造价咨询项目承包协议书甲方:乙方：身份证号码：根据公司项目造价咨询内部承包方案,结合项目实际情况,甲、乙双方本着公平、公正的原则，就建设项目的造价咨询工作承包达成如下协议:一、工程概况：二、甲方的基本权利和义务（一）权利：（1）按照国家相关法律法规规定，对乙方在项目实施过程中的业务进行监督（2）如乙方做出有损甲方信誉和形象之行为，甲方有权单方面终止此协议。（二）义务：（1）乙方经甲方财务的经营所得费用除双方约定交纳的管理服务费外，其余均属乙方所有，甲方不得扣留。（2）对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务三、乙方的基本权利和义务（一）权利：（1）乙方可获取甲方对其以上义务的承诺和兑现，若有问题可随时向甲方提出意见。（2）项目独立核算，自负盈亏。（3）一切正常利润归乙方所有，不受干涉。（二）义务：（1）在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度（2）维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒，欺诈，侵权，损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。（3）按时足额向甲方交纳管理服务费用。（4）乙方承包范围不得超过甲方允许的范围，如超过甲方经营许可证规定的范围的项目，需经过甲方的许可，否则一切后果由乙方承担。（5）乙方必须履行与业主单位的合同条款及向业主的承诺，按照国家、地方有关法规、标准、规范及公司有关管理制度，规范的开展工作，并接受甲方及政府有关部门对造价咨询项目的检查和监督，由于乙方工作不到位或失职造成政府的罚款、通报及法律纠纷等经济损失由乙方承担，引起索赔或构成行政处罚的，其后果由乙方承担；引起甲方加强管理力度所增加的成本也要由乙方承担。四、费用划分及支出：甲方提留管理费为总服务报酬费用的20%,并代扣代缴营业税及附加5.8%，若乙方自行缴税，甲方不扣此项费用（但乙方必须提供完税证明）；乙方负责造价人员工资、奖金、社会保障、保险和实施过程中的各种风险、工伤事故处理、个人所得税、现场办公费等费用支出。从此协议实施起，乙方有催要服务报酬费用的责任，当业主支付每笔服务费后，甲方提留%（包括管理费20%，营业税及附加5.8%，），其余%支付给乙方，乙方自主支配，但乙方的支配必须符合国家财税政策和法规。乙方必须随时向甲方提供合理的成本(人员工资成本、劳动合同及工资款)和支出票据，以保证财务账面平衡，否则将按所得税法代扣代缴所得税。项目服务工作完成，资料移交，业主将造价咨询费结清后，进行费用结算，由乙方根据公司相关规定自行分配。五、其它协议未尽事宜，双方协商解决。六、本合同签**期为生效日。一式两份，甲乙双方各执一份。
上海市水利工程合同工程质量核定表 合同工程名称 三林塘港（上南路~三林塘水闸内闸）河道整治工程1标 监理单位意见 项目负责人： 签章 日 期 主要结构 河道护岸结构 工程造价 2984.1万元 建设单位名称 三林镇政府（代建单位：上海浦东大禹水利工程建设发展有限公司） 设计单位名称 上海市政工程设计研究总院、 上海浦东建筑设计研究院有限公司 设计单位意见 项目负责人： 签章 日 期 监理单位名称 上海东华工程咨询公司 施工单位名称 上海市水利工程有限公司 工程开工日期 2008年3月10日 竣工日期 2011年9月15日 建设单位意见 项目负责人： 签章 日 期 工程概况 三林塘港（上南路~三林塘水闸内闸）河道整治工程1标，河道地处三林镇西部，呈东西向布置。原有护岸由于来往船只频繁，年久失修，以远不能满足于航道的通航和防汛需求，所以对该河道的两侧护岸进行建设。工程内容：①新建护岸结构形式主要为A 型断面，穿越桥梁段护岸采用D 型断面型式，护岸桩长采用0.25m ×0.25m ×7m 钢筋砼方桩，40cm 厚C30钢筋砼承台，承台面标高为1.0m ，墙身采用M10浆砌块石砌筑，压顶为C30钢筋砼，标高为3.2m ，栏杆为仿木栏杆，每隔15m 设置一道沉降缝。②本工程DN300~DN400污水管道，过河段采用PE 直壁管拖管施工，其它采用HDPE 双壁缠绕管开槽埋管施工，中粗砂坞膀至管顶。③河道疏浚2405m 。④3m 宽舒布洛克防汛通道和景观平台。沿河道两岸新建污水、雨水管道，雨水泵站南北各50m 范围不属于本单位施工范围。 工程于2008年3月10日开工至2011年8月15日完工。 验收工作组意见 组 长： 签章 日 期 监督机构意见 施工单位意见 合同工程量按规定已完成，施工质量符合设计、规范及合同要求，自评质量等级为优良。 法定代表人： 签章 日 期： 遗留问题及处理意见
工程造价咨询委托协议书 合同编号: 委托方: 受托方: 一、业主委托工程造价咨询单位的工程概况如下 工程名称:云南省保山监狱改扩建工程项目三标段:云南省保山监狱新建 ) 监舍(5 工程地点: 云南省保山监狱 工程规模: 2#监舍楼，建筑面积为3885.95平方米，建筑层数:监舍楼为地上五层，建筑高度22.40m。 咨询业务内容: 1、设计阶段概算; 2、编制施工图预算或工程量清单，标底，投标报价; 3、钢筋及预埋件重量计算 4、向委托人提供国内和本市工程项目的造价咨询业务有关法律、法令、条例、规定、标准、规范和一般惯例的咨询服务;并提供涉及委托工程项目的金额、材料、设备等造价信息和规定的咨询服务。 二、双方约定的由业主提供的工程造价资料及提供时间 于年月日前交付以下资料; 1、本工程的施工结构图纸; 2、本工程的招标文件; 三、工程造价咨询单位根据业主提供的工程造价资料及国家和省、市建设行政主管部门的有关工程造价计价标准和规定完成工程造价咨询业务，于
第 1 页共 3 页 年月日之向业主交付咨询成果报告。 四、双方约定的付款方式、付款时间和收费标准 本工程的咨询费用按中标价的2‰(千分之贰)计取。工程咨询费用于工程造价 咨询单位出具相关发票本工程定标后七日内一次性付清。 五、工程造价咨询单位的义务 1、在履行本协议期限内，帮助业主实现预定工程造价咨询目标，公正地维护 各方合法权益。遵守法律、法规，努力做到公正、准确地提供工程造价咨询成果。 2、在履行协议期内或招标、投标工程开标前，不得泄漏与该项目工程造价咨 询业务有关的保密资料和商业秘密。工程造价咨询单位应只和业主书面授权之人 / 单线联系，未经授权人允许，不得和业主单位任何人联系，透露咨询业务的任何资料。若工程咨询单位未遵守该项约定，业主将追究由此造成的损失并追究其法律责任。 六、业主的义务 1、业主应当在双方规定的期限内，无偿提供有关工程造价咨询范围所需的详 实资料，并对提交的时间、进度、质量负责。若业主提交资料延期，则工程造价咨询单位咨询工期顺延。业主对提交资料的真实、合法、完整性负责。 2、在履行协议期限内，业主授权选派一名熟悉业务，知晓法律、法规、能独 立作出决定的联系代表，为实现工程造价咨询目标，予以配合，提供依据、证据。 七、工程造价咨询单位的责任 1、工程造价咨询单位应当在咨询委托协议书的有效期内，向业主提供完整、 准确的工程造价咨询成果并留有完整、准确的资料档案，以便查证。 2、工程造价咨询单位如因质量低劣或弄虚作假或未经授权人允许向他人透露 任何和咨询业务有关的信息，应向业主进行赔偿，赔偿的方式及金额按双
承包工程协议书 承包工程协议书范文一 建筑工程承包合同 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 甲方在关岱岳村东新建一栋办公楼，同意该办公楼的土建工程以包工包料形式承包给乙方施工。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款：一、 工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、建筑规模：建筑面积约4091.23平方米;为五层框架结构。二、承包方式：以包工包料的形 式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安 全及工程竣工验收合格。三、工程造价：总工程4091.23平方米， 造价每平方米1030元，工程总造价为4213966元(大写：肆佰贰拾 壹万叁仟玖佰陆拾陆元整)四、承包范围：1、本工程按甲方提供的 施工图纸全部内容(以下项目不在承包范围内：1、室内门不做。2、 卫生洁具不做。3、采暖支管留口不做地暖。4、电气工程灯具不做 安40W白炽灯，弱电只布管不穿线。5、楼梯栏杆不做。6、毛墙毛 地不做铺装面层。)完成施工(包括本合同所注明的内容)。基础工程(包括打桩、包括回填)、主体工程、室内及天面排水工程、屋面工程。三通一3平工作。施工报建手续。2、乙方要包以下项目：1)、 主体工程：该工程为框架结构，层高按设计图纸施工。2)、装饰工程：①内墙面用水泥砂浆批灰。②外墙面刮涂料。③楼面、地面面 层为水泥浆。五、工程款支付方式：1、乙方三层屋面封顶付工程造 价总额的15%。2、待柱体完工甲方付给乙方工程造价总额的15%。3、工程全部完工时甲方付乙方工程造价总额的30%。4、工程全部完工 验收合格，2011年腊月(农历)三十前甲方付给乙方工程造价总额的35%。其余的5%保证金，若无质量问题，甲方待一年后付清。六、
承包合同协议书范本通用版 General version of contract agreement 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
承包合同协议书范本通用版 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义， 便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方：（简称甲方） 乙方：（简称乙方） 甲方将XX产品XX工程委托乙方承包施工，依照《中华 人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，为满足施工需要，明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，现经双方协商达成一致，甲乙双方同意订立本合同。 第一条、工程概况 本工程位于咸阳世纪大道北，该工程地下一层，地上九层，框剪结构，总建筑面积暂估为1.1万平方米。 第二条、承包方式及承包范围 1、承包方式：采用包工不包料包辅材的分项劳务承包方式，由甲方提供材料、设施料、大型机械设备（机械保养、维
修由乙方负责），乙方自备常用工具、劳保用品、扎丝、垫块、焊条等辅材，组织劳动力并在甲方控制管理下组织实施施工。 2、承包范围：基础垫层至屋面最高点的结构施工图范围 内全部钢筋工程：包括材料卸车、场内材料运输、钢筋翻样、调直、切断成型、钢筋连接（水平焊、钢筋接头电弧焊、机械连接等）、绑扎、试件取样、及预留后浇部位植筋、钢筋修整、二次结构（构造柱、圈梁、门窗预制过梁、装饰线条、植筋制作、栏板女儿墙、窗套、地沟等范围的钢筋工程）范围内的钢筋工程。 第三条、工程质量 1、本工程合格率100%，确保省结构示范工程，争创“长安杯”工程，在施工前应认真组织施工人员进行图纸学习，自审和专业图纸会审，进行设计和施工技术交底，使全体施工人员对整个工程部署、施工方法、施工工艺和应注意事项有一个全面的了解。施工中应认真按照国家颁发的现行施工规范和本工程图纸设计要求以及施工方案技术交底进行施工。 2、施工过程中乙方必须服从业主、监理、甲方的领导， 做好各工种的配合工作，每道工序施工完成自检合格后，必须
仿木栏杆施工合同书 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定，双方本着“平等自愿、诚信”的原则，结合本工程实际情况，签订如下合同条款，双方须共同遵守。 第一条工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 3．工程内容：按甲方提供仿木栏杆设计图纸，负责对仿木栏杆的制作施工。 第二条工期 1．工期为天（从进场第二日起计算）； 2．非乙方不可抗拒自然因素造成的工程延误，工期顺延； 第三条承包方式和承包综合单价、进度款支付 1．承包方式：单包工程（人工劳务费即清包）。 2．承包综合单价为：元/米（大写）：元/米， 3．付款方式：乙方工人进场正式施工（三日之内），甲方支付到预算工程款的；钢架主体完成后，钢筋造型确定、钢网铺装完成，甲乙双方当日收方，并按实际工程量支付到工程款的（三日之内），第一次水泥造型完成，表面肌理塑形完成按实际工程量支付到工程款的：表面颜色处理完成验收合格（三日之内）甲方向乙方支付工程款。 4. 支付方式为现金及转账。 第四条工程质量 1、乙方必须按照设计效果图和施工图进行施工，施工质量必须符合国家现行规范和标准要求。确保每道工序的质量达到使用和验收标准。乙方自愿接受甲方检查和提出合理的质量整改。 2、质量保修期为一年，保修期间乙方承担质量保修。 第五条双方责任
一．甲方责任 1．保证施工现场具备开工条件，提供施工所须用水用电； 2．负责协助办理施工的各项进场手续； 3．负责协调现场个施工单位间的关系； 4．若有设计及施工调整应以书面形式及时通知乙方；按合同规定时间付款； 工程款延期造成的一切后果由甲方负责。 二．乙方责任 1．按照甲方的要求和提供的场地进行仿木栏杆的效果图和施工图设计，设 计图应甲方确认后生效。 2．接受甲方指派监理人员的监理及甲方现场代表的管理。 3．接受甲方人员到制作现场的随时检查，服从甲方项目上的统一管理。 4．按照文明施工、安全生产规范进行施工，确保无安全、质量事故，按期 完成，环境卫生管理，谁污染，谁负责清理和承担费用。 5．负责施工过程中成品保护。 6．有权对甲方的调整提出合理化建议。 7．负责自身施工人员的安全和文明施工教育及技术交底，自身施工场地和 住宿范围按照文明施工要求进行施工及管理，不得随意大小便，否则进行重罚。 8．因乙方设计施工造成的返工及质量事故，由乙方自行承担各项损失费。 第六条违约责任 1．因乙方自身原因未能按本合同工期完成施工，延期一天扣除 300 元，依次类推； 2. 施工过程中甲方不按时提供材料，不配合乙方提出的进度合格验收，超 过2日，因此造成的工人误工滞留所产生的费用由甲方承担。若甲方未按合同约 定拨付工程款项超过3日，因此造成的一切后果由甲方承担。 3. 因甲（乙）方自身原因单方面终止合同，视为违约，违约方按合同价的 50%向对方进行赔偿。 4. 因乙方原因发生的质量事故，乙方无条件的返工，并承担所产生的一切 费用 第七条本合同经双方签字盖章后生效。保修期满无质量问题，甲方支付
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方 式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 招标代理委托协议书 甲方（委托单位）：_____________________________________________ 乙方（代理机构）：_____________________________________________ 甲方委托乙方就XXXXXXXXXXXXXXXXXX项目招标代理工作，项目概算约为 62.14万。乙方愿接受甲方的委托，按照甲方的要求和国家的有关规定组织清单、 控制价编制及招标代理工作。甲乙双方经协商一致，达成如下协议： 一、总则 1、双方根据国家法律规定建立委托代理关系，双方严格遵守和执行国家各 项方针政策和有关法律、法规和条例规定。 2、双方本着密切配合、分工协作、保证质量、按期完成的原则，共同作好 本项目的招标工作。 二、委托范围 甲方委托乙方代理招标的具体内容是:清单、控制价编制、发布公告、编制 招标文件、组织开标、评标、发布中标公示等。 三、双方责任 1、甲方的责任 ⑴甲方法人代表委派一名负责人，作为甲方项目的责任人，全权代表甲方 与乙方联系和处理控制价编制及招标代理工作过程中的有关事宜。 ⑵甲方负责向有关部门办理项目审批手续。甲方负责向乙方提供委托清单、 控制价编制及招标代理工作项目的背景情况和招标所必须的技术资料。 ⑶甲方协助乙方进行有关招标文件的澄清和修改工作并最终确认。乙方对 编制招标文件负责，但在编制过程中甲乙双方必须紧密分工合作。 ⑷甲乙双方共同组织为项目招标必须进行的交流。 2、乙方的责任
工程施工承包框架协议书 合同编号： 甲方： 乙方： 乙方项目负责人：电话： 一、总则： 甲乙双方本着相互信任、平等互利的原则，同时，遵照中华人民共和国合同法和相关法律法规，为明确甲乙双方的责任和义务，签定本框架协议。 本框架协议约定自甲乙双方协议签订之日起一年内，甲方委托乙方进行建筑智能化工程项目施工的所有项目中双方的权利和义务。具体工程施工内容工程期限及价格以每个具体项目的《项目施工说明书》为准。 二、双方责任和义务 1、甲方责任和义务： (1) 甲方按照本协议约定按时支付工程款； (2) 提供技术要求和图纸，负责现场和土建方、业主的协调工作； (3) 每个项目甲方会指定项目经理督导项目实施、监理及协调工作； (4) 施工所需材料及设备（不包括施工工具）由甲方提供。
2、乙方责任和义务 (1) 乙方自行解决工程施工所需的各种安装工具；交通费用及施工过程中的住宿费用由乙方自理； (2) 乙方必须按国家现行相关行业要求及甲方现场技术人员指导下施工；完成己方和其他施工方的成品保护工作； (3) 工程施工质量要满足国家现行相关规范的要求，且经甲方验收合格，若经检查不合格处必须返工，由此而造成的损失，甲方酌情扣除乙方的施工费来抵甲方的损失； (4) 乙方妥善保管施工材料等，剩余施工材料退回甲方； (5) 按照甲方和土建总包方的进度要求完成。 (6) 施工质量保证期为一年，乙方在保证期内免费解决施工质量问题 三、工程施工费及支付办法 1、施工费用以具体工程项目的《项目施工说明书》约定为准。 2、付款方式为：具体项目开始施工前一天，甲方支付项目金额的30%； 完成整个工程，并经甲方项目经理验收合格后三日内，甲方支付项目金额的60%；质量保证金为项目金额10%，工程完工，业主投入使用3个月后1周内支付。 四、安全责任和文明施工
承包合同协议书 甲方：(以下简称甲方) 乙方：_____________________________________(以下简称乙方) 为优质、高速完成XXXX路No.5合同段任务，经甲、乙双方友好协商，达成共识，特签定以下承包施工合同协议书： 一、承包内容 甲方将本标段K1+000~K8+400段及XXXX互通(除CK0+400~ CK0+600段以外)级配碎石底基层交乙方施工。 二、甲方的权利和义务 1、编制施工组织设计和施工计划，协助乙方制定技术方案,及向乙方提供图纸、配合比及有关底基层施工的文件、规范等资料，并进行技术交底。 2、负责与业主、驻地办、当地乡镇以上政府及有关部门、上级单位等的联系。 3、根据工程进度情况和业主要求，下达各期施工计划。 4、对工程质量、进度、安全、环保等有全面、有效的不可否决的权力，并根据工程实际情况，采取相应措施制定包括奖罚制度在内的有关保障制度。 5、对乙方投入到本工程的人员、材料、仪器等有协调权。 6、互责联系由业主提供的各种材料。 7、互责与业主的计量、结算工作。 三、乙方的权利和义务 1、编制实施性施工组织计划，上报开工报告并自行完成测量、试验、质检和工地现场试验等工作。 2、根据甲方要求，确保组织相应的资金、人员、设备、材料、
仪器等担负工程的施工、维修及养护任务。 3、对所承担工程的质量、进度、环保、和安全负连带责任， 自愿接受甲方、业主、监理等有关部门的监督、检查指导和处罚。 4、因自身原因导致发生质量、安全、环保事故或工期延误，自行承担损失；担负起施工工区内人员的人身保险和车辆保险。 5、按甲方、业主、驻地办的有关要求负责原始资料的签收，收集，整理后定期上交项目部有关部门，负责底基层交工验收工作。 6、按业主和甲方要求，及时提供合格的竣工文件。 7、合同执行期内自觉接受并执行甲方统一与业主及有关部门签订的合同及补充文件、协议、备忘录、会议纪要等，不得借故推委和拒绝。 8、乙方主要负责生产、技术人员不得无故离开现场，确有必要时，须向甲方请假。 9、乙方按甲方要求进入现场的机械设备，在没有征得甲方同意时，不得随便调离现场。 四、甲乙双方共同的责任和义务 1、坚决贯彻执行国家的法律、法令、法规、行业或部门标准、规范、制度和政策。谁违反谁负责，在法律、经济纠纷、安全等方面双方无任何连带责任。 2、自觉接受业主、工程师的监督、检查和指导，积极主动配合业主、工程师的工作。 五、计量和结算 1、计量工作由乙方按程序和要求，在每月25日前将当月计量资料文件报送甲方。由甲方汇总统一上报，只有经过监理工程师签字、验收并计量支付的工程，乙方才能获得支付。 2、乙方未能按期提交合格的计量资料及有关计量的监理签认质检资料，可视为自动放弃本期计量。 3、甲方在收到业主工程款后三天内，甲方结算支付给乙方的工程款为乙方完成并已计量的工程量乘以相应的承包单价(甲方与业主
仿木栏杆安装施工合同 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其化有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经过甲方、乙方友好协商， 就事宜，依据国家法律、法规的规定签定本合同。 一、工程概况 1、项目名称：。 2、工程地点： 3、工程承包内容： 4、生产日期：本协议定于年月日生产。 5、完工日期：本协议定于年月日完工。 三、付款方式 1、签订合同甲方支付乙方总工程款的30%作为定金，即人民币￥元。（大 写：） 2、材料进场安装至工程总量的70%，甲方向乙方支付至工程总价款的60% ，即 人民币￥元。（大写：） 3、工程完工3天内，甲方向乙方支付至工程总价款的97% ，即人民币￥元。 （大写：） 4、工程完工30天内，甲方向乙方支付至工程总价款的100% 。 四、甲乙双方责任： 甲方责任： . 1、甲方不按合同约定支付工程进度款，乙方有权停工，工期顺延且甲方按合同价款每日万
分之五向乙方支付违约金，并赔偿停工、窝工损失。停工超过三十日，乙方有权解除本合同。 2、合同签订后，甲方不得擅自变更设计方案和工程量或终止本合同；否则，甲方应对给乙 方造成的损失承担相应的赔偿责任。 3、按乙方现有栏杆款式（详见附件）生产施工，按乙方提供的样板经甲方同意后，按样板 制作及验收。 乙方责任： 1、遵守国家、当地有关政策、规定和甲方的有关规章制度。 2、保质保量按时完成本项目。 五、下列情况，乙方工期可相应顺延 1、甲方未能履行本协议规定之责任； 2、不属包干系数范围内设计方案重大变更，致使设计方案改变令施工无法进行而影响进度； 3、在施工生产过程中，因间歇性停水停电达4小时以上，影响工程进度； 4、因在生产施工过程中，气温低于5。C、下雨或风力大于4级而影响进度； 5、因甲方未按协议规定时间支付款而影响进度。 6、人力不可抗拒的因素； 六、违约责任 1、甲方未按本协议规定的时间内支付工程应付款，每延期一日，按合同总额的万分之三 支付违约金给乙方。 2、由乙方原因造成的工期延误，材料原因等则由乙方承担所有责任。每延期一日，按合同 总额的万分之三支付违约金给甲方。 3、双方均有违约行为，可以协商解决。协商不成的，按实际损失相互赔偿。 4、赔偿额度不超过本合同的总额。 七、工程停建或缓建 8.1 本合同的建设工程项目无论以何种原因停建或缓建后，甲方均不得以任何理由对乙方所做 工程拒绝结算。 8.2 甲方应按本合同约定对乙方所做工程进行结算。在结算结束后十日内，甲方应支付乙方已 做工程的所有价款，逾期不支付的，按本合同款承担违约责任。 八、议解决方式
. 精选合同协议 委托代理协议书 目前,我国国有企业改革取向主要是建立所有 权与经营权分离基础上的委托代理关系,委托代理协议书怎么写呢?以下是小编为大家整理的委托代理协议书范文，欢迎参考阅读。 委托代理协议书范文1 (以下简称甲方) (以下简称乙方) 因委托律师事务所(以下简称乙方)的律师出庭代理，经双方协议，订立下列各条。共同遵照履行： 一、乙方接受甲方的委托，指派律师为甲方受贿案的代理人。 二、乙方律师必须认真负责保护甲方合法权益，并按时出庭。 三、甲方必须真实地向律师叙述案情，提供有关本案证据。乙方接受委托后，发现甲方捏造事实、弄虚作假，有权终卡代理，依约所收费用不予退还。 四、如乙方无故终止履行协议，代理费全部退还甲方;如甲方无故终止，代理费不退回。 五、甲方委托乙方代理权限; (代理权限，在陈述事实、参加辩论和调解、代为提出、承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉，上诉的范围内，由委托人与律师协商确定) 六、根据《律师业务收费管理办法及收费标准》的规定，甲方于
协议签订之日向乙方缴纳代理费元，缴纳方式和期限如下： 七、本协议有效期限，应自签订之日起至本案本审终结止(判决、调解、案外和解及撤销诉讼) 八、如一方要求变更协议条款，需再行协议。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日委托代理协议书范文2 ______(甲方)因____________一案，现委托______律师事务所(乙方)律师出庭代理/代理，经双方充分协商，签订协议如下： 一、乙方接受甲方的委托，指派律师______为甲方第______审代理人。甲方委托乙方代理权限是：____________。 二、律师必须根据事实和法律参加诉讼活动，认真负责地履行律师的职责，维护委托人的合法权益。 三、根据国家《关于业务收费标准》的规定，甲方向乙方支付代理费______元，标的费______元。 四、乙方为本案调查、出庭所需差旅费，按国家规定标准全部由甲方负担。甲方向乙方支付差旅费______元。 五、甲方必须真实地向律师叙述案情，提供证据。在接受委托后，如发现甲方捏造事实，弄虚作假，乙方有权终止代理，依本合同所收费用不予退还。
工程项目内部承包协议 甲方：**** 建筑安装有限公司 乙方：（项目负责人） 为了明确责任.保质、保量、按期完成工程任务。依照国家现行法律、法规的规定.遵循平等、自愿、公平和诚信的原则.结合公司的管理及本工程的具体情况.经双方协商一致.签订本协议.并严格履行。 第一条工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容： 四、工程规模： 五、工程总造价： 六、开、竣工日期： 第二条承包方式 本工程采用包工包料、包质量、包工期、包安全文明、包盈亏自负等全面承包方式.乙方作为工程项目负责人.代表甲方履行与建设单位签订建设工程施工合同（含补充协议）。 第三条工程费用 一、双方议定本工程甲方收取工程管理费%.税费崭定（代收代缴）%.上述收费均以转款数与甲方抵拔材料款之和为基数收取.工程竣工后以决算数一次结清（含甲方尚欠工程款和扣留的保证金）。二、建设单位所付工程款必须汇入公司统一账号.由甲方扣除双方议定的管理费、税费后.余款全部支付给乙方作为工程的成本开支。 乙方私自从建设单位领取工程款的.公司将追究其法律责任。 第四条项目部组织机构 工程开工前.项目部要根据工程规模配备管理人员.建立健全组织机构.并将人员名单、岗位
证书复印件、联系电话上报到公司备查。 项目部需配备项目负责人、施工负责人、技术员、质检员（专职）、安全员（专职）、材料员、造价员、会计员、劳务管理员、资料员等。 管理人员必须持证上岗.更换人员需报公司同意后方可.管理人员不到岗或检查时不在岗且无正当理由根据情节轻重每人次罚500~5000 元。 第五条工程管理 一、质量管理 1、本工程质量必须达到等级。 2、在施工过程中甲方有权随时检查、监督工程质量.发现问题下达口头或书面整改通知书.乙方应及时整改。对不整改或有意拖延者.甲方可以冻结其财务拔款.强制整改。 3、在施工过程中发生质量事故.由乙方承担一切责任和其发生的一切经济费用。 4、对于现场乙方管理无力、工程质量无法保证的项目.甲方有权更换项目负责人。 5、竣工初验必须经质量部经理同意后方可办理报验手续.竣工验收必须经公司分管副总经理 批准后方可进行。 6、工程施工中和竣工验收后.若发生质量问题或质量投诉.影响较大的罚款1~5 万元。 7、工程质量达到市“用户满意”、“琥珀杯”奖励3 元/平方米.最高不超过10 万元。省“用户满意”、“黄山杯”奖励5元/平方米.最高不超过15万元。一个工程同时获得多项奖励的.以最高奖励计算.不重复计算。 8、工程竣工验收后.若达不到约定的质量等级.将按工程总价的%进行罚款。 9、确保工程的报验资料整理与工程实际进度同步.工程竣工验收合格后.甲方预留3 万元资料押金.乙方15 日内报一套竣工资料给甲方.甲方返还押金。 二、安全文明管理 1、本工程现场必须达到“合肥市安全文明示范”工地的标准。
工程施工项目合伙承包协议书经友好协商，根据国家相关法律规定，在平等、自愿、诚实守信的基础上，甲乙丙三方决定合伙承包工程项目的施工任务，为明确双方的权利和义务，双方达成以下协议，以资共同遵守: 甲、乙双方合伙承包的项目对外以 公司名义出现。 甲方：姓名＿＿性别＿＿，身份证号码： 住址 乙方：姓名性别＿＿，身份证号码： 住址＿＿＿＿ 丙方：姓名＿＿，性别＿＿，身份证号码： 住址： 第一条、一合伙宗旨 齐心协力，同舟共济；为了集体利益，舍小我，不计个人得失；发扬艰苦创业精神，共谋发展。 第二条、经营范围 一、项目名称：。 二、承包范围：。 三、工程地点：。 四、工程造价：暂定万元人民币，最后以审定价为准。 五、合伙期限:合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。 六、出资约定：
1、三方确认，同意在工程开工之前由方出资万元（￥.00）元，作为工程前期运作费用等。 2、后续用款及业主工程款不及时到位，需垫资时应由方各出共同承担。 第三条、权利和义务： 1、参与合伙项目的日常管理;协调各单位检查验收工作，编写工程技术资料；协调与工程建设单位的关系。负责工程款的结算、支付管理工作。 2、负责项目的工程管理、人员调度材料采购机械管理、设备维护及当地社会关系的协调， 3、三方以包工包料形式共同承包本工程，在扣除各种成本（含工程中介费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管理人员工资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机具购置费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项开支）后，所获利润甲%乙%丙%；反之，本着风险共担的原则，如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关处罚，由甲乙丙各方按各自所获利润分配比例分别承担。 4、三方确定，采用项目部承包的形式组织施工，方原则上不参与项目部的日常管理运作，但有权对工程进度、质量进行监督。项目经理人选由双方共同出具委托书。 5、方及项目部有权择优选用施工队组，确定各种单价。购买工程用大宗材料和机械工具、租赁施工机械时，项目部报认可报于主管领导后方能执行。如在项目部职权责任范围内，方
仿木围栏安装合同 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议： 工程名称：羊马镇来龙寺福田北苑小区仿木围栏安装工程一期约4000米 1、工期：本工程自2010年8月1日开工于2010年9月25日竣工。 2、承包方式：由乙方包干计价，由于场地不能满足施工要求所产生的用工和平整费用另计；产品规格：高强GRC材料，埋20CM 地下并由混凝土浇筑，地上部分以80CM 为标准，具体颜色和样式以甲方认同为准，（附甲方认同照片1张）。 3、单价每米220元，合同总价88万元；最后结算以实际安装米数为准，不低于合同米数的80%。 4、甲方负责协调有关部门作好现场安保工作，并达到良好的施工条件，以保证乙方施工顺畅并承担费用；甲方负责对工程质量，进度要求进行监督检查并协同办理验收等相关手续。 5、因甲方原因造成不能按期完工则工期顺延；因乙方原因造成不能完工则自愿接受甲方处罚。 6、竣工后乙方通知甲方验收，甲方应在3日内组织验收，并办理验收移交手续。 7、双方约定按固定价格付款，以每500m结算1次，第一次500m结
算时，应向甲方支付合同总价5%作为工程质保金，验收合格后结清余款，保修期后3日内由甲方确认并退还质量保修金。 8、本工程约定，工程竣工验收合格后保修期为一年，工程质量保修金为工程总价的5%，保修期间产生费用由乙方承担，人为及不可抗力因素除外。 9、因单方原因，合同无法继续履行时应通知对方，办理合同终止，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 10、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决，协商不成提交当地人民法院受理。 11、其他未尽事宜，双方应另行商议，本合同一式四份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。 12、本合同履行完成后，自动终止合同。 甲方单位：乙方单位： 法定代理人：法定代理人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 年月日年月日
编号：_____________ 造价咨询委托协议书 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
委托人名称：*****************有限公司（甲方） 受托人名称：****************有限公司（乙方） 我公司因 *********************** （项目名称）投标，根据招标文件的规定和要求，没有注册造价工程师的投标单位，必须委托具有相应资质的工程造价 咨询机构编制工程量清单。现由甲方委托乙方进行代理编制本工程的工程预算，乙方现委派注册造价工程师 xxx 全权代理负责上述工程的工程预算编制，并签字盖章事项。经双方协商，达成如下条款： 一、甲方应负责提供设计图纸、工程招标文件及有关资料交由乙方注册造价工 程师；甲方应负责投标文件的制作及投标全过程的操作；负责工程投标报价的 自主确定并对其投标结果承担责任。 二、乙方应根据甲方的委托事项，认真做好对投标预算书的编制，对其编制签 字盖章；负责按招标文件规定提供必须的造价工程师签字盖章；负责提供注册 造价工程师供本工程开标时使用；负责答复甲方提出的有关本工程的造价咨询。乙方对于甲方的投标结果不予负责。 三、其他事项： 1.按照达成的约定双方规定，甲方一次性付给乙方工程预算费12000元。 2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，由双方签字盖章后生效，本工程完毕 后失效。 甲方（单位公章）：乙方（单位公章）：
负责人（盖章）：负责人（盖章）：协议签订时间：20XX年月日
建设工程造价咨询、招标代理委托合同 工程名称：青田县海口镇界阜村饮水安全工程 委托人：青田县海口镇人民政府 承揽方：浙江方圆工程咨询有限公司青田分公司签署日期：
建设工程造价咨询、招标代理委托合同 委托单位：青田县海口镇人民政府（简称甲方） 代理单位：浙江方圆工程咨询有限公司青田分公司（简称乙方）依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实原则，双方就青田县海口镇界阜村饮水安全工程标底编制、招标代理事项经协商一致，订立本合同。 一、项目概况 1、工程名称：青田县海口镇界阜村饮水安全工程 2、工程地点：青田县海口镇界阜村 二、双方权利和义务 1、甲方权利 （1）甲方有权依据合同检查、监督乙方工作，并要求乙方提交业务工作报告； （2）在合同期内，乙方如发生严重违法、违规行为，甲方有权解除合同； （3）甲方依法享有的其他权利。 2、乙方权利 （4）依据合同规定的数额和方式获得酬金； （5）依据合同和法律，乙方享有的其他权利。
3、甲方义务 （1）甲方应在合同签定后三天内，向乙方提交基础资料及相关文件，并对其完整性准确性负责； （2）甲方应授权一名熟悉本项目的代理人保持与乙方联系，代表甲方及时处理问题； （3）按照约定书之规定及时足额支付编制费用（合同价款）； （4）甲方依据合同和法律应履行的其它义务； 4、乙方义务 （1）按合同规定的时限完成编制内容。对咨询成果各项计算数据、技术分析结论等的科学性、正确性负责； （2）甲方委托的事项，乙方应合理运用专业技能为甲方提供咨询服务，维护甲方的合法权益； （3）乙方依据合同和法律应履行的其它义务。 三、合同价款及支付方式： 1、甲方支付给乙方的费用：按发改价格【2011】534号文件精神： 招标代理费按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》计取；工程量清单及招标控制价编制浙价服【2009】84号《浙江省建设工程造价咨询服务收费标准》计取，收费基础为经审定的招标控制价； 2、咨询服务费在提供咨询成果后7天内付清。 四、违约责任、争议的解决 1、甲方违约 合同履行期限内，非乙方原因，甲方提前解除合同，甲方应视咨询工作完成情况，按完成进度给予乙方赔偿。
工程项目经营承包协议书 甲方：北京六建集团有限责任公司 乙方： 鉴于北京六建集团有限责任公司（以下简称北京六建）已经与 （建设单位）签订了《工程施工总承包合同（或专业承包合同）》，为 确保工程依照合同约定顺利完成，甲方委托乙方进行本工程施工承包管理，依照 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理 条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）、《质量管理体系》（GB/T19001-2008标准）、《环境管理体系》（GB/T24001-2004标准）、《职业健康安全管理体系》（GB/T28001-2011标准）、《工程建设施工企业质量管理规范（ GB/T50430-2007)及上述文件更新版以及北京六建与建设单位签订的 《工程施工总承包合同（专业承包合同）》的要求，对本工程实施 项目管理和经营。甲乙双方为共同维护北京六建的合同信誉，约束项目管理中的 经济行为，以及双方的合法权益，提高工程项目的管理水平和综合经济效益，明 确双方在项目承包管理中的管理关系，经双方协商一致，特签订本经济责任承包 协议书。 第一条甲乙方的主体资格 1.1本合同的甲方是北京六建。 乙方是经北京六建审核认可的合格项目承包管理人。 1.2在甲方授权范围内，是（工程项目名称）工程项目承包 管理人，也是本工程的第一经济责任人，对北京六建与建设单位签订的工程施工 总承包（或专业承包合同）负有全面的履约责任。 第二条工程概况
2.1工程名称： 2.2工程建设单位： 2.3工程地点： 2.4建设工程规模： 2.5结构类型： 2.6工程中标造价：￥ 2.7合同形式： 元。 2.8质量标准：合格。 2.9质量奖项： 2.10合同工期：合同工期总日历天数天 计划开工日期：计划竣工日期：年月日年月日 第三条承包项目经理部人员组成 3.1乙方须与甲方有劳动合同关系。 3.2乙方应将项目部主要组成人员上报甲方，甲方任免项目班子，由甲方批 准发文任命备案。如需变动须征得甲方的同意。 第四条承包内容及方式 4.1承包内容：以北京六建与建设单位签订的施工合同承包范围为内容，负 责从施工准备、开工到竣工交付使用全过程中的工期、质量、技术、安全、消防、 环境保护、职业病防治、保卫、文明施工、成本核算、工程债务偿还、工程款回 收、竣工验收、全部收回工程价款全过程的管理及竣工后回访、保修等工作。北 京六建与建设单位签认的投标书、承诺书、合同协议书及合同条件、保函、履约 担保等，均为本合同承包人的承包范围。 4.2承包方式：授权经营、独立核算、确保上缴、自负盈亏、自主分配。 第五条承包指标 5.1净上缴管理费和税金：乙方以工程结算总额为基数，采取累进式计算方 法计取管理费（结算总额≤ 3亿，按 3%计取；3亿＜结算总额≤ 5亿，按 2.5%计取；
项目经理承包合同协议 书修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】
项目经理承包合同 甲方（发包方）：贵州瑞坤建筑装饰工程有限公司合同编号： 乙方（承包方）：签订地点: 根据《中华人民共和国经济合同法》和《全国室内装饰设计单位、施工企业管理规定》，结合本工程具体情况，经双方协商达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、项目价格： 4、工程内容：顶面、地面、墙面装修（根据图纸施工） 5、开工日期：年月日 6、竣工日期：年月日 二、图纸、预算 1、图纸提供日期和套数：年月日提供全套 2、施工防护工作的要求：现场、地面、顶面墙面及前期成品或半成品保护，无损坏。交接完成后若有损坏与乙方无关。 3、装饰材料及配套用品的存放、保护的要求：材料堆放整齐、正规、一致。
4、施工场地的卫生要求：每天一次清扫，保持现场有序、清洁。 三、工程质量 1、工程质量的等级及要求：标准的工艺，达到合格，工程墙面一平方米范围内无凹凸不平，无明显色差；瓷粉要求平整、光滑、阴阳角基本垂直。 四、竣工验收 验收时间：提前3天通知内部验收；内部验收合格后提前两天通知客户验收。 五、竣工结算 结算方式：工程完工后验收合格付总工程款的10%，其余在工程款收到后扣10%保质金后全部结清（最多扣满一万，扣满为止）。 六、违约 1、乙方工期延误的责任：延误一天按总工程款0.5%作为违约金（由于客户方造成工期延误，乙方顺延工期）。 2、其他违约责任：工程完工后按照工程进度结清相应款项，延期一天付所剩金额的0.5%的违约金。 七、履行职责 1、乙方按照甲方指定的《施工现场管理办法》进行公子，严格遵守总包方管理制度，如有违反甲方将有权扣发乙方施工费，凡因乙方原因造成的损失由乙方全部承担。
工程施工合同 发包方：深圳龙岗大鹏长城实业发展有限公司（以下简称甲方）承包方：柯于佳身份证号码：（以下简称乙方）甲方现将大鹏街道水头社区绿道水头村段工程施工任务发包给乙方，双方本着合作精神，遵循互惠互利、平等自愿原则，共同管理好工程，确保工程能保质、保量、保安全完成施工任务。经双方协商同意，签订以下协议供双方共同遵守执行。 一、工程名称：大鹏街道水头社区绿道水头村段 二、工程地点：大鹏水头村 三、承包方式：包工不包料 四、计算单价： 以面积计算，每平方米人民币大写元整（小写：￥元）。 栏杆安装每米人民大写元整（小写：￥元） 五、承包内容： 1、乙方承包大鹏街道水头社区绿道水头村段工程的透水砖铺装施工任务，即路基平整、路缘石基础及安装、透水砖铺装，栏杆安装（基础挖土方、浇砼）。 2、乙方施工人员应听从甲方管理人员及施工员指挥，遵守国家法律法规和本地政府部门及本公司的规章制度。 3、乙方要自备斗车及以下施工工具：斗车、绳线、锄头、砂铲、用水塑料管、切割机（片）、铝合金靠尺等泥水工所用的小型工具。 4、乙方要承包距本路段100米内的一切材料运输、装卸，派技术员协作甲方人员放线、定点。 5、工程完成后，剩余材料及机械要运往甲方指定位置放置好。 六、甲方责任： 1、甲方应提供工程施工图纸及施工设计变更图，提供临时食宿设施、水电设施（乙方人员每天的用水、用电每10人一天用电3度，用水0.5立方米，超出部分乙方自行付款）。 2、甲方协助乙方办理人员工伤保险，派施工员管理放线、定点，负责及时提供工程材料（乙方应于三天前通知甲方），按时发放伙食费用款。
3、检查、督促工程进度、质量、安全。 七、乙方责任： 1、乙方应对本组工人进行工程质量、安全的思想教育，确保工程无事故发生，负责派施工技术员每天对工人的工作进行检查验收，协作甲方施工员工作，当天工作完应清理好当天场地，对能够回收的材料应及时回收使用。 2、乙方所有的施工人员，必须购买深圳市工伤意外保险，其保险费用由甲、乙双方各承担50%；如乙方有一人无购买保险，在施工过程中遇到一切工伤事故，由乙方负全部责任。若乙方有全部购买保险，在施工过程中出现重大安全事故，经保险公司赔偿后不足部分，甲方负责50%，乙方负责50%。 乙方工人无购买工伤意外保险的一律不准上岗，否则，一经发现，每人罚款10000元（从乙方工程款中扣除）。 3、乙方安排属下工人日常工作，对工人进行技术交底。本承包范围内一切杂工由乙方负责安排（包在单价内）。 八、工程质量验收及安全： 工程质量按国家有关规范（合格标准）验收，需翻工、返工部分，一切人工、材料由乙方负责，机械应派有工作经验人员操作，如违反操作规范而发生的故障、维修费用由乙方负责。 九、施工管理 1、工程进度管理： （1）乙方应根据工期要求，配备足够的施工人员及现场管理人员进场施工。施工过程中，甲方有权根据工期需要及现场情况，要求乙方增加生产工人。乙方在接到甲方关于增加工人通知后48小时内，应按甲方要求的增加人数，全部组织到位。如未能按时满足甲方要求，甲方有权对乙方做出相应的罚款。如造成工期延误，甲方有权立即采取相应措施，包括单方面组织人员进场，或即时终止乙方的承包资格，因此而造成的一切损失，全部由乙方承担。 （2）乙方承包的施工项目，工期应在甲方确定的时间内完成；乙方应根据甲方下达的工期指令，合理安排劳力及施工计划进行施工，包括夜间加班。务必按期完成施工任务，如未能按期完成，乙方应承担违约责任，并承担因此而造成的一切损失。 2、工程质量管理：