《工程招投标与合同管理》习题作业
一、单选题(每题的备选项中，只有个最符合题意)
1.下列有关无效合同的说法中，错误的是( )。
A．一方当事人无权确认合同无效
. 建设主管部门有权确认合同无效
．无效合同从订立时起就没有法律效力
．合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行解析
2.按照《合同法》规定，要约人撤销要约的通知应在( )到达受要约人，才能取消该项要约。.承诺通知到达要约人之前．受要约人发出承诺通知之后
．要约到达受要约人之前．受要约人发出承诺通知之前
3.下列关于留置担保的说法中，正确的是()。
．留置不以合法占有对方财产为前提．可以留置的财产仅限于动产
．留置担保可适用于建设工程合同．留置以合法占有对方固定资产为
4.投标保证的有效期限从()之日起计算。
．招标文件出售．投标文件递交
．投标截止．中标通知书发出
5.采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为()。．发包人．承包人．监理人．分包人
6.在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立时间为( )。
．要约生效．承诺生效
.附生效条件的合同条件具备．附生效期限的合同期限届至
7.依据《合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为( )。
．无须征得对方同意，但应提供担保．无须征得对方同意，也无须通知对方
．无须征得对方同意，但要通知对方．必须征得对方同意
8.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是( )。
．发布招标公告、开标、审查投标人资格
．发出投标邀请书、开标、审查投标人资格
．发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件
．审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件
9.下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是( )。
．由招标人组织，费用由投标人承担．由招标人组织，费用也由招标人承担
．由投标人组织，费用由招标人承担．由投标人组织，费用也由投标人承担
10.招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是( )。
．投标人．招标单位的纪检部门人员. 招标代理机构人员．招标人
11.招标项目的中标人确定后，招标人对未中标投标人应做的工作是( )。
．通知中标结果并退还投标保证金．不通知中标结果，也不退还投标保证金．通知中标结果，但不退还投标保证金．不通知中标结果，但退还投标保证金
12.某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，万元、
万元；乙，万元、万元；丙，万元、万元；丁，万元、
1 / 10
万元，则中标候选人中排序第一的应为( )。
．甲．乙．丙．丁
13.按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是( )。
．提供工程进度计划．提供施工现场的工程地质资料
．提供夜间施工使用的照明设施．提供监理单位施工现场办公房屋
14.将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照( )进行的
分类。
．索赔事件的性质. 索赔的合同依据．索赔起因．索赔目
15.某工程项目材料供应合同中约定，供货方支付订购的材料后，采购方再行支付货款，合同履行过程中，由供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款，采购方行使的是()。．同时履行抗辩权．后履行抗辩权
．先诉抗辩权．不安抗辩权
16.根据《中华人民共和国合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是()。
．主权利转让后从权利并不随之转让．债权人应当经债务人同意才可转让
．债权人应当通知债务人．无论何种情形合同债权都可以转让
17.施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为万元，违约金为万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成万元损失，施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为()万元。
．．．．
18.某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同( )。
．补签后成立．备案登记后成立．成立．未成立
19.依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是( )。
．招标公告．寄送的价目表．投标书．招股说明书
20.甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是( )。
．可变更或撤销．效力待定．无效．有效
21.下列有关合同履行中行使代位权的说法，正确的是( )。
A．债权人必须以债务人的名义行使代位权
．债权人代位权的行使必须通过诉讼程序，且范围以其债权为限
．代位权行使的费用由债权人自行承担
．债权人代位权的行使必须取得债务人的同意
22.乙订立合同，规定甲应于年月日交货，乙应于同年月日付款。月底，甲发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，遂提出终止合同，但乙未允。基于上述情况，甲于月日未按约定交货。依照《合同法》的原则，下列关于甲行为的论述中，正确的是( )。
．甲应按合同约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任
．甲必须按合同约定交货，但可以仅先交付部分货物
．甲有权不按合同约定交货，除非乙提供了相应的担保
．甲必须按合同约定交货，但可以要求乙提供相应的担保
23.下列关于最低评标价法的说法中，正确的是()。
．以报价最低的投标价为中标价．以中标人的评标价作为中标价
2 / 10
．以投标人的平均报价作为评标价．以中标人的报价为中标价
24.根据《中华人民共和国招标投标法》，中标通知书发出后招标人和中标人应在()天内订立书面合同。
．．．．
25.建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是()。
．监理能力．监理收费．检测设备．企业信誉
26.某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施进度，放慢施工速度。依照《合同法》的规定，承包人行使的是( )。
A．同时履行抗辩权．后履行抗辩权
．不安抗辩权．先履行抗辩权
27.某工程招标，投标文件内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件情况是( )。
．联合体投标没有提交联合体协议书
．投标保函金额少于招标文件的要求
．投标工期长于招标文件中要求的工期
．未详细说明使用专利施工的技术细节
28.根据《合同法》对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是( )。
．赔偿金．违约金．罚金．利息
29.甲公司与乙公司订立了一份总货款额为万元的设备供货合同。合同约定的违约金为货款总值的％。同时，甲公司向乙公司给付定金元，后乙公司违约，给甲公司造成损失万元。乙公司应依法向甲公司支付()。
．万元．万元．万元．万元
30.依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以( )。．要求投标人必须组成联合体投标．对本行业外的投标人提出特别要求
．要求必须使用某种品牌的建筑材料．要求严格的专业资质等级
31.与邀请招标相比，公开招标的特点是( )。
．评标量小．竞争程度低．费用低．招标时间长
32.某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答( )。
A．只对甲投标人有效．应发送给全体投标人，但不说明问题来源
．应发送给全体投标人，并说明问题来源．
．对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人
33.在评标委员会成员中，不能包括( )。
．招标人代表．技术专家．招标人上级主管代表．经济专家
34.某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以( )为准。
A．原单价与工程量乘积之和．原总价
．新单价与工程量乘积之和．新总价
35.招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。下列对投标保函的处理，正确的是( )。
.要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期
．要求所有投标人延长投标保函有效期
．要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期
3 / 10
．返还所有投标人的投标保函
36.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是()。
．合同协议书、通用条款、专用条款．中标通知书、专用条款、投标书
．中标通知书、专用条款、协议书．中标通知书、专用条款、工程量清
37.下列施工合同文件中，解释顺序优先的是( )。
A．中标通知书．施工合同专用条款．投标书．规范
38.下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是()。
．工期在个月以上的合同，因市场价格不易准确预期，宜采用可调价格合同
．业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同
．采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合
．设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同
39.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由( )承担。
．发包人．乙承包人．甲承包人．工程师
40.在施工合同中，( )是承包人的义务。
．提供施工场地．在保修期内负责照管工程现场
．办理土地征用．工程施工期内对施工现场的照管负责
41.下列情形中，承诺是指( )。
. 甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容
. 甲向乙发出要约，要求天内给予答复，过期则视为承诺，但是乙却没有如期作出答复
. 甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容
. 甲按照某公司广告上的价格，给该公司汇款购买其产品，该公司给甲邮寄了其指定的产品42.合同的转让实质是( )的一种特殊形式。
.合同变更. 合同订立.合同履行.合同终止
43.一般情况下( )订立的合同有效。
.法定代表人越权.无代理权人
.限制民事行为能力人.无处分权人处分他人财产
44.某材料采购方口头将材料采购的任务委托给材料供应方，但是双方没有签订书面合同。供应方将委托采购的材料交给采购方并进行了交验后，由于采购方拖欠材料款引发纠纷，此时应当认定( )。
.双方没有合同关系. 合同已经成立.采购方不承担责任.合同没有成立
45.施工合同履行过程中出现( )时，当事人一方不承担违约责任。
A.因为发生水灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工
.因为发包方资金不到位，发包方无法按照合同约定的时间提供承包商工程预付款
.因为三通一平导致工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地
.因为管理不善，承包方的工程质量不符合合同约定的要求
46.下列关于撤销权的表述，错误的是( )。
.债权人行使撤销权的必要费用，由债务人负担
.债务人以明显不合理的低价转让财产，给债权人造成损害的
.债务人放弃其到期债权，给债权人造成损害的
.撤销权的行使范围以债权人的债权为限
47.合同履行中，如合同内容约定不明确，依照《合同法》中第条仍不能确定的，可适用《合同法》第条规定，下列表述中正确的是( )
.质量要求不明确的，可按照国家标准、地方标准履行
.履行期限不明确的，债权人可以随时要求履行
.履行地点不明确，给付货币的，在履行义务一方所在地履行
.价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行
48.根据《合同法》第条的规定，下列免责条款中有效的是( )。
.过失造成对方财产损失的.故意造成对方财产损失的
.造成对方人身伤害的.重大过失造成对方财产损失的
49.保证合同是( )签订的合同。
.债权人与债务人.债务人与保证人
.债权人与保证人.保证人与被保证人
50.某项目设计费用为万元，合同中约定定金为，发包方已支付定金，但是承包方不履行合同，此时，承包方应该返还给发包方( )费用。
万元.依据发包方损失定万元万元
51.下列表述中，错误的是( )。
A.只有不履行合同义务，才承担违约责任
.依法成立的合同对当事人具有法律约束力
.非依法律规定或者取得相对人的同意，不得擅自变更、解除合同
.订立合同实行自愿的原则
52.在合同中，客体不变，相应权利义务也不变，此时主体改变也称为( )。
.合同移转.合同转让.合同转移.合同变更
53.在招标活动的基本原则中，依法必须进行招标的项目的招标公告，必须通过国家指定的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布，体现了( )。
.公开原则.公正原则.公平原则.诚实信用原则
54.下列选项中( )不是关于投标的禁止性规定。
.投标人以低于成本的报价竞标
.投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标
.投标人以高于成本的报价竞标
.招标者预先内定中标者，在确定中标者时以此决定取舍
55.根据《招标投标法》的有关规定，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为( )以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
人人人人
56.某项目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是()。．工期和经济损失由承包人承担．给予经济损失补偿，不顺延合同工期
．顺延合同工期，不补偿经济损失．补偿经济损失并顺延合同工期
57.工程师发现工程存在质量问题，发出了停止施工指示，承包人修复后经工程师检查确认该工程合格，向工程师发出了请求复工的书面要求，经小时后未收到工程师的任何指示，根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人此时的应对措施是()。
．停止施工等待工程师的指示．向工程师再次发出请求复工的要求
．自行复工．向发包人发出请求复工的要求
58.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，由于设计变更需给予承包人追加合同价款时变更价款的支付时间为()之日。
．工程师发出设计变更通知．承包人完成变更工程
．承包人提交变更追加合同价款报告．最近一期工程进度款支付
59.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是()。
．承包人应向业主提交索赔意向通知
．承包人应向工程师提交索赔意向通知
．承包人提交索赔意向通知没有期限限制
．承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的损失
60.某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告，工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是()。
．顺延合同工期，给予费用补偿．顺延合同工期，不给予费用补偿
．不顺延合同工期，给予费用补偿．缩短合同工期，给予费用补偿
二、多选题(有个或个以上符合题意，至少有个错项。错选，本题不得分)少选，所选的每个选项得分)
1.下列关于合同订立过程的说法中，正确的有()。
．发布招标公告是要约邀请．发布招标公告是要约
．投标是要约．发出中标通知书是承诺．发出中标通知书是新要约
2.可以进行抵押的财产有( )。
A.高等学校的教室、实验室和学生宿舍
.有《房屋买卖合同》和购房发票但尚未办理产权证的商品房
.建设审批程序规范的在建工程.土地所有权
.抵押人依法承包并经发包人同意的荒滩的土地使用权
3.撤销权的行使期间从( )起计。
.当事人知道撤销事由的时间.当事人权利受到侵害的时间
.订立合同的时间.当事人被告知权利受到侵害的时间
.当事人应当知道撤销事由的时间
4.下列关于合同无效的表述中，正确的是( )。
.一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同
.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益
.以合法形式掩盖非法目的.损害社会公共利益
.违反法律、地方性法规的强制性规定
5.根据《中华人民共和国合同法》，下列合同中属于可撤销合同的有()的合同。
．因重大误解而订立．一方以欺诈、胁迫的手段订立
．以合法形式掩盖非法目的．订立合同时显失公平
．损害社会公共利益
6.建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款，而建设单位在其他单位有已到期的债权却不积极行使，施工单位()。
．可以行使代位权．可以行使撤销权．可以建设单位名义行使权利
6 / 10
．可以自己的名义行使权利．只能对建设单位行使权利
7.在总投资为千万元的使用国有资金的一个建设项目中，必须通过招标签订合同的有( )。
．单项合同估算价为万元的施工项目
．单项合同估算价为万元的材料采购项目
．单项合同估算价为万元的设计项目
．单项合同估算价为万元的勘察项目
．单项合同估算价为万元的监理项目
8.下列情形中，要约失效的情形包括( )。
. 拒绝要约的通知到达要约人. 要约人依法撤销要约
. 要约向不特定的人发出. 承诺期限届满受要约人未作出承诺
. 受要约人对要约的内容作出实质性变更
9.根据《招标投标法》的有关规定，下列说法符合开标程序的有( )。
.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行
.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点
.在招标文件规定的开标时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读
.开标过程应当记录，并存档备.开标由招标人主持，邀请中标人参加
10.下列关于格式条款的表述中错误的有( )。
．格式条款是经双方协商采用的标准合同条款
．若对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释
．提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效
．若对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释
．当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款
11.甲乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同。在乙公司逾期交货的情况下，依照《合同法》对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格( )。
．无论上涨或下降，仍按原定价格执行．遇价格上涨时，按原价格执行
．遇价格下降时，按原价格执行．遇价格下降时，按新价格执行
．遇价格上涨时，按新价格执行
12.标准备阶段招标人的主要工作包括( )。
．向建设行政主管部门办理申请招标手续．选择招标方式
．资格预审．编制招标有关文件．发布招标公告
13.根据《中华人民共和国合同法》，合同被确认无效后，当事人因履行产生的财产应当()。．返还财产．赔偿损失．没收财产
．上缴法院所有．追缴收归国库
14.某招标项目由于主观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权( )。
．要求撤回投标文件．要求退还投标保证金
．拒签延长投标保函有效期
．要求将合同授予他们协商推举的中标人．要求赔偿损失
15.在招标程序中，( )等将作为未来合同文件的组成部分。
A．招标文件．中标函．中标人的投标文件
．发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改
．未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改
综合练习一 一、名词解释 1、工程合同 2、工程保险 3、担保 4、合同交底 5、工程变更 6、工程合同总体策划 7、调停 8、费用索赔 9、工料单价法 二、单项选择题(每题的备选答案中，只有一个最符合题意) 1．建设工程合同的订立一般情况下应采取（）的方式。 A．招标 B．投标 C．招标投标 D．协议 2．招标人可以在招标文件中要求（）提交投标保证金。 A．投标人 B．代理人 C．银行 D．中标人 3．施工总承包合同的协议书内容不包括（）。 A．工程概况 B．组成合同的文件 C．材料设备供应 D．合同价款 4．工程分包合同协议书中分包人应向承包人承诺，履包合同终于分包工程有关的承包人（）的义务 A．部分 B．双方约定的 C．连带 D．所有 5．下列有关招标时限的规定错误的是( )。 A．依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日 B．自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日C．招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人 D．评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在15日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束日前20个工作日内确定 6．在《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》中《通用条款》部分包括( )的内容，而《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》部分没有该部分内容。 A．竣工验收及决算 B．保障、保险及担保 C．工程变更 D．违约、索赔与争议 7．AIA合同文件的主要计价方式有( )。 A．总价合同、单价合同及成本加酬金合同 B．总价、成本补偿合同及最高限定价格法 C．施工条件合同、永久设备和设计——建造合同 D．目标总价合同、目标单价合同和工程管理合同 8．下列不属于建筑产品的生产过程中生产人员、工具、设备的流动性的是( )。A．同一工地不同建筑之间流动 B．不同工地之间的流动 C．同一建筑不同建筑部位上流动 D．一个建筑工程项目完成后，又要向另一新项目动迁的流动 9．( )，是指由政府或政府授权的机构授予承包人在一定期限内，以自筹资金建设项目并自费经营和维护，向东道国出售项目产品或服务，收取价款或酬金，期满后将项目全部
1、改革开放以来，经过近年来的发展，建筑市场的市场主体是（） A、发包方 B、承包方 C、中介服务方 D、发包方、承包方和中介服务方组成的 2、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是（） A、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 B、建设工程合同不是双务、有偿合同 C、建设工程合同是一种要式合同 D、建设工程合同是一种诺成合同 3、将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是 ( )。 A、建筑工程总承包合同 B、建筑工程设计合同 C、建筑工程承包合同 D、建筑工程分包合同 4、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分，分类不正确的是 ( ) A、总价合同 B、单价合同 C、成本合同 D、成本加酬金合同 5、某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约，承包人应返还给委托人（）。 Ａ．20万元Ｂ．10万元 Ｃ．2万元Ｄ．4万元 6、建筑工程合同主体一般只能是（）。 A.公民 B.法人 C.其他组织 D.公民和法人 7、下列关于业主享有的权利，说法错误的是（） A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权 B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权 C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意 D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告 8、（）是经济活动中最常见的一种合同，也是建设工程中需经常订立的一种合同。 A、买卖合同 B、货物运输合同
C、保险合同 D、租赁合同 9、租赁合同的形式没有限制，租赁期限在（）以上的，应当采用书面形式。 A、一个月 B、五个月 C、六个月 D、一年 10、租赁期间届满，承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同，但约定的租赁期限自续定之日起不得超过（）年。 A、5 B、10 C、15 D、20 11、（）适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，能鼓励承包商提高工效，节约成本。 A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、计量估价合同 12、设计合同必须具有上级机关批准的（）才能签定。 A、设计任务书 B、总概算 C、施工图设计 D、初步设计文件 13、工程项目施工合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。Ａ．③—②—①Ｂ．①—②—③Ｃ．③—①—②Ｄ．①—③—② 14、承包人（） A、应是具备与工程相应资质和法人资格的，并被发包人接受的合同当事人及其合法继承人 B、可以将工程转包或出让 C、不征得发包人同意可进行分包 D、必须具备组织协调的能力 15、《施工合同文本》由三部分组成，其中不包括 ( )。 A、《协议书》 B、《通用条款》 C、《专用条款》 D、《工程质量保修书》 16、《建设工程施工合同（示范文本）》，其中有一部分是将建设工程施工合同中共性的一些内容抽象出来编写的一份完整的合同文件，这份文件是（）。 Ａ.协议书Ｂ.通用条款Ｃ.专用条款Ｄ.投标书及其附件
2005 年建设工程合同管理考试试题及答案 一、单项选择题（共50题，每题 1 分。每题的备选项中。只有 1 个最符合题意） 1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按 期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D. 项目经理 2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3. 抵押与质押的区别主要在于（）。 A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有D?债权人是否有优先受偿权 4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。 A. 未中标的投标人不退还 B. 中标的投标人在中标的同时退还 C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。
A.人民法院的判决B?仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6. 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包 人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。 A. 施工合同成立，但不生效 B. 施工合同成立，且已生效 C. 施工合同不成立，不生效 D. 施工合同不成立，但有效 7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。 A. 仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C. 仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D. 仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方 式 8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空 白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。 A. 有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B. 有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D. 无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 9. 按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。 A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格
建设工程合同管理作业题库 1、改革开放以来，经过近年来的发展，建筑市场的市场主体是（） A、发包方 B、承包方 C、中介服务方 D、发包方、承包方和中介服务方组成的 2、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是（） A、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 B、建设工程合同不是双务、有偿合同 C、建设工程合同是一种要式合同 D、建设工程合同是一种诺成合同 3、将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是( )。 A、建筑工程总承包合同 B、建筑工程设计合同 C、建筑工程承包合同 D、建筑工程分包合同 4、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分，分类不正确的是( ) A、总价合同 B、单价合同
D、成本加酬金合同 某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约，承包人应返还给委托人（）。 Ａ．20万元Ｂ．10万元 Ｃ．2万元Ｄ．4万元 6、建筑工程合同主体一般只能是（）。 A.公民 B.法人 C.其他组织 D.公民和法人 7、下列关于业主享有的权利，说法错误的是（） A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权 B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权 C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意 D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告 8、（）是经济活动中最常见的一种合同，也是建设工程中需经常订立的一种合同。
B、货物运输合同 C、保险合同 D、租赁合同 9、租赁合同的形式没有限制，租赁期限在（）以上的，应当采用书面形式。 A、一个月 B、五个月 C、六个月 D、一年 10、租赁期间届满，承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同，但约定的租赁期限自续定之日起不得超过（）年。 A、5 B、10 C、15 D、20 11、（）适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，能鼓励承包商提高工效，节约成本。 A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同
建设工程合同管理考核题 1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（网上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理。 （答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号） 一、单选题(共30题，每题2分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克( D )元向卖方付款。 A. 100 B.110 C. 120 D. 130 2.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种( D )。 A.合法行为 B.违法行为 C.自然事件 D.社会事件 3.合同法律关系( A )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。 A.主体 B.客体 C.内容 D.事实 4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B )承担。 A.乙项目经理 B.甲施工企业 C.建设单位 D.具体施工人员 5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是( B)。 A.法律关系主体 B.法律事实 C.法律关系客体 D.法律关系内容 6.在施工合同中，( D )是承包人的义务。 A.提供施工场地 B.办理土地征用 C.在保修期内负责照管工程现场 D.工程施工期内对施工现场的照管负责 7.承包人在索赔意向通知提交后的( B )天内递交正式的索赔报告。 A. 14 B. 28
《建设工程合同管理》习题及答案 一、判断题 1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。( ) A、是 B、否 2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。( ) A、是 B、否 3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( ) A、是 B、否 4、保留金待竣工验收合格后一次发还。( ) A、是 B、否 5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了( ) A、是 B、否 6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。( ) A、是 B、否 7、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )来源：学易网 A、是 B、否 9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。( ) A、是 B、否 10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标( ) A、是 B、否 11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( ) A、是 B、否转自学易网 https://www.doczj.com/doc/df17701976.html, 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。( ) A、是
B、否 13、保证合同的当事人是债权人和保证人( ) A、是 B、否 14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( ) A、是 B、否 15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。( ) A、是 B、否 16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人( ) A、是 B、否 17、招标是要约，投标是承诺。( ) A、是 B、否 18、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 19、代理不合法的合同属于无效合同。( ) A、是 B、否 20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( ) A、是来源：学易网 B、否 二、单项选择题 1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。 A、避免风险 B、克服风险 C、转移风险 D、控制风险 2、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于( )的暂停施工，承包商可能得到补偿。 A、合同中有规定 B、由于不利的现场气候条件影响 C、为工程施工安全来源：学易网 D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致 3、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由（）。
建设工程合同管理考试试题及答案 篇一：建设工程合同管理_xx年考试真题_xx年版 1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。 A:该施工企业 B:该外地的分公司 C:项目经理部 D:项目经理 答案:A 解析:参见教材P4法人资格 2、关于合同鉴定的说法，正确的是（）。 A：经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证 B:法律规定强制实施合同鉴定 C：合同鉴定的效力不限于我国国 D:合同鉴定由工商行政管理机关作出 答案:D 解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别 3、某通用设备采购合同中约定，采购付款后，供货交货。合同订立后，采购以有确切证据证明供货经营状况重恶化为由，暂停支付设备货款。采购暂停支付设备货款的行为行使的是 专业资料
（）。 A:同时履行抗辩权 B：后履行抗辩权 C：不安抗辩权 D：先诉抗辩权 答案:C 解析:参见教材P39实行先履行抗辩权的情形之（1）经营状况重恶化。 4、下列解决建设工程合同纠纷的式中，具有强制执行法律效力的是（）。 A:和解 B：民间调解 C：行政调解 D:诉讼 答案:D 解析:参见教材P47倒数第1行 5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款， 经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。 专业资料
A:A银行1000万元，B银行XX万元 B:A银行1800万元，B银行1200万元 C:A，B银行各项工作1500万元 D:A银行XX万元，B银行1000万元答案:A 解析:参见教材P11抵押物登记的先于未登记的受偿 6、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。 A:留置担保 B:保证担保 C:抵押担保 D:质押担保 答案:B 解析:参见教材P12施工投标保证 7、要约与要约邀请的共同特征是（）。 A:容具体明确 B:具备合同的一般条款 C:明示订立合同的意思表示 D:对行为人具有约束力 答案:C 解析:参见教材P27要约和要约邀请的概念 8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正 专业资料
昆明工业职业技术学院《工程招投标与合同管理》考试题库 一、单选 1.施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。 A、施工企业 B、施工企业的法定代表人 C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员 2.下列财产中，（ A ）不得抵押。 A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具 3.邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。 A、2、 B、3 C、5 D、7 4.合同争议的解决顺序为（ A ） A、和解—调解—仲裁—诉讼 B、调解—和解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁 D、调解—和解—诉讼—仲裁 5.根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C ）。 A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 6.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（ B ） A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期 B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期 C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任 D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延 7.FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（ A ）。 A、工程保修期 B、承包商的施工期 C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限 D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间 承包为此分包商向承包商提出索赔。由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，8. 商（ C ） A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要 C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 9.施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（ D ）。 A、由承包商承担的风险责任 B、给予费用补偿并顺延工期
工程合同管理考试试卷一
工程合同管理考试试卷（一） 一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分,共30分） 在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在小题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.下列不是业主的主要合同关系有（ B）。 A.勘察设计合同 B.施工分包合同 C.监理合同 D.贷款合同 2.最常见的合同类型是（ A ）。 A.单价合同 B.固定总价合同 C.可调单价合同 D.成本加酬金合同 3.订立合同过程中，具有承诺的法律性质是( D )。 A.招标公告 B.投标书 C.开标 D.中标 4.分包人必须在合同中约定或经（ B ） A.监理单位认可，否则属于非法分包。 B.业主认可，否则属于非法分包。 C.总承包商认可，否则属于非法分包。 D.政府主管部门认可，否则属于非法分包。 5. 合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先确定价款应当采用( A )。 A.补充协议 B.合同有关条款 C.交易习惯 D.按照一般标准 6．在工程施工中,承包方应当承担工期延误违约的责任原因为( B )。 A.不可抗力 B.承包方的设备损坏 C.设计变更 D.工程量变化 7.工程变更起因与工程变更问题处理的关键是（ B ）。 A．工程索赔 B. 工程变更责任分析 C.工程变更控制 D.工程合同风险分析8．当事人一定要按合同履行义务，不能用违约金或赔偿金来替代合同的标的，体现了（ A ）。 A．实际履行原则 B．全面履行原则C．协作履行原则D. 情势变更原则 9. 公开招标是指（ B ）。 A．招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标 B．招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其它组织投标 C．发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为 D．有限招标 10. 工程标底是工程项目的( B )。 A.中标合同价格 B.招标预期价格 C.施工结算价格 D.工程概算总价格 11. 建设工程合同实施不包括（ D ）。 A.合同分析 B.合同控制 C.合同变更管理 D.合同审查管理 13. 下列不是合同价款应规定的内容的是（D ）。 A．计算方式B．结算方式C．价款的支付期限D．价款支付日期14. 业主将设计、土建、电器等工程施工分别委托给不同的承包商的承包模式称为（ B ）。 A.全包模式 B.平行发包模式 C.设计施工总承包模式 D.设计管理承包模式
建设工程合同管理试题下载 1、在承包工作范围内，部分由承包商负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，如果设计图纸仍有质量问题，则责任应当由( )承担。 A、发包人 B、承包人 C、工程师 D、发包人与承包人共同 2、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向( )申请撤销裁决。 A、人民法院 B、政府的建设行政主管部门 C、上级仲裁委员会 D、质量监督机构 3、可变更的建设工程施工合同，当事人应当请求( )变更。 A、建设行政主管部门 B、设计单位 C、监理单位 D、人民法院 4、施工的竣工验收应当由( )负责组织。
A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、监理单位 5、工程未经竣工验收或竣工验收未通过，发包人强行使用后，由此发生的质量问题由( )承担。 A、发包人 B、承包人 C、双方共同 D、合同约定的责任者 6、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。 A、招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件 7、因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可( )。 A、按合同约定违约金要求对方赔偿 B、按实际损失加上违约金要求对方赔偿 C、在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金
D、请求法院增加超过违约金部分损失 8、当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自( )之日起生效。 A、签订 B、登记 C、履行 D、主合同生效 9、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是( )。 A、发件人的主营业地 B、发件人的经常居住地 C、收件人的主营业地 D、收件人的经常居住地 10、工程师对承包人提交的索赔报告的审查主要包括( )。 A、事态调查 B、实际损失分析 C、证据资料收集 D、损害事件原因分析 E、索赔理由分析 11、依据材料采购合同的约定，供货方对( )承担责任。
第二部分建设工程合同管理建设工程合同管理模拟试题一一、单项选择题(共50题，每题1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意) 1．可撤销的合同在撤销前，属于 ( ) 合同。 A ．效力待定 B ．有效 C ．不确定 D ．无效 2．担保方式中的保证要求 ( ) 订立书面保证合同。 A ．主合同当事人 B ．保证人和债务人 C ．债权人和债务人 D ．保证人和债权人 3．合同法律关系的客体是指 ( ) 。 A ．双方的权利 B ．双方的义务 C ．标的 D ．当事人 4．监理招标宜采用 ( ) 的方式招标。 A ．邀请招标 B ．竞争性招标 C ．公开招标 D ．直接发包 5．撤回要约通知应在 ( ) 到达对方。 A ．对方发生承诺之前 B ．对方承诺到达要约人之前 C ．对方承诺生效之后 D ．要约到达对方之前 6．在邀请招标中，邀请对象的数目不应少于( ) 家。 A ．3 B ．4 C ． 5 D ， 6 7．执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物时，恰遇政府指导价格上涨, 应按 ( ) 执行。 A ．当地市场价格 D ．原价和新价的平均价格 C ．原价格 D ．新价格 8．当事人行使不安抗辩权的法律效果是( ) 。 A ．中止履行合同 B ．恢复履行合同 C ．解除合同 D ．终止合同 9．债权人决定将其债权转让给第三入时，( ) 。 A ．需经对方同意 B ．不需对方同意，但要办理公证 C ．不需对方同意，但应通知对方 D ．不需对方同意，也不必通知对方 10．设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文件中没有( ) A ．投标须知 B ．项目说明书 C ．合同条件 D ．工程量清单 11．建设工程委托监理合同的标的是 ( ) 。 A ．建设工程 B ，监理服务 C ．货币 D ．监理规划 12．“建设工程委托监理合同”属于 ( ) 。
建设工程合同管理试题 一、单项选择题1、公开招标是指（B ）。 A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标 B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标 C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为 D.有限招标 2、招标人与中标人应当自中标通知发出之日（B ）内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A.40天 B.30天 C.50天 D.20天 3、按照承包工程计价方式分类不包括（D ）。 A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.预算合同 4、下列不是合同价款应规定的内容的是（D ）。 A.计算方式 B.结算方式 C.价款的支付期限 D.价款支付日期 5、建设工程总承包合同的履行不包括（A ）。 A.合同应明确双方责任 B.建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行 C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包 D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可 6、建设工程项目一般应采用（A ）。 A.公开招标方式 B.邀请招标
C.有限招标 D.其他组织招标 7、资格预审程序中应首先进行（C ）。 A.资格预审资料分析 B.发出资格预审通知书 C.发布资格预审通告 D.发售资格预审文件 8、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（B ），并标明排列顺序。 A.l－2人 B.l－3人 C.1－4人 D.1－5人 9、招标人与中标人签订合同后（C ）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 A.2 B.3 C.5 D.6 10、建设工程合同的最基本要素是（A ）。 A.标的 B.承包人和发包人 C.时间 D.地点 11、下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是（D ）。 A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.邀请合同 12、下列不属于工程合同的付款阶段的是（D ）。 A.预付款 B.工程进度款 C.退还保留金 D.价格调整条款 13、下列不属于完善合同条件问题的是（B ）。 A.关于工程交付 B.工程量及价格单 C.关于合同图纸 D.关于施工占地 14、建设工程的建设合同大体上不包括（D ）阶段。
一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.在下列经济法律关系主体中。（）是法人。 A.公司经理 B.施工企业 C.公司董事长 D.施工队 2.（）是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的 权利的法律制度。应当遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则。 A. 抵押 B. 担保 C. 质押 D.定金。 3.代理是代理人在代理权限内，以（）的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。 A.代理人 B.被代理人 C.第三人 D.自己 4.施工企业的项目经理是施工企业的代理人，这种代理是（）代理。 A.委托 B.法定 C.指定 D.再 5.下列关于保证的说法不正确的是（）。 A.保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、债务人和债权人 B.保证法律关系包括保证人和被保证人（债务人）两方当事人 C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证 D.当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任
6.依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（）。 A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程 B.投保人和被保险人是保险合同的当事人 C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务 D.保险合同的有效期至工程保修期满为止 7.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在（）到达对方。 A.要约到达对方之前 B.对方发出承诺之前 C.对方承诺到达要约人之前 D.对方承诺生效之后 8.对于非受要约人的原因使得受要约人延误的承诺，该承诺（）。 A.有效 B.无效 C.要约人未表示不接受有效 D.要约人虽表示接受也无效 9.在下列各种合同中，一般情况下（）的合同有效。 A.限制民事行为能力人订立，未由法定代理人追认 B.无代理权人订立，被代理人未作表示 C.法定代表人越权订立，相对人不知道其超越权限 D.无处分权人处分他人财产订立，未经权利人追认
2005年建设工程合同管理考试试题及答案 一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意） 1.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。 A.施工单位 B.监理单位 C.材料供应商 D.项目经理 2.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3.抵押与质押的区别主要在于（）。 A.担保财产是否为第三人的财产 B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有 D.债权人是否有优先受偿权 4.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。 A.未中标的投标人不退还 B.中标的投标人在中标的同时退还 C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还
5.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。 A.人民法院的判决 B.仲裁机构的裁决 C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。 A.施工合同成立，但不生效 B.施工合同成立，且已生效 C.施工合同不成立，不生效 D.施工合同不成立，但有效 7.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。 A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式 8.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。 A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D.无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 9.按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。 A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议
一、单选题(共30题,每题2分,共60分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.双方恶意串通,损害国家或者第三人利益的合同,应当采取( B )的措施。 A.将财产返还给对方 B.赔偿损失 C.继续履行 D.追缴财产 2.对于建议工程物资采购合同的效力有争议的,当事人应当请求( A )确认无效。 A.人民法院 B.监理单位 C.建设行政主管部门 D.建设单位 3.合同法律关系内容包括( B )。 A.行为 B.权利 C.当事人 D.智力成果 4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B )承担。 A.乙项目经理 B.甲施工企业 C.建设单位 D.具体施工人员 5.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定,设计人应( C )。 A.没收全部定金补偿损失 B.要求发包人支付双倍的定金 C.要求发包人补偿实际发生的损失 D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%
6.在施工合同中,(D )是承包人的义务。 A.提供施工场地 B.办理土地征用 C.在保修期内负责照管工程现场 D.工程施工期内对施工现场的照管负责 7.施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月;工程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月;由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工0.5个月。根据FIDIC施工合同条件相应通用条款的规定,( D )个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得奖励标准。 A. 10 B. 10.5 C. 11 D. 11.5 8.合同生效应当具备的条件不包括( D )。 A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力 B.意思表示真实 C.不违反法律或者社会公共利益 D.必须采用一定的合同形式 9.在施工合同中,项目经理是( B )授权的,派驻施工场地的承包人的总负责人。 A.发包人单位法定代表人 B.承包人单位法定代表人 C.总监理工程师 D.发包人代表 10.无效的建设工程勘察合同,当事人应当请求向( D )撤销。 A.建设行政主管部门 B.质量监督机构 C.监理单位 D.仲裁委员会
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分．共20 分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1．建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙．签订了一份工程设计合同，该合同关系的内容是指【】 A. 拟建办公楼 B ．甲单位和乙单位 C. 甲单位与乙单位签订合同的行为 D ?甲单位的权利和乙单位的义务 2．要式合同必须采用【】 A. 口头形式 B .法律规定的形式C .口头或书面形式 D. 书面形式 3.根据我国合同法的规定，以下关于合同的表述不正确的是【】 A .合同是当事人意思表示一致的协议 B .合同的签订也可以经由当事人一方完成C.合同的当事人具有平等的民事主体资格D.合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议 4 .合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人，称为【】 A ．合同变更B．合同生效C．合同转让D.合同无效 5．合同的保全发生在【】 A .合同未生效时 B .合同生效期间 C .合同被判定为无效后 D.合同被撤销后 6．根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行使期限是【】 A ．l 年内 B ．2 年内 C ．3 年内D．4 年内7．下列表述中，不属于无效合同的是【】 A. —方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益 B .损害社会公共利益C .以合法形 式掩盖非法目的 D ．乘人之危订立的合同 8 ．建设工程竣工验收应具备的条件不包括【】 A .完整的施工管理资料 B .完整的施工技术人员资质证件 C .施工 单位签署的工程质量保修书 D ．主要建筑材料的进场试验报告 9．按照《建筑工程施工合同》的规定，工程预付款的比例是( ) A.安装工程一般不超过合同价的10% B.建筑工程一般不超过合同价的10% C.建筑工程一 般不超过当年建筑工程工作量的30% D.安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30% 10．工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求，若重新检验发现工程质量不合 格时，则应【】 A ．由承包人承担其全部费用，工期不予以顺延 B ．由发包人承担其全部费用，工期不予以顺延C.由承包人承担其全部费用，工期应予以顺延 D .由承包人和发包人共同承担其全部费用，工期应予以顺延 11 在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是【】 A 代理与被代理关系 B 雇佣与被雇佣关系 C 委托与被委托关系 D 监理与被监理关系 12 依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28 天内，承包人应向工程师递交【】 A 索赔意向通知 B 现场同期记录 C 索赔报告 D 索赔证据 13 下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是【】 A 工期不顺延，业主承担与工程有关的损失 B 工期不顺延，承包商承担与工程有关的损失 C 工期顺
合肥学院2010至2011学年第二学期 工程合同法律制度课程考试（A ）卷 系 级 专业 学号 姓名 一、单项选择题(共30题，每题1分，共30分。） 1.不属于《合同法》调整范围的合同是（ ）。 A.技术合同 B.买卖合同 C.委托合同 D.监护合同 2.《合同法》规定的“同时履行抗辩权”在施工合同履行过程中是指（ ）享有的中止履行义务的权利。 A.业主 B.承包商 C.监理工程师 D. 业主和承包商 3. 某建设单位与设备供应公司签订购买20台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供货5台空调，其余15台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的( )。 A. 债权转让 B. 合同变更 C. 债务转移 D. 合同转让 4. 合同一方缺乏经验因重大误解订立了对自己利益有重大损害的合同，则他可以（ ）。 A.单方面宣布合同无效 B.拒绝履行合同义务 C.向行政主管部门申请撤消合同 D.向法院请求裁定撤消合同 5.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（ ）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 6.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（ ），然后要求对方赔偿损失。 A.撤销合同，无须通知对方 B.撤销合同，但应当通知对方 C.解除合同，无须通知对方 D.解除合同，但应当通知对方 7.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（ ）。 A.物 B.财 C.行为 D.智力成果 8.
工程合同管理试卷 工程合同管理试卷 一、单选题 1、质量事前控制包括（）。 A、开工报告审核 B、施工安装工艺过程 C、施工过程中设计及图纸审查 D、中间产品质量控制 【正确答案】A 2、业主供应的材料和设备，施工单位要负责（）。 A、购买 B、运输 C、付款 D、验收 【正确答案】D
3、索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出（）的要求。 A、费用和（或）利润的补偿 B、工期顺延和（或）利润的补偿 C、经济补偿和（或）工期顺延 D、经济补偿和（或）利润补偿 【正确答案】C 4、索赔意向通知应该在索赔事件发生后（）天发出。 A、7 B、14 C、28 D、30 【正确答案】C 5、建立安全例会制度，（）组织全员进行一次安全生产例会。 A、每天
B、每周 C、每旬 D、每月 【正确答案】B 6、下列选项中，最普遍的证据是（）。 A、书证 B、物证 C、电子数据 D、当事人陈述 【正确答案】A 7、索赔成败的关键因素之一是（）。 A、反索赔 B、索赔的证据 C、索赔的技巧 D、索赔的及时性
【正确答案】B 8、下列属于技术控制的是（）。 A、以技术为先导，加强施工工艺管理 B、配备具有相应资格证书和足够工程测量经验的测量工程师或测量员 C、材料的使用情况应做好记录 D、根据工程所需配齐所有计量器具 【正确答案】A 9、下列关于索赔描述正确的是（）。 A、索赔是双向的 B、索赔可以是承包人向发包人发起索赔 C、索赔只能是承包人向发包人索赔 D、索赔可以是发包人向承包人索赔 【正确答案】C
建设工程合同管理考试试卷 (通用版) Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0775
建设工程合同管理考试试卷(通用版) 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。 1．委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为()。 A．以代理人的名义与对方谈判 B．商签的合同内应有代理人权利和义务的条款 C．代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求 D．形成的合同由委托人和代理人共同履行 2．法人的变更是指()。 A．法人法定存在期限届满B．法人企业改变经营方式 C．法人企业转让企业D．企业法人资格被撤销 3．债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是()。
A．保证B．抵押C．质押D．留置 4．担保方式中的保证要求()订立书面保证合同。 A．债权人和债务人B．保证人和债权人 C．保证人和债务人D．主合同当事人 5．因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可()。A．按合同约定违约金要求对方赔偿 B．按实际损失加上违约金要求对方赔偿 C．在原约定违约金基础上适当增一定比例违约金 D．请求法院增加超过违约金部分损失 6．要约人要撤销要约，撤销要约通知应在()到达对方、 A．要约到达对方之前B．对方发出承诺之前 C．对方承诺到达要约人之前D．对方承诺生效之后 7．债务人按合同约定向第三人履行债务的行为应属于()。A．权利转让B．义务转让 C．当事人的主体变更D．当事人的主体不变 8．债权人决定将其债权债务—并转让给第三人时，()。