讲义2011模拟试题一
2011模拟题一
一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，应该（）。
A、由国务院裁决
B、由国务院提出意见，提请全国人民代表大会常务委员会裁决
C、由制定机关裁决
D、决定在该地方适用地方性法规的规定
答案：A
2、甲、乙、丙三人拟成立一建筑公司，三人于2010年3月15日签订资金认购协议，4月10日各方资金到位，5月18日工商行政管理机关核准登记，6月1日正式挂牌营业。该建筑公司取得法人资格的时间为（）日。
A．3月15日
B．4月10日
C．5月18日
D．6月1日
答案：C
解析：该题考点是法人取得行为能力的时间。法人的行为能力始于法人的成立而止于法人的撤销。
3、只构成委托代理终止条件的是（）。
A、代理人死亡
B、代理期间届满
C、被代理人恢复民事行为能力
D、人民法院取消指定
答案：B
4、某人通过购买本单位建造的住房取得了房屋所有权和土地使用权，其中土地使用权是对国有土地享有的（）。
A、所有权
B、担保物权
C、用益物权
D、占有权
答案： C
5、甲将自己的自行车出租给乙，租期1个月，在租期未满时，将该自行车出售给丙，于是甲通知乙，在租期期满的时候将自行车交付给丙。甲丙之间对自行车的交付方式为（）。
A.直接交付
B.简易交付
C.指示交付
D.占有改定
答案：C
解析：考点为物权法中的动产的特殊交付方式。
6、下列关于不动产物权的设立、变更、转让和消灭的叙述，正确的是（）。
A、土地承包经营权自土地承包经营合同生效时设立
B、该物权在登记后发生效力
C、公证时，发生效力
D、属于国家所有的自然资源，所有权也必须登记
答案：A
解析：该题考点是不动产登记的效力。不动产物权的设立、变更、转让和消灭，
经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。比如土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立。另外，依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。
7、由于银行储蓄员的失误，导致某储户存折上多出54000元现金，储户没有表态便离开现场，下午结帐时银行发现款数不对，经查账发现该储户的帐目可能有问题，根据住址找到该储户，则银行与储户之间的债产生的原因是（
）。
A、不当得利
B、无因管理
C、合同
D、侵权
答案：A
8、某生产厂家，生产“长城牌”电风扇，下列行为中，属于侵犯其商标专用权的行为是（）。
A、甲企业生产“长城牌”电脑
B、乙企业生产“八达岭牌”空调
C、丙企业生产“八达岭牌”签字笔
D、丁企业出售“长城牌”电风扇
答案：B
解析：B选项属于在同类商品上使用近似商标。
9、下列抵押物中，抵押权自抵押合同生效时设立的是（）。
A.建设用地使用权
B.船舶
C.荒山承包经营权
D.正在建造的建筑物
答案：B
解析：考点是抵押权设立的时间。
10、根据《担保法》规定，必须由第三人为当事人提供担保的方式是（）A．保证
B．抵押
C．留置
D．定金
答案：A
解析：保证是以保证人的保证承诺作为担保的，签订保证合同时并不涉及具体的财物，当债务人不能依主合同的约定清偿债务时，保证人负有代为清偿债务责任。
11、2006年4月，甲企业与乙银行签订借款合同，借款金额为10万元人民币，借款期限为1年，由丙企业作为保证人。合同签订3个月后，甲企业因扩大生产规模急需资金，遂与乙银行协商，将贷款金额增加到15万元，甲企业和乙银行通知了丙企业，丙企业未予答复。后甲企业到期不能偿还债务。下列表述中，合法的是（）。
A.丙企业不再承担保证责任，因为甲乙变更借款合同未得到丙的同意
B.丙企业对10万元应承担保证责任，对增加的5万元不承担保证责任
C.丙企业应承担15万元的保证责任，因为丙企业对于甲企业和乙银行的通知未予答复，视为同意
D.丙企业不再承担保证责任，因为保证合同因甲、乙变更合同金额而致使保证合同无效
答案B
解析：该提考点是合同变更对担保责任的影响。《担保法司法解释》第30条作了详细说明：保证期间，债权人与债务人对主合同数量、价款、币种、利率等内容作了变动，未经保证人同意的，如果减轻债务人的债务，保证人仍应当对变更后的合同承担保证责任；如果加重债务人债务，保证人对加重的部分不承担保证责任。
12、根据《保险法》，建筑工程一切险的保险责任自（）之时起。
A、第一批工人进入保险工程工地
B、用于保险工程的材料、设备运抵工地
C、双方签订施工合同
D、水电接通
答案：B
解析：本题考点是保险期限。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。
13、下列不属于行政处罚的是（）。
A、警告
B、罚款
C、没收财产
D、支付违约金
答案：D
14、建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）。
A．建设用地规划许可证
B．建设工程规划许可证
C．施工许可证
D．安全生产许可证
答案：C
解析：《建筑法》第7条规定，“建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证”。
15、某建筑工程因故中止施工3个月，建设单位需要做的工作有（）。
A、应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告
B、应当自中止施工之日起三个月内，申请延期
C、应当自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许可证
D、应当自中止施工之日起三个月内，重新办理施工许可证
答案：A
16、赵李孙张四人通过建造师资格考试，并取得资格证书，各自找到一个单位申请注册，则（）。
A、赵某达到注册建造师继续教育要求，可以注册
B、李某因执业活动受到行政处罚已经执行完毕满2年，可以注册
C、孙某被吊销职业证书，已满1年，可以注册
D、张某在2个单位申请注册，可以注册
答案：A
17、下列选项中，既属于注册建造师享有的权利又属于义务的是( )。
A.使用注册建造师名称
B.遵守法律、法规和有关规定
C.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章
D.接受继续教育
答案：D
18、某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目（）。
A. 必须公开招标
B. 必须邀请招标
C. 可直接委托发包
D. 必须聘请招标代理机构委托发包
答案：C
19、某必须招标的建设项目，共有甲乙丙丁四家单位投标，其中甲未按招标文件要求提交投标保证金，乙在资格预审后投标人的名称发生了变化。则下列说法中，正确的是( )。
A.评标委员会可以否决全部投标，招标人应当重新招标
B.评标委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包
C.资格预审后法人名称的改变对招标不产生影响，招标人可在乙、丙、丁三家中进行评审
D.评标委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包
答案：.A
解析：该题考点是投标保证金与投标文件的提交。投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。
20、根据《招标投标法》规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的（）公开进行。
A．任意时间
B．投标有效期内
C．提交投标文件截止时间的同一时间
D．提交投标文件截止时间之后三日内
答案：C
解析：开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预告确定的地点。
21、某建设工程进行招标，某甲投标文件中报价1000万，评标价950万，双方签订合同时合同价为980万，但向建设行政主管部门仍以1000万进行备案。双方进行结算工程款时发生争议，人民法院在处理该案件时，应以
( )为根据。
A．1000万
B．950万
C．980万
D.建设工程所在地价格部门发布的指导价
答案：A
22、某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币8000万元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为( )元。
A. 160万
B．120万
C．80万
D. 20万
答案：C
解析：该题考点是投标保证金的数额。投标保证金一般不得超过投标总价的2％．但最高不得超过八十万元人民币。
23、根据《招标投标法》，招标人与中标人订立书面合同的法定时间是（）。
A、自中标通知书发出之日起30日内
B、自中标通知书发出之日起15日内
C、自中标通知书到达中标人之日起30日内
D、自中标通知书到达中标人之日起28日内
答案：A
24、某大型工程由甲乙两个公司联合承包，并确定由甲单位为项目总负责，甲乙两单位约定，因非过错责任导致的工程质量问题各承担50％，结果乙单位因自己的过失造成工程部分出现质量问题，给建设单位造成损失，对于甲乙两单位来讲，其质量责任的承担方式是（
）。
A、乙单位承担全部责任
B、各承担50％
C、由乙单位承担主要责任
D、连带责任
答案：D
25、下列关于要约撤回的叙述，错误的是（）。
A、要约发生法律效力之后，要约可以撤回
B、要约人使要约不发生法律效力而取消要约的行为
C、撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前到达受要约人
D、撤回要约的通知可以与要约同时到达受要约人
答案：A
26、下列选项中，属于承诺对要约内容的非实质性变更的是（）。
A．受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更
B．承诺中增加的建议性条款
C．承诺中要求增加价款
D．受要约人对合同履行方式提出独立的主张
答案：B
解析：本题考点是对要约的非实质性变更。根据相关规定，有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。
27、2009年1月6日建筑公司向水泥厂发出要约，要求购买水泥200吨，且说明本要约3日内答复有效。水泥厂于2009年1月9日下午5:45发出电子邮件承诺。正常情况下，建筑公司随即可收到承诺，但是由于网络原因该承诺1月10日上午才收到。对此，理解正确的是（）。
A、该承诺没能在有效期限内到达，建筑公司认为该承诺无效，可以不回应水泥厂
B、建筑公司未通知水泥厂，水泥厂认为因承诺过期而无效
C、水泥厂认为，自己在有效期内做出的承诺由于外界原因造成延期，自己不承担责任，该承诺是有效的
D、建筑公司未能及时通知水泥厂该承诺因延误无效，则该承诺有效
答案：D
解析：考点是承诺的延误。延误的承诺原则上是为承诺，除非要约人及时通知该承诺无效。注意与承诺的迟延的区别。
28、中外合资经营合同经双方当事人签字盖章后必须经过政府主管部门批准后才成立，合同属于（）。
A、不要式合同
B、要式合同
C、单务合同
D、无偿合同
答案：B
29、甲公司将一自己闲置不用的工程设备出售给乙公司，合同约定3天后交付设备。第二日，甲公司又与丙公司（丙公司不知甲公司与乙公司之间的合同关系）签订合同，将该设备卖给丙公司，并向丙公司交付了该设备。甲公司与乙公司、丙公司之间的合同效力是（）。
A.甲公司与乙公司之间的合同无效，甲公司与丙公司之间的合同有效
B. 甲公司与乙公司之间的合同有效，甲公司与丙公司之间的合同无效
C. 甲公司与乙公司、丙公司之间的合同均有效
D. 甲公司与乙公司之间的合同先生效后失效，甲公司与丙公司之间的合同有效
答案：C
解析：本题考查买卖合同的效力。本题属于一物二卖的情形。
30、根据《合同法》，对格式条款有两种以上解释的，应当( )。
A．以合同中规定的有解释权一方的解释为准
B．以制定格式条款一方的解释为准
C．作出不利于提供格式条款一方的解释
D．按照民法自愿原则处理
答案：C
★31、王某将手机借给李某使用，李某却将手机送给张某。依据《合同法》规定，李某与张某之间的合同属于（）。
A、无效合同
B、可撤销的合同
C、效力待定的合同
D、有效合同
答案：C
解析：该题考点是无处分权人订立合同的效力。
32、当事人对合同变更的内容约定不明确的，（）。
A、按国家标准变更
B、可以协议补充
C、由权利方确定
D、推定为未变更
答案：D
33、依据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（）。
A．建设资金未能按计划到位的施工暂停
B．发包人改变项目建设方案的工程停建
C．传染病流行导致施工暂停
D．征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误
答案：C
解析：本题考点是违约责任的免除。《合同法》第117条规定：“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。C是不可抗力。
34、下列属于先期违约的是（）。
A、当事人一方在合同约定的期限届满之前，明确表示其将来不能履行合同
B、合同约定的期限届满，当事人一方明确表示不履行合同义务
C、合同约定的期限届满，当事人一方以自己的行为表明不履行合同义务
D、当事人一方的行为是对应尽义务的违反
答案：A
35、合同当事人违反合同后，非违约方有权要求其依照合同约定继续履行合同，可以继续履行的情形是（）。
A、合同约定的标的物仍有继续履行的可能
B、事实上不能履行的非金钱债务
C、履行费用过高的债务
D、债权人在合理期限内未要求履行的
答案：A
36、某建筑公司和开发商签订工程承包合同，约定了违约金，建筑公司又交付定金，开发商违约未能按期提供场地，造成建筑公司窝工损失，则（）。
A、建筑公司可以要求开发商支付违约金并双倍返回定金
B、建筑公司可以选择违约金或者定金条款，二者不得同时使用
C、建筑公司选择违约金条款后，不得要求返还定金
D、开发商有权选择定金或违约金支付
答案：B
37、建设工程施工合同无效，承包人请求支付工程价款的（）。
A、建设工程经竣工验收合格，应予支持
B、建设工程经竣工验收不合格，不予支持
C、发包人以合同无效为由不支付工程款的，应予支持
D、发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持
答案：A
解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。
建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处
理：(1)修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；(2)修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。
38、某施工项目由于发包人未能按专用条款的约定提供图纸致使不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人（）。
A. 无须赔偿承包人损失，工期也不顺延
B. 无须赔偿承包人损失，工期应予顺延
C. 应当赔偿承包人损失，工期应予顺延
D. 应当赔偿承包人损失，工期不予顺延
答案：C
解析：因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。
39、建设工程施工合同解除后的法律后果是（）。
A、尚未履行的，继续履行
B、已经履行的，恢复原状
C、质量合格的，支付相应的工程价款
D、验收不合格的，赔偿损失
答案：C
40、租赁合同中，租赁期限超过（）年的，超过部分无效。
A.10
B.20
C.5
D.15
答案：B
41、A公司委托运输公司将10吨蔬菜由甲地运往乙地。运输公司按合同约定的方式将其运到乙地后，A公司发现蔬菜有少量腐烂导致当数量短少，
A公司要求运输公司赔偿损失。经查其在合理损耗范围内，运输公司正确的作法是( )。
A.应当赔偿短少部分的损失
B.不应赔偿，因为短少是由于不可抗力造成
C.不应赔偿，因为短少是由于货物本身的合理损耗造成
D.应当与A公司分担损失，因为A公司对损失的发生也有过错
答案：C
解析：承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担损害赔偿责任，但承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的，不承担损害赔偿责任。
42、工人李小龙，欲跳槽，向企业提出辞职，后因待遇原因并未成功就业，下岗前已缴纳失业保险6年，他可以领取失业保险金的最长期限是（）。
A、不能领取
B、12个月
C、18个月
D、24个月
答案：A
解析：本题考点是失业保险金。失业人员符合下列条件的，从失业保险基金中领取失业保险金：(1)失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的；(2)非因本人意愿中断就业的；(3)已经进行失业登记，并有求职要求的。
失业人员失业前用人单位和本人累计缴费时间
领取失业保险金的最长期限
满1年不足5年的，
12个月
满5年不足10年的
18个月
10年以上的
24个月
注意：重新就业后，再次失业的，缴费时间重新计算，领取失业保险金的期限与前次失业应当领取而尚未领取的失业保险金的期限合并计算，最长不超过24个月。
43、用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的，对患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的职工，用人单位（）。
A、可以预告解除劳动合同
B、可以经济性裁员
C、不得解除劳动合同
D、可以随时解除劳动合同
答案： C
考点：经济型裁员与不得解除劳动合同的综合性考试。
44、采用欺诈、胁迫等手段订立的劳动合同是（）劳动合同。
A、有效
B、无效
C、可变更或可撤销
D、效力待定
答案：B
45、下列情形中，应当视同为工伤的情形是（）。
A、在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的
B、在工作单位突发疾病，并在24小时内死亡
C、因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的
D、在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；
答案：B
解析：本题考点是应当认定为工伤的情形。国务院《工伤保险条例》规定，职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：
(1)在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；
(2)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；
(3)在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；
(4)患职业病的；
(5)因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；
(6)在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；
(7)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。
职工有下列情形之一的，视同工伤：
(1)在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；
(2)在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；
(3)职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。
但是，职工因下列情形之一导致本人在工作中伤亡的，不认定为工伤：(1)故意犯罪；(2)醉酒或者吸毒；(3)自残或者自杀。
因此，B属于视同工伤的情形，E属于不认定为工伤的情形。
46、在城市市区范围内，施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（）日前向工程所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门申报。
A．10
B．15
C．20
D．30
答案：B
解析：在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声的污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县及以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称，施工场所和期限，可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。
47、在城市的下列区域，禁止夜间进行产生噪声施工作业的是（）。
A、市中心区
B、中央商务区
C、风景名胜区
D、噪声敏感区
答案：D
48、对固体废物污染环境防治设施的验收应当( )。
A、与对主体工程的验收同时进行
B、在主体工程的验收之前进行
C、在主体工程的验收之后进行
D、单独由环境保护部门进行
答案：A
49、安全生产许可证的有效期为（）年，建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前( )月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。
A．3、3
B．3、6
C．5、3
D．5、6
答案：A
解析：本题考点是安全生产许可证的有效期。《安全产生产许可证条例》第9条规定，“安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。
50、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位采取新技术、新工艺、新设备、新材料时，应对作业人员进行相应的（）。
A、技术交底
B、安全生产教育培训
C、质量培训
D、技术培训
答案：B
51、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为（）办理意外伤害保险。
A、施工现场从事危险作业的人员
B、施工现场所有的人员
C、施工现场从事特殊工种的人员
D、施工现场的专职安全管理人员
答案：A
52、《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（）。
A．编制安全技术措施及专项施工方案
B．审查安全技术措施及专项施工方案
C．报告安全生产事故隐患
D．承担建设工程安全生产监理责任
答案：A
解析：《建设工程安全生产管理条例》第14条规定：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。A选项属于施工单位的安全责任。
53、甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。丙单位是该工程的建设单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由( )向负有安全生产监督管理职责的部门报告。
A．甲建筑公司或乙建筑公司
B．甲建筑公司
C．乙建筑公司
D．丙单位
答案：B
解析：本题考点是生产安全事故的报告制度。根据《建设工程安全生产管理条例》第50条的规定，对于实行施工总承包的建设工程，发生安全生产事故后，由总承包单位负责上报事故。
54、下面关于标准的说法，正确的是( )。
A．所有的强制性标准都必须执行，所有的推荐性标准，都可以不执行
B．如果是推荐性国家标准，也必须要执行
房地产法规模拟试题1 第一部分选择题 一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。 1.在我国，土地使用权出租与土地使用权转让的根本区别，主要体现在(C) A.租金的差别 B.方式的不同 C.原土地使用者的权利、义务是否转移 D.受让方的不同 2.租赁城市私有房屋，须由出租人和承租人签订租赁合同，明确双方的权利义务，并报房屋所在地房管机关(B ) A.登记 B.备案 C.批准 D.公告 3.某村民于1999年向村委会提出占用村内的空闲地建房的申请，经审核其符合用地条件，该用地申请的审批机关应该是(C) A.村民委员会 B.乡级人民政府 C.县级人民政府 D.省级人民政府 4.城镇居民按标准价(优惠价)购买公房后，其对所购房屋享有的权利是(C) A.所有权 B.使用权 C.部分产权 D.共有财产权 5.承租公有住房的，在租赁期内，房屋产权人转让房屋所有权时，原租赁协议应 (B) A.终止履行 B.继续履行 C.重新登记 D.解除 6.超过土地使用权出让合同约定的动工开发日期满1年未动工开发的，可以(C) A.征收相当于土地使用权出让金20%的土地闲置费 B.无偿收回地土使用权 C.征收相当于土地使用权出让金20%以下的土地闲置费 D.处以20%的罚款 7.房地产开发企业资质等级有(D) A.2个 B.3个 C.4个 D.5个 8.设立房地产开发企业依法应实行(B) A.审批制 B.登记制(准则主义) C.申报制 D.备案制 9."三通一平"的三通是指(C) A.道路通、电力通、通讯通 B.道路通、上下水通、煤气通 C.道路通、电力通、给水排水管通 D.道路通、电力道、热力通 10.拆除临时建筑(D) A.不予补偿
《招标采购法律法规与政策》模拟试题 一、单选题 1、下列说法错误的是（）。 A: 出让国有土地使用权的批准权限一般市、县人民政府国土资源行政主管部门 B: 两者的区别是从国家手中得到土地使用权的为土地使用权出让，从其他企业或单位手中获得土地使用权的为土地使用权转让 C: 土地使用权出让是指国家以土地所有者的身份将土地使用权在一定年限内让与土地使用者，并由土地使用者向国家支付土地使用权出让金的行为 D: 土地使用权转让是指土地使用者将土地使用权再转移的行为，包括出售、交换和赠与 2、根据《招标投标法》规定，特殊招标项目的评标专家可以由（）直接确定。 A: 主管部门B: 行政监督部门C: 招标人D: 招标代理机构 3、按照《招标投标法的》规定，招标人必须具备的条件是（） A: 项目资金已经落实，依法进行招标B: 项目已经审批，依法进行招标 C: 项目已经审批，资金已经落实D: 依法提出招标项目，进行招标 4、以下关于建设工程的承包说法正确的有（）. A: 建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成 B: 总包单位可以自行将部分工程分包，无需征得建设单位的同意 C: 《建筑法》禁止承包单位转包、分包工程 D: 两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，可按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 5、大型设备和成套国际招标的，自招标文件开始发放之日起至投标人提交投标文件截止日止，不得少于（）日. A: 20 B: 30 C: 45 D: 50 6、工程建设项目招投标活动中，行政监督部门对于符合投诉处理条件并决定受理的，正式受理之日为（） A: 决定受理之日B: 发出受理决定之日C: 收到投诉书之日D: 通知投诉人之日 7、关于行政监督的基本原则，下列说法错误的是（）。 A: 程序正当B: 公正廉洁C: 合理行政D: 职权法定 8、政府采购招标项目，采用综合评分法评标的，可以对自主创新产品给予价格加分幅度为评标总分值的（）。 A: 4％－8％B: 5％．10％C: 6％－12％D: 2％－6％ 9、下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的是（）。 A: 商品住宅，包括经济适用住房B: 生态环境保护项目 C: 煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目 D: 铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输项目 10、申请甲级中央投资项目招标代理资格的机构，近（）从事过的招标代理项目（），中标金额在（）以上。 A: 5年；200个；30亿元B: 1年；50个：8亿元 C: 5年;300个；50亿元D: 3年；100个；15亿元 11、对投标文件密封情况的检查，下列说法错误的是（） A: 投标人推选的代表B: 公证机构C: 招标代理机构D: 投标人
【资料】农村政策法规基本知识 第一章 1.农业法的概念 广义的农业法：是国家权力机关、国家行政机关制定和颁布的规范农业经济主体行为和调控农业经济活动的法律、行政法规、地方法规和政府规章等规范性文件的总称。 狭义的农业法即农业法典，即国家权力机关通过立法程序制定和颁布的，对农业领域中的根本性、全局性的问题进行规定的规范性文件，即《中华人民共和国农业法》。 2.我国农业生产经营的基本组织制度 以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制 双层经营体制：集体统一经营、农民承包经营 3.农业法的基本原则 1.加强农业在国民经济中的基础地位，将农业放在发展国民经济首位的原则。 2.坚持家庭承包经营制度，以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的原则。 3.尊重农民的主体地位，保护农民利益的原则。 4.“科教兴农”的原则。 5.农业可持续发展的原则。 4.农业生产经营体制的概念 农业生产经营体制是对农业生产过程的决策以及组织这些决策实施的基本组织制度和形式，包括农业生产经营的基本组织制度、生产经营主体和经营形式。 5.农业生产经营主体 农民或者农户、农业生产经营组织（包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织）。 第二章 1.农村土地承包法的适用范围 《农村土地承包法》第2条规定：“本法所称农村土地，是指农民集体所有和国家所有依法由农民集体使用的耕地、林地、草地，以及其他依法用于农业的土地”。这一规定包括两层意思：一是它规范和调整的是农村土地。但并不是全部农村土地。二是这些土地的用途依法用于农业的土地。 2.农村土地承包经营权的期限 《农村土地承包法》第二十条对耕地、草地和林地的承包期，分别
财经法规与会计职业道德模拟试题及答案2 一、单项选择题（共20题20分） 1、根据《营业税暂行条例规定》，下列各项属于营业税纳税人的是（）。 A、委托进行金银加工的加工厂 B、转让专利权的科研机构 C、从事汽车维修的公司 D、销售货物并负责运输货物的公司 正确答案：B 解析：本题考核营业税纳税人的相关内容。转让专利权的科研机构应当依法缴纳营业税。 2、在纳税人未设置会计账簿、擅自销毁账簿、拒不提供纳税资料等情况下，税务机关应当采取的税款征收方式是（）。 A、查验征收 B、查定征收 C、定期限定额征收 D、核定税额 正确答案：D 解析：在纳税人未设置会计账簿、擅自销毁账簿、拒不提供纳税资料等情况下，税务机关应当采取的税款征收方式是核定税额。 3、下列各项中，要求会计人员热爱会计工作，安心本职岗位，忠于职守，尽心尽力，尽职尽责的会计职业道德是（）。 A、强化服务 B、爱岗敬业 C、提高技能 D、诚实守信 正确答案：B 解析：本题考核会计职业道德的相关内容。爱岗敬业要求会计人员热爱会计工作，安心本职岗位，忠于职守，尽心尽力，尽职尽责。 4、《中国注册会计师鉴证业务基本准则》属于会计法律制度中的（）。 A、会计行政法规 B、会计规范性文件 C、会计部门规章 D、会计法律 正确答案：B 解析：《中国注册会计师鉴证业务基本准则》属于会计法律制度中的会计规范性文件。 5、下列各项中，要求会计人员在处理业务过程中，严格按照会计法律制度办事，不为主观或他人意志左右的会计职业道德规范是（）。 A、 诚实信用 B、
客观公正 C、 坚持准则 D、 廉洁自律 正确答案：C 解析：要求会计人员在处理业务过程中，严格按照会计法律制度办事，不为主观或他人意志左右的会计职业道德规范是坚持准则。 6、下列各项中，属于支付结算实行的管理体制的是（）。 A、 统一管理 B、 分级管理 C、 统一管理与分级管理相结合 D、 行业管理 正确答案：C 解析：支付结算实行统一管理与分级管理相结合的管理体制。 7、国内某作家的一篇小说在一家报刊上连载3个月，3个月的稿酬收入分别3000元、4000元和5000元。该作家3个月所收获稿酬应缴纳的个人所得为（）。 A、 1920元 B、 1568 C、 1316 D、 1344 正确答案：D 解析：根据税法的要求“个人的同一作品在报刊上连载，应合并其因连载而取得的所有稿酬所得为一次，按税法规定计征个人所得税.在其连载之后又出书取得稿酬所得，或先出书后连载取得稿酬所得，应视同再版稿酬分次计征个人所得税”。 该作家3个月所收获稿酬应缴纳的个人所得为： （3000+4000+5000）*（1-20%）*20%*（1-30%）=1344元 8、从会计法律制度与会计职业道德在地位上相互转化、相互吸收的角度看，下列表述中，正确的是（）。A、 会计制度是会计职业道德的最低要求 B、 会计职业道德是从会计法律制度中提炼出来的 C、 会计法律制度与会计职业道德具有同等的约束力
一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 背景材料： 田某2006年6月通过全国统考取得了二级建造师资格证书，同年10月受聘并注册于具有二级施工企业资质的东方建筑公司，2007年10月担任该公司承接的某学校教学楼工程的施工项目经理。2008年4月因工作变动而变更注册于华润建筑公司。 根据上述背景，作答1-5题。 1.二级建造师可以担任( )施工的项目经理。 A. 各类中小型建设项目 B. 二级以下建设工程项目 C. 东方建筑公司资质的建设工程项目 D. 各类企业资质的建设工程项目 C 2.《注册建造师执业工程规模标准》将工程划分为十四个专业，二级注册建造师可担任本专业中小型工程项目负责人，但不包括( )。 A. 中小型爆破与拆除工程 B. 中小型公路隧道工程 C. 小型化学品、油、气码头工程 D. 中小型城市供气工程 C 3.田某若调离原受聘单位后，因原来负责的项目工作需要，仍继续担任该项目施工的项目经理，则他的注册证书将( )。 A. 被吊销 B. 被撤销 C. 需增项 D. 失效 A 4.注册建造师不得同时担任两个及其以上建设工程项目负责人，但可有例外，例如( )。 A. 所承建的工程施工进入收尾阶段 B. 受聘企业人力资源确定不足 C. 因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，经建设单位同意 D. 因不可抗力等特殊原因必须更换项目负责人 C 5.变更注册后，赵某的注册证书和执业印章的有效期截止到( )。 A. 2008年10月 B. 2009年10月 C. 2009年6月 D. 2010年6月 B 背景材料： 某施工单位与某材料供应商签订了供货合同，在提货时，仓库保管员由于工作疏忽多发了2吨水泥给施工单位;在施工过程中，现场工人操作不当发生了火灾，邻近的某企业主动组织人员灭火，减少了施工单位5万元的损失，但却给本企业造成了1万元的损失。这场火灾还波及邻近某公司的建筑物，造成一定损失，根据相关法律规定，施工单位负有向该公司赔偿损失的责任。 根据上述背景，作答6-10题。 6.下列关于施工单位与材料供应商之间的描述正确的是( )。 A. 施工单位没有过错，无需返还 B. 施工单位产生侵权之债，应返还 C. 产生不当得利之债，施工单位应当发还 D. 产生无因管理之债，施工单位应当返还 C 7.对于没有合同根据，取得不当利益，造成他人损失的属于( )。
一、单项选择 题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．在招标投标法律体系中，（）是由全国人大及其常委会制定，并通常以国家主席令的形式向社会公布。 A．法律 B．法规 C．规章 D．行政规范性文件 2．招标投标领域的基本法律是（），其他有关行政法规、国务院决定、部门规章以及地方性法规和规章等都不得与其相抵触。A．《招标投标法实施条例》 B．《工程建设项目勘察设计招标投标办法》C．《招标投标法》 D．《建筑法》 3．在规范政府采购活动的相关法律法规中，（）主要规定对政府采购活动的质疑、投诉、监督检查和法律责任等内容。 A．《政府采购货物和服务招标投标管理办法》B．《政府采购法》 C．《政府采购信息公告管理办法》 D．《政府采购供应商投诉处理办法》 4．下列选项中属于招标投标行政法规的是（）。 A．《招标投标法》 B．《招标投标法实施条例》 C．《北京市工程建设项目招标范围和规模标准的规定》 D．《建设工程招标投标监督管理规定》 5．依据《招标投标法》的规定，招标投标活动应当遵循公开、（）的原则。 A．独立、自主和诚实信用 B．独立、公正和维护公共利益 C．公平、公正和诚实信用 D．公平、公正和维护公共利益 6．《招标投标法》规定，招标投标基本程序中的（）环节既是竞争结果的确定环节，也是发生异议、投诉、举报的环节。 A．投标 B．招标 C．评标 D．中标7．下列关于投标人的说法中，正确的是（）。 A．国家对不同行业的投标人的资格条件是相同的 B．投标人包括法人、其他组织和自然人C．投标人可以不响应招标和参与投标竞争D．法人或其他组织对特定的招标项目有兴趣，愿意参加竞争并按合法途径获取招标文件就是投标人 8．《招标投标法》最直接的立法目的是（）。A．规范招标投标活动 B．提高经济效益，保证项目质量 C．保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益 D．促进廉政建设 9．按照《工程建设项目勘察设计招标投标办法》和《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，招际文件自发出之日起至停止发出之日止，最短不得少于（）个工作日。A．3 B．5 C．7 D．10 10．根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，下列选项中不属于招标代理机构的职责是（）。 A．审查投标人资格 B．编制标底 C．组织开标、评标以及确定中标人 D．组织投标人踏勘现场 11．《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》规定，负责从事各类工程建设项目招标代理机构资格认定工作的部门是（）。A．商务部 B．国家发展和改革委员会 C．住房和城乡建设部 D．财政部 12．根据《招标投标法》和《招标投标法实施条例》的规定，中央投资项目招标代理机构资格对注册资本金的要求：其中甲级不少于（）万元人民币。 A．300 B．500
模拟试卷（一） 一、单项选择题 1、下列由国家税务总局指定的企业统一印制的是（）。 A、服务业发票 B、运输业发票 C、契税完税证 D、增值税专用发票 2、根据《税收征收管理法》的规定，税务机关有权对纳税人采取税收保全措施的情形是（）。 A、纳税人账目混乱难以查账的 B、纳税人未按规定期限办理纳税申报，经税务机关限期申报，逾期仍不申报的 C、纳税人有明显转移、隐匿其应纳税收入迹象的 D、纳税人有明显转移、隐匿其应纳税收入迹象且拒绝提供纳税担保的 3、记账凭证必须具备的基本要素不包括（）的签名或印章。 A、填制人员 B、经办人员 C、记账人员 D、会计机构负责人或会计主管人员 4、政府采购法规定的政府采购项目是（）。 A、限额标准以下 B、全部采购项目 C、纳入了集中采购目录以内和限额标准以上项目 D、集中采购目录以外 5、竞争性谈判方式，是指要求采购人就有关采购事项，与不少于（）家供应商进行谈判。 A、2 B、3 C、4 D、5 6、政府采购工程进行招标投标的，适用（）。 A、会计法 B、预算法 C、刑法 D、招标投标法 7、审计、税务、证券监管、人民银行、保险监管部门，按照规定的职责权限，可以对单位的（）实施监督检查。 A、会计资料 B、会计行为 C、经济活动 D、会计人员 8、下列各项中，属于委托代理记账的委托人的义务的是（）。 A、对本单位发生的经济业务事项，编制记账凭证 B、对在执行业务中知悉的商业秘密应当保密 C、向代理记账机构提供真实、完整的原始凭证
D、向税务机关提供税务资料 9、下列选项中属于高级会计师评审的基本条件中思想道德条件的是（）。 A、能够坚持正常工作，积极为社会主义市场经济建设服务 B、具有理论联系实际、不断开拓创新的研究水平，能结合本职岗位工作，撰写具有应用价值的学术论文、调查研究报告 C、具有丰富的财务会计工作经验 D、具有解决财务会计业务中重大、疑难问题的业务能力 10、参加中级会计资格考试的人员必须在连续（）年内全部通过考试。 A、2 B、3 C、1 D、5 11、在廉洁自律的基本要求中，（）是在会计工作中做到廉洁自律的思想基础。 A、树立科学的人生观和价值观 B、公私分明 C、客观公正 D、不贪不占 12、会计工作特点决定了，（）是会计职业道德的前提，也是会计职业道德的内在要求。 A、提高技能 B、坚持准则 C、客观公正 D、廉洁自律 13、单位、个人和银行办理支付结算必须使用（）。 A、各开户银行印制的票据和结算凭证 B、按财政部统一规定印制的票据和结算凭证 C、按中国人民银行统一规定印制的票据和结算凭证 D、按税务部门统一规定印制的票据和结算凭证 14、会计职业道德教育的主要内容包括（）。 A、会计职业道德观念教育、会计职业警示教育、会计职业规范教育 B、会计职业道德信念教育、会计职业权利教育、会计职业荣誉教育 C、会计职业道德警示教育、会计职业义务教育、会计职业荣誉教育 D、会计职业道德信念教育、会计职业义务教育、会计职业法制观念教育 15、根据规定，存款人不可申请开立临时存款账户的情形有（）。 A、收入汇缴资金 B、设立临时机构 C、异地临时经营活动 D、注册验资 16、下列关于个人银行结算账户的说法中，不正确的是（）。 A、从单位银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项应纳税的，税收代扣单位付款时应向其开户银行提供完税证明 B、使用信用卡支付工具的可以申请开立个人银行结算账户 C、单位银行结算账户支付给个人银行结算账户款项的，银行应按有关规定认真审查付款依据或收款依据的原件，并留存复印件，按会计档案保管 D、储蓄账户与个人银行结算账户一样，也可以办理转账结算
法律法规模拟试题及答案 1．将环境分为自然环境和人工环境的依据是（D ） A．环境功能的不同 B．环境范围的大小 C．环境要素的不同 D．环境要素的形成 2．我国首次规定环境保护内容的宪法是（C ） A．1954年制定的《宪法》 B．1975年修订的《宪法》 C．1978年修订的《宪法》 D．1982年修订的《宪法》 3．首创“三同时”制度的国家是（D ） A．美国 B．日本 C．德国 D．中国 4．建设项目对环境可能造成轻度影响的，应当编制（B ） A．环境影响报告书 B．环境影响报告表 C．环境影响分析表 D．环境影响登记表 5．省级人民政府依法可以制定严于国家标准的（B ） A．地方环境质量标准 B．地方污染物排放标准 C．地方环保基础和方法标准 D．地方球境基准 6．《固体废物污染环境防治法》对行政处罚规定的最高罚款额为（D ）
A．10万元 B．20万元 C．50万元 D．100万元 7．《环境保护法》规定，因环境污染损害赔偿提起诉讼的时效期间为（C ） A．1年 B．2年 C．3年 D．20年 8．我国环境污染防治法规定的承担民事责任的方式是（A ） A．排除危害．赔偿损失．恢复原状 B．排除危害．赔偿损失．支付违约金 C．具结悔过．赔偿损失．恢复原状 D．排除危害．赔礼道歉．恢复原状 9．石油型大气污染的主要污染物包括（D ） A．一氧化碳．二氧化硫．氮氧化物和烟尘 B．一氧化碳．二氧化硫．氮氧化物和氟化物 C．一氧化碳．氮氧化物．总悬浮颗粒物和臭氧 D．一氧化碳．氮氧化物．碳氢化合物．颗粒物和铅 10．海洋环境污染的特点是（D ） A．污染物量大但种类单一 B．海水容量大容易治理 C．污染危害大但即时性强 D．海水流动性强污染容易扩散 11．国务院制定的第一部关于流域水污染防治的专门行政法规是（B ） A．《辽河流域水污染防治暂行条例》 B．《淮河流域水污染防治暂行条例》 C．《太湖流域水污染防治暂行条例》
[ 模拟] 基本医疗保险法规与政策 单项选择题 第1 题： 根据《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》，基本医疗保险费由用人单位与职工共同缴纳，具体比例是( ) 。 A. 用人单位缴费率控制在职工工资总额的收入的1.5% B. 用人单位缴费率控制在职工工资总额的收入的2% C. 用人单位缴费率控制在职工工资总额的收入的2.5% D. 用人单位缴费率控制在职工工资总额的收入的2%5%左右，职工缴费率一般为本人工资6%左右，职工缴费率一般为本人工资6%左右，职工缴费率一般为本人工资8%左右，职工缴费率一般为本人工资 参考答案：B 《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》确立的城镇职工基本医疗保险的缴费办法是：基本医疗保险费由用人单位和职工共同缴纳。用人单位缴费率应控制在职工工资总额的6%左右，职工缴费率一般为本人工资收入的2%。 第2 题：关于城镇职工基本医疗保险个人账户，下列陈述正确的是( ) 。 A. 个人账户资金全部来源于个人缴纳的基本医疗保险费 B. 个人账户本金利息归个人所有，但不可以继承 C. 个人账户可用于支付起付标准以下的医疗费用 D. 个人账户的管理由医院负责 参考答案：D A项，基本医疗保险基金由统筹基金和个人账户构成。职工个人缴纳的基本医疗保险费，全部计入个人账户。用人单位缴纳的基本医疗保险费分为两部分，一部分用于建立统筹基金，一部分划入个人账户。B项，个人账户的本金和利息归个 人所有，可以结转使用和继承。C项，不在统筹基金支付范围的医疗费用都可以由个人账户支付。 第3 题：根据《国务院关于开展城镇居民基本医疗保险试点的指导意见》，下列人员中属于城镇居民基本医疗保险制度覆盖范围的是( ) 。 A. 国有企业职工 B. 机关事业单位人员 私人企业雇员C. D.中小学生
多项选择题 1. 下列属于会计行政法规的有（） A. 《会计法》 B. 《总会计师条例》 C. 《会计基础工作规X》 D. 《企业会计准则》 2. 下列属于统一的会计制度的有（） A. 《会计档案管理办法》 B. 《会计基础工作规X》 C. 《企业财务会计报告条例》 D. 《企业会计制度》 3. 我国的会计法律制度包括（） A. 会计法律 B. 会计行政法规 C. 国家统一的会计制度 D. 地方性会计法规 4. 财政部门在会计人员管理中的工作职责主要包括（） A. 会计从业资格管理 B. 会计专业技术职务资格管理 C. 会计人员评优表彰奖惩 D. 会计人员继续教育管理 5. 下列账户中，按权责发生制原则开设账户的有（） A. 管理费用 B. 财务费用 C. 预提费用 D. 待摊费用 6. 会计资料主要包括（） A. 会计凭证 B. 会计账簿 C. 财务会计报告 D. 银行对账单
7. 会计法对生成和提供会计资料所作的基本要求是任何单位和个人（） A. 不得伪造会计凭证、账簿 B. 不得变造会计凭证、账簿 C. 不得提供虚假的财务会计报告 D. 不得伪造、变造其他会计资料 8. 会计期间分为（） A. 年度 B. 半年度 C. 月度 D. 季度 9. 下列有关记账本位的基本规定，说法正确的是（） A. 业务收支以人民币以外的货币为主的单位，可以选人民币以外的货币作为记账本 位币。 B. 以人民币以外的货币为主的单位，在编制财务会计报告时，可以以人民币以外的 货币反映 C. 业务收支以人民币以外的货币为主的单位，必须选人民币作为记账本位币。 D. 以人民币以外的货币为主的单位，在编制财务会计报告时，应按照一定的外汇汇 率折算为人民币反映。 10. 会计凭证分为（） A. 原始凭证 B. 记账凭证 C. 专用凭证 D. 汇总凭证 11. 根据《会计法》规定，各单位应当设置的会计账簿包括（） A. 总账 B. 明细账 C. 日记账 D. 其他辅助性账簿 12. 财务会计报告由组成。（） A. 会计报表 B. 会计报表附注 C. 财务情况说明书 D. 经济活动分析书
二级建造师法规模拟试题及答案 北京鲁班培训 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．建造师执业资格注册的有效期一般为（）年。 A．5 B．4 C．3 D．2 2．一级建造师相对于二级建造师在职业划分方面多出了（）项? A.2 B.3 C.4 D.5 3．建设单位自领取施工许可证之日起因故不能按期开工的应当申请延期，延期以（）次为限，每次不超过（）个月。 A．1，2 B．1，3 C．2，2 D．2，3 4．下列各项中不正确的一项是（）。 A．诉讼时效是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其胜诉权的制度 B．向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年，法律另有规定的除外C．诉讼时效期间从权利人知道或者应当知道其权利受侵害之日起开始计算，但是超过20年的，人民法院不予保护 D．在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中断 5．下列不属于委托代理关系终止原因的是（）。 A．代理期限届满或代理事务完成B．被代理人取消委托或代理人辞去委托 C．代理人丧失民事行为能力或代理人死亡D．被代理人取得或恢复民事行为能力6．某在建的建筑工程，因建设单位资金的原因于2003年3月15日中止施工，该建设单位应在（）之前向发证机关报告。 A．2003年3月30 日B．2003年4月15日C．2003年5月15 日D．2003年6月15 日 7．下列关于招标方式的说明，不正确的是（）。 A．招标方式分为公开招标和邀请招标B．发布招标公告是公开招标的第一个环节 C．邀请招标的邀请对象不得少于3家D．邀请招标的邀请对象不得少于5家8．两个以上法人或者其他组织组成联合体投标时，国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体的资质应符合（）。 A．各方的加总条件符合规定的资质条件即可B．有一方具备规定的相应资质条件即可
教育政策法规试题及答案 1、中华人民共和国义务教育法的实施时间？（1986年７月１日。） 2、中华人民共和国义务教育法制定的根据？（是根据宪法和我国实际情况确定的。） 3、中华人民共和国义务教育法确定的义务教育年限？（九年制义务教育。） 4、义务教育法规定的由哪级政府确定推行义务教育的步骤？ （由省、自治区、直辖市根据本地区的经济、文化发展状况，确定推行义务教育的步骤。）5、中华人民共和国义务教育法确定的义务教育的基本原则？ （义务教育必须贯彻国家的教育方针，努力提高教育质量，使儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为提高全民族的素质，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设人才奠定基础。） 6、义务教育法在依法保障适龄儿童、少年接受义务教育的主体责任是如何规定的？ （国家、社会、学校和家庭依法保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利。） 7、义务教育法在义务教育入学年龄上是如何规定的？ （凡年满六周岁的儿童，不分性别、民族、种族，应当入学接受规定年限的义务教育；条件不具备的地区，可以推迟到七周岁入学。） 8、义务教育法在语言文字方面对学校是如何规定的？ （学校应当推广使用全国通用的普通话。招收少数民族学生为主的学校，可以用少数民族通用的语言文字教学。） 9、义务教育法规定的义务教育共几个阶段？都是什么？ （义务教育可以分为初等教育和初级中等教育两个阶段。在普及初等教育的基础上普及初级中等教育。） 10、义务教育法规定的义务教育学制是由谁确定？ （由国务院教育主管部门制定。） 11、按照中华人民共和国教师法的规定，教师有哪些情形的，由所在学校、其他教育机构或者教育行政部门给予行政处分或者解聘处理？ （1）故意不完成教育教学任务给教育教学工作造成损失的； （2）体罚学生，经教育不改的； （3）品行不良、侮辱学生，影响恶劣的。 12、义务教育法规定由谁确定义务教育的教学制度、教学内容、课程设置，审订教科书？ （国务院教育主管部门。） 13、义务教育法规定确定义务教育的教学制度、教学内容、课程设置及审订教科书的根据？ 应当根据社会主义现代化建设的需要和儿童、少年身心发展的状况，确定义务教育的教学制度、教学内容、课程设置，审订教科书。 14、义务教育法规定由哪一级政府合理设置小学、初级中等学校，使儿童、少年就近入学？ 由地方各级人民政府。 15、义务教育法规定由谁为盲、聋哑和弱智的儿童、少年举办特殊教育学校（班）？ 地方各级人民政府。 16、按照义务教育法规定，国家对社会力量举办的义务教育学校采取什么政策？ （国家鼓励企业、事业单位和其他社会力量，在当地人民政府统一管理下，按照国家规定的基本
一、名词解释 1、农业法（狭义）： 答:狭义的农业法，指农业法典,即国家权力机关通过立法程序制定和颁布的,对于农业领尸的根本性、全局性的问题进行规定的规范性文件,即《中华人民共和国农业法》。 2、农村土地： 答:是指农民集体所有和国家所有依法由农民集体使用的耕地、林地、草地,以及其他依法用于农业的土地。 3、土地整理 答:是以工程技术手段及相应的政策措施，通过对土地利用环境的改善，对土地利用方式和占用现状进行调整与治理，提高土地质量和利用效率的措施与手段。 4、建设用地 答:是指建造建筑物、构筑物的土地，包括城乡住宅和公共设施用地、工矿用地、交通水利设施用地、旅游用地和军事设施用地等用地。 5、开垦土地： 答：是指以垦殖为目的开发土地,即开垦荒地为耕地用于农作物的种植。 6、草原载畜量： 答：是指在一定放牧时期内,一定草原面积上,在不影响草原生产力及保证家正常生长发育时,所能容纳放牧家畜的数量。 7、自然资源 答：是指在一定的技术经济条件下，自然界中对人类有用的一切自然要素。如土、水、矿物、森林、草原、野生动植物、阳光、空气等等。 8、消费者： 答：是指为生活消费需要而购买、使用经营者所提供的商品或接受经营者所提供的服务的市场主体。 9、人生权： 答：是指与民事主体的人身不能分离的非财产权利。 10、所有权： 答：是指所有人依法可以对物进行占有、使用、收益和处分的权利。 11、继承权： 答：是指公民享有的依照法律规定或遗嘱指定而取得被继承人遗产的民事权利。 12、物权： 答：是指权利主体直接管理和支配物并排除他人干涉的权利。 13、用益物权： 答：是指权利主体直接管理和支配物并排除他人干涉的权利。 14、耕地： 答：是指人们经常进行耕耘并能够种植、生长各种农作物的土地。 15、渔业： 答：是指捕捞、养殖和加工水生经济动植物区的水产品的产业。 16．农业 答：是指种植业、林业、畜牧业和渔业等产业，包括与其直接相关的产前、产中、产后服务。 17、代理 答：是指代理人在代理权范围内，以被代理人的名义与第三人实施民事法律行为，由此产生的法律后果由被代理人承担。 18、定金
一、单项选择题：(本类题共50小题，每小题l分，共50分。每小题备选答案中。只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分) 1．按照《会计法》的规定，公司、企业必须按照国家统一的会计制度的规定确认、计量和记录( )、收入、费用、成本和利润。 A．资产、负债 8．资产、负债、实收资本C．净资产、负债 D．资产、负债、所有者权益 2．根据《会计法》和国家统一的会计制度的规定，下列表述正确的有( )。 A．所有记账凭证必须附有原始凭证 B．填制记账凭证出现非重大错误的，可以由填制人员进行更正 C．企业可以选择不同的记账凭证编号方法进行编号 D．出纳人员不得兼任记账凭证的编制工作 3．会计从业资格证书持证人员在同一会计从业资格管理机构管辖范围内调转工作单位，且继续从事会计工作的，应当自离开原工作单位之日起( )内，填写调转登记表，办理调转登记。 A．60 13 8．90日 C．120日D．半年 4．随意变更财务会计报告的编制基础、编制依据、编制原则和方法的，由县级以上人民政府财政部门责令限期改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，可以处( )的罚款。 A．3 000元以30 000元以下B．2 000元以上20 000元以下 C．3 000元以50 000元以下 D．5 000元以上50 000元以下 5．按照《会计法》的规定，各单位必须根据( )进行会计核算，填制会计凭证．登记会计账簿，编制财务会计报告。 A．审核无误的原始凭证 B．审核无误、相关人员签字确认的原始凭证 C．审核无误、相关人员签字确认的发票 D．实际发生的经济业务事项 6．按照《会计法》的规定，另设会计账簿、不在依法设置的会计账簿上进行统一核算，尚未构成犯罪的，可以对( )处3 000元以上50 000元以下的罚款。 A．直接负责的主管人员B．其他直接责任人员 C．直接负责的主管人员和其他直接责任人员 D．单位 7．根据《会计从业资格管理办法》的规定，会计从业资格证书实行( )。 A．报批制度 B．注册登记制度 C．备案制度 D．考评制度
教育法律法规模拟试题 一、单项选择题 1.如果学校或教师在工作中有某些过失，但这些过失不是构成学生伤害事故的原因，而仅是发生事故的一种条件，则学校或教师( )责任。 A.完全不承担 B.几乎不承担 C.承担部分 D.承担全部 2.在学校事故中应负法律责任的学校，如果不具备法人资格，应由( )承担赔偿责任。 A.校长 B.教师 C.上级主管部门 D.学生本人 3.每年的9月10日定为“教师节”的决定颁布始于( )。 A.1985年 B.1989年 C.1993年 D.1995年 4.依据法律对权利冲突的解决，表现在法律上自行解决，或请求司法机关或其他机关给予解决，使受损害权益得到补救，即为( )。 A.学校事故 B.法律救济 C.法律责任 D.法律义务 5.教师对学校或其他教育及政府部门做出的处理不服或对其侵犯权益的行为，依《教师法》向主管行政机关申诉，请求处理的制度是（）。 A.教师申诉制度 B.学生申诉制度 C.学校事故 D.法律救济 6.教育法规定的法律责任是一种______法律责任。 A.行政 B.民事 C.经济 D.刑事 7．1980年，我国颁布了( )。 A．《中华人民国学位条例》 B．《中华人民国教育法》 C．《中华人民务教育法》 D．《中华人民国高等教育法》 8．1986年颁布的是（）。 A.《中华人民务教育法》 B.《中华人民国教育法》 C.《中华人民国教师法》 D.《中华人民国职业教育法》 9．以下不属于学校法律关系基本特征的是（） A.学校与学生 B.学校与家长 C.学校与教师 D.学校与政府 10．在我国的教育法体系中，比部门教育法低一层次的是（）。 A.政府教育规章 B.教育行政法规 C.部门教育规章 D.教育基本法律11．学校事故就其性质而言，主要适用（） A．过错责任原则 B.无过错 C.过错推定 D.公平8
旅游政策法规》模拟试题 一、单项选择题（每题只有一个选项正确） 1、不属《合同法》调整范围的是（）。 A、买卖合同 B 、收养合同C、租凭合同 D 、委托合同 2、表述错误的为（）。 A、要约是指要约人希望和他人订立合同的意思表示 B、要约不是一种民事法律行为 C要约的内容不须具体确定D、经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束 3、当合同履行期限不明确时，（）。 A、合同无效 B 、债务人可以不履行 C、债权人可以随时要求履行 D、债权人可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时 间 4、甲社依据成立并生效的合同取得了向旅游者收取旅行费用的权利，但因招徕人数不足， 该旅行社准备将已签约并预交费用的旅游者转让给乙旅行社，甲社应（）。 A、征得已旅行社同意即可转让 B 、须得到所有旅游者的书面同意 C须得到多数旅游者的同意 D 、通知旅游者即可 5、导游在旅游行程期间，擅自离开旅游团队，造成旅游者无人负责，旅行社应承担旅游者 滞留期间所支出的食宿费用等直接费用，并赔偿（）的违约金。 A、同额 B 、直接费用50% C 、全部旅游费用30% D 、全部旅游费用 50% 6、（）为不正当竞争行为。 A、设立多个分社 B、提高导游待遇 C、以低于成本价的价格参与竞销 D、为招徕旅游者，在多家媒体做广告 7、（）不属参加导游资格考试必须具备的条件。 A、中华人民共和国公民 B、大专以上学历 C、身体健康 D、具有适应导游需要的基本知 识和语言表达能力 8、导游人员在引导旅游者旅行、游览过程中，遇到可能危及旅游者人身安全的紧急情况， 经征得（）同意，可以调整或变更接待计划的权利。 A、旅行社 B 、所有旅游者 C 、多数旅游者 D 、旅游行政管理部门 9、导游人员进行导游活动时未佩戴导游证的，由旅游行政管理部门责令改正，拒不改正的，处（）的罚款。 A、100 元以上 B 、500 元以下C 、1000 元以下D 、200 元以上 10、导游人员在导游活动中，应扣除 2 分的情形是（）等。 A、接待未出示旅行社标识 B、私自带人随团游览 C、无故不随团活动 D、在导游活动中 未佩带导游证 11、（）具体负责组织实施对导游人员的年审工作。 A、旅行社 B 、所在地旅游行政管理部门 C 、省级旅游行政管理部门 D 、国家旅游行政管理部门 12、一次事故造成旅游者重伤、经济损失12 万元，属（）事故。 A、轻微 B 、一般C 、重大D 、特大
《农村政策法规》测试题及答案 （红字部分为答案） 1、农业法：广义的农业法是国家权力机关、国家行政机关（包括有立法权的地方权力机关、地方行政机关）制定和颁布的规范农业经济主体行为和调控农业经济活动的法律、行政法规、地方法规和政府规章等规范性文件的总称。按照农业法的规定：狭义农业，是指种植业、林业、畜牧业和渔业等产业，包括与其直接相关的产前、产中、产后服务。 2、农村经济体制改革目标“建立适应发展社会主义市场经济要求的农村经济体制”。 3、农业和农村经济发展目标即“不断解放和发展农村生产力，提高农业的整体素质和效益，确保农产品供应和质量，满足国民经济发展和人口增长、生活改善的需求，提高农民的收入和生活水平，促进农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，缩小城乡差别和区域差别”。 4、农村社会发展目标：建设富裕、民主、文明的社会主义新农村，逐步实现农业和农村现代化。 5、政策的法律化是社会主义法律的基本特征之一，也是任何法治国家的法律基本特征之一。这就要求我们，在党中央的领导下，将党的政策主张，通过立法形式上升为法律，使党的主张与人民的意志以法律的形式统一起来。农业法的修订就是实现这一要求的具体体现，是这方面立法实践的一个典型。农业法的多数条文，我们都可以在党和国家的有关政策文件中找到直接的依据。农业法的贯彻实施，必将有
利于实现由主要靠政策指导农业，进一步向依靠政策和法律共同指导农业发展的转变，实现以行政手段管理农业，进一步向行政手段、经济手段、法律手段管理农业的现代农业管理方式的转变。 6、农业生产经营体制的概念和我国农业生产经营体制的基本组织制度。 农业生产经营体制是对农业生产过程的决策以及组织这些决策实施的基本组织制度和形式，包括农业生产经营的基本组织制度、生产经营主体和经营形式。有关农业生产经营体制的规定是农业法最核心的内容之一。 我国农业生产经营的基本组织制度是“以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制”。 7、二轮承包和承包期三十年不变。 作为农村的基本经营体制，必须长期实行。而要坚持这个经营体制，就必须要赋予农民足够长的土地承包期，更要在承包期内确保承包关系的稳定。这里我就不展开论述了，我想广大学员比我的体会可能会更深刻。 8、农民专业合作经济组织的活动原则： 第一，加入自愿、退出自由。第二，民主管理。第三，盈余返还。9、农产品行业协会的主要职能。 （1）为成员提供生产、产品营销、市场信息、技术、业务培训等多方面的服务。 （2）发挥协调和自律作用。（3）代表本行业提出农产品贸易救济
环境影响评价师考试法律法规模拟试题及答案 1 、将环境分为自然环境和人工环境的依据是（ D ） A、环境功能的不同 B 、环境范围的大小 C 、环境要素的不同 D 、环境要素的形成 2 、我国首次规定环境保护内容的宪法是（ C ） A、 1954 年制定的《宪法》 B 、1975 年修订的《宪法》 C、 1978 年修订的《宪法》 D 、1982 年修订的《宪法》 3 、首创“三同时”制度的国家是（D ） A、美国 B 、日本 C 、德国 D 、中国 4 、建设项目对环境可能造成轻度影响的，应当编制（ B ） A、环境影响报告书 B 、环境影响报告表 C 、环境影响分析表 D 、环境影响登记表 5 、省级人民政府依法可以制定严于国家标准的（ B ） A 、地方环境质量标准 B 、地方污染物排放标准 C 、地方环境基础和方法标准 D 、地方环境基准 6 、《固体废物污染环境防治法》对行政处罚规定的最高罚款额为（ D ） A 、 10 万元 B 、 20 万元 C 、50 万元 D 、100 万元 7 、《环境保护法》规定，因环境污染损害赔偿提起诉讼的时效期间为（ C ） A 、 1 年 B 、 2 年 C 、 3 年 D 、 20 年 8 、我国环境污染防治法规定的承担民事责任的方式是（ A ） A 、排除危害、赔偿损失、恢复原状 B 、排除危害、赔偿损失、支付违约金 C 、具结悔过、赔偿损失、恢复原状 D 、排除危害、赔礼道歉、恢复原状 9 、石油型大气污染的主要污染物包括（ D ） A、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物和烟尘 B 、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物和氟化物 C、一氧化碳、氮氧化物、总悬浮颗粒物和臭氧 D 、一氧化碳、氮氧化物、碳氢化合物、颗粒 物和铅 10 、海洋环境污染的特点是（ D ） A 、污染物量大但种类单一 B 、海水容量大容易治理 C 、污染危害大但即时性强 D 、海水流动性强污染容易扩散 11 、国务院制定的第一部关于流域水污染防治的专门行政法规是（ B ） A 、《辽河流域水污染防治暂行条例》 B 、《淮河流域水污染防治暂行条例》 C 、《太湖流域水污染防治暂行条例》 D 、《滇池流域水污染防治暂行条例》 12 、环境噪声具有的特点是（ C ） A 、易评估和暂时性 B 、分散性和持续性 C 、无形性和多发性 D 、危害大和复杂性 13 、《危险货物分类与品名编号》中规定的化学危险物品不包括（ C ） A 、易燃液体和易燃固体 B 、自燃物品和遇湿易燃物品 C 、易燃气体和氧化物 D 、液化气体和压缩气体 14 、《野生植物保护条例》规定禁止出口（ D ） A 、国家一级保护野生植物 B 、国家二级保护野生植物 C 、可以用作药材的野生植物 D 、新发现的具有重要价值的野生植物 15 、禁止从事旅游、游泳活动的最低限度的生活饮用水地表水源保护区是（ A ）