2008 年二级建造师水利水电工程管理与实务试卷
一．单项选择题
（共40 题，每题1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意）
场景（一）某水利水电枢纽工程由拦河坝、电站等建筑物组成。拦河坝为碾压土石坝，最大坝高60M，坝前设护砌工程，坝后排水工程中采用软式排水管。工程共划分为拦河坝、电站等六个单位工程。施工单位在工程开工前根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》（水建管[2006]202 号）的规定，编制了施工质量与安全事故应急预案。
根据场景（一），回答下列问题：
1.本枢纽工程中的专门性水工建筑物是（A ）。
A. 水电站厂房
B.大坝
C.溢洪道
D.放水涵洞
1．A【解析】专门性水工建筑物，只实现其特定的用途。专门性水工建筑物又分为水电站建筑物、水运建筑物、农田水利建筑物、给水排水建筑物、过鱼建筑物等。而水电站厂房属于水电站建筑物。
2.本工程拦河坝属于（ B ）。
A. 低坝
B.中坝
C.高坝
D.超高坝
2．B【解析】我国《碾压式土石坝设计规范》规定：高度在30m以下的为低坝；高度在30～70m之间的为中坝；高度超过70m的为高坝。
3.在施工单位的施工质量与安全事故应急预案中，对电动机着火宜采用（ A ）灭火。
A. 二氧化碳
B.干粉
C.砂子
D.泥土
3．A【解析】发电机和电动机等旋转电机着火时，可用二氧化碳等不导电灭火剂灭火，但不宜用干粉、砂子、泥土灭火以免损伤绝缘。
4.本工程采用的软式排水管属于（ D ）。
A.土工织物
B.土工膜
C.土工特种材料
D.土工复合材料
4．D【解析】土工复合材料是为满足工程特定需要把两种或两种以上的土工合成材料组合在一起的制品。包括复合土工膜、塑料排水带、软式排水管等。
5.拦河坝单位工程中，不允许进行工程分包的是（ A ）工程。
A.土坝坝体填筑
B.坝前护砌
C.坝后排水
D.坝顶混凝土道路
5．A【解析】水利建设工程的主要建筑物的主体结构不得进行工程分包。主要建筑物是指失事以后将造成下游灾害或严重影响工程功能和效益的建筑物，如堤坝、泄洪建筑物、输水建筑物、电站厂房和泵站等。
6.在电站混凝土单元工程质量评定表的表尾，施工单位签字的是（ D ）人员。
A. 自验
B.初验
C.复验
D.终验
6．D【解析】单元(工序)工程表尾填写：施工单位由负责终验的人员签字。如果该工程由分包单位施工，则单元(工序)工程表尾由分包施工单位的终验人员填写分包单位全称，并签字。重要隐蔽工程、关键部位的单元工程，当分包单位自检合格后，总包单位应参加联合小组核定其质量等级。
7.《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》属于（ B ）应急预案。
A. 专项
B.部门
C.地方
D.企事业单位
7．B【解析】《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》属于部门预案，是关于事故灾难的应急预案。
场景（二）按水利工程建设程序，某丘陵地区拟建一座进水闸，水闸由闸室和上、下游连接段组成。闸室采用分离式底板，底板厚1.2M，闸底板混凝土用砂的细度模数控制在2.3～3.0之间。下游连接段包括翼墙、护坦、海漫、防冲槽等。闸室建在岩基上，地基需要进行固结灌浆处理。根据施工组织设计安排，基岩采用爆破开挖，炮孔径为50 ㎜，孔深2M。本工程施工采用围堰导流。
根据场景（二），回答下列问题：
8.本工程海漫的构造要求包括（ A ）。
A.表面粗糙
B.透水性差
C.整体刚度大
D.块石上小下大
8．A【解析】海漫构造要求：表面粗糙，能够沿程消除余能；透水性好，以利渗流顺利排出；具有一定的柔性，能够适应河床变形。
9.本工程闸底板混凝土采用的砂属于（ C ）。
A.粗砂
B.中粗砂
C.中砂
D.细砂
9．C 【解析】砂的粗细程度用细度模数(Mx)表示，Mx越大，表示砂越粗。Mx在3．7～3．1之间为粗砂，Mx在3．0～2．3之间为中砂，Mx在2．2～1．6之间为细砂，Mx在1．5～O．7之间为特细砂。
10.本工程导流方式宜采用（ A ）导流。
A.明渠
B.束窄河床
C.分期
D.闸室
10．A【解析】明渠导流是在河岸或河滩上开挖渠道，在基坑的上下游修建横向围堰，河道的水流经渠道下泄。这种施工导流方法一般适用于岸坡平缓或有一岸具有较宽的台地、垭口或古河道的地形。
11.本工程的爆破方法属于（ A ）爆破。
A.浅孔
B.深孔
C.中孔
D.中深孔
11．A【解析】孔径小于75mm、深度小于5m的钻孔爆破称为浅孔爆破。
12.本工程地基固结灌浆的浆液浓度应遵循（ B ）的原则。
A.先浓后稀
B.先稀后浓
C.先浓后稀再浓
D.先稀后浓再稀
12．B【解析】固结灌浆孔应按分序加密，浆液应按先稀后浓的原则进行。
13.本工程属于立项过程的是（ B ）。
A.规划阶段
B.项目建议书阶段
C.初步设计阶段
D.施工准备阶段
13．B【解析】水利工程建设项目的实施，必须通过建设程序立项。水利工程建设项目的立项报告要根据国家的有关政策，已批准的江河流域综合治理规划、专业规则、水利发展中长期规划。立项过程包括项目建议书和可行性研究报告阶段。
场景（三）某地区拟建造一座排涝泵站，泵站设计净扬程为5.0M，设计选用5 台机组，采用湿室型泵站，泵房进深为5.1M；地面以上部分采用砖混结构，选用MU7.5 粘土砖及M5.0混合砂浆砌筑。泵房屋面采用现浇钢筋混凝土梁板结构，配筋使用HPB235 钢筋。
施工单位根据有关规定和施工合同约定制定了该项目的质量与安全管理制度，并提交监理单位审核。前池基础未经验收施工单位就自行覆盖，监理单位要求钻孔探测，结果质量合格。
根据场景（三），回答下列问题：
14.本工程水泵铭牌上的效率是指泵的（ A ）效率。
A.最高
B.平均
C.最小
D.正常
14．A【解析】水泵铭牌上的效率是对应于通过设计流量时的效率，该效率为泵的最高效率。
15.本工程混合砂浆中使用的石灰属于（ B ）材料。
A.天然
B.气硬性胶凝
C.有机胶凝
D.高分子
15．B【解析】气硬性胶凝材料只能在空气中硬化、保持或发展强度，适用于干燥环境，如石灰、水玻璃等。
16.本工程屋面使用的钢筋是（ A ）钢筋。
A.热轧光圆
B.热轧帯肋
C.冷拉热轧
D.冷轧带肋
16．A【解析】钢筋混凝土用热轧钢筋有HPB235、HRB335、HRB400、HRB500四个牌号。牌号中HPB 代表热轧光圆钢筋，HRB代表热轧带肋钢筋，牌号中的数字表示热轧钢筋的屈服强度。
17.本工程屋面大梁施工时，其承重模板设计起拱值宜取跨度的（ B ）。
A.0.2%
B. 0.3%
C. 0.4% D .0.5%
17．B【解析】当承重模板的跨度大于4m时，其设计起拱值通常取跨度的0．3%左右。
18.本工程因前池基础钻孔探测增加的费用和工期延误责任由（ B ）承担。
A. 发包人
B. 施工单位
C.监理单位
D. 监理单位和施工单位共同
18．B【解析】前池基础未经验收施工单位就自行覆盖，属于施工单位自己的责任，应由施工单位承担。
19.本工程施工现场的项目负责人，对工程现场的质量工作负（ B ）责任。
A.领导
B. 直接领导
C. 间接领导
D. 全部领导
19．B【解析】各单位在工程现场的项目负责人对本单位在工程现场的质量工作负直接领导责任。
20.本工程施工现场项目负责人安全生产考核合格证书有效期为（ C ）年。
A.1
B. 2
C. 3 D . 4
20．C【解析】水利水电工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期为3年。
21.本工程建设过程中，可由监理单位主持的验收是（ A ）验收。
A. 分部工程
B. 单位工程
C. 阶段
D. 竣工
21．A【解析】根据《水利水电建设工程验收规程》规定，分部工程验收应由项目法人(或委托监理单位)主持。
场景（四）某水利枢纽工程可行性研究报告已批复。该工程主坝为混凝土重力坝，坝基为X级岩石，石方爆破开挖采用电力引爆。主坝坝基采用固结灌浆和帷幕灌浆。坝体廊道混凝土强度等级为C25，抗渗等级为W10。上下游围堰为过水围堰。
根据场景（四），回答下列问题：
22.W10 表示抵抗净水压力的能力为（ D ）。
A.0.1KPa
B. 0.1MPa C . 1KPa D . 1MPa
22．D【解析】材料抵抗压力水渗透的性质称为抗渗性(或称不透水性)，用渗透系数K表示，K值越大，表示其抗渗性能越差；对于混凝土和砂浆材料，其抗渗性常用抗渗等级W表示，如材料的抗渗等级为W4、
W10，分别表示试件抵抗静水水压力的能力为0．4MPa和1MPa。
23.本工程坝基岩石坚固系数为（ B ）。
A. 8～10
B. 10～12
C. 12～14 D . 14～16
23．B【解析】岩石根据坚固系数的大小分级，前10级(V～XⅣ)的坚固系数在1．5～20之间，除V级的坚固系数在1．5～2．0之间外，其余以2为级差。坚固系数在20～25之间，为XV级；坚固系数在25以上，为XⅥ级。
24.本工程初步设计静态总投资宜控制在可行性研究报告相应估算静态总投资的（ A ）以下。
A. 115%
B. 116%
C. 117%
D.118%
24．A【解析】概算静态总投资原则上不得突破已批准的可行性研究报告估算的静态总投资。由于工程项目基本条件发生变化，引起工程规模、工程标准、设计方案、工程量的改变，其静态总投资超过可行性研究报告相应估算静态总投资在15%以下时，要对工程变化内容和增加投资提出专题分析报告。超过15%以上(含15%)时，必须重新编制可行性研究报告并按原程序报批。
25.初步设计概算的间接费包括（ C ）。
A.夜间施工增加费
B. 冬雨季施工增加费
C. 企业管理费
D. 现场管理费
25．C【解析】间接费指施工企业为建筑安装工程施工而进行组织与经营管理所发生的各项费用。它构成产品成本。由企业管理费、财务费用和其他费用组成。
26.本工程若发生突发性质量事故，事故单位向有关部门电话报告应在（ C ）小时内。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
26．C【解析】突发性事故，事故单位要在4小时内电话向上述单位报告。
27.本工程下游围堰堰顶高程计算公式为，其安全超高δ取（ A ）M。
A. 0
B. 0.3
C. 0.4
D. 0.5
27．A【解析】上下游围堰为过水围堰，对于过水围堰，安全超高可不予考虑。
场景（五）某工程建设单位拟对某堤防进行除险加固，项目有堤防填筑及老闸拆除等。堤防采用粘土心墙防渗。工程项目施工通过公开招标方式确定承包人，采用《堤防和疏浚工程施工合同范本》，施工合同中明确工程施工的进场道路由发包人提供。
根据场景（五），回答下列问题：
28.本工程堤防清基开挖线放样可采用（ D ）。
A. 轴距杆法
B. 水准仪测点法
C. 经纬仪套测法
D. 套绘断面法
28．D【解析】清基开挖线放样可根据具体条件分别采用套绘断面法或经纬仪扫描法。
29.本工程土方开挖可能产生的变形破坏是（ B ）。
A. 管涌
B. 蠕动变形
C. 流土
D. 接触冲刷
29．B【解析】在野外常见到的边坡变形破坏主要有松弛张裂、蠕动变形、崩塌、滑坡四种类型。此外尚有塌滑、错落、倾倒等过渡类型，另外泥石流也是一种边坡破坏的类型。蠕动变形，是指边坡岩体主要在重力作用下向临空方向发生长期缓慢的塑性变形的现象，有表层蠕动和深层蠕动两种类型。
30.堤防防渗土料压实质量在现场采用（D ）控制。
A. 相对密度
B. 表观密度
C. 堆积密度
D. 干密度
30．D【解析】在现场用相对密度来控制施工质量不太方便，通常将相对密度转换成对应的干密度来控制。
31.本工程老闸拆除专项施工应在施工前提交（ A ）核签。
A. 总监理工程师
B.监理工程师
C. 施工项目经理
D. 安全监督员
31．A【解析】施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的工程应当编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人签字以及总监理工程师核签后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：①基坑支护与降水工程；②土方和石方开挖工程；③模板工程；④起重吊装工程；⑤脚手架工程；⑥拆除、爆破工程；⑦围堰工程；⑧其他危险性较大的工程。对前款所列工程中涉及高边坡、深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
32.堤防单位工程完工验收主要成果性文件是单位工程验收（ B ）。
A. 签证
B. 鉴定书
C. 质量评定表
D.工作报告
32．B【解析】单位工程验收的成果性文件是单位工程验收鉴定书。
33．本工程进场道路由承包人负责维修、养护和管理，费用由（B）承担。
A．发包人
B．承包人
C．发包人和承包人共同
D．进场道路施工单位
33．B【解析】承包人主要义务和责任之一：承包人负责对发包人提交的交通设施在合同实施期内维修、养护和管理工作，并承担费用。承包人施工所需的其他场内临时道路和交通设施，由承包人负责修建、维护、养护和管理，并承担费用。
场景（六）某溢洪道工程建于岩基上，为 2 级水工建筑物。闸室为开敞式结构，每孔净宽10M，闸墩净高13.8M，其启闭机工作桥为现浇混凝土梁板结构。上游施工围堰为均质土围堰。工程采用散装水泥。工程施工基本结束时，施工单位按水土保持方案实施了水土防治措施。
闸墩混凝土浇筑施工时发生了质量事故，造成直接经济损失22 万元。
根据场景（六），回答下列问题：
34.本工程施工围堰质量检验项目及评定标准应报（ D ）核备。
A. 施工单位
B. 监理单位
C. 建设单位
D. 质量监督机构
34．D【解析】围堰是保护大坝或厂房等水工建筑物干地施工的必要挡水建筑物，一般属临时性工程，但也可与主体工程结合而成为永久工程的一部分。临时工程质量检验及评定标准，由项目法人组织监理、设计及施工等单位根据工程特点，参照《单元工程评定标准》和其他相关标准确定，并报相应的工程质量监督机构核备。
35.根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）的有关规定，本工程围堰边坡稳
定安全系数应大于（ B ）。
A. 1.0
B. 1.05
C. 1.2
D. 1.3
35．B【解析】土石围堰边坡稳定安全系数：3级，安全系数K不小于1．2；4～5级，安全系数K不小于1．05。
36.本工程工作桥梁模板拆除时，其混凝土强度应达到设计强度的（ D ）%以上。
A. 50
B. 70
C. 85
D.100
36．D【解析】钢筋混凝土结构的承重模板，要求达到下列规定值(按混凝土设计强度等级的百分率计算)时才能拆模：①悬臂板、梁：跨度≤2m，70%；跨度>2m，100%。②其他梁、板、拱：跨度≤2m，50%；跨度2～8m，70%；跨度>8m，100%、。
37.根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL62-94)，本工程闸基帷幕灌浆施工期间，
其附近（ B ）M 内不得进行爆破作业。
A .40 B. 30 C. 50 D. 100
37．B【解析】已完成灌浆或正在灌浆的地区，其附近30m以内不得进行爆破作业。如必须进行爆破作业，应采取减震和防震措施，并应征得设计或建设、监理部门同意。
38.本工程闸墩混凝土浇筑施工发生的质量事故属于（ D ）。
A. 特大质量事故
B. 重大质量事故
C. 较大质量事故
D. 一般质量事故
38．D【解析】一般质量事故指对工程造成一定经济损失，经处理后不影响正常使用并不影响使用寿命的事故。
39.本工程项目竣工验收时，向验收委员会提交历次质量缺陷的备案资料的是（ B ）。
A. 质量监督机构
B. 项目法人
C. 监理单位
D. 施工单位
39．B【解析】质量缺陷备案资料按竣工验收的标准制备。工程竣工验收时，项目法人应向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷备案资料。
40.本工程应编制水土保持方案（ A ）。
A.报告书
B. 报告表
C. 报告单
D.报告函
40．A【解析】水土保持方案分为“水土保持方案报告书”和“水土保持方案报告表”。“水土保持方案报告书”是指在山区、丘陵区、风沙区修建铁路、公路、水工程，开办矿山企业、电力企业和其他大中型工业企业，在动工之前向水行政主管部门递交的防治因生产建设活动造成水土流失的措施和工作计划。
二、多项选择题
（共20 分）
场景（七）
某土石坝工程最大坝高58M，采用沥青混凝土防渗墙，坝后设置排水设施。开工前，施工单位编报了施工组织设计、土料料场规划、施工现场施工质量与安全事故应急预案。沥青混凝土防渗施工前，施工单位进行了现场铺筑试验。工程验收执行《水利水电建设工程验收规程》（SL223-1999)。
根据场景（七），回答下列问题：
41.本水库大坝的作用有（AC ）等。
A.拦截水流
B. 输水
C. 抬高水位
D. 灌溉
E. 配水
41．AC【解析】挡水建筑物，是用来拦截水流、抬高水位及调蓄水量的建筑物，如各种坝和水闸以及沿江河海岸修建的堤防、海塘等。
42.本工程土料料场规划的基本内容包括（ACDE ）规划。
A.空间
B. 移民安置
C. 时间
D. 料场质量
E.料场储量
42．ACDE【解析】料场规划的基本内容包括空间规划、时间规划和料场质与量的规划。
43.本工程建设过程中的验收包括（BCDE ）验收.
A. 单元工程
B. 分部工程
C. 阶段
D. 单位工程
E. 竣工
43．BCDE【解析】堤防工程验收包括分部工程验收、阶段验收、单位工程验收和竣工验收。与其他水利工程一样。
44.本工程沥青制备场所应有（ABDE ）措施。
A. 除尘
B. 防污
C. 防噪
D. 防火
E. 防爆
44．ABDE【解析】沥青混凝土制备场所，要有除尘、防污、防火、防爆措施，并配备必要的消防器材。
45.本工程沥青混凝土现场铺筑试验的主要目的是（AB ）。
A.确定沥青混合料的施工配合比
B.确定沥青混合料的施工工艺参数
C.确定沥青混合料的施工含水率
D.确定沥青混合料的施工压实度
E.检查施工机械的运行情况
45．ABE【解析】沥青混凝土防渗墙正式施工前，应进行现场铺筑试验，以确定沥青混合料的施工配合比、施工工艺参数，并检查施工机械的运行情况等。
场景（八）南方某穿堤涵闸施工时需修建围堰。施工单位在编制施工组织设计时，对施工技术措施进行了详细周密的分析，并并编制了施工放样计划、混凝土施工措施计划、应急预案，绘制了施工总平面图。
根据场景（八）回答下列问题：
46.本工程施工放样可采用经纬仪直接进行（BCD ）测量。
A.体积
B. 水平角
C. 竖直角
D. 低精度视距
E.面积
46．BCD【解析】经纬仪是进行角度测量的主要仪器。它包括水平角测量和竖直角测量，水平角用于确定地面点的平面位置，竖直角用于确定地面点的高程。另外，经纬仪也可用于低精度测量中的视距测量。
47.混凝土施工措施计划中，骨料预冷可采用的主要方法有（ABDE ）。
A.水冷性
B. 风冷性
C. 冰冷性
D. 真空汽化法
E.液氮遇冷法
47．ABDE【解析】骨料预冷的方法有：水冷法、风冷法、真空汽化冷却法、液氮预冷法。
48.本工程施工总平面图上应注明（ABCD ）。
A.施工用地范围
B. 围堰、堤防及穿堤涵闸的平面位置与外轮廓尺寸
C. 半永久性坐标位置
D. 场内取土和弃土区域位置
E. 人力、物料、设备调配柱状图
48．ABCD【解析】施工总平面图的主要内容：①施工用地范围。②一切地上和地下的已有和拟建的建筑物、构筑物及其他设施的平面位置与外轮廓尺寸。③永久性和半永久性坐标位置，必要时标出建筑场地的等高线。④场内取土和弃土的区域位置。⑤为施工服务的各种临时设施的位置。
49.本工程施工质量与安全事故应急措施预案中，可将质量与安全事故分为（ABCD ）级。
A. I
B. II
C.III
D.IV
E.V
49．ABCD【解析】按事故的严重程度和影响范围，将水利工程建设质量与安全事故分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四级。对应相应事故等级，采取Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级应急响应行动。
50.本工程闸墩所用钢筋在使用前，应作（ AB ）试验。
A. 拉力
B. 冷弯
C. 钢号
D. 抗压
E. 螺接工艺
50．AB【解析】钢筋应有出厂证明书或试验报告单。使用前，仍应作拉力、冷弯试验。需要焊接的钢筋尚应作好焊接工艺试验。
三、案例分析题
（共3 题，每题20 分）
【案例一】
背景
某堤防除险加固工程依据《堤防和疏浚工程施工合同范本》签订了施工合同，施工内容包括防洪闸及堤防加固。其中经承包人申请、监理单位批准，发包人同意将新闸门的制作及安装由分包单位承担。合同约定：
(1)当实际完成工程量超过工程量清单估算工程量时，其超出工程量清单估算工程量15%以上的部分所造成的延期由发包人承担责任；
(2)工期提前的奖励标准为10000元/天，逾期完工违约金为10000元/天。经监理单位批准的施工进度计划如下图(假定各项工作均衡施工)。
在施工过程中发生了如下事件：
事件1：由于山体滑坡毁坏了运输必经的公路，新闸门比批准的施工进度计划推迟10天运抵现场。
事件2：在C工作中，闸墩部分钢筋安装质量不合格，承包人按监理单位要求进行了返工处理，导致C 工作推迟5天完成。
事件3：在D工作中，由于安装新闸门的技术人员未能按时到达施工现场，导致D工作推迟6天完成。
事件4：在G工作中，由于设计变更使堤段填筑的工程量达到工程量清单估算工程量的120%，导致G 工作48天完成。
事件5：在F工作中，承包人采取赶工措施，F工作20天完成。
问题：
1．确定施工进度计划的工期，并指出关键工作。
2．分别分析事件1、事件2、事件3、事件4对工期的影响。
3．分别指出事件1、事件2、事件3、事件4承包人是否有权提出延长工期，并说明理由。
4．根据施工中发生的上述事件，确定该工程的实际完成时间是多少天，以及承包人因工期提前得到的奖励或因逾期应支付的违约金是多少。
【答案】
1.施工进度计划工期为125 天；关键工作为B、C、D、F（或拆除旧闸门、加固闸墩、安装新闸门、吊装桥面及铺装面层；B→C→D→F;①→②→③→⑤→⑥)
2.事件1：A 工作为非关键工作，延误的时间未超过原有总时差，对工期没有影响
事件2：C 为关键工作，影响工期5 天
事件3：D 为关键工作，影响工期为6 天
事件4：G 为非关键工作，原有总时差5 天，影响工期3 天
3.事件1：无权。尽管由发包人承担责任，但未影响工期
事件2：无权。造成延期是承包人的责任。
事件3：无权。造成延期是承包人的责任。
事件4：有权。延期由发包人承担责任，根据合同约定，可向发包人提出2 天的延期要求。
4.该工程的实际完成时间为128 天，承包人应支付逾期违约金10000 元。
【解析】
本案例第1问主要考查工期计算及关键工作的判定。工期最长的线路就是关键线路，工期为5+85+5+30＝125(天)，关键线路为B→C→D→F，所以关键工作为B、C、D、F。
本案例第2问主要考查工作的调整对工期的影响。关键工作延迟会影响工期，非关键工作只要不超过其总时差就不会影响工期。所以事件1中A工作为非关键工作，延误的时间未超过其原有总时差，对工期没有影响。事件2中C为关键工作，影响工期5天。事件3中D为关键工作，影响工期为6天。事件4中G为非关键工作，其原有总时差5天，影响工期3天。
本案例第3问主要考查提出延长工期的务件。发生以下情况造成工期延误时，由发包人承担责任：①增加合同中任何项目的工作内容；②增加合同中任何项目的工程量超过专用合同条款约定的百分比；③增加合同以外的工程项目；④改变合同中任何一项工作的标准或性质；⑤合同中涉及的由发包人责任引起的工期延误；⑥不可抗力；⑦非承包人原因造成的任何干扰和阻碍。非上述原因造成的工期延误，由承包人承担责任，并按专用合同条款约定支付逾期完工违约金。事件1尽管由发包人承担责任，但未影响工期。事件2造成延期是承包人的责任。事件3造成延期是承包人的责任，所以无权提出延长工期。事件4延期由发包人承担责任，根据合同约定，可向发包人提出2天的延期要求。
本案例第4问主要考查工程的实际完成时间。实际工程中，C工作推迟工期5天。D工作推迟工期6天。G工作推迟工期3天，F工作20天完成，提前10天，所以实际完成时间为125+3＝128(天)，施工逾期一天，所以违约金为10000元。
【案例二】
背景
某城市围堰堤为1级堤防，在原排涝西侧200m新建一座排涝泵站(包括进水建筑物、泵室、穿堤涵洞、出水建筑物等)，总装机容量1980kW，合同工期为16个月，自2002年11月至2004年2月。该地区主汛期为6、7、8三个月，泵室、穿堤涵洞等主体工程安排在非汛期施工。施工过程中发生如下事件：事件1：施工单位施工组织设计中汛前以泵室、进水建筑物施工为关键工作，穿堤涵洞、出水建筑物施工相继安排。
事件2：穿堤涵洞的土方开挖及回填工作量不大，施工单位将该土方工程分包给具有相应资质的单位。厂房、管理房的内外装饰(包括玻璃幕墙、贴面)分包给具有相应资质的单位。
事件3：竣工验收前，项目法人委托检测单位对堤身填筑和混凝土护坡质量进行抽检。
事件4：2003年3月份的施工进度计划中，3月3日穿堤涵洞周边堤防土方回填至设计高程，3月4日～3月14日进行堤外侧现浇混凝土护坡施工。
问题：
1．事件1中，施工安排是否妥当并简述理由。
2．事件2中，分包是否允许并简述理由。
3．事件3中，工程质量抽检的内容至少应包括哪几项?
4．事件4中，进度安排是否合理并简述理由。
【答案】
1．施工安排不妥。理由：从度汛安全考虑，施工安排穿堤涵洞、出水建筑物施工应当为关键工作。
2．不允许土方工程分包，理由：该穿堤涵洞周边的堤防土方开挖回填属于该1级堤防的主体工程，不得分包。允许厂房、管理房的内外装饰工程分包，理由：其专业性较强，在排涝泵站工程中不属于主体工程，可以通过相应程序申请分包。
3．堤身填筑质量抽检的内容至少有干密度和外观尺寸。混凝土护坡质量抽检的内容至少有混凝土强度。
4．不合理。理由：新填土方固结沉降尚未完成，容易引起现浇混凝土护坡开裂。
【解析】
本案例第2问主要考查工程分包奈件。水利建设工程的主要建筑物的主体结构不得进行工程分包。
本案例第3问主要考查工程质量抽检的内容。土料填筑工程质量抽检主要内容为干密度和外观尺寸；干(浆)砌石工程质量抽检主要内容为厚度、密实程度和平整度，必要时应拍摄图像资料；混凝土预制块砌筑工程质量抽检主要内容为预制块厚度、平整度和缝宽；垫层工程质量抽检主要内容为垫层厚度及垫层铺设情况；堤脚防护工程质量抽检主要内容为断面复核；混凝土防洪墙和护坡工程质量抽检主要内容为混凝土强度。
本案例第4问主要考查进度安排。施工安排进度不能赶得太紧，新填土方必须固结沉降完成，才能进行下一步施工进程，因为固结沉降未完成，容易引起现浇混凝土护坡开裂。
【案例三】
背景
某穿堤建筑物施工招标，A、B、C、D四个投标人参加投标。招标投标及合同执行过程中发生了如下事件：
事件1：经资格预审委员会审核，本工程监理单位下属的具有独立法人资格的D投标人没能通过资格审查。A、B、C三个投标人购买了招标文件，并在规定的投标截止时间前递交了投标文件。
事件2：评标委员会评标报告对C投标人的投标报价有如下评估：C投标人的工程量清单“土方开挖(土质级别Ⅱ级，运距50m)”项目中，工程量2万m与单价500元/m的乘积与合价10万元不符。工程量无错误。故应进行修正。
事件3：招标人确定B投标人为中标人，按照《堤防和疏浚工程施工合同范本》签订了施工合同。合同约定：合同价500万元，预付款为合同价的10%，保留金按当月工程进度款5%的比例扣留。施工期第1个月，监理单位确认的月进度款为100万元。
事件4：根据地方政府美化城市的要求，设计单位修改了建筑设计。修改后的施工图纸未能按时提交，承包人据此提出了有关索赔要求。
问题：
1．事件1中，指出招标人拒绝投标人D参加该项目施工投标是否合理，并简述理由。
2．事件2中，根据《工程建设项目施工招标投标办法》(国家计委令第30号)的规定，简要说明C投标人报价修正的方法并提出修正报价。
3．事件3中，计算预付款、第1个月的保留金扣留和应得付款(单位：万元保留2位小数)。
4．事件4中，指出承包人提出索赔的要求是否合理并简述理由。
【答案】
1.合理。招标项目监理单位的任何附属（或隶属）机构都无资格参加该项目施工投标。
2.修正方法：单价有明显小数点错位，以合价为基准，修改单位。修改后的单价为5 元/m
3.预付款：500×10%=50.00（万元）
保留金扣留：100×5%=5.00（万元）
应得付款：100—5=95.00（万元）
4.合理。及时提供由发包人负责提供的图纸是发包人的义务和责任。
【解析】
本案例第1问主要考查施工投标资格。根据《工程建设项目施工招标投标办法》第三十五条，投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构(单位)，或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构(单位)，都无资格参加该招标项目的投标。
本案例第2问主要考查投标报价修正。《工程建设项目施工招标投标办法》第五十三条规定：评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下述原则进行修正：①用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；②单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。
本案例第3问主要考查预付款、保留金及应得付款的计算。合同约定：合同价500万元，预付款为合同价的10%，保留金按当月工程进度款5%的比例扣留。施工期第1个月，监理单位确认的月进度款为100万元。所以预付款为500×10%＝50．00(万元)，第1月的保留金扣留为100×5%＝5．00(万元)，应得付款为100－5＝95．00(万元)。
本案例第4问主要考查索赔。根据《合同范本》通用合同条款规定的合同双方主要义务和责任，及时提供由发包人负责提供的图纸是发包人的义务和责任，所以本案例中，修改后的施工图纸未能按时提交，承包人据此提出有关索赔要求是合理的。
A310000建筑工程技术 2A311000建筑工程技术要求 2A311010建筑结构技术要求 2A311011掌握房屋结构平衡的技术要求 一、荷载的分类 (一)按随时间的变异分类 1．永久作用(永久荷载或恒载)；在设计基准期内，其值不随时间变化；或其变化可以忽略不计。如结构自重，混凝土收缩、基础沉降等。 2．可变作用(可变荷载或活荷载)；在设计基准期内，其值随时间变化。如吊车荷载、积灰荷载等。 3．偶然作用(偶然荷载、特殊荷载)；在设计基准期内可能出现，也可能不出现。例如爆炸力、地震等 (二)按结构的反应分类 静力作用、动力作用 (三)按荷载作用面大小分类 均布面荷载、线荷载、集中荷载。 其中建筑物楼面如铺设的木地板、地砖等重量引起的荷载，都属于均布面荷载。均布面荷载Q的计算，可用材料的重度乘以面层材料的厚度，即可得出增加的均布面荷载值 (四)按荷载作用方向分类 垂直荷载、水平荷载 典型题型： 1、某楼层为梁板结构，板的跨度为5m，单向板传力。板的面积为20m2。在楼板上铺设石材地面。已知石材的重度为27kN/ m3，装修厚度0.05m。求：楼板增加面荷载增加了多少？传到两边支承梁的线荷载增加了多少？ 答：增加面荷载27·0.05=1.35 kN/ m2 线荷载增加1.35·20/2=13.5 kN/ m 2、在本次地震中，作用在本建筑结构上的地震力按随时间的变异分类，属于(C)类。 A. 永久作用 B. 可变作用 C. 偶然作用 D. 均布作用 平面力系的平衡条件及其应用 二.平面力系的平衡条件及其应用 (二)利用平衡条件求未知力(隔离体法) 求支座反力→取隔离体→画受力图→列平衡方程 (三)静定桁架的内力计算 1、什么是桁架 (1)桁架的节点是铰接； (2)每个杆件的轴线是直线，并通过铰的中心； (3)荷载及支座反力都作用在节点上。 注：桁架中的杆件只有轴力，在截面法中截断一根杆件仅增加一个未知力。 2、静定桁架的内力计算方法
2009年二级建造师《矿业工程》考试真题试卷 (9) 2010年二级建造师《矿业工程》考试真题试卷(福建) (24) 2010年二级建造师《矿业工程》考试真题试卷 (37) 2011年二级建造师《矿业工程》考试真题试卷 (50) 2012年矿业真题 (62) 2012年二级建造师《矿业工程》考试真题试卷(上半年) (66) 2012年二级建造师《矿业工程》考试真题试卷(下半年) (80) 2013年二级建造师《矿业工程》考试真题试卷 (92) 2014 年二级建造师《矿业工程》考试真题试卷 (108) 2007年二级建造师《矿业工程》考试真题及 答案 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.矿井联系测量的目的是()。 A.使地面和井下测量控制网采用同一坐标系 B.将地面的平面测量与高程测量联系起来 C.将井下平面测量与高程测量联系起来 D.将地面平面测量与井下高程测量联系起来 2.关于影响无黏性土体抗剪强度因素的正确说法是()。 A.土体颗粒级配越均匀其抗剪强度越高 B.土颗粒排列越紧密，其内摩擦角越高 C.松砂的内摩擦角为零 D.颗粒粗糙度越大，排列越不整齐，其强度越低 3.关于建筑钢材的力学性能，叙述正确的是()。 A.将建筑钢材在常温下冷拉、冷拔，可提高其屈服强度，增强塑性和韧性 B.受交变荷载反复作用，钢材在远小于抗拉强度时发生的突然破坏称为疲劳破坏 C.抗拉试验只能测得钢材的抗拉强度，而屈服点和伸长率则要通过其它试验测得 D.矿用工字钢适于作梁，不适于作柱 4.地面建筑防水的结构类型可分为()。 A.卷材防水和涂料防水 B.高分子聚合物防水和沥青类卷材防水 C.刚性防水和柔性防水
《法规》真题答案及解析（全） 一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1. 根据《民法总则》，法人分为（）。 A.企业法人和非企业法人 B.机关法人、企业法人和社团法人 C.一般法人和特别法人 D.营利法人、非营利利法人和特别法人 【答案】D 2.关于代理的说法，正确的是（）。 A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止 D.表见代理是有权代理 【答案】C 3. 关于物权的说法，正确的是（）。 A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人 B.用益物权人可以是该物的所有权人 C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役权 D.物权的变动只能基于合同关系 【答案】C 4. 关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是（）。 A.实用新型以申请时所附的说明书为准
B.建设工程发明以其附图为准 C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准 D.三类专利均已权利要求的内容为准 【答案】C 5.关于留置的说法，正确的是（）。 A.留置权属于债权 B.债权人不负责保管留置物 C.建设工程合同可以适用留置权 D.留置权基于法定而产生 【答案】D 6. 关于财产保险合同的说法，正确的是（）。 A.保险合同不可以转让 B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费 C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性 D.被保险人应当与投保人一致 【答案】C 7. 下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是（）。 A.解除合同 B.继续履行 C.罚款 D.合同无效 【答案】B
2017年二级市政实务真题 1、以集散交通的功能为主，兼有服务功能的城镇道路称为（）。 A.快速路 B.主干路 C.次干路 D.支路 答案：C 233网校解析：教材P1 2、关于普通混凝土路面胀缝施工技术要求，错误的是（） A.胀缝应与路面中心线垂直 B.缝壁必须垂直 C.缝宽必须一致，缝中不得连浆 D.缝上部安装胀缝板和传力杆 答案：D 233网校解析：教材P26 3、直接或间接承受汽车等荷载作用，对桥梁结构安全起保证作用的部件是（） A.桥台基础 B.桥面沥青混凝土铺装 C.桥梁栏杆
D.桥面排水系统 B.答案：A 233网校解析：教材P27 4、某地铁区间隧道，位于含水量大的粉质细沙层，地面沉降控制严格，且不具备降水条件，宜采用( )施工。 A浅埋暗挖 B.明挖法 C.盾构法 D.盖挖法 答案：C 233网校解析：教材P65 5、关于地下连续墙施工的说法，错误的是（） A.施工振动小，噪声低 B.不适用于卵砾石地层 C.刚度大，开挖深度大 D.可作为主题结构的一部分 答案：B 233网校解析：教材P67 6、关于污水处理厂试运行的规定，错误的是（）
A.参加试运行人员须经过培训考试合格 B.单机试车后再进行设备机组试运行 C.全长联机运行时间为12h D.试运行前，所有单项工程验收合格 答案：C 233网校解析：教材P98 7、关于给水排水构筑物砌筑材料额技术要求，错误的是（） A.机制烧结砖强度等级一般不低于MU10 B.设计无要求时，石材强度等级不得小于20MPa C.混凝土砌块应符合设计要求和相关规定 D.水泥砂浆强度不应低于M10 答案：B 233网校解析：教材P113 8、在城镇供热管网闭式系统中，一次热网与二次热网采用（）连接 A.流量限制器 B.热交换器 C.水处理器 D.温度控制器 答案：B
2013年二级建造师建筑真题及答案 一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。 1．悬挑空调板的受力钢筋应布置在板的（）。 A．上部B．中部C．底部D．端部 【参考答案】A 【解析】参见教材P20。考查内容：钢筋混凝土梁的受力特点及配筋要求。 纵向受力钢筋布置在梁的受拉区，承受由于弯矩作用而产生的拉力。悬挑空调板在受到上部荷载时，空调板整体都是上部受拉，所以配筋全部配在梁的上部。 2．关于建筑工程中常用水泥性能与技术要求的说法，正确的是（）。 A．水泥的终凝时间是从水泥加水拌合至水泥浆开始失去可塑性所需的时间 B．六大常用水泥的初凝时间均不得长于45分钟 C．水泥的体积安定性不良是指水泥在凝结硬化过程中产生不均匀的体积变化 D．水泥中的碱含量太低更容易产生碱骨料反应 2．【参考答案】C 【解析】参见教材P27、P30。考查内容：常用水泥的技术要求、混凝土的技术性能。 A错误，水泥的终凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度所需的时间。B错误，国家标准规定，六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min。如果初凝时间太短会导致混凝土还未运到工地就凝结了，影响后期的浇筑。D错误，首先应明确，碱骨料反应是针对混凝土而言的，碱骨料反应是指水泥中的碱性氧化物含量较高时，会与骨料中所含的活性二氧化硅发生化学反应，并在骨料表面生成碱-硅酸凝胶，吸水后会产生较大的体积膨胀，导致混凝土胀裂的现象。 3．一般情况下，钢筋混凝土梁是典型的受（）构件。 A．拉B．压C．弯D．扭 【参考答案】C 【解析】参见教材P19。考查内容：钢筋混凝土梁的受力特点。 在房屋建筑中，受弯构件是指截面上通常有弯矩和剪力作用的构件。梁和板为典型的受弯构件。 4．基坑验槽应由（）组织。 A．勘察单位项目负责人B．设计单位项目负责人 C．施工单位项目负责人D．总监理工程师 【参考答案】D 【解析】参见教材P48。考查内容：基坑验槽程序。 （1）在施工单位自检合格的基础上进行。施工单位确认自检合格后提出验收申请； （2）由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人，共同按设计要求和有关规定进行。 5．关于钢筋加工的说法，正确的是（）。 A．钢筋冷拉调直时，不能同时进行除锈B．HRB400级钢筋采用冷拉调直时，伸长允许最大值4% C．钢筋的切断口可以有马蹄形现象D．HPB300级纵向受力钢筋末端应作180°弯钩 【参考答案】D 【解析】参见教材P61、P280。考查内容：钢筋混凝土结构工程施工技术。 钢筋加工要求有： （1）HPB300光圆钢筋的冷拉率不宜大于4%；其余的冷拉率不宜大于1%。
二级建造师历年真题下载（完整版） 二级建造师报考现场资格审核一般所需准备的材料如下： 1)、首次报考人员需提供以下材料 (1)相应的学历证书原件及复印件; (2)本人身份证(或军官证)原件及复印件; (3)有效的业务工作证明(在报名表“单位意见”栏填写并加盖公章); (4)本人近期1寸同底免冠照片2张, 2寸同底免冠照片1张(贴于报名表指定位置); (5)如实填写的当年度二级建造师执业资格考试报名表(新考生); (6)如实填涂的省人事考试报名信息卡; (7)免试部分科目需提供相应专业的中级及以上专业技术资格证书及复印件，一、二级项目经理资质证书及复印件。 2)、续考人员需提供以下材料 (1)本人身份证(或军官证)原件及复印件; (2)上一年度的准考证原件及复印件; (3)本人近期1寸同底免冠照片1张, 2寸同底免冠照片1张(贴于报名表指定位置); (4)如实填写的当年度二级建造师执业资格考试报名表(老考生); (5)如实填涂的省人事考试报名信息卡。 执业资格： 取得建造师执业资格证书、且符合注册条件的人员，必须经过注册登记后，方可以建造师名义执业。建设部或其授权机构为一级建造师执业资格的注册管理机构；各省、自治区、直辖市建设行政主管部门制定本行政区域内二级建造师执业资格的注册办法，报建设部或其授权机构备案。准予注册的申请人员，分别获得《中华人民共和国一级建造师注册证书》、《中华人民共和国二级建造师注册证书》。已经注册的建造师必须接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平。建造师执业资格注册有效期一般为3年，期满前3个月，要办理延续注册手续。 考试真题： 一.单项选择题 1、安装标高基准点一般设置在设备基础的( ). A.最高点 B.最低点 C.中心标板上 D.边缘附近 2、同时具备耐腐蚀、耐温及耐冲击的塑料水管是( ) A.聚乙烯管 B.聚丙烯管 C.ABS管 D.聚氯乙烯管 3、某设备重量85t,施工现场拟采用两台自行式起重机抬吊方案进行就位，其中索吊具重量3t,自制专用抬梁重量5t，风力影响可略。制定吊装方案时，最小计算载荷为() A.106.48t B.108.90t
2018二级建造师《市政公用工程管理与实务》★精华讲义2K310000 市政公用工程施工技术 2K311000 城镇道路工程 2K311010 城镇道路工程结构与材料 1.城镇道路分类及快速路、主干路技术指标【以高级路面为主】（P1） 2. 3. 4.沥青混合料按级配分类【区别不同结构c、?值大小，考查形式为客观题目】（P4）
5. y30290 7652 癒(23316 5B14 嬔 28504 6F58 潘A34755 87C3 蟃 6.P8） 7.【理解定义会分大小】（P9） 2K311020 城镇道路路基施工 8.施工特点：露天作业，受自然条件影响大；在工程施工区域内的专业类型多、结构物多、各专业管线纵（P9） 9.【地下工程施工基本原则】（P10） 10.填土路基施工要点【掌握各工序要点】（P10） 11.） 12.（P11） 15.法。（P13） 16.不同路基处理方法的适用。【重点为表2K311023】（P13—P14） 2K311030 城镇道路基层施工 17.常用的几种无机结合料基层的特点及其适用范围。【多以客观题形式考查】（P15） 18. 19.（P15-16） 2K311040 20.沥青混合料面层摊铺作业： （1 摊铺速度宜在2～6m/min 的范围内。 （2）热拌沥青混合料的最低摊铺温度根据沥青标号及粘度、铺筑层厚度、气候条件及下卧层表面温度。（P19） 21.沥青混合料面层压实作业：（P20-P21）
22.水泥混凝土路面的接缝设置规定（P25-26） 【注意数字考查】（P26） 2K312000 城市桥梁工程 2K312010 24. P27） 25.（P27） （1 （2 （3 （4 26.（P28） 27. 28.热轧钢筋接头的规定（P29）； i]?33501 82DD 苝24124 5E3C 帼<5^ 29.钢筋接头设置规定【以客观题为主】（P30） 30.模板、支架和拱架的安装和拆除规定【重点记忆】（P33） （P34） （2）放张顺序应符合设计要求，设计未规定时，应分阶段、对称、交错地放张。（P34） 33. 后张法预应力施工：【重点掌握后张法中张拉与孔道压浆施工要点】（P35-P37） 35.预应力施工所用锚具的验收规定（P40） 2K312020 城市桥梁下部结构施工 36.围堰高度应高出施工期间可能出现的最高水位 （P41）
2017年二级建造师市政真题与答案
2017二级建造师考试真题 《市政公用工程管理与实务》 一、单项选择题 1、以集散交通的功能为主，兼有服务功能的城镇道路称为（）。 A.快速路 B.主干路 C.次干路 D.支路【参考答案】C 【解析】次干路应与主干路结合组成干路网，以集散交通的功能为主，兼有服务功能。教材P1 2、关于普通混凝土路面胀缝施工技术要求，错误的是（） A.胀缝应与路面中心线垂直 B.缝壁必须垂直 C.缝宽必须一致，缝中不得连浆 D.缝上部安装缝板和传力杆【参考答案】D 【解析】胀缝应与路面中心线垂直；缝壁必须垂直；缝宽必须一致，缝中不得连浆。缝上部灌填缝料，下部安装胀缝板和传力杆。教材P26 3、直接或间接承受汽车等荷载作用，对桥梁结构安全起保证作用的部件是（） A.桥台基础 B.桥面沥青混凝土铺装 C.桥梁栏杆 D.桥面排水系统【参考答案】A 【解析】桥墩和桥台中使全部荷载传至地基的部分，通常称为基础。 4、某地铁区间隧道，位于含水量大的粉质细砂层，地面沉降控制严格，且不具备水条件，宜采用（）施工 A.浅埋暗挖 B.明挖法 C.盾构法 D.盖挖法【参考答案】C 【解析】明挖法、盖挖法、浅埋暗挖法均不得在含水层施工。教材P62 5、关于地下连续墙施工的说法，错误的是（） A.施工振动小，噪声低 B.不适用于卵砾石地层 C.刚度大，开挖深度大 D.可作为主题结构的一部分【参考答案】B 【解析】可适用于多钟土层，除遇夹有孤石、大颗粒卵砾石等局部障碍物时会影响成
槽效率外，对黏性土、卵砾石层等各种地层均能高效成槽。教材P68 6、关于污水处理厂试运行的规定，错误的是（） A.参加试运行人员须经过培训考试合格 B.单机试车后再进行设备机组试运行 C.全长 联机运行时间为12hD.试运行前，所有单项工程验收合格【参考答案】C 【解析】全厂联机运行应不少于24h。教材P98 7、关于给水排水构筑物砌筑材料额技术要求，错误的是（） A.机制烧结砖强度等级一般不低于MU10 B.设计无要求时，石材强度等级不得小于20MPa C.混凝土砌块应符合设计要求和相关规定 D.水泥砂浆强度不应低于M10【参考答案】B 【解析】用于砌筑结构的石材强度等级应符合设计要求，设计无要求时不得小于30MPa。教材P113 8、在城镇供热管网闭式系统中，一次热网与二次热网采用（）连接A.流量限制器B. 热交换器C.水处理器D.温度控制器【参考答案】B 【解析】一次热网与二次热网采用换热器连接，一次热网热媒损失很小，但中间设备多。实际使用较广泛。教材P121 9、一般情况下，直埋供热管道固定墩不采用（）结构形式A.矩形B.翅形C.正“T” 形D.板凳形【参考答案】C 【解析】钢筋混凝土固定墩结构形式一般为：矩形，倒“T”形，单井，双井，翅形和板凳形。教材P128 10、某供热管网的设计压力为 1.6Mpa，其严密性试验压力应为（） MpaA.1.4B.1.6C.1.8D.2.0【参考答案】D 【解析】严密性试验的试验压力为1.25倍的设计压力，且不得低于0.6MPa，教材P132
2010年二级建筑师考试《建筑工程实务》真题及答案解析 一、单项选择题（共20分题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是（）。 A．热轧钢筋B．热处理钢筋C．钢丝D．钢绞线 【答案】A 【解析】钢筋混凝土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混凝土用热处理钢筋、预应力混凝土用钢丝和钢绞线等热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一，主要用于钢筋混凝土结构和预应力钢筋混凝土结构的配筋。 2.在钢筋混凝土梁中，箍筋的主要作用是（）。 A．承受由于弯矩作用而产生的拉力B．承受由于弯矩作用而产生的压力 C．承受剪力D．承受因混凝土收缩和温度变化产生的压力 【答案】C 【解析】箍筋主要是承担剪力的，在结构还能固定受力钢筋的位置，以便绑扎成钢筋骨架。 3.某住宅建筑，地上层数为八层，建筑高度为2 4.300m,该住宅属（）。 A．低层住宅B．多层住宅C．中高层住宅D．高层住宅 【答案】C 【解析】住宅建筑按层数分类：一层至三层为低层住宅，四层至六层为多层住宅，七层至九层为中高层住宅，十层及十层以上为高层住宅，除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑。大于24m 者为高层建筑（不包括高度大于24m的单层公共建筑）。 4.某实行建筑高度控制区内房层，室外地面标高为-0.300m，屋面面层标高为18.00m，女儿墙顶点标高为19.100m，突出屋面的冰箱间顶面为该建筑的最高点，其标高为21.300m，该房屋的建筑高度是（）m。 A．18.300B．19.100C．19.400D．21.600 【答案】D 【解析】实行建筑高度控制区内建筑高度，应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。则该房屋的建筑高度为＝21.30-(-0.300)＝21.600m 5.建筑钢材拉伸试验测的各项指标中，不包括（）。 A．屈服强度B．疲劳强度C．抗拉强度D．伸长率 【答案】B 【解析】反映建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度，抗拉强度和伸长率。屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。伸长率是钢材发生断裂时所能承受永久变形的能力。伸长率越大，说明钢材的塑性越大。 6.砌体结构墙、柱高厚比验算，是为了保证墙，柱满足（）要求。 A．受压承载力B．受剪承载力C．局部受压承载力D．稳定性 【答案】D 【解析】砌体结构房屋中的墙、柱是受压构件。除了要满足承载力要求外，还必须保证其稳定性，以防止在施工和使用过程中发生倾斜、鼓出等现象（砌体结构设计规范）规定，用验算墙、柱高厚比的方法来进行墙、柱稳定性的验算。 7.测定混凝土立方体抗压强度采用的标准度件，其养护龄期是（）。 A．7天B．14天C．21天D．28天
2018年二级建造师《建筑工程管理与实务》讲义完整版2018年一级建造师考试报名时间预计6月左右，考试时间预计9月15-16日，为了帮助考生们更好的梳理考点，小编特为大家整理了2018年二级建造师建筑工程管理与实务讲义完整版，赶紧来开森学学习吧。更多一级建造师报名条件、一级建造师备考指导等信息请持续关注开森学官网一级建造师频道，2018年一级建造师历年真题、模拟题尽收其中，全部由业界权威名师精心解析，精细化试题分析，完美解析一网打尽。 建筑技术与材料 1.结构的可靠性：安全性、实用性、耐久性 2.荷载效应：内力、变形、裂缝。 3.抵抗能力与截面的大小和形状以及材料的性质和分布有关。 4.SR不可靠状态;S=R极限状态;S 5.极限状态 6.杆件的稳定计算-受压细长杆件 不同支座情况下的压杆的计算长度: 一端固定一端自由：l0=2l 两端固定：l0=0.5l 一端固定一端铰支：l0=0.7l 两端铰支：l0=1 矩形截面:圆形截面： 7.梁的位移计算 影响位移的因素：材料性能、构件截面(I)、跨度(影响最大) 梁的变形主要是弯距引起，叫弯曲变形。 8.混凝土裂缝控制三个等级： 不出现拉应力 有拉应力，但不超过抗拉强度 有裂缝，但裂缝宽度不超过允许值 9.力的作用效果：运动效果、变形效果; 10.力的三要素：大小、方向和作用点; 11.作用与反作用原理、力的合成平行四边形法则。 12.力的平衡： 二力平衡 平面汇交力系 一般平面力系 桁架：节点法、截面法 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构
13.静定结构(静力平衡条件求解全部反力和内力)、超静定结构 14.力学计算：剪力图和弯距图 15.荷载分类 按时间的变异：永久、可变、偶然 按结构的反应：静力、动力 按荷载作用面：均布面荷载、线荷载、集中荷载 按荷载作用方向：垂直、水平 1.设计使用年限分类(四类)5(临时性)、25(易于替换)、50(普通)、100(重要) 2.光环境： 热辐射光源：白炽灯、卤钨灯 气体放电光源：缺点频闪 光源的选择： 开关频繁、瞬时启动、连续调光：白炽灯、卤钨灯 高大空间场所：高光强气体放电灯 应急照明：瞬时启动的光源 潮湿场所：防潮防水的密闭型灯具。 3.建筑材料吸声种类： 多孔吸声材料：防振、隔热 穿孔板共振吸声结构 薄膜吸声结构：共振频率附近 薄板吸声结构：低频 帘幕：多孔材料吸声特性 4.影响耗热量：维护结构的保温性能、体型、朝向、窗墙比。 耗热量与体形系数成正比。 5.建筑防潮：围护结构内表面宜采用蓄热系数大的材料; 防结露：架空层或空气层;热容量小的材料装饰;通风。 6.防治内外层装修层开裂：抗、放、封。 7.散水与外墙间缝隙应填弹性膨胀防水材料。滴水凸出墙身≥60mm。 8.门窗：满足抗风压、水密性、气密性。 寒冷地区：填充保温材料;金属门窗框：密封胶密封;塑料门窗：闭孔弹性材料、密封胶。 金属门窗：结露→断桥; 隔声窗：隔振的弹性阻尼构造。 疏散用的门：不允许侧拉门、转门。公共疏散门：不允许侧拉门、转门、吊门，并向疏散方向开启。 高层建筑不应采用外开窗，应采用内开或推拉。 玻璃顶：节点。当屋面玻璃最高点离地面大于5m时，须使用夹层玻璃，支撑在学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构
2011年二级建造师《建设工程法规及相关知识》一、单项选择题（共60题，每题1分，每天的备选项中，只有1个最符合题意） 1、取得建造师书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程工程施工的工程经理。P3 A、登记 B、注册 C、备案 D、所在单位考核合格 2、行政法规的的制定主体是（）P6 A、全国人民代表大会 B、全国人民代表大会常务委员会 C、国务院 D、最高人民法院 3、订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，这种事实是债权债务（）P16 A、抵消 B、提存 C、混同 D、免除 4、甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司拒绝支付租金，乙公司的诉讼时效期间为从应付款之日起算（）年P20 A、1 B、2 C、4 D、20 5、根据《物权法》，下列不适合作为质押财产的是（）P36（法规选编） A、汇票 B、仓单 C、建设用地 D、应收账款 6、下列行为中，不必将建筑物及其占有围的建设用地使用权一并处分的是（）P25 A、转让 B、抵押
C、出资入股 D、投保火灾险 7、某建设工程施工合同约定，合同工期为18各月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（）万元。P29 A、100 B、200 C、600 D、1000 8、关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（）P33 A、总承包合同可以采用书面形式或口头形式 B、发包人可以将一个单位工程的主题分解成若干部分发包 C、建筑工程只能招标发包，不能直接发包 D、国家提倡对建筑工程实行总承包 9、下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（）P37~38 A、未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包 B、将专业工程分包给不具备资质的承包人（建筑法禁止） C、将劳务作业分包给不具备资质的承包人（建筑法禁止） D、未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人(分包) 10、甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（）P44 A、该联合体成员甲公司又以自己单位名义单独对该工程进行投标 B、该联合体成员需签订共同投标协议 C、该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该工程进行投标
2015 年二级建造师《建设工程施工管理》真题及解析一、单项选择题( 共70 题，每题1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意) 1. 建设工程项目供货方的项目管理主要是(A) 阶段进行。 A. 施工 B. 设计 C. 决策 D. 保修 解析: 供货方的项目管理工作主要在施工阶段进行，但它也涉及设计准备阶段、设计阶段、动用前准备阶段和保修期 2. 建设项目总承包的核心意义在于( D) A. 合同总价包干降低成本 B. 总承包方负责“交钥匙” C. 设计与施工的责任明确 D. 为项目建设增值 解析: 建设项目工程总承包的主要意文并不在于总价包干，也不是“交钥匙” ，其核心品通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合。以达到为项建设增值的目的。 3. 编制项目合同编码的基础是( B ) 。 A. 项目合同文本和项目结构图
B. 项目结构图和项目结构编码 C. 项目结构编码和项目组织结构图 D. 项目合同文本和项目组织结构图解析: 项目结构的编码依据项目结构图，对项目结构的每层的每一个组成部分进行编码，项目结构的编码和用于投资控制、进度控制、质量控制、合同管理和信息管理等管理工作的编码有紧密的有机联系，但它们之间又有区别。项目结构图和项结构的编码是编制其他编码( 如合同编码、函件编码、工程档案编码等) 的基础。 4. 项目管理任务分工表是( A ) 的一部分。 A. 项目组织设计文件 B. 项目结构分解 C. 项目工作流程图 D. 项目管理职能分工 解析: 每一个建设项目都应编制项目管理任务分工表，这是一个项目的组织设计文件的一部分。 5. 编制施工组织总设计涉及下列工作:①施工总平面图设计；②拟定施工方案；③编制施工总进度计划；④编制资源需求计划；⑤计算主要工种的工程量。正确的编制程序是( D). A. ⑤①②③④ B. ①⑤②③④
二级建造师历年考试真题及答案汇总下载2014年二级建造师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美 解析一网打尽！二级建造师考试历年考试真题： 更多精品备考资料及资讯2015年二建高效备考交流群：0（入群即送一套白金课程，备考资料，历年真题）场景(一) 某海滨城市一建筑工程，16层施工时正遇台风多雨季节，为了保质保量完成施工任务，项目部制定了安全文明施工保障措施，落实了防火措施，主要部位设置了安全警示标志牌，并加强了对高空作业人员的安全教育。安全员在检查时，发现存在以下问题： (1)下雨天，地下室用电不符合要求； (2)临时消防水管不符合要求； (3)电焊工动火时未经审查批准。 根据场景(一)，回答下列题目。 1．安全带使用时应（），防止摆动碰撞。 A．低挂高用，垂直使用 B．高挂低用，垂直使用 C．高挂高用，水平使用 D．低挂低用，水平使用 2．根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—2005)，照明电源电压不得大12V的是（）。A．人防工程 B．有导电灰尘的场所 C．特别潮湿场所及导电良好的地面 D．高温场所 3．施工现场防火，下列属于一级动火的是（）。 A．现场堆有大量可燃和易燃物质的场所 B．在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等用火作业 C．小型油箱等容器用火作业 D．登高焊、割等用火作业 4．根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 90一91)，遇有（）强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。 A．三级 B．四级 C．五级 D．六级 5．本建筑工程临时消防竖管，其管径要求最小不得小于（）mm。 A．25
砌体结构特点 2A312043 掌握砌体结构地特点及构造要求 2A312044 掌握砌体结构施工技术 2A312045 掌握钢结构施工技术砌体结构地特点：容易就地取材,比使用水泥、钢筋和木材造价低；具有较好地耐久性、良好地耐火性；保温隔热性能好,节能效果好；施工方便,工艺简单；具有承重和围护双重功 能；自重大,抗拉、抗剪、抗弯能力低；抗震性能差；砌筑工程量繁重,生产效率低. 砌体地力学性能：影响砖砌体抗压强度地主要因素包括砖地等级；砂浆地强度等级及其厚度；砌筑质量,包括饱满度、砌筑时砖地含水率、操作人员地技术水平等. 房屋地承重体系及结构静力计算方案：混合结构房屋是屋盖采用钢筋混凝土结构、墙体采用砌体结构等建成地房屋.其承重体系有横墙承重体系、纵墙承重体系、纵横墙承重体系和内框架承重体系四种.房屋地结构静力计算方案根据房屋地空间工作性能分为刚性方案、刚弹性方案和弹性方案,可按表2A312043-1 确定. 砌体结构静力计算内容：墙、柱地高厚比验算；受压构件承载力计算；砌体局部受压承载力计算. 砌体结构地主要构造要求：砌体结构地构造是确保房屋结构整体性和结构安全地可靠措施墙体地构造措施主要包括三个方面,即伸缩缝、沉降缝和圈梁. 多层砌体房屋地抗震构造措施：设置钢筋混凝土构造柱,减少墙身地破坏,并改善其抗震性能 提高延性；设置钢筋混凝土圈梁与构造柱连接起来,增强房屋地整体性,改善房屋地抗震性能 提高抗震能力；加强墙体地连接,楼板和梁应有足够地长度和可靠连接；加强楼梯间地整体 原材料 砂浆配合比%建设工程教育网% 砌筑砂浆砂浆地拌制及使用 砂浆强度 常温下砌筑前，砖应提前1?2h浇水湿润，砖含水率宜为10%?15% 砌砖工程地施工方法：“三一”砌砖法、挤浆法、刮浆法和满口灰法四种,其中,“三一”砌砖法和挤浆法最常用. 砖墙砌筑形式：根据砖墙厚度不同，可采用全顺、两平一侧、全丁、一顺一丁、梅花丁或三顺一丁等砌筑形式. 砌砖墙地技术要求：砖墙地转角处和交接处应同时砌筑，不能同时砌筑处，应砌成斜槎，斜槎 长度不应小于高度地2/3 等技术要求 空心砖墙砌筑时，空心砖孔洞应沿墙呈水平方向，上下皮垂直灰缝相互交错1/2砖长.空心砖墙 底部宜砌3 皮烧结普通砖. 混凝土小型空心砌块砌体工程加气混凝土砌块工程 钢结构构件生产地工艺流程：放样T号料T切割下料T平直矫正T边缘及端部加工T滚圆T煨弯T制孔T钢结构组装T焊接T摩擦面地处理T涂装钢结构地连接方法有焊接、普通螺栓连接、高强螺栓连接和铆接. 钢结构地焊接方法主要有：手工电弧焊、气体保护焊、自保护电弧焊、埋弧焊、电渣焊、等离子焊、电子束焊、栓焊等. 焊接缺陷通常分为六类：裂纹、孔穴、固体夹杂、未熔合、未焊透、形状缺陷和上述以外地其他缺陷. 钢结构中使用地连接螺栓一般分为普通螺栓和高强度螺栓两种.普通螺栓地紧固次序应从中 间开始,对称向两边进行.螺栓地紧固施工以操作者地手感及连接街头地外形控制为准型接头 ,对大应采用复拧.
2019二建《施工管理》考试真题及答案解析（完整版）一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.EPC工程总承包方的项目管理工作涉及的阶段是（）。 A.决策-设计-施工-动用前准备 B.决策-施工-动用前准备-保修期 C.设计前准备-设计-施工-动用前准备 D.设计前的准备-设计-施工-动用前准备-保修期 【答案】D 【解析】EPC工程总承包是包括设计、采购和施工任务综合的承包，EPC工程总承包方的项目管理工作涉及到实施阶段全过程。项目实施阶段包括：设计前准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段、保修阶段。 2.关于施工总承包管理方责任的说法，正确的是（）。 A.承担施工任务并对其质量负责 B.与分包方和供货方直接签订合同 C.承担对分包方的组织和管理责任 D.负责组织和指挥总承包单位的施工 【答案】C 【解析】A项错误。施工总承包管理单位一般情况下不承担施工任务；B项错误，施工总承包管理单位一般情况下不与分包方和供货方直
接签订合同；C项正确，D项错误，施工总承包管理单位负责对所有分包单位的管理及协调。 3.建设工程施工管理是多个环节组成的过程，第一个环节的工作是（）。 A.提出问题 B.决策 C.执行 D.检查 【答案】A 【解析】 4.某施工企业采用矩阵组织结构模式，其横向工作部门可以是（）。 A.合同管理部 B.计划管理部 C.财务管理部
D.项目管理部 【答案】D 【解析】纵向工作部门可以是计划管理、技术管理、合同管理、财务管理和人事管理部门等，横向工作部分可以是项目部。P15。 5.根据施工组织总设计编制程序，编制施工总进度计划前需收集相关资料和图纸、计算主要工程量、确定施工的总体部署和（）。 A.编制资源需求计划 B.编制施工准备工作计划 C.拟定施工方案 D.计算主要技术经济指标 【答案】C 【解析】施工组织总设计的编制程序： （1）收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究； （2）计算主要工种工程的工程量； （3）确定施工的总体部署； （4）拟定施工方案； （5）编制施工总进度计划； （6）编制资源需求量计划； （7）编制施工准备工作计划； （8）施工总平面图设计； （9）计算主要技术经济指标
二级建造师历年考试真题及答案下载（完整版） 2014年二级建造师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！二级建造师考试历年考试真题：ejORs7 更多精品备考资料及资讯2015年二建高效备考交流群：0（入群即送一套白金课程，备考资料，历年 真题） 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有l个最符合题意) 1、土方开挖必须做好基坑排水、截水和降水措施，地下水位应保持低于开挖面至少( )mm。 2、关于混凝土养护措施的说法，错误的是( )。 A.应在混凝土浇筑完毕后的l2h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护 B.对于掺用缓凝外加剂或有抗渗要求的混凝土，浇水养护的时间不得少于21d C.混凝土养护应采用与拌制用水相同的水 D.混凝土强度达到设计强度的mm2前，不得在其上踩踏或安装模板及支架 3、带肋钢筋牌号后加( )的钢筋更适合有较高要求的抗震结构使用。 4、柱中箍筋直径不应小于( )倍纵向钢筋的最大直径。 5 4 3 2 5、关于因素分析法排序，说法正确的是( )。 A.先价值量，后工程量;先绝对数，后相对数
B.先工程量，后价值量;先绝对数，后相对数 C.先价值量，后工程量;先相对数，后绝对数 D.先工程量，后工程量，先相对数，后绝对数 6、大理石的弯曲强度为( )MPa。 7、下列需要进行专家论证的脚手架工程专项施工方案是( )。 A.搭设高度60m的落地式钢管脚手架工程 B.搭设高度48m的双排落地式钢管脚手架工程 C.提升高度120m的附着式整体和分片提升脚手架工程 D.架体高度1Bm的悬挑式脚手架工程 8、关于扣件式钢管作高大模板支架立杆时的说法，错误的是( )。 A.立杆上每步设置双向水平杆且与立杆扣接 B.相邻两立柱接头不得在同步内 C.立柱接长最多只允许有一个搭接接头 D.上段的钢管与下段钢管立柱严禁错开固定在水平拉杆上 9、永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠，丝扣至少外露( )扣。 10、根据相关规定，现场出入口明显处应设置( )。 A.四牌一图 B.五牌一图 C.五牌二图 D.四牌二图 11、材料进场时，应提供材质证明，并根据供料计划和有关标准进行现场质量验证和记录，试验结果报( )审批。 A.项目物资主管工程师 B.项目质量主管工程师
2012年二级建造师建筑工程管理与实务真题及答案 一.单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．抗渗混凝土试件每组（）块。 A．三 B. 四 C．五 D. 六 2．下列各选项中。对梁的正截面破坏形式影响最大的是（） A．混凝土强度等级 B. 截面形式 C．配箍率 D. 配筋率 3．下列元素中，属于钢材有害成分的是（）。 A．碳 B. 硫 C．硅 D. 锰 4．关于后浇带施工的做法，正确的是（）。 A．浇筑与原结构相同等级的混凝土 B．浇筑比原结构提高一等级的微膨胀混凝土 C．接搓部位未剔凿直接浇筑混凝土 D．后浇带模板支撑重新搭设后浇筑混凝土 5．关于钢筋连接方式，正确的是（）。 A．焊接 B. 普通螺栓连接 C．铆接 D. 高强螺栓连接 6．下列材料中，不属于常用建筑砂浆胶凝材料的是（）。 A．石灰 B. 水泥 C．粉煤灰 D. 石膏 7．关于砌体结构施工的做法，错误的是（）。 A．施工现场砌块堆放整齐，堆放高度1.9m B．常温情况下砌筑砖砌体时，提前2d浇水湿润 C．砖砌体的水平灰缝厚度为11mm D．必须留置的临时间断处砌成直搓 8．钢结构焊接中，可以引弧的构件是（）。
A．主要构件 B. 次要构件 C．连接板 D. 引弧版 9．冬季填方施工时，每层铺土厚度应比常温时（）。 A．增加20~25% B. 减少20~25% C．减少35~40% D. 增加35~40% 10．大体积混凝土应分层浇筑，上层混凝土应在下层混凝土（）完成浇筑。 A．初凝前 B. 初凝后 C．终凝前 D. 终凝后 11．关于模板拆除施工的做法，错误的是（）。 A．跨度2m的双向板，混凝土强度达到设计要求的50%时，开始拆除底模B．后张预应力混凝土结构底模在预应力张拉前拆除完毕 C．拆除申请手续经项目技术负责人批准后，开始拆模 D．模板设计无具体要求，先拆非承重的模板，后拆承重的模板 12．关于施工现场临时用电的做法，正确的是（）。 A．总配电箱设置在靠近外电电源处 B．开关箱中作为末级保护的漏电保护器，其额定漏电动作时间为0.2s C．室外220V灯具距地面高度为2.8m D．现场施工电梯未设置避雷装置 13．不属于专业承包资质类别的是（）。 A．建筑幕墙 B. 电梯安装 C．混凝土作业 D. 钢结构 14．下列施工合同文件的排序符合优先解释顺序的是（）。 A．施工合同协议书、施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其附件B．施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、施工合同专用条款C．施工合同专用条款、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件D．施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书15．下列污染物中，不属于民用建筑工程室内环境污染物浓度检测时必须检测的项目是（）。 A．氡 B. 氯
二级建造师历年真题精解打包下载 法规 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．建造师执业资格注册的有效期一般为（ ）年。 A．5 B．4 C．3 D．2 2．一级建造师相对于二级建造师在职业划分方面多出了（ ）项? A.2 B.3 C.4 D.5 3．建设单位自领取施工许可证之日起因故不能按期开工的应当申请延期，延期以（ ）次为限，每次不超过（ ）个月。 A．1，2 B．1，3 C．2，2 D．2，3 4．下列各项中不正确的一项是（ ）。 A．诉讼时效是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其胜诉权的制度 B．向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年，法律另有规定的除外 C．诉讼时效期间从权利人知道或者应当知道其权利受侵害之日起开始计算，但是超过20年的，人民法院不予保护 D．在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中断 5．下列不属于委托代理关系终止原因的是（ ）。 A．代理期限届满或代理事务完成 B．被代理人取消委托或代理人辞去委托 C．代理人丧失民事行为能力或代理人死亡 D．被代理人取得或恢复民事行为能力 6．某在建的建筑工程，因建设单位资金的原因于2003年3月15日中止施工，该建设单位应在（ ）之前向发证机关报告。 A．2003年3月30 日 B．2003年4月15日 C．2003年5月15 日 D．2003年6月15 日 7．下列关于招标方式的说明，不正确的是（ ）。 A．招标方式分为公开招标和邀请招标 B．发布招标公告是公开招标的第一个环节 C．邀请招标的邀请对象不得少于3家 D．邀请招标的邀请对象不得少于5家 8．两个以上法人或者其他组织组成联合体投标时，国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体的资质应符合（ ）。 A．各方的加总条件符合规定的资质条件即可 B．有一方具备规定的相应资质条件即可 C．各方均应具备规定的资质条件 D．主要一方具备相应的资质条件即可 9．生产经营单位对本单位的安全生产工作全面负责的是（ ）。 A．董事长 B．总经理 C．生产单位的主要负责人 D．总工程师 10．当合同部分无效时，以下说法正确的是（ ）。 A．合同所有条款无效 B．其余部分无效 C．不影响其余部分的效力 D．由法院决定合同是否有效 11．对于按照市场行情约定价格的合同，如果在其履行过程中逾期付款而又遇到市场行情发
2008年二级建造师《建筑工程管理与实务》真题 一、单项选择题（共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 场景（一）某幼儿园教学楼为3层混合结构，基础采用M5水泥砂浆砌筑，主体结构用M5水泥石灰混合砂浆砌筑；2层有一外阳台，采用悬挑梁加端头梁结构。悬挑梁外挑长度为2.4m，阳台栏板高度为1.1m。为了增加幼儿的活动空间，幼儿园在阳台增铺花岗石地面，厚度为100mm，将阳台改为幼儿室外活动场地。另外有一广告公司与幼儿园协商后，在阳台端头梁栏板上加挂了一个灯箱广告牌，但经设计院验算，悬挑梁受力已接近设计荷载，要求将广告牌立即拆除。 根据场景（一），回答下列问题。 1．本工程主体结构所用的水泥石灰混合砂浆与基础所用的水泥砂浆相比，其（）显著提高。 A．吸湿性 B．耐水性 C．耐久性 D．和易性 #2B 2．按荷载随时间的变异分类，在阳台上增铺花岗石地面，导致荷载增力，对端头梁来说是增加（）。 A．永久荷载 B．可变荷载 C．间接荷载 D．偶然荷载 #2B 3．阳台改为幼儿室外活动场地，栏板的高度应至少增加（）m。 A．0.05 B．0.10 C．0.20 D．0.30 #2D 4．拆除广告牌，是为了悬挑梁能够满足（）要求。 A．适用性 B．安全性 C．耐疲劳性 D．耐久性
#2B 5．在阳台端头梁栏板上加挂灯箱广告牌会增加悬挑梁的（）。 A．扭矩和拉力 B．弯矩和剪力 C．扭矩和剪力 D．扭矩和弯矩 #2B 场景（二）南方某城市一商场建设项目，设计使用年限为50年。按施工进度计划，主体施工适逢夏季（最高气温大于30℃），主体框架采用C30混凝土浇筑，为二类使用环境。填充墙采用空心砖水泥砂浆砌筑。内部各层营业空间的墙面、柱面分别采用石材、涂料或木质材料装饰。 根据场景（二），回答下列问题： 6．根据混凝土结构的耐久性要求，本工程主体混凝土的最大水灰比、最小水泥用量、最大氯离子含量和最大碱含量以及（）应符合有关规定。 A．最低抗渗等级 B．最大干湿变形 C．最低强度等级 D．最高强度等级 #2C 7．按《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB 50068—2001）的规定，本工程按设计使用年限分类应为（）类。 A．1 B．2 C．3 D．4 #2C 8．根据本工程混凝土强度等级的要求，主体混凝土的（）应大于或等于30MPa，且小于35MPa。 A．立方体抗压强度 B．轴心抗压强度 C．立方体抗压强度标准值 D．轴心抗压强度标准值 #2C 9．空心砖砌筑时，操作人员反映砂浆过于干稠不好操作，项目技术人员提出的技术措施中正确的是（）。