案例：某汽车制造厂土方工程中，承包商在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石，因此工期提前1个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，开挖工作变得更加困难，工期因此拖延了5个月。由于工期拖延，使得施工不得不在雨季进行，按一般公认标准推算，影响工期2个月。由于实际遇到的地质条件比原合理预计的复杂，造成了实际生产率比原计划低得多，推算影响工期3个月。为此承包商准备提出索赔。
问题
1.该项施工索赔能否成立?为什么?
2.在该索赔事件中，应提出的索赔内容包括哪两方面?
3.在工程施工中，通常可以提供的索赔证据有哪些?
4.承包商应提供的索赔文件有哪些?请协助承包商拟定一份索赔通知。
参考答案:
问题1：该项施工索赔能成立。施工中在合同未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，属于施工现场的施工条件与原来的勘察有很大差异，属于甲方的责任范围。
问题2：本事件使承包商由于意外地质条件造成施工困难，导致工期延长，相应产生额外工程费用，因此，应包括费用索赔和工期索赔。
问题3：可以提供的索赔证据有：
(1)招标文件、工程合同及附件、业主认可的施工组织设计、工程图纸、技术规范等;
(2)工程各项有关设计交底记录，变更图纸，变更施工指令等;
(3)工程各项经业主或监理工程师签认的签证;
(4)工程各项往来信件指令指函、通知、答复等;
(5)工程各项会议纪要;
(6)施工计划及现场实施情况记录;
(7)施工日报及工长工作日志后忘录;
(8)工程送电、送水、道路开通、封闭的日期及数量记录;
(9)工程停水、停电和干扰事件影响的日期及恢复施工的日期;
(10)工程预付款、进度款拨付的数额及日期记录;
(11)工程图纸、图纸变更、交底记录的送达份数及日期记录;
(12)工程有关施工部位的照片及录象等;
(13)工程现场气候记录，有关天气的温度、风力、雨雪等;
(14)工程验收报告及各项技术鉴定报告等;
(15)工程材料采购、订货、运输、进场、验收、使用等方面的凭据;
(16)工程会计核算资料;
(17)国家、省、市有关影响工程造价、工期的文件、规定等。
问题4：承包商应提供的索赔文件有：(1)索赔信;(2)索赔报告;(3)索赔证据与详细计算书等附件。
某工程项目施工采用了包工包全部材料的固定价格合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4公里。但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商只得从另一距工地20公里的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工： 5月20日至5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障;应于5月24日交给承包商的后续图纸直到6月10日才交给承包商;6月7日至6月12日施工现场下了该季节罕见的特大暴雨，造成了6月11日至6月14日的该地区的供电全面中断。
问题：
1.由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包商经过仔细认真计算后，在业主指令下达的第3天，向业主的监理工程师提交了将原用砂单价每吨提高5元人民币索赔要求。作为一名监理工程师你批准该索赔要求吗?为什么?
2.由于几种情况的暂时停工，承包商在6月15日向业主的监理工程师提交延长工期 25天，成本损失费人民币2万元/天(此费率已经监理工程师核准)和利润损失费人民币2 千元/天的索赔要求，共计索赔款57.2万元。作为一名监理工程师你批准该索赔款额多少万元?
3.索赔成立的条件是什么?
4.若承包商对因业主原因造成窝工损失进行索赔时，要求设备窝工损失按台班计算，人工的窝工损失按工日计价是否合理?如不合理应怎样计算?
5.你认为应该在业主给承包商工程进度款的支付中扣除竣工延期违约损失赔偿金吗? 为什么?
分析要点：
对该案例的求解首先要弄清工程索赔的概念，施工进度拖延和费用增加的责任划分与处理原则，费用索赔的计算与审查方法。
答案：
问题l：
答：因砂场地点的变化提出的索赔不能被批准，原因是：
(1)承包商应对自己就招标文件的解释负责并考虑相关风险;
(2)承包商应对自己报价的正确性与完备性负责;
(3)材料供应的情况变化是一个有经验的承包商能够合理预见到的。
问题2：
答：可以批准的费用索赔额为32万元人民币。原因是：
(1)5月20日至5月26日出现的设备故障，属于承包商应承担的风险，不应考虑承包商的费用索赔要求。
(2)5月27日至6月9日是由于业主迟交图纸引起的，为业主应承担的风险，可以索赔，但不应考虑承包商的利润要求，索赔额为14天×2万/天=28万元。
(3)6月10日至6月12日的特大暴雨属于双方共同的风险，不应考虑承包商的费用索赔要求。
(4)6月13日至6月14日的停电属于有经验的承包商无法预见的自然条件变化，为业主应承担的风险，可以索赔，但不应考虑承包商的利润要求，索赔额为2天×2万/天=4万元。
问题3：
答：承包商的索赔要求成立必须同时具备如下四个条件：
(1)与合同相比较，已造成了实际的额外费用或工期损失;
(2)造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失;
(3)按合同规定造成的费用增加或工期损失不是应由承包商承担的风险;
(4)承包商在事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知。
问题4：
答：不合理。因窝工闲臵的设备按折旧费或停滞台班费或租赁费计价，不包括运转费部分;人工费损失应考虑这部分工作的工人调做其他工作时工效降低的损失费用;一般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失，而且只按成本费用计算，不包括利润。
问题5：
答：由上述事件引起的工程进度拖延不等于竣工工期的延误。原因是：如果不能通过施工方案的调整将延误的工期补回，将会造成工期延误，支付中要扣除拖期违约金;如果能够通过施工方案的调整将延误的工期补回，不会造成工期延误，不产生拖期违约金，支付中不扣。
3)资格审查应在投标之前进行(背景资料说明了承包商已通过资格预审)，公证处人员无权对承包商资格进行审查，其到场的作用在于确认开标的公正性和合法性(包括投标文件的合法性)。
题一：
某市越江隧道工程全部由政府投资。该项目为该市建设规划的重要项目之一且已列入地方年度固定资产投资计划，概算已经主管部门批准，征地工作尚未全部完成，施工图及有关技术资料齐全。现决定对该项目进行施工招标。因估计除本市施工企业参加投标外，还可能有外省市施工企业参加投标，故业主委托咨询单位编制了两个标底，准备分别用于对本市和外省市施工企业投标价的评定。业主对投标单位就招标文件所提出的所有问题统一作了书面答复，并以备忘录的形式分发给各投标单位，为简明起见；采用表格形式见表4—1。
表4—1 答疑记录
业主书面通知各投标单位，由于某种原因，决定将收费站工程从原招标范围内删除。
问题：
1．该项目的标底应采用什么方法编制?简述其理由。
2．业主对投标单位进行资格预审应包括哪些内容?
3．该项目施工招标在哪些方面存在问题或不当之处?请逐一说明。
答案：
问题1：
答：由于该项目的施工图及有关技术资料齐全，因而其标底可采用工料单价法或综合单价法进行编制。
问题2：
答：业主对投标单位进行资格预审应包括以下内容：投标单位组织与机构和企业概况；近3年完成工程的情况；目前正在履行的合同情况；资源方面，如财务、管理、技术、劳力、设备等方面的情况；其他资料(如各种奖励或处罚等)。
问题3：
答：该项目施工招标存在5方面问题(或不当之处)，分述如下：
1.本项目征地工作尚未全部完成，尚不具备施工招标的必要条件，因而尚不能进行施工招标。
2.不应编制两个标底，因为根据规定，一个工程只能编制一个标底，不能对不同的投标单位采用不同的标底进行评标。
3.业主对投标单位提问只能针对具体的问题做出明确答复，但不应提及具体的提问单位(投标单位)，也不必提及提问的时间(这一点可不答)，因为按《中华人民共和国招标投标法》第二十二条规定，招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。
4.根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，若招标人需改变招标范围或变更招标文件，应在投标截止日期至少15天(而不是10天)前以书面形式通知所有招标文件收受人。若迟于这一时限发出变更招标文件的通知，则应将原定的投标截止日期适当延长，以便投标单位有足够的时间充分考虑这种变更对报价的影响，并将其在投标文件中反映出来。本案例背景资料未说明投标截止日期已相应延长。
5.现场踏勘应安排在书面答复投标单位提问之前，因为投标单位对施工现场条件也可能提出问题。
题二：
某承包商通过资格预审后，对招标文件进行了仔细分析，发现业主所提出的工期要求过于苛刻，且合同条款中规定每拖延1天工期罚合同价的1％。若要保证实现该工期要求，协须采取特殊措施，从而大大增加成本；还发现原设计结构方案采用框架剪力墙体系过于保守。因此，该承包商在投标文件中说明业主的工期要求难以实现，因而按自己认为的合理工期(比业主要求的工期增加6个月)编制施工进度计划并据此报价；还建议将框架剪力墙体系改为框架体系，并对这两种结构体系进行了技术经济分析和比较，证明框架体系不仅能保证工程结构的可靠性和安全性、增加使用面积、提高空间利用的灵活性，而且可降低造价约3％。该承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和项目经理签字后，在投标截止日期前1天上午将投标文件报送业主。次日（即投标截止日当天）下午，在规定的开标时间前1小时，该承包商又递交了一份补充材判，其中声明将原报价降低4％。但是，招标单位的有关工作人员认为，根据国际上“一标一投”的惯例，一个承包商不得递交两份投标文件，因而拒收承包商的补充材料。
开标会由市招投标办的工作人员主持，市公证处有关人员到会，各投标单位代表均到场。开标前，市公证处人员对各投标单位的资质进行审查，并对所有投标文件进行审查，确认所有投标文件均有效后，正式开标。主持人宣读投标单位名称、投标价格、投标工期和有关投标文件的重要说明。
问题：
1．该承包商运用了哪几种报价技巧?其运用是否得当?请逐一加以说明。
2．从所介绍的背景资料来看，在该项目招标程序中存在哪些问题？请分别作简单说明。
答案：
问题1：
答:该承包商运用了三种报价技巧，即多方案报价法、增加建议方案法和突然降价法。其中，多方案报价法运用不当，因为运用该报价技巧时，必须对原方案(本案例指业主的工期要求)报价，而该承包商在投标时仅说明了该工期要求难以实现，却并未报出相应的投标价。
增加建议方案法运用得当，通过对两个结构体系方案的技术经济分析和比较(这意味着对两个方案均报了价)，论证了建议方案(框架体系)的技术可行性和经济合理性，对业主有很强的说服力。
突然降价法也运用得当，原投标文件的递交时间比规定的投标截止时间仅提前1天多，这既是符合常理的，又为竞争对手调整、确定最终报价留有一定的时间，起到了迷惑竞争对手的作用。若提前时间太多，会引起竞争对手的怀疑，而在开标前1小时突然递交一份补充文件，这时竞争对手已不可能再调整报价了。
问题2：
答：该项目招标程序中存在以下问题：
1. 招标单位的有关工作人员不应拒收承包商的补充文件，因为承包商在投标截止时间之前所递交的任何正式书面文件都是有效文件，都是投标文件的有效组成部分，也就是说，补充文件与原投标文件共同构成一份投标文件，而不是两份相互独立的投标文件。
2. 根据《中华人民共和国招标投标法》，应由招标人(招标单位)主持开标会，并宣读投标单位名称、投标价格等内容，而不应由市招投标办工作人员主持和宣读。
3. 资格审查应在投标之前进行(背景资料说明了承包商已通过资格预审)，公证处人员无权对承包商资格进行审查，其到场的作用在于确认开标的公正性和合法性(包括投标文件的合法性)。
4. 公证处人员确认所有投标文件均为有效标书是错误的，因为该承包商的投标文件仅有单位公章和项目经理的签字，而无法定代表人或其代理人的印鉴，应作为废标处理。即使该承包商的法定代表人赋予该项目经理有合同签字权，且有正式的委托书，该投标文件仍应作废标处理。
某施工单位根据领取的某2000平方米两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位（乙方）于某年某月某日与建设单位（甲方）签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺，承担违约责任。
问题：
该工程采用固定价格合同是否合适？
2.该施工合同的变更形式是否妥当？此合同争议依据合同法律规范应如何处理？
分析要点：本案例主要考核建设工程施工合同的类型及其适用性，解决合同争议的法律依据。建设工程施工合同以付款方式不同可分为：固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。根据各类合同的适用范围，分析该工程采用固定价格合同是否合适。解决合同争议的法律依据主要是《中华人民共和国合同法》与《建设工程施工合同（示范文本）》的有关规定。
答案：
问题1：答：因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合适的。
问题2：答：根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同（示范文本）》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但必须事后予以书面确认。否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，只能以书面协议的内容为准。本案例中甲方要求临时停工，乙方亦答应，是甲、乙方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥，在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以原合同规定为准。施工期间，甲方未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿乙方停工一个月的实际经济损失，工期顺延一个月。工程因质量问题返工，造成逾期交付，责任在乙方，故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金，因质量问题引起的返工费用由乙方承担。（考试吧一级建造师整理）
某工程采用公开招标方式，有A．B．C．D．E．F6家承包商参加投标，经资格预审后该6家承包商均满足业主要求。该工程采用两阶段评标法评标，评标委员会由7名委员组成，评标的具体规定如下：
1.第一阶段评技术标
技术标共计40分，其中施工方案15分。总工期8分，工程质量6分，项目班子6分，企业信誉5分。技术标各项内容的得分，为各评委评分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。技术标合计得分不满28分者，不再评其商务标。各评委对6家承包商施工方案评分的汇总表及各承包商总工期、工程质量、项目班子、企业信誉得分汇总表见表77和表78.
表77 施工方案评分汇总表
表78 总工期、工程质量、项目班子、企业信誉得分汇总表
2.第二阶段评商务标
商务标共计60分。以标底的50％与承包商报价算术平均值的50％之和为基准价，但最高（或最低）报价高于（或低于）次高（或次低）报价15％者，在计算承包商报价算术平均值时不予考虑，且商务标得分为15分。以基准价为满分（60分），报价比基准价每下降1％，扣1分，最多扣10分；报价比基准价每增加1％，扣2分，扣分不保底。表79为标底和各承包商的报价汇总表。
表79 标底和各承包报价汇总表（单位：万元）
注：计算结果保留两位小数
问题：
1.请按综合得分最高者中标的原则确定中标单位。
2.若该工程未编制标底，以各承包商报价的算术平均值作为基准价，其余评标规定不变，试按原定标原则确定中标单位。
答案：
1.（1）计算各投标单位施工方案的得分，见表80.
表80 计算各投标施工单位方案得分
（2）计算各投标单位技术标的得分，见表81.
表81 技术标得分计算表
由于承包商C的技术标仅得27.2分，小于28分的最低限，按规定不再评其商务标，实际上已作为废标处理。
（3）计算各承包商的商务标得分，见表82.
因为：（13098-11108）／13098=15.19％>15％，（14125-13656）／13656=3.43％<15％
所以：承包商B的报价（11108万元）在计算基准价时不予考虑。
则基准价=[13790×50％+（13656+13098+13241+14125）／4×50％]万元=13660万元
表82 商务标得分计算表
（4）计算各承包商的综合得分，见表83.
表83 综合得分计算表
因为承包商A的综合得分最高，故应选择其作为中标单位。
2．（1）计算各承包商的商务标得分，见表84.
基准价=（13656+13098+13241+14125）万元／4=13530万元
表84 商务标得分计算表
新概念英语第一册阶段测试题 （01—12） 姓名：____________________ 得分：____________________ 一、选择正确的字母组合，完成下列单词（1分/题，共10分） ( )01.c___t A.oe B.oa C.ou ( )02.umbre___ https://www.doczj.com/doc/2a13795716.html, B.al C.lla ( )03.ti___t A.ke B.cke C.ckt ( )04.n___mber A.a B.o C.u ( )05.f___ A.ive B.evi C.vie ( )06.cl___kroom A.oa B.ao C.ou ( )07.s___t A.ai B.ui C.iu ( )08.sch___l A.oa B.ou C.oo ( )09.tea___ A.cher B.her C.cer ( )10.h___se A.ou B.au C.oa 二、根据汉译提示填空，使句意完整（1分/题，共10分） 01.__________(怎样)are you today? 02.I’m very__________(好). 03.That man is__________(胖). 04.That woman is__________(瘦). 05.That__________(男警察)is tall. 06.__________(谁的)shirt is that? 07.My shirt is__________(蓝色的). 08.__________(大概)that is Tim’s desk. 09.Is your car__________(白色的)? 10.Can you__________(抓住)that ball?
小学四年级英语阶段性检测 一、选出不同类的一个单词，把序号填在括号里。 （）1． A．library B．garden C．computer （）2．A．lunch B．English class C．music class （）3． A．teacher’s office B．first C．second （）４． A．forty B． thirty C．first （）５． A．dinner B．lunch C．football 二、选择正确答案，把序号填在括号里. ( )1. Is this the computer room? ______________ A. Yes, we do. B. No, it is. C. No, it isn’t. ( )2. How many ______ are there in your school? A. student B. students C. book ( ) 3. _____ way, please. A. This B.That C. This is ( ) 4.Welcome _____ our school! A.on B.in C.to ( ) 5.We can read books in the ______. A. library https://www.doczj.com/doc/2a13795716.html, room C.gym ( ) 6. That is________classroom. A. me B. my C.I ( ) 7. My classroom is on the _______floor.
A. first B. one C. two ( ) 8. --Do you have a library? --____________. A. Yes, it is. B. Yes, we do. C. No, it isn’t. ( ) 9. It’s 9:45.It’s time ____ music class. A .to B. for C. of ( ) 10. Let’s ___________a game. A. to play B. playing C.play ( ) 11. --Wow, your school is cool! --____________ A. Yes. B. Thank you. C. You’re welcome. ( ) 12. –Go to the __________office. Hand in your homework. A. teachers B. teachers’ C.teacher ( ) 13. It’s 7 o’clock. It’s time ____ go to school. A. to B. for C. of ( ) 14. What ____ is it? It’s 9：00. A. class B. time C. can ( ) 15._________is Amy? She is in the library. A. What B. Where C. Who 三、根据提示，选词填空。 1. It’s 6：00 a m.It’s time to ( 起床) . 2. It’s 9:00 p m.It’s time to .
新人教版九年级第十二单元精选练习题附答案 Unit 12 Life is full of the unexpected. 第一课时Section A(1a～2d) 01基础过关 Ⅰ.根据句意及汉语提示填写单词。 1. The ________(背包) is too big for me. Please show me another one. 2. The bell is ________(响).Let's begin our class. 3. I have ________(完成) my homework. Let's play football now. 4. Mike ________(睡过头) this morning and went to school late. 5. Jane often helps her mother ________(洗) clothes on weekends. Ⅱ. 用括号内所给单词的适当形式填空。 6. Everyone thinks the new TV play's ending is ________(expected). 7. The boy kept ________(watch) TV the whole afternoon. 8. We were late for the film Roman Holiday，but ________(luck) we didn't miss much. 9. Linda，there is only a little time left. We have to walk ________(quick). 10. Tom always ________(brush) his teeth once a day. Ⅲ. 单项选择。 ( ) 11. I must get up early tomorrow morning. Please wake me ________. A. out B. off C. down D. up ( ) 12. My aunt drove by and gave me a ________ on the way home. A. walk B. lift C. way D. idea ( ) 13. —Why were you late for school this morning? —Because my alarm clock didn't go off and I ________. A. overslept B. completed C. changed D. missed ( ) 14. —What's wrong with you? —By the time I got to school，I realized I had ________ my English book at home. A. left B. forgotten C. took D. brought ( ) 15. She said when she got to the cinema，the film ________ for 5 minutes. A. has begun B. had begun C. has been on D. had been on Ⅳ.根据汉语意思完成句子，每空一词。 16. 当地震发生的时候，一些人仓促地跑出了大楼。 Some people ________ ________ ________ the building when the earthquake happened. 17. 我开车送你去车站吧。 Let me ________ ________ ________ ________ to the station. 18. 当他走进教室时，他才意识到他没带书包。 When he came into the classroom，he ________ that he ________ ________ his backpack. 19. 我到车站时，火车已经开走了。 ________ ________ ________ I got to the station，the train ________ ________. 20. 我起床晚了，因为我的闹钟没有响。 I got up late because my alarm clock ________ ________ ________. 02能力提升
Unit 12 姓名________ 学号________ 班级________ 得分________ 一、听力理解(略) 二、单项选择(每小题1分，共15分) ( )31. —Sam, what’s your dream?—I want to be ___________ engineer. A. a B. an C. the D. / ( )32. — He looked at his grades ___________ disbelief. He thought he could pass the exam, but he failed. —Maybe he should work harder. A. for B. by C. with D. in ( )33. —I can’t find my book. May I use ________?—Sure. Here you are. A. yours B. your C. you D. yourself ( )34. — Mrs. Smith is a friendly ___________.— I agree with you. A. child B. gentleman C. lady D. boy ( )35. — What’s wrong with Lucy? — She felt __________ that she was the only person wearing
a costume at the party. A. sleepy B. happy C. excited D. embarrassed ( )36. David watched his car until it _______ from view. A. discovered B. disappeared C. canceled D. burned ( )37. —You watched the fashion show last night, ______? — Yes. And it is really worth watching. A. haven’t you B. won’t you C. d idn’t you D. weren’t you ( )38. I didn’t know the news at all __________ you told me. A. till B. if C. since D. though ( )39. — Would you like to come with us? —I’m afraid I _________. I have to stay at home every night. A. mustn’t B. must C. can D. can’t ( )40. — He had promised to go to my birthday party. But he didn’t __________. — Maybe he had something important to deal with. A. show up B. look up C. stay up D. give up ( )41. —Please remember __________ your backpack
案例一:（合同的变更与转让） （一）背景 某市一服装厂接受一批外商订货，标的为纯棉睡衣5000件，交货日期为8月底。为完成任务，7月1日，服装厂与棉纺厂签订了一份棉布供货合同，约定7月15日，棉纺厂向服装厂提供棉布1.8万米。7月10日，棉纺厂表示15日交货有困难，请求将交货日期改为30日，服装厂要求必须按时交货。 7月15日，棉纺厂未按期交货，16日，服装厂通过其他渠道购得棉布1.5万米，但多支付了1.5万元。同日，服装厂书面发出解除合同的通知，棉纺厂也书面返回了拒绝接受解除合同的通知，7月25日，棉纺厂棉布到货，服装厂拒绝接收，遂发生纠纷，棉纺厂起诉要求服装厂收货付款，并赔偿损失5000元，服装厂反诉要求棉纺厂支付违约金，并赔偿差价损失1.5万元。 （二）此案应如何判决。 案例二：（时间型不平衡报价） 某承包商参与某高层商用办公楼土建工程的投标。为了既不影响中标，又能在中标后取得较好的收益，决定对报价进行调整，现假设各分部工程每月完成的工作量相同且能按月度及时收到工程款（不考虑工程款结算所需时间），贷款月利率为1%，调整前后的报价及工程工期情况见下表： 以工程开工日期为折算点，以下为计算工程限值的2个公式: (1)一次支付现值公式P=F(P/F,i,n) (2)等额年金现值公式P=A(P/A,i,n) 其中，P —现值（万元）； F —终值（万元）； i —利率（%）； n —工期（月）。 单价调整前的工程款现值： 万元 ）（前46.132658528.06517.7900961.02551.11550902.3370)16%,1,/(8/7200)4%,1,/)(12%,1,/(12/66004%,1,/4/1480=??+??+?=?+?+?=A P F P A P A P PV 单价调整后的工程款现值： 万元 ）（后04.336138528.06517.7810961.02551.11600902.3400)16%,1,/(8/6480)4%,1,/)(12%,1,/(12/00724%,1,/4/1600=??+??+?=?+?+?=A P F P A P A P PV
九年级英语（Unit 1 &Unit 2)模拟试卷 （考试时间80分钟，试卷满分120分） 第一部分选择题 I.选择填空（共20分，每小题1分）。从各题的四个选项中选出一个最佳答案。（）1. I study English ______ making flashcards. A. of B. by C. in D. on （）2. Can you tell me ______ learn a foreign language well. A. what to B. how to C. what I can D. how can I （）3. It’s very difficult to learn English well, but you can’t _____. A. put it up B. take it up C. look it up D. give it up （）4. They enjoyed _____ piano. A. play B. playing C. playing the D. to play a （）5. I don’t know _____ it next. A. what to do B. how to do C. what can I do D. how can I do （）6. _____ you _____ to go to the park when they were children? A. Did, use B. Did, used C. Do, used D. Do, use （）7. Mary _____ six dollars for the pen. A. spent B. paid C. cost D. took （）8. I’m _____ in the _____ film. A. interested, interested B. interested, interesting C. interesting, interested D. interesting, interesting （）9. --- _______________________? --- She is medium height. A. What’s she like? B. How is she? C. What does she like? D. How does she like? （）10. He _____ has time for concerts, does he? A. hard B. hardly C. already D. ever （）11. My life _____ a lot in the last few years. A. change B. changed C. has changed D. have changed （）12. I will eat ice, meat _____ noodles. A. instead of B. stead of C. instead for D. instead by （）13. There used to be a tall tree in front of our classroom. _____? A. used there B. didn’t there C. wasn’t there D. did it （）14. That _____ like a good idea. A. sound B. sounds C. look D. looks （）15. I _____ the sea. I don’t know how to swim. A. am afraid of B. am afraid C. am afraid to D. like （）they watched spiders and other insects _____. A. all the time B. all time C. along the time D. along time
建筑工程招投标案例及 分析 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】
建筑工程招投标案例分析 建筑工程招投标案例分析题案例一 背景： 某大型工程，由于技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求高，而且对工期的要求也比较紧迫。建设单位在对有关单位和在建工程考察的基础上，仅邀请了3家国有一级施工企业参加投标，并预先与咨询单位和该3家施工单位共同研究确定了施工方案。业主要求投标单位将技术标和商务标分别装，订报送。经招标领导小组研究确定的评标规定如下： 1．技术标共30分，其中施工方案10分(因已确定施工方案，各投标单位均得10分)、 施工总工期10分、工程质量10分。满足业主总工期要求(36个月)者得4分，每提前1个 月加1分，不满足者不得分；自报工程质量合格者得4分，自报工程质量优良者得6分(若实际工程质量未达到优良将扣罚合同价的2％)，近三年内获鲁班工程奖每项加2分，获省优工程奖每项加1分。 2．商务标共70分。报价不超过标底(35500万元)的±5％者为有效标，超过者为废标。报价为标底的98％者得满分(70分)，在此基础上，报价比标底每下降1％，扣1分，每上升1％，扣2分(计分按四舍五人取整)。 各投标单位的有关情况列于表1—1。表1-1 各投标单位标书主要数据表投标单位报价（万元）总工期（月）自报工程质量 鲁班工程奖省优工程奖 A 33 优良 1 1 B 31 优良 0 2 C 32 合格 0 1
问题： 1．该工程采用邀请招标方式且仅邀请3家施工单位投标，是否违反有关规定为什么 2．请按综合得分最高者中标的原则确定中标单位。 3．若改变该工程评标的有关规定，将技术标增加到40分，其中施工方案20分(各投标单位均得20分)，商务标减少为60分，是否会影响评标结果为什么若影响，应由哪家施工单位中标 建筑工程招投标案例分析题案例一 问题l： 答：不违反(或符合)有关规定。因为根据有关规定，对于技术复杂的工程，允许采用邀请招标方式，邀请参加投标的单位不得少于3家。 问题2：解：（1）计算各投标单位的技术标得分，见表1-2。表1-2 各投标单位技术标得分表投标单位施工方案 总工期工程质量合计 A 10 4+（36-33）×1＝7 6+2+1＝9 26 B 10 4+（36-31）×1＝9 6+1×2＝8 27 C 10 4+（36-32）×1＝8 4+1＝5 23 （2） 计算各投标单位的商务标得分，见表1-3。表1-3 各投标单位商务标得分表投标单位报价（万元）报价与标底的比例（％） 扣分得分 A 35 642/35 500＝（－98）×2≈5 70－5＝65 B 34 364/35 500＝（98－）×1≈1 70－1＝69 C 33 867/35 500＝（98－）×1≈3 70－3＝67 （3）计算各投标单位的综合得分，见表1-4。
简单机械 单元测试题 陕西 李云峰 （满分：100分） 一、单项选择题（每小题4分，共36分） 1．使用杠杆时，下列说法正确的是（ ） A ．力臂不变时，阻力越大，动力一定越小 B ．阻力大小不变时，动力臂越长，动力一定越小 C ．使用杠杆时，一定使用动力臂大于阻力臂的杠杆 D ．阻力和阻力臂不变时，动力臂越长，动力一定越小 2．图1中是一种有把手的门锁，则门锁的把手实质上是一个（ ） A ．定滑轮 B ．动滑轮 C ．省力杠杆 D ．费力杠杆 3．甲升降机比乙升降机的机械效率高，它们分别把相同质量的物体匀速提升相同的高度。两者相比，甲升降机（ ） A ．做的总功较少 B ．做的总功较多 C ．提升重物做的有用功较少 D ．提升重物做的有用功较多 4．如图2所示是我们日常工作生活中所使用到的机械，按图中所示的情景使用过程中没有省力的是（ ） 5．如图3所示，在用滑轮将同一物体沿相同水平地面匀速移动时，拉力分别为F 甲、F 乙、F 丙、F 丁，比较它们的大小（不计滑轮重及滑轮与细绳间的摩擦），正确的是（ ） A ．F 甲＞F 乙 B ．F 乙=F 丙 C ．F 丙＜F 丁 D ．一样大 图 1 AA ．抛石机 B ．方向盘 C ．辘轳 D ．斜面 图 2 图3
6．如图4所示，不考虑滑轮与轻绳之间的摩擦，米袋总重为800N ，而绳上吊着的静止的“绅士”重500N ，则米袋对地面的压力为（ ） A ．500N B ．250N C ．300N D ．800N 7．如图5（不计绳重与摩擦，且动滑轮重G 动小于物重G ），用它们分别将重相同的甲、乙两物体匀速提升相同的高度，所用的拉力分别为F 甲、F 乙，它们的机械效率分别为η甲、η乙。则下列关系正确的是（ ） A ．F 甲＜F 乙 B ．F 甲＞F 乙 C ．η甲＜η乙 D ．η甲=η乙 8．某人用100N 的力提起了350N 的重物，那么他可能使用了（ ） A ．一个定滑轮 B ．一个动滑轮 C ．一个定滑轮和一个动滑轮组成的滑轮组 D ．一支杠杆 9．用一个定滑轮和一个动滑轮组成的滑轮组把重150N 的物体匀速提升1m ，不计摩擦和 绳重，滑轮组的机械效率为60%。则下列选项错误的是（ ） A ．拉力一定是125N B ．有用功一定是150J C ．总功一定是250J D ．动滑轮重一定是100N 二、填空题（每空2分，共20分） 10．如图6所示，一位母亲推着婴儿车行走，当前轮遇到障碍物时，母亲向下按扶把， 若把婴儿车视为杠杆，这时杠杆的支点是 ；当后轮遇到障碍物时，母亲向上抬起扶把，这时婴儿车可视为 杠杆（填“省力”或“费力”）。 11．如图7所示的A 、B 两个滑轮中A 是 滑轮，B 是 滑轮；当以F 为10N 的拉力拉物体匀速前进时，则物体与地面间的摩擦力为 N 。 12．如图8所示，用一根结实的绳子在两根光滑木棒上绕几圈，一小朋友用力一拉，两位 大力士竟撞在一起了。这幅漫画说明了 。 13．如图9所示为一装配线上的一个“机械手”，其O 点为固定转动轴，先它水平抓住一 图 5 图 4 图 6 图 8 图7
一、招标阶段 1、招标文件中含有指定设备品牌或参考品牌等限制性条款 ※案例： (1)某扩建项目设备招标采购，变电所二次设备继电保护装置标段要求投标人采用**企业的继保设备；高压开关柜标段要求投标人所投产品中的真空开关必须采用***进口品牌。 （2）某工程开关柜采购项目的招标文件，在“申请人条件”项目里有两项条款，“投标产品中的断路器、接触器、智能仪表、继电器等元器件必须具有相应的使用业绩，其中主要元器件(断路器、接触器)必须是国际知名品牌(***或***)”， ★分析： 招标文件中的指定，就意味着非上述“国际知名品牌”及国内生产企业最终都无法参与该项目的公开竞标。《招标投标法》中第三十二条规定，招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人。同时《招标投标法实施条例》中对本条目做出的解释第五条“限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商”，属于“以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人”中的一种。 很多专业技术人员认为在招标文件中，有些内容如果不通过列“参考品牌”的方式，很难表达清楚技术要求，而且没有指定唯一的品牌且提供了三家及以上的品牌，自认为不属于违规行为。实际上招标人是在偷换观念，虽然招标人没有指定唯一品牌，但无论其推荐了多少种品牌，均属于限制了竞争，明显违背了招投标法的三公原则，极易产生投诉情况。所以当出现采购的货物或服务有“技术复杂或性质特殊”情况时，建议采用邀请招标方式进行采购，而不必要冒违规的风险。 如果必须列出“参考品牌”，可参照《工程建设项目货物招标投标办法》第二十五条规定：招标文件规定的各项技术规格应当符合国家技术法规的规定。招标文件中规定的各项技术规格均不得要求或标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。如果必须引用某一供应者的技术规格才能准确或清楚地说明拟招标货物的技术规格时，则应当在参照后面加上“或相当于”的字样。 2、资格审查条件中注册资金的设置不合理 ※案例：
Unit 12 单元测试题 听力部分(共20分) ●一、听句子，选择句中所包含的信息。（5分） ( )1. A. put up B. picked up C. put off ( )2. A. box B. sauce C. forks ( )3. A. supposed B. spotted C. stopped ( )4. A. closing B. waiting C. wiping ( )5. A. manners B. makers C. managers ●二、听对话和对话后的问题，选择正确的答案。（5分） ( )6. A. Bow. B. Kiss. C. Shake hands. ( )7. A. To shake hands with the teacher. B. To greet the teacher. C. To talk to the teacher. ( )8. A. To have a rest. B. To prepare for the test at once. C. To ask for others’ help. ( )9. A. Go to a restaurant. B. Do some cooking. C. Have supper. ( )10. A. They’re relaxed about time. B. They are careful with time. C. They hate people who come late. ●三、听对话，根据对话内容判断句子的正（T）误（F）。（5分）( )11. Mary is from America. ( )12. Mary has been in China for three weeks. ( )13. Mary does not know much about China. ( )14. Mary will stay in China for another three months. ( )15. Mary doesn’t get used to Chinese food. ●四、听下面一段材料，并根据材料内容选择正确答案。（5分）( )16. Who is the E-mail sent to? A. Danny. B. Li Shan. C. Danny and Li Shan. ( )17. Why does Danny want to go to the sale? A. The price of books in the store is low. B. The books in the store are free. C. The books in the store are interesting. ( )18. What’s Li Shan’s favorite subject? A. History. B. Computer. C. The arts. ( )19. Will Li Shan go to the bookstore with Danny? A. We don’t know. B. Yes, she will. C. No, she won’t. ( )20. From the passage we know that Danny and Li Shan are ________. A. mother and son B. teacher and student C. friends
第十二单元 化学与生活 ( 考试时间为 45 分钟，试卷满分为 100 分 ) 、选择题 (每小题只有 1个选项符合题意，每小题 4分，共 40 分) 1．下列物质中，不能向人体提供能量的是 ( )。 A. 糖类 B .油脂 C.蛋白质 D .无机盐 2．相同质量的下列物质，在人体内完全分解，释放能量最多的是 ( )。 A. 糖类 B .脂肪 C.蛋白质 D .无机盐 3. 从对人体有利的角度考虑，你认为炒锅用下列哪种材料最好 ( )。 A. 铝 B .铁 C.铜 D .镁 4. 鱼、肉、奶、花生、豆类等食物 中含有丰富的 ( )。 A .各种维生素 B .蛋白质 C.糖类 D .脂肪 5. 脂肪成分的获得主要来自 ( )。 A .豆类、肉类、奶类制品 6. 维生素对人体的作用是 ( )。 A .构成人体细胞和组织的重要材料 B. 能为人体提供能量 C. 调节新陈代谢、预防疾病和维持身体健康 D. 大量补充人体所需能量 7. 下列不属于天然纤维的是 ( )。 A .棉花 B .涤纶 C.羊毛 8. 下列说法不符合科学道理的是 ( )。 A. 补充含钙食品有助于预防骨质疏松 B. 蔬菜、水果属于酸性食品 C. 含氟牙膏可以预防龋齿 D. 含碘食盐可预防甲状腺肿大 B .动物油、花生油、豆油 C.粮食作物、豆类、植物的根茎 D .蔬菜、水果及植物种子 D .蚕丝
9.下列属于有机合成材料的是( A.黄铜 B.玻璃)。 C.合成橡胶 D.陶瓷
10.下列说法错误的是（）。 A. 钙是人体内含量最高的微量元素 B. 人体内缺铁会引起贫血 C. 水是基本的营养素之一 D. 人体活动所需能量主要来自糖类 二、填空题（共32分） 11?为了减少“白色污染”，我国相关部门出台了“限塑令”。从2008年6月1日起, 厚度小于毫米的塑料购物袋被禁止生产、销售，其他种类的塑料购物袋为有偿使用。 CuSO^i? ，泪清和灰水 A B C D E 某化学研究小组的同学欲对某种塑料袋的组成进行分析研究，并测算元素的质量分数， 设计了如上图所示的实验装置。（图中碱石灰可以吸收空气中的二氧化碳与水蒸气） （1）实验时，打开分液漏斗的活塞，将_______ H2O2溶液滴入到A装置的（填仪器名 称）中，再点燃C处的酒精灯，使反应进行。 （2）____________________________________________________________________ A 装置中CuSQ溶液的作用 。 （3）________________________________ 通过观察到的现象，可以判断塑料袋试样中含有碳元 素。 （4）根据实验前后D装置的质量变化测算出，该塑料袋试样中氢元素的质量分数为 %。若装置中没有连接仪器B,则测算出来的氢元素的质量分数会___________________ 。（填“偏 大” “偏小”或“不变”） 三、计算题（共28分）
招投标三个案例分析及总结 投标实战策略及案例 工程项目建设招投标是国际上通用的科学合理的工程承发包方式。目前在我国工程项目建设中推行招投标制度虽然只有短短10多年的历史，但对于健全我国建筑市场竞争机制，促进资源配置，提高企业管理水平及经济效益，保证工期和质量，以及有效控制工程项目建设投资都起到十分重要的作用。 随着我国加入WTO，建筑行业的造价改革步伐也逐步加快，不断促进整个建筑市场从计划经济向市场经济快速转变。从2003年开始，工程量清单计价规范在全国快速推广，更给整个建筑交易市场带来了巨大的变化。招投标双方的工作都发生了很大的变化，投标方需要不断地充实自身的实力，提高管理水平和生产效率，降低生产成本，才能够在激烈的竞争中生存。另外，企业在市场竞争中除了靠企业自身的素质和实力外，投标技巧对于能否中标及能否取得更多利润也有着举足轻重的作用，是企业在竞争中立于不败之地的重要手段之一。 下面我们简单的分析一下投标技巧是怎样帮助企业在竞争中取胜的或者减少自身的损失的。 案例一: 某小区商住楼土建项目，某投标单位投递的投标书报价为1080万元，投递投标书的时间距投标截止日期尚有3天，然后经过各种渠道了解，发现该报价与竞争对手相比没有优势，于是在开标前，又递上一封折扣信，在投标书报价的基础上，工程量清单单价与总报价各下降5%，并最终凭借价格的优势拿到了合同。 这样的投标策略，在国际招标中经常出现，国内招标这种方法也逐渐多了起来。这种做法是完全合法的。《招标投标法》中规定:“投标人在提交投标文件截
止日期前，可以补充、修改或撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。” 但是需要注意的是这种做法不是由于自身的原因作出的，而是根据其他投标人的投标情况而作出的，会带来恶性竞争的负面作用。而且也不能一味的不顾企业的成本，盲目为了中标而降低报价，导致合同签订后难以履行。 案例二: 某大型公建项目进行招标，标底为8050万元。某投标单位的投标报价为7990万元，为了能提早收回资金，以便投入新的项目，该投标单位采用了不平衡报价法，将基础工程和柱、墙等项目的单价提高了15%，装饰工程的单价适当下调，做到了总报价仍然为7990万元，并且在评标时对调整项目单价作了有力的说明，最后中标。在施工过程中，基础工程等施工完后，回收了大量的资金投入到新项目中。 这一方法是一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高总报价、不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。总的来讲，要保证两个原则:“早收钱”和“多收钱”。 需要注意的是采用不平衡报价一定要建立在对工程量清单中工程量仔细核对分析的基础上，特别是对报单价的项目。单价的不平衡要注意尺度，不应该成倍或几倍的偏离正常的价格，否则业主可能会判为废标，甚至列入以后禁止投标的黑名单中，就得不偿失了。一般情况下，比正常价格多出15%,30%的幅度，业主都是可以接受的，投标人可以解释为临时设施的搭建、材料和设备订货等预先支出的费用。 不平衡报价最终的结果应该是:报价时高低互相抵消，总价上却看不出来;履约时所形成的数量少，完成的也就少，单价调低，损失也就降到最低;数量多，完成
人教版九年级Unit12单元基础练习题 Unit12Lifeisfulloftheunexpected. 第一课时SectionA(1a～2d) 1基础过关 Ⅰ.根据句意及汉语提示填写单词。 1.The________(背包)istoobigforme.Pleaseshowmeanotherone. 2.Thebellis________(响).Let'sbeginourclass. 3.Ihave________(完成)myhomework.Let'splayfootballnow. 4.Mike________(睡过头)thismorningandwenttoschoollate. 5.Janeoftenhelpshermother________洗()clothesonweekends. Ⅱ.用括号内所给单词的适当形式填空。 6.EveryonethinksthenewTVplay'sendingis________(expected). 7.Theboykept________(watch)TVthewholeafternoon. 8.WewerelateforthefilmRomanHoliday，but ________(luck)wedidn'tmissmuch. 9.Linda，thereisonlyalittletimeleft.Wehavetowalk ________(quick). 10.Tomalways________(brush)histeethonceaday. Ⅲ.单项选择。 ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) 11.Imustgetupearlytomorrowmorning.Pleasewakeme________. A.out B.off C.down D.up 12.Myauntdrovebyandgavemea________onthewayhome. A.walk B.lift C.way D.idea 13.—Whywereyoulateforschoolthismorning? —Becausemyalarmclockdidn'tgooffandI________. A.overslept https://www.doczj.com/doc/2a13795716.html,pleted C.changed D.missed 14.—What'swrongwithyou? —BythetimeIgottoschool，IrealizedIhad________myEnglishbookathome. A.left B.forgotten C.took D.brought 15.Shesaidwhenshegottothecinema，thefilm________for5minutes. A.hasbegun B.hadbegun C.hasbeenon D.hadbeenon Ⅳ.根据汉语意思完成句子，每空一词。 16.当地震发生的时候，一些人仓促地跑出了大楼。 Somepeople________________________ thebuildingwhentheearthquake
人教版五年级语文上册第一、二单元自查题 班级：__________姓名：__________ 一、读拼音写字、词，注意书写工整、正确。 yú yóu yù chóu shèn zhì ( )乐 ( ) 忧( ) ( ) 二、用“√”给下面句子中的多音字选择正确的读音。 1．风撩乱了老人平日梳理得整齐的银发．（fā fà），我发．（fā fà）觉外祖父衰老了许多。 2．和．（hé hè）风吹过，水鸟站在波纹的腰上歌唱，流水也唱和．（hé hè）着，发出 悦耳的声音。 三、下列各组四字词语中，没有错别字的一组是（）。 A．滚瓜烂熟津津有味别出心裁如饥似渴 B．语众不同呕心沥血心安理得顶天立地 C．守望相助流光溢采颇负盛名千篇一律 四、把下面句子中带“——”的部分换成合适的成语，并写在相对应的括号里。 1．我悟出道理：作文，首先要另外想出与众不同的办法、主意。（）
2．外祖父在星岛文坛非常有名。（） 五、选择恰当的关联词语填空。 因为……所以……无论……总要……虽然……但是…… 1．（）《小苗和大树的对话》教给我许多学习方法，（）我认真地读。 2．一个中国人，（）在怎样的境遇里，（）有梅花的秉性才好！ 六、请将左右两边相对应的内容用线段连接起来。 黑发不知勤学早人在天涯鬓已斑 明月有情应识我年年相见在他乡 家在梦中何日到春生江上几人还 江南几度梅花发白发方悔读书迟 七、修改病句。 1．故乡盛开的桂花被我迷住了。 ___________________________________________________________________ 2．读了《窃读记》后，受到了深刻的教育。 ___________________________________________________________________ 八、请默写一首你五年级课本里学过的你喜欢的古诗词并完成下面的填空。可别忘了 写诗题和给诗句加上标点符号，书写要整洁啊！ 1．默写：题目_____________________
案例分析 1、某工程项目，经有关部门批准采取公开招标的方式确定了中标单位并签定合同。 1）．该工程合同条款中部分规定如下： （1）由于设计未完成，承包范围内待实施的工程虽然性质明确，但工程量还难以确定，双方商定拟采用总价合同形式签定施工合同，以减少双方的风险。（2）甲方向施工单位提供场地的工程地质和地下主要管网线路资料，供施工单位参考使用。 （3）建设单位不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。 2）．施工中出现的状况：在工程实际实施过程中，出现了以下情况。 在工程后期，工地遭遇当地百年罕见的台风袭击，工程被迫暂停施工，部分已完工程受损，现场场地遭到破坏，最终使工期拖延2个月。 （1）．该工程合同条款中约定的总价合同形成是否恰当？并说明原因。 不恰当。因为工程量难以确定，双方风险大，故不采用总价合同。 （2）．该工程合同条款中除合同价形式的约定外，有哪些条款存在不妥之处？请指出并说明理由。 建设单位向施工单位提供场地的工程地质和地下主要管网线路资料，应保证资料真实、准确，作为施工单位现场施工的依据。 （3）禁止分包单位将分包工程再次分包。 （3）．在工程实施过程中，台风袭击引起的暂停施工问题应如何处理？ 承包商因遭遇不可抗力被迫停工，根据合同规定可以不向业主承担工期拖延的经济责任，业主应给与工期顺延。
2．某房地产公司计划在某地开发一住宅项目，采用公开招标的形式，有A、B、C、D、E、F六家施工单位领取了招标文件。本工程招标文件规定：2008年10月20日下午17：30为投标文件接受终止时间。在提交投标文件同时，需投标单位提供投标保证金20万元。 在10月20日，A、B、C、D、E五家投标单位在下午17：30前将投标文件送达，F单位于10月20日下午18时送达，所有投标单位按规定提供投标保证金。在10月20日上午10：25，B单位向招标人递交了一份投标价格下降5%的书面说明。 开标时，由招标人检查投标文件密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封，并宣读了A、B、C、D、E五家投标单位的名称、投标价格、工期和其他重要内容。 在开标过程中，招标人发现C单位的投标函盖有企业及企业法定代表人的印章，但没有加盖项目负责人的印章。标袋密封处仅有投标单位公章，没有法定代表人印章或签字。 评标委员会由招标人直接确定，共4人组成，其中招标人代表2人，经济专家1人，技术专家1人。问题：1）在本项目招投标过程中有何不妥之处？说明理由。（1）开标时由招标人检查投标文件的密封情况。开标时应有投标人推选的代表或参加会议的公证机构公证人员检查投标文件的密封情况。 （2）评标委员会由招标人直接确定。评标委员会成员不应全部由招标人直接确定。按规定，评标委员会中技术、经济专家一般招标项目应采取随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定。本项目属于一般招标项目。 （3）评标委员会共4人组成，其中招标人代表2人，经济专家1人，技术专家1人。按照规定评标委员会成员应该是5人以上单数，其中经济、技术专家不得