建设工程合同管理-题库
目录
001建设工程合同管理法律基础 (2)
002合同法律制度 (3)
003建设工程招标管理 (6)
004建设工程委托监理合同 (8)
005建设工程勘察设计合同管理 (10)
006建设工程施工合同管理 (10)
007建设工程物资采购合同管理 (13)
008 FIDIC合同条件下的施工管理 (13)
009建设工程施工索赔 (14)
010综合练习 (15)
011 山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第一套） (17)
012 山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第二套） (21)
013 山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第三套） (25)
014 山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第四套） (29)
001建设工程合同管理法律基础
一、单项选择题
1、能够作为保证人的是(B )。
A.法人的职能部门
B.公司
C.学校
D.幼儿园
2、定金作为设计合同担保方式时，定金(B )有约束力。
A.仅对提供担保的第三方
B.对当事人双方
C.仅对接受定金的设计单位
D.仅对委托人
3、债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式为(C )。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.留置
4、企业法定代表人授权合同部经理对外签订合同，属于(B )的法律行为。C
A.法定代理
B.指定代理
C.代表企业
D.代表部门
5、为了调整债务人、担保人和债权人之间所发生的民商事务关系的法律规范是( D)。
A.保险法
B.抵押法
C.定金法 D .担保法
6、我国《担保法》规定，采用抵押担保时，其抵押物应当是(B )。D
A.交付动产
B.交付不动产
C.货币
D.只交付不动产的法律文书
7、当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自(B )之日起生效。
A.签订
B.登记
C.履行
D.主合同生效
8、下列财产可以抵押的是(C )。
A.土地所有权
B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权
C.抵押人所有的房屋
D.有争议的财产
9、保险合同中的保险人对于( C)事故造成的财产或人身损失赔偿保险金。
A.一切
B.偶然
C.合同约定
D.自然
10、我国对工程保险尽管没有强制性的规定，但工程项目参加保险的情况越来越多，双方保险义务的分担原则之一为(A )。C
A.发包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用
B.承包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用
C.运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险、支付保险费用
D.运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险、支付保险费用
11、公证机关进行公证的依据是(B )，这是自愿原则的体现。
A.公证协议
B.当事人的申请
C.行政法律规定
D.法律规定
12、经过鉴证的合同( D)。
A.人民法院应当作为认定事实的依据
B.该合同具有法律约束力
C.该合同具有强制执行的效力
D.人民法院仍需进行质证，审查确定其效力
13、业主投保“建设工程一切险”时，他应在保险合同上列明(A )为被保险人。
A.业主和承包商
B.监理工程师
C.业主
D.承包商
14、业主投保“建设工程一切险”后，工程项目建设过程中的( C)。
A.一切风险转移给保险公司
B.全部风险转移给承包商
C.部分风险转移给保险公司
D.全部风险仍由业主承担
15、合同一方当事人的法定代表人变更后，原法定代表人签订的合同将( A)。
A.仍然有效
B.自行终止
C.合同无效
D.双方重新协商另签合同
16、按照法律规定，不能成为建筑施工合同的担保人的是( c)。
A.贸易公司
B.建筑公司
C.建设主管部门
D.银行
17、下列财产中，(D )可作为抵押物进行抵押。
A.学校、医院等教育、医疗设施
B.抵押人依法承包的荒山土地使用权
C.抵押人依法被监管的财产
D.抵押人依法有权处分的国有土地使用权
18、投保“建筑工程一切险”后，被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿( C)。
A.全部损失
B.规定为除外责任内的损失
C.在承保责任范围内的全部损失，但不超过本保险单明细表中列明的累计赔偿限额
D.规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失
19、公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这主要体现(B )原则。
A.平等
B.自愿
C.公平
D.诚实信用
二、多项选择题
1、指定代理只在没有( AC)的情况下适用。AD
A.委托代理人
B.指定代理人
C.法定代表人
D.法定代理人
E.被代理人
2、依法可以抵押的财产为( ADE)。
A.抵押人所有的房屋
B.抵押人所有的专利权
C.抵押人所有的商标专用权
D.抵押人所有的机器
E.抵押人依法有权处分的国有土地使用权
3、投保建设工程一切险的工程项目可获得保险公司赔偿的受损失原因有( BC)。
A.被保险人故意行为
B.地震
C.盗窃
D.维修保养不善使工程失灵
E.设计错误
4、法律规范中所指的法律“事件”包括(AB )。
A.地震灾害
B.社会动乱
C.甲方的违约行为
D.乙方的违约行为
E.非甲乙方责任的火灾
5、保险公司对“建筑工程一切险”开始承担保险责任的日期，应是(CD)。
A.业主提供场地日
B.承包商提交履约保函日
C.投保工程开工日
D.承保项目所用材料卸至工地日
E.投保工程投保日
002合同法律制度
一、单项选择题
1、当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后(B )。
A.当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同
B.仲裁机构可裁定变更该合同
C.仲裁机构可裁定撤销该合同
D.应移交法院判定变更该合同
2、合同的变更是指合同依法成立后，在尚未履行或未完全履行时，当事人双方依法经过协商对合同的( B)进行修订或调整所达成的协议。
A.形式
B.内容
C.主体
D.客体
3、当事人行使不安抗辩权的法律效果是(D )。
A.终止合同
B.解除合同
C.恢复履行合同
D.中止履行合同
4、当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方(D )。
A.可拒绝赔偿
B.不得提出异议
C.可中止履行义务
D.可要求仲裁机构予以适当减少
5、A公司通过资产重组被另一较大的B公司兼并后，法定代表人易人。由于经营方针改变，B公司不愿履行A公司法定代表人签订的供货合同的义务，此时合同应属于(A )。
A.继续有效
B.因A公司已不存在而无效
C.合同需要经过B公司法定代表人补充签字后才有效
D.需与B公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效
6、按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则( D)。
A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行
B.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行
C.无论上涨还是下降均按新价格执行
D.无论上涨还是下降均按原合同价格执行
7、如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，则只能通过( C)作为解决争议的最终方式。
A.调解
B.和解
C.诉讼
D.仲裁
8、当合同履行过程中发现，对给付货币的地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，根据《合同法》，应在(B )履行。
A.支付货币一方所在地
B.接受货币一方所在地
C.货币存放地
D.货币使用地
9、合同当事人向中级人民法院申请撤销裁决所提供的证据不包括(D )。
A.无仲裁协议
B.裁决所根据的证据无效
C.裁决中有受贿行为
D.裁决对当事人不利
10、债权人的(B)是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义行使债务人的债权。
A.撤销权
B.代位权
C.先履行抗辩权
D.后履行抗辩权
11、可撤销的合同在撤销前，属于( B)合同。
A.无效
B.有效
C.既未成立也未生效
D.虽未成立但已生效
12、在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以(A)。
A.视为撤回仲裁申请
B.视为无仲裁协议
C.缺席裁决
D.移交人民法院判决
13、仲裁应当(B)进行。
A.不开庭
B.开庭但不公开
C.公开开庭
D.书面审理，当事人不出庭
14、双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取(D)的措施。
A.将财产返还给对方
B.赔偿损失
C.继续履行
D.追缴财产
15、合同生效应当具备的条件不包括(D)。
A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力
B.意思表示真实
C.不违反法律或者社会公共利益
D.必须采用一定的合同形式
16、合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先应当采用(A)确定价款。
A.补充协议
B.合同有关条款
C.交易习惯
D.按照通常标准
17、某建设工程施工合同，在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应当(C)。
A.认定合同有效
B.认定合同无效
C.认定合同成立
D.认定合同不成立
18、某设备制造工程合同中按市场价格对合同价格作出了约定，在履行合同时，发现某部分工程价款约定不明，则应( )。D
A.按照履行合同时，工程所在地的市场价格结算
B.按照履行合同时，国家造价管理部门发布的价格支付
C.按照订立合同时，发包人所在地的市场价格支付
D.按照订立合同时，工程所在地的市场价格结算
19、某公司与他人订立合同后，分为A、B两企业。某公司未告知他人的情况下，他人有权(D )。
A.解除合同
B.撤销合同
C.将标的物提存
D.要求A、B两企业对合同承担连带责任
二、多项选择题
1、合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或政府指导价。下列说法正确的有(ACD )。ACE
A.如果是按照市场行情约定价格履行，则市场行情的波动不应影响合同价，合同仍执行原价格
B.如果是按照市场行情约定价格履行，合同按市场行情波动的新价格执行
C.如果执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价
D.如果执行政府定价或政府指导价的，逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照新价格执行；遇价格下降时，按原价格执行
E.如果执行政府定价或政府指导价的，逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，接新价格执行；价格下降时，按原价格执行
2、在合同仲裁制度中，首席仲裁员由(AD )。
A.当事人共同选定
B.仲裁申请人选定
C.未申请仲裁一方当事人选定
D.当事人共同委托仲裁委员会主任指定
E.仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定
3、在下列几种情形中，(DE )合同是可变更的合同。
A.损害公共利益的
B.以合法活动掩盖非法目的的
C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的
D.因重大误解而订立的
E.在订立合同时显失公平的
4、承担违约责任的形式有(CD )。
A.变更合同
B.解除合同
C.继续履行合同
D.赔偿损失
E.移交合同
5、法律规定出现下列情况之一者，合同当事人依法可以要求解除合同(BC )。
A.合同标的物已经灭失时
B.因不可抗力致使不能实现合同目的的
C.约定的解除条件成熟时
D.权利人考虑到订购的货物市场价格下降时
E.债权人免除债务
003建设工程招标管理
一、单项选择题
1、如果招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致，应以( D)为准。
A.招标文件中的规定
B.现场考察时招标单位的口头解释
C.招标单位在会议上的口头解答
D.发给每个投标人的书面质疑解答文件
2、招标文件中的投标须知是为了(D)。
A.指导报价
B.签订合同
C.资质审查
D.评标的标准
3、建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以(D )。
A.决定中标人
B.作为评标委员
C.参加定标投票
D.参加开标会
4、招标单位在评标委员会中人员不得超过1/3，其他人员来自( D)。
A.上级行政部门
B.监理单位
C.招标单位的董事会
D.省、市政府部门提供的技术、经济等方面的专家
5、对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于(B )。
A.2家
B.3家
C.5家
D.没有限制
6、评标过程中，评标委员会可以书面方式，要求投标人澄清投标人在其投标书中有关内容所包含的意愿，澄清内容整理成文字材料作为投标书的正式组成部分，但会谈中不得涉及(D )事项。
A.变更施工日期
B.变更主要工种施工方案
C.变更负责人
D.变更报价、工期等
7、按照招标人和投标人参与程序，可将招标过程概括划分为三阶段，其中不包括(C )。
A.准备阶段
B.招标投标阶段
C.评标定标阶段
D.决标成交阶段
8、招标投标法规定开标的时间应当是( B)。
A.提交投标文件的同一时间
B.提交投标文件截止日期的同一天
C.提交投标文件截止日期的第二天
D.提交投标文件截止日期的30天内
9、建设监理招标的最大特点是(C )。
A.非常注重监理单位的报价
B.邀请投标人较多
C.很注重监理单位能力的选择
D.很注重监理单位的资金状况
10、工程设计招标的评标过程，应考虑的主要因素是(C )。
A.设计取费高低
B.设计单位的资历
C.设计方案的优劣
D.设计任务完成的进度
11、考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用( B)方式为宜。
A.公开招标
B.邀请招标
C.议标
D.方案竞赛
12、国家强制监理招标宜采用的招标方式为(B )。A
A.公开招标
B.邀请招标
C.议标
D.监理规划和大纲竞选
13、设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一是设计招标文件中没有(C )。
A.合同条件
B.投标须知
C.工程量清单
D.项目说明书
14、下列关于招标代理机构的说法不正确的是( B)。
A.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定
B.招标代理机构必须隶属于建委等行政机关
C.招标代理机构必须有能够编制招标文件的能力
D.招标代理机构必须有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”
15、招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是(C )。
A.初步设计编制的概算价
B.施工图设计编制的预算价
C.投标书中标明的报价
D.评标委员会算出的评标价
16、施工招标文件不包含的内容是(C)。
A.单价表
B.工程量清单
C.标底
D.工程设计图纸
17、当前，国内评标一般采用“打分法”，即对各投标人的报价、工期、施工方案、质量保证措施、社会信誉等综合评议，按照评标办法中的打分标准及分数比例打分，获最高分者(D )。
A.即中标
B.最有可能中标，但要让利
C.即中标，但有可能让利
D.最有可能成为该施工工程合同的承包人
18、下列施工合同订立方式中为非法定方式的是(D )。
A.公开招标
B.邀请招标
C.直接发包
D.定向议标
二、多项选择题
1、有资格代理招标的机构应具备的条件包括(BCDE )。
A.必须是法人组织
B.不得与行政机关有隶属关系
C.有从事招标代理业务的场所
D.有编制招标文件的能力
E.有自己的评标专家库
2、《招标投标法》规定必须进行招标的建设工程项目包括(CDE)。
A.小型建筑设施
B.私人投资的别墅
C.国家融资的项目
D.公众安全项目
E.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
3、公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括(ABE )。
A.工程概况
B.项目资金来源
C.投标须知
D.评标方法
E.招标范围
4、以下项目中，可不采取招标方式而采取直接委托方式的有(ACDE) 。
A.抢险救灾工程
B.大型基础设施
C.涉及国家安全、国家秘密的项目
D.需要使用农民工特殊情况的项目
E.利用扶贫资金以工代账的项目
5、构成对招标单位有约束力的招标文件，其组成内容包括(BCDE )。
A.招标广告
B.合同条件
C.技术规范
D.图纸和技术资料
E.对投标人质疑的书面解答
6、招标人自行办理招标事宜，须具备(ADE )等条件。AC
A.具有编制招标文件能力
B.有自己的评标专家库
C.有组织评标能力
D.经招标代理机构批准
E.向有关行政监督部门备案
7、政府行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括( ABE)等方面。ABDE
A.检查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目
B.对招标有关文件的核查备案
C.投标人履行合同的能力评定
D.对投标活动的监督
E.查处招投标活动的违法行为
8、在招标程序中，中标通知书发出后，招投标双方应按照(AC )订立书面合同。
A.招标文件
B.双方在中标通知书发出前对招标文件所作实质性修改
C.投标文件
D.双方在中标通知书发出后对投标文件所作实质性修改
E.招标人要求投标人垫资的要求
9、施工招标的发包工作范围可以是(ABC )招标。
A.全部工程
B.单位工程
C.特殊专业工程
D.分部工程
E.分项工程
10、监理招标评审投标书的合理性时，主要比较(BC)等方面内容。
A.拟派项目主要人员
B.项目监理班子组织机构的完备性
C.监理大纲
D.承诺保证提前竣工时间的长短
E.批准监理的业务范围
004建设工程委托监理合同
一、单项选择题
1、建设工程监理合同的标的是(B )。C
A.货物
B.货币
C.服务
D.工程项目
2、合同当事人双方权利义务共同指向的对象是(A )。
A.标的
B.数量
C.质量
D.价款
3、建设工程监理合同不包括(B)内容。
A.业主承担义务的条款
B.承包商承担义务的条款
C.监理单位承担义务的条款
D.承担违约责任的条款
4、在监理合同履行中，监理机构为执行监理任务所需的工作资料，应(D )。
A.单位自费收集
B.向业主付费索取
C.向设计单位付费索取
D.由业主负责提供
5、《建设工程监理合同》通用条件规定“委托人”是指(D )。
A.进行监理招标的一方
B.监督监理招标的一方
C.监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人
D.委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人
6、按照《建设工程监理合同》规定，执行监理业务过程中( C)不违反监理人员应遵守的职业道德。
A.向其他人泄露委托人申明的秘密
B.从承包方获取提前工期奖金
C.帮助承包人完善施工组织设计
D.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔
7、《建设工程监理合同》规定,( D)应属于附加监理工作的范围。
A.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划
B.不可抗力事件发生后的善后工作
C.调解建设单位与施工单位的合同争议
D.发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作
8、在监理合同履行中，出现(C )情况，委托人有权追究监理人的违约赔偿责任。
A.工程总投资超过预期金额
B.因承包人原因导致工程延长
C.监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故
D.监理工程师指示承包人进行额外检查所造成的费用增加
9、当出现( D)情况时，业主有权依据建设工程监理合同追究监理单位的违约赔偿责任。
A.工程总投资超过预期金额
B.承包单位拖延施工进度
C.承包单位按监理工程师的指示修复施工缺陷而影响工期
D.因监理机构失职造成质量事故
10、《建设工程监理合同》示范文本标准条件，关于监理人的权利中对选择工程总设计单位和施工总承包单位有( A)。
A.建议权
B.否决权
C.确认权
D.无任何权
11、建设工程监理合同的通用文件是(B)。
A.合同专用条件
B.合同通用条款
C.建立委托函
D.中标函
12、监理人需要调换监理机构的总监理工程师人选时( C) 。
A.通知委托人后即可调换
B.无需通知委托人即可调换
C.取得委托人同意后才能调换
D.合同签订后不允许再调换总监人选
13、委托人对监理人支付通知书中的部分监理酬金项目存在异议时，应当( C)。
A.无条件支付
B.停止支付该通知书所列酬金
C.先支付其他无异议部分酬金
D.加倍扣付有异议部分的款项作为惩罚
二、多项选择题
1、《建设工程监理合同（示范文本）》中规定属于附加监理工作的情况包括( BCD)。ABCD
A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作
B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长
C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担
D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容
E.参加工程竣工验收，签署竣工验收意见
2、在建设工程监理合同中，属委托人应履行的义务有(BCE )。
A.负责合同的协调管理工作
B.负责工程建设所有外部关系的协调，为监理工作提供必要的外部条件
C.免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料
D.与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位
E.将授予监理人的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确
3、根据《建设工程监理合同》通用条款规定，委托人的义务包括(BDE )。
A.负责购买材料
B.提供与有关设备、房屋，供监理人无偿使用
C.必须免费向监理人提供为监理工作所需的一切条件
D.在一定时间内就监理人书面提交并要求做出决定的事宜做出书面回复
E.授权一名熟悉工程情况的代表负责与监理人联系
4、《建设工程监理合同》的标的包括(CD)。BCD
A.工程项目
B.正常的监理工作
C.附加工作
D.相关服务
E.包括工程项目总概算以外的有关工作
005建设工程勘察设计合同管理
一、单项选择
1、设计合同规定，办理各设计阶段设计文件的审批工作应由(A )负责。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.承包人的委托人
2、初步设计经主管部门批准后，在原定任务书范围内的必要修改，修改设计费用应由( D)承担。
A.主管部门
B.业主
C.承包单位
D.设计单位
3、(D)是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的协议。
A.建设工程施工合同
B.建设工程设计合同
C.建设工程勘察设计合同
D.建设工程勘察合同
4、初步设计文件应达到(D)的深度要求。
A.控制设计概算的需要
B.非标准设备制作的要求
C.满足主要设备材料采购的需要
D.满足主要设备材料订货的需要
5、设计工作正式开始前，发包人预先给付设计单位的一笔拨款在合同内规定为定金。合同履行过程中进行阶段支付时，发包人( C)。
A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回
B.按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均值扣回
C.每次阶段支付时均不许扣减定金
D.每次阶段支付时可将一定比例定金冲抵部分设计费
二、多项选择题
1、为了保证设计工作的正常进行，发包人应提供的资料和文件包括(BCDE )。
A.设计方案
B.规划许可文件
C.工程勘察资料
D.限额设计要求
E.高于设计规范要求的标准
2、设计变更涉及的问题的正确规定包括(BCD)。CDE
A.委托人可独立进行设计变更事宜
B.设计任务书进行重大修改，需经设计人同意后进行
C.施工图设计的修改需经原设计单位同意
D.委托人因故停止设计，已付的设计费不能退回
E.发包人对原设计进行变更，经设计人同意后，设计费应按设计人实际返工修改工作量增付
3、设计阶段监理工程师进行合同管理的主要依据包括(AB ) 。ABCE
A.设计合同
B.设计监理委托合同
C.经批准的可行性研究报告及设计任务书
D.设计参考资料
E.规划部门批文
006建设工程施工合同管理
一、单项选择
1、按照施工合同文本的规定，( C)是承包人应当完成的工作。
A.使施工场地具备施工条件
B.提供施工场地的地下管线资料
C.做好施工现场地下管线的保护工作
D.组织设计交底
2、《建设工程施工合同（示范文本）》中规定，未经发包人同意，承包人不能将承包工程的(D )。
A.主体部分分包
B.关键部分分包
C.非主体非关键部分分包
D.任何部分分包
3、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，监理人确认了承包人的施工进度计划后，应当由( D)对该进度计划的缺陷承担责任。
A.发包人
B.监理单位
C.监理人
D.承包人
4、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，监理人未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，监理人提出重新检验要求，重新检验结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由(A)承担。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.监理单位
5、施工合同的当事人选择仲裁的，应当由( A)仲裁委员会仲裁。
A.双方选定
B.合同签字地
C.施工企业所在地
D.建设单位所在地
6、《建设工程施工合同（示范文本）》规定的设计变更范畴不包括(B )。
A.增加合同中约定的工程量
B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施
C.改变承包人原计划的工作顺序和时间
D.更改工程有关部分的标高
7、在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，( C)是错误的。
A.监理人可以拒绝验收
B.承包人承担由此发生的费用
C.承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照监理人的要求重新采购符合要求的产品
D.由此造成工期延误不予顺延
8、承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向监理人提出安全措施，监理人认可后实施，其防护措施费由(A )。
A.发包人承担
B.承包人承担
C.发包人和承包人共同分担
D.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付
9、为了保证工程质量《建设工程施工合同（示范文本）》规定设备安装工程的最低质量保修期限为(B)年。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
10、依据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由(A )。
A.发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延
B.承包人承担修改设计，拆除及重新安装费用，工期相应顺延
C.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延
D.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延
11、在施工合同履行过程中发包人按合同约定购买了钢材，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分钢材锈蚀，则应由(B )。
A.保管员负责赔偿损失
B.发包人承担损失责任
C.承包人负责赔偿损失
D.发包人与承包人共同承担损失责任
12、已竣工工程交付使用之前应由(B )负责成品保护工作。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.工程师
13、施工合同履行中，若承包人提出使用专利技术，应首先取得(B)认可，然后由承包人负责办理手续并承担有关费用。
A.发包人
B.监理人
C.专利权人
D.专利管理机关
14、当施工合同文件中出现不一致时，以( C)为优先解释的依据。
A.技术标准
B.专用条款
C.最新签署的纪要、协议
D.通用条款
15、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按监理人的要求提出改进措施，经监理人认可后执行。事后发现改进措施有缺陷，应由(A )承担责任。
A.承包人
B.发包人
C.监理人
D.承包人和监理人
二、多项选择题
1、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件导致的费用中，由发包人承担的有(ACDE)。
A.工程本身的损害
B.承包人的人员伤亡
C.停工期间，应监理人要求承包人留在施工场地的必要的管理人员的费用
D.工程所需清理费用
E.工程所需修复费用
2、在《建设工程施工合同（示范文本）》中，发包人有权解除合同的情况包括(bde )。BE
A.承包人未按工程师确认的施工连度计划施工
B.承包人将其承包的全部工程转包给他人
C.承包人的施工存在质量问题
D.承包人未按约定履行保修义务
E.承包人将工程肢解后以分包的名义分别转包给他人
3、下列关于发包人向承包人提供图纸的叙述，正确的是(ABD)。
A.施工图可以一次提供，也可以分阶段提供，只要符合专用条款约定即可
B.发包人应免费按专用条款约定的份数供应承包人图纸
C.发包人应按专用条款约定的份数供应承包人图纸，图纸费用由承包人承担
D.承包人要求增加图纸套数时，发包人应代为复制，但复制费用由承包人承担
E.承包人要求增加图纸套数时，发包人应自费代为复制
4、施工合同示范文本规定，对发包人与承包人有约束力的合同包括(be )等文件。ABE
A.施工合同条件
B.施工合同协议条款
C.发包人与监理单位签订的监理委托合同
D.发包人上级主管部门的书面指示
E.通过洽商变更业主与承包商原定权利义务的补充协议
5、不可抗力事件的合同责任包括(ABE)。
A.承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责
B.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担
C.承包人机械设备损坏及停工损失，由发包人承担
D.工程所需清理、修复费用，由承包人承担
E.延误的工期相应顺延
007建设工程物资采购合同管理
一、单项选择题
1、某单位受业主委托与供应商签订木材供货合同时，事先必须从委托单位取得经批准的(C )后，签订的供货合同才对委托单位产生法律效力。
A.木材订货单
B.木材需求计划
C.委托授权书
D.履约保证书
2、承揽人按照定作人的具体要求，用定作人提供的物料制成约定的成品交付给定作人的合同是(A )合同。
A.加工
B.定作
C.承包
D.服务
3、在签订设备采购合同过程中，项目监理机构没有(B )。
A.编制设备采购计划权
B.签订设备采购合同决定权
C.选择设备供应单位
D.编制设备采购方案权
4、签订建设物资采购合同时，关于价格条款(C)。
A.签订合同时确定的价格不能变动
B.不得采用交货时的市场价格
C.可以采用交货时的市场价格
D.价格如有变动应由业主确定
二、多项选择题
1、材料采购合同的订立方式有(ACE )。
A.公开招标
B.间接订购
C.直接订购
D.监理机构决定
E.询价、报价、签订合同
2、设备采购监理工作开始时，监理工程师应熟悉和掌握设计文件对拟采购设备的(ABE )。
A.各项要求
B.技术说明
C.价格
D.供应单位
E.有关标准
3、在设备制造期间，属于监理工程师的权力范围的有(ABCD )。
A.检查材料性能
B.检查加工工艺
C.检查加工进度
D.检查加工及装配质量
E.决定加工人员调配
008 FIDIC合同条件下的施工管理
一、单项选择题
1、FIDIC施工合同条件规定，用从(D)之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。
A.开工日起至颁发接收证书
B.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工
C.颁发接收证书日起至颁发履约证书
D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书
2、FIDIC施工合同条件规定，业主扣留的保留金应在(a )时全部退还。C
A.颁发竣工证书
B.颁发工程移交证书
C.颁发解除缺陷责任证书
D.颁发最终支付证书
3、施工中由于业主原因使分包商造成损失，则分包商应向(c )提出索赔要求。B
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.工程师代表
4、当承包商拒绝与业主指定的分包商签订施工分包合同时，监理工程师有权采取( )措施。B
A.终止业主与承包商的合同
B.由业主与该指定分包商直接签分包合同
C.调解并修改分包合同条款
D.让承包商补偿业主所指定分包商的机会损失
5、工程施工中，由于承包商责任造成质量事故，总监理工程师指令承包商“暂停施工”，针对该指令承包商(C )。
A.能得到停工期补偿
B.能得到停工损失费用补偿
C.不能得到补偿
D.能得到停工工期和费用补偿
6、FIDIC合同条件规定，(B)之后，工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。
A.颁发工程移交证书
B.颁发解除缺陷责任证书
C.签发最终支付证书
D.承包商提交结清早
7、FIDIC合同条件规定，如果承包商未在监理工程师规定的时间内运走工地上的不合格材料或补救重建不合格工程的话，业主有权雇用其他人来完成，此项工作所发生的一切费用由(C )负责。
A.保证人
B.业主
C.承包商
D.监理工程师
二、多项选择题
1、FIDIC合同条件规定，监理工程师在质量管理方面的权力有ABCD)。
A.有权对工程采取紧急补救措施
B.对现场材料和设备有检查的权力
C.有权要求承包商撤换他的雇员
D.有权监督施工，对已完工程有确认或拒收权
E.有权要求承包商提高约定的工程质量标准
2、施工分包合同的主要特点表现为(abce )。ABCD
A.发包人与分包人之间没有合同关系
B.分包人只能向承包人提出索赔
C.分包人的施工质量必须达到施工合同中的要求
D.承包人负有对分包工程施工的协调、管理职责
E.分包人收到工程师依据施工合同发布的指令后必须立即执行
3、FIDIC合同条件规定监理工程师在进度管理方面的权力是( BCDE)。
A.有权指挥控制施工进度
B.有权批准承包商的进度计划
C.有权发布开工令
D.有权延长工期
E.有权发布停工令、复工令、赶工令
4、监理工程师依据工程现场的实际情况，有权发布变更指令的内容包括(abcd )。ABD
A.发布设计变更指令
B.改变施工计划原定的施工作业顺序
C.增加合同中未有工程项目
D.减少工程量清单中规定的工作内容的数量
E.将原定工作范围内的部分施工任务转交其他承包商去完成
009建设工程施工索赔
一、单项选择题
1、监理工程师收到承包人递交的索赔报告和相关资料后，应在(C)天内完成审查并报送发包人。
A. 14
B. 21
C. 28
D. 35
2、当监理工程师确定的索赔额超过其权限范围时，应提请( b)批准。D
A.建设项目主管单位
B.仲裁机构
C.监理单位法人
D.项目业主
3、下列(A)可作为索赔报告。
A.业主与承包商签署的合同变更协议
B.业主的口头指示
C.业主的合理建议
D.监理工程师的口头指示
4、索赔损失调查主要表现为(C)。
A.工期的延长
B.费用的增加
C.工期的延长和费用的增加
D.施工材料的损失
5、当监理工程师根据规定对承包人同时给予费用补偿和工期延长时，(C)。
A.监理工程师的决定不能更改
B.应由监理工程师与业主再进行协商
C.业主有作出只增加费用补偿决定的权利
D.业主没有更改监理工程师决定的权利
二、多项选择题
1、承包商提出施工索赔时，应提供的依据包括( ade)。ACDE
A.所引用的合同条款内容
B.政府公告资料
C.施工进度计划
D.事件发生的现场同期记录资料
E.承包商受到损害的照片
2、当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这些证据包括( ABE)。
A.工程照片
B.监理工程师发布的各种书面指令
C.施工许可证
D.招标文件
E.财务凭证
3、监理工程师的索赔管理任务包括(BCE)。
A.按法律规定制定《索赔评价报告》
B.通过有效的合同管理减少索赔事件的发生
C.依据相关法规和工程合同公正合理的处理索赔事件
D.处理索赔事件时尽量维护业主的权益
E.预测和分析导致索赔的原因和可能性
4、下列不能成为索赔的证据资料的有( )。BE
A.合同条件
B.投标须知
C.会议纪要
D.施工现场照片
E.业主的口头承诺
010综合练习
一、多项选择题
1 、FIDIC《施工合同条件》规定，关于分包合同管理关系的表述，正确的是(BCE)。
A.业主是分包合同的当事人
B.业主与分包商没有任何合同关系
C.承包商对分包工程的实施负有全面管理责任
D.工程师对分包商在现场的施工承担协调管理义务
E.分包商接到工程师的指示后不能立即执行，需得到承包商同意才可实施
2、建设工程施工合同履行过程中，关于暂停施工的管理程序，下列说法中正确的是(ad )。AE
A.监理人若发现施工质量不合格，应当以书面形式通知承包人暂停施工，并在发出暂停施工通知后的48小时内提出书面处理意见
B.监理人应当按照工程师的要求停止施工，并妥善保护已完工工程
C.监理人实施工程师做出的处理意见后，可提出书面复工要求
D.监理人应当在收到复工通知后的24小时内给予相应的答复
E.如果因监理人未及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任
3、依照《建设工程施工合同(示范文本)》，关于提前竣工协议的内容的表述，正确的是( cde)。ACDE
A.承包人在保证质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施
B.负责修改施工进度计划
C.提前竣工所需的追加合同价款
D.提前竣工时间
E.发包人应为赶工提供方便的条件
4、材料采购合同履行中，关于采购方违约责任的表述，正确的是AE )。
A.逾期付款
B.产品的质量缺陷
C.提前交付货物
D.交货数量与合同不符
E.不按合同约定接受货物
5、依据FIDIC《施工合同条件》的规定，解决合同争议的程序包括(BCDE)。
A.诉讼
B.仲裁
C.双方协商
D.提交工程师决定
E.提交争端裁决委员会决定
6、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师指示变更的内容包括(ABCE)。
A.变更工程量
B.详细的变更内容
C.变更处理的原则
D.变更时间
E.变更项目的施工技术要求
7、施工索赔按照索赔的目的可以分为(AB )。
A.费用索赔
B.工期索赔
C.合同中默示的索赔
D.合同中明示的索赔
E.工程变更索赔
8、依据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，关于因不可抗力事件导致损失的说法，错误的是( AE)。
A.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担
B.工程所需清理、修复费用，由发包人承担
C.因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担
D.延误的工期相应顺延
E.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担
9、建设工程施工合同履行过程中，发生合同争议时，应按下列程序解决的是(ABE)。
A.双方协商和解解决
B.达不成一致时请第三方调解解决
C.达不成一致时请求和解
D.调解不成，则需通过法院最终解决
E.调解不成，则需通过仲裁或诉讼最终解决
10、依据FIDIC《施工合同条件》，施工合同履行过程中，承包商的质量责任主要包括(ABCE)。
A.不合格材料的重复检验费用
B.折价接收部分有缺陷工程
C.承包商没有改正忽视质量的错误行为
D.提供不合理的技术服务
E.不合格工程的重复检验费用
11、依据FIDIC《施工合同条件》，最终结算的合同价可能与中标函中注明的接受的合同款额不一定相等，究其原因，涉及(bc )等方面因素的影响。ABCE
A.合同类型特点
B.可调价合同
C.承包商的质量责任
D.包含在合同价格之内的保留金
E.发生应由业主承担责任的事件
12、要使索赔得到公平合理的解决，监理人在工作中必须注意的原则包括(acd )。ABCD
A.公平合理地处理索赔
B.及时作出决定和处理索赔
C.尽可能通过协商达成一致
D.诚实信用
E.尽可能通过仲裁解决索赔
13、可以产生委托代理关系的基础关系包括(bcd )。BCE
A.监护关系
B.委托合同关系
C.合伙合同关系
D.劳动合同关系
E.工作隶属关系
14、当事人以自己所有的房屋提供抵押的，办理抵押物登记时，应当向登记部门提供( )。BCD
A.房屋买卖合同
B.主合同
C.抵押合同
D.房屋产权证书
E.房屋钥匙
15、工程投保建筑工程一切险后，如果因(ABD)原因导致被保险人受到损害时，保险公司负责赔偿。
A.地震
B.地面沉陷
C.施工机械制动失灵造成的损失
D.施工现场邻近建筑物的火灾
E.领有公共运输行驶执照的运输汽车在工地被砸坏
16、法人应当具备的条件包括(ABDE )。
A.能够独立承担民事责任
B.依法成立
C.有3名以上高级管理人员
D.有必要的财产或经费
E.有自己的名称
011 山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第一套）
一、单项选择题
1、经济合同当事人发生争议，依法确定仲裁机构时，应实行(C )。
A.申请人指定的仲裁机构
B.合同管理机关指定的仲裁机构
C.当事人双方共同商定的仲裁机构
D.有地域管辖权的仲裁机构
2、经济合同是特定的主体在平等基础上共同作出的( )。C
A.民事行为
B.经济行为
C.法律行为
D.行政行为
3、某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于(D )。
A.法定代理
B.表见代理
C.指定代理
D.委托代理
4、当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自(B)起生效。
A.签订之日
B.登记之日
C.担保之日
D.清偿之日
5、质权是一种约定的担保物权，以(A)为特征。
A.转移占有
B.约定保证期间
C.债权人优先受偿
D.转让办理登记
6、某采购员受A企业授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A企业公章的空白合同文本，与B公司签订了购买包装材料的合同，则(D)。
A.合同无效，由采购员向B公司进行赔偿
B.合同有效，但货款应由采购员承担
C.合同无效，A企业可能退货
D.合同有效，货款应由A企业支付
7、下列合同内容中，(C)是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。
A.质量
B.数量
C.标的
D.价款或者报酬
8、材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是采购方行使的(C)。
A.不安抗辩权
B.同时履行抗辩权
C.后履行抗辩权
D.合同中止履行的抗辩权
9、执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价下降时，交付标的物后的结算应按照(c )执行。A
A.新价格
B.市场价
C.原价格
D.双方协商的价格
10、某建设工程物资采购合同，供货方收取采购方定金为8万元，由于供货方违约，按合同约定的违约金为20万元，则供货方应支付(C)万元的违约金。
A. 8
B. 16
C. 20
D. 28
11、依据《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）规定，关于委托人义务，下列说法中正确的是(D)。
A.在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密
B.对建设工程有关事项和工程设计提出建议
C.负责合同的协调管理工作
D.在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料
12、招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察，其费用(B)。
A.由招标人承担
B.由投标人承担
C.由双方平均分配
D. 由双方协商解决
13、公开招标和邀请招标均应举行开标会议，应由(A)主持。
A.招标人
B.投标人
C.招标监督机构
D.监理工程师
14、在开标时，如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封，则应(C)。
A.将其退还投标人进行密封
B.进入初评阶段后确定为无效投标文件
C.作为无效投标文件，不再进入评标
D.在详评阶段将其确定为无效投标文件
15、对招标文件的响应存在的细微偏差的投标文件(C)。
A.归入无效投标书
B.不再进入详评
C.仍属于有效投标书
D.予以淘汰
16、某招标项目的评标采用评标价法，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠l8万元。某投标人报价800万元，工期提前1个月，若只考虑工期因素，则其评标价应为(C)万元。
A. 818
B. 800
C. 782
D. 700
17、建设工程设计合同的履行中，设计的(C)是工程发挥预期效益的基本保障，发包人不应严重背离合理设计周期的规律，强迫设计人不合理地缩短设计周期的时间。
A.进度
B.依据
C.质量
D.计划
18、依据《建设工程设计合同（示范文本）》，设计合同经(C)生效。
A.双方当事人抵押物登记后
B.双方当事人签字盖章后
C.双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后
D.双方当事人签字后
19、施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工的，应在不迟于协议书约定的开工日期前(A)天，以书面形式向监理工程师提出延期开工的理由和要求。
A. 7
B. 14
C. 24
D. 48
20、按照施工合同范本通用条款的规定，(D)原因造成的工期延误，经监理工程师确认后工期不予顺延。
A.不可抗力
B.设计变更和工程量增加
C.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件
D.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过6小时
21、施工合同示范文本规定，投料试车工作为工程竣工验收后的带负荷试车，试车组织和试车工作由(B)负责。
A.监理人
B.发包人
C.承包人
D.设计人
22、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人采购的材料设备与约定不符时，承包人应在监理工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，由此发生的费用应(B)。
A.由承包人承担，并顺延工期
B.由承包人承担，工期不予顺延
C.由发包人承担，工期不予顺延
D.由发包人承担，并顺延工期
23、依据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列选项中属于承包人义务的是(C)。
A.组织图纸会审和设计交底
B.开通施工场地与城乡公共道路的通道
C.提供工程进度计划及相应进度统计报表
D.办理施工许可证
24、设计合同履行过程中，为了保证建设工程的质量，(A)应按合同约定参加工程验收工作。
A.设计人
B.监理人
C.发包人
D.承包人
25、依据《建设工程施工合同（示范文本）》，因不可抗力事件导致的工程本身的损害以及运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损失，由(B)承担。
A. 承包人
B.发包人
C.承包人和发包人共同
D.施工场地保管员
26、建设工程材料采购合同的履行中，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，采购方接收后发现数量有误，若属于交货前出现的问题，应由(B)负责。
A.采购方
B.供货方
C.运输部门
D.保管部门
27、依据FIDIC《施工合同条件》的规定，因工程师的原因导致实际进度与计划进度不符，则承包人(D )。
A.有权对修改进度计划的工作要求额外支付
B.可以要求工期顺延
C.可以要求补偿费用
D.无权对修改进度计划的工作要求额外支付
28、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人的(D)要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。
A.明示索赔
B.工程变更索赔
C.工程延误索赔
D.默示索赔
29、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的(D)天内向监理人递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。
A. 7
B. 14
C. 21
D. 28
30、某施工合同，在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时合同(A)。
A.成立
B.未成立
C.无效
D.效力待定
31、典型的从合同是(B)。
A.融资租赁合同
B.担保合同
C.赠与合同
D.借款合同
32、依据《合同法》的规定，一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同属于(D)。
A.效力待定合同
B.可撤销合同
C.可变更合同
D.无效合同
33、设立(C)的目的在于预防合同成立后因情况发生变化而损害合同另一方的利益。
A.同时履行抗辩权
B.后履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.合同中止履行的抗辩权
34、投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求，则应(B)。
A.作为无效投标文件
B.在初评阶段淘汰
C.返还投标人进行修改
D.在详评阶段淘汰
二、多项选择题
1、合同约定应当先履行债务的当事人，当对方(BCDE)，可以中止履行合同。
A.经营状况不理想
B.转移财产，逃避债务
C.丧失商业信誉
D.抽逃资金、逃避债务
E.丧失履行能力
2、按照施工合同文本的规定，发包人的工作包括( ab)等。ABD
A.办理土地征用
B.办理施工许可证
C.提供工程进度计划
D.提供施工场地的工程地质资料
E.按工程需要提供非夜间施工使用的照明
3、《建设工程施工合同（示范文本）》由(BCE)组成。
A.建设工程施工合同条件
B.建设工程施工合同通用合同条款
C.建设工程施工合同专用合同条款
D.建设工程施工合同使用说明
E.建设工程施工合同协议书
4、按照施工合同文本的规定，监理人发布变更通知的范围应限于(BCD)等方面。
A.删减部分合同规定工作内容交给其他承包人完成
B.更改部分工程的位置和尺寸
C.增加部分合同中约定的工程量
D.为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序
E.要求承包人使用其投标书内没有承诺必须到场的大型施工机械完成新增加的工程
5、按照施工合同文本的规定，应当由发包人承担的费用有(ABD)。
A.购买约定使用的国内标准的费用
B.购买约定使用的国外标准的费用
C.承包人需增加图纸套数的复制费用
D.图纸的保密措施费用
E.修改施工进度计划的费用
6、《合同法》规定，(CDE)的合同均属无效合同。
A.因重大误解而订立
B.订立合同时显失公平
C.以合法形式掩盖非法目的
D.损害社会公共利益
E.恶意串通，损害集体利益
7、《招标投标法》规定，关于必须采用招标方式选择承包单位的建设项目，下列说法中正确的是(BCDE)。
A.涉及国家安全、国家秘密的工程项目
B.国家投资、融资的项目
C.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
D.使用外国政府贷款、援助资金的项目
E.使用国际组织的项目
8、《合同法》规定的承担违约责任的方式有(ABCE)。
A.采取补救措施
B.继续履行
C.支付违约金
D.终止履行
E.赔偿损失
9、合同发生纠纷时，当事人应首先考虑通过和解解决纠纷，因为和解解决的优点是(ACE)。
A.有利于和解协议的执行
B.双方当事人均受和解协议的约束
C.简便易行，能经济、及时地解决纠纷
D.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件
E.有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行
10、《招标投标法》规定，对招标人的招标能力要求，下列说法中正确的是(abe )。ACDE
A.有编制招标文件的能力
B.具有自己的场所
C.有组织开标、评标、定标的能力
D.有审查投标单位资质的能力
E.有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员
11、鉴于建设工程监理招标标的特殊性，其特点主要有(BCE)。
A.邀请投标人较多
B.一般采用邀请招标
C.招标的宗旨是对监理单位能力的选择
D.报价在选择中居主要地位
E.邀请数量以3～5家为宜
12、在材料采购合同的交货检验中，属于经验鉴别法的有(ABC)。
A.手触
B.目测
C.常用的检测工具量测
D.拉伸试验
E.压缩试验