外包加工合同
甲方：_________
乙方：_________
第一条：乙方加工事项，以甲方所交付的外包加工单为凭。
第二条：乙方须按照外包加工单所列的各项规定，如加工说明、数量、交货日期等确实履行，准时交货。
第三条：乙方所交的加工品应保证为合格品，并不得有短缺或不合规格及瑕疵等情况，且经甲方验收后，始认为合格。
第四条：材料由_________方负责。
第五条：若材料由甲方负责供应时，废料率为
_________。
第六条：验收时的检验方法是采用_________，正常检验，二级检验水准。一次抽样计划，alq为_________，或正常检验，四级检验水准。一边规格界限，形式_________，alq为_________。
第七条：乙方必须确实遵守外包加工单所规定的交货期，或甲方外协管理员电话或书面通知调整的交货期，若有延误的情况以及因规格不合，质量不良，致验收不合格而遭退货时，乙方应依下列办法计算违约金付予甲方，但因天灾或人力不可抗拒的事故，经甲方认为属实者，则不在此限。
合同法案例分析汇编（作业2010.4.19） 【案例1】甲企业（本题下称"甲"）向乙企业（本题下称"乙"）发出传真订货，该传真列明了货物的种类、数量、质量、供货时间、交货方式等，并要求乙在10日内报价。乙接受甲发出传真列明的条件并按期报价，亦要求甲在10日内回复；甲按期复电同意其价格，并要求签订书面合同。乙在未签订书面合同的情况下按甲提出的条件发货，甲收货后未提出异议，亦未付货款。后因市场发生变化，该货物价格下降。甲遂向乙提出，由于双方未签订书面合同，买卖关系不能成立，故乙应尽快取回货物。乙不同意甲的意见，要求其偿付货款。随后，乙发现甲放弃其对关联企业的到期债权，并向其关联企业无偿转让财产，可能使自己的货款无法得到清偿，遂向人民法院提起诉讼。 要求： 根据上述情况，分析回答下列问题： （1）试述甲传真订货、乙报价、甲回复报价行为的法律性质。 （2）买卖合同是否成立？并说明理由。 （3）对甲放弃到期债权、无偿转让财产的行为，乙可向人民法院提出何种权利请求，以保护其利益不受侵害？对乙行使该权利的期限，法律有何规定？ 【案例1答案】 （1）甲传真订货行为的性质属于要约邀请。因该传真欠缺价格条款，邀请乙报价，故不具有要约性质。乙报价行为的性质属于要约。根据《合同法》的规定，要约要具备两个条件，第一，内容具体确定；第二，表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。乙的报价因同意甲方传真中的其他条件，并通过报价使合同条款内容具体确定，约定回复日期则表明其将受报价的约束，已具备要约的全部要件。甲回复报价行为的性质属于承诺。因其内容与要约一致，且于承诺期限内作出。 （2）买卖合同成立。根据《合同法》的规定，当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。本题中，虽双方未按约定签订书面合同，但乙已实际履行合同义务，甲亦接受，未及时提出异议，故合同成立。（3）乙可向人民法院提出行使撤销权的请求，撤销甲的放弃到期债权、无偿转让财产的行为，以维护其权益。对撤销权的时效，《合同法》规定，撤销权应自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使，自债务人的行为发生之日起5年内未行使撤销权的，该权利消灭 【案例2】2005年10月15日，A公司与B公司签订了一份加工承揽合同。该合同约定：由B公司为A公司制作铝合金门窗1万件，原材料由A公司提供，加工承揽报酬总额为150万元，违约金为报酬总额的10％；A公司应在2005年11月5日前向B公司交付60％的原材料，B公司应在2006年3月1日前完成6000件门窗的加工制作并交货；A公司应在2006年3月5日前交付其余40％的原材料，B公司应在2006年5月20日前完成其余门窗的加工制作并交货。A公司应在收到B公司交付门窗后3日内付清相应款项。为确保A公司履行付款义务，B公司要求其提供担保，适值D公司委托A公司购买办公用房，D公司为此向A公司提供了盖有D公司公章及法定代表人签字的空白委托书和D公司的合同专用章。A 公司遂利用上述空白委托书和合同专用章，将D公司列为该项加工承揽合同的连带保证人，与B公司签订了保证合同。2005年11月1日，A公司向B公司交付60％的原材料，B公司按约加工制作门窗。2006年2月28日，B公司将制作完成的6000件门窗交付A公司，A公司按报酬总额的60％予以结算。2006年3月1日，B公司发生重组，加工型材的生产部门分立为C公司。3月5日，A公司既未按加工承揽合同的约定向B公司交付40％的原
个人承包工程合同范本 承包一个工程来做，双方签订合同，保障各自的利益。下面是由我为大家整理的“个人承包工程合同范本”，仅供参考，欢迎大家阅读。 个人承包工程合同范本(一) 发包方：__________________(以下简称甲方)身份证号： __________________________ 承包方：__________________(以下简称乙方)身份证号： __________________________ 依照《中华人民共和国合同法》经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条、工程项目 1.工程名称：______________________ 2.工程地点：______________________ 3.工程编号：______________________ 4.工程范围和内容：全部工程建筑面积_________平方米。 5.工程造价：全部工程施工图预算造价人民币_________元，其中：人工费_________元。(各单项工程详见工程项目一览表) 第二条、工程期限 1.开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下： 全部工程自_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表) 2.施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按照完成。
3.在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。 (1)由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者; (2)因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者; (3)因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求，而被迫停工不能顺利施工者。 第三条、物资供应 1.全部工程所需的物资按下列第(_________)项供应方式办理。 (1)特殊材料、统配、部管材料及统配、部管的机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。 (2)统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂使用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。 (3)包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。 (4)其他方式：_________ 2.由甲方负责供应的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限(详见甲方供应材料、设备一览表) 3.成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成立设备在交付乙方前，由甲方负责检验。甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议。 4.工程所需材料，如因供应部门的规格、品种或材质不能满足工程要求，必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。
产品外包加工合同 甲方：________________________ 乙方：________________________ 第一条乙方加工事项，以甲方所交付的外包加工单为凭。 第二条乙方须按照外包加工单所列的各项规定，如加工说明、数量、交货日期等确实履行，准时交货。 第三条乙方所交的加工品应保证为合格品，并不得有短缺或不合规格及瑕疵等情况，且经 甲方验收后，始认为合格。 第四条材料由_________方负责。 第五条若材料由甲方负责供应时，废料率为_________。 第六条验收时的检验方法是采用_________，正常检验，二级检验水准。一次抽样计划，a lq为_________，或正常检验，四级检验水准。一边规格界限，形式_________，alq为___ ______。 第七条乙方必须确实遵守外包加工单所规定的交货期，或甲方外协管理员电话或书面通知 调整的交货期，若有延误的情况以及因规格不合，质量不良，致验收不合格而遭退货时，乙 方应依下列办法计算违约金付予甲方，但因天灾或人力不可抗拒的事故，经甲方认为属实者，则不在此限。 （一）过期5日内，每逾1天，按未交部分总价，处_________违约金。 （二）继续逾期5天以上至10天以内者，每逾一天按未交部分总价，处_________违约金。 （三）继续逾期10天以上至20天以内者，每逾一天按未交部分总价处_________违约金。 （四）继续逾期20天以上，依违约论，不论未交部分数量，违约金以价款的一倍计算。 第八条通过验收的货品在甲方再加工时，若发现有不良品时（明显为甲方再加工后的磨损 品除外），则甲方可向乙方要求赔偿或退回乙方重新加工。 第九条乙方送交加工品，因不良导致甲方生产线停工，其工时损失要由乙方负责，如果甲 方发生非常严重不良后果，则甲方有权取消外包加工单。
编号：_____________加工承揽合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（承揽方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 乙方（定作方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。 第一条加工产品简介 1、产品品名：________________ 2、产品单价：________________人民币元 3、材料构成：________________ 4、产品数量：________________ 5、产品规格：________________ 第二条加工产品质量要求及验收标准 1、甲方按乙方质量要求生产之样品，由乙方在接到甲方通知后日内指派代表签字确认，验收标准以样品为标准。乙方必须验收合格后再使用包装袋。如未经质量验收而擅自使用，所造成的损失，甲方不负相关责任。 2、如乙方续订产品以其首次签样作为验收标准。 3、加工定作的产品若需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据。
第三条价款或酬金 本合同总价款为________________人民币元，其中包括设计费________________人民币元，制版费________________人民币元，加工费________________人民币元。 第四条结算方式及期限 1、本合同签订后，乙方按本合同第三条确定总金额的_______％向甲方支付预付款人民币元。 2、付款方式：款到发货或者带款提货。 第五条质量问题和异议期限 乙方对产品质量有意见应在收到货物七天之内以书面形式提出，出现质量问题经甲方确认属实，由甲方负责退货或者换货。乙方不承担内装物品的赔偿责任。 第六条交货时间和地点 1、甲方在收到乙方依约支付的预付款后日内向乙方交货。 2、合同任何一方要求提前或延期交（提）定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。 3、交（提）定作物日期的计算：甲方自备运输工具送交定作物的，以乙方接收的戳记日期或实际送至指定地点日期为准；委托运输部门运输的，以发运时承运部门签发戳记日期为准；乙方自提定作物的，以甲方通知的提取日期为准。 4、交货地点：________________________ 第七条关于定价标准 产品价格仅适用于本合同。如乙方续订产品，则产品单价的核算以下单之当日材料市场单价为准。我司在价格上浮或下调时不再另行通知。 第八条包装要求及费用负担 承担包装费用。
买卖合同与加工承揽合同在法律实务中买卖合同与承揽合同有着明显的区别，同时两者也有着极大的相似性，其中买卖合同与承揽合同中承揽人提供原材料的定作合同最为相象，比如中央空调定作合同、印刷合同等等。由于二者的相似性，给合同的定性和处理带来了一定的难度，因此在处理具体案件时，首先应当对一份具体合同的性质做出准确判断，然后才能选择适用具体案件的法律依据，基于此掌握两类合同的区分标准就成为一种必须。一、买卖合同与承揽合同的区分标准。法律之所以区分各种有名合同，并在实体法和诉讼法中针对各类合同作出不同的法律规定，原因在于立法者对各种契约关系中的利益关注程度不同。换句话说，在纷繁复杂的契约法律关系中，由于立法者更侧重于对某一秩序的干预和调整,或对某一利益的保护，因此通过成文法赋予了相关一方当事人某种不同与其他人的权利和义务，正是由于这些权利义务的不同，才形成了各种各样的有名合同。首先，从实体法即《合同法》的规定来看，虽然加工承揽合同与买卖合同有着相似性，但是定作合同还是有着与买卖合同的显著区别：比如合同法规定定作人对承揽人的工作有监督、检查权，定作人有单方改变定作方案的权利，有单方要求承揽人停止加工行为的权利，承揽方未经许可不得留存技术资料和复制品等。法律赋予定作人如此诸多的权利，其结果几乎使定作人达到了控制整个加工过程的程度。其实也就是让定作人控制整个加工过程，反过来也就是说，只
有定作人控制整个加工过程的合同，法律才确认其为承揽合同。从合同当事人的角度来解释也就是说，只有在定作人有控制生产人生产过程、而相关商品生产人也同意定作人对自己的生产过程进行必要控制时，双方才称得上达成了“加工承揽”的合意；如果双方虽然达成了某种合同合意，但该合意中不包含定作人对生产过程进行必要控制的内容，则双方达成的就不是“承揽”合意而是别的合同合意，双方签定的合同也就不是承揽合同而是别的合同。因此，在现实中，即便有的合同作了诸如“留置权”的约定，但如果该合同中没有定作方控制生产过程的意思表示，或者该合同明确排斥定作方对生产方的必要控制，则不论双方在合同中如何约定留置权，都不能认定双方签定的合同是承揽合同。其次，从诉讼程序法来看。最高人民法院在关于民事诉讼法的适用解释中，明确将承揽合同的加工地作为承揽合同的履行地以及诉讼管辖地，这与买卖合同一般以标的物交付地为合同履行地是有明显不同。最高人民法院做如此规定，一般来说，，为了达到最大限度的查明案件真相的目的，即通过诉讼管辖权的制度构建，使法院最大可能的接近案件主要事实的发生地，以方便办案。而最高法院将承揽合同的“加工地”作为承揽合同的履行地，并进而将加工地作为诉讼管辖地，这说明司法机关关注的也是承揽合同的加工过程，审查的重点也是加工过程中双方当事人权利义务的行使和履行。所以从这一方面来看，也说明法院系统亦认为注重加工过程约定的合同才是承揽
工程承包合同 甲方：__________________ 乙方：__________________ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就xx-xx(工程)劳务施工承包事宜协商达成一致，订立本合同。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 工程承包范围 第三条工程工期 1.计划开工日期：2013年8月，计划完工日期：2014年10月25日。 2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到国家设计要求。 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同; 2本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序 解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解 决。
第六条甲方责任和义务 1. 负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实 施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、 监督、检查和验收。 2. 负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3. 根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底 劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4. 按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。 5. 协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。 第七条乙方责任和义务 1. 遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安 全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2. 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组 织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质 量向甲方负责; 根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组 织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身 责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3. 应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术 工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。 特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100% 4. 服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进 度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检 查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;
外包加工协议 文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
外包加工协议 甲方： 法人： 地址： 联系方式: 乙方： 身份证号码： 联系方式： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着友好协商，互惠互利，平等合作的原则，对甲方产品进行焊接工序外包业务达成以下协议： 一、工作任务： 甲方将其产品生产中的焊接工序委托给乙方完成，乙方负责按甲方技术标准保质保量完成生产任务。 二、甲方责任： 1、为乙方负责提供生产作业场地、设备、合格的原材料及技术人员 食宿。 2、负责操作焊接工序设备的检修、保养确保为提供焊接作业正常运 转。 3、提供相应的操作流程与质量检验标准，确保乙方按标准生产。 4、提供相应的技术支持，及时解决加工生产中的问题。 三、甲方权利：
1、指定生产主管产品的质量与进度，进行跟进及巡检。 2、按质量要求进行对产品验收。 3、对不合格品拒绝接受。 4、对不符合技术要求与操作规程予以制止与纠正。 四、乙方责任： 1、严格遵守甲方的生产管理制度、安全管理制度。 2、按甲方提供的操作规程、技术标准、保质保量按时完成加工生 产。 3、对不合格品，无条件返工。 4、乙方要做到对甲方生产的产品、图纸、专有技术做好保密工作， 不得涉露给第三方；如有泄露，将追究其法律责任。 5、未经甲方许可，严禁私自将甲方任何配件、物料带出公司。 五、乙方权利： 1、要求甲方提供合格的原材料与生产设备。 2、要求对新产品提供相应的作业指导与质量认可标准。 六、原材料损耗及不合格品的处理： 1、乙方在做切割工序时原材料的损耗应该控制 2 %之内。 2、不合格品及由于乙方焊接工序及工艺方面错误时，按100%计算，从外包 加费中扣除。s 七、违约责任：
委托生产加工承揽合同（含运输） 订立合同双方： 生产加工方：（以下简称甲方）； 委托方：（以下简称乙方）。 甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。以下为合同详细条款： 第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费等。 第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担等。
（加工定作物样品需要封存的，由双方代表当面封签，并妥当保存，作为检验根据）第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担等。 第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。 第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输等。
第六条加工费结算办法与时间。 第七条乙方应于年月日前向甲方交付定金元；乙方应于年月日前向甲方交付预付款元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。 第八条甲方的违约责任 1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不 同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。 2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐， 补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。 3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。
4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分 的价款总额的‰偿付违约金。 5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值％的 违约金。 6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同 规定的质量要求，否则乙方有权拒收。 第九条乙方的违约责任 1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成 的损失。 2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值％的违约 金。 3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的 日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。 4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定， 向甲方偿付违约金。 5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。 6.乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。 第十条不可抗力 在合同规定的履行期内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任。但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期以外发生的，不得免除甲方责任；
_________加工承揽合同 合同编号：承揽方：__________________________ (以下简称甲方) 定做方：__________________________ (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，现就乙方委托甲方加工供应____________________有关事宜，遵循诚实信用、平等互利的原则，经双方协商一致，签订合同条款如下： 1.委托加工的名称、规格型号、数量及价格：(以下简称“标的物”)。 1.1、标的物价格=铝锭价+加工费 1.2、铝锭价按乙方提交订单并经甲方确认的当日上海有色金属网长江现货铝锭均价计算，遇周 六、周日按周五价格计算。 序号规格型号材质要 求 表面处理数量（吨） 原料费（元/ 吨） 加工费 （元/ 吨） 备注 暂定标的物总价款（人民币）：___________元，大写___________________元整 2.标的物质量标准：__________________ 3.标的物加工行为地（即合同履行地）：山东省龙口市南山工业园。 4.交货地点：甲方厂内交货。 5.乙方下达订单24小时后变更订单，需向甲方交纳订单总金额的1%作为违约金。 6.付款及结算方式： 6.1乙方递交订单当日预付订单总金额的30%作为定金，定金到达甲方指定账户后甲方始安排生产计划。 6.2乙方应于支付定金后十五日内付清全部货款，乙方预交的定金冲抵货款予以结算。 6.3在未经甲方书面授权的情况下，乙方保证不向甲方职工支付现金，所有的货款应直接以□支票□汇票□电子汇兑划拨到甲方指定账户或以现金形式支付至甲方财务部，否则，仍负有向甲方偿付货款的义务。 6.4为避免岐义，在任何情况下，甲方在收到乙方的全额货款后予以通知发货。 7交货时间：甲方收到乙方按第6条约定支付的全额货款后8日内通知乙方提货。如新开模具，
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 个人承包工程合同模板 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
发包方：________________________________________ 地址: 邮码电话 法定代表人：职务 承包方：________________________________________ 地址: 邮码电话 法定代表人：职务 依照《中华人民共和国合同法》和市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条工程项目 -、工程名称: _______________________ 二、工程地点： _____________________ 三、工程编号： _____________________ 四、工程范围和内容：全部工程建筑面积平方米。 五、工程造价：全部工程施工图预算造价人民币元，其中：人工费元。 第二条工程期限 一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商 定，本合同工程开竣工日期如下: 全部工程自年月日开工，至 年月日竣工。
二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分另U负责按时完成。 三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。 1. 由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者； 2. 因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者； 3. 因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。 第三条物资供应 一、全部工程所需的物资按下列第项供应方式办理： 1. 特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。 2. 统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。 3. 包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。 4. 其他方式： 二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数虽及进场期限，详见甲方供应材料、设备一览表。
手提袋外包加工合同 编号： 甲方： 乙方： 地址： 地址： 电话： 电话： 传真： 传真： 邮编： 邮编： 鉴于： 1．甲方是依中华人民共和国法律设立并存续的公司； 2．乙方是依中华人民共和国法律设立并存续的公司，具有履行本合同项下手提袋加工所需要的全部资质、批准和能力。 经甲乙双方友好协商，订立如下合同条款，双方共同遵守执行。 一、合同标的 1．名称：手提袋外包加工。 2．规格：____________________________________________。 3．数量：______个/(套)。 二、印刷工艺要求 1．本合同下乙方的手提袋应符合甲方技术要求中所述的标准，如果没有提及适用标准，则应符合相应的国家标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。 2．除非技术要求中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国相关法律法规规定的计量单位。3．乙方必须完全按照已经由甲方书面确认的要求进行生产。 1. 单价____元/个(套)，合计________元（人民币大写：____________________________ ）； 2. 合同总价：_______元（人民币大写：__________________________）。 三、交货 1．乙方应在________将手提袋运送至甲方指定地点，由甲方进行验收，乙方每拖延一日，应按照本合同标的额的1%向甲方缴纳违约金。
日内________并要求乙方在甲方有权拒绝接收全部或部分手提袋，如手提袋验收不合格，．2． 提供符合本合同约定的手提袋，乙方每拖延一日，应按照延迟交付货物价款的1%向甲方缴纳违 约金。若乙方在期限截止后的10日内仍无法交付全部手提袋，则甲方有权单方书面通知乙方解除本合同。 3．乙方承担货物运达本地交货地点的所有运费包括押运费用和安全押运的相关支出。若甲方有特殊要求需采用其它运输方式或者交货地点在合同签订地以外的其它地区，运费则由乙方 负担。乙方负责货物完好到达目的地，货物在途所受一切损失，责任由乙方负担。 四、费用及支付方式 1. 在本合同生效后，在收到乙方交付的本合同项下所有手提袋且验收全部合格后 15 日内，甲方以转账形式向乙方一次性支付本合同项下的合同总价，乙方应同时向甲方开具符合国家规定的普通等额正式发票。 2. 除本合同第三条规定的费用外，乙方为完成本合同项下生产和运输工作所需要的其他相关费用，全部由乙方自行负担。 五、质量保证 1．乙方保证严格按照甲方提供的源文件，按照甲方要求生产出符合甲方质量要求的成品。2．若乙方提供的手提袋不符合本合同的要求，甲方有权按照本合同第四条的规定处理。 六、违约责任 1. 任何一方未履行本合同项下的任何条款，均被视为违约，违约方应承担因违约给对方造成的一切损失。 2. 若乙方提交的手提袋存在任何瑕疵，乙方应承担因此而产生的一切责任。 七、保密 1．保密信息是指尚未对外披露的或公众尚未知悉的信息，在本合同下包括但不限于手提袋logo、图案、文字、源文件、服务信息、各方企业内部信息以及他们的各种形式的载体，例如会议记录、图纸、笔记、手册、图片、批文、草稿及其他文件资料等。 2．除为履行本合同之目的或者有权司法或行政机关依法要求披露者外，任何一方未经对方事先书面同意不得向第三方披露任何与本合同有关的保密信息。 3．为履行本合同之目的，任何一方均可以向其雇员或代理人或其他相关方披露必要的保密信息，但应当确保其雇员或代理人或其他相关方遵守各方应尽的保密义务。 4．如因乙方原因造成相关作品技术文档泄露，乙方同意承担相应的纠正以及补偿责任。除非保密信息已经对外披露或已经为公众所知，保密义务不因本合同履行完毕或解除而终止。 八、不可抗力 1．本合同所称不可抗力，是指本合同各方由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。 2．本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起5日内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起20日内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。 3．因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。 九、争议的解决 1. 本合同的解释和执行适用中华人民共和国法律。 2.凡因本合同发生的或者与本合同有关的一切争议，若双方不能协商解决，任何一方均可甲方所在地人民法院提起诉讼。 十、其他 11.1本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。
2020 加工承揽合同文档CONTRACT TEMPLATE
加工承揽合同文档 前言语料：温馨提醒，合同是市场经济中广泛进行的法律行为，人议，以及劳动合 同等，这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范， 不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 原告李素花为与被告刘学义加工承揽合同纠纷一案，于XX 年3月27日起诉至本院。本院受理后，依法将起诉书副本及相关的诉讼材料直接送达至被告刘学义处。本院依法组成合议庭，于XX年7月28日公开开庭进行了审理。原告李素花、被告刘学义均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告李素花诉称：XX年8月8日，原告李素花与被告刘学义友好协商达成民房建筑合同，合同工期约定45天，但是被告刘学义至今仍未完工，且房屋存在有严重质量问题,请求判令被告刘学义赔偿原告李素花经济损失6万元整,现要求被告将四楼屋顶维修的不漏水,一到四楼的内屋顶空的地方进行维修,楼梯上的外墙砖只要是渗水的地方都需要维修的不渗水,一到四楼的架眼渗水的都要维修,四楼北墙上两个窗户东边的一个窗户上的檐瓦全部维修完,落水管6个安好,二楼东窗户台上掉的外墙砖要求粘上,二楼南墙上东间和西间下面的面砖要求修成一致，屋内内粉空裂处要维修，三、四楼水泥地坪维修，三楼东墙、西墙和后墙高低不一样，要求修平，能修的修，不能修的赔钱。四楼上的外墙沿大砖换成小
砖，两个阳台二楼、三楼阳台和主墙有裂缝，要求维修，二、三楼夹山要求装上。 被告刘学义辩称：原来做屋顶时天下雨了，我也同意给原告李素花修屋顶，我去维修了几次，双方都未达成一致意见。现双方经核帐，原告李素花还欠我1760元工钱没付，可以折算维修屋顶的费用，不足的部分我同意再给她钱。在建一、二楼的时候，原告李素花让用的都是好砖，建三、四楼的时候她让用的都是孬砖，墙空鼓是砖的问题造成的;原告李素花让将地坪做成毛地平面的，毛地平面都起土，且她买的水泥没有合格证，质量有问题，不是我施工的事;层高错的是二分，而不是八分;窗台的外墙砖是安窗户时打掉一块;四楼窗沿的瓦是掉了一块;屋顶大面积空的可以修，小面积的修不成，屋顶没有啥空的;外面砖不齐没法修，一到四楼就四楼北墙窗户下面有渗水，同意修;阳台裂缝有一点，不存在大问题;二、三楼的夹山是当时原告李素花同意不让装了，她儿子也同意了，要是她不同意的话，帐就不会给我结;落水管上面都安装好了，就差下面的小弯头了，当时她家没有。我方在法庭调解过程中去原告李素花家，对墙体空鼓的地方已进行了维修。 原告李素花为支持其主张，向本院提交以下证据以及本院对该部分证据认证如下： XX年8月8日建房协议一份、图纸2张、收到条及核算单共4大张，被告刘学义对上述证据的真实性无异议，本院对上述证据的真实性予以采信。 被告刘学义未提交证据。
防水工程施工合同 发包方： (以下简称甲方) 承包方：（以下简称乙方) 经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将____________外墙防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。 一、总则 1.工程名称：_ __________________ 2.工程地点： 3.工程内容：根据甲方要求，______ ____外墙防水工程采用_______________施工。 二、承包方式 乙方包工、包料、包质量、包管理、包进度等总包方式三、工程造价 总工程款合计_______元整（不含税票）。 四、质量标准 乙方应确保工程达到标准，严格参照防水工程规范标准及甲方要求施工，保证不起皮、不空鼓、平整均匀，达到国家防水质量要求。
五、双方责任 1. 甲方责任： (1)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。 (2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。 (3)配合乙方施工，如提供必要的垂直运输等。 (4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。 2.乙方责任： (1)听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证，由甲方现场负责人抽检合格后使用。 (2)按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。 (3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为。 (4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修五年，五年之内无天灾、人为现象，如出现工程质量问题，乙方将免费维修。 六、付款方式
编号：_____________外包加工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
定作方：（以下简称甲方） 承揽方：（以下简称乙方） 一、加工定作品名、规格（款号）、数量、单价、金额、交货期限 二、原、辅材料供料安排 三、包装规定：按甲方工艺制单严格执行 四、甲方或外商所供原、辅材料，甲方应于合同签订之日起天内办妥。 五、甲方（由甲方指定厂家）或外商所供原、辅材料，乙方应负责验收。若发现短码少量、规格不符或质量等问题，乙方不得擅自进行加工，并应在收到原辅料后1天内通知甲方。乙方对有
问题的原辅材料未经甲方认可，擅自进行加工，导致的一切经济损失概由乙方承担。用乙方原、辅料加工的，乙方必须依照合同规定备料，如用不符合合同规定或劣质的原、辅材料加工影响定作质量时，甲方有权要求重作、修改、降价或拒绝收货。 六、加工技术资料：工艺制单份，确认样，确认意见书份，客人来样（封样）份。 七、质量标准、技术标准以及乙方对质量负责的条件及期限：乙方必须严格按照甲方的提供的工艺制单、确认样组织生产。严禁四害（脏渍、线头、缝制不良、整烫不良）。质量按甲方客户的标准进行检验，包装要求符合出口标准，因乙方造成质量、交货期等问题，在内甲方有权向乙方提出索赔。 八、消耗定额的核算：乙方必须严格执行甲方提供的原、辅材料消耗定额标准，未经甲方确认造成的超额损耗或超额部份，按市场价格全额赔偿。 九、验货标准和方法：由甲方客户到乙方验货。 十、交（提）货方式及地点： 十一、结算方式及期限： 十二、甲方委托乙方加工的产品，乙方不得以任何方式对外发单加工生产。 十三、违约责任：此合同双方代表签字（盖章）生效，生效后如一方违约必须承担对方的一切经济损失。 十四、本合同诉讼管辖：属甲方所在地人民法院。
承揽方：__________________________ (以下简称甲方) 定做方：__________________________ (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，现就乙方委托甲方加工供应____________________有关事宜，遵循诚实信用、平等互利的原则，经双方协商一致，签订合同条款如下： 1.委托加工的名称、规格型号、数量及价格：(以下简称“标的物”)。 1.1、标的物价格=铝锭价+加工费 1.2、铝锭价按乙方提交订单并经甲方确认的当日XX网XX现货铝锭均价计算，遇周六、周日按周五价格计算。 3.标的物加工行为地（即合同履行地）： 4.交货地点：甲方厂内交货。 5.乙方下达订单24小时后变更订单，需向甲方交纳订单总金额的1%作为违约金。 6.付款及结算方式：
6.1乙方递交订单当日预付订单总金额的30%作为定金，定金到达甲方指定账户后甲方始安排生产计划。 6.2乙方应于支付定金后十五日内付清全部货款，乙方预交的定金冲抵货款予以结算。 6.3在未经甲方书面授权的情况下，乙方保证不向甲方职工支付现金，所有的货款应直接以□支票□汇票□电子汇兑划拨到甲方指定账户或以现金形式支付至甲方财务部，否则，仍负有向甲方偿付货款的义务。 6.4为避免岐义，在任何情况下，甲方在收到乙方的全额货款后予以通知发货。7交货时间：甲方收到乙方按第6条约定支付的全额货款后8日内通知乙方提货。如新开模具，则需要延长30日予以供货。（如因特殊情况的发生需延期交货的，甲方应事前书面通知乙方而不承担任何责任）。 8提货时间：乙方应在接到甲方提货通知后15天内将货提走，到期未提的乙方按每天100元/吨向甲方支付仓储保管费，且自甲方提货通知后16天起货物的风险及由此产生的一切责任和费用也均由乙方承担。 9提货方式及运费承担: 9.1乙方委托甲方代办运输送达的，运费由承担，或[每次提货10吨以上的，运输费每吨450元以内的则由甲方承担，超出450元以外的部分，运输费由乙方承担；每次提货10吨以下的，运输费全部由乙方承担]，但任何情况下运输风险由乙方承担。货到后，乙方应当场验收，并出具验收证明（详细注明标的物的品种、规格、数量及价格），由乙方有关人员签名或和加盖乙方印章。标的物到达乙方后，如出现破损等外观质量不符的情况，乙方应当日以书面形式通知甲方予以验证，否则视为标的物外观等符合约定标准。如乙方无正当理由拒收标
加工合同与承揽合同 篇一：加工承揽合同 加工承揽合同（范本） 合同编号： 甲方（定作方）：嘉润公司 乙方（承揽方）： 鉴于：为满足客户订单需求，甲方大量需要指定型号产品；乙方系 专业产品生产商。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的 规定,甲乙双方本着诚实信用、互惠互利的原则,经充分协商一致,订立本合同。 第一条定作物情况： 品名：（应填写定作物的正式名称，不可用其简称或俗名代替） 规格：（应写明定作物具体的规格型号，技术要求复杂或特殊的，可以 写明按照甲方提供的技术图纸定
做，并将技术图纸作为合同附件） 数量：（具体写明定作物的数量，并注明单位） 备注：（如无内容，在空格处划线） 第二条合同价款 合同价款总额：（应以大、小写两种形式填写，并注明币种） 付款方式：（应详细写明是分期付款还是一次性付款或月结等其他方式，建议货到付款，以作为产品质量责任的牵制） 付款时间：（写明年、月、日） 第三条加工成品质量要求及技术标准： 质量要求：（应明确填写要达到的质量标准是国标还是行业标准或者甲 方具体要求，必须要写全称） 技术标准：（技术标准如硬度、强度、韧性、抗腐蚀、抗氧化等各种物 理化学参数） 以封存样品为质量标准的,应当由双方代表当面封签,并妥为保存。
第四条原材料的提供办法及规格、数量、质量 用乙方原材料完成工作的,甲方有权对原材料进行检验。乙方隐瞒原材料的缺陷而影响定作物的质量时,甲方有权要求重作、修理、减少价款或退货。 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表标准提供： （注：如空格不够用，可以另设合同附件，写明见合同附件二） 甲方于年月日之前提供原材料。 乙方收到甲方提供的原材料之日起日内检验完毕,不符合要求的,应在收到后日内通知甲方调换或补齐。乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件，否则甲方有权解除本合同，乙方承担相应的赔偿责任。 第五条技术资料、图纸的提供和保密 甲方负责提供技术资料和图纸。 乙方在依照甲方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术资料要求不合
手提袋外包加工合同 乙方： 编号： 地址： 电话： 传真： 邮编： 鉴于： 1．甲方是依中华人民共和国法律设立并存续的公司； 2．乙方是依中华人民共和国法律设立并存续的公司，具有履行本合同项下手提袋加工所需要的全部资质、批准和能力。 经甲乙双方友好协商，订立如下合同条款，双方共同遵守执行。 一、合同标的 1．名称：手提袋外包加工。 2．规格：____________________________________________。 3．数量：______个/(套)。 二、印刷工艺要求 1．本合同下乙方的手提袋应符合甲方技术要求中所述的标准，如果没有提及适用标准，则应符合相应的国家标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。 2．除非技术要求中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国相关法律法规规定的计量单位。 3．乙方必须完全按照已经由甲方书面确认的要求进行生产。 1.单价____元/个(套)，合计________元（人民币大写： ____________________________ ）； 2.合同总价：_______元（人民币大写：__________________________）。
三、交货 1．乙方应在________将手提袋运送至甲方指定地点，由甲方进行验收，乙方每拖延一日，应按照本合同标的额的1%向甲方缴纳违约金。 2．如手提袋验收不合格，甲方有权拒绝接收全部或部分手提袋，并要求乙方在________日内提供符合本合同约定的手提袋，乙方每拖延一日，应按照延迟交付货物价款的1%向甲方缴纳违约金。若乙方在期限截止后的10日内仍无法交付全部手提袋，则甲方有权单方书面通知乙方解除本合同。 3．乙方承担货物运达本地交货地点的所有运费包括押运费用和安全押运的相关支出。若甲方有特殊要求需采用其它运输方式或者交货地点在合同签订地以外的其它地区，运费则由乙方负担。乙方负责货物完好到达目的地，货物在途所受一切损失，责任由乙方负担。 四、费用及支付方式 1.在本合同生效后，在收到乙方交付的本合同项下所有手提袋且验收全部 合格后15 日内，甲方以转账形式向乙方一次性支付本合同项下的合 同总价，乙方应同时向甲方开具符合国家规定的普通等额正式发票。 2.除本合同第三条规定的费用外，乙方为完成本合同项下生产和运输工作 所需要的其他相关费用，全部由乙方自行负担。 五、质量保证 1．乙方保证严格按照甲方提供的源文件，按照甲方要求生产出符合甲方质量要求的成品。 2．若乙方提供的手提袋不符合本合同的要求，甲方有权按照本合同第四条的规定处理。 六、违约责任 1.任何一方未履行本合同项下的任何条款，均被视为违约，违约方应承担 因违约给对方造成的一切损失。 2.若乙方提交的手提袋存在任何瑕疵，乙方应承担因此而产生的一切责任。