§1-1《建设工程监理规》GB/T 50319-2013——复习题
1.1判断题
1.1.1总则
1.《建设工程监理规》（ GB/T 50319-2013）属于推荐性国家标准。（ X ）
2.在建设工程监理工作围，建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动应通过工程监理通知单（应该是通过工程监理单位）进行。（ X ）
3.监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。（√）1.1.2术语
1. 总监理工程师代表是由总监理工程师授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，是注册监理工程师。（ X ）
2.监理规划是指导项目监理机构全面开展监理工作的纲领性文件。（√）
3.监理实施细则是针对某一专业或某一方面监理工作的指导性文件。（√）
4.监理员是从事具体监理工作，具有高中及以上学历并经过监理业务培训的监理人员。（X）
5.工程计量根据工程设计文件及施工合同约定，项目监理机构对施工单位申报的合格工程的工程量进行的核验。（√）
6.旁站是监理人员在施工现场对工程实体非关键部位的施工质量进行的监督检查活动。（X）
7.巡视是监理人员在施工现场进行的定期或不定期的监督检查活动。（X）
8. 项目监理机构在施工单位对工程质量自检的基础上，按照有关规定或建设工程监理合同约定独立进行的检测试验活动。（√）
9.见证取样是项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动。（√）
10.工程延期是由于施工单位原因造成合同工期延长的时间。（X）
11.工期延误是由于非施工单位自身原因造成施工期延长的时间。（X）
12.工程临时延期批准属于发生非施工单位原因造成的永久性影响工期事件所作出的临时延长合同工期的批准。（X）
13.工程最终延期批准属于发生施工单位原因造成的持续性影响工期事件所作出的最终延长合同工期的批准。（X）
14.监理日志是项目监理机构每日对建设工程监理工作及建设工程实施情况所做的记录。（√）
15．监理月报是项目监理机构每月向施工单位提交的建设工程监理工作及建设工程实施情况分析总结报告。（X）
16设备监造是项目监理机构按照建设工程监理合同和设备采购合同约定，对设备制造过程进行的监督检查。（√）
17．监理文件资料是工程监理单位在履行建设工程监理合同过程中形成或获取的，以一定形式记录、保存的文件资料。（√）
1.1.3项目监理机构及其设施
1.项目监理机构的监理人员由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成，且专业配套、数量满足监理工作需要，必须设总监理工程师代表。（ X）
2.工程监理单位调换专业监理工程师的，总监理工程师应口头通知建设单位。（X）
3.总监理工程师可将组织编制监理规划，审批监理实施细则工作委托给总监理工程师代表：（X）
4.总监理工程师可将签发开工令、工程暂停令和复工令工作委托给总监理工程师代表：（X）
5.总监理工程师可将组织审查施工组织设计、（专项）施工方案、应急救援预案工作委托给总监理工程师代表：（X）
6.总监理工程师可将签发工程款支付证书，组织审核竣工结算工作委托给总监理工程师代表：（X）
7.专业监理工程师负责审核分包单位资格；（X）
8.专业监理工程师负责指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况；（√）
9.专业监理工程师负责指导、检查监理人员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况；（√）
10.监理员负责检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况；（√）
11.监理员发现施工作业问题，及时指出并向建设单位报告。（X）
1.1.4监理规划及监理实施细则
1.监理实施细则应符合监理规划的要求，应结合工程特点，具有指导性。（X）
2.监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后编制，在第一次工地会议时报送建设单位。（X）
3. 专业监理工程师组织编制监理规划。（X）
4. 监理规划由总监理工程师审批。（X）
5.需要调整监理规划时，应由总监理工程师组织专业监理工程师修改，经总监理工程师批准后报建设单位。（X）
6.专业性较强、危险性较大的单位工程，项目监理机构应编制监理实施细则。（√）
7.监理实施细则应在相应工程施工开始前由监理员编制，并报总监理工程师审批。（X）
8.监理工作实施过程中，监理实施细则可根据实际情况进行补充、修改，经总监理工程师代表审批后实施。（X）
1.1.5质量、造价、进度控制及安全生产管理的监理工作
1.监理机构根据建设工程监理合同约定，遵循动态控制原理，坚持预防为主的原则，制定和实施相应的监理措施，采用旁站、巡视和平行检验等方式对建设工程实施监理。（√）
2.监理人员应熟悉工程设计文件，有关监理人员应参加建设单位主持的图纸会审和设计交底会议，会议纪要应由总监理工程师签认。（X）
3.开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议，会议纪要由项目监理机构负责整理，与会各方代表会签。（√）
4.项目监理机构与工程建设相关方之间的工作联系，除另有规定外应采用监理通知单形式进行。（X）
5.工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告，经专业监理工程师审核签字后报建设单位。（X）
6.项目监理机构应编制月完成工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，提出调整建议，并向建设单位报告。（√）
7.项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，由总监理工程师审核后报建设单位。（√）
8.项目监理机构应检查施工进度计划的实施情况，发现实际进度严重滞后于计划进度时，总监理工程师应签发监理通知，要求施工单位采取补救措施，调整进度计划，并向施工单位报告工期延误风险。（X）
9.项目监理机构应比较分析实际进度与计划进度，预测实际进度对工程总工期的影响，并应在监理月报中向建设单位报告工程实际进展情况。（√）
10.项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患的，应签发监理通知，要求施工单位整改；情况严重的，应签发工程暂停令，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。（√）
11.总监理工程师签发工程暂停令应事先征得施工单位同意。（√）
12.专业监理工程师组织监理员审查施工单位提出的工程变更申请，提出审查意见。（X）
13.施工单位因工程延期提出费用索赔时，项目监理机构应按建设单位的要求进行处理。（X）
14.发生工期延误时，项目监理机构应按施工单位要求进行处理。（X）
15.对需要返工处理或加固补强的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。（√）
16.对需要返工处理或加固补强的质量缺欠，项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。（X）
1.1.6监理文件资料管理
1．项目监理机构应及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递监理文件资料。（√）
2.项目监理机构应及时整理、分类汇总监理文件资料，按规定组卷，形成监理档案。（√）
1.2填空题
1.2.1总则
1.为了提高建设工程监理与相关服务水平，规建设工程监理与相关服务行为，制定《建设监理规》 GB/T 50319-2013。
2.实施建设工程监理前，建设单位应委托具有相应资质的工程监理单位，并以书面形式与工程监理单位订立建设工程监理合同。
3.工程开工前，建设单位应将工程监理单位的名称，监理的围、容和权限及总监理工程师的书面通知施工单位。
4.在建设工程监理工作围，建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动应通过工程监理单位单位进行。
5.建设工程监理实行总监理工程师负责制。
6监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。
1.2.2术语
1.工程监理单位是依法成立并取得国务院建设主管部门颁发的工程监理企业资质证书，从事建设工程监理活动的服务机构。
2.项目监理机构是工程监理单位派驻工程负责履行建设工程监理合同的组织机构。
3.总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
4.总监理工程师代表由总监理工程师授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、三年及以上工程监理实践经验的监理人员。
5.专业监理工程师是负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验的监理人员。
6.监理员从事具体监理工作，具有中专及以上学历并经过监理业务培训的监理人
员。
7.监理规划是指导项目监理机构全面开展监理工作的纲领性文件。
8.监理实施细则是针对某一专业或某一方面监理工作的操作性文件。
9.工程计量是根据工程设计文件及施工合同约定，项目监理机构对施工单位申报的工程的工程量进行的核验。
10旁站是监理人员在施工现场对工程实体关键部位或关键工序的施工质量进行的监督检查活动。
11. 旁站是监理人员在施工现场对工程实体关键部位或关键工序的施工质量进行的监督检查活动。
12.巡视是监理人员在施工现场进行的定期或不定期的监督检查活动。
13．平行检验是项目监理机构在施工单位对工程质量自检的基础上，按照有关规定或建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。
14．见证取样是项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动。
15.工程延期是由于非施工单位原因造成合同工期延长的时间。
16.工程工期延误是由于施工单位自身原因造成施工期延长的时间。
17.工程临时延期批准是发生非施工单位原因造成的持续性影响工期事件所作出的临时延长合同工期的批准。
18.工程最终延期批准是发生非施工单位原因造成的持续性影响工期事件所作出的最终延长合同工期的批准。
19.监理日志是项目监理机构每日对建设工程监理工作及建设工程实施情况所做的记录。
20．设备监造是项目监理机构按照建设工程监理合同和设备采购合同约定，对设备制造过程进行的监督检查活动。
21.监理文件资料工程监理单位在履行建设工程监理合同过程中形成或获取的，以一定形式记录、保存的文件资料。
1.2.3（项目监理机构及其设施）般规定
1.项目监理机构的监理人员由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成，且专业配套、数量满足监理工作需要，必要时可设总监理工程师代表。
2.工程监理单位调换总监理工程师的，事先应征得建设单位同意。
3.总监理工程师可同时担任其他建设工程的总监理工程师，但最多不得超过三项。
4.施工现场监理工作全部完成或建设工程监理合同终止时，项目监理机构可撤离施工现场。
1.2.4（项目监理机构及其设施）监理人员职责
1．监理员职责包括检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况；
2．监理员职责包括进行见证取样；
3．监理员职责包括复核工程计量有关数据；
4．监理员职责包括检查和记录工艺过程或施工工序施工结果；
5．监理员在发现施工作业问题，及时指出并向总监理工程师报告。
1.2.5（项目监理机构及其设施）监理设施
1.建设单位应按照建设工程监理合同约定，提供监理工作需要的办公、交通、通讯、生活等设施。
2.工程监理单位应按照建设工程监理合同约定，配备满足项目监理机构工作需要的常规检测设备和工器具。
1.2.6（监理规划及监理实施细则）一般规定
1.监理规划应明确项目监理机构的工作目标，确定具体的监理工作制度、容、程序、方法和措施。
2.监理实施细则应符合监理规划的要求，应结合工程特点，具有可操作性。1.2.7（监理规划及监理实施细则）监理规划
1.监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后编制，在召开第一次工地会议前报送建设单位。
2.监理规划由总监理工程师组织专业监理工程师编制；
3.监理规划在总监理工程师签字后由工程监理单位技术负责人审批。
4.监理规划需要调整时，应由总监理工程师组织专业监理工程师修改，经工程监理单位技术负责人批准后报建设单位。
1.2.8（监理规划及监理实施细则）监理实施细则
1.对专业性较强、危险性较大的分部分项工程，项目监理机构应编制监理实施细则。
2.对专业性较强，危险性较大的分部分项工程，项目监理机构应编制监理实施细则。
3.监理实施细则应在相应工程施工开始前由专业监理工程师编制，并报总监理工程师审批。
4.在监理工作实施过程中，监理实施细则可根据实际情况进行补充、修改，经总监理工程师批准后实施。
1.2.9（工程质量、造价、进度控制及安全生产管理的监理工作）一般规定
1.项目监理机构根据建设工程监理合同约定，遵循动态控制原理，坚持预防为主的原则，制定和实施相应的监理措施，采用旁站、巡视和平行检验等方式对建设
工程实施监理。
2.项目监理机构根据采用旁站、巡视和平行检验等方式对建设工程实施监理。
3.监理人员应熟悉工程设计文件，有关监理人员应参加建设单位主持的图纸会审和设计交底会议，会议纪要应由总监理工程师签认。
4.工程开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议，会议纪要由项目监理机构负责整理，与会各方代表会签。
5.项目监理机构应定期召开监理例会，组织有关单位研究解决工程监理相关问题。
6.监理例会、专题会议的会议纪要由项目监理机构负责整理，与会各方代表会签。
7.项目监理机构与工程建设相关方之间的工作联系，除另有规定外宜采用工作联系单形式进行。
8.项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由总监理工程师签认后报建设单位。
9.分包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审表，提出审核意见后，由总监理工程师签发。
10.项目监理机构宜根据工程特点、施工合同、工程设计文件及经过批准的施工组织设计对工程风险进行分析，并宜提出工程质量、造价、进度控制及安全生产管理的防性对策。
1.2.10（工程质量、造价、进度控制及安全生产管理的监理工作）工程质量控制
1.专业监理工程师应审查施工单位报送的新材料、新工艺、新技术、新设备的质量认证材料和相关验收标准的适用性。
2. 专业监理工程师应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，签署意见。
3.项目监理机构按照有关规定或建设工程监理合同约定，对用于工程的材料进行见证取样、平行检验。
4.专业监理工程师应要求施工单位定期提交影响工程质量的计量设备的检查和检定报告。
5. 监理员应对施工过程进行巡视，并对关键部位、关键工序的施工过程进行旁站，填写旁站记录。
6.项目监理机构应对施工单位报验的隐蔽工程、检验批、分项工程进行验收，对验收合格的应给予签认。
7.对已同意覆盖的工程隐蔽部位质量有疑问的，或发现施工单位私自覆盖工程隐蔽部位
的，监理机构应施工单位进行钻孔探测、揭开或其他方法进行重新检验。
8.项目监理机构发现施工存在质量问题的，或施工单位采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格的，应及时签发监理通知，要求施工单位整改。
9.对需要返工处理或加固补强的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。
10对需要返工处理或加固补强的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。
11.工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告，经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。
12.项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收，对验收中提出的整改问题，应督促施工单位及时整改。
1.2.11（工程质量、造价、进度控制及安全生产管理的监理工作）工程造价控制
1.项目监理机构应编制月完成工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，提出调整建议，并向建设单位单位报告。
1.2.12（工程质量、造价、进度控制及安全生产管理的监理工作）工程进度控制
1.项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，由总监理工程师审核后报建设单位。
1.2.13（工程质量、造价、进度控制及安全生产管理的监理工作）安全生产管理的监理工作
1.项目监理机构应根据法律法规、工程建设强制性标准，履行建设工程安全生产管理的监理职责，并将安全生产管理的监理工作容、方法和措施纳入监理规划及监理实施细则。
2.项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和落实情况，并应审查施工单位
安全许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时应检查施工机械和设施的安全许可验收手续。
3.项目监理机构应巡视检查危险性较大的分部分项工程专项工程施工方案实施情况。
4.项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患的，应签发监理通知单，要求施工单位整改；
5.项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在情况严重的安全事故隐患的，应签发工程暂停令，并及时报告建设单位。
6.施工单位对施工中存在的安全事故隐患拒不整改或者不停止施工的，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。
1.2.14（工程变更、索赔及施工合同争议的处理）一般规定
1.项目监理机构应依据建设工程监理合同的约定进行施工合同管理，处理工程变更、索赔及施工合同争议等事宜。
2.施工合同终止时，项目监理机构应协助建设单位按施工合同约定处理施工合同终止的有关事宜。
1.2.15（工程变更、索赔及施工合同争议的处理）工程暂停及复工
1.总监理工程师签发工程暂停令应事先征得建设单位同意。
2.暂停施工事件发生时，项目监理机构应如实记录所发生的情况。
3.因施工单位原因暂停施工时，项目监理机构应检查、验收施工单位的停工整改过程、结果。
4.当暂停施工原因消失、具备复工条件时，施工单位提出复工申请的，项目监理机构应审查施工单位报送的复工报审表及有关材料，符合要求后，总监理工程师应及时签发复工令；施工单位未提出复工申请的，总监理工程师应根据工程实际情况指令施工单位恢复施工。
1.2.16（工程变更、索赔及施工合同争议的处理）工程变更的处理
1.对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。
2.项目监理机构根据批准的工程变更文件监督施工单位实施工程变更。
3.工程变更款项最终结算时，应以建设单位与施工单位达成的协议为依据。
4.项目监理机构应对建设单位要求的工程变更提出评估意见，应督促施工单位按照会签后的工程变更单组织施工。
1.2.17（工程变更、索赔及施工合同争议的处理）费用索赔
1.当施工单位的费用索赔要求与工程延期要求相关联时，项目监理机构应提出费用索赔和工程延期的综合处理意见，并与建设单位和施工单位协商。
2.因施工单位原因造成建设单位损失，建设单位提出索赔的，项目监理机构应与建设单位和施工单位协商处理。
1.2.18（工程变更、索赔及施工合同争议的处理）工程延期及工期延误的处理
1.施工单位提出工程延期要求符合施工合同约定的，项目监理机构应予以受理。
2.当影响工期事件具有持续性时，项目监理机构应对施工单位提交的阶段性工程临时延期报审表进行审查，签署工程临时延期审核意见后报建设单位。
3.施工单位因工程延期提出费用索赔时，项目监理机构应按施工合同约定进行
处理。
4.发生工期延误时，项目监理机构应按施工合同约定进行处理。
1.2.19（工程变更、索赔及施工合同争议的处理）施工合同争议
1.项目监理机构在施工合同争议处理过程中，对未达到施工合同约定的暂停履行合同条件的，应要求施工合同双方继续履行合同。
1.2.20（监理文件资料管理）一般规定
1.监理机构应建立完善的监理文件资料管理制度，设专人管理监理文件资料。
1.2.21（监理文件资料管理）监理文件资料归档
1.工程监理单位应根据工程特点和有关规定，合理确定监理档案保存期限，并向有关部门移交需要存档的监理档案。
1.3单项选择题
1.监理员发现施工作业问题，及时指出并向（ C）报告。
A. 工程师；
B. 总监理工程师；
C. 专业监理工程师；
D. 总监理工程师代表；
2.工期延误是由于（A ）自身原因造成施工期延长的时间。
A. 施工单位；
B. 监理机构；
C. 建设单位；
D. 分包单位；
3.专业监理工程师核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行（C），合格时予以签认。
A、检查
B、清点
C、平行检验
D、旁站
4．工程质量的验收均应在（D）自行检查评定的基础上进行
A．建设单位 B.设计单位 C.监理单位 D.施工单位
5.当建设单位与施工单位就工程延期事宜协商达不成一致意见时，项目监理机构应提出( B)意见。
A. 建设性；
B. 评估；
C. 仲裁；
D.可行性；
6.施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案未经监理单位审查签字认可，施工单位擅自施工的，监理单位应及时下达（C）。
A. 联系单；
B. 通知单；
C. 工程暂停令；
D. 口头通知；
7.监理规划是指导项目监理机构全面开展监理工作的（A ）文件。
A. 指导性；
B. 操作性；
C. 约束性；
D.建议性；
8.监理实施细则是针对某一专业或某一方面监理工作的（ C ）文件。
A. 指导性；
B. 操作性；
C. 约束性；
D. 建议性；
9.《建设监理规》中的工程计量是根据工程设计文件及施工合同约定，项目监理机构对施工单位申报的合格工程的工程量进行的（ A ）。
A. 核验；
B. 复核；
C. 检查；
D.计量；
10.工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量（B）报告，经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。
A. 总结；
B. 评估；
C. 鉴定；
D.评审；
11.项目监理机构根据建设工程监理合同约定，遵循（ A ）控制原理，坚持预防为主的原则，制定和实施相应的监理措施，采用旁站、巡视和平行检验等方式对建设工程实施监理。
A. 动态；
B. 静态；
C. 循环；
D.反馈；
12．项目监理机构应建立健全协调管理制度，采用有效方式（D ）工程建设相关方的关系。
A. 控制；
B. 指导；
C. 管理；
D.协调；
13.工程监理单位应（D）建设单位组织专家对设计成果进行评审。
A. 控制；
B. 指导；
C. 管理；
D. 协助；
14.项目监理机构认为有必要进行工程变更的，须经（ A ）提出。
A.建设单位；
B.设计单位；
C. 主管部门
D.施工单位。
15.总监理工程师签发工程暂停令或签发复工令，应事先征得（ A ）同意。
A.建设单位；
B.设计单位；
C. 主管部门
D.施工单位。
1.4多项选择题
1.见证取样是项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场（ABD ）工作的监督活动。
A. 取样；
B. 封样；
C.保管；
D. 送检；
E.鉴定
2.以下属于监理员职责是（ABC ）。
A. 进行见证取样；
B. 复核工程计量有关数据；
C. 检查和记录工艺过程或施工工序；
D. 进行工程计量；
E. 编制监理规划
3.专业监理工程师应审查施工单位报送的（ABCE）的质量认证材料和相关验收标准的适用性，必要时，应要求施工单位组织专题论证，审查合格后报总监理工程师签认
A. 新材料；
B. 新工艺；
C. 新技术；
D. 新专利；
E. 新设备。
4.项目监理机构应对施工单位报验的（ABD ）进行验收，对验收合格的应给予签认。
A.隐蔽工程；
B.分项工程；
C.单项工程；
D.检验批；
E.单位工程。
5.项目监理机构应按（ABD）程序处理施工单位提出的工程变更。
A．总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请，提出审查意见；
B．对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。
C.总监理工程师代表可组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请，提出审
查意见。
D.必要时，项目监理机构应组织建设、设计、施工等单位召开专题会议，论证工程设计文件的修改方案。
E.项目监理机构根据建设单位提出的工程变更文件监督施工单位实施工程变更。
6.项目监理机构主要依据应包括（ABCD）处理费用索赔：
A. 法律法规；
B.勘察设计文件、施工合同文件；
C. 工程建设标准；
D. 索赔事件的证据；
E.施工组织设计。
7. 对（ AC）工程可不必编制监理实施细则。
A.工程规模较小；
B.工程投资额较小；
C.技术较简单且有成熟管理经验和措施的；
D.工程建设容较少；
E.监理收费较低
8.旁站是监理人员在施工现场对工程实体（AB）的施工质量进行的监督检查活动。
A.关键部位；
B.关键工序；
C.隐蔽部位；
D.重点部位；
E.重要工序。
9.监理单位应（ ABCE）地开展建设工程监理与相关服务活动。
A. 公平；
B. 独立；
C. 诚信；
D.公开；
E.科学。
10.项目监理机构应根据建设工程监理合同约定，（BD ）实施实施工程监理，并及时准确记录监理工作实施情况。
A.遵循事后控制原则；
B.遵循动态控制原理；
C.保持工地和谐稳定原则；
D.坚持预防为主的原则；
E.最大限度维护监理机构利益。
1.5简答题
1.依据《建设工程监理规》（GB/T 50319-2013）监理员应履行哪些职责？page7
1 检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况。
2 进行见证取样。
3 复核工程计量有关数据。
4 检查工序施工结果。
5 发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。
2.总监理工程师不得将哪些工作委托给总监理工程师代表？
1 组织编制监理规划，审批监理实施细则。
2 根据工程进展及监理工作情况调配监理人员。
3 组织审查施工组织设计、（专项）施工方案。
4 签发工程开工令、暂停令和复工令。
5 签发工程款支付证书，组织审核竣工结算。
6 调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔。
7 审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收。
8 参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。
3.依据GB/T 50319-2013，监理规划应包括哪些容？page8
1 工程概况。
2 监理工作的围、容、目标。
3 监理工作依据。
4 监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责。
5 监理工作制度。
6 工程质量控制。
7 工程造价控制。
8 工程进度控制。
9 安全生产管理的监理工作。
10 合同与信息管理。
11 组织协调。
12 监理工作设施。
4.依据GB/T 50319-2013，哪些分部分项工程应编制监理实施细则？p9
4.3.3 监理实施细则的编制应依据下列资料：
1 监理规划。
2 工程建设标准、工程设计文件。
3 施工组织设计、（专项）施工方案。
4.3.4 监理实施细则应包括下列主要容：
1 专业工程特点。
2 监理工作流程。
3 监理工作要点。
4 监理工作方法及措施。
5.依据GB/T 50319-2013，监理实施细则编制依据有哪些？p9
1 监理规划。
2 工程建设标准、工程设计文件。
3 施工组织设计、（专项）施工方案。
6.依据GB/T 50319-2013，监理实施细则应包括哪些容？p9
1 专业工程特点。
2 监理工作流程。
3 监理工作要点。
4 监理工作方法及措施。
7.依据GB/T 50319-2013，工程监理单位使用资料表格有哪些？表A.0.1 总监理工程师任命书
表A.0.2 工程开工令
表A.0.3 监理通知单
表A.0.4 监理报告
表A.0.5 工程暂停令
表A.0.6 旁站记录
表A.0.7 工程复工令
表A.0.8 工程款支付证书
表B.0.1 施工组织设计或（专项）施工方案报审表
表B.0.2 工程开工报审表
表B.0.3 工程复工报审表
表B.0.4 分包单位资格报审表
表B.0.5 施工控制测量成果报审表
表B.0.6 工程材料、构配件或设备报审表
表B.0.7 报审/报验表
表B.0.8 分部工程报验表
表B.0.9 监理通知回复
表B.0.10 单位工程竣工验收报审表
表B.0.11 工程款支付报审表
表B.0.12 施工进度计划报验表
表B.0.13 费用索赔报验表
表B.0.14 工程临时延期或最终延期报验表
表C.0.1 工作联系单
表C.0.2 工程变更单
表C.0.3 索赔意向通知书
8.依据GB/T 50319-2013，工程项目通用表格有哪些？
9.依据GB/T 50319-2013，监理人员对工程施工质量进行巡视，应包括哪些巡视容？
1 施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工。
2 使用的工程材料、构配件和设备是否合格。
3 施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位。
4 特种作业人员是否持证上岗。
10 简述工程质量缺陷的监理流程？
对需要返工处理加固补强的质量缺陷，项目监理机构应要求施工单位报送经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量缺陷的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。
11. 简述工程质量事故的监理流程？
对需要返工处理或加固补强的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量事故的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。
12.依据GB/T 50319-2013，项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案，专项施工方案审查的基本容有哪些？
1 编审程序应符合相关规定。
2 安全技术措施应符合工程建设强制性标准。
13.依据GB/T 50319-2013，项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，首先采取的处理方法或措施是什么？对情况严重的安全事故隐患，采取的处理方法或措施是什么？
工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事
故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂
时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工
的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告
14.依据GB/T 50319-2013，安全生产管理的监理工作容有哪些？
15.依据GB/T 50319-2013，项目监理机构处理施工单位费用索赔主要依据有哪些？
1 法律法规。
2 勘察设计文件、施工合同文件。
3 工程建设标准。
4 索赔事件的证据。
16. 依据GB/T 50319-2013，项目监理机构批准工程延期应同时满足哪些条件？
1、施工单位在施工合同约定的期限提出工程延期
2.当影响工期事件具有持续性时
3.非施工单位原因
17. 依据GB/T 50319-2013，监理日志的主要容有哪些？
1 天气和施工环境情况。
2 当日施工进展情况。
3 当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
4 当日存在的问题及协调解决情况。
5 其他有关事项。
18. 依据GB/T 50319-2013，监理月报的主要容有哪些？
1 本月工程实施情况。
2 本月监理工作情况。
3 本月施工中存在的问题及处理情况。
4 下月监理工作重点。
19. 依据GB/T 50319-2013，监理工作总结的主要容有哪些？
1 工程概况。
2 项目监理机构。
3 建设工程监理合同履行情况。
4 监理工作成效。
5 监理工作中发现的问题及其处理情况。
6 说明和建议。
1.6案例
2010年10月，某市的一座大桥因受台风影响，需要加固补强，经批准，该大桥建设单位与某施工单位签订施工合同，与某公路工程监理公司签订工程监理合同。
按批准的设计文件，该大桥加固补强方案包括更换上部主梁。已批准的设计文件，将现状大桥上部构造的主梁拆除，通过预制吊装安装新主梁。在工程实施工程中，发生以下事件：事件1：项目监理机构进场后，该项目总监理工程师委托监理员编制监理规划，监理规划编制完成后，由专业监理工程师审核，经总监理工程师批准报送建设单位。
事件2：该监理规划包括以下主要容：
1.工程概况；
2.监理工作的围、容、目标；
3.理组织形式、人员配备及进场计划、监理人员岗位职责；
4.工程质量控制；
5.工程造价控制；
6.工程进度控制；
7.合同与信息管理；
8.监理工作设施。
事件3：施工单位在施工中，向监理单位提出变更施工工艺，把大桥上部构造的主梁从预制吊装变更为现场施工满堂支架、现浇混凝土。工艺变更方案经监理单位和建设单位审查后上报设计单位，设计单位否决工艺变更方案，监理机构要求施工方按原设计施工。
事件4：在施工过程中，施工方违规操作、不按照施工图纸施工、擅自变更施工工艺、把大桥上部构造的主梁从原设计的预制吊装变更为现场施工满堂支架、现浇混凝土，由于技术和安全措施不到位，发生了坍塌事故，造成两人死亡，直接经济损失18万元。
在事故发生前，监理单位和业主单位明知施工单位违反设计文件要求，擅自更改施工工
艺，存在安全事故隐患，未及时制止施工单位。
事件5：事故发生后，该市法院判决建设单位负责现场监督的蔡某构成玩忽职守罪，判处有期徒刑二年，法院判决是否妥当？法律依据是什么？
根据以上事件，请回答以下问题：
问题1：在事件1中，监理规划的编审程序是否妥当？如有不妥当之处，给出正确做法？
问题2：在事件2中，项目监理机构编制的监理规划是否完整？如不完整，应补充哪些容？
问题3：在事件3，监理机构要求施工方按原设计施工的要否正确？为什么？
问题4：事件4中，监理机构未及时制止施工单位施工工艺变更的做法是否正确？
对施工单位违反设计文件要求，擅自更改施工工艺，存在安全事故隐患时，依据相关法律法规规定，你作为监理人员，应建议监理机构采取哪些措施，消除安全隐患？
问题5：事件5中，该市人民法院判决建设单位负责现场监督的蔡某构成玩忽职守罪，判处有期徒刑二年，法院判决是否妥当？法律依据是什么？
监理安全培训考试试题答案 项目监理部姓名得分时间：年月日 一、是非题（每题2.5分共16题40分） 1.国家对施工企业实行安全生产许可制度。未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。（√） 2.监理单位应该依法对承发包的资质证书进行审核，应在等级许可范围内承接任务。（√） 3.监理单位应对建筑工程安全标准进行监理，并对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查。（√） 4. 建筑施工单位主要负责人和安全生产管理人员应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。（√） 5. 监理企业行政负责人对本企业建监理工程项目的安全监理工作全面负责。项目总监理工程师对工程项目的安全监理工作负责。（√） 6. 安全监理人员须经安全监理业务教育培训，考试合格后，持证上岗。（√） 7. 未经安全生产教育和培训合格的从业人员不得上岗作业。（√） 8. 电工、焊工、垂直运输机械作业人员，安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。（√）9. 电源中心点直接接地的220/380V三相四线制电力系统，必须采用三级配电；TN-S接零保护；二级漏电保护。（√）10. 监理企业编制的项目监理规划应包括安全监理方案，编制的监理细则应包含
安全监理的具体措施。（√）11. 照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器，严禁使用自藕变压器，在金属容器内的照明，电源电压不大于12V。（√）12. 施工单位进行爆破、吊装等危险作业，应安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。（√）13. 施工单位采购、租赁的安全防护用品，机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。施工现场的上述设备用具，必须由专人管理，定期进行检查，维修和保养，建立相应的资料档案。（√）14. 施工单位应按规定对施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30天内，向建设行政主管部门或者其它有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显着位置。（√）15. 施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃、易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配置消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。（√）16. 建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出说明,并由双方签字确认。（√） 二、问答题（每题10分，共6题60分） 1.大唐集团“七不准”内容是什么？ 答：有安全隐患的施工队伍不准进场；有安全隐患的作业人员不准进场；有安全隐患的施工机械不准进场；有安全隐患的工程设备不准进场；有安全隐患的
2014年全国监理工程师考试真题 《建设工程监理概论》 一、单项选择题（共50题，每题1分，每题的选项中，只有一个最符合题意。） 1．建设工程监理的性质可概括为（）。 A．服务性、科学性、独立性和公正性B．创新性、科学性、独立性和公正性 C．服务性、科学性、独立性和公平性D．创新性、科学性、独立性和公平性 2．根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是（）。 A．总投资额为1亿元的服装厂改建项目 B．总投资额为400万美元的联合国环境署援助项目 C．总投资额为2500万元的垃圾处理项目 D．建筑面积为4万平方米的住宅建设项目 3．根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用资本金注入方式的政府投资工程，政府需要审批（）。 A．资金申请报告和概算B．开工报告和施工图预算 C．初步设计和概算D．项目建议书和开工报告 4．建设工程初步设计是根据（）的要求进行具体实施方案的设计。 A．可行性研究报告B．项目建议书 C．使用功能D．批准的投资额 5．建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人（）。 A．组织工程建设B．策划工程项目 C．负责生产经营D．承担投资风险 6．根据《建筑法》，按国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。 A．1 B．3 C．6 D．12 7．根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A．10 B．15 C．20 D．30 8．建设工程项目管理服务合同属于（）。 A．委托合同B．承揽合同C．技术合同D．建设工程合同 9．根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年。 A．1 B．2 C．3 D．5 10．根据《建设工程质量管理条例》，施工单位的质量责任和义务是（）。 A．工程开工前，应按照国家有关规定办理工程质量监督手续 B．工程完工后，应组织竣工预验收 C．施工过程中，应立即改正所发现的设计图纸差错
一、单项选择题(共 20 题、0 / 40 分 ) 1、监理工程师有权处理的索赔是承包商( ). ?A、提出的道义索赔 ?B、无合法理由延误竣工对业主的违约索赔 ?C、依据合同条款提出的索赔 ?D、依据其它法律文书提出的索赔 2、 我国的监理工程师是指( )的一类人. ?A、具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 ?B、取得监理工程师资格证书 ?C、取得监理工程师岗位证书 ?D、监理单位从事工程技术管理工作 3、监理工程师控制建设工程进度的组织措施是指( ). ?A、推行CM承发包模式,对建设工程实行分段发包 ?B、采用网络计划技术对建设工程进度实施动态控制 ?C、建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度 ?D、编制进度控制工作细则,指导监理人员实施进度控制4、 在组织机构的设计过程中,当人数一定时,管理跨度与管理层次的关系是( ). ?A、直线关系 ?B、职能关系 ?C、正比关系 ?D、反比关系 5、 质量控制的具体措施不包括( ). ?A、质量控制的标准措施 ?B、质量控制的技术措施
?C、质量控制的经济措施 ?D、质量控制的组织措施 6、项目总监理工程师应集中力量做好( )工作,竭尽全力协助业主在计划的投资、进度、质量目标内把工程 项目建成. ?A、目标控制 ?B、合同管理 ?C、目标规划 ?D、动态控制 7、项目监理组织应当根据( )开展工程建设监理活动. ?A、监理合同 ?B、其它工程建设合同 ?C、监理合同和其它工程建设合同的规定 ?D、项目法人的要求 8、政府建设主管部门对监理单位设立资质的审查重点是( ). ?A、法人资格条件和监理能力 ?B、监理能力 ?C、企业法人资格条件 ?D、人员素质 9、设计合同生效的时间是指( )之日. ?A、当事人双方在合同签字盖章 ?B、设计人实际开始工作 ?C、设计人收到发包人的定金 ?D、设计人收到中标通知书 10、对设备进行监造时,监造人员原则上由( )派出. ?A、设备设计单位
2014 年建设领域专业人员监理员考试试题 一．选择题（30 分，每题 1.5 分） 1．建设监理业务完成后，监理机构应向（ B）提交建设工程监理档案资料． A．监理单位B．项目法人 C．主管部门 D．承建单位 2．建设工程要严格按照（B ）要求，做好项目建议书、可行性研究报告、初步设计、开工报告和竣工验收等环节工作是工程项目成败的关键． A．建设工程监理程序 B．建设程序 C．监理规则 D．建设工程合同 3．按照《建设工程监理规范》，（ A）应定期主持召开工地例会．A．总监理工程师 B．施工单位负责人 C．建设单位负责人D．专业监理工程师 4．按照《建设工程监理规范》，（A ）可以签发工程暂停命令．A．监理工程师 B．施工单位负责人 C．建设单位负责人 D．专业监理工程师 5．按照《建设工程监理规范》，建设单位或承包单位提出的工程变更，应提交（ A）． A．总监理工程师 B．专业监理工程师C．建设单位负责人D．专业监理员 6．按有关规定，监理业务完成后监理单位应向项目法人提交（ B ）． A．工程竣工图 B．监理档案资料 C．工程技术总结 D．工程决算
7．目标控制流程和监理信息流程应该在（D ）中作出明确规定．A．监理大纲B．监理细则 C．监理工作计划D．监理规划8．监理规划师监理单位重要的（ A）．
A．存档资料 B．计划文件 C．监理资料 D．历史资料 9．监理规划的具体内容应该具有（ C）． A．独特性B．唯一性C．针对性D．实现性 10．建设工程监理是针对（ C）所实施的监督管理． A．工程B．工程项目C．工程项目建设D．工程项目施工 11．按照《建筑法》规定，建设工程监理实施的前提是（ A）．A．需要建设单位的委托和授权 B．建设工程监理单位代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控 C．工程监理企业应当客观、工整的执行监理任务 D．建设工程监理单位必须具有甲级资质 12 监理工程师是一种（ D）职务． A．技术B．行政C．专业D．岗位 13．《监理工程师资格证书》的持有者，自领取证书之日起，（ D）年内未经注册其证书失效． A． 1 B．2 C．3 D．5 14．我国监理工程师不得在影响（ D）监理业务的单位兼职． A．独立执行B．正确执行C．合理执行D．公正执行15．某监理单位招聘三名监理工程师，在应聘得人员中，甲有工程设计管理方面得经验，乙有工程设备制造方面的实践经验，丙有工程经纪管理方面的，丁有工程立项评估方面的实践经验，该监理单位择优选择（D ）． A．甲、乙、丙B．乙、丙、丁C．甲、丙、丁D．甲、乙、丁 16．与监理工作者职业道德相悖的是（C ）． A．要求业主明确授权B．要求承包商提供具体的
精品文档 安全生产监理责任试题 单选题： 1. 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患应要求施工单位进行整改。施工单位拒不整改的，工程监理单位应当及时向（ B ）报告。 A. 勘察单位 B. 有关主管部门 C. 总承包单位 D. 设计单位 2. 甲公司是具有综合资质的监理企业，因该企业监理责任发生了安全事故。该安全事故的发生日期（ C ）。 A.以新闻媒体报道的事故发生日为准 B.以施工单位上报的事故发生日为准 C.以行政处罚决定书中认定的事故发生日为准 D.以该监理单位上报的事故发生日为准 3. 申请工程监理综合资质，要求申请综合资质之日前一年内没有因本企业监理责任发生 （ B ）起以上四级工程建设安全事故。 A.一 B.二 C.三 D.四 4. 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工 程建设（ A ）。 A.强制性标准 B.国家标准 C.地方标准 C.企业标准 5. 工人小李在作业中发现脚手架要垮塌，赶紧逃离了现场，随之垮塌的脚手架造成一死多 伤的安全事故，则小李的行为（ C ） A. 违法，因为只有在通知其他工人后才可逃离 B. 违约，因为没有按照合同履行劳动的义务 C. 不违法，这是在行使紧急避险权 D. 不违法，这是在行使拒绝权 6. 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监 督管理职责的有关部门报告。（ A ） A.1 B.2 C.3 C.4 7. 县级以上地方人民政府建设主管部门依法给予工程监理企业行政处罚的，应当将行政处罚决定以及给予行政处罚的事实、理由和依据，报（ C ）备案。 A. 省、自治区和直辖市的人民政府建设行政主管部门 B. 县级以上地方人民政府建设主管部门 C. 国务院建设主管部门 D. 国务院 8. 重大事故，是指造成死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。（ B ） A. 30人以上 B. 10人以上30人以下 C. 3人以上10人以下 D. 3人以下 9. 工程竣工后，监理单位应将有关安全生产的技术文件、B、监理规划、监理实施细则、.
2016 年监理工程师考试真题及参考答案 《建设工程质量投资进度控制》 一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1.工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在（）阶段。 A.项目可行性研究 B. 项目决策 C.工程设计 D.工程施工 2.工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有（）的特点。 A. 影响因素多 B. 质量波动大 C .检验特殊性 D .终检局限性 3.工程质量检验机构出具的检验报告需经（）确认后，方可按规定归档。 A. 监理单位 B. 施工单位 C.设计单位 D.工程质量监督机构 4.根据《建筑工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注 明（）。 A. 生产厂 B. 规格和型号 C.供应商 D.使用年限 5.根据ISO 质量管理体系标准，将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理的质量管理原则是（）。
C. 过程评价 D. 管理的系统方法 6.根据ISO 质量管理体系标准，工程质量单位应以（）为框架，制定具体的质量目标。 A. 质量计划 B. 质量方针 C. 质量策划 D. 质量要求 7. 《卓越绩效评价准则》与ISO9000 质量管理体系的不同点是（）。 A. 基本原理和原则不同 B. 基本理念和思维方式不同 C. 关注点和目标不同 D.使用方法（工具）不同 8.下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（） A. 极差 B. 中位数 C.算术平均数 D.极值 9.采用排列图法划分质量影响因素时，累计频率达到75%对应的影响因素是（） A. 主要因素 B. 次要因素 C .一般因素 D. 基本因素 10.工程质量统计分析方法中，用来显示两种质量数据之间关系的是（） A. 因果分析图法 B. 相关图法
工程管理中心and合同预算部管理干部竞聘参考题 一、选择题： 1、冷库保温板施工铺贴时，必须做到（A ）： A、纵、横均双向错缝 B、纵向错缝，横向不错缝 C、纵向不错缝、横向错缝 D、纵横方向均可不错缝 2、双门卫门牌字体应为（D ）、（E ）字。 A、仿宋 B、隶书 C、黑体 D、大宋 E、阴体 F、阳体 3、外墙脚手洞眼堵砌的方法有（BC ）： A、砂浆带整砖堵砌法 B、微膨胀细石混凝土堵砌法 C、砂浆带半砖堵砌法 D、细石混凝土堵砌法 4、待宰圈四周转角处应做成（B ）形状。 A、六角菱角形 B、圆弧形 C、直角形 D、钝角 5、工程建设强制性标准是指直接涉及（ABCD ）工程建设标准强制性条文 A、工程质量 B、工程安全 C、工程卫生及 D、工程环境保护 6、工程监理的三大依据包括（ABC ） A、权威部门批准的工程项目建设文件； B、法律法规、规章和标准、规范； C、建设工程合同； D、工程资料 7、工程监理的性质包括（ABCD） A、服务性 B、独立性 C、公正性 D、科学性 8、工程监理的方法有（ABCDE） A、目标规划 B、动态控制 C、组织协调 D、信息管理 E、合同管理 9、监理目标控制的手段（ABCD ） A、组织 B、技术 C、经济 D、合同 10、监理实施程序是（B ） A、成立机构制定监理细则编制监理规划制定监理工作流程规范化开展工作参与工程预验收，签署监理意见监理资料提交 B、成立机构编制监理规划制定监理细则制定监理工作流程规范化开展工作参与工程预验收，签署监理意见监理资料提交 C、成立机构编制监理规划制定监理工作流程规范化开展工作制定监理细则参与工程预验收，签署监理意见监理资料提交 D、编制监理规划成立机构制定监理细则制定监理工作流程规范化开展工作参与工程预验收，签署监理意见监理资料提交
精心整理 全国监理工程师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)? 1．关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。? A．推进项目法人责任制落实? B．提高工程进度控制水平? C D 2 A B C D 3 A B C D．监理事务所? 4．施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。? A．法定代理? B．委托代理?
C．指定代理? D．职务代理? 5．根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。? A．保证法律关系只有两方参加? B．对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益? C D 6 A B C D 7 A B C D．留置的财产不限于按照合同约定占有的财产? 8．在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。? A．投标文件没有按要求密封? B．投标人在投标有效期内撤销投标? C．中标人拒绝订立合同?
D．中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正? 9．建筑工程一切险的除外责任包括（）造成的损失。? A．台风? B．暴雨引起地面下陷? C．雷电引起火灾? D 10 A B C D 11 A B C D 12．）。? A．资格预审公告? B．申请人须知? C．资格审查方法和办法? D．资格预审申请文件? 13．根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。? A．2?
B．3? C．4? D．5? 14．根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是（）。? A．视投标书不符合评审标准，否认其投标? B．对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认? C D 15 A． B． C． D． 16 A B C D 17．对于需增设技术设计阶段的工程项目，为保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般不单独招标发包的是（）。? A．初步设计? B．施工图设计? C．全过程设计? D．技术设计?
建设工程监理概论 1、建设工程的决定性环节是：设计质量 2、工程建设监理是监理单位受项目法人的委托：对工程建设实施的监督管理 3、建设工程监理的基本目的是协助建设单位在计划的目标内把工程建成投入使用 4、工程建设监理依据国家批准的工程项目建设文件，有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同开展 5、工程建设监理实施需要建设单位的委托和授权 6、建设单位对工程监理企业法令结果是在委托监理的工程中拥有一定的管理权限 7、建设工程监理实施的前提是建设单位的委托和授权 8、把建设工程监理与政府建设工程行政性监督管理活动区别开，是建设工程监理的服务性 9、工程建设监理与政府工程质量监督的区别是：前者属于社会的、民间的，后者属于强制性的政府行为 10、建设工程监理的依据为：法律、法规和建设工程合同 11、建设工程法律是指由全国人民代表大会及其常务委员会通过的规范工程建设活动的法律规范，由国家主席签署主席令予以公布。 12、建设工程监理是微观性质监督管理活动 13、1988年7月建设部颁布了《关于开展建设监理工作的通知》，标志着我国建设工程领域的改革进入了一个新的阶段。 14、建设工程监理对象包括新建、改建和扩建建筑 15、监理单位是建设项目管理服务的主体。 16、工程招投标结束是以签订合同为标志的 17、实施建设工程监理的基本条件是社会主义市场经济体制、法制环境、配套机制 18、工程建设监理实施的对象是工程建设项目 19、现阶段工程建设监理主要发生在项目建设的施工阶段 20、承建商共同要求工程建设监理要有公正性 21、按照我国有关文件夹中的规定，在监理人员监理过程中，负责与工程项目建设的外部关系的组织协调工作是项目业主 22、新中国成立以来，我国一直采用的是按照国家投资计划将建设资金分配各个部门和地方，然后再根据需要安排任务，由建设单位自筹自管方式实现工程项目，这是不符合工程建设的内在规律的。 23、建设程序为工程建设监理提出了具体的任务和内容，基本任务是通过建设项目中的多项具体工作的完成来实现的 24、在我国，实施建设监理制有利于政府在工程建设中的职能转变 25、在工程建设监理的项目实施阶段，工程建设监理的目标是着重解决如何在明确的项目目标内来建成工程项目 26、推选建设监理制应当遵循的基本原则之一是结合中国国情 27、从其业务性质方面定性一，建设工程具有服务性 28、建设工程监理的服务对象是建设单位 29、大中型及限额以上项目的建设程序中，设计文件是根据批准的可行性研究报告编制的 30、项目可行性研究报告批准后，正式成立项目法人 31、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是如何做好决策和承担风险 32、我国工程监理企业只接受建设单位的委托，不接受承建单位的委托为其提供管理服务，体现了建设工程监理的服务对象具有单一性特点 33、建设工程可行性研究的主要作用是为建设项目投资决策提供依据 34、实施建设工程监理有利于规范工程建设参与各方的建设行为，具体表现为除政府的监督管理以外，建立工程建设参与各方的建设行为约束机制 35、我国的建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托并代表建设单位对承包单位的建设行为进行监督管理的专业化服务活动。 36、项目建议书是拟建项目单位向国家提出要求建设某一项目的建议文件，是对工程项目建设的轮廓设想。项目建议书的主要作用是推荐一个拟建项目 37、建设工程监理的性质中，从业务性质方面定性是是服务性 38、在实施监理的工程项目建设中，要贯彻执行项目法人责任制、工程招投标制、建设工程监理制、合同管理制 39、关于建设程序与工程建设监理之间的关系：建设程序为工程建设监理提出了具体的任务和服务内容、建设程序确立了监理单位在项目建设中的重要地位、严格执行建设程序是监理工程师的职业准则、严格执行建设程序是结合我国国情推行建设监理制的具体表现、
一、单项选择题(共50题，每题l分。每题的备选项中，只有l个最符合题意) 1、由全国人民代表大会及其常务委员会通过，国家主席签署主席令予以公布的规范工 程建设活动的文件属于（）。 A．法律 B．行政法规 C．国家规范 D．部门规章 2、对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，只审批（）。 A．项目建议书B．可行性研究报告 C．资金申请报告 D．初步设计和概算 3、建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。因故不能按期开工的， 应当向发证机关申请延期。 A．建设准备 B．施工安装 C．生产准备 D．竣工验收 4、实行施工总承包的，（）负责施工现场安全。 A．业主 B．监理单位 C．设计单位D．总承包单位
5、承担工程保修阶段的服务时，监理单位的工作内容不包括（）。 A．工程监理单位应当定期回访 B．对于建设或使用单位提出的工程质量缺陷，应当安排监理人员检查和记录 C．对工程质量缺陷原因进行调查，并与建设施工单位协商确定责任归属 D．对非施工原因造成的工程质量缺陷，不承担监理责任 6、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。 A．7 B．1 5 C．20 D．30 7、合同转让是合同变更的一种特殊形式，债权人可以将合同的权利全部或部分转让给 第三人，下面可以转让的情形是（）。 A．债务人主观意愿不同意转让 B．按照当事人约定不得转让 C．根据合同性质不得转让 D．依照法律规定不得转让 8、《建设工程质量管理条例》规定，装修工程最低保修期限为（）年。 A． 1 B． 2 C． 3 D． 5 9、以下专业乙级工程监理企业资质中，不可以设立丙级的是（）。
工程监理模拟考试题及 答案 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
工程监理模拟考试题一 一、单项选择题（每题2分，共20分） 1、总监理工程师负责制的主要含义是总监理工程师（B ）。 A、可以在授权范围内发布有关指令 B、在监理合同授权范围内全面负责受委托的监理工作 C、对所监理的工程负全面指挥之责 D、承担监理合同规定的监理单位全部责任 2、项目总监理工程师应集中力量做好（ C ）工作，竭尽全力协助业主在计划的投资、进度、质量目标内把工程项目建成。 A、目标规划 B、动态控制 C、目标控制 D、合同管理 3、建筑工程开工前，（B）人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。 A、施工单位应当按有关规定向工程所在地的县以上 B、建设单位应当按有关规定向工程所在地的县以上 C、建设单位会同施工单位按有关规定向工程所在地的市以上 D、建设单位或施工单位应当按有关规定向工程所在地的省级 4、经建设主管部门核定的监理业务范围是指（ D ）。 A、可以在什么建设阶段监理什么等级的工程 B、可以在什么地区、部门开展监理活动 C、可以在什么地区、部门监理什么等级的工程 D、可以在什么地区、部门监理什么等级的工程和什么专业的工程 5、一个按子项目分解的直线制监理组织中，子项目监理工程师一般应列入（ B ）之中。 A、决策层 B、执行层 C、协调层 D、操作层
6、监理工程师在每个控制循环中都要做好（ A ）这种动态控制的基础工作。 A、信息反馈 B、评价对比 C、纠偏防偏 D、投入转换 7、工程建设监理规划的主要作用是（ D ）。 A、协调整个工程项目的监理工作 B、使业主相信监理单位的实力，从而承揽到监理业务 C、指导项目监理机构的有关部门开展监理实务作业 D、全面指导项目监理机构开展监理工作 8、分包商在施工现场的协调管理工作，应由（ C ）负责。 A、业主 B、监理工程师 C、总包商 D、分包商自己 9、某承包商通过投标承揽了某大型建设项目的设计和施工任务，在施工过程中该承包商能够提出工程延期的条件是（ C ）。 A、末按时提供施工图 B、施工机械未按时到场 C、不可抗力 D、分包商未按时交工 10、在施工阶段进度控制中，编制年度、季度、月度工程进度计划属于（ A ）的内容。 A、事前控制 B、事中控制 C、事后控制 D、施工总进度 二、多项选择题（每题有两个或以上正确答案，多选得0分，每选对一个答案得0.5分，每题3分，共15分） 1、下列关于监理单位的责任认识，正确的是（ACD ）。 A、监理单位对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限，不承担责任 B、监理单位对施工现场安全承担主要责任 C、监理单位只承担监理合同中确定的职权范围内的责任
监理员考试题库（内部培训资料） 一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设监理实施需要( )。B A．上级主管部门批准 B．项目法人委托和授权 C．建设单位委托和授权 D．建设主管部门批准 2．《工程建设监理规定》明确了( )。D A．建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B．国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C．国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D．国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国工程建设监理工作3．我国的监理工程师是指( )的一类人。C A．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B．取得监理工程师资格证书 C．取得监理工程师岗位证书 D．监理单位从事工程技术管理工作 4．不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。D A．监理业绩 B．注册资金 C．工程技术和管理人员 D．单位负责人或技术负责人 5．项目法人授予监理单位对工程施工进度有( )。C A．审核、签认权 B．复核、确认权 C．检查、监督权 D．批准权 6．监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A．应承担一定的经济责任和法律责任 B．应承担一定的经济责任和民事责任 C．仅承担相应的经济责任 D．仅承担相应的法律责任 7．下列各项工作牛，( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A．审查施工单位提交的施工方案 B．对施工工艺过程进行控制 C．必要时下达停工令 D．做好工程预验收工作 8．施工准备阶段监理工作应包括( )。D A．制定施工方案 B．进行设计交底 C．施工测量放线 D．审批工程开工 9．下列人员中，( )通常以规划为基本职能。B A．总监理工程师 B．总监理工程师助理 C．总监理工程师代表 D．专业监理工程师 10．( )监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。A A．直线制 B．职能制 C．直线职能制 D．矩阵制 11．工程建设监理是指( )。C A．受业主委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 B．受建设单位委托对工程建设进行的监督和管理活动 C．受业主委托对工程建设项目实施阶段进行监督和管理的活动 D．受建设单位委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 12．根据中华人民共和国建设部1992年第十六号令，监理单位的资质等级( )。C A．一年核定一次 B．二年核定一次 C．三年核定一次 D．四年核定一次 13．监理单位经营活动的基本准则是( )。B A．客观、公正、科学、诚信 B．守法、公正、科学、诚信 C．客观、公正、科学、信用 D．守法、公正、科学、信用
2020年监理工程师考试专用复习资料 监理工程师考试试题题库注意事项： 1．本试卷中所有试题均来自历年监理工程师考试真题，均带有详细解析。2．试卷尾页附有2019年4月案例分析真题及参考答案。 第I卷（选择题） 一、单项选择题 1．工程勘察过程和设计过程中的服务不包括（） A、协助编制工程勘察设计任务书 B、工程勘察方案的审查 C、勘察现场及室内试验人员、设备及仪器的检查 D、工程设计进度计划的审查 2．《建设工程监理规范》规定，监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，还应经()审批。 A.总监理工程师 B.总监理工程师授权的专业监理工程师 C.监理单位技术负责人 D.建设单位负责人 3．根据《建设工程质量管理条例》，建设工程发包单位()。 A.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期 B.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期
C.不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期 D.不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期 4．下列风险分类中，属于按风险影晌范围分类的是()。 A.基本风险和特殊风险 B.基本风险和投机风险 C.责任风险和行业风险 D.地区风险和自然风险 5．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，单位负责人接到事故报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 A．1 B．2 C．8 D．24 6．“建筑物、构筑物或其他结构倒塌所造成的直接经济损失”在风险损失中属于（）导致的损失。 A．投资风险 B．质量风险 C．进度风险 D．合同风险 7．下列造成质量波动的原因中，属于偶然性原因的是( )。 A、现场温湿度的微小变化
监理xx考试试题 监理单位：姓名： 一．单项选择题（共计50题，每题1分，共计50分） 1.建设工程监理实施的前提是（）。 A.工程建设文件 B.建设单位的委托和授权 C.有关的建设合同 D.工程监理企业的专业化 2.由国务院根据宪法和法律制定的规范工程建设活动的各项法规为（）。 A.建设工程法律 B.建设工程行政法规 C.建设工程部门规章 D.建设工程单行条例 3.如果监理工程师出现工作过失，违反了合同约定，有（）向建设单位承担违约责任。 A.工程监理企业 B.总监理工程师 C.监理工程师 D.工程监理企业和监理工程师共同 4.建设工程合同约定的质量目标（）国家强制性质量标准的要求。 A.必须高于 B.应当高 C.应当等于 D.不得低于 5.严格监理、热情服务的原则是指（）。 A.对承建单位既要严格监理又要热情服务 B.对业主既要热情服务又要严格监理 C.对承建单位严格监理，对业主热情服务 D.对业主严格监理，对承建单位热情服务 6.建设工程法律、行政法规、部门规章的效力从高到低依次为（）。 A.法律、行政法规、部门规章 B.法律、部门规章、行政法规 C.行政法规、法律、部门规章 D.部门规章、行政法规、法律
7.我国的《建设工程监理规范》适用于（）。 A.施工阶段质量监理 B.施工阶段全方位监理 C.工程建设全过程质量监理 D.工程建设全过程的全方位监理 8.在实施建设监理的工程上，最基本的要求是（）。 A.减少一般性工程质量事故和工程质量重大事故 B.杜绝一般性工程质量事故和工程质量重大事故 C.减少一般性工程质量事故，杜绝工程质量重大事故 D.杜绝一般性工程质量事故，减少工程质量重大事故 9.竣工验收文件是（） A.建设工程项目竣工验收活动中形成的文件 B.建设工程项目施工中最终形成结果的文件 C.建设工程项目施工中真是反映施工结果的文件 D.建设工程项目竣工图、汇总表、报告等10.《建设工程监理规范》中的施工阶段监理工作的基本表式C类表是（）A.建设单位用表B.承包单位用表C.监理单位用表D.各方通用表 11.遵守（）准则，是监理工程师注册的重要条件。 A.监理工程师执业道德 B.工程、独立、自主 C.守法、诚信、公正、科学 D.严格监理、热情服务 12.在下列各项工作中，属于监理工程师目标控制的被动控制工作的是（）。 A.从工程实施过程中发现问题 B.制度备用方案 C.目标控制风险分析 D.采取预付措施
1、清水混凝土表面质量得最终效果取决于（）A、清水混凝土浇筑B、清水混凝土模板C、清水混凝土配比D、清水混凝土养护 正确答案：B您得答案：B 2、合同审查工作，特别就是补充协议得签署应慎重。有关补充协议”得说法正确得为（）。 A、补充协议得效力低于原合同 B、补充协议得效力等于原合同G补充协议得效力高于原合同D、在不违反法律、行政法规得强制性规定得情况下，补充协议得效力高于原合同 正确答案：D您得答案：D 3、临时宿舍、办公用房得建筑材料要米用（）级不燃材料。 A、A B B G C D D 正确答案：A您得答案：A 4、厚钢板焊接技术适用于高层建筑钢结构、大跨度工业厂房、大型公共建筑、塔桅结构等工程厚度（）mm以上 A、20、0 B、30、0 G 40、0 D、60、0 正确答案：C您得答案：C 5、高层建筑、既有建筑改造工程得外脚手架、支模架得架体，应采用（）材料搭设。 A、阻燃 B、不燃 C、难燃 D、可燃 正确答案：B您得答案：B 6、灰土或素土垫层可消除湿陷性黄土（）得湿陷性。A、1、0?2、0m B、1、0?3、0m C 1、0?4、0m D、4、0?5、0m正确答案：B您得答案：B 7、高强高性能混凝土（简称HS-HPC就是强度等级超过得HPC A C60
B、C80 C C90 D C100 正确答案：B您得答案：B 8、钢丝网水泥夹芯板中（）芯材得材料已有行业标准 A、聚苯乙烯泡沫塑料板 B、硬质聚氨酯泡沫塑料G半硬质岩棉板D、都不就是 正确答案：A您得答案：A 9、指混凝土拌合物不需要振捣仅依靠白重即能充满模板、包裹钢筋得水泥就是（）混凝土。 A、高强高性能 B、高耐久性 C、轻骨料 D、白密实 正确答案：D您得答案：D 10、项目监理机构批准工程延期不包括得条件就是（）。 A、施工单位在施工合同约定得期限内提出工程延期 B、施工进度滞后，经采取措施赶工，进度符合计划要求G因非施工单位原因造成施工进度滞后D、施工进度滞后影响到施工合同约定得工期 正确答案：B您得答案：B 11、普通混凝土新浇白重标准值可取（）KN/m3。 A、12、0 B、18、0 G 24、0 D、30、0 正确答案：C您得答案：C 12、工程开工令由（）签发。A、施工单位项目经理B、经授权委托得总监理工程师代表C、总监理工程师D、建设单位项目负责人 正确答案：C您得答案：C 13、在扣件式钢管脚手架安全检查中，开口型脚手架得两端必须设置连墙 件，连墙件得垂直间距不应大于建筑物得高度，并且不应大于（）m。
2004年监理工程师考试试题及答案
2004年监理工程师考试试题及答案《工程建设监理案例分析》 2008年09月23日 10:59 案例一、某工程项目，建设单位通过招标选择了一具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理工作，并在监理中标通知书发出后第45天，与该监理单位签订了委托监理合同。之后双方又另行签订了一份监理酬金比监理中标价降低10%的协议。 在施工公开招标中，有A、B、C、D、E、F、C、H等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求，但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标，而监理单位坚持认为A施工单位有资格参加投标。 评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招投标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术经济专家3人。 评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位报价且未能合理说明理由； D 施工单位投标报价大写金额小于小写金额；F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求；H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项；其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。 建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同（示范文本）》与该施工单位签订了施工合同。 工程按期进入安装调试阶段后，由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后48小时内， G 施工单位向项目监理机构通报了火灾损失情况：工程本身损失150万元；总价值100万元的待安装设备彻底报废；G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元；其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另
一、单选题【本题型共30道题】 1.项目总监必须具备国家注册资格，并按照行业规定一名项目总监最多同时可以担任（）项目总监。 A．2个； B．3个； C．4个； D．5个。 正确答案：[B] 用户答案：[B] 得分：1.00 2.申请领取施工许可证时，建设资金已经落实：建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（），建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。 A．40%； B．20%； C．60%； D．50%。 正确答案：[D] 用户答案：[] 得分：0.00 3.从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后（）、再施工的原则，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。 A．申报； B．验收； C．设计； D．使用。 正确答案：[C] 用户答案：[] 得分：0.00 4.专业监理工程师须具有工程类注册执业资格，或具有中级及以上专业技术职称、（）及以上工程监理实践经验并经监理业务培训合格。并由项目总监授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作
，有相应监理文件签发权。 A．2年； B．3年； C．4年； D．5年。 正确答案：[A] 用户答案：[] 得分：0.00 5.监理单位应依据（）要求建立安全监理机构及配置安全监理人员和设备，并履行安全监理职责。 A．监理合同； B．施工组织设计； C．设计文件； D．施工承包合同。 正确答案：[A] 用户答案：[] 得分：0.00 6.建设工程按照自然属性建设工程可分为建筑工程、土木工程和（）三大类。 A．机电工程； B．电力工程； C．市政公用工程； D．通信工程。 正确答案：[A] 用户答案：[] 得分：0.00 7.施工场地由建设单位移交承包单位，应填写（），并由建设单位、施工单位和监理单位各方签字确认。 A．开工报告； B．施工场地移交记录； C．进度计划报表；
监理安全培训考试试题答案 ___________ 项目监理部姓名_____________ 得分______ 时间：年月日 一、是非题（每题2.5分共16题40分） 1.国家对施工企业实行安全生产许可制度。未取得安全生产许可证的，不得从 事生产活动。（V）2.监理单位应该依法对承发包的资质证书进行审核，应在等级许可范围内承接 任务。（V）3.监理单位应对建筑工程安全标准进行监理，并对施工组织设计中的安全技术 措施或者专项施工方案进行审查。（V ）4.建筑施工单位主要负责人和安全生产管理人员应当由有关主管部门对其安全 生产知识和管理能力考核合格后方可任职。（V ）5.监理企业行政负责人对本企业建监理工程项目的安全监理工作全面负责。项 目总监理工程师对工程项目的安全监理工作负责。（V ） 6.安全监理人员须经安全监理业务教育培训，考试合格后，持证上岗。（V ） 7.未经安全生产教育和培训合格的从业人员不得上岗作业。（V ） 8.电工、焊工、垂直运输机械作业人员，安装拆卸工、爆破作业人员、起重信 号工、登高架设作业人员等，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。（V ）9.电源中心点直接接地的220/380V三相四线制电力系统，必须采用三级配电；TN-S接零保护；二级漏电保护。（V ）10.监理企业编制的项目监理
规划应包括安全监理方案，编制的监理细则应包含安全监理的具体措施 11.照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器，严禁使用自藕变压器，在金属容器内的照明，电源电压不大于12V 。（v ）12.施工单位进行爆破、吊装等危险作业，应安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。（v ）13.施工单位采购、租赁的安全防护用品，机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。施工现场的上述设备用具，必须由专人管理，定期进行检查，维修和保养，建立相应的资料档案。（v ）14.施工单位应按规定对施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30 天内，向建设行政主管部门或者其它有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显着位置。（v ）15.施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃、易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配置消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。（v ）16.建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出说明,并由双方签字确认。（v ）二、问答题（每题10分，共6 题60分） 1.大唐集团“七不准” 内容是什么？答：有安全隐患的施工队伍不准进场；有安全隐患的作业人员不准进场；有安全隐患的施工机械不准进场；有安全隐患的工程设备不准进场；有安全隐患的材料不准进场；有安全隐患的施工措施不准审批实
监理工程师考试试题及答案 一、单项选择题(共80题，每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意) 1. 从性质上分析影响工程质量的因 素，可分为偶然性因素和系统性因素。下列引起质量波动的因素中，属于偶然性因素的是( d )。 A.设计计算失误 B.操作未按规程进行 C.施工方法不当 D.机械设备正常磨损 2. 政府、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的( )。 A.自控主体 B.外控主体 C.间控主体 D.监控主体 3.工程开工前，应由( )到工程质量监督站办理工程质量监督手续。 A.施工单位 B.监理单位 C.建设单位 D.监理单位协助建设单位
4.建设工程质量的特性中，“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的( )。 A.耐久性 B.安全性 C.可靠性 D.适用性 5.初步设计阶段，监理工程师对设计图纸的审核侧重于( )。 A.技术方案的比较、分析 B.使用功能及质量要求是否得到了满足 C.各专业设计是否符合预定的质量标准和要求 D.所采用的技术方案是否符合总体方案的要求 6.我国建设工程质量保修制度规定，在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限为其合理使用年限，合理使用年限应在( )中给出。 A.总体设计文件 B.初步设计文件 C.技术设计文件 D.施工图设计文件 7.设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，交底会议纪要应由( )整理，与会各方会签。
A.施工单位 B.监理单位 C.设计单位 D.建设单位 8.为了便于过程控制和终端把关，按施工层次划分的质量控制系统过程，是指分别对( )所进行的控制过程。 A.检验批、分项、分部、单位工程 B.资源投入、生产过程、产出品 C.施工准备、施工过程、竣工验收 D.施工人员、检验人员、监理人员 9.工程开工前，应该对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核，该复测工作应由( )完成。 A.勘察单位 B.设计单位 C.施工单位 D.监理单位 10.施工阶段监理工程师对分包单位审核合格后通知总包单位，总包单位应尽快与分包单位签订分包协议，并将协议的副本报( )备案。 A.建设单位 B.项目监理机构 C.质量监督站 D.建设行政主管部门