收边工作；承包人负责最后一次土建修补工作，因分包人原因重复施工、返工而引起的修补的费用由分包人承担；
（7）各分包单位进场前应提供分包合同给承包人。
3、除以上约定的配合责任外，承包人必须根据具体专业工程的特点及需要，按照发包人的指令完成所需的工程配合范围内工作；若该工作不属于配合范围内的工作，则发包人另行签证计费。
4、如由于承包人配合不力，或不执行发包人下达的提供施工配合的指令，导致相关专业工程工期延误的，承包人应向发包人承担工期延误的违约责任。同时，承包人应承担每次500—5000元的违约金。（分包人同样适用本条款）
5、发包人向承包人支付为完成各专业分包工程的施工配合及总包管理的费用，配合及总包管理费计取标准为：专业分包工程按分包工程造价的3%计取。第九条变更签证
1、凡发包人签发的符合国家规范，满足审计要求的各种工程变更通知单，承包人必须无条件接收，并按变更通知单要求内容组织施工。
2、设计变更须有设计院设计人员签字、单位盖章方有效；现场签证须有甲方代表签字方有效。
3、紧急情况下发包单位口头通知或便条要求承包人先行施工的，承包人应
接受，手续后补或按现场结算。
4、甲乙双方在履行合同过程中的通知、函件应以书面形式向对方发出并要
求对方在自己的收发文表上签收，对方在收发文表上签收的行为即表示该函件已送达，双方人员不得以任何理由拒收或者拒签。双方也可使用电子邮件，甲方邮箱乙方邮箱
第十条竣工验收
1、工程竣工，承包人应积极配合发包人组织工程建设五大责任主体进行验收，竣工日期以竣工验收通过时间为准。
2、在郑州市工程质量监督站的监督下，工程经五大责任主体验收合格后，承包人必须保证30日内将竣工备案资料交与发包方。
3、因特殊原因，部分工程甩项或分段竣工时，双方订立甩项或分段竣工协议，明确各方责任。
4、工程竣工验收合格后10天内，承包人将工程交付发包人。
第十一条违约、索赔和争议
1、发包人承诺按时拨付工程款，如不能按时支付，承包人承诺一个月内不停工，发包人承担应付工程款的利息，计息方式为月息贰分，承包人在此期间不得停工。
2、若因承包人原因停工，造成的损失全部由乙方承担，并承担由此给发包人造成的损失。如因发包人手续不全等原因引起的停工，则停工之日起一个月内退还全部保证金，已发生的工程量发包方承担月息贰分的费用至复工日，如半年内仍无法复工，发包人给予结算工程款。造成的损失全部由发包人承担。
3、违约责任、索赔以本协议为主要依据，本协议不明确的以国家有关规定为依据。
4、和工程有关的周边关系协调以承包人为主，重大问题发包人主导承包人配合，以解决问题为出发点。
5、如果争议发生在施工过程中，除以下情况之外，双方仍应继续履行合同，保持施工持续：双方协议一致停止施工；法院裁定停止施工；政府部门下达停工通知停止施工。
第十二条合同文件及解释顺序
1、合同履行中发承包双方有关本工程的协议、变更、通知、会议纪要及其
他书面文件。
2、本协议书。
3、《建设工程施工合同》范本。
4、招投标文件及施工图预算书。
5、经发包人确认的全部施工设计图纸。
6、建设工程监理合同。
7、相关设计、施工质量验收规范、图集、行业标准、施工工艺标准、建筑
施工手册及政府法律、法规。
第十三条合同生效与终止
1、双方签字盖章之日起，本协议生效。
2、本工程全部按前款所有内容执行完毕，本协议终止。
第十四条合同份数
本协议书一式肆份，双方各执贰份。
发包人（公章）：承包人（公章）：
法定代表人（签字）：代表人（签字）：开户行：开户行：
账号：账号：
2014 年月日 2014年月日
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 全国最大货物运输代理合同诈骗案一审宣判 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
浙江义乌，全球最大的小商品城，被誉为“中国最大的内陆港”，每年从这里运往世界各地的标准集装箱超过40多万个。巨大的物流催生着巨大的商机，也吸引着全国各地乃至世界各地的人来这里淘金，各种船务公司和货运代理公司应运而生，足有上千家，其中难免鱼龙混杂。 近日，浙江省金华市中级法院对一起目前全国最大的货物运输代理合同诈骗案作出一审宣判，以合同诈骗罪分别判处凌伟栋等16名被告人无期徒刑及有期徒刑。这16人正是义乌货代市场的“淘金者”。 诈骗货运费，轻松掘到“第一桶金” 此案第一被告人凌伟栋今年41岁，大学毕业后在义乌一家银行任营业部经理。因为颇具 经商头脑，不久便开始从事进出口贸易及国际货运行业。 2006年初，因为花钱大手大脚，加上经营不善，凌伟栋负债上千万元。此时，他结识了嗜赌成性而债台高筑的义乌农民金正有、家庭离异导致公司破产的上海小老板陈忠，以及从上海、湖北、河南、浙7工衢州来义乌淘金的周振华、夏齐、李庆锋、吴忠高。凌伟栋、陈忠等人熟知国际货运代理行规：运费在收到国际货运公司寄来的运费发票后30天至45天支付。于是，几个人合谋利用这个时间差，设计一套诈骗经营模式，以货运行业月结算方式诈骗运费，实现各自的“淘金梦”。 随后陈忠出资，周振华具体操作。周振华花几千元购买了上海麦地那货物运输代理有限公司（下称麦地那公司）资料，并将办公室设在凌伟栋已经停业的杭州市海亨国际货运代理公司义乌办事处。 一切准备就绪后，2006年4月10日，陈忠以麦地那公司经理的名义，与金正有、夏齐一起找到浙7工中外运有限公司宁波海运分公司（下称中外运宁波分公司）业务员章某。当晚几个人先约章某到歌厅唱歌、喝洒，然后乂给他在宾馆开好房间，叫好了三陪小姐，并为他付了2000元包夜嫖蜗费。一番利诱和欺骗后，次日陈忠等人就与中外运宁波分公司签订协议，委托其出口海运。 此后，金正有、陈忠等人以麦地那公司的名义从市场上及其他公司低价揽货，之后再将所揽货柜以市场价交给中外运宁波分公司代为出口海运。金正有、陈忠从托运人处收取运费后，拒不向中外运宁波分公司支付。到2006年7月，麦地那公司尚欠中外运宁波分公司运费达人民币150万余元。 中外运宁波分公司打电话给留有5个手机号码的陈忠，居然全部停机。章某一次次从宁波跑到义乌向陈忠、金正有等人索要运费，结果每次都被对方连哄带骗空手而归，中外运宁波分公司对此无可奈何。就这样，凌伟栋等人轻松掘到了“第一桶金”。 注册17家空壳公司，骗得运费2000多万 初尝甜头，凌伟栋、金正有、陈忠等人乂如法炮制，继续共同诈骗货物运输费用。 这次由金正有出资几千元，找原在义乌踏三轮车的江西农民彭念田出面，通过代理注册 公司注册了空壳公司一一上海煌兴货物运输代理有限公司，并以该公司名义，支付少量运费为 诱饵，分别诱骗杭州越华国际货运代理有限公司义乌办事处、上海远天船务有限公司宁波分 公司签下以循环提单为抵的运费月结《货运代理合同》，委托这两家公司出口海运货物。
1、项目部人员组成 工程中标后，将本工程列为公司重点工程，按国际惯例实施项目法施工。本着科学管理、精干高效、结构合理的原则，选配具有丰富施工经验、作风踏实肯干的工程技术人员和管理干部组成项目经理部，全面履行合同，对工程施工实施组织、指挥、协调和控制，以严密的组织、严格的纪律、严谨的作风与建设单位、设计单位、监理单位密切的配合，共同努力，确保工程质量和施工进度。 项目经理部设项目经理1人，副经理1人，技术负责人1人，质检员1人，专职安全员2人，现场调度2人，清洁工7人，维护电工1人。 2、施工组织和施工方案 2.1、编制依据及原则 2.1.1编制依据 城市交通有限公司有关垃圾运输的相关管理规定。 2.1.2编制原则 （1）在充分理解招标文件及认真勘探现场的基础上采用安 全、合理、可行、经济的施工方案。 （2）合理划分施工区段，施工进度的安排均衡、高效。 （3）保护环境、文明施工。施工过程中对环境影响最小， 占用场地最少，并有较稠密的环境保护措施。 （4）严格贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全 生产方针。 2.2工程概况
（1）云水一路（天谷五路—天谷六路）西侧垃圾清运：16480.44立方米，运距暂按30.9公里计。 （2）天谷九路（云水一路—云水二路）南侧垃圾清运：24540.24立方米，运距暂按30.9公里计。 2.3工程要求 本工程垃圾清运共41020.68立方米（以现状人行道顶面为起算点，现场实地对原地貌进行数据采集），运距暂按30.9公里考虑。对垃圾进行清运。 将现场垃圾自人行道顶面以上部分全部清运出场，清运完成后现场达到场地平整要求。 2.4施工方案 1、招标确认垃圾清运工程施工单位，配备专业清运机械及人工进 行清运施工。 2、组织施工单位现场踏勘，熟悉现场情况，确定机械作业和人工 作业区域。 3、组织小型挖机、推土机清理可通行区域的垃圾堆进行清理。 4、组织人工利用手推车或挑运工具清理机械不能抵达区域的垃圾 堆。 3、确保工期的技术组织措施 1、垃圾运输单位必须经有关管理部门核准，并应满足如下要求： 1）、运输车辆应有合法的行驶证，并通过年审； 2）运输单位应具有当地主管部门颁发的准运证或营运证；
1 泥浆外运工程分包合同 甲方： （以下简称甲方）乙方： （以下简称甲方）根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和本公司有关劳务分包的管理规定，为明确双方在建筑劳务合同中的权力、义务及责任人：经双方一致协商，建立在平等、自愿、互惠、互利、双赢的基础上签订本劳务分包协议：一．承包方式：甲方将 工程钻空灌注桩桩基施工所产生的所有废泥浆的外运工作承包给乙方施工。二．工程质量计算、单价和付款方式： 1.工程量：按照实际灌注
桩完成混凝土工程量的倍计算（以甲方与混凝土厂核对的方量为准） 2.泥浆外运单价：元/立方计算（包括开发票） 3.工程进度款支付：工程全部完工付至总产值的50%；到±0.00完成次月底之前付总产值的10%；到主体结构验收后次月底之前付至总产值的20%；④其余15%待竣工验收后三个月内付清。三．工期：从第一根试桩开始计算至全部桩基工程结束。四．双方责任： 1.甲方责任：、场地三通一平符合开工条件，施工场区按桩基分包单位提供的场
2 地布置图进行布置泥浆池并浇筑需要硬化的施工路面。、及时拨付工程款。 2.乙方责任：、乙方必须严格按照桩基施工进度及时做好泥浆外运工作，确保工程的顺利进行，泥浆不溢出，虚心接受甲方、监理公司，政府主管部门的监督检查，严格按照市建设行政主管部门、城管、环保、水利部门要求运输或外排泥浆，不得违反国家、地方有关的法律法规和规章。如有违规由此产生的一切费用均有乙方承担与甲方无关。乙方负责办理泥浆外运的想过手续。乙方负责将甲方桩基产生的所有废泥浆及时运出场、地内，运输工具、方式、弃浆地点由乙方处理。
竭诚为您提供优质文档/双击可除 污水外运合同范本 篇一：污水委托处理合同 污水委托处理合同 委托方：苏州东吴美而高工艺服饰有限公司（下称甲方）受托方：苏州市湘城区东方污水处理有限公司（下称乙方）为明确双方经济责任，保护甲、乙双方的合法权益，经双方协商，就甲方委托乙方外运并处理乙方在生产过程中所产生的生产污水，达成协议并签订本合同。 一、甲方委托乙方外运并处理其在生产过程中产生的生产污水，预计污量为0-10吨/天，污水水质情况为：coDcr：≤1000mg/1；ss：≤1000mg/1；色度≤500倍。污水以实际签收数量计。 二、污水处理单价为150元人民币每吨污水，甲方除承担处理费用外，不再承担其它费用。 三、乙方负责将受托处理的污水运入其污水处理基地。乙方在运输过程中应防止跑、冒、滴、漏而污染环境，同时确保所处理污水达标排放。
四、污水处理费用于每月25日凭签单结算，乙方将本月所处理的污水量通知甲方，并在每月30日前开具污水处理费发票给甲方，甲方自接发票之日起半个月内将污水处理费汇入乙方账户。甲方违约时，乙方将停止接纳甲方的污水，因此所造成的一切后果有甲方自负。 五、本合同常年有效，一式两份，双方各执壹份，副本若干份，本合同经双方代表人签字鉴章并经环保部门鉴证后生效。 甲方（盖章）代表（签字） 乙方（盖章）：苏州市湘城区东方污水处理有限公司代表（签字） 鉴证方（盖章）： 签订日期：二零零六年月日 篇二：污水清运合同 xxxx污水清运合同 甲方：xxx 乙方：xxx 为了搞好xxx的生活环境，甲方同意将xxx的生活污水清运工作委托给乙方承担，经甲、乙双方共同协商同意签订如下条款： 1、清运范围：xxx生活污水 2、清运要求：甲方按乙方要求将生活污水清倒到乙方
渣土运输工程合同 发包人(全称): XXXXX有限公司 (以下简称甲方) 承包人(全称): XXXXX运输有限公司 (以下简称乙方) 甲方因工程项目而产生的建筑渣 土需要外运，甲方将该项渣土外运承包给乙方。为了确保工程的顺利进行， 明确双方职责，现经甲、乙双方协商，订立如下条款，以资共同信守执行： 一、工程地址： 二、工程量的核定及单价： 合同签署前，由双方代表根据甲方提供有关施工图纸，交换现场标高，经测算，暂定土方量为立方米，运输完毕后按实际发生量结算。 土方外运(包括装载、运输消纳、施工红线以外的职能部门的执法管理费),按车计算,每车单价为元。 四、工期： 1、乙方必须按照甲方的施工进度计划，安排土方运输的施工顺序，工期按甲方施工进度确定。 2、因以下原因造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应应延期： ①、相关职能部门因管理需要，要求停运或停止施工。 ②、甲方工程项目进展造成乙方车辆无法运输或施工。 ③、大雨等恶劣气候或其它不可抗力因素。 ④、经甲方代表同意工期顺延的其他情况。 五、付款方式： 1、在合同签署生效后，乙方根据甲方的要求安排车辆进场作业,乙方完成总工程量后的一个月内，办理该项工程款的结算手续。 2、工程完工，甲方和乙方根据现场发放的渣土票核定工程量，按有关约定在30天内办理结算。 六、甲方工作范围及承担责任： 1、及时向乙方交付有关施工图纸的施工组织设计，协助乙方考察现场。 2、在乙方进场施工前，甲方负责清理场内障碍物、场内排水、提供夜间施
工的照明设备。 3、甲方负责施工作业场地硬化和围扩。 4、现场配备专业管理人员配合乙方施工并协调工地工作。 5、工程进度将出现较大幅度凋整时，应及时通知乙方。 6、负责解决工地周边有关事宜。 七、乙方工作范围及承担的责任 1、外运消纳场由乙方自理。 2、办理有关土方方开挖外运的一切手续，费用由乙方承担。 3、因乙方人为原因，对施工中的建筑物、可视设施造成的损失由乙方赔偿。 4、因车辆滴、撒、漏而影响环境卫生、现场文明和车辆运输安全等问题所 发生的一切纠纷，均由乙方和有关部门联系协调，自行解决，并承担因纠纷产生的所有相关费用。 5、乙方必须配合甲方现场施工人员的合理安排， 6、乙方所有的施工机具及人员由乙方自行安排。 八、其它约定： 九、本合同一式二份，合同由双方代表签字盖章后生效，本协议合同如有未尽事宜，双方按有关规定协商解决。 十、补充条款： 乙方(公章) 甲方(公章) 代表(签字) 代表(签字) 电话: 电话: 签约日期：年月日
YOUR LOGO 基础打桩工程泥浆外运承包合同 范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
基础打桩工程泥浆外运承包合同范 本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 包人：____________（以下简称甲方） 承包人：____________（以下简称乙方） 本着互惠互利、诚实守信的原则，经双方充分协商，甲方同意由乙方承包_______公司新建________工程基础打桩工程的泥浆外运任务。结合本工程实际情况，双方签定如下协议。 一、工程地点__________。 二、承包内容：_______________。 三、工程量结算：_____________。 四、泥浆承包价格： 1．自____年____月____日至____年____月____日止按____结算； 2．自____年____月____日至打桩结束，按____结算； 五、付款方式：打桩施工全部结束后，10日内支付工程量的__，待于__前10日时再支付剩余工程量的__。 六、乙方职责：_____________。 七、甲方代表： 1．甲方驻工地代表：________
南京市城西干道综合改造工程 （草场门隧道及地面道路段工程） 渣土运输及弃土方案 编制： 审核： 审批： 南京第二道路排水工程有限责任公司 二0一二年七月十九日 城西干道综合改造工程（草场门隧道及地面道路段工程）
渣土运输及弃土方案 第一章工程概况 本工程为南京市城西干道综合改造工程四座下穿隧道草场门隧道、清凉门隧道，水西门隧道和集庆门隧道中的草场门隧道。 草场门隧道全长733m，北起于江苏省社会科学院附近（里程K0+275），南至于江苏教育学院附近（里程k1+008）。其中隧道暗埋段全长299m，北端位于南京艺术学院研究生宿舍附近（里程(k0+526），南端位于江苏华宁测绘实业公司附近（里程K0+825）。隧道端面形式采用单箱双孔六车道，横断面宽度为26.6～27.7m,隧道净空 5.4m,设计隧道路面高程为 3.843m～17.594m(吴淞高程系)，最大开挖深度约为10m.隧道北敞开段（里程K0+275～k0+526）长约251m。隧道南敞开段（K0+825～K1+008）长183m，隧道在北京西路（里程K0+712）上穿地铁四号线草场门车站。 道路工程基本沿着既有城西干道中心线布设，北起古平岗立交高架桥，南侧落地点（起点里程K0+000）经过275m的地面交织段，设草场门隧道（敞开段长334m，暗埋段长299m）下穿北京西路（草场门大街）后于草场门南侧出地面，然后经过662m的地平交织段，至此段设计终点）终点里程K1+670），路线总长1.67Km。设计快速路：60Km/h、地面辅道：40Km/h、车道宽度3.5m。道路总宽49m，快慢车道共双向10条车道，中央分隔带宽1.5m，两侧均宽17.25m。 排水工程雨水城西干道东侧现状D500～D600合流管保留并改造为雨水管；城西干道西侧位于快速路车道范围的合流管迁移至西侧辅导内；草场门大街与城西干道交叉口处的形状D1000、D15 00、D2000等雨水汇集点与隧道及地铁四号线站体标高冲突，沿隧道东侧合并上述管道为3m×2. 5m箱涵，向南绕行后排至草场门大街形状2×D2000雨水管。本工程工期紧、工程量大，按照业主要求，2013年9月底竣工验收。 第二章渣土运输管理小组 组长：严俊（现场渣土施工总负责） 副组长：徐华(负责编制渣土施工技术措施及专项施工方案) 组员：严维明、张祥康、余水铭、孔小平（渣土现场施工管理、安全文明、施工标识、方案执行） 第三章施工准备
宁波绕城高速东段第14合同段泥浆、渣土 外运专业承包合同 甲方：宁波绕城高速东段十四标项目部（以下简称甲方） 乙方：宁波市江北长胜土石方挖运有限公司（以下简称乙方） 1、为确保按期、优质、安全、高效、环保地完成宁波绕城高速东段第14标泥浆外运施工任务，明确甲、乙双方在施工过程中的责、权、利关系，甲、乙双方本着平等、自愿的原则，参照“中华人民共和国合同法”及相关法规，结合甲方与业主签订的有关合同条款及工程实际情况，经甲、乙双方充分协议，特签订本承包合同。 第一条工程名称：宁波绕城高速东段土建第14标承台基坑开挖渣土外运 第二条合同单价与单价包含工作内容 2-1渣土外运26元/m3（含渣土外运运输的一切费用以及一切政策处理，环境保护费用和外围协调事宜及泥浆泵和电费）。 第三条工期进度要求 3-1 自业主下达开工令之日起12个月内全部完成协议工作，乙方承诺，无特殊情况前提下，确保全线环保第一名。 3-2 乙方必须按甲方要求配备专职人员，随时听从甲方管理人员安排，若经指出乙方有问题未整改到位，甲方有权让其停工整改，并对乙方进行一定的经济处罚，乙方对清运过程中发生的泥浆渣土泄漏、遗撒、车辆轮胎带泥运行和乱倒渣土等影响环卫的行为承担责任。 3-3 乙方在外运钻孔灌注桩泥浆外运、承台开挖渣土之前必须取得合法的建筑垃圾运输资质，并承担有关的管理和措施费用。
第四条工程计量 4-1 泥浆外运工程量按桩基设计或变更后桩长、桩径以混凝土量计，渣土外运工程量按承台设计或变更后尺寸以混凝土量计。 第五条付款方式 5-1 本合同无预付款，根据当月实际完成，经业主、监理验收合格按月办理计价，工程款按业主批复的验收计价的85%进行支付，余款待本工程竣工验收后三个月内付清，不留质保金。 5-2 若业主（建设单位）不能及时拨付工程款时，甲方的拨款应相应顺延或按相应比例递减。 5-3 只有乙方责任人（即本合同乙方代表签字人）方可根据甲方财务管理规定按月到甲方财务办理相关手续。 5-4 经双方协商付款时，乙方必须提供柴油、运输以及建筑垃圾废弃物倾倒、处理等费用正规的发票。 第六条甲方责任 6-1 为乙方及时提供泥浆池开挖、修建临时用地。 6-2 协助乙方完成泥浆、渣土外运相关的业主审批工作。 第七条乙方责任 7-1 乙方应配备专职的清运管理人员，有必要的处置设备和具体的管理措施。 7-2 服从甲方现场技术管理人员统一指挥和安排。 7-3 负责渣土清理、外运的外围协调及与该项工作内容相关的全部工作，并承担费用，确保渣土不外流到道路、便道、农田、农地、河道和水沟内，否则造成任何环境污染，由乙方承担。
基础打桩工程泥浆外运承包合同 Contract for mud transportation of foundation piling project 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
基础打桩工程泥浆外运承包合同 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑 安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合 同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后 内容可按需编辑修改及打印。 包人：__________（以下简称甲方） 承包人：__________（以下简称乙方） 本着互惠互利、诚实守信的原则，经双方充分协商，甲 方同意由乙方承包_______公司新建________工程基础打桩工 程的泥浆外运任务。结合本工程实际情况，双方签定如下协议。 一、工程地点________________________。 二、承包内容：______________________。 三、工程量结算：____________________。 四、泥浆承包价格： 1．自____年____月____日至____年____月____日止按 ____结算； 2．自____年____月____日至打桩结束，按____结算；
五、付款方式：打桩施工全部结束后，10日内支付工程量的__，待于__前10日时再支付剩余工程量的__。 六、乙方职责：____________________。 七、甲方代表： 1．甲方驻工地代表：________ 2．甲方驻工地代表职责：签署开工令、验收所告、工程量增减、工程进度款支付、工程协商等合同约定的事项。 八、甲方工作： 1．负责对乙方的质量、进度、安全和规范用工及文明施工进行监督。 2．甲方应向乙方提供临时用电用水及泥浆池及清水池，具体按现场实际设置。 3．甲方选择的打桩班组要把泥浆集中到泥浆总池内。 4．甲方负责供应电源，施工便道，临时设施。 九、乙方代表： 1．乙方驻工地代表：________
KCM III项目桩基泥浆外运承包合同 发包方：中化四建国都项目部（以下简称甲方） 承包人：上海徐威保洁工程有限公司（以下简称乙方） 根据工程需要，甲方现将国都化工（昆山）有限公司工艺装置及机械控制楼III桩基工程之泥浆外运子项目承包给上海徐威保洁工程有限公司负责外运处理，为了明确双方的职责，加强施工班组的施工安全及现场文明规范的管理，本着保工期、保安全、保质量的基本原则，经项目部与承包人共同协商，特拟定本合同，双方认真执行。 一、承包项目名称：KCM III项目桩基工程 承包形式：单项分包（机械费、人工费、运输费、清理费、处理费及相关的环保费） 二、承包单价及范围：1、单价：45元/立方米（机械费、人工费、运 输费、清理费、处理费及相关的环保费）2、外运泥浆工程量为实际图纸施工中砼桩的砼量。 三、工期要求：以实际施工图纸施工完毕为止。 四、技术要求：按现行工程施工技术规范及中化四建条例进行施工，必 须严格按项目部指令施工。 五、结算与付款：甲方在中途泥浆外运过程中付乙方泥浆车油费，余款 待桩基实际施工完成验收后壹个月付清。
六、甲方职责：甲方负责提供桩基施工单位与乙方的中间协调。 七、乙方职责：1、为了满足施工要求，必须随叫随到。 2、在实际作业时要严格按照现场施工技术人员的指令进行作业，杜绝野蛮施工。 3、不得以任何理由和手段贿赂项目部施工人员，一经发现清楚出场，同时不得结算。 4、乙方确保机械有合格证，发票，驾驶员操作证及相关有效的特种行业的营运证和淤泥处理证。 5、乙方不得以任何理由消极怠工，如遇此情况，乙方自动退场，甲方结已完成工程量80%作结算。 6、乙方在甲方施工现场要在进厂门前提供有效证件给门卫，出厂检查合格后返还。 7、乙方人员进场要遵守厂规，如有违背厂规而收到惩罚均由乙方自负。 8、乙方人员进入现场不得抽烟或抽游烟，一旦发现每根烟头罚款壹万伍仟元整。 9、乙方人员进入施工现场不得随地大小便，否则罚款伍仟元整。 10、乙方人员将桩基泥浆运出后所发生的一切环境问题、市政问题、交通问题、安全问题等等均由乙方负责。 八、本合同未尽事宜，协商解决， 九、本合同一式二份，双方各执一份 甲方签字盖章： 乙方签字盖章：
国内货物运输协议 合同编号： 甲方：上海中外运国际货运代理有限公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，为确保货运质量、明确委托关系、规范业务操作，甲乙双方按照自愿、平等、互利原则，经友好协商，就甲方代理货主委托乙方为其国内运输供应商之一，办理集装箱、件杂货、散货、特种货物等运输业务，达成如下协议，以便共同遵守。 1.0 操作要求及职责： 1.1 乙方应提供甲方货物运输、装卸等作业之必须资源（如企业法人营业执照、道路运 输经营许可证、基本账户开户许可证等资质）。 1.2 乙方应配备甲方事先认可的适载车船，保证充分运力，并确保满足进出港货物的运 输、装卸等要求。由于乙方资源调配不当，延误甲方货物运输、装卸等操作服务质量、时间要求的，乙方承担全部责任。 1.3 乙方指定专人负责与甲方联系，负责对乙方内部操作的协调，为完成甲方业务，在 各业务环节须指定专人负责，如需要技术支持，乙方应指派专家，保障甲方服务需求。 1.4 单证的修改及审核： 1.4.1 乙方具有审核甲方所提供单证的义务，如有单证资料不全，乙方应立即通知甲方尽 快补齐。 1.4.2 若甲方需更改单证内容，应书面通知乙方，乙方接到通知后，应及时确认并修改， 否则造成的损失由乙方承担。 1.5 货物运输 1.5.1 乙方必须在接到提货单后即刻办妥提货手续及相关的准运手续，如为集装箱运输， 应同时办妥放箱、三检及港区提箱或拆箱入库的全部工作，如重大件或危险品货 物，要办妥准运许可手续。如因乙方责任延误时间而产生的额外费用由乙方承担。 1.5.2 乙方应根据需要配备合格人员处理提货、运输、交接等事宜；乙方所安排之运输工 具必须适载，保证性能良好，并配备通讯工具便于及时向甲方报告货运动态。集装箱运输车辆必须持有政府相关部门签发的集装箱陆上运输许可证；贵重物品乙方应使用厢式车，或派专人押运。 1.5.3 乙方应妥善、谨慎的装卸、搬移、积载、捆扎、遮盖、运输、保管和照料货物，严 格执行有关交通运输管理条例规定，按委托要求迅速安排运输，对重大件货物应甲方的要求，乙方要提供配载、起吊方案。乙方要安全及时、完好无损将货物送交收货人，并取得收货人有效签收单据。 1.5.4 如甲方要求乙方代返空箱，乙方有义务等待装载空箱，并返回指定地点。 1.5.5 如因乙方原因造成提箱后不能及时返回，乙方应承担集装箱超期使用费。 1.5.6 乙方在将集装箱返回堆场时，应对箱体作简单检查和清扫，若有现有修箱污箱费用 时，应向甲方报告。 1.5.7 乙方在空箱交接时有义务对箱体状况进行检查并核对设备交接单记录状况，如在乙 方保管集装箱期间，跟箱设备交接单记录箱体发生破损、箱污等记载的，除非有明确的第三方责任人，乙方均应承担修理、清洗责任或承担相应赔偿责任。
土方外运施工方案 一、工程概述 本工程有一处人工渣土场，挖方量较大，将近20万立方米，工期紧，工作量大。本工程首要任务就是将该人工渣土场清除，以开辟施工场地，进行清表、降水及路面施工等后续工程。因此组织好本工程渣土外弃计划非常必要，是保障工期的一项重要内容。 二、测量控制 做好场地控制网的测量工作，建立控制基准点，测放土丘开挖边线。将高程控制点引至土丘附近，以方便随时控制清土标高。 三、协调准备 1.提前办好渣土受纳许可证，核查渣土、挖掘机、装载机及操作司机的有关证件，保证各项手续齐全完善。 2.做好施工协调配合工作，积极与市道路道路及交通主管部门协调，并做好场地周边及运输道路沿线单位和居民的配合工作，为土方外运工作的顺利进行创造有利条件。 四、弃土场安排 根据实地考察及调研，经协调后，选定弃土场位于昌平南口，距离施工场地约20公里。 五、机械设备安排 根据施工进度计划安排，结合土方外运距离及现场施工实际情况，计划配备300型挖掘机5台（1.6m3）、50型装载机8台、渣土车50台（25m3）。 六、土方开挖技术措施 紧密结合工程周边自然环境、工程地质条件、设计图纸及施工的特点和要求，充分考虑现场条件、运输条件、分段施工步骤和工程总体部署等各种因素，安排好各工序的穿插施工，有效投入和合理安排足够的土方工程的机械设备，合理安排土方开挖的先后顺序、分段开挖部位和深度以及运输坡道的合理布置，以满足工期要求。 七、土方开挖安全措施
1.采用“分层开挖，严禁超挖”原则。 2.开挖前对施工场地内地下管线进行全面了解，如遇地下管线，不得盲目开挖，及时向项目部、监理、业主和有关部门报告。 3.对分层挖掘的深度视实际挖掘时的土质情况，周边环境，作具体调整，若表层土质较硬，则第一层可挖稍薄一点，以利于第二层挖土时停挖机。若表层土质表软则第一层稍微挖深点，以减少下层挖掘机翻土量，从而加快挖土速度。分层挖土的目的是减轻土体向前挤压力，上一层和下一层的距离不宜长也不宜短，如距离过短则失去了卸荷的作用和意义，但也不可太长，过长会增加挖机的开挖距离，影响施工功效。 八、司机、车辆的安全文明管理措施 1.土石方运输车辆司机必须具有该车型的驾驶证和北京市有关部门颁发的培训上岗证，并必须遵守交通安全法规及驾驶员守则。 2.对土石方运输车辆司机进行安全技术交底和安全教育培训，并向业主提交培训交底会议纪要和会议签到表。 3.土石方运输车辆必须是“三证”(即行驶证、营运证、渣土运输证)。 4.土石方运输车辆车厢高度小于 1.1m，必须设置密闭式加盖装置或篷布，加盖装置必须状态良好，盖板严密。在使用过程中发现盖板破损，必须及时维修，否则不得使用。 5.土石方运输车辆车容车况良好，车身整洁，灯光齐备，前后车牌要整洁清晰，不得故意涂改，遮挡车牌号，尾牌清楚。尾牌必须安装在规定位置。 6.土石方的装载量不得超过车箱四周挡板的高度，检查时以看不到土石为准。对不符合要求的，必须退回重新装车。装车后派专人上车拍土、压实，并用挡板或篷布覆盖，以防漏、撒。 7.土石方运输车辆司机不能强行要求超量装载。 8.土石方运输车辆必须按照指定的路线行驶，并注意交通安全，不得闯红灯和超速行驶。 9.土石方运输车辆驶出施工现场和弃土场地前必须经过指定的洗车池，并由专人负责冲洗，经监理工程师检查合格后，车辆方可上
泥浆外运合同 发包单位：（甲方） 承包单位：（乙方） 经双方协商依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国运输法》及其他有关法律行政法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工中泥浆外运事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 工程名称： 1、工程地点： 2、工程内容：工程所用内容泥浆外运一次性包干。 二、开工日期：暂定年月日 三、工程量及单价： 1、根据施工蓝图按有效桩长结算工程量。 2、本合同单价按实际工作量元一立方(人民币)计算. 四、付款方式 1、本工程按工程进度每月支付工程运输款的 %； 2、本工程竣工后，一个月内一次性付清余留 %的款项。 3、付款时间为每月的十号左右, 付款方式为转账. 五、乙方需用的设备均由乙方自理，需办证件和费用由乙方负责办理。 六、乙方在施工期间发生的安全事故和损失均由乙方负责。 七、在施工期间乙方人员和机械工作时间必须听甲方安排。如乙方不按照甲方指明的实际情况施工所造成的后果乙方负责。 八、甲方工作及责任 1、提供施工所用泥浆池，创造满足施工需用的施工便道。 3、提供泥浆泵的电源。 4、按时照合同约定支付工程款。 九、乙方工作及责任 1、严格按文明工地要求进行泥浆外运。 2、主动接受甲方现场管理人员所提出的合理要求及正常监督与调度。
3、做好泥浆外援范围内的现场清洁工作，如违反有关规定而造成的罚款由乙 方承担（如：总包罚款、业主罚款、甲方现场管理人员开具的罚款单以及相关行政部门的处罚等一切罚款） 4、按规定申报泥浆外运手续，办理外运通行手续，相关费用全部由乙方承担， 由于乙方申报时少报或漏报工作量而造成的有关部门的罚款或赔偿全部由乙方承担。 5、按照甲方施工的需要及时的外运泥浆，不得以任何理由拖延外运时间或停 运，（如：码头出现故障、车辆损坏、行政部门的规定、道路封闭、人员伤病等任何理由等借口）如以上原因而发生停运或拖延，甲方有权在无需向乙方解释的同意的情况下在乙方泥浆外运款中扣除1000元/次。（以上情况在甲方现场项目经理同意的情况下除外）。 6、乙方必须按照规定将泥浆排放到相关部门指定的区域，不得将泥浆乱排 或偷排（如：将泥浆排放到下水道中、江河中、现场低坑处等非指定任何区域），如发生以上乱排情况，相关行政部门的处罚由乙方承担。 7、外运期间由于乙方原因造成的人员伤亡和外运设备的损坏，其费用及相 关行政部门的行政处罚全部由乙方承担。车辆违章的罚款、车辆发生交通事故的赔偿和处理（包括在施工场地内）等一切事故责任全部由乙方承担。 8、由于乙方自身原因对其他相关配套单位形成损坏和损坏其责任及费用由 乙方承担。乙方工作人员不得有偷窃、斗殴、赌博等违法乱纪行为，由此造成的经济处罚及行政处罚由乙方承担。 9、严禁乙方人员私带或处理工地上的废钢筋等建材物质，发现一次甲方有 权在无需向乙方解释或同意下每次罚款5000元。 11、施工结束2天内，乙方负责按照甲方要求将泥浆池和施工场地残留的泥 浆清理干净。否则甲方可以给予乙方适当的罚款. 十、相关费用结算 因乙方原因造成的赔偿、罚款和因乙方的原因造成工期延误等原因而形成的费用，甲方有权无需向乙方解释和同意的情况下直接在乙方的劳务费用中扣除。 十一、争议的解决
国际航空货物运输代理协议 协议编号 甲方：上海中外运国际货运代理有限公司 地址：上海市福建中路188号16楼 邮编：200001 联系人： 电话：63757000* 传真： 乙方： 地址： 邮编： 联系人： 电话：传真： 甲乙双方本着平等互利原则，经友好协商，一致达成如下协议： 第一条 委托代理 (一)乙方委托甲方作为国际航空运输进/出口货物的货运代理人，甲方同意接受乙方 的委托履行其代理职责。 (二)甲方接受乙方的委托后，将负责代乙方接洽承运人或承运人代理及有关方办理 以下一项或多项服务： 1.清关及其他有关手续； 2.门到门服务； 3.拼货服务； 4.仓储服务； 5.向承运人定舱； 6.向承运人发送／收取货物； 7.本地货车运输； 8.任何其他明确的可行操作要求。 具体委托范围以委托书/单证列明为准。 (三)甲乙双方在办理国际货物运输业务中，必须遵守中国及过境国或地区、到达国 或地区政府的法令和有关规定。 第二条 操作要求 A. 出口部分 (一)甲方向乙方提供符合市场的国际货物运输价格并随市场变化而更新。乙方在
接到有关报价后两日内须向甲方书面确认，如无确认，乙方确认甲方在第三日即可按新价格操作。 (二)对于每票委托货物，乙方应及时向甲方提供填写准确、内容真实的委托书，委托书应包括货物的件数、重量、体积、目的港、出运日期、货物品名、要求航班、出运价格等要素，送交或传真给甲方。如甲方收到的委托书缺少上述内容，除非乙方另行书面通知甲方，否则视为乙方授权甲方补记。对甲方补记的内容，乙方应予以承认。 (三)乙方送交或传真的委托书应有乙方的印章和业务人员的签名。如委托书上没有印章和签名的，甲方有权拒绝托运，直至委托书符合要求。 (四)乙方在提供货物委托的同时，应在甲方要求的时间内提供真实、正确的相关全套单证文件，要求货单相符，单证相符、齐全、合法、规范。如因乙方提供的单证问题而导致货物不能正常出运，甲方概不承担责任。但甲方应以积极的态度，帮助乙方解决问题，减少损失。 (五)甲方对乙方委托的空运业务，应及时承办收货、订舱、制单、报关、报检、装板、交接等相关手续。甲方应按乙方的委托书及补记内容或相应的书面补正材料正确地制作运单，根据乙方的明确要求预定航班。当乙方有要求时，甲方应及时通知乙方已定妥的航班信息及出运情况，以及主（分）运单号、板箱号等相关信息。上述由甲方提供的航班预报等不构成甲、乙双方对航班离开始发地和抵达目的地具体时间的约定，仅作为乙方向甲方办理订舱委托事宜时的参考。 (六)甲方代理乙方收货时，甲方将负责核对商品有关信息和外包装品质等情况，并将所得数据以书面形式通知乙方确认。若乙方对核对的数据有疑问的，应立即到甲方仓库复核，否则视为乙方确认。如外包装有破损，甲方应及时通知乙方，并要求送货人签字确认，如货物有破损、受潮、变形等情况，甲方可有权不予接受货物。 (七)乙方托运的贵重物品、怕挤压物品、易碎品、化工品、冷冻品、冷产品、危险物品、活动物等必须事先向甲方书面声明，明确指出货物性质、防护措施、以及装卸、摆放等各方面的特殊要求，否则，甲方对于由于其操作不当所造成的货物破损、运输延误等不负责任。 (八)乙方保证在所出运的货物中不夹带易燃易爆、危险品和国家法律法规所禁运的物品,否则由此甲方造成操作不当等而产生的一切责任及损失由乙方承担。特殊要求的物品应按承运人条例和国家的有关规定办理。 (九)乙方如果所托运货物是危险品或半危险品，乙方应当按照国家有关危险品仓储运输规则在委托单中加以说明，由于乙方在托运货物内夹带、匿报危险物品，错报货物重量超过航空货运单所列重量3%时，或违反包装标准和规定，而造成承运人或第三者的损失，乙方应承担赔偿责任及法律后果。如果乙方上述发生违约之行为，
*************项目 土 方 外 运 施 工 方 案 ******************公司 二二00一一六六年年四四月月
目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 第一节工程概况 (3) 第二节土方外运工程概述 (4) 第三章土方外运施工前的准备工作 (5) 第一节组织准备 (5) 第二节现场准备 (5) 第三节协调准备 (6) 第四章土方开挖顺序及步骤 (6) 第一节土方开挖顺序及步骤 (6) 第二节土方分层开挖 (7) 第三节场内出土时间安排 (9) 第五章土方开挖技术措施 (9) 第六章土方开挖安全质量保证措施 (10) 第七章土方外运线路选择 (11) 第八章泥头车司机、车辆的安全文明管理措施 (13) 第九章现场文明施工及环保保证措施 (14) 第十章交通安全事故应急处置预案 (15) 附图：中大校内土方运输路线图 (16)
第一章编制依据 一、《广州地区建筑基坑支护技术规定》（GJB 02-98）。 二、《工程测量规范》（GB50026－2007）。 三、《建筑变形测量规范》（JGJ8－2007）。 四、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59－99）。 五、《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77-2003、J278-2003）。 六、《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）。 七、《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33－2001）。 八、广州市和中山大学的有关建筑施工文件及规定。 九、广州市对土方外运的有关规定。 十、国家现行其它有关施工规范及标准。 十一、******************工程施工合同、设计图纸及相关文件。 十二、现场踏勘及我司多年深基坑支护施工经验。 十三、******************工程《施工组织设计方案》。 十四、******************工程《安全文明生产专项方案》。 十五、******************工程《基坑支护及土石方工程专项方案》。十六、******************工程《防洪、防汛、防台风施工方案》。十八、******************工程《施工进度计划》。 十九、******************工程《防尘、防噪音、防污染施工方案》。 第二章工程概况 第一节工程概况
泥浆外运承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，为了确保桩基顺利进行，并在确保施工安全的前提下，经甲乙双方共同协商，本着自愿互利的原则，在履行甲方与总包签订的施工承包合同的前提下，签订本工程桩基工程泥浆外运承包合同，以兹共同遵守。 第一条工程项目 一、工程名称：钻孔桩分项工程。 二、工程范围：钻孔桩泥浆及渣土外运、消纳。 三、工作内容：泥浆循环管线布置、泥浆外运及钻渣清理外运。 上述工作内容中，甲方提供场内泥浆池地理位置，泥浆、钻渣消纳场由乙方自己负责寻找，但不得在施工现场内，职能部门的执法管理费，其余为完成该项工作内容所需的一切费用均包含在承包单价之中。 第二条承包方式 一、本工程实行单价承包 1、泥浆、钻渣外运消纳实行单价承包，钻孔桩单价为元/m3。该承包单价为乙方实施并完成下述工作内容所需等一切费用及含风险在内的费用总和，是由乙方对工程数量、质量、工期、安全、造价等实行全面承包 2、泥浆、渣土外运消纳数量：方量暂定为立方米，总造价暂定为元；实际结算按监理和业主签证的砼方量以
m3计算。 3、因现场临时堆放场地有限，乙方必须及时外运消纳泥浆、渣土。 第三条甲方职责 1、提供乙方相关资料以便及时办理泥浆外运消纳核准手续。 2、负责提供水电接口。 3、负责现场地坪硬化。 4、在具备条件的情况下，负责办理夜间施工许可证，提供安全施工许可证。 5、甲方必须好当地的关系，若当地村民阻碍工程施工，甲方必须无条件及时处理妥当，不得造成乙方工期延误，且由此给乙方造成的损失全部由甲方承担。 第四条乙方职责 1、乙方须做好现场文明施工，临建设施按要求搭设，泥浆、渣土必须及时运走，不得延误，若因泥浆、渣土没有及时运走造成甲方经济损失的全部由乙方承担。 2、若出现安全事故合部费用及相关责任由乙方负责。 第五条工程结算程序 每月25前乙方依照钻孔灌注桩实际完成砼理论工程量计量及结算资料。支付90%泥浆进度款，余款在桩基工程完工一个月后付清。 本合同壹式贰份，双方各执壹份，经双方签字盖章后生效，最终结算完毕款清后自动失效。 甲方（签章）：乙方（签章）： 签订日期：年月日
基础打桩工程泥浆外运承包合同 包人：____________（以下简称甲方） 承包人：____________（以下简称乙方） 本着互惠互利、将来守信的原则,经双方充分协商,甲方同意由乙方承包_______公司新建________工程基础打桩工程的泥浆外运任务。结合本工程实际情况,双方签定如下协议。 一、工程地点________________________。 二、承包内容：______________________。 三、工程量结算：____________________。 四、泥浆承包价格： 1．自____年____月____日至____年____月____日止按____结算； 2．自____年____月____日至打桩结束,按____结算； 五、付款方式：打桩施工全部结束后,10日内支付工程量的__,待于__前10日时再支付剩余工程量的__。 六、乙方职责：____________________。 七、甲方代表： 1．甲方驻工地代表：________ 2．甲方驻工地代表职责：签署开工令、验收所告、工程量增减、工程进度款支付、工程协商等合同约定的事项。 八、甲方工作： 1．负责对乙方的质量、进度、安全和规范用工及文明施工进行监督。 2．甲方应向乙方提供临时用电用水及泥浆池及清水池,具体按现场实际设置。 3．甲方选择的打桩班组要把泥浆集中到泥浆总池内。 4．甲方负责供应电源,施工便道,临时设施。 九、乙方代表： 1．乙方驻工地代表：________ 2．乙方驻工地代表职责：按发包方批准的施工作业打算、施工组织设计、工期操纵打算、质量目标和发包方代表依据合同发出的指令配置资源进场并组织全过程施工,履行本分包合同中规定的其他义务。 十、分包方工作： 1．乙方进场后,所有施工人员必须严格遵守甲方的各项规章制度,确保该工程的创优、创标化工地而尽全力做好本职工作。 2．乙方在排污输送前必须向有关部门办理泥浆外运一切手续,费用由乙方自己负责。如因乙方缘故污染河道、道路、场地,责任
中外运上海公司诉深圳江南经济开发公司货代合同纠纷案原告：中国外运上海公司 法定代表人：杨达祖，总经理 委托代理人：王君粹，中国外运上海公司干部 委托代理人：陈幸根，上海市汇中律师事务所律师 被告：深圳江南经济开发总公司 法定代表人：杨廉，总经理 委托代理人：邓远辉、梁小川，深圳特区经济贸易律师事务所律师 原告中国外运上海公司（以下简称上海外运）因与被告深圳江南经济开发总公司（以下简称江南公司）货运代理合同纠纷案，向上海海事法院提起诉讼。 原告上海外运诉称：1990年3月，被告江南公司委托原告代理乙腈出口至美国巴尔的摩的报关、订舱出运业务。原告办妥海关手续后，将货物装船，按时运出。因被告没有在委托书上注明运费预付或者到付，原告无法在海运提单上写明运费支付方式。承运人船公司按航运惯例，凡没有在海运提单上写明运费支付方式的均按运费预付处理，向原告收取了运费25568美元。事后，原告多次向被告收取此笔运费，均遭拒付。1992年12月，原告与被告达成协议，被告同意
于1993年5月底之前结算此笔运费。此后，被告仍未支付。原告要求被告归还原告所垫付的运费25568美元，并给付自1990年8月4日起两年半时间的利息计3315．85美元（以年利率5．1875％计） 被告江南公司辩称：1990年3月，被告代理深圳市海湾石油化学工业公司（以下简称海湾公司）出口乙腈，由被告负责报关，海湾公司协助异地报关等有关业务。内、外贸合同和有关资料标明价格条件为FOB。被告将空白货运委托书盖上公章后交给海湾公司，由其交予原告。但是原告业务经办人在委托书上漏填价格条款FOB，过错在原告；事后双方虽然签订过结算运费的协议书，此属被告对行为内容的重大误解，应予废止；原告的诉讼请求已超过诉讼时效，应予驳回。海湾公司与本案有利害关系，法院应当通知其作为无独立请求权的第三人参加诉讼 上海海事法院经审理查明：1990年2月，海湾公司与香港东如行有限公司签订乙腈购销合同，海湾公司为卖方。海湾公司为履行购销合同，委托被告江南公司代理出口。江南公司与海湾公司约定，江南公司负责出口报关，异地报关由海湾公司协助代办；有关货物质量、运输、催开信用证等由海湾公司负责。同年3月，江南公司与香港东如行有限公司