全国一级建造师执业资格考试——水利水电工程管理与实务历年真题与答案
2005 年全国一级建造师水利水电工程管理与实务真题
一、单选题（20 题，每题1 分，共20 分，四个备选答案中，有一个最符合题意）
1．建筑材料按其物化性质可分为（）等。
A．天然建筑材料，人工材料B．结构材料、防
水材料、胶凝材料、装饰材料C．无机非金属
材料、金属材料、有机质材料D．土料、砂石
料、钢、铁、水泥、沥青
2．主要以岩石的密度、磁性、导电性、电磁波等物理性质的差异为研究基础，从地表探查覆盖层及以下地质结构初步情况的勘探方法称为（）。
A．山地勘探B．槽探C．平硐勘探D．物探
3．围堰是保持水工建筑干地施工必要的（）建筑物。
A．档水B．过水C．泄水D．供水
4．地基处理中主要起截断基础渗透作用的方法是（）灌浆。
A．固结B．帷幕C．接触D．喷射
5．为防止或减弱爆破振动向开挖轮廓以外岩体的传播，施工时通常采用（）爆破法。
A．钻孔B．洞室C．预裂D．光面
6．护岸工程中，矶头护岸的主要作用是（）。
A．减少堤防不均沉降B．将主流挑离岸边C．增加堤防抗滑稳定D．提高堤防渗能力7．某水电站水轮机型号为HL200-L T-100，其中“100”表示（）。
A．转轮标称直径B．主轴长度C．转轮型号D．最大工作水头
8．对多孔水闸、底板横缝是为了适应（）。
A．砼的浇筑和模板的架立B．地基不均匀沉降和减少底板内的温度应力
C．闸门及启闭机的布置D．外观设计要求
9．根椐水利工程建设项目管理有关规定，水利工程项目建设实行的“三项制度”之一是（）A．业主责任制B．合同管理制C．监理负责制D．项目法人责任制
10．根据水利工程质量管理有关规定，水利工程保修期从工程移交证书写明的工程完工日起一般不少于（）年。
A．1 B．2 C．3 D．4
11．根据水电建设工程质量管理的有关规定，工程建设中的工程质量由（）负总责。
A．项目法人B．设计单位C．监理单位D．施工单位
12．根据水电工程验收的有关规定，工程蓄水验收应具备的条件之一是（）。
A．大坝及其档水建筑物的高程等形象面貌满足要求B．拦河大坝导流底孔已
经下闸封堵
C．永久泄水建筑物已经关闸抬高蓄水位D．导流工程已经完成
13．根据水电工程验收的有关规定是，枢纽工程竣工验收前的运行考验期为（）。
A．一个水文年B．一个洪水期C．达到设计洪水位一年D．达到设计蓄水位一年
14．水利工程质量监督机构实施质量监督的主要方式（）。
A．旁站B．平行检测C．抽查D．跟踪检测
15．在使用《水利水电土建工程施工合同条件》（GF2000—0208）时，应注意“专用合同条款”（）。
A．不得删改B．主要是用于金属结构工程
C．主要是用于小型工程D．可以根据实际情况修改和补充
16．根据水利工程建筑项目招标投标的有关管理规定评标委员会成员人数为（）人以上单数。
A．3 B．5 C．7 D．9
17．根据《水利水电工程施工监理规范》返工的单元工程需取得（）认证。
A．项目法人B．设计单位C．监理单位D．质量监督单位
18．水利工程建设项目施工监理招标一般应在相应的施工项目招标（）完成。
A．开始前B．结束前C．开始后D．结束后
19．根据《水土保持法》的规定，工程竣工后，取土场、开挖面和废弃的砂、石、土存放地的裸露土地必须（），防止水地流失。
A．用混凝土覆盖B．用薄膜覆盖C．用织物覆盖D．种树种草
20．根据《工程建设标准强制性条文》（水利工程部分）的规定，水闸钢筋混凝土铺盖应（）。
A．按分块间隔浇筑B．连续浇筑C．按分块连续浇筑D．浇筑后分块二、多选题（每题2 分，10 题，共20 分，五个备选答案中，有2-4 个符合题意，少选，每选对
一个的0.5 分，选错的0 分）
1．关于土石坝料场规划，下列说法正确的是（）。
A．高料高用B．低料低用C．当高料场储量富余时，亦可高料低用
D．近料和上游不易淹的料应先用E．含水量低的料应洒水后用
2．降低砼入仓温度的措施主要包括（）。
A．合理安排浇筑时间B．采用加冰或冰水拌合C．对骨料进行预冷D．薄层浇筑
E．在砼内预埋水管
3．疏浚工程中，处理疏浚泥土的方法主要有（）等。
A．水下抛泥法B．边抛法C．泥浆泵法D．吹填法E．绞吸法
4．根据水利工程建设程序的有关规定，建设项目存在主体工程开工前应完成的施工准备工作包括（）等。
A．设计招标B．主体工程施工招标C．施工监理招标D．施工现场征地所用
E．施工用水、电、道路、通讯、场地平整
5．根据水利工程建设项目招标投标的有关规定，水行政主管部门对招标投标活动行政监督的主要内容包括（）等。
A．审批项目分标方案B．审批评标方法C．否决违法中标结果
D．审批评标委员会组成名单E．接受招标人招标前提交备案的招标报告
6．根据水利工程建设项目招标投标的有关规定。评标标准宜优先考虑投标报价的是（）招标。
A．勘察B．设计C．监理D．施工E．材料与设备
7．根据水利工程验收规程有关规定。按照验收的性质水利工各项验收分为（）验收。
A．国家B．水利部C．地方D．投入使用E．完工
8．水利水电工程施工专业承包企业资质分工（）。
A．特级B．一级C．二级D．三级E．四级
9．根据《防洪法》在紧急防汛期，防汛指挥机构因防汛抗洪的需要可调用其管辖范围内施工单位的（）等。
A．物质B．资金C．设备D．人力E．交通运输工具
10．根据《工程建设标准强制性条文》（电力工程部分）的规定，水下混凝土工程施工时，金属止水应当做到（）。
A．咬接后双面焊接B．搭接后双面焊接C．穿孔后进行架立
D．开孔后排除积水E．铆接
三、案例分析
【案例1】背景材料：
1．施工过程中，在①法律、法规、规章和技术标准；②投标文件；③设计变更通知；④道理合同；⑤资源配置；⑥设计合同等中，哪些应作为施工单位调整施工组织设计的依据。
计算计划工期，关键线路（表述）。
施工中由于项目法人原因造成G 工作延误3 天，C 工作延误2 天，施工单位为此要求延长工期5 天，施工单位的要求是否合理？为什么？简述一般情况的工
期延长对工程直接费和间接费的影响？
【案例2】背景材料：某土石坝项目法人与施工单位签订了工程施工合同，合同中估算工程量为8000m3，单位200 元
/m3，合同工期为6 个月，有关付款条款如下：
（1）开工前项目法人应向施工单位支付合同总价20%的工程预付款；
（2）项目法人的第一个日起，从施工单位的工程款中，按5%的比例扣留保留金；
（3）当累计实际完成工程工程量不超过估算工程量10%时，单价不调整；超过10%时，对超过部分进行调价，调价系数为09；
（4）工程预付款从累计工程款达到合同总价的30%以上的，下一个月起至合同工期第五个月（包括第五个月）平均扣除。
工程量表：
问题：
1．合同总价是多少？工程预付款为多少？
2．工程预付款从哪个月开始扣除，每月应扣工程预付款为多少？
3．12 月底监理单位应签发的付款凭证金额为多少？
【案例3】背景材料：某水利工程施工项目，项目法人依据《水利水电土建工程施工合同条件》（GF2000—0208）与
施工单位签订了施工合同。招标文件中的工期为270 天，协议书中的工期为242 天。施工中发生了下列事件：
事件1．施工单位在按监理单位签发设计文件组织施工前发现某部位钢筋混凝土浇筑要求与相关规范规
定不一致，向设计单位提示变更建议并附变更方案。设计单位审核后认为施工单位的建议正确、方案合理；向施工单位发出了设计修改文件。
事件2．在施工过程中根据监理单位的书面指示，施工单位进行了跨河公路桥基础破碎岩石开挖，但公
路桥报价清单中无此项内容。主体工程报价清单中有以下单价：
（1）混凝土坝：A．砂卵石、岩石地基开挖80 元/m3
B．基础处理90 元/m3
（2）土石坝：C．砂卵石、岩石地基开挖60 元/m3
D．基础处理70 元/m3 事件3．施工单位经监理单位批准后对基础进行了混凝土覆盖。在下一仓浇筑准备时，监理单位对已覆
盖基础质量有疑问，指示施工单位剥离已浇筑土并重新检验，检测结果表明基础质量不合格。施工单位按要求进行返工处理并支付承担了相应的施工费用，但提出了检验费用支付申请和因此次检验影响进度的工期索赔。
（1）该工程合同工期应为多少天？为什么？
（2）在事件1 的设计文件变更中，施工单位、设计单位的做法有无不妥之处？说明理由。
（3）在事件2 中，如果从4 个单价中选用的话，你认为哪一项单价最为合理？说明理由。
（4）在事件3 中，施工单位的检验费支付、申请和工期索赔是否合理？为什么？
【案例4】背景材料：某综合利用水利枢纽工程位于我国西北某省，枯水期流量很少；坝型为土石坝，粘土心墙防渗；
坝址处河道狭窄，岸坡平缓。工程中的某分部工程包括坝基开挖、坝基防渗及坝体填筑，该分部工程验收结论为“本分部工程
划为80 个单元工程，其中合格30 个，优良50 个，主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位的单元工程质量优良，且未发生质量事故；中间产品质量全部合格，其中混凝土拌合物质量达到优良。
问题：
1．根据该项目的工程条件，请你选择合理的施工导流方式及其泄水建筑物类型。
2．大坝拟采用碾压式填筑，其压实机械主要有哪几类型？坝面作业分哪几项主要工序？
3．大坝施工前碾压实验主要确定哪些压实参数？施工中坝体与混凝土泄洪闸连接部位的填筑，应采取哪些措施保证填筑质量？
4．根据水利水电工程有关质量评定规程。质量评定时项目划为哪几级？
根据水利水电工程有关质量评定规程，上述结论应如何修改？
【案例5】背景材料：
某水利枢纽工程主要工程项目大坝，泄洪闸、引水洞、发电站等，2002 年元月开工，2003 年5 月申请文明建设工地，此时已完成全部建安工程量40%。上级有关主管部门为加强质量管理，在工地现在成立了由省水利质量监督中心站以及工程项目法人、设计单位和监理单位人员组成的工程质量监督项目站。
1．工地工程质量监督项目站的组成形式是否妥当？并说明理由。
2．根据水利系统文明建设工地的有关规定，简述现场项目法人、设计、施工、监理、质量监督各单位之间在建设管理上的相互关系。
3．根据水利系统文明建设工地的有关规定，工程建设管理水平考核的主要内容除了内部管制度外，还包括什么？
4．工地基坑开挖时曾塌方并造成工人轻伤，请根据水电工程安全事故分类有关规定判断属于什么等级事故，并简述人身伤害事故等级分类以及水利工程质量事故等级分类。
根据水电建设安全生产的有关规定，简述安全生产的方针以及安全生产管理工作应贯彻的原则，工程各参建单位内部安全工作责任划分。
（参考答案见文后参考答案篇）
全国一级建造师执业资格考试——水利水电工程管理与实务历年真题与答案
2006 年全国一级建造师水利水电工程管理与实务真题
一、单项选择题（共20 题，每题1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意）
1．以渗透系数自大到小排列顺序正确的是（）。A．黏
土>砂壤土>粉砂>细砂B．黏土>砂壤土>细砂>粉砂
C．细砂>粉砂>砂壤土>黏土D．粉砂>细砂>砂壤土>黏土
2．在流量较大的平原河道上修建混凝土坝枢纽时，宜采用的导流方式是（）。
A．明渠导流B．分期导流C．隧洞导流D．涵管导流
3．在抛投块料截流的方法中，需架设栈桥的是（）。
A．平堵B．立堵C．上堵D．进占堵
4．固结灌浆浆液稠度的控制程序是（）。
A．先稀后浓再稀B．先浓后稀再浓C．先稀后浓D．先浓后稀
5．土石坝采用进退错距法施工，若施工工作面宽3．0m，碾压机械碾滚净宽1．5m，设计碾压遍数为5 遍，则错距碾压宽度为（）m。
A．0.3 B．0.5 C．0.6 D．2.0
6．预应力锚索最后一次超张拉后，应控制卸荷到（）。
A．设计吨位B．校核吨位C．标准吨位D．安装吨位
7．在规划土石坝施工料场时，实际可开采总量与坝体填筑量之比最大的材料是（）。
A．土料B．石料C．反滤料D．砂砾料
8．混凝土天然骨料加工以（）为主。
A．破碎和清洗B．破碎和筛分C．筛分和清洗D．筛分和堆放
9．某水轮机型号为H1220-1J-200，其中“220”表示（）。
A．转轮型号B．工作水头C．主轴型号D．转轮标称直径
10．水闸的排水反滤设施一般布置在（）部位。
A．上游铺盖B．下游海漫C．闸室底板D．下游护坦（消力池）
11．依开挖方法和开挖难易程度，将土分为（）级。
A．4 B．5 C．6 D．7
12．水利工程建设监理的监理工程师岗位证书由（）颁发。
A．建设部B．人事部C．建设部和水利部D．水利部
13．根据《水电建设工程质量管理暂行办法》，负责组织调查较大事故的单位是（）。
A．质量监督机构B．项目法人C．监理单位D．项目主管部门
14．堤防工程竣工验收前，工程质量检测的项目和数量由（）确认。
A．项目法人B．监理单位C．项目主管部门D．质量监督机构
15．根据《水利工程设计概（估）算编制规定》，企业定额测定费应在（）中列支。
A．定额编制管理费B．企业管理费C．间接费D．现场管理费
16．除合同另有约定外，解释顺序优先于投标报价书的是（）。
A．专用合同条款B．已标价工程量清单C．技术条款D．中标通知书
17．水电工程施工过程中的工程变更指令可由（）发出。
A．项目法人B．质量监督机构C．项目主管部门D．设计单位
18．建在蓄滞洪区内的房屋应当采用（）结构。
A．双层B．砖混C．坡屋面D．平顶式
19．泰构件受拉区钢筋面积为2000mm2，同一截面内绑扎接头钢筋截面面积允许的最大值是（）。
A．500mm2 B．600mm2 C．800mm2 D．1000mm2
20．在水电站竖井施工中，围岩稳定性较差时宜（）。
A．上段开挖，下段衬砌B．下段开挖，上段衬砌
C．分段开挖，分段衬砌D．全段开挖，全段衬砌
二、多项选择题（共10 题，每题2 分。每题的备选项中，有2 个或2 个以上符合题意，至少有
1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）
21．在混凝土坝施工中，需要进行接缝灌浆的缝包括（）。
A．重力坝横缝B．拱坝横缝C．纵缝D．斜缝E．错缝
22．在混凝土施工中，掺入粉煤灰的目的是（）。
A．减少混凝土后期发热量B．减少混凝土初期发热量C．增加混凝土的前期强度
D．增加混凝土的后期强度E．简化混凝土的温控措施
23．河道护岸工程的主要形式包括（）。
A．平顺护岸B．顺向护岸C．逆向护岸D．丁坝护岸E．矶头护岸
24．在河道疏浚工程施工中，处理疏浚泥土的主要方法包括（）。
A．水下抛泥法B．水上抛泥法C．边抛法D．泵送法E．吹填法
25．水电站平水建筑物包括（）。
A．溢洪道B．泄洪隧洞C．调压室D．放水底孔E．压力前池
26．根据《水利工程建设项目管理规定》，水利工程建设项目按其功能和作用可分为（）等类型。
A．社会性B．公益性C．准公益性D．准经营性E．经营性
27．根据《水利工程设计概（估）算编制规定》，建筑及安装工程费用中的税金包括（）。
A．增值税B．耕地占用税C．城市维护建设税D．教育费附加E．营业税
28．根据《水利工程建设监理规定》，水利工程建设监理单位资格等级分为（）。
A．专业甲级B．甲级C．专业乙级D．乙级E．丙级
29．根据《防洪法》，在水工程保护范围内禁止从事的活动包括（）。
A．爆破B．打井C．采石D．取土E．植树
30 在设计建基面和设计边坡附近严禁采用（）法施工。
A．钻孔爆破B．洞室爆破C．预裂爆破D．光面爆破E．药壶爆破三、案例分析题（共5 题。（一）、（二）、（三）题各20 分。（四）、（五）题各30 分）
【案例1】背景材料：某水利工程经监理工程师批准的施工网络进度计
划如下图（单位：天）。
合同约定：如工程工期提前，奖励标准为10000 元/天；如工程工规延误，支付违约金标准为10000 元/天。
当工程施工按计划进行到第110 天末时，因承包人的施工设备故障造成E 工作中断施工。
为保证工程顺利完成，有关人员提出以下施工调整方案：
方案一：修复设备。设备修复后E 工作继续进行，修复时间是20 天；
方案二：调剂设备。B 工作所用的设备能满足E 工作的需要，故使用B 工作的设备完成E 工作未完成工作量，其它工作均按计划进行；
方案三：租赁设备。租赁设备的运输安装调试时间为10 天。设备正式使用期间支付租赁费用，其标准为350 元/天。
问题
1．计算施工网络进度计划的工期以及E 工作的总时差，并指出施工网络进度计划的关键线路。
2．若各项工作均按最早开始时间施工，简要分析采用哪个施工调整方案较合理。
3．根据分析比较后采用的施工调整方案，绘制调整后的施工网络进度计划并用双箭线标注关键线路（网络进度计划中应将E 工作分解为E1 和E2，其中E1 表示已完成工作，E2 表示未完成工作）。
【案例2】背景材料：
根据《水利水电土建工程施工合同条件》（G1-2000-0208），发包人与承包人签订重力坝第Ⅱ标段混凝土浇筑工程施工合同。合同有如下约定：
（1）合同中混凝土工程量为20 万m3，单价为300 元/m3，合同工期10 个月。
（2）工程开工前，按合同价的10％支付工程预付款，自开工后的第1 个月起按当月工程进度款的20％逐月扣回，扣完为止。
（3）保留金从开工后第1 个月起按当月工程进度款的5％逐月扣留；
（4）当实际完成工程量超过合同工程量的15％时，对超过部分进行调价，调价系数为09。施工期各月计划工程量和实际完成工程量如下表（单位：万m3）。
问题
1．计算第5 个月的工程进度款、预付款扣回额、保留金扣留额、发包人当月应支付的工程款（单位：万元，有小数点的，保留小数点后两位，下同）。
2．计算第10 个月的工程进度款、预付款扣回额、保留金扣留额、发包人当月应支付的工程款。
3．在第11 个月进行工程完工结算时，计算承包人应得的工程款总额以及发包人应支付的工程款总额。
【案例3】背景材料：
牛江闸为14 孔开敞式水闸，设计流量为2400m3/s。每个闸墩划分为一个单元工程，其中第6 号闸墩高10.5m，厚1.5m，顺水流方向长24.0m，其混凝土量为365.8m3，模板面积为509.6m2，钢筋为305t。闸墩混凝土采用钢模施工。承包人进行闸墩模板及支架设计时，考虑的基本荷载有：模板及支架自重、新浇混凝土重量、钢筋重量以及振捣混凝土时产生的荷载。监理单位发现承包人考虑的基本荷载有漏项并及时进行了纠正。施工过程中，承包人和监理单位对第6 号闸墩的混凝士模板进行了检查验收，填写的《混凝土模板工序质量评定表》如下表所示。
水利水电工程混凝土模板工序质量评定表
问题
1．指出承包人在闸墩模板及支架设计时，漏列了哪些基本荷载。
2．根据水利水电工程施工质量评定有关规定，指出《混凝土模板工序质量评定表》中“质量标准”以及“实测值”栏内有哪些基本资料未填写或未标注，“单元工程量”栏内缺少哪一项工程量。
3．统计《混凝土模板工序质量评定表》中各“项次”实测值合格点数，计算各“项次”实测值合格率，写出评定表中“检测结果”栏内相应数据。
【案例4】背景材料：
某地新建—水库，其库容为3 亿m3，土石坝坝高75m。批准项目概算中的土坝工程概算为1 亿元。土坝工程施工招标工作实际完成情况如下表：
根据《水利水电土建工程施工合同条件》（GF-2000-0208），发包人与投标人 A 签订了施工合同。其中第—坝段土方填筑工程合同单价中的直接费为7．5 元/m3（不含碾压，下同）。列入合同文件的投标辅助资料有如下内容：
工程开工后，发包人变更了招标文件中拟定的第一坝段取土区。新取土区的土质为粘土，自然湿密度1900kg/m3，用锹开挖时需用力加脚踩。取土区变更后，施工运距由500m 增加到1500m。
问题
1．根据建筑业企业资质等级标准的有关规定，除水利水电工程施工总承包特级外，满足本工程坝体施工要求的企业资质等级还有哪些?
2．指出土坝工程施工招标投标实际工作中不符合现行水利工程招标投标有关规定之处，并提出正确做法。
3．根据现行水利工程设计概（估）算编制的有关规定，指出投标辅助资料“说明”栏中“综合系数”综合了哪些费用。
4．第一坝段取土区变更后其土方填筑工程单价调整适用的原则是什么?
5．判断第一坝段新取土区土的级别，简要分析并计算新的土方填筑工程单价（单位：元/m3，有小数点的，保留到小数点后两位）。
【案例5】背景材料：某水利枢纽加固改造工
程包括以下工程项目：
（1）浅孔节制闸加固。主要内容包括：底板及闸墩加固、公路桥及以上部分拆除重建等。浅孔闸设计洪水位29.5m；
（2）新建深孔节制闸。主要内容包括：闸室、公路桥、新挖上、下游河道等。深孔闸位于浅孔闸右侧（地面高程35.0m 左右）；
（3）新建一座船闸。主要内容包括：闸室、公路桥、新挖上、下游航道等；
（4）上、下游围堰填筑；
全国一级建造师执业资格考试——水利水电工程管理与实务历年真题与答案
（5）上、下游围堰拆除。
按工程施工需要，枢纽加固改造工程布置有混凝土拌和系统、钢筋加工厂、木工加工厂、预制构件厂、机修车问、地磅房、油料库、生活区、停车场等。枢纽布置示意图如下图所示。示意图中①、②、③、④、⑤为临时设施（包括混凝土拌合系统、地磅房、油料库、生活区、预制构件厂）代号。有关施工基本要求有：
（1）施工导流采用深孔闸与浅孔闸互为导流。深孔闸在浅孔闸施工期内能满足非汛期十年一遇的导流标准。枢纽所处河道的汛期为每年的6．7．8 三个月。
（2）在施工期间，连接河道两岸村镇的县级公路不能中断交通。施工前通过枢纽工程的县级公路的线路为A→B→H→F→G。
（3）工程2004 年3 月开工，2005 年12 月底完工，合同工期22 个月。1m3 挖掘机类土1.09 配5T 自卸汽车
Ⅲ10008．7
Ⅲ200010．8
（4）2005 年汛期枢纽工程基本具备设计排洪条件。
问题
1．按照合理布置的原则，指出示意图中代号①、②、③、④、⑤所对应的临时设施的名称。
2．指出枢纽加固改造工程项目中哪些是控制枢纽工程加固改造工期的关键项目，并简要说明合理的工程项目建设安排顺序。
3．指出新建深孔闸（完工前）、浅孔闸加固（施工期）、新建船闸（2005 年8 月）这三个施工阶段两岸的交通路线。
4．工程施工期间，应在示意图中的哪些地点和设施附近设置安全警示标志?
（参考答案见文后参考答案篇）
全国一级建造师执业资格考试——水利水电工程管理与实务历年真题与答案
2007 年全国一级建造师水利水电工程管理与实务真题
一、单项选择题（共20 题，每题1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意）
1．某灌溉泵站装机功率为12000kw，装机流量为150m3／s，该站的工程规模为（）。A．大（1）型B．大（2）型C．中型D．小（1）型
2．下图所示消能方式属于（）消能。
A．底流B．挑流C．面流D．消力戽
3．混凝土抗拉强度一般约为其抗压强度的（）。
A．3％～6％B．7％～14％C．15％～20％D．20％～30％
4．基坑初期排水一般选择（）水泵。
A．大容量低水头B．大容量高水头C．小容量低水头D．小容量高水头
5．在岩石坚硬、岸坡陡峻、交通不便的峡谷地区建坝，其截流方式优先采用（）。A．抛投块料B．水力冲填C．定向爆破D．建闸
6．大型基坑石方开挖优先采用的爆破方法是（）爆破法。
A．浅孔B．深孔C．洞室D．光面
7．厢夯板压实土料时，其外力作用示意图是（）。
8．碾压混凝土的V C 值太大，说明（）。A．拌
合料湿，不易压实B．拌合料湿，灰浆太少C．拌
合料干，不易压实D．拌合料干，灰浆太多
9．绞吸式挖泥船的基本施工方法是（）。
A．斜挖法B．底挖法C．纵挖法D．横挖法
10．在压力钢管内施工时，照明电压上限为（）。
A．12V B．24V C．36V D．110V
11．招标设计属于水利工程建设程序中（）阶段的工作。
A．初步设计B．施工图设计C．生产准备D．施工准备
12．根据水利工程建设项目管理有关规定，项目后评价分（）个层次组织实施。A．二B．三C．四D．五
全国一级建造师执业资格考试——水利水电工程管理与实务历年真题与答案
13．在水利工程项目评标过程中，需投标人澄清的问题至少应经评标委员会成员（）同意。
A．1／3 B．1／2 C．2／3 D．3／5
14．提出水利工程重大质量事故书面报告的时限为（）内。
A．4h B．12h C．24h D．48h
15．水利工程保修期从工程移交证书写明的工程（）日起计算。
A．完工B．竣工C．验收D．使脂
16．水利水电工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书确效期为（）年。
A．1 B．2 C．3 D．4
17．水库工程验收前应对工程进行（）鉴定。
A．蓄水水位B．蓄水安全C．蓄水库容D．蓄水流量
18．在承包人对工程自行检测的同时，监理单位独立进行的检测称为（）检测。
A．巡现B．独立C．跟踪D．平行
19．根据《水法》规定，堤防工程护堤地属于（）。
A．工程效益范围B．工程管理范围C．工程保护范围D．工程行洪范围
20．大中型水利工程建设移民安置采取（）相结合的办法。
A．前期补偿、补助与后期扶持B．城市安置与农村安置
C．资金与实物D．中央投资与地方投资
二、多项选择题（共10 题，每题2 分。每题的备选项中，有2 个或2 个以上符合题意，至少有
1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）
21．非黏性土料的碾压试验，需作出（）的关系曲线。
A．干密度B．压实遍数C．铺土厚度D．含水量E．强度
22．混凝土坝常用的辅助运输浇筑方案有（）。
A．汽车运输浇筑方案B．缆机运输浇筑方案C．履带式起重机浇筑方案
D．门机运输浇筑方案E．皮带运输机浇筑方案
23．确定混凝土铺料允许间隔时间，应考虑混凝土的（）。
A．终凝时间B．初凝时间C．温控要求D．运输能力E．浇筑能力
24．冲击式水轮机按射流冲击转轮的方式不同分为（）。
A．混流式B．水斗式C．斜流式D．斜击式E．双击式
25．水利工程建设项目的前期工作包括（）。
A．综合规划B．项目建议书C．可行性研究D．初步没计E．施工图设计
26．经处理后不影响工程正常使用的质量问题包括（）。
A．质量缺陷B．一般质量事故C．较大质量事故D．重大质量事故E．特大质量事故27．水利工程建设应急指挥部的应急救援基本队伍包括（）。
A．工程设施抢险队伍B．专家咨询队伍C．应急管理队伍
D．应急调度队伍E．应急通讯队伍
28．应当取得安全生产考核合格证的人员包括（）。
A．特种作业人员B．项目经理C．总工程师D．质量监督员E．监理工程师
29．根据《水法》，水资源规划分为（）。
A．全国战略规划B．流域规划C．区域规划D．保护规划E．节约用水规划
30．治理水土流失的目的是减轻（）。
A．水灾B．早灾C．风沙灾害D．地质灾害E．大气灾害三、案例分析题共5 题，（一）、（二）、（三）题各20 分，（四）、（五）题各30 分）
【案例1】背景材料：南方某以防洪为主，兼顾灌溉、供水和发电的中型水利工程，需进行扩建和加固，其中两座副
坝（1#和2#）的加固项目合同工期为8 个月，计划当年11 月10 曰开工。副坝结构型式为粘土心墙土石坝。项目经理部拟定的施工进度计划如下图。
全国一级建造师执业资格考试——水利水电工程管理与实务历年真题与答案
说明：
1．每月按30 天计，时间单位为天：
2．日期以当日末为准，如11 月10 月开工表示11 月10 日末开工。
实施过程中发生了如下事件：
事件1：按照12 月10 日上级下达的水库调度方案，坝基清理最早只能在次年1 月25 日开始。
事件2：按照水库调度方案，坝坡护砌迎水面施工最迟应在次年5 月10 日完成。坝坡迎水面与背水面护砌所需时间相同，按先迎水面后背水面顺序安排施工。
事件3：“2#副坝填筑”的进度曲线如下：
事件4：次年6 月20 日检查工程进度，1#、2#副坝坝顶道路已完成的工程量分别为3/5．2/5。
问题：
1．确定计划工期；根据水库调度方案，分剐指出1#、2#副坝坝基清理最早何时开始。
2．根据水库调度方案，两座副坝的坝坡护砌迎水面护砌施工何时能完成？可否满足5 月10 日完成的要求？
3．依据事件3 中2#副坝填筑进度曲线，分析在第16 天束的计划进度与买际进度，并确定2#副坝填筑实际用工天数。
4．根据6 月20 日检查结果，分析坝顶道路施工进展状况；若未完成的工程量仍按原计划施工强度进行，分析对合同工期的影响。
【案例2】背景材料：
某河道整治工程包括河道开挖、堤防加固、修筑新堤、修复堤顶道路等工作。施工合同约定：（1）工程预付款为合同总价的20％，开工前支付完毕，施工期逐月按当月工程款的30％扣回，扣完为止；（2）保留金在施工期逐月按当月工程款的5％扣留；（3）当实际工程量超出合同工程量20％时，对超出20％的部分进行综合单价调整，调整系数为09。
全国一级建造师执业资格考试——水利水电工程管理与实务历年真题与答案经监理单位审核的施工网络计划见下图（单位：月），各项工作均以最早开工时间安排，其合同工程量、实际工程量、综合单价见表1。
工程开工后在施工范围内新增一丁坝。丁坝施工工作面独立，箕坝基清理、坝身填筑、混凝土护坡等三项工作依次施工，在第5 个月初开始施工，堤顶道路修复开工前结束：丁坝坝基清理、坝身填筑工作的内容和施工方法与堤防施工相同；双方约定，
混凝土护坡单价为300 元/m3，丁坝工程量不参与工程量变更。各项工作的工程量、持续时间见表2。
1．计算该项工程的合同总价、工程预付款总额。
2．绘出增加丁坝后的施工网络计划。
3．若各项工作每月完成的工程量相等，分别计算第6．7 两个月的月工程款、预付款扣回款额、保留金扣留额、应得付款。（保留二位小数）
【案例3】背景材料：
某水闸工程建于土基上，共10 孔，每孔净宽10m；上游钢筋混凝土铺盖顺水沛方向长15m，垂直水流方向共分成10 块：铺盖部位的两侧翼墙亦为钢筋混凝土结构，挡士高度为12m，其平面布置示意图如下：
全国一级建造师执业资格考试——水利水电工程管理与实务历年真题与答案
上游翼墙及铺盖施工时，为加快施工进度，施工单位安排两个班组，按照上游翼墙Ⅱ→10→9→8→7→6和上游翼墙I→1→2→3→4→5 的顺序同步施工。在闸墩混凝土施工中，为方便立模和浇筑混凝土，施工单位拟将闸墩分层浇筑至设计高程，再
对牛腿与闸墩结合面按施工缝进行处理后浇筑闸墩牛腿混凝土。在翼墙混凝土施工过程中，出现了胀模事故，施工单位采取了拆模、凿除混凝土、重新立模、
浇筑混凝土等返工处理措施。返工处理耗费工期20 天，费用15 万元。在闸室分部工程施工完成后，根据《水利水电工程施工质量评定规程（试行）》进行了分部工程
质量评定，评定内容包括原材料质量、中间产品质量等。
问题：
1．指出施工单位在上游翼墙及铺盖施工方案中的不妥之处，并说明理由。
2．指出施工单位在闸墩与牛腿施工方案中的不妥之处，并说明理由。
3．根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，本工程中的质量事故属于哪一类？确定水利工程质量事故等级主要考虑哪些因素？
4．闸室分部工程质量评定的主要内容，除原材料质量、中间产品质量外，还包括哪些方面？
【案例4】背景材料：
陈村拦河闸设计过闸流量2000m3/s，河道两岸堤防级别为1 级，在拦河闸工程建设中发生如下事件：
事件1：招标人对主体工程施工标进行公开招标，招标人拟定的招标公告中有如下内容：
1．投标人须具备提防工程专业承包一级资质，信誉佳，财务状况良好，类似工程经验丰富。
2．投标人必须具有××省颁发的投标许可证和安全生产许可证。
3．凡有意参加投标者，须派员持有关证件于2006 年6 月15 日上午8：00-12：00，下午14：30-17：30 向招标人购买招标文件。
4．定于2006 年6 月22 日下午3：00 在×××市新华宾馆五楼会议室召开标前会，投标人必须参加。
事件2：由于石材短缺，为满足工期的需要，监理人指示承包人将护坡型式由砌石变更为混凝土砌块，按照合同约定，双方依据现行水利工程概（估）算编制管理规定编制了混凝土砌块单价，单价中人工费、材料费、机械使用费分别为10 元/m3．389 元/m3．1 元/m3。受混凝土砌块生产安装工艺限制，承包人无力完成，发包人向承包人推荐了专业化生产安装企业 A 作为发包人。
事件3：按照施工进度计划，施工期第 1 月承包人应当完成基坑降水、基坑开挖（部分）和基础处理（部分）的任务，除基坑降水是承包人应完成的临时工程总价承包项目外，其余均是单价承包项目，为了确定基坑降水方案，承包人对基坑降水区域进行补充勘探，发生费用3 万元，施工期第1 月末承包人申报的结算工程量清单如下表所示：
全国一级建造师执业资格考试——水利水电工程管理与实务历年真题与答案
问题：
1．指出上述公告中的不合理之处。
2．友包人向承包人推荐了专业化生产安装企业 A 作为分包人，对此，承包人可以如何处理？对承包人的相应要求有哪些？
3．若其他直接费费率取2％，现场经费费率取6％，间接费费率取6％，企业利润率取7％，计算背景材料中每m3 混凝土砌块单价中的其他直接费、现场经费、间接费、企业利润。（保留二位小数）
4．指出施工期第1 月结算工程量清单中结算工程量（全额）不妥之处，并说明理由。
【案例5】背景材料：
某装机容量50 万kw 的水电站工程建于山区河流上，拦河大坝为2 级建筑物，采用碾压式混凝土重力坝，坝高60mm，坝体浇筑施工期近2 年，施工导流采取全段围堰、隧洞导流的方式。
施工导流相关作业内容包括：①围堰填筑；②围堰拆除；③导流隧洞开挖；④导流隧洞封堵；
⑤下闸蓄水；⑥基坑排水；⑦截流。
围堰采用土石围堰，堰基河床地面高袒为1400m。根据水文资料，上游围堰施工期设计洪水位为1500m，经计算与该水位相应的波浪高腹为2.8m。
导流隧洞石方爆破开挖采取从两端同时施工的相向开挖方式。根据施工安排，相向开挖的两个工作面在相距20m 距离放炮时，双方人员均需撤离工作面；相距10m 时，需停止一方工作，单向开挖贯通。
工程蓄水前，由有关部门组织进行蓄水验收，验收委员会听取并研究了工程度汛措施计划报告、工程蓄水库区移民初步验收报告等有关方面的报告。
问题：
1．指出上述施工导流相关作业的合理施工程序（可以用序号表示）；
2．确定该工程围堰的建筑物级别并说明理由。计算上游围堰堰顶高程。
3．根据《水工建筑物地下开托工程施工技术规范》，改正上述隧洞开挖施工方案的不妥之处。
4．根据蓄水验收有关规定，除度汛措施计划报告、库区移民初步验收报告外，验收垂自会还应听取并研究哪些方面的报告？
（参考答案见文后参考答案篇）
全国一级建造师执业资格考试——水利水电工程管理与实务历年真题与答案
2009 年全国一级建造师水利水电工程管理与实务真题
一、单项选择题（共20 题，每题1 分。每题的备选中，只有1 个最符合题意）
1．经纬仪的操作步骤是（）。
A．照准——整平——对中——读数B．照准——对中——整平——读数
C．整平——对中——照准——读数D．对中——整平——照准——读数
2．尺寸为1．5m×1．0m×08m（长×宽×高）的箱体平放在水深为2．8m 的水池底面，箱体顶面受到的静水压力为（）kN（水的重度取10kN/m3）。
A．20 B．27 C．30 D．42
3．渗透系数ｋ的计算公式为：，式中L 表示（）。
A．通过渗流的土样面积B．通过渗流的土样高度C．实测酶水头损失D．实验水压4．细度模数为2．0 的砂属于（）。
A．粗砂B．中砂C．细砂D．特细砂
5．水利水电工程施工导流建筑物级别最高是（）级。
A．1 B．2 C．3 D．4
6．水闸公路桥T 形梁的预应力属于（）荷载。
A．永久作用B．可变作用C．偶然作用D．施工期临时
7．用浆液灌入岩体裂隙中以提高岩体的整体性和抗变形能力的灌浆称为（）灌浆。
A．接缝B．固结C．接触D．回填
8．某土坝工程级别为2 级，采用黏性土填筑，其设计压实度应为（）。
A．90%～92% B．92%～96% C．96%～98% D．98%～100%
9．混凝土面板堆石坝坝体干密度一段用（）测定。
A．灌水法B．挖坑取样法C．环刀取样法D．灌砂法
10．混凝土重力坝浇筑块成型后的偏差，不应超模板安装允许偏差的（）。
A．20%～30% B．30%～40% C．40%～50% D．50%～100%
11．在工程建设实施阶段，依审批权限向主管部门提出主体工程开工申请报告的是（）。
A．项目法人B．监理单位C．施工单位D．质量监督机构
12．某施工单位承担一水电站工程项目施工，其中施工单位可以分包的工程项目是（）。
A．坝体填筑B．大坝护坡C．电站厂房D．尾水渠护坡
13．某水电站进水口边坡施工中发生质量事故，经调查，事故造成直接经济损失约20 万元，处
理后不影响工程正常使用和寿命。根据有关规定，该事故属于（）。
A．重大质量事故B．较大质量事故C．一般质量事故D．质量缺陷
14．质量监督机构对堤防加固工程进行质量监督的方式应以（）为主。
A．抽查B．巡视C．旁站D．平行检验
15．某水库除险加固工程建设工地拟申报水利系统文明建设工地。根据申报条件，其已完工程量一般应达全部建安工程量的（）以上。
A．20% B．30% C．50% D．70%
16．水电工程特大质量事故的处理方案由（）提出。
A．监理单位B．设计单位C．质监总站D．施工单位
17．某大型泵站工程项目法人完成竣工财务决算编制工作的规定期限为完建后（）。
A．1 B．3 C．5 D．6
18．某水库电站施工中暂停施工通知应由（）签发。
A．主管部门负责人B．项目法人单位负责人C．监理单位负责人D．总监理工程师19．某地交通部门在河道上修建跨河桥梁，该交通部门应在（）报请批准前。将其工程建设方案报请有关水行政主管部门审查同意。
A．项目建议书B．可行性研究报告C．初步设计D．开工申请
20 某水利工程一单项工作直接工程费与间接费之和为300 元，根据《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总[2002]116 号文），企业利润应为（）元。
A．l5 B．18 C．21 D．24
二、多项选择题（共10 题，每题2 分。每题的备选项中；有2 个或2 个以上符合题意，至少有
1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）
21．混凝土坝的混凝土铺料间隔时间主要受混凝土（）的限制。
A．初凝时间B．终凝时间C．运输条件D．温控要求E．铺层厚度
22．堤防土方施工进行距离丈量时，在视距为（）m 时可采用视距法测定。
A．25 B．35 C．45 D．55 E．65
23．高压喷射灌浆的喷射形式有（）。
A．压喷B．旋喷C．摆喷D．循环喷E．定喷
24．反铲挖掘机每一作业循环包括（）等过程。
A．挖掘B．运土C．回转D．卸料E．返回
25．防止土石坝产生渗透变形的工程措施有（）等。A．设置水平与垂直防渗体B．设置上游堆石戗堤C．设置排水沟或减压井
D．在有可能发生管涌的地段铺设反滤层E．在有可能产生流土的地段增加渗
流出口处的盖重
26．水利工程建设项目稽察工作的基本原则是（）。
A．客观B．公正C．高效D．服务E．公平
27．某水电站工程建设过程中，项目法人依法与相关各方签订合同。下列合同中属于建设工程合同的有（）。
A．勘察合B．设计合同C．施工合同D．监理合同E．启闭机采购合同
28．根据《水利工程建设安全生产管理规定》，设计单位安全责任主要落实在（）等万面。
A．资质等级B．设计标准C．设计文件D．设计人员E．安全生产条件
29．根据《水电工程建设监理规足》，水电监理单位资格等级分为（）。
A．甲级B．乙级C．丙级D．丁级E．专业监理
30 根据《水法》，在河道管理范围内限制进行的活动包括（）。
A．修码头B．建设桥梁C．铺设跨河管道D．铺设跨河电缆E．弃置阻碍行洪的物体
三、案例分析题（共5 题，（一）、（二）、（三）题各20 分，（四）、（五）题各30 分）
【案例1】背景材料：某水闸施工合同上游连接段分部工程施工计划及各项工作的合同工程量和单价（钢筋混凝土工
程为综合单价）见图。合同约定：（1）预付款为合同价款的10%，开工前支付，从第1 个月开始每月平均扣回；（2）保留金自第1 个月起按每月工程进度款的5%扣留。
施工中发生以下事件：
事件l 土方开挖时发现上游护底地基为软弱土层，需进行换土处理。经协商确定，增加的“上游护底换土”是“土方开挖”的紧后、“上游护底”的紧前工作，其工作量为l000m3，单价为22.5 元/m3（含开挖、回填），时间为10D。
事件2．在翼墙浇筑前，为保证安全，监理单位根据有关规定指示承包人架设安全网一道，承包人为此要求增加临时设施费用。
问题
1．计算工程预付款额及新增“上游护底换土”后合同总价（单位为元，保留2 位小数。下同）。
2．若实际工作量与合同工程量一致，各项工作均以最早时间开工且均匀施工，工程第1 天开工后每月以30 天计，计算第2 个月的工程进度款、预付款扣还、保留全扣留和实际支付款。
3．施工单位提出的增加临时设施费的要求是否合理？为什么？
4．指出上游翼墙墙后回填土施工应注意的主要问题有哪些？
【案例2】背景材料：津江水电站工程流道混凝土施工中，施工单位为了便于进度检查与调整，编制了双代号时标网
络图如下：
全国一级建造师执业资格考试——水利水电工程管理与实务历年真题与答案
施工过程中发生如下事件：
事件l.项目部第12 天末组织了进度检查，检查结果以进度前锋线表示在上图中。
事件2.为了便于进度调整，项目部组织技术人员对可压缩工作的最短工作时间及赶工费用进行
了全面分析，结果如下：
问题
1.指出该网络图的关键线路，说明L（⑧→⑩）实线和波浪线长度各表示的含义。
2.根据图示进度前锋线，说明进度检查时D、E、G 三项已完成多少天工作量、推迟或提前天数以及对计划工期的影响。
3.发包人要求工程按计划完工，在不改变逻辑关系的前提下，分析并指出最优调整方案及增加的总费用。
【案例3】背景材料：某水利枢纽工程项目包括大坝、水电站等建筑物。在水电站厂房工程施工期间发生如下事件：事件l.施工单位提交的施工安全技术措施部分内容如下：
（1）爆破作业，必须统一指挥，统一信号，划定安全警戒区，并明确安生警戒人员。在引爆时，无关人员一律退到安全地点隐蔽。爆破后，首先须经安全员进行检查，确认安全后，其他人员方能进入现场。
（2）电站厂房上部排架施工时高处作业人员使用升降机垂直上下。
（3）为确保施工安全，现场规范使用“三宝”，加强对“四口”的防护。
事件 2.水电站厂房施工过程中，因模板支撑体系稳定性不足导致现浇混凝土施工过程中浇筑层整体倒塌，造成直接经济损失50 万元。事故发生后，施工单位及时提交了书面报告，报告包括以下几个万面内容：
（1）工程名称、建设地点、工期、项目法人、主管部门及负责人电话；
（2）事故发生的时间、地点、工程部位以及相应的参建单位名称；
（3）事故发生的经过和直接经济损失；
2007年机电实务 1精密、大型设备安装基础需要考虑减小基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降等，最适合采用基础是桩基础 2机电设备安装中，（调整与试运转）是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节。 3输配电架空线路施工工序为：勘测定位、基础施工、（电杆组装、立杆、拉线施工、放线施工）等 4热力管道安装时设置的坡度应与介质流向相同，以避免（发生噪声）。 5自动化仪表设备的取源部件在砌体和混凝土浇注体上安装时，最好的做法是：在砌筑或浇注同时埋入取源部件。 6空调制冷系统管道绝热施工应在（管道系统严密性检验后）进行。 7公安消防机构与其他单位共同核查工程实体是否符合经审核批准的消防设计的消防验收属于：现场检查。 8在建筑智能工程各系统中，能实现能源管理自动化，达到优化使用能源的系统是：建筑设备自动化系统。 9只是在由多台起重机共同抬吊某一设备时，才考虑：不均衡载荷。 10施工企业使用强制检定的计量器具，应向指定的计量检定机构申请：周期检定。 11特种设备安装、改造、维修竣工后，施工单位应在验收后30日内将有关技术资料移交：使用单位。 12设备安装中采用的各种计量和检测设备，应符合国家现行计量法规，精度等级不应低于（被检对象）的精度等级。 13负责焊接工艺评定，编制焊接作业指导书和焊接技术措施的焊接人员是：焊接技术人员。 14油断路器和六氟化硫断路器组装要求相同的是：同相各支持瓷套的法兰面宜在同一水平面上。15垫铁把设备的重量传递给基础，同时通过调整厚度将设备找平，因此垫铁的放置方法：标准垫法、十字垫法和辅助垫法。 17按《压力管道设计单位资格认证与管理办法》将管道分类为：长输管道、公用管道和工业管道。19吊装过程经常受风的影响，风载荷的计算要考虑的因素有：迎风面积、标准风压和风载体型系数。 20以焊接工艺评定报告为依据，结合焊接施工经验和实际焊接条件，可以编制：焊接工艺规程、焊接工艺卡和焊工作业指导书。 21需要对特种设备制造过程进行监督检验的特种设备有（压力容器、锅炉、起重机械和大型游乐设施）等 22《机械设备安装工程施工及验收通用规范》对试运转规定，施工单位必须带负荷试运转的设备有（泵、风机、压缩机）等设备。 23焊接质检人员的职责包括：对现场焊接作业全面检查、评定焊接质量。 2009年机电实务 1平面控制网的测量方法有：三角测量法、导线测量法、三边测量法。 3自动控制的闭环控制系统特点之一是（D．由偏差产生对系统被控量的控制） 4在工程实际中，经济管径的确定与流速的选择有关，①密度大的流体，流速取小些②对含有固体杂质的流体，流速取大些③对于真空管路，选择的流速必须保证产生的压力降△P低于允许值④黏度大的流体，流速取小些。 5长输管道线路勘察完成后，有设计单位向施工单位进行线路（A．交桩）工作 6管道上的热工仪表应按（设计要求）的位置进行安装。无机非金属硅酸盐材料包括水泥、玻璃、（陶瓷）等。 7对施工配合比有要求的防腐蚀材料，其配合比应由（试验）确定，不得任意改变。 8现场组对焊接的容器在钢平台上组对成封头后，应对（每道焊口）进行检查。 11起重工程中，钢丝绳一般由（高碳钢）钢丝捻绕而成。 12把焊接变形降到最小的焊接方法是（气体保护焊）。 13施工企业使用实行强制检定的计量器具，应当向当地县（市）级人民政府计量行政部门指定的
7177建设项目管理试题1 一、填空（共10题，每空2分，共30分） 1．项目管理的核心任务是项目的（）。 2．国际上把工程建设监理单位所提供的服务归为（）服务。 3．施工项目成本控制工作从施工项目（）开始直到竣工验收，贯穿于全过程。 4．建设工程项目质量控制系统运行机制的核心在于它的（）。 5. 建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表（）实施监督。 6．招标人与中标人签订合同后( )工作日内，应当向中标人和未中标人退还投标保证金。 7．固定成本是指在一定期间和一定的工程范围内，其发生的成本额（）工程量增减变动的影响而相对固定的成本。 8．施工项目的主体是以（）为首的项目经理部，即项目管理层。 9．建设项目总投资包括全部建设资金和（）两部分组成。 10．在应用动态控制原理控制建设工程项目目标时，调整项目管理班子人员属于（）措施。 二、选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分） 1.在正常使用情况下，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏最低保修期限为（）。 A.2年 B.3年 C..4年 D.5年 2. 以下项目中属于建筑安装工程费中间接费的是（）。 A．施工机械使用费B．已完工程及设备保护费 C．安全施工费D．管理人员工资 3．下列设计的不同阶段中，排列顺序由前往后应是( )。 A．方案设计初步设计施工图设计B．方案设计施工图设计初步设计 C．初步设计方案设计施工图设计D．初步设计施工图设计方案设计4．对工程所用危险性较大的现场安装的起重机械设备，安装完毕交付使用前必须经( )验收，合格后方可使用。 A．监理单位B．施工单位 C．业主D．专业管理部门 5．施工项目的安全检查应由（）组织，定期进行。 A．公司最高领导B．主管生产的负责人 C．项目经理D．作业班组长 6．中标通知书（）具有法律效力 A．对招标人B．对中标人 C．对投标人D．对招标人和中标人 7．质量监督报告需要在( )提交竣工验收备案部门。 A．竣工验收之日起七天内B．竣工验收之日起五天内 C．竣工验收之日起十天内D．竣工验收之日起三天内 8．建设工程总承包合同中工程质量检验的重点是（）。 A．设计审查B．材料检验 C．工艺检验D．竣工验收
2015二级建造师考试试题及答案汇总下载 2014年二级建造师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！二级建造师历年考试真题：https://www.doczj.com/doc/eb15953474.html,/XBCEta 更多精品备考资料及资讯好学-二级建造师交流群：421349720 矿业工程管理与实务模拟试题及答案 一、单选题(共计20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.矿业工程施工中，不论何种井巷贯通，均需事先算出贯通测量的几何要素，它是指( )。 A. 贯通巷道中心线的坐标和坡度 B. 贯通巷道腰线的坐标和坡度 C. 贯通巷道中心线的坐标方位角、贯通巷道腰线的倾角(坡度)和贯通距离 D. 贯通巷道的距离 2.下列不属于提高混凝土耐久性的措施的是( )。 A. 根据工程所处环境和工程性质不同选用合适的水泥品种 B. 尽量减小水灰比 C. 采用高强度石子 D. 采用级配好且干净的骨料 3.建筑钢材作为主要的受力结构材料，其主要的力学性能有( )。 A. 抗拉性能、抗压性能、抗剪性能 B. 抗拉性能、抗压性能、抗冲击性能 C. 抗拉性能、抗压性能、抗疲劳性能 D. 抗拉性能、抗冲击性能、耐疲劳性能及硬度 4.下列水泥品种中适合拌制严寒地区水位升降范围内混凝土是( )。 A. 较高等级的普通水泥 B. 复合水泥 C. 火山灰质水泥 D. 矿渣水泥 5.下列不属于井巷涌水量预测基本方法的是( )。
A. 水文地质比拟法 B. 地下水动力学法 C. 涌水量与水位降深曲线法 D. 比较分析法 6.下列属于改善岩性防治滑坡的措施的是( )。 A. 爆破滑动面 B. 减重或削坡 C. 压坡脚 D. 抗滑桩 7.井巷工程中，锚注支护主要应用于( )。 A. 不稳定岩层，或者松软破碎岩层中的巷道 B. 稳定岩层 C. 稳定巷道 D. 采区巷道 8.煤矿许用炸药按其瓦斯安全性分为5级，最适合于高瓦斯和煤尘突出的矿井的煤矿许用炸药是( )。 A. 1级煤矿许用炸药 B. 2级煤矿许用炸药 C. 3级煤矿许用炸药 D. 5级煤矿许用炸药 9.下面哪条不是露天矿山爆破中提高爆破安全性的措施( )。 A. 采用多排孔微差爆破 B. 采用多排孔微差挤压爆破 C. 采用缓冲爆破 D. 露天深孔爆破 10.某地层土的渗透系数大、地下水水量大，降水深度在7m左右，最适宜的井点降水方法是( )。 A. 轻型井点 B. 喷射井点 C. 管井井点 D. 深井井点
一级建造师历年考试真题及答案下载 2014年一级建造师考试真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完 一、单项选择题(共20 题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1在热力管道的热伸长计算中，热伸长计算公式△L=αL△t中的α，其物理意义是()。 A. 管道膨胀系数 B. 管道体膨胀系数 C. 管道面膨胀系数 D. 管道线膨胀系数 参考答案:D 2绿地管道排水的设计施工，排水管道的坡度必须符合设计要求，或符合下列规定：()。 A. DN200mm管道0.5%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm B. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±15mm C. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm D. DN200mm管道0.4%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～10m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm 参考答案:C 3抹面砂浆终凝后，应及时保持湿润养护，养护时间不宜少于()。 A. 28d B. 14d C. 7d D. 30d参考答案:B 4施工项目部应建立质量责任制和()办法。 A. 考核评价 B. 质量控制
二级建造师历年真题下载（完整版） 二级建造师报考现场资格审核一般所需准备的材料如下： 1)、首次报考人员需提供以下材料 (1)相应的学历证书原件及复印件; (2)本人身份证(或军官证)原件及复印件; (3)有效的业务工作证明(在报名表“单位意见”栏填写并加盖公章); (4)本人近期1寸同底免冠照片2张, 2寸同底免冠照片1张(贴于报名表指定位置); (5)如实填写的当年度二级建造师执业资格考试报名表(新考生); (6)如实填涂的省人事考试报名信息卡; (7)免试部分科目需提供相应专业的中级及以上专业技术资格证书及复印件，一、二级项目经理资质证书及复印件。 2)、续考人员需提供以下材料 (1)本人身份证(或军官证)原件及复印件; (2)上一年度的准考证原件及复印件; (3)本人近期1寸同底免冠照片1张, 2寸同底免冠照片1张(贴于报名表指定位置); (4)如实填写的当年度二级建造师执业资格考试报名表(老考生); (5)如实填涂的省人事考试报名信息卡。 执业资格： 取得建造师执业资格证书、且符合注册条件的人员，必须经过注册登记后，方可以建造师名义执业。建设部或其授权机构为一级建造师执业资格的注册管理机构；各省、自治区、直辖市建设行政主管部门制定本行政区域内二级建造师执业资格的注册办法，报建设部或其授权机构备案。准予注册的申请人员，分别获得《中华人民共和国一级建造师注册证书》、《中华人民共和国二级建造师注册证书》。已经注册的建造师必须接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平。建造师执业资格注册有效期一般为3年，期满前3个月，要办理延续注册手续。 考试真题： 一.单项选择题 1、安装标高基准点一般设置在设备基础的( ). A.最高点 B.最低点 C.中心标板上 D.边缘附近 2、同时具备耐腐蚀、耐温及耐冲击的塑料水管是( ) A.聚乙烯管 B.聚丙烯管 C.ABS管 D.聚氯乙烯管 3、某设备重量85t,施工现场拟采用两台自行式起重机抬吊方案进行就位，其中索吊具重量3t,自制专用抬梁重量5t，风力影响可略。制定吊装方案时，最小计算载荷为() A.106.48t B.108.90t
2015年一级建造师建设工程项目管理真题及答案解析 一、单项选择题 1.“建设工程项目法人决策的理性化程度以及建筑企业经营者的经营管理理念”屈于影响建设工程质重的（） A.管理环境因素 B.人的因素 C.方法的因素 D.社会环境因素 【答案】D 【解析】本题考査的是项目质重的影响因素。社会环境因素主要是指会对项目质重造成影响的各种社会环境因素，包括国家:建设法律法规的健全程度及其执法力度；建设工 程项目法人决策的理性化程度以及建筑业经营者的经营管理理念建筑市场包括建设工程交易市场 和建筑生产要素市场的发育程度及交易行为的规范程度；政府的工程质重监督及行业管理成熟程 度；建设咨询服务业的发展程度及其服务水准的高低；廉政管理及行风建设的状况等。参见教材 P165。 2.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令613号），投标有效期从（）起计算。 A.提交投标文件开始之日 B.购买招标文件的截止之日 C.提交投标文件的截止之日 D.招标文件规定开标之日 【答案】C 【解析】本题考査的是投标有效期。投标有效期从提交投标文件的截止之日起筲。参见教材P274-276。 3．下列工程项目策划工作中，属于建设工程项目实施阶段管理策划的是（）。 A．确定项目实施期管理总体方案 B．确定生产运营期设施管理总体方案 C．确定项目风险管理与工程保险方案 D．确定生产运营期经营管理总体方案 【答案】C 【解析】本题考查的是项目实施阶段策划的工作内容。项目实施的管理策划主要工作内容包括：（1）项目实施各阶段项目管理的工作内容；（2）项目风险管理与工程保险方案。参见教材P40。
4.关于职业健康安全与环境管理体系管理评审的说法，正确的是（）。 A.管理评审是管理体系接受政府监督的一种机制 B.管理评审是最高管理者对管理阼系的系统评价 C.管理评审是管理睞系自我保证和自我监督的一种机制 D.管理评审是第三方论证机构对管理睞系的系统评价 【答案】B 【解析】本题考査的是职业健康安全管理阼系与环境管理体系的运行。管理评宙是由组织的最高管理者对管理睞系的系统评价，判断组织的管理体系面对内部愔况和外部环 境的变化是否充分适应有效，由此决定是否对管理体系做出调整，包括方针、目标、机构和程序等。参见教材P227。 5．下列双代号时标网络计划中，关键线路有（）条。 A．5 B．4 C．3 D．2 【答案】C 【解析】本题考查的关键线路的判断。关键线路有ABEI、ABGI、ACGI三条。参见教材P139~143。 7下列安全生产管理制度中，最基本、也是所有制度核心的是（）。 A安全生产教育塔训制度 B安全生产责任制 C安全检査制度 D安全措施计划制度 【答案】B 【解析】本题考査的是安全生产责任制。安全生产责任制是最基本的安全管理制度，是所有安全生产管理带j度的核心。参见教材P228。 9某施工项目部根据以往项目的材料实际耗用愔况，结合具体施工项目要求，制定领用材料标准控制发料。这种材料闲重控制方法是（）。
一级建造师历年真题(一键下载)。一级建造师历年真题是考生们复习备考一建的重要资料，对历年真题的分析可以了解出题规律以及答题技巧，下面小编就给大家整理了一级建造师历年真题汇总。 一级建造师历年真题(一键下载)整理如下： 1.建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，为变更后()内。 A.10日 B.5日 C.15日 D.20日 【答案】A 【考点来源】第六章第1节P221 【解析】建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。 2.关于建设工程代理的说法，正确的是()。 A.招标活动应当委托代理 B.代理人不可以自行辞去委托 C.被代理人可以单方取消委托 D.法定代表人与法人之间是法定代表关系 【答案】C 【考点来源】综合性考题，考查点有第一章第二节法定代表人、第三节委托代 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/eb15953474.html,/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
理和第三章第一节招标基本程序P15 【解析】招标的组织形式包括自行招标和委托招标，招标人具备自行招标能力的也可以自行招标。A错误。 在委托代理中，代理人可以辞去委托，被代理人也能取消代理，因此B错误C 正确。 法定代表人代表法人，不需要法人授权，法定代表人的行为就是法人的行为。D错误。 3.甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己的土地使用权让给丙，关于各方权利的说法，正确的是()。 A.甲的地役权因办理登记而设立 B.乙转让土地使用权应经甲同意 C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意 D.甲的地役权对丙具有约束力 【答案】D 【考点来源】第一章第4节P21 【解析】 A错误，甲的地役权因签订合同而设立。 B错误，乙转让土地使用权无需经甲同意。 C错误，土地所有权人设立地役权需经乙的同意。土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/eb15953474.html,/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
2010 年二级建造师考试《建筑工程》真题及答案解析 一、单项选择题（共20分题，每题1分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意） 1. 普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是（）。 A. 热轧钢筋 B. 热处理钢筋 C?钢丝 D.钢绞线 【答案】A 【解析】钢筋混凝土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混凝土用热处理钢筋、预应力混凝土用钢丝和钢绞线等热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一，主要用于钢筋混凝土结构和预应力钢筋混凝土结构的配筋。 2. 在钢筋混凝土梁中，箍筋的主要作用是（）。 A. 承受由于弯矩作用而产生的拉力 B. 承受由于弯矩作用而产生的压力 C. 承受剪力 D. 承受因混凝土收缩和温度变化产生的压力 【答案】C 【解析】箍筋主要是承担剪力的，在结构还能固定受力钢筋的位置，以便绑扎成钢筋骨架。 3. 某住宅建筑，地上层数为八层，建筑高度为2 4.300m,该住宅属（）。 A. 低层住宅 B. 多层住宅 C?中高层住宅 D.高层住宅 【答案】C 【解析】住宅建筑按层数分类：一层至三层为低层住宅，四层至六层为多层住宅，七层至九层为中高层住宅，十层及十层以上为高层住宅，除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑。大于24m者为高层建筑（不包括高度大于24m的单层公共建筑）。 4. 某实行建筑高度控制区内房层，室外地面标高为-0.300m，屋面面层标高为18.00m, 女儿墙顶点标高为19.100m,突出屋面的冰箱间顶面为该建筑的最高点，其标高为21.300m,该房屋的建筑高度是（）m。
A. 18.300 B．19.100 C．19.400 D．21.600 【答案】D 【解析】实行建筑高度控制区内建筑高度，应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的 高度计算。则该房屋的建筑高度为二21.30-（-0.300）= 21.600m 5. 建筑钢材拉伸试验测的各项指标中，不包括（）。 A. 屈服强度 B. 疲劳强度 C?抗拉强度 D.伸长率 【答案】B 【解析】反映建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度，抗拉强度和伸长率。屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。伸长率是钢材发生断裂时所能承受永久变形的能力。伸长率越大，说明钢材的塑性越大。 6. 砌体结构墙、柱高厚比验算，是为了保证墙，柱满足（）要求。 A. 受压承载力 B. 受剪承载力 C?局部受压承载力 D.稳定性 【答案】D 【解析】砌体结构房屋中的墙、柱是受压构件。除了要满足承载力要求外，还必须保证其稳定性，以防止在施工和使用过程中发生倾斜、鼓出等现象（砌体结构设计规范）规定，用验算墙、柱高厚比的方法来进行墙、柱稳定性的验算。 7. 测定混凝土立方体抗压强度采用的标准度件，其养护龄期是（）。 A. 7 天 B. 14 天 C. 21 天 D. 28 天 【答案】D 【解析】混凝土立方体抗压标准强度（又称立方体抗压强度标准值）是指按标准方法制作和养护
历年一级建造师试题 2004一级建造师考试工程经济试题及答案 一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．在下列各项中，属于资本金财务现金流量表中现金流出的是（）。 A．折旧费B．摊销费C．应付账款D．所得税 2．在下列关于现金流量图的表述中，错误的是（）。 A．以横轴为时间轴，零表示时间序列的起点 B．多次支付的箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时间单位初 C．在箭线上下流明现金流量的数值 D．垂直箭线箭头的方向是对特定的人而言的 3．已知年名义利率r，每年计总次数n，则年有效利率为（）。 4．在进行工程经济分析时，下列项目财务评价指标中，属于动态评价指标的是（）。 A．投资收益率B．偿债备付率C．财务内部收益率D．借款偿还期 5．在项目财务评价中，若某一方案可行，则（）。 A．PtPc，FNPV0，FIRRic B．PtPc，FNPV0，FIRRic C．PtPc，FNPV0，FIRRic D．PtPc，FNPV0，FIRRic 6．某生产性建设项目，折算到第1年年末的投资额为4800万元，第2年年末的净现金流量为1200万元，第3年年末为1500万元，自第4年年末开始皆为1600万元，直至第10年寿命期结束，则该建设项目的静态投资回收期为（）年。 A．4.24 B．4.31 C．4.45 D．5.24 7．利息备付率表示使用项目（）偿付利息的保证倍率。 A．支付税金后的利润B．支付税金前且支付利息后的利润 C．支付利息和税金前的利润D．支付税金和利息后的利润 8．通货膨胀是指由于货币(这里指纸币)的发行量超过（）所需要的货币量而引起的货币贬值和物价上涨的现象。 A．存量商品B．商品流通C．增量商D．购买能力 9．在下列各项中，属于固定成本的是（）。 A．长期借款利息B．原材料费C．燃料费D．生产人员工资 10．某生产性建设项目，其设计的生产能力为6万件，年固定成本为5600万元，每件产品的销售价格为3600元，每件产品的可变成本为1600元，每件产品的销售税金及附加之和为180元，则该生产性建设项目的盈亏平衡产销量为（）万件。 A．1.56 B．1.64 C．3.08 D．3.20 11．投资项目敏感性分析是通过分析来确定评价指标对主要不确定性因素的敏感程序和（）。 A．项目的盈利能力B．项目对其变化的承受能力 C．项目风险的概率D．项目的偿债能力 12．在进行设备购买与设备租赁方案经济比较时，应将购买方案与租赁方案视为（）。 A．独立方案B．相关方案C．互斥方案D．组合方案 13．对承租人而言，租赁设备的租赁费用主要包括租赁保证金、租金和（）。 A．贷款利息B．折旧费用C．运转成本D．担保费 14．价值工程中"价值"的含义是（）。 A．产品的使用价值B．产品的交换价值 C．产品全寿命时间价值D．产品功能与其全部费用的比较价值 15．在其他条件相同的情况下，考虑资金时间价值时，下列现金流量图中效益最好的是（）。
历年一级建造师实务真题及答案打包下载。一级建造师历年实务真题及答案是由名师带领专业一级建造师考试教研团队完成，具有极高的参考价值。为此小编特地整理了历年真题下载，希望对大家的备考有所帮助。 小编将历年一级建造师实务真题及答案打包下载整理如下： 一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()。 A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案 B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况 C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委员会批准 D.自治县的单行条例由自治州人大常委员会报送全国人大常委会和国务院备案【答案】B 【考点来源】第一章第1节法的形式和效力层级P7 【解析】 A错误，设区的市、自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，由省、自治区的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。 B正确，D错误，自治州、自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例，由省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案;自治条例、单行条例报送备案时，应当说明对法律、行政法规、地方性法规作出变通的情况。 C错误，省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/eb15953474.html,/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。 2.2017年9月15日，甲公司与丙公司订立书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是()。 A.甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2017年9月25日生效 B.丙公司自2017年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权 C.甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任 D.甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2017年9月25日对乙公司发生效力【答案】D 【考点来源】第四章第1节合同的履行、变更、转让、撤销和终止P138 【解析】 《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。当债务人接到权利转让的通知后，权利转让即行生效，原债权人被新的债权人替代，或者新债权人的加入使原债权人不再完全享有原债权。 3.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是()。 A.税率的确定 B.环境保护 C.历史文化保护 D.增加施工许可证的申请条件 【答案】A 【考点来源】第一章第1节法的形式和效力层级P3 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/eb15953474.html,/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
2017年二级市政实务真题 1、以集散交通的功能为主,兼有服务功能的城镇道路称为（）. A.快速路 B。主干路 C.次干路 D。支路 答案：C 233网校解析：教材P1 2、关于普通混凝土路面胀缝施工技术要求，错误的是（） A.胀缝应及路面中心线垂直 B.缝壁必须垂直 C。缝宽必须一致,缝中不得连浆 D。缝上部安装胀缝板和传力杆 答案：D 233网校解析：教材P26 3、直接或间接承受汽车等荷载作用，对桥梁结构安全起保证作用的部件是（） A.桥台基础 B。桥面沥青混凝土铺装 C.桥梁栏杆 D.桥面排水系统 B.答案：A 233网校解析：教材P27 4、某地铁区间隧道，位于含水量大的粉质细沙层,地面沉降控制严格，且不具备降水条件，宜采用( ）施工。 A浅埋暗挖 B。明挖法 C。盾构法 D.盖挖法 答案：C 233网校解析：教材P65 5、关于地下连续墙施工的说法,错误的是(） A。施工振动小，噪声低 B.不适用于卵砾石地层 C.刚度大，开挖深度大
D.可作为主题结构的一部分 答案:B 233网校解析：教材P67 6、关于污水处理厂试运行的规定,错误的是（） A.参加试运行人员须经过培训考试合格 B.单机试车后再进行设备机组试运行 C。全长联机运行时间为12h D。试运行前，所有单项工程验收合格 答案：C 233网校解析:教材P98 7、关于给水排水构筑物砌筑材料额技术要求，错误的是（） A.机制烧结砖强度等级一般不低于MU10 B。设计无要求时,石材强度等级不得小于20MPa C.混凝土砌块应符合设计要求和相关规定 D.水泥砂浆强度不应低于M10 答案：B 233网校解析：教材P113 8、在城镇供热管网闭式系统中，一次热网及二次热网采用（）连接 A。流量限制器 B.热交换器 C.水处理器 D.温度控制器 答案：B 233网校解析：教材P121 9、一般情况下，直埋供热管道固定墩不采用（）结构形式 A。矩形 B.翅形 C.正“T"形 D.板凳形 答案：C 233网校解析：教材P128 固定墩是嵌固直埋管道固定节（固定支座），并及其共同承受直埋管道所受推力的钢筋混凝土构件。固定墩结构形式一般为矩形、倒T形、单井、双井、翅形和板凳形.
二级建造师历年考试真题及答案汇总下载2014年二级建造师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美 解析一网打尽！二级建造师考试历年考试真题： 更多精品备考资料及资讯2015年二建高效备考交流群：0（入群即送一套白金课程，备考资料，历年真题）场景(一) 某海滨城市一建筑工程，16层施工时正遇台风多雨季节，为了保质保量完成施工任务，项目部制定了安全文明施工保障措施，落实了防火措施，主要部位设置了安全警示标志牌，并加强了对高空作业人员的安全教育。安全员在检查时，发现存在以下问题： (1)下雨天，地下室用电不符合要求； (2)临时消防水管不符合要求； (3)电焊工动火时未经审查批准。 根据场景(一)，回答下列题目。 1．安全带使用时应（），防止摆动碰撞。 A．低挂高用，垂直使用 B．高挂低用，垂直使用 C．高挂高用，水平使用 D．低挂低用，水平使用 2．根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—2005)，照明电源电压不得大12V的是（）。A．人防工程 B．有导电灰尘的场所 C．特别潮湿场所及导电良好的地面 D．高温场所 3．施工现场防火，下列属于一级动火的是（）。 A．现场堆有大量可燃和易燃物质的场所 B．在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等用火作业 C．小型油箱等容器用火作业 D．登高焊、割等用火作业 4．根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 90一91)，遇有（）强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。 A．三级 B．四级 C．五级 D．六级 5．本建筑工程临时消防竖管，其管径要求最小不得小于（）mm。 A．25
二级建造师历年考试真题及答案下载（完整版） 2014年二级建造师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！二级建造师考试历年考试真题：ejORs7 更多精品备考资料及资讯2015年二建高效备考交流群：0（入群即送一套白金课程，备考资料，历年 真题） 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有l个最符合题意) 1、土方开挖必须做好基坑排水、截水和降水措施，地下水位应保持低于开挖面至少( )mm。 2、关于混凝土养护措施的说法，错误的是( )。 A.应在混凝土浇筑完毕后的l2h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护 B.对于掺用缓凝外加剂或有抗渗要求的混凝土，浇水养护的时间不得少于21d C.混凝土养护应采用与拌制用水相同的水 D.混凝土强度达到设计强度的mm2前，不得在其上踩踏或安装模板及支架 3、带肋钢筋牌号后加( )的钢筋更适合有较高要求的抗震结构使用。 4、柱中箍筋直径不应小于( )倍纵向钢筋的最大直径。 5 4 3 2 5、关于因素分析法排序，说法正确的是( )。 A.先价值量，后工程量;先绝对数，后相对数
B.先工程量，后价值量;先绝对数，后相对数 C.先价值量，后工程量;先相对数，后绝对数 D.先工程量，后工程量，先相对数，后绝对数 6、大理石的弯曲强度为( )MPa。 7、下列需要进行专家论证的脚手架工程专项施工方案是( )。 A.搭设高度60m的落地式钢管脚手架工程 B.搭设高度48m的双排落地式钢管脚手架工程 C.提升高度120m的附着式整体和分片提升脚手架工程 D.架体高度1Bm的悬挑式脚手架工程 8、关于扣件式钢管作高大模板支架立杆时的说法，错误的是( )。 A.立杆上每步设置双向水平杆且与立杆扣接 B.相邻两立柱接头不得在同步内 C.立柱接长最多只允许有一个搭接接头 D.上段的钢管与下段钢管立柱严禁错开固定在水平拉杆上 9、永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠，丝扣至少外露( )扣。 10、根据相关规定，现场出入口明显处应设置( )。 A.四牌一图 B.五牌一图 C.五牌二图 D.四牌二图 11、材料进场时，应提供材质证明，并根据供料计划和有关标准进行现场质量验证和记录，试验结果报( )审批。 A.项目物资主管工程师 B.项目质量主管工程师
一、单项选择题和多项选择题的类型 单项选择题和多项选择题的答题技巧一般分为知识型题、理解型题和计算型题。 1、知识型题 这种类型题比较简单，应考者只要记住关键知识点，一般都能做出正确选择。 [例1]项目在整个寿命周期内所发生的现金流入与现金流出的差额成为( )。 A 现金流量 B 净现金流量 C 现金存量 D 净现金存量 【答案分析】应考者只要知道净现金流量的概念，很快可以确定“B。净现金流量”。 2、分析理解型题 这类型题有一定难度，是对不同知识点异同点或相关性、灵活性等内容的比较、分析，应考者需要经过一定的辨析，才能从中选择正确答案。 [例2]财务净现值与现值指数的共同之处在于( )。 A 考虑了资金时间价值因素 B 都已设定的折现率为计算基础 C 都不能反映投资方案的实际投资报酬率 D 都能反映投资方案的实际投资报酬率 E 都可以对独立或互斥方案进行评价/中国资格考试网/ 【答案分析】应考者必须掌握财务净现值与现值指数两个知识点的概念和内容以及它们之间的相关性，才能正确回答这个题目。答案是A、B、C。 3、计算型题 这类型题难度较大，通常要求应考者既要掌握方法，又要提高计算速度和准确性。应考者在复习时应注意考试用书上的计算公式、方法，特别是给出的例题，最好是自己推导或对例题做一遍答案，对于复杂、累赘的计算可一般理解。 [例3]某建设工程，当折现率ic=10％时，财务净现值FNPV--200万元；当折现率ic=12％时，财务净现值FNPV=-100万元，用内插公式法可求得内部收益率为( )。 A 12％ B 10％ C 11.33％。 二、单项选择题和多项选择题的答题技巧 1、单项选择题的答题技巧 单项选择题由一个题干和四个备选项组成，被选项中只有一个答案最符合题意，其余三个都是干扰项。如果选择正确，该题得一分，错误不得分。这部分考题大都是考试用书中的基本概念、原理和方法，题目较简单。应考者只要扎根考试用书复习，容易得高分。 单项选择题一般解题方法和答题技巧有以下几种方法： （1）、直接选择法，即直接选出正确项，如果应考者该考点比较熟悉，可采用此方法，节约时间； [例4]下列不属于21世纪人类环境所面对的挑战的是( )。 A 温室效应 B 土地严重沙化 C 酸雨频繁土壤酸化 D 不明疾病增加 【答案分析】在考试用书12205011中明确列出21世纪人类环境所面对的八大挑战，即森林面积锐减，土地严重沙化，自然灾害频繁，淡水资源日益枯竭，温室效应，臭氧层遭破坏，酸雨频繁土壤酸化，化学废物排量居增。所以正确答案很明确是D不明疾病增加。另外，不明疾病增加应该不是环境问题，可以直接选择。 （2）、间接选择法，即排除法。如正确答案不能直接马上看出，逐个排除不正确的干扰项，最后选出正确答案。/中国资格考试网/ [例5]对于一个建设工程项目而言，下列()方的项目管理属于管理核心。 A 业主 B 政府管理机关 C 总承包方 D 设计方 【答案分析】题中“B政府管理机关”不会直接参与项目的管理，一般只起到监督管理和登记备案作用，所以B不正确；“C总承包方”和“D设计方”，他们项目管理虽然也服务于项目的整体利益，所以C、D不正确；只有“A业主”的项目管理是建设项目生产过程的总集成，是总组织者，是项目管理的核心，所以A是正确答案。对于一个建设工程来
2004年一级建造师建设工程法规及相关知识真题及答案 一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1 -级建造师执业资 格的注册管理机构是（ d ）。 A ．省级建设行政主管部门 B ．人事部或其授权机构 C ．建设行业协会 D ．建设部或其授权机构 2 要执业范围是（ a ）。 A ．担任建设工程项目施工的项目经理 B ．担任建设工程项目评估人员 C ．从事建设工程项目咨询工作 D ．从事建设工程项目预算工作 3，当事人 意思表示真实是指行为人 （ d ）。 A ．言行要有法律根据 B ．作出承诺 C ．语言规范 D ．表现于外部的表示与其内在的真实意志相一致 4 正确表述是（ a ）。 A ．因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止 B ．因原告起诉，诉讼时效中止 C ．因被告应诉，诉讼时效中止 D ．因证人要求，诉讼时效中止 5 立项批准后，建设单位应按（b ）顺序办理相应手续。 A ．工程发包--报建登记--签订施工承包合同--申领施工许可证 B ．报建登记--申领施工许可证--工程发包--签订施工承包合同 C ．申领施工许可证--工程发包--签订施工承包合同--报建登记 D ．报建登记--工程发包--签订施工承包合同--申领施工许可证 6．从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的（ ）。 A ．注册资本．专业技术人员和技术装备 B ．流动资金．专业技术人员和突出业绩 C ．注册资本．专业管理人员并依法设立 D ．流动资金．专业管理人员和资格证书 7．施工总承包单位与分包单位依法签订了"幕墙工程分包协议"，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是（ ）。 A ．分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任 B ．分包单位可以不承担法律责任 C ．总包单应就分包工程对建设单位承担全部法律责任 D ．总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。 8．下列各项，符合《建筑法》建设工程监理规定的是（ ）。 A ．工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务 B ．工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改 C ．工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改 D ．工程监理单位可以转让工程监理业务 9．建设工程实施监理前，（ ）应当将委托的工程监理单位．监理权限等事项，书面通知被监理的建筑施工企业。 A ．建设行政主管部门 B ．行业协会 C ．监理单位 D ．建设单位 10．依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，施工单项合同估算价（ ）万元人民币以上的工程建设项目，必须进行招标。 A ．50 B ．100 C ．200 D ．500 11．招标投标活动应当遵循的原则是（ ）。 A ．公开、公平、公正和最低价中标 B ．自愿、公平、公正和等价有偿 C ．公开、公平、公正和诚实信用 D ．自愿、公平、等价有偿和诚实信用 12．招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守《招标投标法》关于（ ）的规定。 A ．招标人 B ．投标人 C ．评标人 D ．招标人和投标人 13．《招标投标法》规定的招标方式是（ ）。 A ．公开招标．邀请招标和议标 B ．公开招标和议标 C ．邀请招标和议标 D ．公开招标和邀请招标 14．投标人应当具备（ ）的能力。 A ． 编制标底 B ．组织评标 C ．承担招标项目 D ．融资 15．同一专业的单位组成联合体投标，按照（ ）单位确定资质等级。 A ．资质等级较高的 B ．资质等级较低的 C ．联合体主办者的 D ．承担主要任务的 16．某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议。这份修改投标报价的函件应视为（ ）。 A ．有效 B ．无效 C ．经澄清说明后有效 D ．在招标人同意接受的情况下有效 17．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（ ）。进行。 A ．当天公开 B ．当天不公开 C ．同-时间公开 D ．同一时间不公开 18．安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全设施，必须与主体工程（ ）。 A ．同时设计，同时施工，同时竣工验收 B ．同时设计，同时施工，同时投入使用 C ．同时论证，同时评价，同时投资 D ．同时投资，同时施工，同时评价 19．生产经营单位使用涉及生命安全．危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（ ），方可投入使用。 A ．专业检测机构检测合格，取得安全标志 B ．专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准 C ．专业检验机构检验合格，申请安全使用证 D ．健立专门安全管理制度，定期检测评估 20．安全生产监督检查人员的职权之一是（ ）。 A ．财务报表审查权 B ．责令紧急避险权 C ．现场调解裁决权
二级建造师历年真题精解打包下载 法规 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．建造师执业资格注册的有效期一般为（ ）年。 A．5 B．4 C．3 D．2 2．一级建造师相对于二级建造师在职业划分方面多出了（ ）项? A.2 B.3 C.4 D.5 3．建设单位自领取施工许可证之日起因故不能按期开工的应当申请延期，延期以（ ）次为限，每次不超过（ ）个月。 A．1，2 B．1，3 C．2，2 D．2，3 4．下列各项中不正确的一项是（ ）。 A．诉讼时效是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其胜诉权的制度 B．向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年，法律另有规定的除外 C．诉讼时效期间从权利人知道或者应当知道其权利受侵害之日起开始计算，但是超过20年的，人民法院不予保护 D．在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中断 5．下列不属于委托代理关系终止原因的是（ ）。 A．代理期限届满或代理事务完成 B．被代理人取消委托或代理人辞去委托 C．代理人丧失民事行为能力或代理人死亡 D．被代理人取得或恢复民事行为能力 6．某在建的建筑工程，因建设单位资金的原因于2003年3月15日中止施工，该建设单位应在（ ）之前向发证机关报告。 A．2003年3月30 日 B．2003年4月15日 C．2003年5月15 日 D．2003年6月15 日 7．下列关于招标方式的说明，不正确的是（ ）。 A．招标方式分为公开招标和邀请招标 B．发布招标公告是公开招标的第一个环节 C．邀请招标的邀请对象不得少于3家 D．邀请招标的邀请对象不得少于5家 8．两个以上法人或者其他组织组成联合体投标时，国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体的资质应符合（ ）。 A．各方的加总条件符合规定的资质条件即可 B．有一方具备规定的相应资质条件即可 C．各方均应具备规定的资质条件 D．主要一方具备相应的资质条件即可 9．生产经营单位对本单位的安全生产工作全面负责的是（ ）。 A．董事长 B．总经理 C．生产单位的主要负责人 D．总工程师 10．当合同部分无效时，以下说法正确的是（ ）。 A．合同所有条款无效 B．其余部分无效 C．不影响其余部分的效力 D．由法院决定合同是否有效 11．对于按照市场行情约定价格的合同，如果在其履行过程中逾期付款而又遇到市场行情发