2019年国家监理工程师《合同管理》职业资格考前练
习
一、单选题
1.在借款合同中，货币表现为合同法律关系的( )。
A、主体
B、客体
C、权利
D、义务
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B
【解析】：
本题考查的是合同法律关系的构成。货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的客体，如借款合同。
2.某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30％时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为( )。
A、设计院没收建设单位支付的定金
B、建设单位支付合同设计费的50％
C、设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的50％
D、设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的80％
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B
【解析】：
本题考查的是设计合同履行管理。在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
3.在设计施工总承包合同中，关于竣工试验，通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行，其中第二阶段是( )。
A、发包人进行试验，保证每一项工程设备满足合同要求
B、发包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求
C、承包人进行试验，保证每一项工程设备满足合同要求
D、承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
此题暂无解析
4.承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，( )可代为办理，所需费用由( )承担。
A、发包人，发包人
B、发包人，承包人
C、监理人，发包人
D、监理人，承包人
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B
【解析】：
本题考查的是保险责任。承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。
5.下列叙述中，关于保险的说法中说法正确的是( )。
A、保险是保险人根据合同的约定向投保人支付保险费
B、保险是一种受法律保护的消除风险、消化损失的法律制度
C、保险的目的是为了避免风险
D、保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
本题考查的是保险概述。选项A，保险是投保人根据合同的约定向保险人支付保险费；选项B，保险是一种受法律保护的分散风险、消化损失的法律制度；选项C，保险的目的是为了分散风险。参见教材P15。
6.履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的( )。
A、5％
B、10％
C、20％
D、30％
【答案】：B
【解析】：
本题考查的是保证在建设工程中的应用。履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的10％。参见教材P14。
7.下列对于留置担保的说法中，正确的是( )。
A、留置不以合法占有对方财产为前提
B、可以留置的财产仅限于动产
C、留置担保可适用于建设工程合同
D、留置以合法占有对方固定资产为前提
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B
【解析】：
本题考查的是担保方式。选项A，留置权以债权人合法占有对方财产为前提；选项CD，能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、运输合同、承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置。
8.合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误，由( )承担。
A、承包人
B、发包人
C、政府部分
D、发包人和承包人
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B
【解析】：
本题考查的是进度管理。合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误，由发包人承担。
9.关于建设工程勘察设计合同的发包说法，错误的是( )。
A、建设工程勘察设计单位不可以将其业务转包
B、可以将整个建设工程的勘察设计发包给一个单位
C、建设工程主体部分的设计可以分包
D、可以将整个建设工程的勘察设计发包给多个单位
【答案】：C
【解析】：
本题考查的是建设工程勘察设计合同的发包方式。除建设工程主体部分的勘察、设计外，经发包方书面同意，承包方可以将建设工程其他部分的勘察、设计再分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位。
10.勘察合同履行中，下列关于勘察费用的支付的说法，不正确的是( )
A、合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金
B、勘察工作外业结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比
C、提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用
D、勘察费用计价方式只能按国家规定的现行收费标准取费
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
此题暂无解析
11.关于勘察成果的说法，错误的是( )。
A、应根据勘查成果文件进行工程设计
B、应根据勘查成果文件组织施工
C、勘查成果应真实、准确
D、施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
本题考查的是设计合同履行管理。选项D，发包人、施工承包人、监理人均不得修改建设工程勘察、设计文件。
12.在设计施工总承包合同中，下列合同文件解释顺序靠后的是( )。
A、合同协议书
B、发包人要求
C、承包人建议书
D、价格清单
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
此题暂无解析
13.在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金情形的是( )。
A、投标文件没有按要求密封
B、投标人在投标有效期内撤销投标
C、中标人采用不正当的手段骗取中标
D、中标人不根据规定接受对投标文件错误的修正
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A
【解析】：
本题考查的是保证在建设工程中的应用。下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：①投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标；②中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正；③中标人根据规定未能提交履约保证金；④投标人采用不正当的手段骗取中标。
14.招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由( )承担责任。
A、招标代理机构
B、招标监管部门
C、投标人
D、招标人
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
本题考查的是代理关系。被代理人对代理行为承担民事责任。
15.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中说法不正确的是( )。
A、设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充
B、发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意
C、发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议
D、如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
本题考查的是设计合同履行管理。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、设计单位修改。
16.非企业法人不包括( )。
A、行政法人
B、事业法人
C、社团法人
D、法人的分支机构
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
此题暂无解析
17.下列关于建设工程设计合同资质说法不正确的是( )。
A、工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质
B、工程设计综合资质只设甲级
C、取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务
D、取得工程设计专业资质的企业，可以承接设计施工一体化业务
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
此题暂无解析
18.设计施工总承包合同模式下，承包人可以索赔工期、费用和利润的是( )。
A、发包人原因造成质量不合格
B、行政审批延误
C、为他人提供方便
D、发包人违约解除合同
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A
【解析】：
本题考查的是索赔管理。选项B，可以索赔工期和费用。选项C，只能索赔费用。选项D，可以索赔费用和利润。
19.勘察合同履行中，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，下列关于勘察费用的支付的说法，不正确的是( )
A、勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金
B、已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费
C、完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费
D、发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之二逾期违约金
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
此题暂无解析
20.设计合同履行过程中，属于设计人责任的是( )。
A、组织对设计文件的审查、鉴定和验收
B、办理设计文件的报批手续
C、选定设计文件依据的设计规范
D、为现场的设计人提供必要的工作条件
>>>点击展开答案与解析
【答案】：C
【解析】：
本题考查的是设计合同履行管理。设计人的责任包括：(1)保证设计质量，设计人应依据批准的可行性研究报告、勘察资料，在满足国家规定的设计规范、规程、技术标准的基础上，按合同规定的标准完成各阶段的设计任务，并对提交的设计文件质量负责。(2)进行各阶段的设计；(3)对外商的设计资料进行审查；(4)配合施工的义务；(5)保护发包人的知识产权。选项ABD属于发包人的责任。
21.保险合同一般是以( )的形式订立的。
A、保险单
B、合同
C、电子文件
D、邮件
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A
【解析】：
本题考查的是保险概述。保险合同一般是以保险单的形式订立的。
22.建筑工程一切险的保险期限( )开始。
A、自工地动工
B、保险合同中约定日期
C、自主要材料、设备运抵工地
D、自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生者为准
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
本题考查的是工程建设涉及的主要险种。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书(或验收合格)或工程所有人实际占用(或使用)或接受该部分(或全部工程)之时终止，以先发生者为准。
23.某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以( )为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A、监理单位
B、建设单位
C、分公司
D、施工企业
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
本题考查的是代理关系。代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。按照本题的说明，材料供应合同的当事人应该是某施工企业和材料供应商，分公司只是施工企业的代理人，所以被代理人应对代理行为承担民事责任。
24.下列关于法人的表述中，错误的是( )。
A、具有民事权利能力
B、具有民事行为能力
C、是自然人和企事业单位的总称
D、能够独立承担民事责任
>>>点击展开答案与解析
【答案】：C
【解析】：
本题考查的是合同法律关系的构成。它是相对于自然人的一种合同法律关系主体，是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利、承担民事义务的组织。
25.在履约保证中，如是以履约担保书的形式出具，则数额应为( )。
A、合同价的5％
B、合同价的10％
C、合同价的20％
D、合同价的30％
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
本题考查的是保证在建设工程中的应用。履约保证有三种形式，履约担保金和保函，数额是合同价的10％，履约担保书为合同价的30％。
26.根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括( )。
A、城市规划许可文件
B、工程勘察资料
C、限额设计的要求
D、经批准的项目可行性研究报告
>>>点击展开答案与解析
【答案】：C
【解析】：
本题考查的是订立设计合同时应约定的内容。设计依据文件和资料具体包括：(1)经批准的项目可行性研究报告或项目建议书；(2)城市规划许可文件；(3)工程勘察资料等。选项C是项目设计的要求。
27.对于大型工程为了检验承包人的设计、设备造型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由( )组织，应在试验日期提前( )通知对方。
A、承包人或发包人，21天
B、发包人，14天
C、承包人或发包人，14天
D、承包人，21天
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A
【解析】：
本题考查的是缺陷责任期管理。对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等的技术指标是否满足合同的约定，通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，在专用条款约定的时间内进行竣工后试验。竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行。发包人或承包人进行竣工试验，均应在竣工后试验的日期提前21天通知对方。
28.下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是( )。
A、自然人
B、项目经理部
C、设计事务所
D、监理事务所
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B
【解析】：
此题暂无解析
29.履约保证有效期( )。
A、从提交履约保证到工程竣工验收合格止
B、从提交履约保证到签发完工程接收证书止
C、从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止
D、从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
本题考查的是保证在建设工程中的应用。履约保证有效期限从提交履约保证起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止。
30.下列选项中，不属于工程地质勘察分类的是( )。
A、选址勘察
B、设计勘察
C、初步勘察
D、详细勘察
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B
【解析】：
本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人。工程地质勘察，包括选址勘察、初步勘察、详细勘察以及施工勘察。
31.适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探等勘察的合同示范文本是( )。
A、建设工程勘察合同(一)
B、建设工程勘察合同(二)
C、建设工程勘察合同
D、建设工程设计合同(二)
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A
【解析】：
此题暂无解析
32.在设计施工总承包合同中，关于缺陷责任期管理，下列说法不正确的是( )。
A、承包人承担修复工程缺陷的义务，费用和工期由责任方负责
B、由于承包人原因造成某项缺陷修复，相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年
C、大型工程缺陷责任期内的竣工后试验通常在工程稳定运行一段时间后进行
D、工程缺陷的责任属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，但不包括合理利润
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
此题暂无解析
33.某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为( )。
A、该施工企业
B、该外地的分公司
C、项目经理部
D、项目经理
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A
【解析】：
本题考查的是合同法律关系的构成。子公司具有法人资格，分公司无法人资格。投标一般要求具有法人资格或法人的授权书。
34.设计施工总承包合同模式下，承包人应提前( )天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在( )天内，确定竣工试验的具体时间。
A、14，21
B、14，14
C、21，21
D、21，14
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
本题考查的是竣工验收管理。承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在
14天内，确定竣工试验的具体时间。
35.工程项目的设计成果完成后，由( )负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。
A、设计人
B、监理人
C、审图机构
D、发包人
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
本题考查的是设计合同履行管理。设计合同履行管理中，发包人应承担一定的外部协调工作，包括设计的阶段成果完成后，应由发包人组织鉴定和验收，并负责向设计审批部门报批。
36.下列关于建设工程勘察设计合同的发包方式说法不正确的是( )。
A、采用特定的专利或者专有技术的建设工程勘察、设计业务经有关部门批准，可以直接发包
B、建筑艺术造型有特殊要求的建设工程勘察、设计业务经有关部门批准，可以直接发包
C、经发包方书面同意，承包方可以将建设工程主体部分的勘察、设计再分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位
D、建设工程勘察设计单位不得将所承揽的建设工程勘察业务转包
>>>点击展开答案与解析
【答案】：C
【解析】：
此题暂无解析
37.设计施工总承包合同模式下，关于承包人负责竣工后试验的说法，正确的是( )。
A、承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，在发包人在场的情况下进行
B、发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员，直接按照操作和维修手册进行
C、承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，发包人在不在场均可进行
D、试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由承包人提供
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A
【解析】：
本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项B，发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员在承包人的技术指导下，按照操作和维修手册进行竣工后试验。选项C，承包人应提供竣工后试验所需的所有其他设备、仪器，派遣有资格和经验的工作人员，在发包人在场的情况下进行竣工后试验。选项D，竣工后试验，由于发包人已接受工程并进入运行期，因此试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由发包人提供。
38.下列在建设工程发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是( )。
A、台风导致脚手架坍塌
B、雷电引起火灾
C、建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏
D、洪灾引起的沉降
>>>点击展开答案与解析
【答案】：C
【解析】：
本题考查的是工程建设涉及的主要险种。选项ABD均属于自然灾害或意外事故引起的损失。选项C属于受其他保险予以保障的车辆。
39.委托监理合同法律关系的客体是( )。
A、监理工程
B、监理服务
C、监理规划
D、监理投标方案
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B
【解析】：
本题考查的是合同法律关系的构成。合同法律关系客体包括物、行为和智力成果。法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作。监理合同中监理服务是监理单位应完成的工作，属于法律关系的客体。
40.设计施工总承包合同模式下，承包人的设计文件提交监理人后，为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过( )天。
A、28
B、21
C、14
D、7
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B
【解析】：
本题考查的是设计管理。为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过21天。承包人的设计与合同约定有偏离时，应在提交设计文件的通知中予以说明。
二、多选题
1.根据《担保法》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有( )。
A、抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿
B、抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿
C、抵押权已登记的，先于未登记的受偿
D、抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿
E、抵押权未登记的，按照债权比例受偿
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A,C,D,E
【解析】：
本题考查的是担保方式。同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下面规定清偿：(1)抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿；顺序相同的，按照债权比例清偿；(2)抵押权已登记的先于未登记的受偿；(3)抵押权未登记的，按照债权比例清偿。
2.下列资料中，属于发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料的有( )。
A、经批准的可行性研究报告
B、设计依据的标准
C、城市规划许可文件
D、限额设计要求
E、工程勘察资料
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A,C,E
【解析】：
本题考查的是订立设计合同时应约定的内容。发包人应提供的设计依据文件和资料包括：(1)经批准的项目可行性研究报告或项目建议书；(2)城市规划许可文件；(3)工程勘察资料。
3.设计施工总承包合同模式下，关于分包工程的说法错误的有( )。
A、承包人不得将承包的全部工程转包给第三人
B、分包工作可以自行分包
C、要求分包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体
D、分包人的资质能力不需要经过监理人审查
E、分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B,C,D
【解析】：
本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项B，分包工作需要征得发包人同意。发包人已同意投标文件中说明的分包，合同履行过程中承包人还需要分包的工作，仍应征得发包人同意。选项D，分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。
4.下列选项中，属于设计人配合施工的义务的有( )。
A、设计交底
B、解决施工中出现的设计问题
C、工程验收
D、编制商务标
E、编制技术标
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A,B,C
【解析】：
本题考查的是设计合同履行管理。设计人配合施工的义务包括：(1)设计交底；(2)解决施工中出现的设计问题：(3)工程验收。
5.根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足( )条件。
A、建筑物的设计稳定、安全、可靠
B、提出总体规划设计计划
C、设计的施工图达到规定的设计深度
D、设计符合消防、节能、环保等有关强制性标准、规范
E、不存在有可能损害公共利益的其他影响
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A,C,D,E
【解析】：
本题考查的是设计合同履行管理。发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足：(1)建筑物(包括地基基础、主体结构体系)的设计稳定、安全、可靠；(2)设计符合消防、节能、环保等有关强制性标准、规范；(3)设计的施工图达到规定的设计深度；(4)不存在有可能损害公共利益的其他影响。
6.下列关于设计施工总承包合同的特点，正确的有( )。
A、增加设计变更
B、可以缩短建设周期
C、单一的合同责任
D、一般采用较高的质量标准
E、有利于发包人对承包人的监督和检查
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B,C
【解析】：
本题考查的是设计施工总承包的特点。设计施工总承包方式的优点：单一的合同责任；固定工期、固定费用；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的索赔。缺点：设计不一定是最优方案，工程选用的质量标准只要满足发包人要求即可，不会采用更高的质量标准；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。
7.合同法律关系的主体是享有相应权利、承担相应义务的合同当事人，包括( )。
A、自然人
B、企业法定代表人
C、企业法人
D、非企业法人
E、其他组织
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A,C,D,E
【解析】：
本题考查的是合同法律关系的构成。合同法律关系的主体有三类，是承担相应义务的自然人、法人和其他组织。法人可以分为企业法人和非企业法人。
8.因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人可能承担的责任包括( )。
A、负法律责任
B、免收直接受损失部分的勘察费
C、负行政责任
D、支付赔偿金
E、免收勘察费
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A,B,D
【解析】：
本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。赔偿金额最高不超过返工项目的收费。
9.由于发包人未给勘察人提供必要的工作、生活条件而造成停、窝工或来回进出场费，发包人应承担的责任包括( )。
A、付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算
B、工期按实际延误的工日顺延
C、补偿勘察人来回的进出场费和调遣费
D、付给勘察机构适当的利润
E、继续提供必要的生活条件
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A,B,C
【解析】：
本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。由于发包人未给勘察人提供必要的工作、生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人应承担的责任包括：(1)付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算；(2)工期按实际延误的工日顺延；(3)补偿勘察人来回的进出场费和调遣费。
10.事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起( )的客观现象。
A、合同法律关系产生
B、合同法律关系变更
C、合同法律关系消灭
D、合同法律关系转移
E、合同法律关系冻结
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A,B,C
【解析】：
本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。
11.下列建设工程中可以直接发包的有( )。
A、采用特定的专利或专有技术的
B、建筑造型特殊的
C、国务院规定的其他类型的勘察设计
D、投资超过500万的
E、国外投资的项目
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A,B,C
【解析】：
本题考查的是建设工程勘察设计合同的发包方式。直接发包仅适合特殊工程项目和特定情况下建设工程勘察、设计业务的发包。下列建设工程的勘察、设计，经有关部门批准，可以直接发包：(1)采用特定的专利或者专有技术的；(2)建筑艺术造型有特殊要求的；(3)国务院规定的其他建设工程的勘察、设计。
12.根据建设工程勘察合同示范文本的规定，发包人配合勘察人开展勘察工作的义务包括( )。
A、办理施工许可证
B、拆除地下障碍物
C、平整施工现场
D、挖好排水沟渠
E、接通水源电源
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B,C,D,E
【解析】：
本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人。选项A是发包人应该做的，但不是配合勘察人的工作。
13.对于发生法律效力的法院裁决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，能够引起法律关系的( )。
A、发生
B、变更
C、消灭
D、转移
E、冻结
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A,B,C
【解析】：
本题考查的是合同法律关系的构成。行政行为和发生法律效力的法院裁决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，能够引起法律关系的发生、变更和消灭。
14.设计施工总承包合同模式下，承包人申请工程竣工应满足的条件包括( )。
A、合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求
B、已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件
C、已按监理人的要求编制了在质量保修期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清
单以及相应施工计划
D、监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作
E、监理人要求提交的竣工验收资料清单
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B,D,E
【解析】：
本题考查的是竣工验收管理。选项A，除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求。选项C，已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划。
15.合同法律关系的客体有( )。
A、物
B、行为
C、义务
D、权利
E、知识产权
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A,B,E
【解析】：
此题暂无解析
土木工程建设监理复习题 一、单项选择题（每小题2分，共40分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1．建设工程监理的实施需要( )委托和授权。 A．政府部门B．总承包单位C．项目业主D．监理单位 2．项目的最终决策文件和设计依据是( )。 A．项目可行性研究报告B．监理大纲C．建设合同D．招标文件 3．征地、拆迁、平整场地等方面工作属于下列哪个阶段的工作( )。 A．项目设计B．建设准备C．施工和动用前准备D．竣工验收 4．报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满( )。 A.1年B．2年C．3年D．5年 5．项目监理机构操作层的代表人物是( )。 A．项目总监理工程师B．项目总监理工程师代表 C．专业监理工程师D．监理员 6．监理工程师与监理员的主要不同点在于( )。 A.从事的工作内容不同B．监理工程师有岗位签字权 C．要求的具有的学历高低不同D．从事工程项目建设年限不同 7．收集、加工、整理工程经济信息和数据，对各种实现目标的计划进行资源、经济、财务诸方面的可行性分析等工作属于目标控制综合措施中( )的范畴。 A.组织措施B．技术措施C．经济措施D．合同措施 8．《担保法》规定，下列财产可以作为抵押的是( )。 A．国有土地使用权 B．学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施 C．依法被查封、扣押、监管的财产 D．所有权、使用权不明或有争议的财产 9．《合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而( )的行为。 A．解除合同B．变更合同 C．转让合同D．中止履行合同义务 10．施工合同中，下列哪项属于承包人的工作范畴( )。 A．办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作
2014年全国监理工程师考试真题 《建设工程监理概论》 一、单项选择题（共50题，每题1分，每题的选项中，只有一个最符合题意。） 1．建设工程监理的性质可概括为（）。 A．服务性、科学性、独立性和公正性B．创新性、科学性、独立性和公正性 C．服务性、科学性、独立性和公平性D．创新性、科学性、独立性和公平性 2．根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是（）。 A．总投资额为1亿元的服装厂改建项目 B．总投资额为400万美元的联合国环境署援助项目 C．总投资额为2500万元的垃圾处理项目 D．建筑面积为4万平方米的住宅建设项目 3．根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用资本金注入方式的政府投资工程，政府需要审批（）。 A．资金申请报告和概算B．开工报告和施工图预算 C．初步设计和概算D．项目建议书和开工报告 4．建设工程初步设计是根据（）的要求进行具体实施方案的设计。 A．可行性研究报告B．项目建议书 C．使用功能D．批准的投资额 5．建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人（）。 A．组织工程建设B．策划工程项目 C．负责生产经营D．承担投资风险 6．根据《建筑法》，按国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。 A．1 B．3 C．6 D．12 7．根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A．10 B．15 C．20 D．30 8．建设工程项目管理服务合同属于（）。 A．委托合同B．承揽合同C．技术合同D．建设工程合同 9．根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年。 A．1 B．2 C．3 D．5 10．根据《建设工程质量管理条例》，施工单位的质量责任和义务是（）。 A．工程开工前，应按照国家有关规定办理工程质量监督手续 B．工程完工后，应组织竣工预验收 C．施工过程中，应立即改正所发现的设计图纸差错
& 《建设工程监理规范》测试题甲A卷 一、多选题（每题2分，共20分） 1、《建设工程监理规范》适用于（ABC）的监理工作。 A、新建建设工程施工 B、扩建、改建建设工程施工 C、设备采购和制造 D、拆迁工程和维修工程施工 2、建设工程监理工作文件的构成（BCD） A、监理方案 B、监理大纲 C、监理规划 D、监理实施细则 3、项目监理机构应编制监理实施细则，监理实施细则应（BCD） A、应针对项目的实际情况 B、应结合工程项目的专业特点 C、符合监理规划的要求 D、做到详细具体、具有可操作性 4、监理实施细则的编制程序应符合下列（BCD）规定。 A、总监理工程师主持 B、由专业监理工程师编制 C、在相应工程施工开始前编制完成 D、必须经总监理工程师批准 5、施工组织设计或危险性较大分部分项工程的专项施工方案应有（ABD）会签，并经企业技术负责人审批通过。 A、质量部门 B、技术部门 C、设备部门 D、安全部门 6、工程质量在事中控制工序质量验收中应着重做好（BCD） A、原材料、构配件的见证取样 B、工序施工验收 C、工序交接验收 D、隐蔽工程的检查和验收 E、施工生产要素配置的审查 7、下列内容中，属于施工准备阶段质量控制的内容有（ACD） A、审查施工组织设计 B、做好工程计量工作 C、审查分包单位资质 D、检查原材料和构配件的质量 E、审查工程变更 8、所有新建住宅工程凡未取得（ABC）一律不得开工建设。
A、国有土地使用证 B、建设工程规划许可证 C、建筑工程施工许可证 D、合同备案手续 E、招投标手续 9、所有新建住宅工程未办理（BCDE）等手续的项目一律不得开工。 A、施工许可 B、招投标 C、施工图审查 D、工程质量、安全监督 E、合同备案 10、工程变更可能来自（ACD） A、建设单位 B、监理单位 C、施工单位D设计单位E、政府主管部门 二、填充题（每题3分，共15分） 1、为了提高建设工程监理水平，规范建设工程监理行为编制本规范。本规范适用于新建、扩建、改建建设工程施工、设备采购和制造的监理工作。 2、实施建设工程监理前，监理单位必须与建设单位签订书面建设工程委托监理合同。建设单位与承包单位之间与建设工程合同有关的联系活动应通过监理单位进行。 3、总监理工程师由监理单位法定代表人书面授权，全面负责委托监理合同的履行，主持项目监理机构工作的监理工程师。 总监理工程师代表经监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师。 4、由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动叫见证。 在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动叫旁站。 5、当总监理工程师需要调整时，监理单位应征得建设单位同意并书面通知建设单位；当专业监理工程师需要调整时，总监理工程师应书面通知建设单位和承包单位。 三、简答题（每题5分，共25分） 1、请简述建设工程监理文件的构成和他们之间的关系以及监理规划和监理实施细则的作用？答：①建设工程监理文件由监理大纲、监理规划和监理细则构成； ②他们之间是依据性关系；
本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！ 《建设工程监理规范》GB50319-2013全套用表 目录 1、A类表（工程监理单位用表） （1)表A.0.1 《总监理工程师任命书》 （2)表A.0.2 《工程开工令》 （3）表A.0.3 《监理通知》 （4）表A.0.4 《监理报告》 （5）表A.0.5 《工程暂停令》 （6）表A.0.6 《旁站记录》 （7）表A.0.7 《工程复工令》 （8）表A.0.8 《工程款支付证书》 2、B类表（施工单位报审/验用表） （9）表B.0.1 《施工组织设计/（专项）施工方案报审表》 （10）表B.0.2 《开工报审表》 （11）表B.0.3 《复工报审表》 （12）表B.0.4《分包单位资格报审表》 （13）表B.0.5 《施工控制测量成果报验表》 （14）表B.0.6《工程材料/构配件/设备报审表》 （15）表B.0.7 《报审/验表》 （16）表B.0.8 《分部工程报验表》 （17）表B.0.9 《监理通知回复单》 （18）表B.0.10 《单位工程竣工验收报审表》 （19）表B.0.11 《工程款支付报审表》 （20）表B.0.12 《施工进度计划报审表》 （21）表B.0.13 《费用索赔报审表》 （22）表B.0.14 《工程临时/最终延期报审表》
3、C类表（通用表） （23）表C.0.1 《工作联系单》 （24）表C.0.2 《工程变更单》 （25）表C.0.3 《索赔意向通知书》 表格格式统一规定： 1.表格左边页边距3cm,右边页边距 2.5cm,上页边距3cm，表格外框固定宽度 15.5cm，表格底端需靠近底边页边距。 表A.0.1 《总监理工程师任命书》 工程名称：***年产60万吨烯烃项目编号：A01-
注册监理工程师考试考试简介 监理工程师是指经全国统一考试合格，取得《监理工程师资格证书》并经注册登记的工程建设监理人员。 1992年6月，建设部发布了《监理工程师资格考试和注册试行办法》（建设部第18号令），我国开始实施监理工程师资格考试。1996年8月，建设部、人事部下发了《建设部、人事部关于全国监理工程师执业资格考试工作的通知》（建监〔1996〕462号），从1997年起，全国正式举行监理工程师执业资格考试。考试工作由建设部、人事部共同负责，日常工作委托建设部建筑监理协会承担，具体考务工作由人事部人事考试中心负责。 考试每年举行一次，考试时间一般安排在5月中旬。原则上在省会城市设立考点。 考试科目设置 考试设4个科目，具体是： 《建设工程监理基本理论与相关法规》、《建设工程合同管理》、《建设工程质量、投资、进度控制》、《建设工程监理案例分析》。其中，《建设工程监理案例分析》为主观题，在试卷上作答；其余3科均为客观题，在答题卡上作答。 考生应考时，可携带钢笔或圆珠笔（黑色或蓝色）、2B铅笔、橡皮、计算器（无声、无存储编辑功能）。 考试分4个半天进行，《工程建设合同管理》、《工程建设监理基本理论与相关法规》的考试时间为2个小时；《工程建设质量、投资、
进度控制》的考试时间为3个小时；《工程建设监理案例分析》的考试时间为4个小时。 考试时间：2010年5月8日—5月9日。 考试成绩管理 考试以两年为一个周期，参加全部科目考试的人员须在连续两个考试年度内通过全部科目的考试。免试部分科目的人员须在一个考试年度内通过应试科目。 报考条件 凡中华人民共和国公民，具有工程技术或工程经济专业大专（含）以上学历，遵纪守法并符合以下条件之一者，均可报名参加监理工程师执业资格考试： （一）具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业中级专业技术职务，并任职满三年。 （二）具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业高级专业技术职务。 对从事工程建设监理工作并同时具备下列4项条件的报考人员可免试《工程建设合同管理》和《工程建设质量、投资、进度控制》2个科目。 （一）1970年（含）以前工程技术或工程经济专业大专（含）以上毕业； （二）具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业高级专业技术职务；
2016 年监理工程师考试真题及参考答案 《建设工程质量投资进度控制》 一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1.工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在（）阶段。 A.项目可行性研究 B. 项目决策 C.工程设计 D.工程施工 2.工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有（）的特点。 A. 影响因素多 B. 质量波动大 C .检验特殊性 D .终检局限性 3.工程质量检验机构出具的检验报告需经（）确认后，方可按规定归档。 A. 监理单位 B. 施工单位 C.设计单位 D.工程质量监督机构 4.根据《建筑工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注 明（）。 A. 生产厂 B. 规格和型号 C.供应商 D.使用年限 5.根据ISO 质量管理体系标准，将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理的质量管理原则是（）。
C. 过程评价 D. 管理的系统方法 6.根据ISO 质量管理体系标准，工程质量单位应以（）为框架，制定具体的质量目标。 A. 质量计划 B. 质量方针 C. 质量策划 D. 质量要求 7. 《卓越绩效评价准则》与ISO9000 质量管理体系的不同点是（）。 A. 基本原理和原则不同 B. 基本理念和思维方式不同 C. 关注点和目标不同 D.使用方法（工具）不同 8.下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（） A. 极差 B. 中位数 C.算术平均数 D.极值 9.采用排列图法划分质量影响因素时，累计频率达到75%对应的影响因素是（） A. 主要因素 B. 次要因素 C .一般因素 D. 基本因素 10.工程质量统计分析方法中，用来显示两种质量数据之间关系的是（） A. 因果分析图法 B. 相关图法
建设工程监理规范考试题 一、单选题（10题，每题2分，共20分。） 1.一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师。当需要同时担任多项建筑工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意，且最多不得超过（B)。 A.2 B.3 C.4 D.5 2. 施工现场监理工作全部完成或建设工程监理合同终止时，项目监理机构（A)撤离施工现场。 A.可以 B.不可以 C.监理单位同意后可以 D.建设单位同意后可以 3. 监理人员应熟悉工程设计文件，并应参加建设单位主持的图纸会审和设计交底会议，会议纪要应由（A)签认。 A.总监理工程师 B.总监理工程师代表 C.专业监理工程师 D.监理员 4.（C)应检查施工单位为工程提供服务的试验室。 A.总监理工程师 B.总监理工程师代表 C.专业监理工程师 D.监理员 5. 承担工程保修阶段的服务工作时，（B)应定期回访。 A.总监理工程师 B.监理单位 C.专业监理工程师 D.监理员 6. 工程监理单位应对工程质量缺陷原因进行调查，并应与建设单位、施工单位协商确定责任归属。对非施工单位原因造成的工程质量缺陷，应核实施工单位申报的修复工程费用，并应签认工程款支付证书，
同时应报（D)。 A.监理单位 B.设计单位 C.地勘单位 D.建设单位 7. 工程监理单位用（A)表。 A.A类 B.B类 C.C类 D.D类 8. 建设工程监理制度自（B)开始实施。 A.1986年 B.1988年 C.1990年 D.1995年 9.（A)应由工程监理单位法定代表人书面任命。总监理工程师是项目监理机构的负责人，应由注册监理工程师担任。 A.总监理工程师 B.监理单位 C.专业监理工程师 D.监理员 10. 由（D)主持召开的第一次工地会议是建设单位、工程监理单位和施工单位对各自人员及分工、开工准备、合理例会的要求等情况进行沟通和协调的会议。 A.监理单位 B.设计单位 C.地勘单位 D.建设单位 二、多选题（10题，每题2分，共20分。） 1.工程监理单位应(ABCD)地开展建设工程监理与相关服务活动。 A.公平 B.独立 C.诚信 D.科学 2. 项目监理机构的监理人员应由(ACD)组成。 A.总监理工程师 B.总监理工程师代表 C.专业监理工程师 D.监理员 3.专业监理工程师应审查施工单位报送的(ABCD)的质量认证材料
1.单选题【本题型共60道题】 1.结构性能检验时，对成批生产的预制构件，应按同一工艺正常生产的不超过1000件且不超过（）的同类产品为一批进行检验（）。 A．3个月 B．30天 C．2个月 D．15天 2.编制混凝土结构工程检验批一般项目的合格点率应达到（）%及以上，且不得有严重缺陷。 A．70 B．80 C．90 D．85 3.配筋砌体冬期施工时不得采用（）法施工。 A．掺外加剂法 B．掺盐砂浆法 C．暖棚法 D．冻结法 4.现浇混凝土结构中的电梯井，拆模后的尺寸偏差检查数量为（）。 A．沿高度每5m左右划分为一个检查面 B．按楼层抽检10%
C．按楼层抽检20% D．全数检查 5.要求抹灰层具有防水、防潮功能时，应采用（）。 A．防水砂浆 B．水泥砂浆 C．石灰砂浆 D．水泥石灰砂浆 6.水泥混凝土垫层的厚度不应小于（）。 A．60mm B．55mm C．50mm D．65mm 7.当钢材的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时，其深度不得大于该钢材厚度负允许偏差值的（）。 A．41643 B．41642 C．41641 D．41702 8.对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱，当设计无具体要求是，起拱高度为跨度的（）。 A．1/1000
B．3/1000 C．1/1000~3/1000 D．L/1000 9.在冻胀环境和条件的地区，地面以下或防潮层以上的砌体，不宜采用（）。 A．烧结普通砖 B．烧结多孔砖 C．蒸压灰砂砖 D．粉煤灰砖 10.高层建筑的标准层可按每（）层作为一检验批。 A．4 B．3 C．2 D．5 11.地漏水封高度不得小于（）mm。 A．40 B．50 C．60 D．70 12.风管外径或外边长的允许偏差：当小于或等于（）时，为2mm。 A．200mm
精心整理 全国监理工程师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)? 1．关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。? A．推进项目法人责任制落实? B．提高工程进度控制水平? C D 2 A B C D 3 A B C D．监理事务所? 4．施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。? A．法定代理? B．委托代理?
C．指定代理? D．职务代理? 5．根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。? A．保证法律关系只有两方参加? B．对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益? C D 6 A B C D 7 A B C D．留置的财产不限于按照合同约定占有的财产? 8．在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。? A．投标文件没有按要求密封? B．投标人在投标有效期内撤销投标? C．中标人拒绝订立合同?
D．中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正? 9．建筑工程一切险的除外责任包括（）造成的损失。? A．台风? B．暴雨引起地面下陷? C．雷电引起火灾? D 10 A B C D 11 A B C D 12．）。? A．资格预审公告? B．申请人须知? C．资格审查方法和办法? D．资格预审申请文件? 13．根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。? A．2?
B．3? C．4? D．5? 14．根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是（）。? A．视投标书不符合评审标准，否认其投标? B．对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认? C D 15 A． B． C． D． 16 A B C D 17．对于需增设技术设计阶段的工程项目，为保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般不单独招标发包的是（）。? A．初步设计? B．施工图设计? C．全过程设计? D．技术设计?
建设工程监理规范 监理单位用表 (电子版) 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 二○一四年十二月
A类表（工程监理单位用表）JL-A001 总监理工程师任命书 JL-A002 项目监理机构印章使用授权书 JL-A003 监理规划 JL-A004 监理实施细则 JL-A005 工程开工令 JL-A006 监理通知单（质量/安全） JL-A007 监理报告 JL-A008 工程暂停令 JL-A009 旁站记录 JL-A010 工程复工令 JL-A011 工程款支付证书 B类表（施工单位报审、报验用表）JL-B001 施工组织设计或（专项）施工方案报审表JL-B002 工程开工报审表 JL-B003 工程复工报审表 JL-B004 施工现场质量、安全生产管理体系报审表JL-B005 分包单位资格报审表 JL-B006 施工控制测量成果报验表 JL-B007 工程材料、构配件或设备报审表 JL-B008 隐蔽工程/检验批/分项工程报验表 JL-B009 分部工程报验表 JL-B010 单位工程竣工验收报审表 JL-B011 监理通知回复单（质量/安全） JL-B012 工程款支付报审表 JL-B013 施工进度计划报审表 JL-B014 施工机械、设施报审表 JL-B015 费用索赔报审表 JL-B016 工程临时或最终延期报审表 JL-B017 报审、报验表 C类表（通用表） JL-C001 工作联系单 JL-C002 工程变更单 JL-C003 索赔意向通知书 JL-C004 会议纪要
JL-A001 总监理工程师任命书 工程名称：编号： 致：（建设单位） 兹任命（注册监理工程师注册号：）为我单位 项目总监理工程师。负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。 附件：（1）身份证复印件 （2）注册证书复印件 监理单位（印章） 法定代表人（签字）： 年月日 注：本表一式三份，建设单位、施工单位、项目监理机构各一份。 四川省住房和城乡建设厅制
2009 年全国注册监理工程师考试模拟试题（二） 21、某机械预算价格为20 万元，耐用总台班为4500 台班，大修理间隔台班为900 台班，-次大修理费9000元，则台班大修理费为（）。 A、10 元 B、8 元 C、6 元 D、7 元 22、人工挖土方，测验资料表明，挖1 立方米需消耗基本工作时间1小时，准备和结束工作时间、辅助工作时间、不可避免中断时间、休息时间的相应比率分别为2%、2%、1%、20%，产量定额为（）立方米/ 工时。 A、0.7500 B、1.3252 C、1 D、0.7546 23、流动资金估算方法有两种，即（） A、比例估算法和扩大指标估算法 B、比例估算法和分项详细估算法 C、扩大指标估算法和分项详细估算法 D、资金周转率法和分项详细估算法 24、关于工程量清单的说法不正确的是（）。 A、工程量清单中的工程量是结算工程量的依据 B、工程量清单中的工程量是投标报价的依据
C、工程量清单一个最基本的功能是作为信息的载体 D、工程量清单表是工程量清单的重要组成部分 25、在"其他项目清单"中，投标人可填列（）。 A、零星工作项目费 B、预付款 C、计日工单价 D、暂列金额 26、关于投标单位作标书阶段的操作做法不妥的是（）。 A、对招标文件进行认真透彻的分析研究 B、对工程量清单内所列工程量进行详细审核 C、对xx 进行仔细的理解 D、认真对待招标单位答疑会 27、以下关于工程量清单说法不正确的是（）。 A、工程量清单应以表格形式表现 B、工程量清单是招标文件的组成部分 C、工程量清单可由招标人编制 D、工程量清单是由招标人提供的文件 28、研究造价总水平变动趋势和程度的指标，如建筑安装工程造价指数是属于（）。 A、综合造价指数 B、单项价格指数 C、单项工程价格指数
一、单项选择题(共50题，每题l分。每题的备选项中，只有l个最符合题意) 1、由全国人民代表大会及其常务委员会通过，国家主席签署主席令予以公布的规范工 程建设活动的文件属于（）。 A．法律 B．行政法规 C．国家规范 D．部门规章 2、对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，只审批（）。 A．项目建议书B．可行性研究报告 C．资金申请报告 D．初步设计和概算 3、建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。因故不能按期开工的， 应当向发证机关申请延期。 A．建设准备 B．施工安装 C．生产准备 D．竣工验收 4、实行施工总承包的，（）负责施工现场安全。 A．业主 B．监理单位 C．设计单位D．总承包单位
5、承担工程保修阶段的服务时，监理单位的工作内容不包括（）。 A．工程监理单位应当定期回访 B．对于建设或使用单位提出的工程质量缺陷，应当安排监理人员检查和记录 C．对工程质量缺陷原因进行调查，并与建设施工单位协商确定责任归属 D．对非施工原因造成的工程质量缺陷，不承担监理责任 6、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。 A．7 B．1 5 C．20 D．30 7、合同转让是合同变更的一种特殊形式，债权人可以将合同的权利全部或部分转让给 第三人，下面可以转让的情形是（）。 A．债务人主观意愿不同意转让 B．按照当事人约定不得转让 C．根据合同性质不得转让 D．依照法律规定不得转让 8、《建设工程质量管理条例》规定，装修工程最低保修期限为（）年。 A． 1 B． 2 C． 3 D． 5 9、以下专业乙级工程监理企业资质中，不可以设立丙级的是（）。
《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013 答辩试题(共32题 1、工程监理单位受建设单位委托,应根据什么进行监理? 答案:工程监理单位受建设单位委托,应根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同进行监理。 2、监理服务的七项内容都有什么? 答案:在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。 3、总监理工程师由书面任命,负责履行建设工程。 答案:总监理工程师由监理单位法定代表人书面任命,负责履行建设工程监理合同。 4、总监理工程师代表,经监理单位法定代表人同意,由总监理工程师书面授权,具有人员担任。 答案:总监理工程师代表,经监理单位法定代表人同意,由总监理工程师书面授权,具有工程类注册资格或中级以上专业技术职称、3年以上工程实践经验并经过监理业务培训的人员担任。 5、工程监理单位调换总监理工程师,监理单位应征得建设单位。 答案:工程监理单位调换总监理工程师,监理单位应征得建设单位书面同意。 6、一名总监理工程师可担任建设工程监理合同的总监理工程师。当需要同时担任多项建设工程监理合同时,应经建设单位书面同意,且最多不超过。
答案:一名总监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师。当需要同时担任多项建设工程监理合同时,应经建设单位书面同意,且最多不超过三项。 7、请说出总监理工程师职责中的任意五项职责。 答案: (1确定项目监理机构人员及其岗位职责; (2组织编制监理规划,审批监理实施细则; (3根据工程进展情况安排监理人员进场,检查监理人员工作,调换不称职监理人员; (4组织召开监理例会; (5组织审核分包单位资格; (6组织审查施工组织设计、(专项施工方案、应急救援预案; (7审查开复工报审表,签发开工令、工程暂停令和复工令; (8组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况; (9组织审核施工单位的付款申请,签发工程款支付证书,组织审核竣工结算; (10组织审查和处理工程变更; (11调解建设单位与施工单位的合同争议,处理费用与工期索赔; (12组织验收分部工程,组织审查单位工程质量检验资料; (13审查施工单位的竣工申请,组织工程竣工预验收,组织编写工程质量评估报告,参与工程竣工验收; (14参与或配合工程质量安全事故的调查和处理;
GB/T50319-2013《建设工程监理规范》 （25个监理工作用表） A：工程监理单位用表 （1）表A.0.1 总监理工程师任命书 （2）表A.0.2 工程开工令 （3）表A.0.3 监理通知单 （4）表A.0.4 监理报告 （5）表A.0.5 工程暂停令 （6）表A.0.6 旁站记录 （7）表A.0.7 工程复工令 （8）表A.0.8 工程款支付证书 B：施工单位报审/验用表 （9）表B.0.1 施工组织设计或（专项）施工方案报审表 （10）表B.0.2 工程开工报审表 （11）表B.0.3 工程复工报审表 （12）表B.0.4 分包单位资格报审表 （13）表B.0.5 施工控制测量成果报审表 （14）表B.0.6 工程材料、构配件或设备报审表 （15）表B.0.7 报审/报验表 （16）表B.0.8 分部工程报验表 （17）表B.0.9 监理通知回复 （18）表B.0.10 单位工程竣工验收报审表 （19）表B.0.11 工程款支付报审表 （20）表B.0.12 施工进度计划报验表 （21）表B.0.13 费用索赔报验表 （22）表B.0.14 工程临时延期或最终延期报验表 C：通用表 （23）表C.0.1 工作联系单 （24）表C.0.2 工程变更单 （25）表C.0.3 索赔意向通知书
表A.0.1 总监理工程师任命书 工程名称：编号： 致：（建设单位） 兹任命（注册监理工程师注册号：）为我单位项目总监理工程师。负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。 工程监理单位（盖章） 法定代表人（签字） 年月日填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
2009年全国注册监理工程师考试模拟试题（二） 21、某机械预算价格为20万元，耐用总台班为4500台班，大修理间隔台班为900台班，-次大修理费9000元，则台班大修理费为（）。 A、10元 B、8元 C、6元 D、7元 22、人工挖土方，测验资料表明，挖1立方米需消耗基本工作时间1小时，准备和结束工作时间、辅助工作时间、不可避免中断时间、休息时间的相应比率分别为2%、2%、1%、20%，产量定额为（）立方米/工时。 A、0.7500 B、1.3252 C、1 D、0.7546 23、流动资金估算方法有两种，即（） A、比例估算法和扩大指标估算法 B、比例估算法和分项详细估算法 C、扩大指标估算法和分项详细估算法 D、资金周转率法和分项详细估算法 24、关于工程量清单的说法不正确的是（）。 A、工程量清单中的工程量是结算工程量的依据 B、工程量清单中的工程量是投标报价的依据
C、工程量清单一个最基本的功能是作为信息的载体 D、工程量清单表是工程量清单的重要组成部分 25、在"其他项目清单"中，投标人可填列（）。 A、零星工作项目费 B、预付款 C、计日工单价 D、暂列金额 26、关于投标单位作标书阶段的操作做法不妥的是（）。 A、对招标文件进行认真透彻的分析研究 B、对工程量清单内所列工程量进行详细审核 C、对xx进行仔细的理解 D、认真对待招标单位答疑会 27、以下关于工程量清单说法不正确的是（）。 A、工程量清单应以表格形式表现 B、工程量清单是招标文件的组成部分 C、工程量清单可由招标人编制 D、工程量清单是由招标人提供的文件 28、研究造价总水平变动趋势和程度的指标，如建筑安装工程造价指数是属于（）。 A、综合造价指数 B、单项价格指数
2020年监理工程师考试专用复习资料 监理工程师考试试题题库注意事项： 1．本试卷中所有试题均来自历年监理工程师考试真题，均带有详细解析。2．试卷尾页附有2019年4月案例分析真题及参考答案。 第I卷（选择题） 一、单项选择题 1．工程勘察过程和设计过程中的服务不包括（） A、协助编制工程勘察设计任务书 B、工程勘察方案的审查 C、勘察现场及室内试验人员、设备及仪器的检查 D、工程设计进度计划的审查 2．《建设工程监理规范》规定，监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，还应经()审批。 A.总监理工程师 B.总监理工程师授权的专业监理工程师 C.监理单位技术负责人 D.建设单位负责人 3．根据《建设工程质量管理条例》，建设工程发包单位()。 A.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期 B.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期
C.不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期 D.不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期 4．下列风险分类中，属于按风险影晌范围分类的是()。 A.基本风险和特殊风险 B.基本风险和投机风险 C.责任风险和行业风险 D.地区风险和自然风险 5．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，单位负责人接到事故报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 A．1 B．2 C．8 D．24 6．“建筑物、构筑物或其他结构倒塌所造成的直接经济损失”在风险损失中属于（）导致的损失。 A．投资风险 B．质量风险 C．进度风险 D．合同风险 7．下列造成质量波动的原因中，属于偶然性原因的是( )。 A、现场温湿度的微小变化
《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）基本表式 附录A工程监理单位用表 A.0.1总监理工程师任命书 (2) A.0.2工程开工令 (3) A.0.3监理通知单 (4) A.0.4监理报告 (5) A.0.5工程暂停令 (6) A.0.6旁站记录 (7) A.0.7工程复工令 (8) A.0.8工程款支付证书 (9) 附录B 施工单位报审、报验用表 B.0.1施工组织设计/（专项）施工方案报审表 (10) B.0.2工程开工报审表 (11) B.0.3工程复工报审表 (12) B.0.4分包单位资格报审表 (13) B.0.5施工控制测量成果报验表 (14) B.0.6工程材料、构配件、设备报审表 (15) B.0.7报审、报验表 (16) B.0.8分部工程报验表 (17) B.0.9监理通知回复单 (18) B.0.10单位工程竣工验收报审表 (19) B.0.11工程款支付报审表 (20) B.0.12施工进度计划报审表 (21) B.0.13费用索赔报审表 (22) B.0.14工程临时/最终延期报审表 (23) 附录C 通用表 C.0.1工作联系单 (24) C.0.2工程变更单 (25) C.0.3索赔意向通知书 (26)
总监理工程师任命书 工程名称：编号： 致：（建设单位） 兹任命（注册监理工程师注册号：）为我单位项目总监理工程师。负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。 工程监理单位（盖章） 法定代表人（签字） 年月日
工程开工令 工程名称：编号： 致：（施工单位） 经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为：年月日。 附件：工程开工报审表 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字、加盖执业印章） 年月日注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
全国监理工程师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。 A．推进项目法人责任制落实 B．提高工程进度控制水平 C．减少建筑领域的经济违法 D．降低不可抗力发生的频率 2．关于合同法律关系的说法，正确的是（）。 A．合同法律关系可以没有内容 B．技术秘密不能作为合同法律关系的客体 C．只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭 D．只有行为能够引起合同法律关系的消灭 3．下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）。 A．自然人 B．项目经理部 C．设计事务所 D．监理事务所 4．施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。 A．法定代理 B．委托代理 C．指定代理 D．职务代理 5．根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。 A．保证法律关系只有两方参加 B．对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益 C．如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理 D．债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务 6．根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（）为抵押合同。A．建设用地使用权 B．土地承包经营权 C．正在建造的建筑物 D．机械、车辆
7．根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）。 A．能够留置的财产仅限于动产 B．材料采购合同可以采用留置担保 C．施工合同可以采用留置担保 D．留置的财产不限于按照合同约定占有的财产 8．在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。A．投标文件没有按要求密封 B．投标人在投标有效期内撤销投标 C．中标人拒绝订立合同 D．中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正 9．建筑工程一切险的除外责任包括（）造成的损失。 A．台风 B．暴雨引起地面下陷 C．雷电引起火灾 D．自然磨损 10．根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是（）。 A．依法成立的企业 B．地方政府成立的事业单位 C．依法成立的行业协会 D．行业主管部门设立的服务机构 11．中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。 A．按照招标文件的规定向招标人提交预付款担保 B．按招标文件的规定向招标人提交履约担保 C．书面同意从工程款中扣留履约保证金 D．接招标文件规定提交工程款支付担保 12．《标准资格预审文件》组成文件中，适合于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。 A．资格预审公告 B．申请人须知 C．资格审查方法和办法 D．资格预审申请文件 13．根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。 A．2 B．3 C．4 D．5
《建设工程监理规范》测试题甲A卷 一、多选题（每题2分，共20分） 1、《建设工程监理规范》适用于（ABC）的监理工作。 A、新建建设工程施工 B、扩建、改建建设工程施工 C、设备采购和制造 D、拆迁工程和维修工程施工 2、建设工程监理工作文件的构成（BCD） A、监理方案 B、监理大纲 C、监理规划 D、监理实施细则 3、项目监理机构应编制监理实施细则，监理实施细则应（BCD） A、应针对项目的实际情况 B、应结合工程项目的专业特点 C、符合监理规划的要求 D、做到详细具体、具有可操作性 4、监理实施细则的编制程序应符合下列（BCD）规定。 A、总监理工程师主持 B、由专业监理工程师编制 C、在相应工程施工开始前编制完成 D、必须经总监理工程师批准 5、施工组织设计或危险性较大分部分项工程的专项施工方案应有（ABD）会签，并经企业技术负责人审批通过。 A、质量部门 B、技术部门 C、设备部门 D、安全部门 6、工程质量在事中控制工序质量验收中应着重做好（BCD） A、原材料、构配件的见证取样 B、工序施工验收 C、工序交接验收 D、隐蔽工程的检查和验收 E、施工生产要素配置的审查 7、下列内容中，属于施工准备阶段质量控制的内容有（ACD） A、审查施工组织设计 B、做好工程计量工作 C、审查分包单位资质 D、检查原材料和构配件的质量 E、审查工程变更 8、所有新建住宅工程凡未取得（ABC）一律不得开工建设。
A、国有土地使用证 B、建设工程规划许可证 C、建筑工程施工许可证 D、合同备案手续 E、招投标手续 9、所有新建住宅工程未办理（BCDE）等手续的项目一律不得开工。 A、施工许可 B、招投标 C、施工图审查 D、工程质量、安全监督 E、合同备案 10、工程变更可能来自（ACD） A、建设单位 B、监理单位 C、施工单位 D设计单位 E、政府主管部门 二、填充题（每题3分，共15分） 1、为了提高建设工程监理水平，规范建设工程监理行为编制本规范。本规范适用于新建、扩建、改建建设工程施工、设备采购和制造的监理工作。 2、实施建设工程监理前，监理单位必须与建设单位签订书面建设工程委托监理合同。建设单位与承包单位之间与建设工程合同有关的联系活动应通过监理单位进行。 3、总监理工程师由监理单位法定代表人书面授权，全面负责委托监理合同的履行，主持项目监理机构工作的监理工程师。 总监理工程师代表经监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师。 4、由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动叫见证。 在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动叫旁站。 5、当总监理工程师需要调整时，监理单位应征得建设单位同意并书面通知建设单位；当专业监理工程师需要调整时，总监理工程师应书面通知建设单位和承包单位。 三、简答题（每题5分，共25分） 1、请简述建设工程监理文件的构成和他们之间的关系以及监理规划和监理实施细则的作用？
《建设工程监理规范》（GB50319-2013）中25个监理工作用表 建设工程监理基本表式填写目录 1、A类表（工程监理单位用表） （1)表A.0.1 《总监理工程师任命书》 （2)表A.0.2 《工程开工令》 （3）表A.0.3 《监理通知》 （4）表A.0.4 《监理报告》 （5）表A.0.5 《工程暂停令》 （6）表A.0.6 《旁站记录》 （7）表A.0.7 《工程复工令》 （8）表A.0.8 《工程款支付证书》 2、B类表（施工单位报审/验用表） （9）表B.0.1 《施工组织设计/（专项）施工方案报审表》 （10）表B.0.2 《开工报审表》 （11）表B.0.3 《复工报审表》 （12）表B.0.4《分包单位资格报审表》 （13）表B.0.5 《施工控制测量成果报验表》 （14）表B.0.6《工程材料/构配件/设备报审表》 （15）表B.0.7 《报审/验表》 （16）表B.0.8 《分部工程报验表》 （17）表B.0.9 《监理通知回复单》 （18）表B.0.10 《单位工程竣工验收报审表》 （19）表B.0.11 《工程款支付报审表》 （20）表B.0.12 《施工进度计划报审表》 （21）表B.0.13 《费用索赔报审表》 （22）表B.0.14 《工程临时/最终延期报审表》 3、C类表（通用表） （23）表C.0.1 《工作联系单》 （24）表C.0.2 《工程变更单》
（25）表C.0.3 《索赔意向通知书》 表格格式统一规定： 1.表格左边页边距3cm,右边页边距 2.5cm,上页边距3cm，表格外框固定宽度 15.5cm，表格底端需靠近底边页边距。 2.首行表格名称字体采用黒体四号宋体，第二行为黒体小四号宋体，其它均为 小四号宋体。
监理工程师考试试题及答案 一、单项选择题(共80题，每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意) 1. 从性质上分析影响工程质量的因 素，可分为偶然性因素和系统性因素。下列引起质量波动的因素中，属于偶然性因素的是( d )。 A.设计计算失误 B.操作未按规程进行 C.施工方法不当 D.机械设备正常磨损 2. 政府、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的( )。 A.自控主体 B.外控主体 C.间控主体 D.监控主体 3.工程开工前，应由( )到工程质量监督站办理工程质量监督手续。 A.施工单位 B.监理单位 C.建设单位 D.监理单位协助建设单位
4.建设工程质量的特性中，“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的( )。 A.耐久性 B.安全性 C.可靠性 D.适用性 5.初步设计阶段，监理工程师对设计图纸的审核侧重于( )。 A.技术方案的比较、分析 B.使用功能及质量要求是否得到了满足 C.各专业设计是否符合预定的质量标准和要求 D.所采用的技术方案是否符合总体方案的要求 6.我国建设工程质量保修制度规定，在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限为其合理使用年限，合理使用年限应在( )中给出。 A.总体设计文件 B.初步设计文件 C.技术设计文件 D.施工图设计文件 7.设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，交底会议纪要应由( )整理，与会各方会签。
A.施工单位 B.监理单位 C.设计单位 D.建设单位 8.为了便于过程控制和终端把关，按施工层次划分的质量控制系统过程，是指分别对( )所进行的控制过程。 A.检验批、分项、分部、单位工程 B.资源投入、生产过程、产出品 C.施工准备、施工过程、竣工验收 D.施工人员、检验人员、监理人员 9.工程开工前，应该对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核，该复测工作应由( )完成。 A.勘察单位 B.设计单位 C.施工单位 D.监理单位 10.施工阶段监理工程师对分包单位审核合格后通知总包单位，总包单位应尽快与分包单位签订分包协议，并将协议的副本报( )备案。 A.建设单位 B.项目监理机构 C.质量监督站 D.建设行政主管部门