当前位置:文档之家› 建设工程合同管理试题及答案

建设工程合同管理试题及答案

建设工程合同管理考核题

1203批次前老平台学生,该门课程不用现场笔试考试(网上预约考试时间为虚设),请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上,于规定时间内交到学习中心,哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理,预约后不按规定时间提交按旷考处理。

(答题纸附在第二页,所有答案必须写在答题纸上,标清题号)

一、单选题(共30题,每题2分,共60分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1.一个买卖合同执行的是政府定价,2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元,合同规定2000年4月1日交货,违约金为每千克10元,交货后10日内付款,但卖方直至2000年4月1日交货,而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元,买方直至2000年6月1日才付款,买方应当按照每千克( D )元向卖方付款。

A. 100

B.110

C. 120

D. 130

2.对于合同当事人而言,所在国爆发罢工是一种( D )。

A.合法行为

B.违法行为

C.自然事件

D.社会事件

3.合同法律关系( A ),是参加合同法律关系,享有相应权利、承担相应义务的当事人。

A.主体

B.客体

C.内容

D.事实

4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B )承担。

A.乙项目经理

B.甲施工企业

C.建设单位

D.具体施工人员

5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是( B)。

A.法律关系主体

B.法律事实

C.法律关系客体

D.法律关系内容

6.在施工合同中,( D )是承包人的义务。

A.提供施工场地

B.办理土地征用

C.在保修期内负责照管工程现场

D.工程施工期内对施工现场的照管负责

7.承包人在索赔意向通知提交后的( B )天内递交正式的索赔报告。

A. 14

B. 28

C. 7

D.56

8.设备安装完毕进行试车检验的结果表明,由于工程设计原因未能满足验收要求。承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。按照合同责任应( C )。

A.追加合同价款但工期不予顺延

B.由承包人承担费用和工期的损失

C.追加合同价款并相应顺延合同工期

D.工期相应顺延但不补偿承包人的费用

9.发包人按照合同约定采购的门窗,现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点,单方与供货人检验接收后,口头指示承包人的仓库保管员负责保管。施工使用时发现部分门窗损坏,则应由( A )。

A.发包人承担损失责任

B.保管员负责赔偿损失

C.承包人负责赔偿损失

D.发包人和承包人各承担损失的50%

10.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是( B )。

A.工程师未能按规定时间提出延期要求,又未按时参加验收,承包人可自行组织验收,该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收

B.工程师没有参加验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

C.无论工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

D.重新检验表明质量不合格,承包人承担由此发生的费用和工期损失

11.在工程建设的过程中,( C )是最为常用的一种担保方式。

A.抵押

B.留置

C.保证

D.定金

12.工程具备竣工验收条件,承包人应当向发包人申请工程竣工验收,递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程,工程竣工报告还必须经( A)签署意见。

A.总监理工程师

B.监理工程师

C.发包人代表

D.质量监督机构负责人

13.工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行,检查检验合格时,影响正常施工的追加合同价款和工期处理为( A )。

A.追加合同价款和工期损失全部由业主承担

B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承担

C.追加合同价款由承包商承担,工期给予顺延

D.工期不予顺延,但追加合同价款由业主给予补偿

14.由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间,此项工作应属于( B )。

A.正常工作

B.附加工作

C.额外工作

D.意外工作

15.下列关于合同生效的时间说法不正确的是( C)。

A.一般说来,依法成立的合同,自成立时生效

B.书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效

C.附解除条件的合同,自条件成就时生效

D.附生效条件的合同,自条件成就时生效

16. FIDIC施工合同条件规定,用从( B)之日止的持续时间为缺陷通知期,承包商负有修复质量缺陷的义务。

A.开工日起至颁发接收证书

B.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工

C.颁发接收证书日起至颁发履约证书

D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书

17.在施工合同中,项目经理是( B)授权的,派驻施工场地的承包人的总负责人。

A.发包人单位法定代表人

B.承包人单位法定代表人

C.总监理工程师

D.发包人代表

18.承包商对工程师变更工程的估价不满意,将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后,承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定,承包商( C )。

A.必须接受裁决委员会的决定

B.可以将争议提交业主做决定

C.可以提交仲裁机构做决定

D.可以再次提交工程师做决定

19.设计合同履行过程中,( A)属于设计人的责任。

A.确定设计参数的取值

B.组织对设计成果的鉴定

C.办理设计成果的报批手续

D.为现场的设计人员提供必要的工作条件

20.无效的建设工程勘察合同,当事人应当请求向( D)撤销。

A.建设行政主管部门

B.质量监督机构

C.监理单位

D.仲裁委员会

21.在工程施工中由于( B)原因导致的工期延误,承包方应当承担违约责任。

A.不可抗力

B.承包方的设备损坏

C.设计变更

D.工程量变化

22.在合同权利义务终止的原因中,( A )是最主要和最常见的原因。

A.债务清偿

B.合同解除

C.免除债务

D.债务抵消

23.施工合同范本规定,图纸会审和设计交底应由( D )组织。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设计人

24.监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作车辆,开展监理业务时监理单位使用自备车辆,则在监理服务期间的车辆使用费用应由( A )。

A.监理单位承担

B.承包商承担

C.委托人补偿,属于附加监理费用

D.委托人补偿,属于额外监理费用

25.双方恶意串通,损害国家或者第三人利益的合同,应当采取( C)的措施。

A.将财产返还给对方

B.赔偿损失

C.继续履行

D.追缴财产

26.下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是(D )。

A.在合同协议书内应明确注明开工日期

B.在合同协议书内应明确注明竣工日期

C.在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数

D.招标选择承包人的,工期总日历天数也就是招标文件要求的天数

27.不属于委托监理合同监理人义务的内容是( B )。

A.在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作

B.负责建设工程外部协调工作

C.按合同约定派驻人员

D.不得泄露申明的秘密

28.承包商对工程师变更工程的估价不满意,将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后,承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定,承包商( C)。

A.必须接受裁决委员会的决定

B.可以将争议提交业主做决定

C.可以提交仲裁机构做决定

D.可以再次提交工程师做决定

29.设计人完成了规定设计任务的25% 时,发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后,其后果处理应为( C )。

A.设计人没收发包人支付的定金

B.设计人没收定金,发包人再支付合同价25% 的设计费

C.发包人应支付合同价50% 的设计费

D.设计人没收定金,发包人再支付合同价50% 的设计费

30.组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释,互为说明。当出现含糊不清或矛盾时,具有第一优先解释顺序的文件是( C)。

A.合同专用条款

B.投标书

C.协议书

D.合同通用条款

二、多项选择题(共15题,每题2分,共30分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。)

1.下列哪些合同,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销( ABCD )。

A.因重大误解而订立的合同

B.显失公平的合同

C.以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

D.乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

E.以合法形式掩盖非法目的的合同

2.建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括( AE )。

A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作

B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长

C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担

D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容

E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停,事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作

3.为了保证设计工作的正常进行,发包人应提供的资料和文件包括( BCDE )。

A.设计方案

B.规划许可文件

C.工程勘察资料

D.限额设计要求

E.高于设计规范要求的标准

4.在施工合同中,( ABE)属于发包人应当完成的工作。

A.使施工现场具备施工条件

B.提供施工场地的工程地质资料

C.提供工程进度计划

D.向工程师提供在施工现场办公的设施

E.开通施工场地与城乡公共道路的通道

5.下列关于竣工验收说法正确的是( ABE )。

A.工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段,工程未经竣工验收或竣工验收未通过的,发包人不得使用

B.发包人强行使用时,由此发生的质量问题及其他问题,由发包人承担责任

C.竣工验收是指整体工程的竣工验收

D.对符合竣工验收要求的工程,发包人收到工程竣工报告后14天内,组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案

E.发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收,或验收后14天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可

6.索赔按目的划分包括( CE)。

A.综合索赔

B.单项索赔

C.工期索赔

D.合同内索赔

E.费用索赔

7.在下列行为中,( ABD)属于要约邀请。

A.价目表的寄送

B.招标公告

C.投标

D.招股说明书

E.不含价格的商业广告

8.在下列几种情形中,( DE )合同是可变更的合同。

A.损害公共利益的

B.以合法活动掩盖非法目的的

C.恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的

D.因重大误解而订立的

E.在订立合同时显失公平的

9.因监理单位与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失,计算监理单位赔偿费的原则是( CE)。

A.按工程实际受到的损害计算

B.按委托人认为所受到的损害计算了

C.按实际损害计算一定比例的赔偿金

D.监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额

E.监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额

10.设计合同履行过程中,设计人应负责情况包括(CE)。

A.收集设计依据文件和现场地质、水文资料

B.施工现场必要的工作和生活条件

C.采用先进的设计方案

D.向设计审批部门完成报批手续

E.审查工程项目外商提供设计部分的设计资料

11.施工过程中,工程师根据工程的需要,可以就( ABD)情况发布变更指令。

A.改变某单位工程的标高

B.增加工程量清单中列明某项工作的数量

C.从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工

D.为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间

E.指示承包商使用其投标书内未承诺到场的施工机械完成新增工作

12.合同法律关系由( ABE)等要素构成。

A.主体

B.客体

C.行为

D.事件

E.内容

13.工程建设合同是( AC)合同。

A.主合同

B.从合同

C.诺成性合同

D.实践性合同

E.无偿合同

14.《建设工程施工合同文本》的附件包括( ABD)等。

A.协议书

B.通用条款

C.工程质量保修书

D.专用条款

E.发包人供应材料设备一览表

15.债权人可以留置的合同限于( BCD )合同。

A.建设工程

B.保管

C.运输

D.加工承揽

E.买卖

三、问简答(共2题,每题5分,共10分)

1.法人应当具备哪些条件?

答:(1)依法成立(2)有必要的财产或者经费(3)有自己的名称·组织机构和场所(4)能够独立承担民事责任

2.监理合同要求监理人必须完成的工作包括哪几类?

答 三类 1正常工作。专用条款内注明的委托监理工作范围和内容 属于正常的监理工作。2)附加工作。与完成正常工作相关 在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。3)额外工作。指服务内容和附加工作以外的工作 不超过42天的准缶工作时间。应另行支付附加监理工作酬金和额外监理工作酬金计算办法应在专用条款内予以约定

2018年10月福建省自考04231建设工程合同(含FIDIC)条款试题及答案含评分标准

2018年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试 建设工程合同(含FIDIC)条款试卷 (课程代码04231) 本试卷满分100分,考试时间l50分钟。 考生答题注意事项: 1.本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效,试卷空白处和背面均可作革稿纸。2.第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。3.第二部分为非选择题。必须注明大、小题号。使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答。 4.合理安排答题空间,超出答题区域无效。 第一部分选择题 一、单项选择题(本大题共l0小题,每小题2分,共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是最符合题目要求的,请将其选出并将“答题卡” 的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。 1.下列选项中不属于《合同法》对无效合同的法律责任的规定的是 A.返还财产 B.赔偿损失 C.追缴财产 D.扣押财产 2.1999年8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》,施行于 A.2000.1.1 B.2000.2.1 C.2001.1.1 D.2001.2.1 3.发包单位与中标单位签订合同时间应自中标之日起_______日内。 A.20 B.30 C.50 D.60 4.按合同订立的方式看,建设工程招标一般被认为是 A.要约邀请 B.要约 C.承诺 D.缔约 5.当招标文件中有一些工程条款对工程范围不是很明确时,可以采用在原招标方案基础上报两价目单价的投标技巧,这是 A.不平衡报价法 B.突然袭击法 C.区别对待报价法 D.多方案报价法 6.项目经理应当积极履行合同规定的职责,完成承包人应当完成的各项工作。其日常性的工作有 A.代表承包人向发包人提出要求的通知 B.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计表 C.根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、维栏设施,并负责安全保卫 D.做好施工现场保护工作 7.发包人应在其所供应点材料设备到货前_______,以书面形式通知承包人,由承包人派人与发包人共同清点。 A.24小时 B.36小时 C.48小时 D.72小时 8.在工程实施过程中,对于损失小、概率大的风险,一般采取的处置措施是 A.风险回避 B.风险控制 C.风险转移 D.风险自留 9.FIDIC是_______的简称,FIDIC合同条件主要是针对 A.国际开发工程师联合会大型工程项目 B.国际技术工程师联合会中型工程项 C.国际咨询工程师联合会,大型复杂工程项目 D.国际工程师联合会中型复杂工程项目

建设工程合同管理考试试题及答案

2005 年建设工程合同管理考试试题及答案 一、单项选择题(共50题,每题 1 分。每题的备选项中。只有 1 个最符合题意) 1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货,施工合同没有按 期完成,则建设单位可以要求()承担责任。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D. 项目经理 2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行,订立了抵押合同,后来又办理了抵押登记。则()。 A. 项目转移给银行占有,抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有,抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有,抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有,抵押合同自登记之日起生效 3. 抵押与质押的区别主要在于()。 A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有D?债权人是否有优先受偿权 4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。 A. 未中标的投标人不退还 B. 中标的投标人在中标的同时退还 C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷,没有强制执行效力的文书是()。

A.人民法院的判决B?仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6. 某建设项目,承包人与分包人口头约定了施工合同内容,施工任务完成后,由于承包 人欠工程款而发生纠纷,但双方一直没有签订书面合同,此时应认定()。 A. 施工合同成立,但不生效 B. 施工合同成立,且已生效 C. 施工合同不成立,不生效 D. 施工合同不成立,但有效 7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款,当合同其他条款无效时,应当认为()。 A. 仲裁条款有效,由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效,由人民法院解决争议 C. 仲裁条款无效,由人民法院解决争议 D. 仲裁条款无效,由双方另行选择争议解决方 式 8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材,但该采购员用盖有甲施工企业公章的空 白合同文本,与乙公司订立了购买水泥的合同,则该合同()。 A. 有效,但应由采购员向乙公司支付货款 B. 有效,由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效,由采购员向乙公司支付货款 D. 无效,甲施工企业退货,乙公司的损失由采购员承担 9. 按《合同法》的规定,合同生效后,当事人就价款或者报酬没有约定的,确定价款或报酬时应按()的顺序履行。 A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格

建设工程合同管理试题

高等教育自学考试 建设工程合同管理试题 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.债务人将其权利移交给债权人占有,用以担保债务履行的方式是() A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置 2.《合同法》的规定,出现___________订立的合同时,当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。() A.违反法律法规规定 B.当事人恶意串通损害第三人利益 C.以合法形式掩盖非法目的 D.对方当事人采用欺诈手段 3.合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时,该合同处于___________状态。() A.成立但不生效 B.既不成立也不生效 C.承诺生效但合同不成立 D.生效但不成立 4.合同生效后,当事人发现部分工程的费用负担约定不明确,首先应当___________确定费用负担的责任。() A.按交易习惯 B.依据合同的相关条款 C.签订补充协议 D.由履行义务一方承担 5.按照施工合同示范文本的规定,由于___________原因造成的工期延误,经工程师确认后工期不能顺延。() A.发包人未按约定提供施工场地 B.发生不可抗力 C.设计变更 D.承包人的主要施工机械出现故障 6.建设工程施工合同示范文本由___________、通用条款和专用条款三部分组成。() A.协议书 B.招标文件 C.投标书 D.质量保修书 7.材料采购合同履行中,供货方提前将订购的材料发运到工程所在地,且交付数量远多于合同约定,采购方应该 () A.提取全部材料,按实际交付数量付款 B.按合同订购的数量提货,也按合同订购数量付款 C.拒绝提前提货,拒付货款 D.提取全部材料,按订购数量付款 8.FIDIC施工分包合同条件中,业主对分包合同的管理主要表现为() A.对分包商发布指令 B.对分包工程的批准 C.向分包商支付工程款 D.审查分包商的资质 9.FIDIC施工合同条件规定,指定分包商的特点表现为() A.由业主指定,并与其签定合同 B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围 C.对其违约行为承包商承担连带责任 D.工程师负责对其施工进行协调管理 10.___________适用于工期比较短,而且对最终产品的要求又非常精确的工程项目。() A.固定总价合同 B.成本加酬金合同 C.纯单价合同 D.成本补偿合同

建设工程合同管理自考串讲

《合同管理》 一、单项选择题:(每题1分,共10分) 1、FIDIC条款中对合同拥有解释权的是()。 A、承包商 B、业主 C、第三方 D、监理 2、世行贷款公路项目主要采用() A、单价合同 B、总价合同 C、成本加酬金合同 D、设计施工总承包合同 3、承包人独自参与的保险,按FIDIC条件应该是()。 A、人身伤亡险 B、承包人装备险 C、工程一切险 D、第三方责任险 4、业主在得到承包人动员预付款保函后,支付动员预付款的最长时间不得超过()。 A、14天 B、7天 C、21天 D、28天 5、赔偿损失,作为违约责任的方式之一,是指违约方不履行合同或不完全履行合同时依法或根据合同的规定赔偿对方当事人所受损失的责任。从性质上讲,违约赔偿损失实际上是()。 A、对违约方的一种惩罚 B、对守约方的一种补偿 C、对违约方履约的一种要求 D、对违约方的一种经济制裁 6、工程项目不允许采取的招标方式是() A、公开招标 B、邀请招标 C、议标 D、竞争性招标 7、《工程变更令》由()下达。 A、业主 B、工程师 C、现场监理 D、上级主管部门 8、《合同法》规定,建设工程合同中没有规定的,适用()的有关规定。 A、委托合同 B、技术合同 C、承揽合同 D、买卖合同 9、颁发有关整个工程的移交证书之后()天之内,承包人应向工程师呈交一份竣工报表。 A、84天 B、65天 C、56天 D、21天 10、建设工程合同是一种()。 A、双务合同 B、有偿合同 C、诺成合同 D、要物合同 二、多项选择;(每题1分,共计40分) 1、要约邀请的主要形式有( A B D ) A、商品价目表 B、招标公告 C、投标书 D、广告 2、合同成立的要件主要有( A B C ) A、存在双方的订约主体 B、必须具有双方当事人 C、当事人对合同内容协商一致 D、应具备要约邀请和承诺阶段 3、合同的书面形式主要有( A C D ) A、电报 B、电话 C、电传 D、电子邮件 4、同时抗辩权制度具有的作用( A B C )。 A、贯彻公平、平等原则,平衡合同当事人间利益 B、促进合同履行,维护交易秩序 C、贯彻诚实信用原则,增进双方协作 D、维护社会经济秩序 5、合同终止的原因主要是( A C D ) A、合同解除 B、合同变更 C、债务相互抵销 D、债权人免除债务 6、同时抗辩权适用的合同有(B C D ) A、居间合同 B、买卖合同 C、承揽合同 D、租赁合同 7、合同解除与合同无效的区别主要在于( A B C D ) A、标的不同 B、原因不同 C、效力不同 D、主体、途径不同

2017年监理工程师考试建设工程合同管理真题答案

2017年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题答案 1.关于建设合同的说法,错误的是( )。 A.建设工程合同的标是各类建筑产品 B.建设工程合同主体一般应是法人 C.建设工程合同订立需经较长的准备期 D.建设工程合同应采用不要式合同 参考答案:D 2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。 A.完全民事行为 B.限制民事行为 C.与合同履行相适应民事行为 D.一般民事行为 参考答案:C 3.合同法律关系客体的智力成果指的是( )。 A.建筑物 B.设计工作 C.技术秘密 D.工艺技术设备 参考答案:C 4.关于委托订立合同的代理人行为的说法,错误的是( )。 A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判 B.代理人对授权范围内谈判的重要事项,必须请委托人决定 委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项,法律后果由委托人承担C. D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项,法律后果由代理人承担 参考答案:B 5、建设单位委托招标代理机构招标的,招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由( )。 A.招标代理机构 B.建设单位 C.政府监管机构 D.项目评标委员会 参考答案:B 6.根据《招标投标法实施条例》,投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的( )。 A.2% B.3% C.5% D.10% 参考答案:A 7.根据《招标投标法实施条例》,建设工程项目招标结束后,招标人退还投标保证金时间限定在( )。

A.与中标人签订书面合同后的15日内 B.与中标人签订书面合同后的5日内 c.招投标结束后的30日内 D.招投标结束后的15日内 参考答案:B 8.根据《招标投标法实施条例》,建设工程项目招标文件中,若要求中标人提。) ( 超过合同价格的供履约保证金的,其额度不应. A. B.10% C. D.30% 参考答案:B 9.建设工程施工过程中发生化学品泄漏,造成工程外部邻近人员中毒住院,其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程()。 A.一切险 B.一切险加第三者责任险 C.一切险加人身保险 D.一切险加人身意外伤害险 参考答案:B 10.建设工程项目施工采用公开招标的,招标人应在()。 A.行业协会网站发布招标公告 B.行业协会网站发布投标邀请书 C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告 D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书 参考答案:C 11.建设工程项目招标采用资格后审方式的,资格后审时间应为( )。 A.提交投标书后,开标前 B.提交投标书后,评标前 c.开标后,定标前 D.提交投标书前 B 参考答案: 12.公开招标时,对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期,应从( )起算。 A.发布招标公告日 B.开始资格预审日 C.发售招标文件日 D.投标截止日 参考答案:D 13.技术复杂的建设工程项目,招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法,错误的是( )。 A.评标委员会检查备投标书是否按照第阶段提出的要求作出响应性修改 B.投标人在澄请问题会后,应以书面形式对投标书的不明之处加以说明 C.技术标未通过者,商务标原封不动退还给投标人 D.技术标未通过,但商务报价及优惠条件对项目有利的,可参加第二阶段评标

《建设工程合同管理》习题及答案(1).doc

《建设工程合同管理》习题及答案 一、判断题 1、若工程师进行合同规定之外的检查工作,致使工程暂停,承包商均有权索赔。( ) A、是 B、否 2、应当先履行债务的当事人,只要发现对方经营状况严重恶化,就可以行使不安抗辩权。( ) A、是 B、否 3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( ) A、是 B、否 4、保留金待竣工验收合格后一次发还。( ) A、是 B、否 5、当递交最终报表之后,承包商根据合同进行索赔的权力终止了( ) A、是 B、否 6、若投标人的报价明显低于标底15%,且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的,则该报价作废标处理。( ) A、是 B、否 7、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率( )来源:学易网 A、是 B、否 9、对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于提供格式条款一方的解释。( ) A、是 B、否 10、在评标过程中,将报价外的其他因素折算为货币价值,并加减到承包商的报价中,这是评标价法评标( ) A、是 B、否 11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( ) A、是 B、否转自学易网 https://www.doczj.com/doc/de16366240.html, 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任,义务和一般风险。( ) A、是

B、否 13、保证合同的当事人是债权人和保证人( ) A、是 B、否 14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率( ) A、是 B、否 15、《合同法》规定:承揽合同中没有规定的,适用于建设工程合同的有关规定。( ) A、是 B、否 16、根据“担保法‘的规定,医院、学校不能作为保证合同的担保人( ) A、是 B、否 17、招标是要约,投标是承诺。( ) A、是 B、否 18、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 19、代理不合法的合同属于无效合同。( ) A、是 B、否 20、业主指定的分包商,在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时,他应向监理工程师提交索赔报告( ) A、是来源:学易网 B、否 二、单项选择题 1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。 A、避免风险 B、克服风险 C、转移风险 D、控制风险 2、FIDIC合同条件规定,工程师视工程进展情况,有权发布暂停施工指令。属于( )的暂停施工,承包商可能得到补偿。 A、合同中有规定 B、由于不利的现场气候条件影响 C、为工程施工安全来源:学易网 D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致 3、施工过程中,如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后,应由()。

《建设工程合同管理》试卷及答案

. 《建设工程合同管理》试卷及答案 一、单项选择题(共50题,每题1分。每题的备选 项中,只有1个最符合题意) 1.监理公司取得法人资格的时间为()日。 A.注册资金到位 B.公司成立 C.工商行政管理机关核准登记 D.建设行政主管部门颁发资质证书 2.项目总监理工程师是监理单位的代理人,这种代 理是()。 A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.转代理 3.施工企业提交的履约保函,属于《担保法》规定 的()担保。 A.留置 B.保证 C.定金 D.质押 4.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后,由于资金链断裂无力还款,至依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款400万元,拍卖费用10万元,则施工企业欠银行的债务()。 A.全部消灭 B.还有100万元 C.还有150万元 D.还有180万元 5.下列文件中,属于订立合同要约文件的是()。 A.招标公告 B.资格预审合格通知书 C.投标书 D.中标通知书 6.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定,而且双方又未能达成补充协议。依据《合同法》,应按()的市场价格履行。 A.订立合同时订立地 B.履行合同时订立地 C.订立合同时履行地 D.履行合同时履行地 7.执行政府指导价的合同,当事人一方逾期交付标 的物,遇到政府指导价上涨时,交付标的物后的结算应 按照()执行。 A.原价格 B.新价格 C.市场价 D.双方协商的价格 8.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权 人利益的行为,债权人可以()撤销。 A.自行 B.请求主管部门 C.请求人民法院 D.请求工商行政管理部门 9.下列有关无效合同的说法中,错误的是()。 A.无效合同从订立时起就没有法律效力 B.建设主管部门有权确认合同无效 C.一方当事人无权确认合同无效 D.合同被确认无效后,履行中的合同应终止履行 10.按照《合同法》规定,要约人撤销要约的通知 应在()到达受要约人,才能取消该项要约。 A.要约到达受要约入之前 B.受要约人发出承诺通知之前 C.承诺通知到达要约人之前 D.受要约人发出承诺通知之后 11.在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时,则合同成立的时间为()目。 A.要约生效 B.承诺生效 C.附生效条件的合同条件具备 D.附生效期限的合同期限届至 12.下列关于“缔约过失责任”的说法中,正确的是()。 A.当事人按照合同约定履行义务时,给第三人造成损失的,应承担赔偿责任 B.当事人履行义务不符合合同约定,给对方当事人造成损失的,应承担赔偿责任 C.订立合同时,当事人因判断失误对自身受到的损失应自负 D.订立合同时,一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的,应承担赔偿责任 13.依据《合同法》,债权人决定将合同中的权利转让给第三人时,转让行为()。 A.必须征得对方同意 B.无须征得对方同意,但应提供担保 C.无须征得对方同意,但要通知对方 D.无须征得对方同意,也无须通知对方 14.因施工企业破产导致发包人解除合同后,合同的()条款仍对双方具有约束力。 A.质量 B.工期 C.解决争议 D.结算 15.依据《合同法》,下列有关处理合同纠纷的表述中,错误的是()。 A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决 B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决 C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁 D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖 16.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中,正确的是()。 A.发布招标公告、开标、审查投标人资格 B.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格 C.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件 D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件 17.下列关于招标阶段现场考察的说法中,正确的是()。 A.由招标人组织,费用也由招标入承担 B.由招标人组织,费用由投标人承担 C.由投标人组织,费用也由投标人承担 D.由投标人组织,费用由招标人承担 18.招标项目开标时,检查投标文件密封情况的应当是()。 A.投标人 B.招标人 C.招标代理机构人员 D.招标单位的纪检部门人员

自考04400建设工程合同管理试卷(答案全面)

A.正常工作 B.附加工作 C.额外工作 D.日常工作 8. 某建设单位委托勘察院承担办公楼勘察任务,勘察院在完成勘察任务60%时,由于某种原因,办公楼项目停建,建设单位向勘察院发出终止合同的通知。依据勘察合同示范文本的规定,承担解除合同后果责任的方式应为( )。 A.勘察院没收建设单位支付的定金 B.勘察院没收定金,建设单位再支付合同预算额的60% C.建设单位支付合同预算额的100% D.勘察院没收定金,建设单位再支付合同设计费的100% 9. 《建设工程施工合同示范文本》由( )、通用条款和专用条款三部分组成。 A.协议书 B.招标文件 C.投标书 D.质量保修书 10.《建设工程施工合同示范文本》规定,对于施工中发生的不可抗力,承包人应承担的 损失是( )。 A.承包人机械设备损失 B.施工材料的损失 C.工程本身的损害 D.第三方人员伤亡 11.采购标的数额较大、市场竞争比较激烈的建筑材料或设备供应,并易于使采购方获得较有利的合同价格, 这种选择供货商的方式是( )。 A.招标选择供货商 B.询价—报价—签订合同 C.直接订购 D.中介代理 12.FIDIC 《施工合同条件》规定,某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项,尽管这笔款额计入在合同价格内,但其使用归( )控制。 A.业主 B.承包商 C.工程师 D.工程师和承包商共同 13.根据工程合同文件的解释惯例,下列说法错误的是( )。 A.阿拉伯数字表达优先于数字的文字表达 B.合同的专用条件、特殊条件优先于通用条件 C.对于总价合同,总价优先于单价 D.合同中的各种变更文件,按照时间最近的优先 14.索赔证据必须具有法律效力,这体现索赔证据的( )。 A.有效性 B.关联性 C.真实性 D.全面性 15.在我国合同争议解决的方式主要有四种。( )是解决合同争议最常见的一种最简便、最有效、最经济 的方法。 A.和解 B.调解 C.仲裁 D.诉讼 年级 班级 准考证号 姓名

习题6 建设工程施工合同管理

习题六建设工程施工合同管理 一、单选题 1.按照施工合同文本的规定,()是承包人应当完成的工作。A.使施工场地具备施工条件B.提供施工场地的地下管线资料 C.做好施工现场地下管线的保护工作 D.组织设计交底 2.施工合同文本中的“工程师代表”,是指由()委派在现场负责工作的代表。 A.发包方 B.承包方 C.设计单位 D.总监理工程师 3.施工合同文本规定,工程师确认了承包人的施工进度计划后,应当由()对该进度计划的缺陷承担责任。 A.发包人 B.监理单位 C.工程师 D.承包人 4.施工合同文本规定,承包人要求的延期开工应()。 A.工程师批准 B.发包人批准 C.承包人自行决定 D.承包人通知发包人 5.施工合同文本规定,发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的,()。 A.由承包人负责,费用由承包人承担 B.由发包人负责,费用由发包人承担 C.由承包人负责,费用由发包人承担 D.由发包人负责,费用由承包人承担 6.施工合同文本规定,设备安装工程具备无负荷联动试车条件,由()组织试车。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.监理单位 7.施工合同文本规定,工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收,工程隐蔽后,工程师提出重新检验要求,重要检验的结果为合格,重新检验造成的费用损失应当由()承担。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.监理单位 8.承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可,但

重新检验后发现质量未达到合同规定的要求,则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为() A.费用和工期损失全部由业主承担 B.费用和工期损失全部由承包商承担 C.费用由承包商承担,工期给予顺延 D.工期不予顺延,但费用由业主给予补偿 9.施工合同文本规定,承包方有权()。 A.分包所承包的部分工程 B.分包和转让所承担的工程 C.经业主同意分包和转包所承担的工程 D.经业主同意分包所承担的部分工程 10.承包商签订合同后,将合同的一部分分包给第三方承担时,()。 A.应征得业主同意 B.可不经过业主同意 C.自行决定后通知业主 D.自行决定后通知监理工程师 11.我国施工分包单位对分包工作()。 A.应自行完成分包工程 B.可再行分包 C.自行完成或再分包 D.可转包 12.施工合同文本规定,工程师要求承包人立即执行得指令,承包人未提异议,因指令错误发生得费用由()承担。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.工程师与承包人共同 13.施工合同的当事人选择仲裁的,应当由()仲裁委员会仲裁。 A.双方选定 B.合同签字地 C.施工企业所在地 D.建设单位所在地 14.解决工程合同争议应由()申请仲裁。 A.甲方 B.乙方 C.甲乙任何一方 D.甲乙双方共同 15.工程款支付的依据是由()测量核实实际工作量。 A.业主 B.监理工程师 C.承包商 D.监理工程师委托人 16.当工程变更后价格确定时,工程量表中已有类似工作的价格,但对变更工作而言不合理,此时处理办法应为()。

最新建设工程合同管理试题及答案

建设工程合同管理考核题 1203批次前老平台学生,该门课程不用现场笔试考试(网上预约考试时间为虚设),请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上,于规定时间内交到学习中心,哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理,预约后不按规定时间提交按旷考处理。 (答题纸附在第二页,所有答案必须写在答题纸上,标清题号) 一、单选题(共30题,每题2分,共60分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.一个买卖合同执行的是政府定价,2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元,合同规定2000年4月1日交货,违约金为每千克10元,交货后10日内付款,但卖方直至2000年4月1日交货,而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元,买方直至2000年6月1日才付款,买方应当按照每千克( D )元向卖方付款。 A. 100 B.110 C. 120 D. 130 2.对于合同当事人而言,所在国爆发罢工是一种( D )。 A.合法行为 B.违法行为 C.自然事件 D.社会事件 3.合同法律关系( A ),是参加合同法律关系,享有相应权利、承担相应义务的当事人。 A.主体 B.客体 C.内容 D.事实 4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B )承担。 A.乙项目经理 B.甲施工企业 C.建设单位 D.具体施工人员 5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是( B)。 A.法律关系主体 B.法律事实 C.法律关系客体 D.法律关系内容 6.在施工合同中,( D )是承包人的义务。 A.提供施工场地 B.办理土地征用 C.在保修期内负责照管工程现场 D.工程施工期内对施工现场的照管负责 7.承包人在索赔意向通知提交后的( B )天内递交正式的索赔报告。 A. 14 B. 28

建设工程合同管理考试试题及答案

建设工程合同管理考试试题及答案 篇一:建设工程合同管理_xx年考试真题_xx年版 1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标,其投标书中投标人的名称应为()。 A:该施工企业 B:该外地的分公司 C:项目经理部 D:项目经理 答案:A 解析:参见教材P4法人资格 2、关于合同鉴定的说法,正确的是()。 A:经过鉴定的合同,在诉讼中不需要进行质证 B:法律规定强制实施合同鉴定 C:合同鉴定的效力不限于我国国 D:合同鉴定由工商行政管理机关作出 答案:D 解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别 3、某通用设备采购合同中约定,采购付款后,供货交货。合同订立后,采购以有确切证据证明供货经营状况重恶化为由,暂停支付设备货款。采购暂停支付设备货款的行为行使的是 专业资料

()。 A:同时履行抗辩权 B:后履行抗辩权 C:不安抗辩权 D:先诉抗辩权 答案:C 解析:参见教材P39实行先履行抗辩权的情形之(1)经营状况重恶化。 4、下列解决建设工程合同纠纷的式中,具有强制执行法律效力的是()。 A:和解 B:民间调解 C:行政调解 D:诉讼 答案:D 解析:参见教材P47倒数第1行 5、某施工企业拥有一处办公楼,评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元,从B银行贷款XX万元,并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款, 经诉讼后拍卖办公楼,取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()。 专业资料

A:A银行1000万元,B银行XX万元 B:A银行1800万元,B银行1200万元 C:A,B银行各项工作1500万元 D:A银行XX万元,B银行1000万元答案:A 解析:参见教材P11抵押物登记的先于未登记的受偿 6、在施工招投标中,银行为投标人出具的投标保函属于()。 A:留置担保 B:保证担保 C:抵押担保 D:质押担保 答案:B 解析:参见教材P12施工投标保证 7、要约与要约邀请的共同特征是()。 A:容具体明确 B:具备合同的一般条款 C:明示订立合同的意思表示 D:对行为人具有约束力 答案:C 解析:参见教材P27要约和要约邀请的概念 8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法,正 专业资料

工程项目招标与合同管理自考试题

《工程招标与合同管理》 班级:姓名: 满分为100分 一、单项选择题(每题2分,共30分) 1、根据我国《施工合同文本》规定,对于具体工程的一些特殊问题,可通过()约定承发包双方的权利和义务。 A、通用条款 B、专用条款 C、监理合同 D、协议书 2、()是当事人—方向另一方作出的以一定条件订立合同的意思表示。 A、要约 B、承诺 C、留置 D、定金 3、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格,在主体结构施工时因墙体开裂,对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题,则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是( )。 A.费用由工程师承担,工期由承包方承担 B.费用由承包方承担,工期由发包方承担 C.费用由承包方承担,工期由承发包双方协商 D.费用和工期均由承包方承担 4.工程竣工验收合格后,业主在合同约定的时间内,无合法理由而不办理竣工结算,承包商可用来保护自己合法权益的方式是( ) A.自动撤场 B. 要求变更合同 C. 宣布合同终止 D. 拒绝移交工程5. 按照FIDIC合同条件规定,承包商自有的施工机具运入工地后,若其他承包工程项目施工需要用时( )

A.可自行运出工地 B.应经业主批准后才能运出工地 C.经监理工程师批准后才能运出工地 D.不能运出工地 6. ()是债务人或第三人将其动产或者权利作为担保物的合同担保方式。 A、质押 B、定金 C、债务的免除 D、债务的混同 7.如果要约人要撤销要约,撤销要约通知到达对方的时间应为( ) A.要约到达对方之前 C.对方发出承诺之前 B.对方承诺到达要约人之前 D.对方承诺生效之后 8.在下列合同中,()合同是可变更、可撤销的合同。 A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益的 B. 以合法活动掩盖非法目的 C. 损害社会公共利益的 D. 因重大误解而订立的 9.《施工合同示范文本》中规定,索赔事件发生()天内,承包人应向工程师发出索赔意向通知。 A、10 B、14 C、28 D、56 10.下列事项中,承包方要求的费用索赔不成立的是() A、建设单位未及时供应施工图纸 B、施工单位施工机械损坏 C、业主原因要求暂停全部项目施工 D、因设计变更而导致工程内容增加 11.《建设工程施工合同示范文本》附有三个附件,不属于其附件的是()。 A承包人分包工程一览表 B承包人承揽工程项目一览表 C发包人供应材料一览表 D工程质量保修书 12. 合同争议的解决顺序为() A、和解—调解—仲裁—诉讼 B、调解—和解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁 D、调解—和解—诉讼—仲裁 13. 根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是()。

自考工程招投标与合同管理试题

浙江省2010年7月高等教育自学考试工程招投标与合同管理试题 课程代码:03941

一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.由三家以上建筑施工企业进行承包竞争,建设单位择优选定建筑施工企业,并与其签订承包合同,此种承包方式称为( ) A.联合承包 B.指定承包 C.协议承包 D.招标承包 2.施工总承包企业资质分为_____个等级。( ) A.1 B.2 C.3 D.4 3.定标是招标人完全接受众多投标人中提出最优条件的投标人,在性质上属于( ) A.要约邀请 B.要约引诱 C.要约 D.承诺 4.属于建设工程投标人的权利是( ) A.确定自己的投标报价 B.接受招标投标管理机构监督 C.保证投标文件的真实性 D.对投标文件中的有关问题进行答疑 5.建设工程招标标底的价格应由成本、利润和_____组成。( ) A.现场管理费 B.工程建设费 C.风险金 D.税金 6.下列哪种情况应作废标处理?( ) A.投标文件中大写金额与小写金额不一致 B.总价金额与单价金额不一致(单价金额小数点无明显错误) C.投标书未密封 D.投标报价与标底不一致 7.我国规定招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起_____内订立书面合同,合同内容应依据招标文件、投标文件的要求和中标的条件签订。( ) A.15日 B.20日 C.25日 D.30日 8.在国际招标程序中,向最后决定的中标人发出通知,接受其投票书,并由业主与中标人签订工程承包合同。此项工作称为( )

建设工程合同管理作业题库值得参考永久适用

1、改革开放以来,经过近年来的发展,建筑市场的市场主体是() A、发包方 B、承包方 C、中介服务方 D、发包方、承包方和中介服务方组成的 2、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是() A、建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同 B、建设工程合同不是双务、有偿合同 C、建设工程合同是一种要式合同 D、建设工程合同是一种诺成合同 3、将建设工程合同按承发包的工程范围划分,分类不正确的是 ( )。 A、建筑工程总承包合同 B、建筑工程设计合同 C、建筑工程承包合同 D、建筑工程分包合同 4、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分,分类不正确的是 ( ) A、总价合同 B、单价合同 C、成本合同 D、成本加酬金合同 5、某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元,委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约,承包人应返还给委托人()。 6、A.20万元B.10万元 C.2万元D.4万元 6、建筑工程合同主体一般只能是()。 A.公民 B.法人 C.其他组织 D.公民和法人 7、下列关于业主享有的权利,说法错误的是() A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位,以及与其订立合同的签定权 B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权 C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意 D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告 8、()是经济活动中最常见的一种合同,也是建设工程中需经常订立的一种合同。 A、买卖合同 B、货物运输合同

C、保险合同 D、租赁合同 9、租赁合同的形式没有限制,租赁期限在()以上的,应当采用书面形式。 A、一个月 B、五个月 C、六个月 D、一年 10、租赁期间届满,承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同,但约定的租赁期限自续定之日起不得超过()年。 A、5 B、10 C、15 D、20 11、()适用范围比较宽,其风险可以得到合理的分摊,能鼓励承包商提高工效,节约成本。 A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、计量估价合同 12、设计合同必须具有上级机关批准的()才能签定。 A、设计任务书 B、总概算 C、施工图设计 D、初步设计文件 13、工程项目施工合同以付款方式划分可分为:①总价合同;②单价合同;③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列,应该是()。A.③—②—①B.①—②—③C.③—①—②D.①—③—② 14、承包人() A、应是具备与工程相应资质和法人资格的,并被发包人接受的合同当事人及其合法继承人 B、可以将工程转包或出让 C、不征得发包人同意可进行分包 D、必须具备组织协调的能力 15、《施工合同文本》由三部分组成,其中不包括 ( )。 A、《协议书》 B、《通用条款》 C、《专用条款》 D、《工程质量保修书》 16、《建设工程施工合同(示范文本)》,其中有一部分是将建设工程施工合同中共性的一些内容抽象出来编写的一份完整的合同文件,这份文件是()。 A.协议书B.通用条款C.专用条款D.投标书及其附件

建筑工程合同管理考试答案

单项选择题(只有一个选项正确,共12道小题) 1. 某建设单位与施工单位在工程保修书中约定以下各项,不符合规定的是( )。 (A) 屋面防水工程10年 (B) 外墙装修工程8年 (C) 基础及主体结构30年 (D) 供热工程4个采暖期 你选择的答案:未选择 [错误] 正确答案:C 解答参考: 2. 施工合同履行中,某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格,则()。 (A) 发包人承担全部费用,工期相应顺延 (B) 发包人承担全部费用,工期不予顺延 (C) 承包人承担全部费用,工期不予顺延 (D) 承包人承担全部费用,工期相应顺延 你选择的答案:未选择 [错误] 正确答案:A 解答参考: 3. 在下列情况中,发包人不能请求解除合同的是()。 (A) 承包人明确表示不再履行合同义务的 (B) 已完成的建设工程质量不合格,但同意修复的 (C) 将承包的建设工程违法分包的 (D) 因不可抗拒力致使合同目的不能实现的 你选择的答案:未选择 [错误] 正确答案:B 解答参考: 4. 对于隐蔽工程或中间工程的检验,承包商应()。 (A) 提前24h书面通知工程师来参加验收 (B) 提前24h电话通知工程师来参加验收 (C) 提前48h书面通知工程师来参加验收 (D) 提前48h电话通知工程师来参加验收 你选择的答案:未选择 [错误] 正确答案:C

解答参考: 5. 购买、翻译和制定标准、规范或制定施工工艺的费用应由()承担。 (A) 发包人 (B) 承包人 (C) 监理人 (D) 设计人 你选择的答案:未选择 [错误] 正确答案:A 解答参考: 6. 工程师进行工程计量应提前24小时通知承包人,承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量,则计量结果()。 (A) 由双方协商处理 (B) 无效 (C) 按合同约定处理 (D) 有效 你选择的答案:未选择 [错误] 正确答案:D 解答参考: 7. 施工中发现影响施工的障碍物,承包人应()。 (A) 在4h内以书面形式通知工程师 (B) 在8h内以书面形式通知工程师 (C) 在12h内以书面形式通知工程师 (D) 在24h内以书面形式通知工程师 你选择的答案:未选择 [错误] 正确答案:B 解答参考: 8. 具备联机无负荷试车条件的设备安装工程,组织试车的应该是()。 (A) 发包人 (B) 承包人 (C) 工程师 (D) 设备供应商 你选择的答案:未选择 [错误] 正确答案:A 解答参考: 9. 《建设工程施工合同(示范文本)》规定,承包人在收到竣工结算价款后,应

自考工程项目招投标与合同管理A卷及答案

工程项目招投标与合同管理期末考试A卷 一、单项选择题(共20道题,每题1分,共20分) 1、在下列合同中,( C )合同是可变更、可撤销的合同。 A 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益的 B以合法活动掩盖非法目的 C因重大误解而订立的 D损害社会公共利益的 2、当工程内容明确、工期较短时,宜采用( B)。 A总价可调合同 B总价不可调合同 C 单价合同 D成本加酬金合同 3、根据我国《施工合同文本》规定,对于具体工程的一些特殊问题,可通过( B )约定承发包双方的权利和义务。 A通用条款 B专用条款 C监理合同 D协议书 4、一般认为,投标是一种( B )。 A 履约 B 要约 C 要约邀请 D 竞拍行为 5、法律规定合同的诉讼有效期为2年。若某合同的诉讼时效进行到20个月时,发生中止是由,该是由持续5个月,则该是由消除后,诉讼时效尚有( C )。 A 9个月 B 6个月 C 4个月 D 2个月 6、工程建设施工招标,招标单位应在定标内( B )天发出招标通知书。 A 5 B 7 C 9 D 15 7、《施工合同示范文本》中规定,索赔事件发生( C )天内,承包人应向工程师发出索赔意向通知。 A 14 B 10

C 28 D 56 8、下列建设工程施工合同文件出现矛盾时,应优先考虑执行的是( C )。 A工程量清单 B工程预算书 C工程变更协议书 D施工图纸 9、对于执行政府定价或政府指导价的合同,如果在其履行过程中逾期交货而遇到标的物的价格发生变化时,则( D )。 A 无论是价格上涨还是下降,都按原合同价执行 B 无论是价格上涨还是下降,都按新价格执行 C 遇价格上涨,按新价执行;遇价格下降,按原价执行 D 遇价格上涨,按原价执行;遇价格下降,按新价执行 10、按计价方式不同,建设工程施工合同可分为:(1)总价合同(2)单价合同(3)成本加酬金合同三种。以承包商所承担的风险从小到大的顺序来排列,应该是( B )。 A(1)(2)(3) B(3)(2)(1) C(2)(3)(1) D(2)(1)(3) 11、下列事项中,承包方要求的费用索赔不成立的是( B ) A 建设单位未及时供应施工图纸 B 施工单位施工机械损坏 C 业主原因要求暂停全部项目施工 D 因设计变更而导致工程内容增加 12、在投标报价程序中,在调查研究,收集信息资料后,应当( A )。 A对是否参加投标作出决定 B确定投标方案 C办理资格审查 D进行投标计价 13、唱标按送达投标书的( A )顺序进行。 A先后 B逆 C任意 D无相关规定 14、根据《中华人民共和国招标投标法》和国家计委有关规定,全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目,其重要设备材料的采购,单项合同估算价格在

相关主题
相关文档 最新文档