造价员考试基础知识精编真题解析
一、单选题:
1、［2006年真题］下列关于工程索赔的说法中，正确的是（）。
A．按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工期索赔和费用索赔
B．处理索赔必须坚持合理性原则，兼顾承、发包人双方的利益
C．工作内容增加引起的设备费索赔标准，不分自有设备或租赁设备，
均按机械台班费计算
D．工程会议纪要即使未经各方签署，也可以作为索赔的依据
答案：C 解析：按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见索赔和其他索赔。处理索赔必须坚持合理性原则，既考虑到国家的有关规定，也应当考虑工程的实际情况。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。会谈纪要只有经过各方签署后才可作为索赔的依据。因此答案为C。
2、［2006年真题］按照FIDIC合同条件有关规定，下列事件中承包商可以同时得到工期、费用和利润补偿的是（）。
A．承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误
B．由于传染病导致工期延误C．业主提前占用工程
D．业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分
答案：A
解析：由于传染病或其他政府行为导致工期的延误，可以得到工期的补偿。业主提前占用工程，可以得到费用和利润的补偿。业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分，可以得到费用的补偿。因此答案为A。
3、[2005年真题]某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流砂，致使工期拖延了一个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本增加1万元，则对该分项工程正确的处理是（）
A.发包人不予补偿
B.发包人只给予工期延长但不给予费用补偿
C.发包人不给予工期延长但给予费用补偿
D.发包人应当给予工期延长及相应费用补偿
答案：D 解析：由于非承包人的原因导致施工进程延误，发包人应该给与工期顺延。合同中的遗漏属于合同缺陷，在这种情况下，工程师应当给与解释，如果这种解释将导致成本增加或工期延长，发包人应当给与补偿。因此选项D正确。
4、[2005年真题]建设工程施工合同条件下，发包人如果需要对原工程设计进行较小变更，且该变更只涉及增减合同中约定的工程量时，应该（）
A.通知监理工程师，工程师在确认需要时发布变更指示
B.报请原规划部门和其他有关部门审查批准后实施变更
C.由原设计单位提供变更的相应图纸和说明后工程师发出变更指令
D.在变更前14天以前以书面形式向承包人发出变更通知
答案：D 解析：施工中发包人如果需要对设计进行变更，应不迟于变更前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或者批准的建设规模时，才需要经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，所以B错误。
5、[2005年真题]某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50
工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，
机械台班为360元/台班，人员窝工补贴费12元/工日，含税的综合费率为17%。承包商可得该项索赔为（）。
A．1260元B．1263.6元C．1372.2元D．1474.2元
答案：C 解析：此题为2005年考题，在解该题是应注意的问题包括：（1）窝工和增加配合用工使用不同的单价标准；
（2）窝工时只考虑窝工费，而增加配合用工和机械时还应考虑管理费、利润和税金等。
因此索赔额=50×12+（10×30+360）×（1+17%）=1372.2元
6、在FIDIC合同条件下，工程师无权发布变更指令的情况包括( )。
A.对合同中任何工作工程量的改变
B.在强制性标准外提高或降低质量标准
C.改变原定的施工顺序或时间安排
D.增加或缩短合同约定的工期
答案：D 解析：在FIDIC合同条件下，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就以下几个方面发布变更指令:(1)对合同中任何工作工程量的改变；(2)任何工作质量或其他特性的变更，如在强制性标准外提高或降低质量标准；(3)工程任何部分标高、位置和尺寸的改变；(4)删减任何合同约定的工作内容；(5)新增工程按单独合同对待；(6)改变原定的施工顺序或时间安排。所以正确答案应该是D。
7、某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为
8 000 m3，合同工期为16天。合同约定:工程量增加20%以内为施工方应承当的工期风险。挖运工程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10 200 m3，则施工方可提出的工期索赔为( )天。(结果四舍五入取整)
A.1
B.4
C.17
D.14
答案：C 解析：工期索赔的计算方法主要有网络图分析和比例计算法。本题用比例计算法进行工期索赔的计算。公式为:工期索赔值=额外增加的工程量的价格/原合同总价×原合同总工期
设土方工程单价为P，合同中约定工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险，即8 000×20%=1 600 m3为施工方承担的工期风险，额外增加的土方量=10 200-1 600=8 600 m3，则工期索赔值=8 600×P/8 000×P=17.2天，四舍五入取整得17天
8、某建设项目业主与甲施工单位签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天。合同履行过程中，因不可抗力事件发生导致开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述事件均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为( )万元。
A.0.7
B.3.7
C.4.7
D.5.2
答案：B 解析：首先应该判断哪些事件引起的工程延误是可以索赔的，因不可抗力事件、延误发放图纸等事件造成的损失可以索赔费用和工期，因异常不利的气候条件所导致的损失可以索赔工期，季节性大雨应该是承包人所能预见到的，由此带来的停工不能要求索赔。所以该施工总包单位可索赔的费用
=(30+10+7)×20/200=4.7(万元)。所以正确答案应该是C。
9、某建设项目业主与施工单位签订了可调价合同。合同中约定:主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价800元/台班，折旧费为100元/台班，人工日工资单价为40元/工日，窝工工费10元/工日。合同履行中，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20个工日；因业主指令增加一项新工作，完成该工作需
要5天时间，机械5台班，人工20个工日，材料费5 000元，则施工单位可以向业主提出直接费补偿额为( )元。
A.10 600
B.10 200
C.11 600
D.12 200
答案：B 解析：直接费由直接工程费和措施费组成，直接工程费包括人工费、材料费和施工机械使用费，本题中不考虑措施费。因此，直接费=人工费+材料费+施工机械使用费。因停电造成停工是非承包人的原因造成的，应予工期补偿；因业主指令增加一项新工作所需的5天时间，也应予工期补偿。
因停电造成的窝工人工费=10×20=200元；窝工机械费=100×2=200元(按惯例闲置机械只应计取折旧费)；新增作业费用=5 000+800×5+40×20=9 800 元，共计200+200+9 800=10 200 元。
10、某工程网络计划有三条独立的路线A-D、B-E、C-F，其中B-E为关键线路，TFA=TFD=2 天，TFC=TFF=4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔的总天数为（）。
A. 42
B. 24
C. 14
D. 4
答案：C 解析：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。首先应做出判断：只有业主原因和不可抗力引起的延误才可以提出工期索赔。经过各个工序的延误后可以发现，关键路线依然是B-E，一共延误了14天，所以工期索赔总天数为14天
11、某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为（）个月。
A、1.5
B、0.9
C、1.2
D、3.6
答案：B 解析：在工期索赔的计算中，运用对比分析法计算时的公式如下：
总工期索赔=额外增加的工程量价格÷原合同总价×原合同总工期
12、发生人工费索赔时能按计日工费计算的是( )。
A.增加工作内容的人工费
B.停工损失费
C.工作效率降低所引起的损失费
D.机上工作人员的工资答案：D
解析：可索赔的人工费包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等，这三者都不能简单地用计日工费计算。而机上工作人员的工资能按计日工费计算。
13、下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是( )。
A.建设单位未及时供应施工图纸
B.施工单位施工机械损坏
C.业主原因要求暂停全部项目施工
D.因设计变更而导致工程内容增加
答案：B 解析：费用索赔指的是当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出计划成本的附加开支给予补偿，以挽回不应由他承担的经济损失。而施工单位施工机械损坏造成的损失，是由承包人承担的，不能向发包人索赔。
14、下列对《建设工程施工合同（示范文本）》条件下的工程变更的论述正确的是（）。
A. 设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准
B. 增建合同中约定的工作量不属于设计变更
C. 改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更
D. 发包方要求更高的质量标准属于设计变更答案：C
解析：设计变更超过原设计标准的，须经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，并由原设计单位提供变更的相应的图纸和说明，A错误。另外，对质量标准的改变不属于设计变更，D错误。
二、多选题:
15、［2006年真题］工程索赔的处理原则有（）。
A．必须以合同为依据B．必须及时合理地处理索赔
C．必须按国际惯例处理D．必须加强预测，杜绝索赔事件发生
E．必须坚持统一性和差别性相结合答案：A, B
解析：工程索赔的处理原则有：①必须以合同为依据；②及时合理地处理索赔；③加强主动控制，减少工程索赔。答案D不准确，索赔事件是不可能杜绝的，只可能减少。因此答案为AB。请记住:造价100分网站
16、[2005年真题] 下列各项中可以构成设计变更的有（）。
A.双方对工期要求的变化
B.施工条件和环境变化导致施工机械和材料的变化
C.更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸
D.增减合同约定的工程量
E.更改有关工程的施工时间和顺序答案：C, D, E
解析：我国《施工合同文本》规定设计变更不包括双方对工期要求的变化，施工条件和环境变化导致施工机械和材料的变化，选项A、B错误。
17、建设工程施工合同(示范文本)》规定了工程变更的程序和变更后合同价款的确定，下列表述正确的是( )。
A.设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准
B.承包人在施工过程中更改施工组织设计，应经工程师同意
C.改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更
D.变更有关工程的质量标准和工期属于设计变更
E.变更工程价款的报告应由承包人提出答案：B, C, E
解析：《建设工程施工合同(示范文本)》规定，在发包人对原设计进行变更的情况下，当变更超过原设计标准或者批准的建设规模时，须经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。对于承包人，《建设工程施工合同(示范文本)》规定，其提出的合理化建议如果涉及对设计图纸或者施工组织设计的更改及对原材料、设备的更换，须经工程师同意。设计变更事项包括:①更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸；②增减合同中约定的工程量；③改变有关工程的施工时间和顺序；④其他有关工程变更需要的附加工作。
18、依据不同的标准，工程索赔可按( )进行分类。
A.合同依据
B.索赔目的
C.索赔事件的性质
D.索赔的当事人
E.索赔处理的方法
答案：A, B, C
解析：工程索赔依据不同的标准可以进行不同的分类:按索赔的合同依据分类；按索赔目的分类；按索赔事件的性质分类。因此，答案为ABC。
19、FIDIC合同条件中只补偿承包商工期，无费用和利润补偿的是（）。
A.变更导致竣工时间的延长
B.异常不利的气候条件
C.由于传染病或其他政府行为导致工期的延误
D.业主提前占用工程
E.业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分答案：A, B, C
一、单选题: 1、作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值（）工程预付款数额时开始起扣。
A．大于B．小于C．等于D．为10% 答案：C
解析：作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时开始起扣。因此答案为C。
2、根据我国《建设工程质量保证金管理暂行办法》有关规定，下列表述错误的是( ) 。
A．缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计算。
B．由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告90天后工程自动进入缺陷责任期
C．全部或部分使用政府投资的建设项目，保证金按工程价款结算总额的3%预留
D．缺陷责任期内，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任
答案：C
解析：全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金。因此答案为C。
3、［2006年真题］相对于总项目的投资而言，在实施过程中的各单项工程投资偏差属于（）
A．绝对偏差B．相对偏差C．累计偏差D．局部偏差
答案：D
解析：局部偏差是指：相对于总项目的投资而言，指各单项工程、单位工程和分部分项工程的偏差。因此答案为D。
4、[2005年真题] 某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万m3，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预付款；土方工程为全费用单价，每立方米10元，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整单价，每立方米为9元。当某月施工单位完成土方工程量25万m3，截止该月累计完成的工程量为120万m3，该月应结工程款为（）万元。
A. 240
B. 237.5
C. 228
D. 213
答案：C
解析：工程量超过100×（1+10%）=110的部分就应该进行调价，因而本月完成的工程量其中10单位应该进行调价。因而本月应结工程款为
（15×10+10×9）×（1—5%）=228
5、[2005年真题]已知某分项工程有关数据如下，则该分项工程投资局部偏差为（）万元。
A．110 B.－100C．110D.－110 答案：D
解析：投资偏差=已完工程实际投资—已完工程计划投资=（18—20）×55万元= —110万元
6、[2005年真题] 国内设备、工器具价款结算的原则是恪守信用，（）。A．及时付款、谁的钱进谁的账，由银行支配，银行先垫款
B．分期付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款
C．一次付款，谁的钱进谁的账，由银行控制，银行先垫款
D．及时付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款
答案：D
7、[2005年真题] 检查投资目标分解的合理性，资金使用计划的保障性，施工进度计划的协调性，这是投资偏差分析纠偏方法中的（）。
A．组织措施B．技术措施C．管理措施D．经济措施答案：D
8、[2005年真题] 以下关于拟完工程计划投资的计算正确的是（）。
A．拟完工程量×计划单价B．拟完工程量×实际单价
C．已完工程量×计划单价D．已完工程量×实际单价
答案：A
9、[2005年真题] 下面关于绝对偏差说法正确的是（）。
A．绝对偏差=（投资实际值-投资计划值）/投资计划值
B．绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划
C．从对投资控制角度看，绝对偏差比相对偏差更有意义
D．绝对偏差反映了投资偏差的严重程度
答案：B
10、某工程公司工期为3个月，2002年5月1日开工，5～7月份计划完成工程量分别为500吨、2 000吨、1 500吨，计划单价为5 000元/吨；实际完成工程量分别为400吨、1 600 吨、2 000 吨，5～7月份实际价格均为 4 000 元/吨。则6月末的投资偏差为( )万元。
A.450
B.-450
C.-200
D.200 答案：C
解析：投资偏差是指投资计划值与实际值之间存在的差异，
即投资偏差=已完工程实际投资-已完工程计划投资
=实际工程量×（实际单价-计划单价）
所以投资偏差=(400+1600)×（5 000-4000）=-200(万元)
所以正确答案应该是C。
11、在偏差分析的方法中，具有适用性强、信息量大、可以反映各种偏差变量和指标且有助于用计算机辅助管理的方法是（）。
A. 横道图法
B. 表格法
C. 曲线法
D. 时标网络图法答案：B
解析：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。在几种偏差分析法中，表格法是最常用的一种方法。表格法因为可以利用公式进行计算，因而可以用计算机辅助管理。
12、用表格法进行投资偏差分析时，已完工程量乘以计划单价得到的是( )。
A.拟完工程计划投资
B.已完工程计划投资
C.拟完工程实际投资
D.已完工程实际投资
答案：B
解析：已完工程计划投资中的“已完”可以理解为“实际过程中发生的”，即已完工程量；其中的“计划投资”指原计划中规定的单项工程计划投资值，即计划单价。
13、在投资偏差分析时，需对偏差产生的原因进行分析，其中地基变化属于( )。
A.客观原因
B.业主原因
C.设计原因
D.施工原因
答案：A
解析：引起投资偏差的原因主要有客观原因、业主原因、设计原因和施工原因。其中客观原因主要有:人工费涨价、材料涨价、自然因素、地基因素、交通原因、社会原因、法规变化及其他。
14、在投资偏差分析时，其结果更能显示规律性，对投资控制工作在较大范围内具有指导作用的是( )。
A.累计偏差
B.绝对偏差
C.相对偏差
D.细微偏差答案：A
解析：累计偏差是在项目已经实施的时间内累计发生的偏差，它所涉及的工程内容较多、范围较大，且原因也较复杂，因而累计偏差分析必须以局部偏差分析的结果为基础进行综合分析，其结果更能显示规律性，对投资控制工作在较大范围内具有指导作用。
15、某独立土方工程，招标文件中估计工程量为27万m3。合同中规定，土方工程单价为12.5元/m3；当实际工程量超过估计工程量15%时，调整单价为9.8元/ m3，工程结束时实际完成土方工程量35万m3，则土方工程款为( )万元。
A. 437.535
B. 426.835
C. 415.900
D. 343.055 答案：B
解析：计算过程如下:
12.5×27×(1+15%)+9.8×[35-27×(1+15%)]=426.835(万元)
16、承包人想发包人申请返还保证金的时间是（）
A.缺陷责任期满
B.缺陷通知期满
C.竣工结算办理完毕
D.缺陷责任期满后
答案：A
二、多选题:
17、［2006年真题］在施工阶段常用的纠正和控制工程造价偏差的措施有（）A．组织措施B．经济措施C．制度措施D．技术措施E．合同措施
答案：A, B, D, E
解析：通常把纠偏措施分为：组织措施、经济措施、技术措施、合同措施四个方面。因此答案为ABDE。
18、在运用调值公式进行工程价款价差调整时，要注意( )。
A.固定要素的通常取值范围在0.15～0.35
B.报告期和基期的价格资料搜集
C.各项费用发生的时点和地点
D.有关各项费用应选择用量大、价格高且有代表性的人工费和材料费
E.根据调价文件规定答案：A, C, D
解析：在运用调值公式进行工程价款价差调整时要注意如下几点:①固定要素通常的取值范围在0.15～0.35；②调值公式中有关的各项费用，按一般国际惯例，只选择用量大、价格高且具有代表性的一些典型人工费和材料费；③各部分成本的比重系数，在许多招标文件中要求承包方在投标中提出，并在价格分析中予以论证；④调整有关各项费用要与合同条款规定相一致；⑤调整有关各项费用应注意地点与时点；⑥确定每个品种的系数和固定要素系数，品种的系数要根据该品种价格对总造价的影响程度而定。因此，答案为ACD。
19、工期索赔计算的方法主要有（）。
A．网络图分析B．表格法C．比例计算法D．横道图法E．曲线法答案：A, C
20、下列对工程竣工结算审查时限阐述正确的是（）。
A. 工程竣工结算报告金额500万元以下，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天
B. 工程竣工结算报告金额500万元-2000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天
C. 工程竣工结算报告金额2000万元-5000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天
D. 工程竣工结算报告金额5000万元以上，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起70天
E．建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认并汇总后，送发包人后15天内审查完成
答案：A, B, C
模拟试题（一） 一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1.按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（ A ）。 A.建设单位 B.施工单位 C.建立单位 D.设计单位 2.开标应当由（ B ）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选的代表 D.公证人 3.根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（A ）。 A.发起设立工程造价咨询企业 B.签订工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文件 4.下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（A ）。 A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D.企业注册资本不少于人民币100万元 5.建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是（D ）。 A.规定的时间 B.规定的预算费用 C.规定的质量标准 D.规定的安全标准 6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（ B ）。 A.次序可以颠倒，但不能交叉 B.次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C.次序不能颠倒，也不能进行交叉 D.次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉 7.建设工程项目组成中的最小单位是（B ）。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在项目目标控制的方法中，S形曲线法的一般作用是（ B ）。 A.进度控制和质量控制 B.造价控制和进度控制 C.质量控制和造价控制 D.造价控制和风险控制 9.在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（B ）。 A.风险事件发生的概率 B.风险清单 C.风险事故对项目目标的影响程度 D.风险等级 10.当事人订立合同，必须经过的程序是（C ）。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公正 11.按照《中华人民共和国合同法》规定，下列情形中引起整个合同无效的是（C ）。 A.因故意或者重大过失造成对方财产损失的 B.因重大误解订立的合同 C.一方以欺诈手段订立合同损害国家利益的 D.在合同订立时显失公平的
一、单选题 l．建设项目投资控制应贯穿于工程建设全过程，在建设项目的实施阶段应以（B）为重点。 A、施工阶段 B、设计阶段 C、招投标阶段 D、决策阶段 2．建筑安装工程造价中的税金组成是（B）。 A、营业税城乡建设维护税所得税 B、营业税教育费附加城乡建设维护税 C、营业税固定资产投资方向调节税城乡建设维护税 D、营业税固定资产投资方向调节税所得税 3．某建设项目，建设期为二年，第一年贷款500万元，第二年贷款700万元，贷款年利率为12％，用复利法计算该建设期贷款利息为（A）万元。 A、135．6 B、105．6 C、211.1I D、151．2。 4．某工程竣工后在保修期内发现质量问题，经多方分析确因设计原因造成的，其保修费用由（B）负责。 A、建设单位（用户） B、设计单位 C、施工单位 D、建设单位用户与设计单位 5．对于工期较短（一般不超过一年），且要求十分明确的项目一般采用（B）。 A、成本加酬金合同 B、固定总价合同 C、调值总价合同 D、单价合同 6．当初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确时，单位工程概算编制的方法可采用（A）。 A、扩大单价法 B、概算指标法 C、预算单价法 D、造价指标法 7．小型项目竣工决算报表由竣工决算总表和（B）组成。 A、竣工决算报告说明书 B、交付使用财产明细表 C、交付使用财产总表 D、工程造价比较分析 8．上建工程预算软件对定额内工料机换算应使用换算符（C）。 A、， B、H C、； D、＋ 9．造价定额是指完成指定的单项施工内容（工程）在人力、物力、财力消耗方面所需要的（D）。 A、投资需要量 B、综合一般劳动量 C、社会总劳动量 D、社会必要劳动量 10．建筑安装工程依据（D）实行差别利润率 A、固定资产投资方向调节税的不同税项投资工程 B、不同工程类别 C、不同建安企业等级 D、不同税项投资工程和不同工程类别 二、多项选择题 1．建设工程施工合同条件规定，发生（）情况之一时可调整合同价款。
造价员考试基础知识精编真题解析 一、单选题: 1、［2006年真题］下列关于工程索赔的说法中，正确的是（）。 A．按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工期索赔和费用索赔 B．处理索赔必须坚持合理性原则，兼顾承、发包人双方的利益 C．工作内容增加引起的设备费索赔标准，不分自有设备或租赁设备， 均按机械台班费计算 D．工程会议纪要即使未经各方签署，也可以作为索赔的依据 答案：C 解析：按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见索赔和其他索赔。处理索赔必须坚持合理性原则，既考虑到国家的有关规定，也应当考虑工程的实际情况。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。会谈纪要只有经过各方签署后才可作为索赔的依据。因此答案为C。 2、［2006年真题］按照FIDIC合同条件有关规定，下列事件中承包商可以同时得到工期、费用和利润补偿的是（）。 A．承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误 B．由于传染病导致工期延误C．业主提前占用工程 D．业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分 答案：A 解析：由于传染病或其他政府行为导致工期的延误，可以得到工期的补偿。业主提前占用工程，可以得到费用和利润的补偿。业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分，可以得到费用的补偿。因此答案为A。 3、[2005年真题]某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流砂，致使工期拖延了一个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本增加1万元，则对该分项工程正确的处理是（） A.发包人不予补偿 B.发包人只给予工期延长但不给予费用补偿 C.发包人不给予工期延长但给予费用补偿 D.发包人应当给予工期延长及相应费用补偿 答案：D 解析：由于非承包人的原因导致施工进程延误，发包人应该给与工期顺延。合同中的遗漏属于合同缺陷，在这种情况下，工程师应当给与解释，如果这种解释将导致成本增加或工期延长，发包人应当给与补偿。因此选项D正确。 4、[2005年真题]建设工程施工合同条件下，发包人如果需要对原工程设计进行较小变更，且该变更只涉及增减合同中约定的工程量时，应该（） A.通知监理工程师，工程师在确认需要时发布变更指示 B.报请原规划部门和其他有关部门审查批准后实施变更 C.由原设计单位提供变更的相应图纸和说明后工程师发出变更指令 D.在变更前14天以前以书面形式向承包人发出变更通知 答案：D 解析：施工中发包人如果需要对设计进行变更，应不迟于变更前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或者批准的建设规模时，才需要经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，所以B错误。 5、[2005年真题]某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50 工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，
江苏省全国造价员考试真题及答案 一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意） 1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于( D )。 A．分部分项工程 B．单项工程 C．分项工程 D．单位工程 2．一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（C ）特点。 A．个别性 B．差异性 C．层次性 D．动态性 3．对工程量清单概念表述不正确的是（B ）。 A．工程量清单是包括工程数量的明细清单 B．工程量清单也包括工程数量相应的单价 C．工程量清单由招标人提供 D．工程量清单是招标文件的组成部分 4．我国工程造价管理体制改革的最终目标是（D ）。
A．加强政府对工程造价的管理 B．企业自主报价，国家定额只作参考 C．实行工程量清单计价 D．建立以市场形成价格为主的价格机制 5．下列哪项费用属于静态投资（A ）。 A．建筑安装工程费用 B．价差预备费 C．投资方向调节税 D．建设期贷款利息 6．在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D ）。 A 75%～95% B．35%～75% C．15%～50% D．5%～35% 7．( D )是控制工程造价最有效的手段。 A．采用先进技术 B．招标竞价 C．实施工程造价全过程控制 D．技术与经济相结合 8．工程造价咨询业的首要功能（A ）。 A．服务功能 B．引导功能
C．联系功能 D．审核功能 9．《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（B ）。 A．20学时 B．30学时 C．40学时 D．60学时 。10．我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（ B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A．5％ B．10％ C．15％ D．20％ 11．根据我省清单计价法的规定，（B ）不属于措施项目费的内容。 A．环境保护费 B．低值易耗品摊销费 C．临时设施费 D．脚手架费
试题 1、按我国现行《建筑安装工程费费用项目组成》的规定，建筑安装工程费用的组成为（）A．直接费、间接费、计划利润、税金 B．直接工程费、间接费、利润、税金 C．直接费、间接费、规费、税金 D．直接费、间接费、利润、税金 答案：D 2、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．危险作业意外伤害保险费 C．劳动保障费 D．已完工程和设备保护费 答案：B 3、在下列费用中，不属于直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．夜间施工费 C．技术开发费 D．二次搬运费 答案：C 4、下列费用中，属于建筑安装工程直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．现场管理费 C．施工企业管理费 D．工程点交费 答案：A
5、下列不属于材料费用的是（） A．材料原价 B．材料运杂费 C．材料采购保管费 D．材料二次搬运费 答案：D 6、建筑安装工程直接费中的人工费是（） A．施工此案场所有人的工资性费用 B．施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用 C．直接从事建筑安装工程生产工人开支的各项费用 D．从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用 答案：C 7、施工企业大型机械进出场费用属于建筑安装工程的（） A．措施费 B．直接工程费 C．规费 D．企业管理费 答案：A 8、某工程项目，材料甲消耗量为200吨，材料供应价格为1000元/吨，运杂费为15元/吨，运输损耗率为2%，采购保管费率为1%，材料的检验试验费为30元/吨，则该项目材料甲的材料费为（）元 A．215130.6 B．200000 C．209130.6 D．202950.6 答案：A
造价员考试试题（安装工程电气部分） 一、填空题（每空1分，共计：10分） 1、各种配管应区别不同、、，以“延长米”为计量单位，不扣除管路中间的、、 所占长度。 答案：敷设方式、敷设位置、管材材质、接线箱（盒）、灯头盒、开关盒2、管内穿线的工程量，应区别线路、导线、导线，以单线“延长米”为计量单位。线路分支接头线的长度已综合考虑在定额中，不再另行计算（照明线路中的导线截面大于或等于时，应执行动力线路穿线相应项目）。 答案：性质、材质、截面、6mm2 二、单项选择题（每题1分，共计：30分） 1、《电气设备安装工程》定额规定工程超高增加费（已考虑了超高因素的定额项目除外）：操作物高度离楼地面（B）的电气安装工程，可参照超高部分人工费的15％计算。 A、4.5m以上、20m以下 B、5m以上、20m以下 C、5m以上、25m以下 D、6m以上、20m以下 2、《电气设备安装工程》定额高层建筑增加费是指：高度在（C）以上的工业与民用建筑。 A、6层或25m B、8层或25m C、6层或20m D、8层或20m
3、《电气设备安装工程》定额规定在有害人身健康的环境（包括高温、多尘、噪声超过标准和在有害气体等有害环境）中施工时，可参照安装工程总人工费增加（D）。 A、10％ B、3％ C、15％ D、5％ 4、电机的接地线定额按镀锌扁钢（C）考虑，与实际不同时进行调整。 A、30×4 B、25×3 C、25×4 D、40×4 5、《电气设备安装工程》定额规定安装与生产同时进行时，可参照安装工程（D）。 A、总人工费增加10％ B、总人工费增加8％ C、总人工费增加6％ D、总人工费增加5％ 6、《电气设备安装工程》定额规定除10kV以下架空线路以外，脚手架搭拆费可参照人工费（包括地下室部分）的（B）计算，其中人工工资占25%。 A、10％ B、3％ C、15％ D、5％ 7、配管配线工程中，当选用钢管明配时，其连接方式应为(B)。 A、焊接 B、管箍丝接 C、熔接 D、管箍丝接或焊接 8、《电气设备安装工程》定额中，连接各种开关箱、柜、板导线预留长度，按照盘面尺寸（C）进行计算。 A、长+宽 B、高+长
全国造价员考试真题及 答案 集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]
一、单项选择题(共30题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1.本定额日工资单价不包括以下内容（）。 A.养老保险费 B.职工福利费 C.劳动保护费 D.工资性补贴 2.下列（）不应计算建筑面积。 A.建筑物顶部的电梯机房 B.层高2.2米以上的设备层 C.无顶盖的多层室外楼梯 D.层高2.2米内的底层车库 3.某工程采用轻型井点排水，共埋设井管180根，工期30天，则其每天的费用为（）。 A.903元 B.1535元 C.1632元 D.1082元 4.某1/2标准砖墙突出墙面的垛尺寸为240×490（490为平行于墙），则附墙垛折加长度为（）。 A.0.98m B.1.065m C.1.023m D.1.191m 5.管径在（）以上的沟槽回填土工程量应扣除其所占的体积。 A.380mm B.450mm C.500mm D.530mm 6.预制钢筋砼桩的运输工程为施工图净用量的（）。 C.101% D.100% 7.两坡瓦屋面工程量按（）计算。 A.实铺面积 B.水平投影面积×坡度折加系数 C.水平投影面积×延尺系数 D.水平投影面积×偶延尺系数 8.无框玻璃门工程量按（）面积计算。 A.洞口 B.框外围 C.扇外围 D.实际 9.定额中砖用量按标准和常用规格计算的，如实际砖的尺寸不符标准时，则（）。 A.定额不作调整 B.砖的用量进行调整，其余不变 C.定额均作调整 D.砖和砂浆的用量进行调整，其余不变 10.某房间层高3.6米，吊顶高3.0米，楼板厚0.15米，则其内墙抹灰高度按（）计算。 A.3.15米 B.3.0米 C.3.6米 D.3.45米 11.在施工现场对建筑材料、构件进行一般性鉴定检查所发生的费用应列入（）。 A.措施费 B.间接费 C.研究试验费 D.材料费 12.材料市场信息价是指（）。 A.材料供应合同价； B.材料供应价和运杂费之和； C.材料从其来源地到达工地仓库后的出库价格； D.供应商将材料送到工地的价格； 13.计算砌体工程量时不扣除（）。 A.过人洞 B.0.3m2孔洞 C.过量 D.嵌入墙体的楼板 14.以下不正确的是（）。 A.沉管灌注桩的钢筋笼应在打桩项目清单中予以描述； B.沉管灌注桩的钢筋笼应单独编码列项； C.沉管灌注桩的加灌加度应在清单项目特征中予以描述； D.相同特征的沉管灌注桩如现场自然地坪标高不一致时，应分别编码列项； 15.钢筋混凝土现浇板坡度为10度时（）。
造价员基础知识精选题 单项选择题 1.养路费及车船使用税指施工机械按照国家规定和有关部门规定应缴纳的养路费、车船使用税、保险费及年检费等。其属于()。 A、施工机械使用费用 B、与工程无关的费 C、企业管理费 D、设备购置费 2. 根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是()。 A、违约方当事人客观上存在违约行为 B、违约方当事人主观上有过错 C、守约方当事人客观上存在损失 D、由合同当事人在法定范围内自行约定 3. 大中型建设工程项目立项批准后，在工程开工前，应当由()按照有关规定申请领取施工许可证。 A、建设单位 B、施工单位 C、总承包单位 D、监理单位 4. 工程造价的第一种含义是从投资者或业主的角度定义
的，按照该定义，工程造价是指()。 A、建设项目总投资 B、建设项目固定资产投资 C、建设工程其他投资 D、建筑安装工程投资 5. 在设立甲级工程造价咨询企业时，企业出资人中，注册造价工程师人数不低于出资人总人数的()%，且其出资额不低于企业注册资本总额的60%。 A、30 B、40 C、20 D、60 6. 成本计划的编制基础是()。 A、成本控制 B、成本核算 C、成本分析 D、成本预测 7. 新设立的分支机构不备案的，县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正;逾期未改正的，可处以()的罚款。 A、1万元以上3万元以下 B、1万元以上2万元以下
C、5 000元以上1万元以下 D、5 000元以上2万元以下 8. 采用现场测定法，测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为12.47 kg，损耗量为0.65 kg，则该材料的损耗率为()。 A、4.95% B、5.21% C、5.45% D、5.50% 9.某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万m3，合同中规定：土方工程单价为5元/m3，当按实际工程量超过估计工程量15%时，调整单价，单价调为4元/m3.工程结束时实际完成土方工程量为130万m3， 则土方工程款为多少万元? A：750 B：850 C：640 D：635 多项选择题 10. 以下属于建设准备阶段的工作有()。 A、通过招标选择施工单位 B、准备必要的施工图纸
造价员考试基础知识试题 单项选择题 1.工程造价的第一种含义是从投资者或业主的角度定义的，按照该定义，工程造价是指()。 A、建设项目总投资 B、建设项目固定资产投资 C、建设工程其他投资 D、建筑安装工程投资 2. 某工程购置水泥50t，供应价为320元/t，运输费为20元/t，运输损耗费为3元/t，采购及保管费率为3%，运输包装费共为300元，包装品回收值共为l00元，则50t水泥的预算价格共计为()元。 A.17873.5 B.17830.0 C.33014.5 D.562.3 3. 对于工期长、技术复杂、实施过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程，以及业主为了缩短工程建设周期初步设计完成后就进行施工招标的工程，应选择最适用的合同类型为()。 A、总价合同 B、成本加酬金合同
C、单价合同 D、任意合同 4. 某建设项目投资构成中，设备购置费1000万元，工、器具及生产家具购置费200万元，建筑工程费800万元，安装工程费500万元，工程建设其他费用400万元，基本预备费150万元，涨价预备费350万元，建设期贷款2000万元，应计利息120万元，流动资金400万元，则该建设项目的工程造价为()万元。 A、3520 B、3920 C、5520 D、5920 5. 工程造价信息管理中应遵循的原则是()。 A、高效处理原则 B、定性化原则 C、简洁原则 D、优越性原则 6. 下列关于合同债务转移正确的是()。 A、债权人转让权利的，债权人应当通知债务人 B、债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人 C、合同债权转让后，该债权由原债权人转移给受让人，受让人取代让与人(原债权人)成为新债权人 D、原债务人享有的对债权人的抗辩权也随债务转移而由新
一、单项选择题(共30题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1.本定额日工资单价不包括以下内容（ A ）。 A.养老保险费 B.职工福利费 C.劳动保护费 D.工资性补贴 2.下列（B）不应计算建筑面积。 A.建筑物顶部的电梯机房 B.层高 2.2 米以上的设备层 C.无顶盖的多层室外楼梯 D.层高 2.2 米内的底层车库 3.某工程采用轻型井点排水，共埋设井管180 根，工期30 天，则其每天的费用为（ C ）。 A.903 元 B.1535 元 C.1632 元 D.1082 元 4.某1/2 标准砖墙突出墙面的垛尺寸为240×490（490 为平行于墙），则附墙垛折加长度为 （B ）。 A.0.98m B.1.065m C.1.023m D.1.191m 5.管径在（C ）以上的沟槽回填土工程量应扣除其所占的体积。 A.380mm B.450mm C.500mm D.530mm 6.预制钢筋砼桩的运输工程为施工图净用量的（ D ）。 A.101.5% B.100.4% C.101% D.100% 7.两坡瓦屋面工程量按（ C ）计算。 A.实铺面积 B.水平投影面积×坡度折加系数 C.水平投影面积×延尺系数 D.水平投影面积×偶延尺系数 8.无框玻璃门工程量按（ C ）面积计算。 A.洞口 B.框外围 C.扇外围 D.实际 9.定额中砖用量按标准和常用规格计算的，如实际砖的尺寸不符标准时，则（ D ）。 A.定额不作调整 B.砖的用量进行调整，其余不变 C.定额均作调整 D.砖和砂浆的用量进行调整，其余不变 10.某房间层高 3.6 米，吊顶高 3.0 米，楼板厚0.15 米，则其内墙抹灰高度按（ A ）计算。 A.3.15 米 B.3.0 米 C.3.6 米 D.3.45 米 11.在施工现场对建筑材料、构件进行一般性鉴定检查所发生的费用应列入（ D ）。 A.措施费 B.间接费 C.研究试验费 D.材料费 12.材料市场信息价是指（ C ）。 A.材料供应合同价； B.材料供应价和运杂费之和； C.材料从其来源地到达工地仓库后的出库价格； D.供应商将材料送到工地的价格； 13.计算砌体工程量时不扣除（ B ）。 A.过人洞 B.0.3m2 孔洞 C.过量 D.嵌入墙体的楼板 14.以下不正确的是（ C ）。 A.沉管灌注桩的钢筋笼应在打桩项目清单中予以描述； B.沉管灌注桩的钢筋笼应单独编码列项； C.沉管灌注桩的加灌加度应在清单项目特征中予以描述； D.相同特征的沉管灌注桩如现场自然地坪标高不一致时，应分别编码列项； 15.钢筋混凝土现浇板坡度为10 度时（B ）。
造价员—工程造价基础 知识修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】
第一章建设工程造价管理相关法规与制度 §1.1 建设工程造价管理相关法律法规 一. 建筑法——《中华人民共和国建筑法》 1.建筑许可 ①按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证； ②申请施工许可证应具备的条件： a)已办理建筑工程用地批准手续； b)在城市规划区里的建筑工程，已取得规划许可证； c)有保证工程质量和安全的具体措施； d)已经确定建筑施工单位； e)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求 f)有满足施工需要的施工图纸及技术资料； g)建设资金已经落实； h)法律、行政法规规定的其他条件。
③施工许可证的有效期限：建设单位应自领取许可证之日起3个月内开工，延期以两 次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或延期超时的，许可证自动废止。 ④在建工程因故中止施工的，建设单位应自中止施工之日起1个月内，向发证机关报 告，并做好维护管理工作。 ⑤批准开工的建筑工程因故不能按期开工超过6个月的，应重新办理开工报告批准手 续。 2.建筑工程承发包 ①联合承包：联合承包的各方对承包合同承担连带责任，并应按资质等级低的单位的 业务许可范围承揽工程；将共同投标协议连同投标文件一并提交； ②除总承包合同已约定的分包外，须经建设单位认可； ③但禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，或将其承包的全部建筑工程 肢解以后以分包的名义全部转包给他人；禁止分包单位将其承包的工程再分包； ④建筑工程总承包单位按总承包合同约定对建设单位负责，分包单位按分包合同约定 对总承包单位负责，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任； 3.建筑工程监理 实施建筑工程监理前，建设单位应将委托的工程监理单位、监理内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业；
造价员基础知识 第一部分：教材第一章至第九章及有关造价管理文件 第一章工程造价相关法规 本章内容 1、第一节：工程造价相关法规（建筑法；价格法；土地管理法；保险法；税收相关法律） 注：合同法合并到第三章招投标法合并到第七章 2、第二节：工程造价管理制度 大纲要求 1、了解工程造价管理相关法律、法规与制度； 2、了解造价员管理制度和造价工程师执业资格制度； 3、了解工程造价咨询及其管理制度。 一、单项选择题：（每题1分，请在机读卡上相应位置将正确的选项用2B铅笔涂黑。） 1、某建设单位于2012年12月1日领取施工许可证，则该项目必须在（D ）前开工 A、2013年2月28日 B、2013年1月15日 C、2012年12月31日 D、2013年3月2日 2、建筑工程承包中关于分包，下列说法不正确的是（C）°? A、总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位 B、施工总承包的，建筑主体结构的施工必须由总承包单位自行完成 C、建筑工程总承包单位和分包单位按照合同约定对建设单位负责 D、总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 3、甲、乙、丙三家为同一专业的承包单位，其资质等级依次为一级、二级、三级。当三家单位实行联合共同承包时，应按（C）的业务许可范围承揽工程。◎ A、甲 B、乙 C、丙 D、建设单位认可 4、建筑工程的施工质量主要由（B ）负责。◎ A、建设单位 B、建筑施工单位 C、勘察设计单位 D、监理单位. 5 ?下列不属于造价员不当行为的是（B ）。★ A、在从业过程中索贿、受贿或牟取合同约定外的不正当利益 B、与当事人有利益关系时，应当主动回避 C、同时在两个或两个以上单位执业
河北省造价员考试土建工程考试真题及答案考 试试题库 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
1、建筑安装工程费用构成为() A 直接费、间接费、利税、规费 B 工料机、措施费、规费、利润 C 直接费、间接费、利润、税金 D 工料机、技术措施费、规费、利润 2、静态投资包括建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其 他费用和()。 A、预备费 B、基本预备费 C、涨价预备费 D、未明确项目准备金 3、价格形成的基础是( )。 A、供求关系 B、价值 C、币值 D、土地的级差收益 4、作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要 材料及构件的价值( )工程预付款数额时开始起扣。 A.大于 B.小于 C.等于 D.为10% 5、控制工程造价最有效的手段是( )。 A、精打细算 B、强化设计 C、技术与经济相结合 D、推行招投标 6、已知某分项工程有关数据如下，则该分项工程投资局部偏差为( )万 元。 A.110 B.-100 C.110 D.-110 7、工程造价具有( )职能。 A、分配 B、控制 C、计算 D、预测 E、调控 8、价格形成的基础是( )。 A、供求关系 B、价值 C、币值 D、土地的级差收益
9、( )是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平、经济效益的关键。 A、价值工程 B、招标投标 C、合同管理 D、可行性研究 10、工程造价的职能除一般商品价格职能外，还有自己特殊的职能：( ) A 预计职能 B 决定职能 C 调整职能 D 评价职能 11、下面关于绝对偏差说法正确的是( )。 A.绝对偏差=(投资实际值-投资计划值)/投资计划值 B.绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划 C.从对投资控制角度看，绝对偏差比相对偏差更有意义 D.绝对偏差反映了投资偏差的严重程度 12、以下关于拟完工程计划投资的计算正确的是( )。 A.拟完工程量×计划单价 B.拟完工程量×实际单价 C.已完工程量×计划单价 D.已完工程量×实际单价 13、某工程公司工期为3 个月，2002 年5 月1 日开工，5～7 月份计划 完成工程量分别为500 吨、2 000 吨、1 500 吨，计划单价为5 000 元/吨; 实际完成工程量分别为400 吨、1 600 吨、2 000 吨，5～7 月份实际价格 均为4 000 元/吨。则6 月末的投资偏差为( )万元。 A.450 B.-450 C.-200 D.200 14、工程造计的层次性包括( )。 A、建设项目总造价 B、土建工程及安装工程造价 C、单项工程造价 D、分部分项工程造价 E、单位工程造价 15、控制工程造价最有效的手段是( )。 A、精打细算 B、强化设计 C、技术与经济相结合 D、推行招投标 16、工程造价形成过程中，受( )的支配。 A、价值规律 B、经营管理规律 C、纸币流通规律
全国造价员考试试题模拟试题（一） 一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1. 按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（）。 A. 建设单位 B. 施工单位 C. 建立单位 D. 设计单位 2. 开标应当由（）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A. 政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C. 投标人推选的代表 D. 公证人 3. 根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（）。 A. 发起设立工程造价咨询企业 B. 签订工程施工合同 C. 依法裁定工程经济纠纷 D. 审批工程变更文件 4. 下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（）。 A. 已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B. 取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C. 企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的 60% D. 企业注册资本不少于人民币 100万元 5. 建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是（）。 A. 规定的时间 B. 规定的预算费用 C. 规定的质量标准 D. 规定的安全标准 6. 工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（）。 A. 次序可以颠倒，但不能交叉 B. 次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C. 次序不能颠倒，也不能进行交叉 D. 次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉 7. 建设工程项目组成中的最小单位是（）。 A. 分部工程 B. 分项工程 C. 单项工程 D. 单位工程 8. 在项目目标控制的方法中， S 形曲线法的一般作用是（）。 A. 进度控制和质量控制 B .造价控制和进度控制 C. 质量控制和造价控制 D. 造价控制和风险控制 9. 在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（）。 A. 风险事件发生的概率 B .风险清单 C. 风险事故对项目目标的影响程度 D. 风险等级 10. 当事人订立合同，必须经过的程序是（）。 A. 担保和承诺 B. 要约和担保 C. 要约和承诺 D. 承诺和公正
造价员考试《基础知识》模拟试题及答案（四） 一、单项选择题：1．在建设工程项目合同体系中的两个最主要的节点是（）。 二、A．业主和承包商 三、B．勘察单位和设计单位 四、C．承包商和设备材料供应商 五、D．设备和材料供应商 六、2．业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的工程承包合同是（）。 七、A．EPC承包合同 八、B．施工总承包合同 九、C．单项工程承包合同 十、D．特殊专业工程承包合同 十一、3．以下不属于业主主要合同关系的是（）。 十二、A．工程承包合同 十三、B．工程勘察合同 十四、C．工程咨询或项目管理合同 十五、D．劳务分包合同 十六、4．以下不属于承包商主要合同关系的是（）。 十七、A．工程承包合同 十八、B．设备、材料采购合同 十九、C．项目监理合同 二十、D．劳动分包合同 二十一、5．根据我国《合同法》，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中不属于建设合同的是（）。 二十二、A．勘察合同 二十三、B．设计合同 二十四、C．施工合同 二十五、D．建设项目贷款合同 二十六、6．总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担（）。 二十七、A．损害赔偿责任 二十八、B．连带责任 二十九、C．侵权责任 三十、D．违约责任 三十一、7．在设计合同的实施过程中，下列造成设计返工、停工、延迟或者修改情况中，发包人不应该增付费用的情形是（）。 三十二、A．发包人变更设计计划 三十三、B．发包人提供不准确的勘察资料 三十四、C．发包人没有提供设计所需要的条件 三十五、D．承包人设计不合格延长设计时间 三十六、8．在工程施工合同中，关于发包人权利和义务的论述中，错误的是（）。 三十七、A．发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查 三十八、B．承包人施工质量不合格，发包人有权要求其修理或者返工
造价员工程造价基础知识 第一章工程项目投资与融资 1、投资通常是指购置和建造固定资产、购买和储备流动资产的经济活动。 2、用于购置和建造固定资产的投资称为固定资产投资。如：建筑物、构筑物、机器设备、运输工具等。 3、用于流动资产的投资称为流动资产投资。如：原材料、半成品、库存现金、银行存款等。 4、根据投资决策的集权程度不同，可以把投资划分为高度集权、分散和综合型投资体制模式。 5、投资调控，主要通过财政、税收、贷款利率和筹资手段来引导和调节投资方向。 6、工程建设程序：①项目建议书阶段②可行性研究阶段③建设项目决策阶段④设计工作阶段⑤建设准备阶段⑥建设实施阶段⑦竣工验收和后评估阶段。 7、工程建设管理体制主要内容：项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。 8、项目法人的设立在项目建议书批准以后。 9、工程监理是指监理的执行者，依据行业法规和技术标准，综合运用法律、经济、行政和技术手段，对工程建设参与者的行为进行必要的管理和约束，以保
障工程建设的质量、工期、投资的顺利实施，并取得较好的投资效益。 10、建设项目资金筹措的基本要求：①合理确定资金需要量②认真选择资金来源③适时取得资金④适当负债经营。 注：负债经营案例——八佰伴破产：淘汰超市时代的到来。 制定合理的筹资和投资是企业战略管理的一项重要内容。企业对其筹资结构的设计，实质上是对资金筹集中财务杠杆利益、筹资成本、筹资风险和筹资权益的平衡。企业应有一个合理的负债经营政策，确定合理的负债经营规模，选择适当的负债经营方式和期限，决定合适的利率水平以及利息支付方式和清偿方式，使企业形成合理的负债结构。有效地利用财务杠杆，是企业经营成功的保证。 11、适当负债经营的优点：借款利息可在所得税前列入成本费用，对项目净利润影响较小，提高了自有资金的使用效果。 12、资本金的筹措：国家预算内投资、自筹投资、发行股票、吸收外资。 13、吸收外资分为合资经营与合作经营。其中合资经营是指按照出资比例实施控制权，分离利益和承担风险。 14、负债筹资方式：银行贷款、发行债券、设备租赁、借用国外资金。
江苏土建造价员考试真题 d答案 Prepared on 22 November 2020
二○一五年江苏省建设工程造价员考试 土建造价案例分析试卷试题本 （注意：请在答卷本上答题） 本卷为案例分析题，初级做一到三题，其中第三题做第(一)部分，共100分； 中、高级做一、三、四题，其中第三题做第（二）部分,共120分；多做和漏做的题 均不得分。除注明外，管理费费率、利润费率、人工工资单价、材料单价和施工机械 台班单价、题中未给出的条件全部以《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版） （以下简称2014年计价定额）为准；文字与图形不同时，以文字说明为准。除选择 题外，案例题要求写出简要计算过程。题中“π”取。 一、（本题为单项选择题，共20题，每题2分，共40分，初级、中级、高级 均做） 1．在计算建筑面积时，当无围护结构，有围护设施，并且结构层高在2.2m以上时，（）按其结构底板水平投影计算1/2建筑面积。 A．立体车库B．室外挑廊C．悬挑看台 D．阳台 2．某单层宿舍，平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为33.8m×7.4m。 已知外墙外侧面做法为：20厚1:3水泥砂浆找平层，3厚胶黏剂，20厚硬 泡聚氨酯复合板，5厚抹面胶浆。则该单层宿舍的建筑面积为（）。 A．251.77 m2 B．252.43 m2 C．253.67 m2 D．254.08 m2 3．在计算建筑面积时，（）不应计算建筑面积。
A．室外台阶B．观光电梯C．玻璃幕墙D．空调搁板 4．下列建筑工程，当檐高为16m，且无地下室时，（）的工程类别应是建筑工程二类。 A．住宅B．单层厂房 C．多层厂房D．公共建筑 5．某办公楼，檐口高度20m，层数6层，有2层共2000m2地下室。现编制招标控制价，已知该工程挖土工程量6000m3，灰土回填工程量800m3。则灰土回 填部分的管理费费率应为（）。 A．6 % B．25% C．28 % D．31% 6．某钢结构工程，加工厂制作，现场安装。无省市级标化工地创建要求。已知该工程分部分项工程费为8000万元，单价措施项目费为240万元。总价 措施项目费中投标人计列了冬雨季施工增加费，费率%；临时设施费，费率 1%；安全文明施工措施费，费率按我省规定费率；其他未列。则该投标价 中的措施项目费为（）。 A．万元B．万元C．万元D．万元 7．某市区内建筑工程，编制招标控制价。已知分部分项工程费为380万元，措施项目费42万元，其他项目费30万元，规费按规定计取，其中工程排 污费费率暂按%计列，税金费率按%计取，则该工程的工程造价应为 （）。 A．万元B．万元C．万元D．万元 8．某住宅工程，无地下室，无外保温。已知首层平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为42m×18m，则该工程平整场地的清单工程量为 （）。 A．756m2B．880m2 C．1012m2D．条件不全，无法确定
一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意） 1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于( D )。 A．分部分项工程 B．单项工程 C．分项工程 D．单位工程 2．一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（C ）特点。 A．个别性 B．差异性 C．层次性 D．动态性 3．对工程量清单概念表述不正确的是（B ）。 A．工程量清单是包括工程数量的明细清单 B．工程量清单也包括工程数量相应的单价 C．工程量清单由招标人提供 D．工程量清单是招标文件的组成部分 4．我国工程造价管理体制改革的最终目标是（D ）。 A．加强政府对工程造价的管理 B．企业自主报价，国家定额只作参考 C．实行工程量清单计价 D．建立以市场形成价格为主的价格机制 5．下列哪项费用属于静态投资（A ）。 A．建筑安装工程费用 B．价差预备费 C．投资方向调节税 D．建设期贷款利息 6．在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D ）。 A 75%～95% B．35%～75% C．15%～50% D．5%～35% 7．( D )是控制工程造价最有效的手段。 A．采用先进技术 B．招标竞价 C．实施工程造价全过程控制
D．技术与经济相结合 8．工程造价咨询业的首要功能（A ）。 A．服务功能 B．引导功能 C．联系功能 D．审核功能 9．《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（B ）。 A．20学时 B．30学时 C．40学时 D．60学时 10．我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A．5％ B．10％ C．15％ D．20％ 11．根据我省清单计价法的规定，（B ）不属于措施项目费的内容。 A．环境保护费 B．低值易耗品摊销费 C．临时设施费 D．脚手架费 12．在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（D ）的现场管理人员的人工数确定。A．2% B．3% C．5% D．10% 13．我国进口设备采用最多的一种货价是（A ）。 A．装运港船上交货价（FOB） B．目的港船上交货价（FOS） C．离岸价加运费（C&F） D．到岸价（CIF） 14．某瓦工班组15人，砌1．5砖厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为1．25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是（D ）。 A．112．5m3
2010年造价员考试工程造价基础知识试题及答案 一、单项选择(各专业必答试题) 1. 工程量清单由哪几部分组成?(A ) A. 由分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单三部分组成; B. 由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星项目清单组成。 2.工程量清单计价计款的构成是什么?( C) A. 由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金和不可预见费构成; B. 由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、定额测定费、社会保险金构成。 C. 由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金构成。 3. 综合单价的定义是什么?(B ) A.综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润。 B.综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。 4.总承包服务费包括那些内容?( A) A.总承包服务费的内容，除招标文件另有规定外，一般情况下包括协调工程进度，各专业交叉作业配合协调等发生的费用，以及配合招标材料采购所需的费用。 B.总承包服务费的内容包括，协调工程进度，各专业交叉作业的配合，分包单位使用主体施工的脚手架、垂直运输设备、以及修补凿洞的费用。 5.甲方供料是否计价，如何计价?( A) A.甲方供应的材料应计入投标报价中，并在综合单价中体现。
B.甲方供应的材料不计入综合单价中。 6.零星工作项目费应在预留金中开销吗?(A ) A .《计价规范》的3.4.1条规定零星工作项目和预留金应分别列项，零星工作项目费不应在预留金中开销。 B .零星工作项目可以在预留金中开销。 7.工程量清单中漏项或有错如何处理?(A ) A .合同有约定的，按合同约定;合同没有约定的，按《计价规范》4.0.9条执行。 B.由招标人承担漏项和量错的风险。 C.不得调整。 8. 由于项目特征描述不够准确或错误而引起综合单价有了变化，应如何调整?(B ) A .由于工程量清单计价一般采用的是单价合同，所以不得调整。 B .项目特征描述不准确发生在招标阶段，招标人可以在招标答疑会上或招标前提出;若发生在结算阶段，合同有约定的，按合同约定处理;合同没有约定的，按《计价规范》第4.0.9条规定执行。 9. 《计价规范》哪几条(款)为强制性条文，必须严格执行?(A ) A.第1.0.3、3.2.2、3.2.3、3.2.4(1)、3.2.5、3.2.6(1)条为强制性条文。 B.第1.0.3、3.2.2、3.2.3 一、单项选择(各专业必答试题) 1. 工程量清单由哪几部分组成?(A ) A. 由分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单三部分组成; B. 由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星项目清单组成。 2.工程量清单计价计款的构成是什么?( C)