贵州2017年注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理
考试试卷
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工受到损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为。
A：承包人承担工期和费用的损失
B：延长合同工期，费用不予补偿
C：工期不予顺延，给予相应的费用补偿
D：延长合同工期并给予相应的费用补偿
E：专业监理
2、不论是由建设工程参与方的哪一方提出的设计变更，作出变更决定后由__签发《工程变更单》，指示承包单位按变更的决定组织方可施工。
A．专业监理工程师
B．总监理工程师
C．设计负责人
D．项目经理
3、《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》要求。国有单位经营性基本建设大中型项目在建设阶段必须组建。
A：分公司
B：项目经理部
C：项目法人
D：项目监理部
E：工程保险金
4、委托监理合同法律关系的客体是__。
A．监理工程
B．监理服务
C．监理规划
D．监理投标方案
5、某拟建项目，预计年生产能力为12000件，已建同类项目的建设投资额为8000万元，生产能力为6000件。若价格调整系数为l．5，为简化计算，取生产能力指数为1，则采用生产能力指数法估算，该拟建项目的建设投资额应为万元。A：16000
B：24000
C：28000
D：30000
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
6、以下不属于规费的是。
A：社会保险费
B：住房公积金
C：工程排污费
D：财产保险费
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
7、隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，，工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。
A：验收7小时后
B：验收24小时后
C：验收48小时后
D：验收72小时后
E：专业监理
8、下列描述中，不属于成倍节拍流水施工的特点是。
A：同一施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等
B：相邻施工过程的流水步距相等
C：专业工作队数等于施工过程数
D：各个专业工作队在施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间
E：自我评定
9、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是__。
A．抵押人依法有权处分的国有土地使用权
B．抵押人使用的宅基地
C．抵押人拥有的股票
D．学校设施
10、某工程对首层第三施工段的墙体混凝土强度进行了回弹试验，所得强度数据见下表：不考虑极端数据的舍弃，则该组强度数据的中位数是__。
A．点位
B．1
C．2
D．3
E．4
F．5
G．6
H．7
I．8
J．9
K．强度/MPa
L．30
M．35
N．32
O．37
P．39
Q．38
R．35
S．33
11、由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是__。
A．费用由发包人承担，工期给予顺延
B．费用由承包人承担，工期不予顺延
C．费用由发包人承担，工期不予顺延
D．费用由承包人承担，工期给予顺延
12、在建设工程监理工作中，建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络属于监理工程师控制进度的。
A：经济措施
B：合同措施
C：组织措施
D：技术措施
E：自我评定
13、在建筑工程施工质量验收统一标准中，是指对安全、节能、环境保护和主要使用功能起决定性作用的检验项目。
A：主控项目
B：一般项目
C：保证项目
D：基本项目
E：工程变更单
14、【例5·单选题】由于建设期价格变动引起的建设投资增加额，属于。
A：静态投资
B：动态投资
C：计划投资
D：预期投资
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
15、建设工程质量的特性中，“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的__。
A．耐久性
B．安全性
C．可靠性
D．适用性
16、负责具体质量管理体系的建立工作。
A：领导班子
B：领导小组
C：职能小组
D：执行小组
E：工程变更单
17、在2000版GB/T19000族标准质量术语中，“在质量方面指挥和控制组织的协调的活动”称为质量__。
A．方针
B．目标
D．控制
18、有效控制项目投资应实行以为重点的建设全过程投资控制。
A：设计阶段
B：施工阶段
C：项目论证阶段
D：详细设计阶段
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
19、在工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第17天，其持续时间为5天。该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第25天、第27天和第30天，最迟开始时间分别为第28天、第29天和第30天，则工作M的总时差和自由时差__天。
A．均为6
B．均为3
C．分别为6和3
D．分别为11和8
20、由于业主原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔。
A：工期、成本、利润
B：工期和成本、不能索赔利润
C：工期、不能索赔成本和利润
D：成本、不能索赔工期和利润
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
21、建立进度协调会议制度是监理工程师控制工程建设进度的措施。
A：技术
B：合同
C：经济
D：组织
E：自我评定
22、在生产过程中通过抽样取得数据，将其描在控制图中时，如果点子则表明生产过程正常处于稳定状态，不会产生不合格品。
A：全部落在中心线一侧
B：出现七点链
C：随机落在上、下控制界限内
D：呈周期性变动
E：工程变更单
23、下列关于监理工程师注册规定的表述中，正确的是（）。
A．初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请
B．注册有效期满需继续执业的，应在有效期满1周前，提出延续注册申请C．在注册有效期内变更执业单位时，应办理变更注册手续，变更注册有效期为3年
D．每次申请注册均需提供达到继续教育要求的证明材料
24、下列关于工程质量控制原则不正确的是。
A：坚持质量第一的原则
B：坚持以人为核心的原则
C：坚持以预防为主的原则
D：以质量标准为依据，坚持合同的原则
E：工程变更单
25、某关系社会公共利益的投资项目，施工单项合同估算价为5000万元人民币，该项目。
A：必须公开招标
B：必须邀请招标
C：可直接委托发包
D：必须聘请招标代理机构委托发包
E：专业监理
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）
1、重大质量事故是指满足__条件之一的质量事故。
A．造成永久质量缺陷
B．工程倒塌或报废
C．直接经济损失10万元以上
D．严重影响使用功能和丁程结构安全
E．造成人员死亡或重伤3人以上
2、按照《中华人民共和国招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中__。A．与投标人就投标价格进行谈判
B．将中标结果通知未中标的投标人
C．强制中标人接受新的承包条件
D．在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人
E．授权评标委员会确定中标人
3、工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成丁程量清单所列项目的全部费用，包括__。
A．分部分项工程费
B．措施项目费
C．规费
D．税金
E．预留金
4、在建设工程监理中规范化地开展监理工作，体现在__等方面。
A．工作目标的确定性
B．职责分工的严密性
C．权责一致性
D．工作的时序性
E．组织协调性
5、在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括__。
A．选定施工合同的承包人
B．批准施工合同承包人选定的分包人
C．确定工程规模
D．主持工程建设有关协作单位的组织协调
E．审核承包人的索赔
6、PMBOK的九大知识领域包括。
A：项目质量管理
B：项目范围管理
C：项目运营管理
D：项目集成管理
E：项目人力资源管理
7、依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述错误的是。
A：指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分
B：承包商对指定分包商违约的行为承担责任
C：合同关系主体为业主和指定分包商
D：由工程师负责协调管理
E：承包商有拒绝指定分包商的权利
8、下列关于建设施工企业的安全生产管理的说法正确的有。
A：分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理B：房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由建筑施工单位负责人对安全负责
C：建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费
D：未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业
E：涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前必须委托原设计单位提出设计方案
9、根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，设计人配合施工的义务有。A：向发包人和施工承包人进行设计交底
B：解决施工中出现的设计问题
C：解决施工人员分配问题
D：参加重要部位的隐蔽工程验收
E：对外商的设计资料的审查
10、《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续的情形是__。
A．进行爆破作业的
B．临时占用规划批准范围以外场地的
C．需要临时停水的
D．可能损坏道路的
E．需要设计变更的
11、变异系数是用标准差除以算术平均数得到的相对数，其数值大，说明。A：数据分布集中程度高
B：离散程度大
C：均值对总体的代表性差
D：离散程度小
E：数据分布集中程度低
12、监理工程师所具有的法律地位决定了监理工程师在执业中——般应享有的权利和应履行的义务，这些义务包括__。
A．遵纪守法
B．不得出借执业印章
C．接受继续教育
D．维护社会公共利益
E．依法自主执业
13、与供方互利关系原则是GB/T 19000—2000族标准质量管理应遵循的原则之一。实施这一原则的措施包括__。
A．识别并选择重要供方，考虑眼前和长远利益
B．与重要供方达成长期合作协议
C．创造一个畅通和公开的沟通渠道，及时解决问题，联合改进活动
D．与重要供方共享专门技术、信息和资源
E．激发、鼓励和承认供方的改进及其成果
14、以成本加酬金这种计价方式签订的工程承包合同，其明显缺点是。
A：承包方对工程总价不能实施有效的控制
B：发包方对工程总价不能实施有效的控制
C：监理方对工程总价不能实施有效的控制
D：承包方对降低成本不太感兴趣
E：发包方对降低成本不太感兴趣
15、某工程单代号网络计划图如下所示，下列选项中正确的是（）。
A．工作A的EF为2d
B．工作D的FF为2d
C．工作C的EF为2d
D．工作B的EF为1d
E．计算工期为8d
16、编制建设工程设计作业进度计划的依据有。
A：规划设计条件和设计基础资料
B：施工图设计工作进度计划
C：单位工程设计工日定额
D：初步设计审批文件
E：所投入的设计人员数
17、《中华人民共和国建筑法》规定，__的行政处罚由颁发资质证书的机关决定。A．责令停业整顿
B．责令改正
C．降低资质等级
D．吊销资质证书
E．处以罚款
18、项目监理机构可设置总监理工程师代表的情形包括。
A：工程规模较大，专业较复杂，总监理工程师难以处理多个专业工程
B：一个建设工程监理合同中包含多个相对独立的施工合同
C：工程规模比较大，工期比较长
D：工程规模较大，地域比较分散
E：工程规模比较小，技术要求比较高
19、建设工程投资控制原理是一种动态的控制，在这一动态控制过程中应着重做好__。
A．对计划目标值的论证和分析
B．收集实际数据
C．进行项目计划值与实际值的比较
D．不断地与质量目标进行对比
E．采取控制措施以确保投资目标的实现
20、在价值工程活动的分析阶段，实施价值工程的步骤有。
A：功能系统分析
B：提案编写
C：方案创新
D：方案评价
E：功能评价
21、建设工程进度控制是指对工程项目建设各阶段的根据进度总目标及资源优化配置的原则编制计划并付诸实施。
A：工作内容
B：工作程序
C：持续时间
D：衔接关系
E：逻辑关系
22、招标工作的实施中，下列说法正确的是。
A：禁止不合理地限制投标
B：招标人应当在招标文件中载明投标有效期
C：投标有效期从提交投标文件的截止之日起算
D：投标保证金有效期应当与投标有效期一致
E：一个招标项目可以有两个标底
23、关于支付工程预付款的说法，正确的有。
A：重大项目可一次性支付
B：重大项目应按年度计划逐年支付
C：发包人应在签订合同后7天内支付
D：未签订施工合同不得支付
E：不具备施工条件不得支付
24、【例1·多选题】关于设备采购的质量控制，以下说法正确的有。
A：成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式
B：总包单位采购，采购方案由监理工程师编写报建设单位批准
C：市场采购设备，一般用于小型通用设备的采购
D：建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案
E：向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商25、仲裁协议应包括的内容有__。
A．仲裁事项
B．法定仲裁管辖
C．是否可提出起诉
D．选定的仲裁委员会
E．请求仲裁的意思表示
设备监理合同管理分类模拟题FIDIC和世界银行编制的相关 合同条件(一) 一、单项选择题 1. FIDIC 编制施工合同条件的基本出发点之一，是合同履行过程中建立的项目管理模式。 A.以发包人为核心 B.以服务承包人为宗旨 C.以工程师为核心 D.以三大控制为核心 答案：C 2. 下列叙述不正确的有。 A.承包商应在检验日期前2l天向工程师发出竣工检验通知 B.基准日期是指签订合同协议书日期前28天的日期 C.争端裁决委员会由合同双方在合同生效日期之后的28天内共同任命 D.如果承包商无正当理由延误了竣工试验，工程师可通知承包商要求其在收到通知后21天内进行竣工试验 答案：B [解答] 基准日期是指递交投标书截止日期前28天的日期。 3. 下列叙述不正确的是。 A.雇主应当在收到承包商的任何请求后的28天内，提出其已经作出并将维持的资金安排的合理证明 B.如果雇主拟替换工程师，则应当在预计替换的日期之前的42天通知承包商 C.承包商应在收到中标函21天内向业主提交履约担保，并向工程师送一份副本 D.雇主应在收到履约证书副本后21天内，将履约担保退还给承包商
答案：C [解答] 承包商应在收到中标函28天内向业主提交履约担保，并向工程师送一份副本。 4. 承包商应在收到中标函天内向业主提交履约担保，并向工程师送一份副本。 A.21 B.24 C.27 D.28 答案：D [解答] 承包商应在收到中标函28天内向雇主提交履约担保，并向工程师送一份副本。新黄皮书对履约担保的要求是：担保人应是雇主批准的国家(或其他司法管辖区)的实体；保证的金额和币种应符合投标书附录的规定；履约担保的有效期为自提交之日起至完成任何缺陷修补时止。 5. 是由承包商填写的名为投标函的文件，包括其已签字的给雇主的工程报价。 A.中标函 B.投标函 C.合同协议书 D.资料表 答案：B 6. 当重复检验仍未能通过，工程师可以采取的处理方法不包括。 A.指示再进行一次重复的竣工检验 B.致使业主基本上无法享有该工程或区段所带来的全部利益，拒收整个工程或区段，业主有权获得承包商的赔偿
9、合同管理 9.1合同管理的监理工作内容、原则、程序和方法 9.1.1合同管理的监理工作内容 ⑴合同管理的监理工作内容 1)协助业主确定本工程项目的合同结构； 2)协助业主起草与本工程项目有关的各类合同（包括施工、材料和设备定货合同），并参加与各类合同谈判； 3)进行上述各类合同的跟踪管理，包括合同各方执行合同情况的检查； 4)协助业主处理与本工程项目有关的索赔事宜及合同纠纷事宜； 5)向业主递交有关合同管理的报表和报告。 9.1.2合同管理的工作原则 合同管理是指监理工程师对工程项目建设中业主与设计、材料设备、施工承包商签订的合同的管理工作，从合同条件的拟订、协商、签署、执行情况的检查和分析等环节进行的组织管理工作，以期通过合同体现“三大控制”的任务要求，维护合同订立双方的正当权益。 在业主签订上述合同时，项目总监应注意在这些合同中有明确的监理工程师地位、管理权限及协调关系的内容，以便监理工程师按合同条件对合同的执行进行监督管理。 合同管理的原则是要求监理工程师从监理目标控制角度出发，依据有关政策、法律、规章、技术标准和合同条款处理合同问题。
9.1.3
9.1.4合同管理的监理工作方法 监理工程师在工程建设合同管理中主要方法推行合同管理目标制，合同管理目标制是各项合同管理活动应达到的预期结果和最终目的。而合同目标管理的过程有个适宜动态过程，是指工程项目合同管理机构和管理人员为实现预期的监理控制，对工程合同订立时的管理、合同履行中的管理及合同发生纠纷时的管理几个阶段。 9.2合同争议的调整 9.2.1 合同争议调整的基本程序 9.2.2 合同争议调整的具体方法
一、单项选择题（每题1分，共10分） 1、下列合同不适用合同法的是（ D ） A、买卖合同 B、借款合同 C、委托合同 D、收养合同 2、甲公司向乙公司提出购买1000吨钢材，每吨价格3000元，乙公司同意供1000吨钢材，但认为价格太低，要求每吨提高到3200元，甲公司表示同意，乙公司的行为属于 （ A ） A、要约 B、承诺 C、要约邀请 D、要约引诱 3、行为人没有代理权、超越代理权或代理终止后以被代理人名义订立的合同，属于 （ C ） A、无效合同 B、可撒销或可变更的合同 C、效力待定合同 D、附生效力合同 4、依据《合同法》，合同生效后，当事人就履行费用的负担不明的，应由 （ A ） A、履行义务一方负担 B、债权人一方负担 C、债权人、债务人平均分 担 D、由监理工程师裁定 5、在行使留置权的过程中，债权人所留置的财产（ B ） A、可以是债务人的任何财产 B、只能是本债权债务的标的 C、债权人合法占有的财产 D、必须是处于债权人控制之一的债务人的所有财产 6、我国《合同法》规定的违约责任的归责原则是（ D ） A、过借责任原则 B、过失责任原则 C、公平责任原则 D、严格责任原则 7、监理工程师有权反对承包商任何不称职的人员，其依据是（ A ） A、FIDIC条款第16条 B、FIDIC条款第17条 C、FIDIC条款第37条 D、FIDIC条款第63条 8、如果监理合同中所包括的文件之间出现矛盾，应以（ B ） A、文件所列次序优先为准 B、双方最后确认的文件为准 C、监理工程师裁定为准 D、主导语言为准 9、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是 （ C ） A、由业主负责 B、由设计单位负责 C、由承包商负 责 D、由业主与承包商各负一半 10、FIDIC条款60条是（ A ） A、支付的核心条款 B、工程变更的核心条款 C、索赔应遵循的程 序 D、工程延期应遵循的程序
2019年注册设备监理师《合同管理》试题及答案（卷一） 单选题 1.命令只有多源性的是( )组织结构。 A.矩阵型 B.功能型 C.直线刷 D.职能型 2.( )组织结构的长处是机构简单、组织稳定、专业化程度高。 A.直线制 B.线性职能制 C.矩阵制 D.职能制 3.( )是对项日存在的正式确认和让组织投身于项目的下’阶段。 A.启动 B.范围计划 C.范围定义 D.范围核实 4.在组织定义三个基本要素中，( )是设置组织的前提和必要条件。 A.组织决策层 B.特定的目标 C.组织内成员的职务 D.组织内成员之间的关系
5.( )是管理伦理原则，它是加强管理组织凝聚力和有效完成组织目标的重要保证。 A.权力分散与守恒原则 B.责任不可下推原则 C.统一指标原则 D.职能分工原则 6.( )就是选择优化调整和评价的最终设计方案，也就是构建管理组织的实施蓝图。 A.方案评价 B.方案设计 C.方案确定 D.方案优化 7.关于总监理工程师的论述，下列不正确的是( )。 A.是设备监理单位履行设备监理职责的全权负责人 B.也称为项目经理 C.总监理工程师是技术职称 D.是一个管理职务 8.项目目标管理的第一步应( )。 A.制定目标 B.贯彻目标于项目实施过程中 C.调整目标 D.投入资源
9.解决( )需要个人或组织通过沟通在精神和心理上得到调理，实现心理平衡。 A.利益冲突 B.文化冲突 C.角色冲突 D.心理冲突 10.( )需要确认冲突各方在组织结构中的职责，有时甚至需要调整整体组织结构方能解决。 A.利益冲突 B.文化冲突 C.角色冲突 D.心理冲突 1.B 2.D 3.A 4.B 5.B 6.C 7.C 8.A 9.D10.C 单选题 1.下列设备安装调试合同验收阶段双方应遵守的规定的表述，错误的是() A. 双方应共同参加启动试车的检验工作 B. 供货人的质量缺陷责任期时间应保证到合同规定的保证期终止后或到第一次大修时 C..合同内应约定具体的设备保证期限 D. 保证期从采购人身供货人出具设备最终验收证书之日起算
黔西县2011年度洪水乡农发水利农业工程施工监理合同书 （合同编号：№：QNFJL） 工程名称：黔西县2011年度洪水乡农发水利农业工程 人：黔西县财政局托委 监理人：达华工程管理（集团）有限公司
贵州分公司 2011 年签定日期日月1101 人：委托黔西县财政局 监理人：达华工程管理（集团）有限公司贵州分公司 №：QNFJL合同编号： 合同名称：黔西县2011年度洪水乡农发水利农业工程施工监理合同书 依据国家有关法律、法规，（以下简称委托人），委托达华工黔西县财政局 程管理（集团）有限公司贵州分公司（以下简称监理人），提供黔西县2011年 施工监理服务，经双方协商一致，订立本合同。度洪水乡农发水利农业工程一、工程概况： 1．工程名称：黔西县2011年度洪水乡农发水利农业工程 2．建设地点：黔西县洪水乡长堰村、新桥村3．工程规模及特征：土地治理项目排灌渠系及农业工程 4．工程总投资（人民币，下同）383.08万元 5．工期：6个月 二、监理范围 1．监理项目名称：黔西县2011年度洪水乡农发水利农业工程 2．监理方式：巡视监理 3．监理项目投资：383.08万元 4．监理阶段：施工期 三、监理服务内容、期限 1．监理服务内容：按专用合同条款约定。 2．监理服务期限： 自2011年11月1日至2012 年4月30日。 四、监理服务酬金 监理正常服务酬金为（大写）柒万柒仟元（小写）77000.00元整。支付时间为：甲方在合同工程量完成过半后十天内，支付工程监理费（大写）肆万（小写）
40000.00元，全部工程完工并经验收合格后一次性付清余款（大写）叁万柒仟（小 写）37000.00元支付方式为：银行账户转账。 并下如工期延长造成的监理报酬调整按监理合同平均每月应付监理费数额增加，月拨付。 五、监理合同的组成文件及解释顺序 1．监理合同书（含补充协议）； 2．中标通知书； 3．投标报价书； 4．专用合同条款； 5．通用合同条款； 6．监理大纲； 7．双方确认需进入合同的其他文件。 六、本合同书经法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。 七、本合同书正本一式伍份，具有同等法律效力，委托人执叁份，监理人执贰份。 达华工程管理（集团）理人：监托委人：黔西县财政局 有限公司贵州分公司 法定代表人：法定代表人： 或授权代表人：单位地址：贵阳市延安中路40号 兴中元大厦12楼C座 单位地址：黔西县城关镇水西大厦 邮政编码：邮政编码： 0851）话：（电0857电话：（） 电子信箱：QQ 电子信箱： （0851）传真：传真：（0857） 开户银行：贵阳银行南明支行开户银行： 账号：账号： 0111年2011签订时间：月签订地点：日
2005 年建设工程合同管理考试试题及答案 一、单项选择题（共50题，每题 1 分。每题的备选项中。只有 1 个最符合题意） 1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按 期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D. 项目经理 2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3. 抵押与质押的区别主要在于（）。 A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有D?债权人是否有优先受偿权 4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。 A. 未中标的投标人不退还 B. 中标的投标人在中标的同时退还 C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。
A.人民法院的判决B?仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6. 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包 人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。 A. 施工合同成立，但不生效 B. 施工合同成立，且已生效 C. 施工合同不成立，不生效 D. 施工合同不成立，但有效 7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。 A. 仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C. 仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D. 仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方 式 8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空 白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。 A. 有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B. 有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D. 无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 9. 按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。 A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格
（GF—2012—0202） 建设工程监理合同 （示文本） 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
第一部分协议书 委托人（全称）： 监理人（全称）： 根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 工程规模： 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费： 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书； 2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）； 3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）； 4. 专用条件； 5. 通用条件；
6. 附录，即： 附录A 相关服务的围和容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师：，：，注册号：。 五、签约酬金 签约酬金（大写）：（￥）。 包括： 1. 监理酬金：。 2. 相关服务酬金：。 其中： （1）勘察阶段服务酬金：。 （2）设计阶段服务酬金：。 （3）保修阶段服务酬金：。 （4）其他相关服务酬金：。 六、期限 1. 监理期限： 自年月日始，至年月日止。 2. 相关服务期限：
（1）勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日止。 （2）设计阶段服务期限自年月日始，至年月日止。 （3）保修阶段服务期限自年月日始，至年月日止。 （4）其他相关服务期限自年月日始，至年月日止。 七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。 八、合同订立 1. 订立时间：年月日。 2. 订立地点： 3. 本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。 委托人：（盖章）监理人：（盖章） 住所：住所： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人或其授权法定代表人或其授权 的代理人：（签字）的代理人：（签字） 开户银行：开户银行：
设备监理师合同管理辅导资料（1） 监理方受雇主委托，签订了设备设计监理委托合同后，即应着手组建监理班子，明确监理任务、内容和职责，其主要工作内容包括以下各方面。 ⑴根据与雇主所签订的委托监理合同，组建监理班子。设备监理机构应编制设计过程监理计划，明确设计监理的工作目标、工作程序、工作制度和相应的工作内容与责任等。 ⑵需要时协助雇主对设备设计承包商进行审核，优选设计承包商。设备设计承包商的选定，应根据设备项目的类型和特点，进行设备设计任务的分解，按审定的分解方案和接口，选择满足以下条件的设计承包商： 有同类项目的设计经验和用户评价; 具有相应级别的资质证书和良好的社会信誉; 具有满足项目要求的设计质量保证能力。 建设部推行(GF-1999-0201)施工合同文本(下称文本)已多年，在众多业主及施工单位眼里，签订施工合同已是非常轻松的事情，只需在网上下载合同文本并逐条填写即可完事。事实上，这种做法是不恰当的。因为建设部推行的文本在很多问题上还过于原则，甚至缺失，极可能让业主或施工单位处于不利状况。针对此类问题，笔者建议在签订施工合同时，至少对以下几个问题应予明确： 其一：关于违约责任部分约定违约责任很难做到。 但除明确文本中列举的质量不合格、逾期完工、不按时付款等三
项违约责任外，至少还应注意以下几项违约责任： ——进度延迟的违约责任。 如果是房地产开发项目，业主应充分关注此项违约责任。因为一旦施工进度延迟，即可能在以下方面对业主造成损失：错过销售旺季、增加广告费等营销费用、增加融资难度、因融资不按计划到位而欠付应付款，展期项目延期等。因此房地产项目的施工合同，应就进度延迟明确约定违约责任。 ——中间交工延后或拒绝交工的违约责任。 中间交工是否及时，往往影响一些专业分项工程能否顺利实施，特别是工业项目，如果中间交工不及时，将造成设备安装合同无法及时进行，继而引发业主与设备商、安装单位之间的责任纠纷。如土建单位拒绝中间交工，最严重时，可导致设备无法安装，业主的损失将难以估算。因此，如项目中存在专业工程需交叉施工的，合同中应明确中间交工延后和拒绝中间交工的违约责任。 ——试车不合格的违约责任。 设备验收不合格的责任，一般人理解这属于建筑质量责任范畴，只要合同中有乙方免费返工条款即可。但问题是，设备试车成本一般由甲方承担，反复试车必然会导致建筑成本上扬。在工业项目中，一次试车少则几十万元，多则数百万元，没有明确的试车不合格的违约责任，显然对业主不利。况且，工业项目中，往往是先土建竣工验收，后开展试车，这就更需要约定试车不合格的违约责任。 ——安全生产违约责任。
试论公路工程监理中的合同管理工作 发表时间：2019-04-29T16:46:28.140Z 来源：《基层建设》2019年第6期作者：肖青亮 [导读] 摘要：公路工程是我国的基建工程之一，近年来，随着地区经济快速发展，公路工程的作用更加重要，它是推动地区文化交流与经济发展的桥梁。 黔西南科兴公路工程咨询监理有限责任公司贵州省兴义市 562400 摘要：公路工程是我国的基建工程之一，近年来，随着地区经济快速发展，公路工程的作用更加重要，它是推动地区文化交流与经济发展的桥梁。而合同管理工作是公路工程监理中的重要工作，本文介绍了工程合同的基本概念，提出了公路监理合同管理中存在的问题以及改善措施。 关键词：公路工程；监理；合同管理 前言 社会主义市场经济体制为公路工程建设市场的建立和完善提供了有利条件，公路监理合同的普遍实行，将更有利于公路工程建设市场的规范和发展，加速推进公路工程施工监理制度。公路监理合同的公平性、科学性和法律效力使合同各方自觉遵守，有章可循。 一、工程合同的基本概念与作用 1.工程合同的基本概念 在施工开始前期，双方根据意愿签订相应协议，亦可根据事态的发展变更或者终止，各方都必须要同意和遵守。合同是受到法律保护的一种协议，是规范的一种具体形式，只要双方签订就具备了法律效力，所以合同起到了全面约束各方的作用。经济合同的签订双方都是法人，并且都是为了获取经济效益，更加明确地标明双方的权利、义务。该协议的订立是通过法律的形式来体现的。项目工程的合同也是经济合同的一个种类，主要指的是业主根据项目工程的设计、施工、监理等过程明确规定，与各个经济人通过书面的形式来签订的具备法律效力的一种合同。 2.工程合同的作用 工程建设市场环境和法律法规的逐渐完善，对于整个行业的发展都起到了一定的促进作用，而监理制度也随之有了较大的变化。为使订立工程合同更加科学、合理以及具备法律效力，需各方严格按照合同办事，履行一切合同规定的责任。工程合同的作用主要体现在以下几点：工程合同可以更好地管理工程的进度；工程合同能够全面提升工程的施工质量；工程合同能够充分保障各方的经济利益；工程合同能够确保工程管理更加科学有效。 二、公路监理合同管理中存在的问题 在我国工程监理的发展时间较短，缺乏完善健全的法律法规，在实际操作中存在着一些不足和问题，具体来讲，主要包括： 1.认识问题 现阶段，部分建设单位对于监理工作缺乏足够的认知，尤其是在地方政府部门或者一些管理权高度集中的小型企业，对于监理单位的工作不够信任，认为监理仅仅是针对工程质量，除质量外其他项目不需要监理的干涉，也有部分业主通过行政指令干预监理单位的工作，在出现问题时，将责任推到监理单位身上。 2.素质问题 这里的素质问题主要针对监理单位而言，导致公路监理单位整体素质偏低的原因，一是缺乏必要的审查机制，导致监理单位数量众多，但是人员素质参差不齐;二是管理机制欠缺，部分监理单位通过挂靠的方式来获得监理资格，但是监理人员本身并不具备相应的专业素质;三是管理制度不完善，使得监理工作相对混乱。 3.技术问题 就目前而言，部分施工企业在获得公路承包权后，会将其违规转包或者分包给一些规模较小，并不具备施工资质的企业，在这种情况下，很容易出现违规违章操作的情况，技术力量的薄弱和管理能力的欠缺也使得施工单位在遭遇突发问题时，无法有效应对，从而影响工程施工的进度和安全。 4.干预问题 在公路工程的建设中，经常出现业主干预工程监理的情况，一方面，虽然给予了监理单位审核工程建设所需材料、设备质量的权利，但是业主经常会通过行政职权来对其进行干预，在这种情况下，材料的质量和性能难以保证，很容易引发质量缺陷和安全问题。另一方面，监理单位本身可以对工程计量进行审批，但是却并不能预测工程款的支付时间，也无法对业主拖欠工程款的行为进行干预。在这种情况下，施工单位可能会无视监理单位的意见，影响监理工作的实际效果。 三、公路监理合同管理的改善措施 1.提升监理素质 应该加快监理业务建设，不断提升监理单位的整体素质和能力，确保公路监理合同管理的顺利开展。在实际操作中，对于监理业务的建设，可以从几个方面着手：首先，应该做好招标文件的全面分析，严格依照文件的相关要求，选择专业素质高、责任意识强、具备丰富经验的技术人员组成监理队伍，同时定期开展相应的教育培训工作，通过多样化的形式，持续提升监理人员的专业知识和能力，引导其学习先进的管理方法，对公路工程监理合同管理的内容和要点进行明确，掌握有效的施工质量控制方法。 在培训结束后，还应该做好相应的考核工作，对培训的成果进行检验。其次，应该强化规章制度的约束力，确保监理人员能够严格依照相关规范的要求开展监理合同管理工作，保证良好的工作效果。在实际工作中，监理人员需要坚持以人为本，以公平、公正、遵纪、守法为前提，强调热情服务、严格监理，通过不断的学习促进知识更新，保证监理工作的顺利实施。然后，应该对相应的目标任务进行明确，健全监理守则、监理程序以及考勤制度等，对监理责任进行落实，确保监理工作与组织建设和制度管理能够有机结合在一起，提升工作的实际效果。 2.执行技术规范 公路工程的建设存在着工期长、工程量巨大、成本投入大、周边环境复杂等特点，在实际施工建设中，需要结合地质勘查工作，制定相应的技术规范，如何保证技术规范的有效执行，是监理人员需要研究的问题。为了方便分析，以某城际高速公路为例，其本身需要穿越
【篇一】2020年设备监理师考试合同管理知识点：买卖合同概念、特征 1、概念：买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。 2、特征： 1)买卖合同的客体是物; 2)买卖合同是转移标的物所有权的合同; 3)买卖合同是双务有偿合同; 4)买卖合同是诺成合同。 【篇二】2020年设备监理师考试合同管理知识点：买卖合同的内容 1)当事人的名称或者姓名和住所; 2)标的的名称、规格、型号; 3)标的物的数量; 4)标的物的质量要求、技术标准; 5)标的物的包装方式，包装物的供应与回收; 6)标的物的单价、合同总价款; 7)合同价款的结算方式、期限及地点; 8)标的物的交付方式、期限及地点; 9)标的物的保险; 10)标的物的验收标准、方法及提出异议的期限; 11)违约责任; 12)合同争议的解决方法; 13)合同份数; 14)订立合同的时间、地点以及当事人签字。
15)如果签订国际买卖合同，还应包括解决合同争议适用的法律、合同使用的文字及其效力等条款。 【篇三】2020年设备监理师考试合同管理知识点：买卖合同双方当事人的义务 (一)出卖人的义务 1.交付标的物并转移标的物的所有权 2.交付提取标的物单证以外的有关单证和资料 3.出卖人交付标的物的时间、地点、质量、包装方式应符合合同约定——按照合同履行的一般规定 1)协议补充 2)规则补充 3)法定补充 4.权利瑕疵担保义务 1)该标的物属于出卖人所有或者出卖人有权处分，第三人不会向买受人主张所有权; 2)该标的物上不存在未告知的担保物权; 3)该标的物未侵犯第三人专利权、商标专用权以及其他知识产权。 4)买受人订立合同时知道或者应当知道第三人对买卖的标的物享有权利的，出卖人不承担权利瑕疵担保义务。 (二)买受人的义务 1.按照合同约定支付价款 (1)支付的数额 买受人约定按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，可以协议补充;当事人不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。否则，按照订立合同时履行地的价格履行。
2020年设备监理师考试《合同管理》必备考点归纳 (一)实施事故预防 1.消除潜在危险 2.控制潜在危险数值 3.提升坚固水准 4.利用互锁 5.实施替代 (二)控制受害水准 1.设置薄弱环节 2.设置防护屏障 3.利用警告或警示信息 4.距离防护 5.时间防护 6.个人防护 7.避难、生存和救护 【篇二】2020年设备监理师考试《合同管理》必备考点归纳：设 备工程的安全技术 (一)设备的安全装置 从安全技术角度考虑，在设备的设计阶段，就应该考虑各种安全 装置。在制造时应确保这些装置的功能和质量，使用时应注意精心维护。这些安全装置包括：防护装置、保险装置、联锁装置、制动装置、信号装置以及危险牌示、色标和说明标记等。
(二)设备的合理布置 在实行工艺布置和设备安置时，一般要考虑以下因素： (1)应该符合防火、防爆和工业卫生要求; (2)应考虑设置过道和运输、消防通道; (3)设备在排列时，应安排有一定的安全距离，务必使工人在操作、维修时方便、安全，而且不受外界危险因素影响。 (三)设备的安全检查和试验 对设备实行安全检查和试验是设备工程安全技术中一项非常重要 的工作。其目的是为了及早发现事故的隐患，避免发生工伤事故，减 少或消除职业病因素，解决安全生产上存有的问题。 (四)遵守安全技术规程 遵守安全技术规程主要包括了七个方面： (五)合理使用防护用品 设备监理工程师安全管理的主要工作 设备监理工程师安全管理的主要工作内容包括： (1)制定安全管理程序，对设备工程设计、采购、制造、安装调试 过程实行安全管理，并对所监理的项目实行详细记录和填写相对应表格。 (2)审查承包商的安全资质。 (3)贯彻“安全第一，预防为主”的方针，要求承包商根据设备工 程特点，制定安全控制计划，落实安全管理责任制，并实行审查。 (4)核查承包商的安全管理体系并督促承包商按相关的安全法规和 标准实行设备的生产制造、安装调试。
（ＧＦ－2012－0202） 剑河县柳川镇污水处理工程 建设工程监理合同 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
第一部分协议书 委托人（全称）：剑河县住房和城乡建设局 监理人（全称）：贵州富友建设咨询有限责任公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称：剑河县柳川镇污水处理工程； 2. 工程地点：剑河县柳川镇； 3. 工程概算投资额： 138.9万元。 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书； 2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）； 3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议
书（适用于非招标工程）； 4. 专用条件； 5. 通用条件； 6. 附录，即： 附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名：肖先明，身份证号码：132430************，注册号：52000219 。 五、签约酬金 签约酬金按工程总造价的2%收取（大写）：贰万柒仟柒佰捌拾伍（￥27780元）。 包括：1. 监理酬金：27780元。 2. 相关服务酬金： / 。 其中： （1）勘察阶段服务酬金： / 。 （2）设计阶段服务酬金： / 。 （3）保修阶段服务酬金： / 。 （4）其他相关服务酬金： / 。
内蒙古2017年设备监理师合同管理：合同管理的概念考试题 一、单项选择题（共25 题，每题2 分，每题的备选项中，只有1 个事最符合题意） 1、设备采购评标结束后，由评标委员会编写评标报告。评标报告的内容不包括__等。 A．争议的解决方式 B．评标委员会的人员组成 C．主要技术性能数据 D．推荐的中标候选人 2、经过风险分析，确定了项日中存在的风险以及这些风险发生的可能性，确定了这些风险对项目的影响和可探测度，并排出了风险的优先级，在此之后就可以根据风险性质和项目对风险的承受能力制定相应的防范计划，即__。 A．识别风险 B．进行风险应对策略研究 C．编制风险管理计划 D．分析风险 3、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的__关系。 A．债权人与债务人 B．代理人与被代理人 C．法人与自然人 D．权利与义务 4、工程施工质量验收包括工程施工质量的__和竣工验收两个部分。 A．事前检验 B．中间验收
C．工序验收 D．单位工程验收 5、__是根据人民法院和有关单位的指定而产生的。 A．法定代理 B．指定代理 C．无权代理 D．委托代理 6、图1-2-8表示（）组织结构。 A．强矩阵型 B．弱矩阵型 C．平衡矩阵型 D．职能型 7、保险合同的__是指与保险合同的订立有利益关系的人。 A．当事人 B．关系人 C．中间人 D．委托人 8、在设计策划过程中，各专业根据项目合同要求准备专业设计初步方案，并由设计承包商组织有关专业部门进行__。 A．最终方案评审 B．中间方案评审 C．初步方案评审 D．设计计划评审
9、在建设工程合同相关法律体系中，规范建设活动的基本法律是__。 A．《中华人民共和国民法通则》 B．《中华人民共和国合同法》 C．《中华人民共和国建筑法》 D．《中华人民共和国宪法》 10、设备监理工程师在索赔中可能处于__的地位。 A．仲裁人 B．业主代理人 C．承包商代理人 D．公正的第三方 11、__形式的特点是由设计单位既承担设计，又从事工程管理总承包。这种形式可以较好地发挥设计的主导作用，通过总承包，直接参与工程实施过程的各项组织管理工作，可促使设计单位自觉地将技术与经济、工艺与设备、设计与制造、安装等各种因素较好地结合起来，在工程建设的全过程中不断优化设计，以取得最佳投资效益。 A．以专业管理公司为主体的工程总承包 B．以设备制造、安装和调试为主体的工程总承包 C．设计—建造(E或设计—采购—建造(EP总承包 D．以设计为主体的工程总承包 12、承发包双方可采用成本计算估价法确定非标准设备制造合同价格，这时以下__费用不能列入合同价格。 A．利润 B．税金 C．非标准设备设计费 D．设备安装调试费
【篇一】2020年设备监理师考试《合同管理》强化知识点：设备工程服务合同 委托人的权利： 1、选定“第三人”并与其订立、变更合同的决定权。 2、对项目实施计划、设计变更、工作变更的审定批准权。 3、对监理人的工作进行监督和检查，对总监理工程师有权提出更换的建议。 4、监理人调换总监理工程师需经委托人同意。 5、有权要求监理人更换有关监理人员，要求承担相应赔偿。 6、有权要求监理人汇报监理工作并提交《专用条件》约定的监理报告。 委托人应当授予监理人以下权力： 1、对委托人、被监理人选择的第三人、分包人等资质、能力的审核权。 2、对有关方案、计划、标准、工艺及装备的审查权。 3、对有关参与单位的协调权。重要协调事项应当事先向委托人报告。 4、征得委托人同意，签发开工令、停工令、复工令。如紧急情况，应在24小时内向委托人作书面报告。 5、对外购的原材料、元器件、零部件、成品等质量审查权。对不符合的，有权通知停止使用。 【篇二】2020年设备监理师考试《合同管理》强化知识点：实现设备工程安全的基本途径 (一)实施事故预防 1.消除潜在危险 2.控制潜在危险数值 3.提高坚固程度 4.利用互锁
5.实施替代 (二)控制受害程度 1.设置薄弱环节 2.设置防护屏障 3.利用警告或警示信息 4.距离防护 5.时间防护 6.个人防护 7.避难、生存和救护 【篇三】2020年设备监理师考试《合同管理》强化知识点：仓储合同 一、仓储合同的概念和特征 仓储合同是保管人储存存货人交付的仓储物，存货人支付仓储费的合同。 仓储合同是一种特殊的保管合同，它具有保管合同的基本特征，同时仓储合同又具有自己的特殊特征： (1)仓储的货物所有权不发生转移，只是货物的占有权暂时转移，而货物的所有权或其他权利仍属于存货人所有。 (2)仓储保管的对象必须是动产，不动产不能作为仓储合同的保管对象。这也是仓储合同区别于保管合同的显著特征。 (3)仓储合同的保管人，必须具有依法取得从事仓储保管业务的经营资格。 (4)仓储合同是诺成合同。仓储合同自成立时生效。这是仓储合同区别于保管合同的又一显著特征。 二、合同双方的权利与义务 (一)保管方的义务与存货方的权利 1.保证货物完好无损。
内部承包协议书 项目名称： 承包人： 联系电话：项目章号：#管理费：%总监： 日期：年月日
内部承包协议书 甲方：贵州百盛监理有限公司 乙方：（姓名）联系电话： 经甲、乙双方共同协商，由乙方承包监理工作，为了在今后工作中的权、责、利得到进一步落实及合理的分配。拟定以下协议： 一、乙方的工作和责任： 1、认真完成每项“委托监理合同”范围内施工过程中的现场监理工作， 并积极组织下一个监理项目，始终维护甲方声誉。 2、工作中应遵守“诚信、公平、公正、科学”的工作态度和以施工图为 依据，以规范为标准的原则，并严格按“施工合同”、“监理合同”及 国家相关的法律法规的要求开展工作，认真履行监理规范的职责。 3、认真收集、整理和完善每个项目的监理资料。 4、监理项目开工前，乙方必须将开工报告交甲方审核，并交一份监理合 同给甲方，在监理项目完工后两个月内将所有监理资料交甲方归档。 5、乙方在行政、人事、财务上接受甲方监督和统一管理，接受甲方定期对 乙方项目的考核。 6、若出现重大安全、质量事故和其它与监理方有关的责任事故，受到建 设行政主管部门通报、处罚、被列为黑名单等影响甲方声誉的情况，甲 方将对乙方进行处罚。 7、甲方为乙方提供有资格有经验的总监理工程师一名，总监费用为 1000 元/月。
二、甲方的工作和责任： 1、与业主方协商，提供一名双方均认可的有资格有经验的总监代表或总 监理工程师负责全面监理工作（挂）。 2、认真协助乙方开展现场监理工作。 3、提供相关资料及监理表格。 三、甲、乙双方报酬的分配及付款方式： 1、经双方协商，甲方提取“委托监理合同”中总费用的30%作为管理 费和税收，其余的70%全部归乙方所有。 10%作为保证金留在甲方账 2、经双方协商，乙方按本项目总监理费用的 上，工程完工后全部退还乙方。 3、在每次建设单位将监理费进度款转到甲方帐上后，甲方每次拨款时 扣除管理费、税收、总监费用及相应比例的保证金后一周内支付给乙 方（或打入乙方帐户），乙方尽量提供相应款项的票据。 四、未尽事宜由双方协商解决或按有关法规办理。 五、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。 甲方：（签章）乙方：(签字 ) 身份证号： 年月日年月日
建设工程合同管理考核题 1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（网上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理。 （答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号） 一、单选题(共30题，每题2分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克( D )元向卖方付款。 A. 100 B.110 C. 120 D. 130 2.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种( D )。 A.合法行为 B.违法行为 C.自然事件 D.社会事件 3.合同法律关系( A )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。 A.主体 B.客体 C.内容 D.事实 4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B )承担。 A.乙项目经理 B.甲施工企业 C.建设单位 D.具体施工人员 5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是( B)。 A.法律关系主体 B.法律事实 C.法律关系客体 D.法律关系内容 6.在施工合同中，( D )是承包人的义务。 A.提供施工场地 B.办理土地征用 C.在保修期内负责照管工程现场 D.工程施工期内对施工现场的照管负责 7.承包人在索赔意向通知提交后的( B )天内递交正式的索赔报告。 A. 14 B. 28
（ＧＦ－2012－0202） 建设工程监理合同 合同编号： 工程名称： 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局制定
第一部分协议书 委托人（全称）： 监理人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称：； 2. 工程地点：； 3. 工程规模：； 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：。 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书； 2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）； 3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）； 4. 专用条件； 5. 通用条件； 6. 附录，即： 附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。 五、签约酬金 签约酬金（大写）：（￥ 元）。 包括： 1. 监理酬金：。 2. 相关服务酬金：。 其中： （1）勘察阶段服务酬金：。
（2）设计阶段服务酬金：。 （3）保修阶段服务酬金：。 （4）其他相关服务酬金：。 六、期限 1. 监理期限： 自年月日始，至年月日止。 2. 相关服务期限： （1）勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日止。 （2）设计阶段服务期限自年月日始，至年月日止。 （3）保修阶段服务期限自年月日始，至年月日止。 （4）其他相关服务期限自年月日始，至年月日止。 七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。 八、合同订立 1. 订立时间：年月日。 2. 订立地点：。 3. 本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执 份。正副本出现不一致时，以正本为准。 委托人：（盖章）监理人：（盖章） 住所：住所： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人或其授权法定代表人或其授权 的代理人：（签字）的代理人：（签字） 开户银行：开户银行： 账号：账号： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱：
设备工程监理合同管理题库10-1-8
问题： [问答题,案例分析题]【背景材料】某工程项目通过公开招标的方式确定了3个不同性质的施工单位承担该项工程的全部施工任务，建设单位分别与A公司签订了土建施工合同，与B公司签订了设备安装合同，与C公司签订了电梯安装合同。3个合同协议中都对甲方提出了1个相同的条款，即建设单位应协调现场其他施工单位，为三公司创造可利用条件。合同执行过程中，发生如下事件。 事件一：A公司在签订合同后因自身资金周转困难，随后和承包商D公司签订了分包合同，在分包合同中约定承包商丙按照建设单位（业主）与承包商乙约定的合同金额的10％向承包商乙支付管理费，一切责任由承包商丙承担。 事件二：由于A公司在现场施工时间拖延5天，造成B公司的开工时间相应推迟了5天，B公司向A公司提出了索赔。 事件三：顶层结构楼板吊装后，A公司立刻拆除塔吊，改用卷扬机运材料作屋面及装饰，C公司原计划由甲方协调使用塔吊将电梯设备吊上9层楼顶的设想落空后，提出用A公司的卷扬机运送，A公司提出卷扬机吨位不足，不能运送。最后，C公司只好为机房设备的吊装重新设计方案。C公司就新方案的实施引起的费用增加和工期延误向建设单位提出索赔。
问题： [问答题,案例分析题]【背景材料】某厂（甲方）与某建筑公司（乙方）订立了某工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加（或减少）超过招标文件中工程量的10％以上时调整单价；工作B、E、G作业使用的主导施工机械一台（乙方自备），台班费为400元／台班，其中，台班折旧费为50元／台班。施工网络计划如图2-3所示（单位：天）。 甲、乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件： 事件一：降水方案错误，致使工作D推迟2天，乙方人员配合用工5个工日，窝工6个工日。 事件二：8月21日～22日，场外停电，停工2天，造成人员窝工16个工日。 事件三：因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3，超过了10％，合同中该工作的综合单价为55元／m3，经协商调整后综合单价为50元／m3。 事件四：为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15m3，该工作综合单价为78元／m3。 事件五：在工作D、E均完成后，甲方指令增加一项临时工作K，经核准，完成该工作需要1天时间，机械1台班，人工10个工日。 考查索赔管理。工程师判定承包人索赔成立的条件为：（1）与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；（2）造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；（3）承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和