1．2005年2月6日，原告（某包工头）和被告（某建筑工程公司）就某工厂四层综合楼的瓦工、木工、钢筋工等工种的发包事宜签订了一份《施工合同书》，承包方式为包工不包料，工程款按建筑面积9000㎡，86．90元/㎡；合计78．21万元。一次性包死，在竣工验收后结清。在工程进度、质量等方面服从建筑工程公司的统一安排和领导。工程竣工交付使用后，建筑工程公司支付原告工人工资、生活费等合计50万元。尚欠28．21万元一直未支付。故原告与2006年3月提起诉讼，要求被告按合同约定立即支付工程款。
被告辩称，双方签订的《施工合同书》实质上是工程分包合同，而原告不具备建筑施工企业的从业资质，违反了《建筑法》第12条和第29条之规定。其二，根据被告与建设单位合同约定的交工日期，工程延误了1个月零5天；原稿应赔偿损失10万元。其三，被告应扣除原告1万元的保修金，在保修期满后再支付。
请问：（1）原告与被告签订的《施工合同书》属于什么性质的合同？（6分）
（2）因为工期延误原告是否应该赔偿损失10万元？为什么？（7分）
（3）被告扣除原告1万元的保修金，在保修期满后再支付是否合法？为什么？（7分）答：（1）原告与被告虽然签订的是《施工合同书》，但这是形式，其实质是包工不包料，同时在工程进度、质量等方面服从建筑工程公司的统一安排和领导。所以这份《施工合同书》是属于单纯的劳务合同性质。
（2）因为工期延误原告不应该赔偿10万元的损失，因为在工程进度、质量等方面原告是服从被告的统一安排和领导。不应该承担延误工期的赔偿损失。
（3）被告扣除原告1万元的保修金，在保修期满后再支付的行为不合法。因为原告和被告之间签订是单纯的劳务合同，同时在工程质量等方面服从被告统一安排和领导的。我国《建筑法》和《建筑工程质量管理条例》将工程的质量、安全等责任确定为施工企业的法定责任，施工企业不得将法定责任通过合同的形式转嫁给第三人，所以工程的保修责任不应该由原告承担。
2、某机械厂新建车间，分别与某市设计院签订设计合同，某市建筑工程公司签订施工合同。工程竣工后，厂房北侧墙壁发生裂缝，为此，机械厂向当地人民法院起诉市建筑公司，经勘验，裂缝是由于地基不均匀沉降引起。结论是结构设计图纸所依据的地质资料不准；于是机械厂又起诉市设计院，市设计院答辩称，设计院是根据机械厂提供的地质资料进行结构设计的，不应该承担事故责任。经法院查证：机械厂提供的地质资料不是新建车间的地质资料，而是与该车间相邻的另一车间的地质资料，事故前设计院也不知道该情况的。
请问：（1）事故的主要责任者和次要责任者是谁？（8分）
（2）厂房北侧墙壁裂缝的维修费用由谁承担？（6分）
（3）机械厂所发生的诉讼费用由谁承担？（6分）
答：本案例中：
（1）机械厂提供的地质资料不是新建车间的地质资料，而是与该车间相邻的另一车间的地质资料，应该承担主要责任。设计院对地质资料审查不严，没有进行实地调查，使用的地质资料不准而造成质量事故，应该承担次要责任。
（2）厂房北侧墙壁裂缝的维修费用由机械厂全部承担？
（3）机械厂所发生的诉讼费用由机械厂承担70%～90%；设计院承担10%～30%
2005年8月，某大学（甲方）为建设学生宿舍，通过招标的方式与某建筑公司（乙方）签订了一份《建设工程施工合同》，采用固定总价的合同形式。工程款支付方式为：开工前预付总价款的10%；余款在竣工验收合格后一次结清。同时合同约定：在验收合格后6个月内，如果发生质量问题，由乙方负责维修。
工程于2006年7月30日竣工，经甲方组织相关部门参加竣工验收，发现三至五层内墙裂缝较多，甲方要求乙方维修后再验收，乙方的裂缝部分做了简单的修补，经验收合格。由于临近开学，甲方接收并开始使用学生宿舍。由于工程质量存在隐患，该学生宿舍于2007年3月，位于第五层的内承重墙倒塌，致使3人受伤，其中1人致残。受害人和甲方起诉到法院，受害人要求甲方和乙方赔偿损失，甲方要求乙方赔偿损失，并承担保修责任。乙方以甲方使用不当和超过6个月的保修期限而拒绝赔偿。
请问：（1）本事故属于安全生产事故还是质量缺陷事故？
（2）受害人要求乙方赔偿损失是否合理？为什么？
（3）乙方以甲方使用不当和超过6个月的保修期限而拒绝赔偿是否合理。为什么？
答：（1）本事故属于质量缺陷事故。
（2）受害人要求乙方赔偿损失是不合理的。因为受害人与乙方无直接合同关系，因与学校（学生和学校有安全等各方面的合约关系）要求赔偿损失。
（3）乙方以甲方使用不当和超过6个月的保修期限而拒绝赔偿是不合理的。因为建筑工程的保修期为一年，并非主体结构缺陷质量的保修。首先分析承重墙倒塌的原因，是设计还是施工过程的原因，如施工原因引起的，乙方将赔偿损失并承担相应的责任。
1．2005年2月6日，原告（某包工头）和被告（某建筑工程公司）就某工厂四层综合楼的瓦工、木工、钢筋工等工种的发包事宜签订了一份《施工合同书》，承包方式为包工不包料，工程款按建筑面积9000㎡，86．90元/㎡；合计78．21万元。一次性包死，在竣工验收后结清。在工程进度、质量等方面服从建筑工程公司的统一安排和领导。工程竣工交付使用后，建筑工程公司支付原告工人工资、生活费等合计50万元。尚欠28．21万元一直未支付。故原告与2006年3月提起诉讼，要求被告按合同约定立即支付工程款。
被告辩称，双方签订的《施工合同书》实质上是工程分包合同，而原告不具备建筑施工企业的从业资质，违反了《建筑法》第12条和第29条之规定。其二，根据被告与建设单位合同约定的交工日期，工程延误了1个月零5天；原稿应赔偿损失10万元。其三，被告应扣除原告1万元的保修金，在保修期满后再支付。
请问：（1）原告与被告签订的《施工合同书》属于什么性质的合同？（6分）
（2）因为工期延误原告是否应该赔偿损失10万元？为什么？（7分）
（3）被告扣除原告1万元的保修金，在保修期满后再支付是否合法？为什么？（7分）答：（1）原告与被告虽然签订的是《施工合同书》，但这是形式，其实质是包工不包料，同时在工程进度、质量等方面服从建筑工程公司的统一安排和领导。所以这份《施工合同书》是属于单纯的劳务合同性质。
（2）因为工期延误原告不应该赔偿10万元的损失，因为在工程进度、质量等方面原告是服从被告的统一安排和领导。不应该承担延误工期的赔偿损失。
（3）被告扣除原告1万元的保修金，在保修期满后再支付的行为不合法。因为原告和被告之间签订是单纯的劳务合同，同时在工程质量等方面服从被告统一安排和领导的。我国《建筑法》和《建筑工程质量管理条例》将工程的质量、安全等责任确定为施工企业的法定责任，施工企业不得将法定责任通过合同的形式转嫁给第三人，所以工程的保修责任不应该由原告承担。
2、某机械厂新建车间，分别与某市设计院签订设计合同，某市建筑工程公司签订施工合同。
工程竣工后，厂房北侧墙壁发生裂缝，为此，机械厂向当地人民法院起诉市建筑公司，经勘验，裂缝是由于地基不均匀沉降引起。结论是结构设计图纸所依据的地质资料不准；于是机械厂又起诉市设计院，市设计院答辩称，设计院是根据机械厂提供的地质资料进行结构设计的，不应该承担事故责任。经法院查证：机械厂提供的地质资料不是新建车间的地质资料，而是与该车间相邻的另一车间的地质资料，事故前设计院也不知道该情况的。
请问：（1）事故的主要责任者和次要责任者是谁？（8分）
（2）厂房北侧墙壁裂缝的维修费用由谁承担？（6分）
（3）机械厂所发生的诉讼费用由谁承担？（6分）
答：本案例中：
（1）机械厂提供的地质资料不是新建车间的地质资料，而是与该车间相邻的另一车间的地质资料，应该承担主要责任。设计院对地质资料审查不严，没有进行实地调查，使用的地质资料不准而造成质量事故，应该承担次要责任。
（2）厂房北侧墙壁裂缝的维修费用由机械厂全部承担？
（3）机械厂所发生的诉讼费用由机械厂承担70%～90%；设计院承担10%～30%
（一）单项选择题
1．（1章）法律效力等级是正确使用法律的关键，下列法律效力等级排序正确的是（D）。Ａ．国际条约＞宪法＞行政法规＞司法解释Ｂ．法律＞行政法规＞地方规章＞部门规章Ｃ．行政法规＞法律＞地方法规＞部门规章Ｄ．宪法＞法律＞行政法规＞部门规章
2．（1章）建筑法规是指有立法权的（B）或其授权的行政机关制定的，旨在调整各相关部门、单位和个人在建筑活动中所发生的各种社会关系的法律规范的总称
Ａ．政府机关Ｂ．国家机关Ｃ．行政机关Ｄ．主管部门
３．（1章）法律关系三要素是（D）。
Ａ．时间、地点、人物Ｂ．法官、律师、被告Ｃ．原告、被告、证人Ｄ．主体、客体、内容
4．（1章）“建筑施工企业必须按工程设计的图纸和施工技术标准施工”是（C ）的建筑行为规定。
Ａ．禁止性Ｂ．授权性Ｃ．义务性Ｄ．指导性
５．（1章）工程项目建设程序是指项目建设的全过程中各项工作必须执行（B）顺序。Ａ．指导性Ｂ．法定性Ｃ．参考性Ｄ．推荐性
6．（1章）关于工程项目的建设程序，下列表述正确的是（D ）
Ａ．勘察设计＞立项决策＞建筑安装＞竣工验收Ｂ．立项决策＞安装施工＞勘察设计＞竣工验收
Ｃ．勘察设计＞安装施工＞竣工验收＞立项决策Ｄ．立项决策＞勘察设计＞建筑安装＞竣工验收
7．（2章）工程项目报建标志着工程建设的（C）已经结束。
Ａ．可行性研究工作Ｂ．立项审批工作Ｃ．前期准备工作Ｄ．资金筹集工作8．（2章）某建设项目为住宅楼工程，中标价为５００万元，招标文件规定合同工期为１５个月，建设单位在申请施工许可证时，其落实的资金最低不得少于（C）万元。
Ａ．２５０Ｂ．２００Ｃ．１５０Ｄ．１００
9．（2章）某建设单位２００６年７月５日领取施工许可证，至迟应当自（C）开工，否则应该申请办理延期手续。
Ａ．２００６年８月５日Ｂ．２００６年９月５日Ｃ．２００６年１０月５日Ｄ．２００７年５月５日
10．（2章）某建设单位２００６年3月５日领取施工许可证，由于周边关系协调问题一
直没有开工，也未办理延期手续。同年12月7日准备开工，下列表述正确的是（C）Ａ．建设单位应当向发证机关报告Ｂ．建设单位应当报发证机关核验施工许可证
Ｃ．建设单位应当重新领取施工许可证Ｄ．是否重新办理施工许可证由发证机关决定11．（2章）下列人员中不属于建设工程从业人员的是（A）
Ａ．注册资产评估师Ｂ．注册建造工程师Ｃ．注册建筑师Ｄ．注册监理工程师
12．（3章）两个以上不同资质等级的单位实行联合承包，应当按照（B ）业务许可范围承揽工程。
Ａ．资质等级较高的单位Ｂ．资质等级较低的单位Ｃ．联合各方平均资质等级Ｄ．双方协商确定的资质等级
13．（3章）由于建筑工程事关社会公共利益，必须加强管理，对工程发包的说法正确的是（A ）。
Ａ．工程发包有直接发包和招标发包两种Ｂ．所有的建筑工程都必须通过招标发包Ｃ．所有的招标活动都是强制性的Ｄ．选择招标发包还是直接发包要经过主管部门同意二、多项选择题（每题5个选项中至少有两个或两个以上是正确答案；答对得3分，答错得0分）
1．（1章）建设法规的表现形式有（ABCD ）
Ａ．宪法和法律．行政法规和技术法规Ｃ．地方法规和规章Ｄ．国际公约、惯例和国际标准Ｅ．企业标准和规章
2．（1章）建筑法律关系的主体包括（ABCDE）
Ａ．公民个人Ｂ．政府相关部门Ｃ．承包方Ｄ．发包方Ｅ．相关的中介机构3．（1章）建筑法律关系的变更主要是指（BDE ）
Ａ．协议变更Ｂ．主体变更Ｃ．事实变更Ｄ．客体变更Ｅ．内容变更
4．（1章）《建筑法》的调整对象包括（BC）
Ａ．建筑设计Ｂ．建筑施工Ｃ．安装施工Ｄ．建筑规划Ｅ．建筑监理
５．（1章）《建筑法》确定的基本制度包括（ABCDE）
Ａ．建筑许可制度Ｂ．建筑工程发包与承包制度
Ｃ．建筑工程监理制度Ｄ．建筑工程安全生产管理制度Ｅ．建筑工程质量管理制度6．（2章）以下工程不需要申请施工许可证的有（BCDE）
Ａ．某公园的喷泉工程投资38万元Ｂ．某配电房建筑面积200㎡
Ｃ．已经领取开工报告的会议中心Ｄ．为修建青藏铁路而建的临时性建筑Ｅ．某军区建的军事指挥所
7．（2章）下列申报施工许可证的材料中，不符合颁发施工许可证条件的有（ABD）Ａ．已经交了土地出让金，但土地证尚未办好Ｂ．没有规划许可证，但规划局出具正在办理的便函
Ｃ．有拆迁许可证，拆迁已经结束Ｄ．已经订立施工合同，但中标施工企业资质不能满足要求Ｅ．办理了质量监督手续
8．（2章）我国对建筑业从业人员实行资格管理，不同专业的从业人员的资格管理的共同点有（BCDE ）
Ａ．可以用同一专业的资格在两个不同单位进行注册Ｂ．需要进行注册
Ｃ．需要参加不同专业的统一考试Ｄ．有各自的执业范围Ｅ．须接受继续教育9．（2章）建筑业的资质分为（BDE）
Ａ．设计承包Ｂ．施工总承包Ｃ．监理承包Ｄ．专业承包Ｅ．劳务分包
10．（3章）根据建筑法，关于建设项目工程分包，下列说法正确的有（CD）
Ａ．承包单位可以将所承包的工程转包给他人Ｂ．所有的分包商都要经建设单位认可Ｃ．分包商应该对建设单位负责
Ｄ．如果分包商所承建的工程出了质量事故，业主可以要求总承包商承担责任Ｅ．分包商经业主同意，可以将承揽的工程再分包
11．（3章）根据建筑法，关于建设项目实行联合承包的前提条件包括（BC ）
Ａ．专业齐全的建筑工程Ｂ．大型建筑工程Ｃ．结构复杂的建筑工程Ｄ．住宅建筑工程Ｅ．节能保温的建筑工程
三、简答题
１、（1章）何为建筑法律关系？简述建筑法律关系的主体、客体和内容。
法律规范在调整人们行为过程中形成的权利义务关系。如企业与职工依法订立劳动合同后，就构成了双方的劳动法律关系。法律关系由法律关系主体、法律关系内容(权利义务)和法律关系客体三要素构成。
法律关系主体是法律关系的参加者，即在法律关系中，一定权利的享有者和一定义务的承担者。在每一具体的法律关系中，主体的多少各不相同，在大体上都属于相对应的双方：一方是权利的享有者，成为权利人；另一方是义务的承担者，成为义务人。
法律关系的内容就是法律关系主体之间的法律权利和法律义务。它是法律规范的指示内容（行为模式、法律权利与法律义务的一般规定）在实际社会生活中的具体落实，是法律规范在社会关系中实现的一种状态。
笼统的讲，法律关系客体是指法律关系主体之间的权利和义务所指向的对象。
2、（1章）建筑法规有哪些表现形式？它有哪些作用？
法的表现形式问题实质就是法的效力等级问题。根据宪法和有关法律的规定，我国法律的主要形式有：
14．（4章）招标单位在组织现场踏勘后，对投标单位提出的问题，应当（C）。
Ａ．现场口头答复该投标单位Ｂ．以书面形式答复该投标单位Ｃ．以书面形式答复所有投标单位Ｄ．可以不向其他投标单位答复
15．（4章）建设行政主管部门派出工作人员对招标活动进行监督，则该工作人员有权（A ）。Ａ．参加开标会议Ｂ．作为评标委员会成员Ｃ．决定中标单位Ｄ．参加定标投票
16．（4章）对于中标通知书的法律效力，下列说法正确的是（D）。
Ａ．中标通知书就是正式合同Ｂ．中标通知书是要约邀请Ｃ．中标通知书是要约Ｄ．中标通知书是承诺
17．（4章）根据《招标投标法》的规定，评标委员会中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（C ）。
Ａ．二分之一Ｂ．三分之一Ｃ．三分之二Ｄ．四分之三
18．（5章）某建设单位欠施工单位50万元的工程款，而建设单位享有对另外一单位的60万元的到期债权，却没有尽力追讨。此时施工单位可以行使（A）。
Ａ．代位权Ｂ．确认权Ｃ．否认权Ｄ．撤消权
19．（5章）下列关于合同变更后与变更前合同之间关系的正确说法是（Ｄ）。
Ａ．合同变更后，已经履行的债务失去了法律依据，应该恢复原状态；Ｂ．合同变更部分条款后未变更的部分视为已经变更；
Ｃ．合同变更后，已经存在的损害赔偿请求权不复存在；Ｄ．合同变更必须以原合同关系的存在为前提。
20．（5章）关于建筑工程施工索赔，下列（B）情况不属于施工索赔的内容。
Ａ．工期索赔Ｂ．监理索赔Ｃ．质量索赔Ｄ．费用索赔
21．（5章）根据合同法规定,违约责任采取（Ａ）。
Ａ．过错责任原则Ｂ．全面履行原则Ｃ．公平合理原则Ｄ．严格责任原则22．（5章）在以招标方式订立建设工程施工合同时，属于要约性质的行为是（B）。Ａ．招标Ｂ．投标Ｃ．开标Ｄ．评标
23．（6章）《建筑法》规定：“工程建设监理单位不得转让工程监理业务”这体现了工程监理的（D）
Ａ．客观公正原则Ｂ．总监理工程师全权负责原则Ｃ．资质许可原则Ｄ．监理单位独立完成任务原则
24．（6章）对工程建设项目具有“选择总承包人的建议权和选择分包人的认可权”是（C）权利。
Ａ．发包人Ｂ．监督人Ｃ．监理人Ｄ．承包人
二、多项选择题（每题5个选项中至少有两个或两个以上是正确答案；答对得3分，答错得0分）
12．（4章）根据招标投标法，在下列（ＡＣ）情形下，招标人有权没收投标人的投标保证金。
Ａ．投标人在投标有效期内撤回其投标文件Ｂ．投标人在投标文件提交日期截止前要求修改投标文件的内容
Ｃ．投标人中标后未能在规定的期限内提交履约保证金或签订合同协议Ｄ．投标人的投标报价不符合招标文件的要求
Ｅ．投标文件没有单位盖章和法人代表盖章
13．（5章）订立建设工程合同的原则是（A B C D E）
Ａ．合法的原则Ｂ．平等的原则Ｃ．自愿的原则Ｄ．公平的原则Ｅ．诚实信用的原则14．（5章）承担建设工程合同违约责任应具备下列（A C D ）三方面的条件
Ａ．合同当事人有违约事实Ｂ．给合同当事人一方造成损失Ｃ．合同当事人一方主观上故意Ｄ．合同当事人一方主观上过失
Ｅ．Ａ和Ｂ之间有因果关系
15．（5章）工程合同履行的原则有（ＡＢＣＤＥ）。
Ａ．实际履行原则Ｂ．全面适当履行原则Ｃ．协作履行原则Ｄ．诚实信用原则Ｅ．情势变更原则
16．（6章）建设工程监理的任务是“三控制”，“两管理”“一协调”；其中：三控制是指（ＢＤＥ）。
Ａ．信息控制Ｂ．投资控制Ｃ．合同控制Ｄ．质量控制Ｅ．工期控制
三、简答题
1、（4章）什么是招标投标？目前已经颁布的招标投标法规有哪些？教材93页
招标投标，是在市场经济条件下进行大宗货物的买卖、工程建设项目有发包与承包，以及服务项目的采购与提供时，所采用的一种交易方式。在这种交易方式下，通常是由项目采购(包括货物的购买、工程的发包和服务的采购)的采购方作为招标方，通过发布招标公告或者向一定数量的特定供应商、承包商发出招标邀请等方式发出招标采购的信息，提出所需采购的项目的性质及其数量、质量、技术要求，交货期、竣工期或提供服务的时间，以及其他供应商、承包商的资格要求等招标采购条件，表明将选择最能够满足采购要求的供应商、承包商与之签订采购合同的意向，由各有意提供采购所需货物、工程或服务的报价及其他响应招标要求的条件，参加投标竞争。经招标方对各投标者的报价及其他的条件进行审查比较后，从中择优选定中标者，并与其签订采购合同。招标投标的交易方式，是市场经济的产物，采用这种交易方式，须具备两个基本条件：一是要有能够开展公平竞争的市场经济运行机制。在
计划经济条件下，产品购销和工程建设任务都按照指令性计划统一安排。没有必要也不可能采用招标投标的交易方式。二是必须存在招标采购项目的买方市场，对采购项目能够形成卖方多家竞争的局面。买方方才能够居于主导地位，有条件以招标方式从多家竞争者中择优选择中标者。在短缺经济时代的卖主市场条件下，许多商品供不应求，买方没有选择卖方的余地，卖方也没有必要通过来竞争来出售自己的产品，也就不可能产生招标投标的交易方式。
2、（4章）《招标投标法》的立法宗旨是什么？强制招标是范围是什么？
制定《招标投标法》的根本目的是完善社会主义市场经济体制。《国民经济和社会发展“九五”计划及2010年远景目标纲要》提出，要在“九五”末期初步建立社会主义市场经济体制。市场经济的一个重要特点，就是要充分发挥竞争机制的作用，使市场主体在平等条件下公平竞争，优胜劣汰，从而实现资源的优化配置。
而招标这种择优竞争的方式农完全符合市场经济的上述要求，它通过事先公布采购条件和要求，众多的供应商和承包商同等条件进行竞争，招标人按照规定程序从中选择订约方这一系列程序，就可以真正实现“公开、公平、公正”的市场竞争原则。纵观世界各国，凡是市场机制比较健全的国家，大多都有比较悠久的招标历史和比较完善的招标法律制度。因此，招标投标立法的根本目的，是维护市场竞争秩序，完善社会主义市场经济体制。
《招标投标法》第三条规定，“在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、讯息工期、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：} （1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；
（2）全部或者部分使用国有资金投资或者国家速效的项目；
（3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。另外还有我国其它法律或者国务院规定的其他必须招标的项目。
3、（4章）工程建设项目招标代理机构的资格如何认定？
工程建设项目招标代理机构资格认定办法
第一条为了加强对工程建设项目招标代理机构的资格管理，维护工程建设项目招标投标活动当事人的合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》，制定本办法。
第二条在中华人民共和国境内从事各类工程建设项目招标代理活动机构资格的认定，适用本办法。
本办法所称工程建设项目（以下简称工程），是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程项目。
本办法所称工程招标代理，是指对工程的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备（进口机电设备除外）、材料采购招标的代理。
第三条国务院建设行政主管部门负责全国工程招标代理机构资格认定的管理。
省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内的工程招标代理机构资格认定的管理。
第四条从事工程招标代理业务的机构，必须依法取得国务院建设行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门认定的工程招标代理机构资格。
第五条工程招标代理机构资格分为甲、乙两级。甲级工程招标代理机构资格按行政区划，由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门初审，报国务院建设行政主管部门认定。乙级工程招标代理机构资格由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门认定，报国务院建设行政主管部门备案。
国务院建设行政主管部门将认定的甲级工程招标代理机构名单在认定后的15日内通报国务院发展计划部门和有关部门。
第六条工程招标代理机构可以跨省、自治区、直辖市承担工程招标代理业务。
任何单位和个人不得限制或者排斥工程招标代理机构依法开展工程招标代理业务。
第七条申请工程招标代理机构资格的单位应当具备下列条件：
一是依法设立的中介组织；
三有固定的营业场所和开展工程招标代理业务所需设施及办公条件；
四有健全的组织机构和内部管理的规章制度；
五具备编制招标文件和组织评标的相应专业力量；
六具有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。
第八条申请甲级工程招标代理机构资格，除具备本办法第七条规定的条件外，还应当具备下列条件：
一近3年内代理中标金额3000万元以上的工程不少于10个，或者代理招标的工程累计中标金额在8亿元以上（以中标通知书为依据，下同）；
（一）单项选择题
25．（7章）为了加强安全生产管理，《建筑工程安全生产管理条例》规定，建设单位不得压缩（B）
Ａ．合理工期Ｂ．合同约定的工期Ｃ．标准工期Ｄ．法定工期
26．（7章）根据《建筑工程安全生产管理条例》规定，施工总承包企业为建设项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险期限到该项目（B）之日为止。
Ａ．提交竣工验收报告Ｂ．竣工验收合格Ｃ．竣工验收备案Ｄ．交付使用
27．（8章）根据《建筑工程质量管理条例》规定，在工程项目开工前，（）应该将施工图设计文件送施工图审查中心审查，审查合格后方可用于施工。
Ａ．建设单位Ｂ．设计单位Ｃ．施工单位Ｄ．监理单位
28．（8章）根据《建筑工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建筑工程的最低保修期限正确的为（）
Ａ．基础设施工程，房屋基础和主体结构50年Ｂ．屋面防水、有防水要求的卫生间、房间，外墙防渗漏5年
Ｃ．电气管线、给排水管道、设备安装、装修工程1年Ｄ．供热与供冷系统5年
二、多项选择题
17．（7章）施工现场的安全生产管理制度包括（ABCD）。
Ａ．现场安全责任制度Ｂ．现场安全技术交底制度Ｃ．施工起重机械的检验、验收登记备案制度
Ｄ．施工现场安全检查制度Ｅ．建筑材料质量验收制度
18．（8章）为了保证工程质量，关于工程项目的材料采购供应，下列说法正确的有（）
Ａ．可由承包商负责采购，但必须到建设单位指定的供应商处采购Ｂ．可由建设单位直接采购
Ｃ．可由双方认可的供应商处供应Ｄ．建设单位可以直接为承包商指定供应商Ｅ．建设单位可以直接为承包商指定品牌
19．（8章）《建设工程质量管理条例》规定，建筑工程质量群众监督制度的形式包括（）
Ａ．监察Ｂ．检举Ｃ．检测Ｄ．投诉Ｅ．控告
20．（8章）《建设工程质量管理条例》规定：施工单位具有的质量主任和义务是（）。
Ａ．在本单位的资质等级许可的业务范围内承揽工程Ｂ．施工单位不得转包工程Ｃ．施工单位不得分包工程
Ｄ．施工单位不得指定材料、设备的生产厂家和供应商Ｅ．施工单位不得指定检测单位
三、简答题
1、（7章）建筑安全生产管理的方针和原则是什么？方针：安全第一，预防为主。
原则：管生产必须管安全，谁主管谁负责。
2、（7章）关于建设工程，法律缺点了什么样的安全生产监督管理体制？
3、（7章）简述建设单位、设计单位、施工企业和监理单位的安全责任和义务。教
材220～237页(第四节)
4、（7章）简述施工现场消防管理、安全防护管理和环境保护的内容。教材240～245
页
5、（7章）简述施工现场生活区和作业区环境管理的内容。教材242～243页
6、（7章）简述建筑装修和房屋拆除的安全生产管理内容。教材245～247页
7、（7章）什么是建筑工程重大事故？分为几级？教材249～251页
8、（7章）简述建筑工程事故的报告程序和要求。教材249页
9、（7章）简述建筑工程重大事故的调查程序和处理原则。教材251页
10、（8章）在工程建设国家标准、行业标准中，属于强制性标准的有哪些？教材256
页第一段（-共5点）
11、（8章）我国现行的《质量管理和质量保证》系列标准有哪些？教材258~259页
（一，二）
12、（8章）简述建设工程质量监督结构的职责与权限。教材266~267页
13、（8章）什么是建材生产许可证制度和建材产品推荐使用制度？教材269页（一，
三）
14、（8章）简述建设单位、勘察设计单位、施工单位、监理单位和材料与设备供应
企业的质量责任与义务。教材271~275页
15、（8章）简述建设工程竣工验收的条件、范围和标准。教材275~277页
16、（8章）简述建设工程质量保修范围、保修期限和保修程序。教材280~281页
17、（8章）建设单位应该如何办理工程竣工验收备案？教材279页
14、（11章）简述建设单位、勘察设计单位、施工单位、监理单位违反《建筑工程安全生产管理条例》的行为及其法律责任。教材336—338页
15、《（11章）住宅室内装饰装修管理办法》对哪些行为设置了罚则？教材357页
四、【案例分析】
2005年8月，某大学（甲方）为建设学生宿舍，通过招标的方式与某建筑公司（乙方）签订了一份《建设工程施工合同》，采用固定总价的合同形式。工程款支付方式为：开工前预付总价款的10%；余款在竣工验收合格后一次结清。同时合同约定：在验收合格后6个月内，如果发生质量问题，由乙方负责维修。（一）单项选择题
1．（10章）根据《建筑工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责，作业人员不服从管理、违反规章制度和操作规程冒险作业，造成事故但尚不够刑事处罚的可（）
Ａ．处5000元以上5万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分
Ｂ．处1万元以上10万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分
Ｃ．处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分
Ｄ．处3万元以上30万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分
2．（10章）根据《建筑工程安全生产管理条例》规定，建设单位在工程竣工验收合格起15日内未办理竣工验收备案的，则（）。
Ａ．备案机关责令限期改正Ｂ．备案机关责令限期改正并处20万元以上30万元以下的罚款
Ｃ．备案机关责令限期改正或处20万元以上30万元以下的罚款Ｄ．备案机关处20万元以上30万元以下的罚款
二、多项选择题
1．（9章）《住宅室内装饰装修管理办法》规定，住宅室内装饰装修活动禁止（）行为。Ａ．未经设计，变动建筑主体和承重结构Ｂ．未经许可，购买家具和家用电器
Ｃ．将没有防水要求的房间改为卫生间Ｄ．未经环保检测，就搬迁入住Ｅ．未经设计，将承重墙的门窗宽度加大
2．（11章）《建设工程质量管理条例》规定；监理单位将监理业务转让给其他监理单位的，处罚措施有（）
Ａ．可责令改正，没收违法所得Ｂ．可责令停业整顿，降低资质等级Ｃ．处合同约定监理酬金25%以上50%以下的罚款
Ｄ．如果转让给同等级资质的监理单位，可以不予处罚Ｅ．情节严重的，吊销资质证书
三、简答题
1、（9章）简述建筑装饰设计的资质等级与资质标准。教材285~286页
2、（9章）简述建筑装饰装修工程专业承包企业的资质等级与资质标准。教材286~287页
3、（9章）住宅室内装饰装修活动中，哪些行为被禁止？哪些行为须经有关部门批准？教材291~292页
4、（9章）室内环境质量控制的内容有哪些？教材293页
5、（9章）室内装饰装修工程竣工验收和保修的内容有哪些？教材294页
6、（11章）建筑法律责任主要有哪几种形式？教材314页
7、（11章）什么是行政责任、民事责任、刑事责任？它们又各分为哪几种类型？教材314—328页
8、（11章）建筑行政违法行为有哪些表现形式？其法律责任是什么？教材314—323页
9、（11章）建筑民事违法行为有哪些表现形式？其法律责任是什么？教材314—325页
10、（11章）建筑刑事违法行为有哪些表现形式？其法律责任是什么？教材326—328页
11、（11章）简述招标投标活动中的违法行为及其法律责任。教材336—338页（共8大项）
12、（11章）简述建设单位、勘察设计单位、施工单位、监理单位违反《建筑工程质量管理条例》的行为及其法律责任。教材340—346页
13、（11章）《建筑工程勘察设计管理条例》对哪些行为设置了罚则？教材347页
工程于2006年7月30日竣工，经甲方组织相关部门参加竣工验收，发现三至五层内墙裂缝较多，甲方要求乙方维修后再验收，乙方的裂缝部分做了简单的修补，经验收合格。由于临近开学，甲方接收并开始使用学生宿舍。由于工程质量存在隐患，该学生宿舍于2007年3月，位于第五层的内承重墙倒塌，致使3人受伤，其中1人致残。受害人和甲方起诉到法院，受害人要求甲方和乙方赔偿损失，甲方要求乙方赔偿损失，并承担保修责任。乙方以甲方使用不当和超过6个月的保修期限而拒绝赔偿。
请问：（1）本事故属于安全生产事故还是质量缺陷事故？
（2）受害人要求乙方赔偿损失是否合理？为什么？
（3）乙方以甲方使用不当和超过6个月的保修期限而拒绝赔偿是否合理。为什么？
1.某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定()。 A.因显失公平而无效 B.由于分包单位自愿签署而有效 C.仅对总承包单位和分包单位有效 D.因违反法律，法规强制性规定而无效 答案：D 2.下面属于法律的是()。 A.《中华人民共和国建筑法》 B.《建设工程安全生产管理条例》 C.《注册造价工程师管理办法》 D.《上海市建筑市场管理条例》 答案：A 3.根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院采取的证据保全措施不包括()。 A.查封 B.拍照 C.先予执行 D.制作笔录 答案：C 4.在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为()。 A.设计文件规定的该工程的合理使用年限 B.不需要进行大修即可继续使用的年限 C.安全使用不低于50年 D.工程竣工验收合格之日起5年 答案：A 5.下列法律文书中，不具有强制执行效力的是()。 A.在仲裁程序中形成的仲裁调解书 B.由行政主管部门主持达成的调解书
C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书 D.司法确认的人民调解委员会主持达成的调节协议 答案：B 6.根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是()。 A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成 B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁庭组成 C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定 D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生 答案：C 7.联合体中标的，联合体各方应当()与招标人签订合同。 A.分别 B.共同 C.派代表 D.由资质较高的公司 答案：B 8.工程建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是()。 A.施工单位维修，建设单位直接承担费用 B.建设单位维修并承担费用 C.施工单位维修并承担费用 D.施工单位维修，设计单位直接承担费用 答案：A 9.施工人员对工程涉及机构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或()单位监督下现场取样。 A.监理 B.总承包 C.设计 D.勘察 答案：A
1、建设法律关系的构成要素是什么？ 建设法律关系是由建设法律关系主体、建设法律关系客体、建设法律关系内容这三个要素构成。建设法律关系主体国家机关、社会组织和自然人。 建设法律关系客体物、行为和智力成果。 建设法律关系内容指建设权利和建设义务。 2、建设法规的法源有哪些？ 我国建设法规的法源包括 宪法法律行政法规地方法规、自治条例和单行条例部门规章地方规章国际条约 3、如何理解“工程建设”的含义？ 工程建设：指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等工程项目的新建、扩建和改建， 是形成固定资产的基本生产过程及与之相关的其他建设工作的总称。 4、简述建设法律关系的特征。 建设法律关系有综合性和计划性两大特征。 综合性是指其包含民事法律关系、行政法律关系、刑事法律关系多种法律关系。 计划性指建设法律关系受到国家计划指令的影响较大，工程建设的各程序受到的国家干预较多。 5、在计划颁行的建设法律的八个方面，已经制定实施了哪些法律和行政法规 《城乡规划法》2007年10月28日通过，自2008年1月1日起施行。 《建筑法》1997年11月1日通过，自1998年3月1日起施行。 《城市房地产管理法》1994年7月5日通过，自1995年1月1日起施行，2007年8月30日修订。 《风景名胜区条例》2006年9月6日通过，自2006年12月1日起施行。 其余四个方面目前尚未制定全国性的法律和条例。 1、什么是工程建设程序？为什么法律法规要对工程建设程序进行规范？ 工程建设程序：是指一项工程从设想提出到最终投产或交付使用的过程中，各项工作应当遵循的先后顺序。 法律对工程建设程序予以规范，可以保证工程建设的秩序，保证投资效果和工程质量。 2、我国工程建设程序分为哪几个阶段？每个阶段各有哪些内容？ 工程建设程序分为以下几个阶段： ①前期阶段，其中包括投资意向、投资机会分析、项目建议书、可行性研究、审批立项等； ②准备阶段，包括规划环评、获取土地使用权、拆迁、报建、工程发包与承包； ③实施阶段，包括工程勘察设计、设计文件审批、施工准备、工程施工、生产准备； ④竣工验收与保修阶段，包括竣工验收、工程保修；5、工程终结阶段，包括生产运营、投资后评价。
《建筑法规概论》考试试题（A） 一、单选题：（每题2分，10题，共20分） 1、（）是建筑法律关系产生、变更和解除的原因。 A 建筑法律事实 B 法律关系 C 权利义务 D 法律纠纷 2、工程项目交付使用后在法定保修期限内，由于质量问题造成的经济损失由（）单位负责。 A 发包 B 勘察 C 监理 D 承包 3、设计招标文件与施工招标文件相比较具有的特点是（） A 无工作量要求 B 报价的依据是工程量表 C 开标时要排定标价次序 D 标价对中标影响程度较大 4、建设行政主管部门对建筑业企业资质的年检结论为（）。 A 合格、不合格 B 合格、基本合格、不合格 C 优良、合格 D 优良、合格、不合格 5、关于投标文件修改和撤回表述不正确的是（） A 修改是对投标文件中已有的内容进行修订 B 撤回可以只撤回部分投标文件 C 撤回可以是放弃投标 D 撤回可以以新的投标文件重新投标 6、不属于招标人应邀请参加开标的人员是（） A 公证机关代表人员 B 咨询机构代表 C 负责招标的主管人员 D 放弃参加开标的投标人 7、评标的标准和方法应依据（）
A 评审专家的专业知识 B 国家法律法规 C 国家强制性标准 D 招标文件中载明的评标标准和方法 8、关于评标报告说法错误的一项是（） A 无招标人授权情况下，评标委员会根据书面评标报告也可评出中标人或中标方案 B 书面评标报告向招标人提出并抄送有关行政监督部门 C 书面评标报告应阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见 D 评标报告由评标委员会全体成员签字 9、以下关于成本加酬金合同说法错误的是（） A 新型工程项目可适用该类型合同 B 业主需承担项目全部风险 C 承包单位报酬往往较低 D 承包单位将按合同与业主分担风险 10、下列关于债权人撤销权的说法错误的一项是（） A 撤销权的行使范围以债权人的债权为限 B 债权人行使撤销权的必要费用由债权人承担 C 撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起一年内行使 D 自债务人的行为发生之日起5年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭 二、多选题：（每题3分，5题，共15分） 1、法和法律的区别是（） A 法和法律严格说是一个意义。 B 法律是具体明确的规范，法是具体规范的总和。 C 法是抽象的，法律是具体的。 D 法是伦理性的，法律是应用性的。 2、以下哪些属于建筑活动中行为的表现方式（）
1．关于注册建造师的执业活动，下列说法中正确的是（）。 A．施工单位的注册建造师，最多只能同时担任两个项目施工的负责人 B．可以从事项目总承包管理、施工管理、建设工程项目管理服务、建设工程技术经济咨询 C．经受聘单位同意，临时出借注册证书的执业印章 D．在保证执业成果质量的前提下，以建造师名义从事第二职业 2．法人必须要能够承担民事责任，其前提是（）。 A．依法成立 B．有必要的财产和经费 C．有自己的名称和组织机构 D．有固定的生产经营场所 3．法律关系变更中的主体变更包括主体数目发生变化和主体改变。主体改变也称为（），由另一个新主体代替原主体享有权利、承担义务。 A．权利移交 B．义务分担 C．合同变更 D．合同转让 4．民事法律行为，是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为，下列属于民事法律行为的是（）。 A．某施工企业被迫与工程所在地的一家劳务公司订立一份高于市场价的砂子运输合同 B．某施工单位委托一工程咨询公司负责项目的索赔服务 C．为了谋取中标，某施工单位与一开发企业订立一份合作开发合同 D．某分包单位在未征得总包单位同意的情况下，将工程再次分包 5．法律规定合同的诉讼时效为2年。若某合同的诉讼时效进行到18个月时发生持续时间为5个月的中止事由，则该事由消除后，诉讼时效还有（）。 A．8个月 B．6个月 C．3个月 D．1个月 6．在没有法律和合同根据的情况下，损害他人利益而获得自身利益的行为称为（）。 A．不当得利 B．不当行为 C．侵权 D．债 7．建筑工程开工前，（）应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
一、某工程项目，经过有关部门批准后，决定由业主自行组织施工公开招标。该工程项目为政府的公共工程，已经列入地方的年度固定资产投资计划，概算已经主管部门批准，但征地工作尚未完成，施工图及有关技术资料齐全。因估计除本市施工企业参加投标外，还可能有外省市施工企业参加投标，因此业主委托咨询公司编制了两个标底，准备分别用于对本市和外省市施工企业投标的评定。业主要求将技术标和商务标分别封装。某承包商在封口处加盖了本单位的公章，并由项目经理签字后，在投标截止日期的前1天将投标文件报送业主，当天下午，该承包商又递交了一份补充材料，声明将原报价降低5％，但是业主的有关人员认为，一个承包商不得递交2份投标文件，因而拒收承包商的补充材料。开标会议由市招投标管理机构主持，市公正处有关人员到会。开标前，市公正处人员对投标单位的资质进行了审查，确认所有投标文件均有效后正式开标。业主在评标之前组建了评标委员会，成员共8人，其中业主人员占5人，招标工作主要容如下： (1)发投标邀请函； (2)发放招标文件； (3)进行资格后审； (4)召开投标质疑会议； (5)组织现场勘察； (6)接收投标文件； (7)开标； (8)确定中标单位； (9)评标； (10)发出中标通知书； (11)签订施工合同；
问题： 1．招标中有哪些不当之处? 2．招标工作的容是否正确?如果不正确请改正，并排出正确顺序。 [参考答案] 1．招标中的不当之处体现在： ①因征地工作尚未完成，因此不能进行施工招标； ②一个工程不能编制两个标底，只能编制一个标底； ③在招标中，业主违反了招投标法的规定，以不合理的条件排斥了潜在的投标人； ④承包商的投标文件若由项目经理签字，应由法定代表人签发授权委托书； ⑤在投标截止日期之前的任何一天，承包商都可以递交投标文件，也可以对投标文件作出补充与修正，业主不得拒收； ⑥开标工作应由业主主持，而不应由招投标管理机构主持； ⑦市公正处人员无权对投标单位的资质进行审查； ⑧评标委员会必须是5人以上的单数，而且业主方面的专家最多占1／3，本项目评标委员会不符合要求。 2．招标工作容中的不正确之处为： ①不应发布投标邀请函，因为是公开招标，应发招标公告 ②应进行资格预审，而不能进行资格后审，施工招标的正确排序为： (1)——(3)——(2)——(5)——(4)——(6)·——(7)——(9)——(8) 二、某国有企业计划投资700万元新建一栋办公大搂，建设单位委托了一家符合资质要求的监理单位进行该工程的施工招标代理工作，由于招标时间紧，建设单位要求招标代理单位采取部议标的方式选取中标单位，共有A、B、C、D、E五家投标单位参加了投标，
《建筑法规概论》考试试题（B） 一、单选题：（每题2分，10题，共20分） 1、（）是建筑法律关系产生、变更和解除的原因。 A 建筑法律事实 B 法律关系 C 权利义务 D 法律纠纷 2、工程报建标志着（）已经结束，工程项目可以转入建筑市场。 A 项目评估工作 B 可研报告工作 C 立项审批工作 D 工程建设的前期准备工作 3、施工许可证应在（）申请领取。 A 项目评估工作结束后 B 前期工作结束后 C 建筑工程开工前 D 勘察设计阶段 4、开工日期是指建设项目或单项工程设计文件中规定的（）的时间。 A 永久性工程计划开始施工 B 地质勘探 C 平整场地 D 拆除旧有建筑物 5、关于投标文件修改和撤回表述不正确的是（） A 修改是对投标文件中已有的内容进行修订 B 撤回可以只撤回部分投标文件 C 撤回可以是放弃投标 D 撤回可以以新的投标文件重新投标 6、不属于招标人应邀请参加开标的人员是（） A 公证机关代表人员 B 咨询机构代表 C 负责招标的主管人员 D 放弃参加开标的投标人 7、评标的标准和方法应依据（） A 评审专家的专业知识 B 国家法律法规
C 国家强制性标准 D 招标文件中载明的评标标准和方法 8、关于评标报告说法错误的一项是（） A 无招标人授权情况下，评标委员会根据书面评标报告也可评出中标人或中标方案 B 书面评标报告向招标人提出并抄送有关行政监督部门 C 书面评标报告应阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见 D 评标报告由评标委员会全体成员签字 9、以下关于施工单位质量保修说法错误的一项是（） A 施工单位与建设单位应在竣工验收后签署工程质量保修书 B 规定的保修期内由施工单位负责维修 C 维修费用由责任方承担 D 保修书是施工合同的附合同 10、以下关于行政诉讼的特点说法错误的一项是（） A 行政诉讼不适用调解 B 被告不得向原告和证人收集证据 C 行政诉讼的原告只能是公民个人 D 行政机关只能处于被告地位 二、多选题：（每题3分，5题，共15分） 1、法和法律的区别是（） A 法和法律严格说是一个意义。 B 法律是具体明确的规范，法是具体规范的总和。 C 法是抽象的，法律是具体的。 D 法是伦理性的，法律是应用性的。 2、以下哪些属于建筑活动中行为的表现方式（） A 合法行为 B 违法行为 C 司法行为 D 行政行为
试题部分 一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分） 1.( )经注册后，方可担任建设项目施工的项目经理以及从事其他施工活动的管理。 A. A.监理工程师 B.造价工程师 C.建造师 D.咨询工程师 2.以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理，必须( )，取得建造师的执业资格。 A.取得建造师执业资格证书 B.参加建造师执业资格考试 C.通过建造师执业资格考试 D.经过注册登记 3.具有民事权利能力和民事行为能力，依法享有民事权利和承担民事义务的组织为( )。 A.法人 B.自然人 C.法定代表人 D.法人代表 4.将法律事实分为行为和事件的依据是( )。 A.是否包含当事人的意志 B.法律、行政法规 C.法院判决 D.仲裁机构的裁决 5.代理人实施代理行为时，应当以()的名义进行意思表示。 A.法人 B.自然人 C.代理人 D.被代理人 6.代签工程建设合同属于()。 A.委托代理 B.指定代理 C.法定代理 D.转托代理 7.代理人与第三人恶意串通损害被代理人的利益属于()。 A.有权代理 B.无权代理 C.滥用代理人 D.违约行为 8.技术进出口合同争议提起诉讼的期限和寄存物被丢失或者损毁的诉讼时效期间分别为( )。 A.2年和1年 B.2年和4年 C.4年和2年 D.4年和1年 9.自物权，又称( )，是指权利人对于自己所有物享有的占有、使用、收益和处分的权利。 A.抵押权 B.质权 C.留置权 D.所有权 10.当物权的标的物因他人的侵权行为而遭受损失时，如果能够修复，物权人可以请求行为人( )。
A.排除妨碍 B.恢复原状 C.返还原物 D.赔偿损失 11.专利是指对于( )所享有的独占权。 A.发明创造 B.公开的发明创造 C.秘密的发明创造 D.科学发现 12.知识产权的客体为( )。 A.财 B.物 C.行为 D.智力劳动成果 13.商标权的客体，是指( )。 A.商标 B.注册商标 C.包装装潢 D.商铺字号 14.建设单位应当自领取施工许可证之日起( )内开工。 A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.5年 15.建设工程总承包单位依法分包的，总承包单位就分包工程对建设单位( )。 A.不承担责任 B.由分包单位承担责任 C.承担管理责任 D.和分包单位承担连带责任 16.大型基础设施项目，施工单项合同估算价在( )必须进行招标。 A.200万元 B.100万元 C.50万元 D.3000万元 17.连带债务人可以根据其内部约定，就其向债权人清偿债务所超过其应当承担的分额( )。 A.有权要求债权人予以返还 B.有权向其他连带债务人追偿 C.无权向其他连带债务人追偿 D.请求债权人提供担保 18.借用其他企业的资质证书参加投标的，属于( )于法律所禁止。 A.投标人之间串通投标 B.投标人与招标人之间串通招标投标 C.投标人以行贿手段谋取中标 D.投标人以非法手段骗取中标 19.评标应当由( )负责评审。 A.招标人 B.招标代理机构 C.评标委员会 D.建设行政主管部门 20.招标人和中标人应当自( )内，签订合同。 A.投标人收到中标通知书30日 B.中标通知书发出之日起30日 C.招标人确定中标人之日起15日 D.投标人收到中标通知书之日起15日 21.安全监督检查人员依法可以行使( )职权。 A.要求被检查单位购买其指定的产品 B.收取验收费 C.现场处理权 D.紧急避险权 22.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为( )办理意外伤害保险。 A.本单位职工 B.施工现场人员
期末论文 课程：建筑法规 班级：建筑工程管理1402班学号：1401040206 学生姓名：方佳峰 任课老师：徐玉凤
对建设工程法律法规的认识和看法 摘要：1998 年《建筑法》的实施，保证了国家从法律上对建筑活动实施统一的管理。实施10 多年来，有效地规范了建筑市场的交易行为，维护了建筑市场的正常秩序，保障了建筑活动当事人的合法权益，保证了建设工程的质量和安全，促进了建筑市场的顺利发展。主要涉及到招标投标、土地使用权、建设监理等几个方面。 关键词：招标投标；土地使用权；建设监理； 一、招标投标制度存在的法律问题与对策 第一部分，目前我国招标投标制度存在的漏洞 建设项目有发包与承包，以及服务项目的采购与提供时，所采用的一种交易方式。在这种交易方式下，通常是由项目采购，包括货物的购买，工程的发包和服务的采购的采购方作为招标方，通过发布招标公告或者向一定数量的特定供应商，承包商发出招标邀请等方式发出招标采购的信息，提出所需采购的项目的性质及其数量、质量、技术要求，交货期、竣工期或提供服务的时间，以及其他供应商和承包商的资格要求等招标采购条件，表明将选择最能够满足采购要求的供应商，承首先介绍下何为招标投标，招标投标是在市场经济条件下进行大宗货物的买卖，工程包商与之签订采购合同的意向，由各有意提供采购所需货物，工程或服务的报价及其他响应招标要求的条件，参加投标竞争。经招标方对各投标者的报价及其他的条件进行审查比较后，从中择优选定中标者，并与其签订采购合同，当然，招标投标应该是买方占主导地位的，我的理解就是买方从卖方中挑选，但是也得满足一定的条件：一是要有能够开展公平竞争的市场经济运行机制。二是必须存在招标采购项目的买方市场，对采购项目能够形成卖方多家竞争的局面。有市场就有市场规范，这个规范就是《招标投标法》。我国《招标投标法》被称为投资，建设领域的阳光法案。《招标投标法》颁布实施一年来，虽取得了一定成效，但一些项目招投标违法违规现象未得到有效遏制。 第二部分，招标投标制度存在问题的原因 当然，说到底就是为了金钱和利益，但是这种现象的泛滥也应该有法律制度和
建设法规平时作业一 一、单项选择题（每题2分，共20分，错选、多选、漏选均不给分。） 1．下列（ D ）不是建设法律关系的客体： A．物B．行为C．智力成果D．特定人身 2．建设法律事件发生的原因中不包括（ D ） A．地震B．水灾C．战争D．签订建筑合同 3．下列说法错误的是：（ C ） A．城市规划实行分级审批。 B．直辖市的城市总体规划，由直辖市人民政府报国务院审批。 C．城市人口在500万以上的城市及国务院指定的其他城市的总体规划，由省、自治区人 民政府审查同意后，报国务院审批。 D．省和自治区人民政府所在地城市由省、自治区人民政府审查同意后，报国务院审批。4．建设单位或者个人在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府（ A ）申请用地，经县级以上人民政府审查批准后，由土地管理部门划拨土地。 A．土地管理部门 B．规划行政部门C．办公室D．建设部门 5．中华人民共和国实行土地的社会主义公有制，即（ C ） A．全民所有制 B．劳动群众集体所有制 C．全民所有制和劳动群众集体所有制D．国务院代表国家所有制 6．建设占用土地，涉及农用地转为建设用地的，（ B ）手续。
7．征收耕地的土地补偿费，为该耕地被征收前三年平均年产值的（ D ）。 A．1至3倍 B．3至5倍 C．6至8倍D．6至10倍 8．建设工程开工前，由（ D ）向建设行政主管部门领取施工许可证后，方可开工。A．设计单位B．监理单位 C．施工单位 D．建设单位 9．按照规定，建设单位应当在领取施工许可证的（ A ）内开工。 A．3个月 B．2个月 C．1个月 D．4个月 10．作为建筑生产中最基本的安全管理制度，（ B ）制度是所有安全规章制度的核心。A．安全生产教育培训 B．安全生产责任 C．伤亡事故处理报告 D．安全生产检查 11．施工总承包单位与分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发 现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是（D）。 A．分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任 B．分包单位可以不承担法律责任 C．总包单应就分包工程对建设单位承担全部法律责任 D．总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。 12．从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的（ A ） A．注册资本、专业技术人员和技术装备B． 流动资金、专业技术人员和突出业绩 C．注册资本、专业管理人员并依法设立D． 流动资金、专业管理人员和资格证书 13．下列各项，符合《建筑法》建设工程监理规定的是（B ）。
《建设法规》作业题答案 一、选择题 1. （ B ）是工程建设活动的起点，也是工程建设得以进行的必备条件 A、项目建议书 B、投资意向 C、可行性研究 D、审批立项 2. 项目建议书是投资机会分析结果文字化后的（ A ），以方便投资决策者分析、抉择 A、书面文件 B、正式文件 C、法律文件 D、合同文件 3. 工程建设用地都必须通过国家对土地使用权的（ D ）而取得 A、出让 B、划拨 C、买卖 D、出让或划拨 4. 凡未（ B ）的工程项目，不得办理招标手续和发放施工许可证，设计、施工单位不 得承接该项目的设计、施工任务 A、审批 B、报建 C、立项 D、规划 5. 工程设计必须进行（ C ），取得足够的地质、水文的基础资料之后才能进行 A、工程报建 B、工程规划 C、工程勘察 D、工程施工 6. 未取得（ B ）的建设单位不得擅自组织施工 A、规划许可证 B、施工许可证 C、建设用地规划许可证 D、中标通知书 7. 凡（ A ）的基本建设项目（工程）和技术改造项目，按批准的设计文件所规定的内 容建成，符合验收标准的必须组织验收，办理固定资产移交手续 A、新建、改建、扩建 B、土木工程 C、土木工程和道桥工程 D、以上都是 8. 工程建设执业资格制度是指事先取得相应（ C ）的单位和个人，才容许其在法律所 规定的范围内从事建筑活动的制度 A、权利 B、工程 C、资质或资格 D、职称 9. 工程建设从业单位的资质等级的划分现阶段房地产开发企业、工程总承包企业、工程监 理企业的资质等级分别为（ A ）级 A、4.3.3. B、4.3.3 C、2.3.4 D、4.4.3 10. 工程建设从业单位提交规定的证明文件，向资质主管部门提出申请，经审查合格后，可 获得相应资质，并核发（ B ） A、规划许可证 B、资质等级证书 C、项目建议书 D、审批立项批准文件
工程建设法规_在线作业_1 交卷时间：2016-03-23 15:10:30 一、单选题 1. (5分)联合体中标的，联合体各方应当_____与招标人签订合同。 ? A. 由承担主要责任的公司 ? B. 分别 ? C. 推选1名代表 ? D. 共同 纠错 得分：5 知识点：工程建设法规 展开解析 答案D 解析 2. (5分)政府对工程质量监督管理的目的是_____。 ? A. 保证工程使用功能和安全性 ? B. 保证工程使用安全和环境质量
? C. 保证工程环境质量和经济性 ? D. 保证工程使用安全和经济性 纠错 得分：5 知识点：工程建设法规 展开解析 答案B 解析 3. (5分)建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，_____。 ? A. 延期以1次为限，不超过3个月 ? B. 延期以2次为限，每次不超过3个月 ? C. 延期以1次为限，不超过6个月 ? D. 延期以2次为限，每次不超过1个月 纠错 得分：5 知识点：工程建设法规 展开解析 答案B
解析 4. (5分)能够引起法律关系产生、变更和消灭的情况称为_____。 ? A. 行为 ? B. 事实 ? C. 事件 ? D. 法律事实 纠错 得分：5 知识点：工程建设法规 展开解析 答案D 解析 5. (5分)在没有法律和合同根据的情况下，损害他人利益而获得自身利益的行为称为_____。? A. 债 ? B. 不当得利 ? C. 侵权 ? D. 无因管理 纠错
得分：5 知识点：工程建设法规 展开解析 答案B 解析 6. (5分)工程管理人员_____，才能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。? A. 要具有一级项目经理的资格，并担任过大型建设项目的项目经理 ? B. 不需取得建造师执业资格，但必须经注册 ? C. 要取得建造师执业资格，但不必经注册 ? D. 要取得建造师执业资格，并经注册后 纠错 得分：5 知识点：工程建设法规 展开解析 答案D 解析 7. (5分)安全生产检查制度是安全生产的_____。 ? A. 目标
济南大学继续教育学院建设法规试卷（A） 学年： 07 学期:02 年级：16专业：学习形式：函授层次：专本 （本试题满分100分，时间90分钟） 一、选择题（每小题2分，共20分） 1、下列说法错误的是( ) A城市国有土地使用权出让前，必须编制出让土地的控制性详细规划 B以取得土地出让合同的，受让方应持出让合同依法向省政府申请建设用地规划许可证 C签订国有土地使用权出让转让合同必须以规划设计条件和附图作为合同附件 D通过出让获得的土地使用权在转让时，受让方应当遵守原出让合同附具的规划设计条件，并由受让方向城市规划行政主管部门批准 2、招标人采用邀请招标方式的，应当向( )符合资质条件的施工企业发出投标邀请书。 A两个以上 B三个以上 C五个以上 D六个以上 3、以下说法错误的是( )。 A招标文件规定的各项技术标准应符合国家强制性标准 B招标文件中规定的各项技术标准不得含有倾向或排斥潜在投标人的其他内容 C招标人不得要求投标人在招标文件中，对提交的备选投标方案作出说明， 并提供相应的评审和比较办法 D招标文件中规定的各项技术标准均不得要求或标明某一特定的专利、商标、名 称或生产供应者 4、甲委托乙为其购买建材，乙为此做了大量准备工作。现甲不想要这批建材了，通知乙取消委托。下列说法正确的是( )。 A甲可以单方取消委托，但应以书面方式作出 B甲可以单方取消委托，但应支付乙为准备工作所消耗的合理费用 C甲可以单方取消委托，但应按原委托合同约定支付乙报酬 D甲无权单方取消委托，否则承担违约责任 5、依照法律规定，国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或仲裁的期限为( )。 A1年 B2年 C3年 D4年 6、屋建筑工程施工总承包企业资质分为( )个等级。 A 1 B 2 C 3 D 4 7、以下说法错误的是( ) A合理布局是城市规划的核心 B统一规划是搞好城市建设的前提和基础 C对城市旧区的布局、结构及各种设施应全部更新 D要把新区开发和旧区改建纳入到城市规划的整体中综合考虑 8、工程建设法律关系中，建设工程合同的主体一般只能是( )。 A公民 B法人 C个体工商户 D其他社会组织 第 1 页共 2 页
建筑法规作业答案 1. 建设法规的调整对象和调整范围是什么? 答：（1）建设法规的调整对象是建设活动中社会关系，包括： 1）建设活动行政管理关系； 2）建设活动中经济协作关系； 3）建设活动中民事关系。 （2）建设法规的调整范围是建设活动的范畴，主要包括三个方面： 1）住房建设活动，制定国家住房政策，保障城镇低收入家庭住房，实施房地产的开发、 建设与管理； 2）城乡规划建设活动，编制和实施城乡规划，进行城乡管理和监督，改善人居生态环境； 3）工程建设活动，从事土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程的 新建、扩建、改建拆除维修、使用及其相关的管理活动。 1.谈谈你对建设法律法规体系的认识。 答：随着社会市场经济的发展和加入世界贸易组织融入世界经济一体化的要求，我国建设法律法规体系在实验中不断得以充实完善，已形成了以建设法律为龙头，建设行政法规为主干，建设部门规章和地方法规、规章为枝干的体系结构。以住房与房地产业、工程建设与建筑业、城乡规划与建设为主要内容的建设法律法规体系。 2.建设行政执法的方式有哪些? 答：（1）建设行政许可 （2）建设行政征收 （3）建设行政征用 （4）建设行政奖励 （5）建设行政处罚 （6）建设行政强制 （7）建设行政强制执行 3.违反建设法规的责任是什么? 答：（1）按性质分类：民事责任、刑事责任、行政责任；
（2）按主体分类：国家机关及工作人员的法律责任、建设单位及人员的法律责任、工程建设承建单位及人员的法律责任。 4.《城乡规划法》的适用范围是什么? 答：适用范围包括两个方面： （1）适用于城乡规划的制定和实施 （2）适用于规划区的建设活动 5.简述城乡规划的分类。 答：城乡规划体系分为：城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划、村庄规划五个层次。 其中城镇体系规划分为：全国城镇体系规划和省域城镇体系规划； 城市、镇规划分为：总体规划和详细规划； 详细规划又分为：控制性详细规划和修建性详细规划。 6.简述城市建设和发展的原则。 答：（1）优先安排基础设施以及公共服务设施的建设,合理开发和利用城市地下空间； （2）妥善处理新区开发与旧区改建的关系； （3）统筹兼顾进城务工人员生活和周边农村经济社会发展,村民生产与生活的需要。 7.简述选址意见书的适用范围。 答：《城乡规划法》第三十六条规定：按照国家规定需要有关部门批准或者核准的建设项目，以划拨方式提供国有土地使用权的，建设单位在报送有关部门批准或者核准前，应当向城乡规划主管部门申请核发选址意见书。前款规定以外的建设项目不需要申请选址意见书。 8.简述建设用地许可证的适用范围。 答：《城乡规划法》第三十七条规定：在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门批准、核准、备案后，建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，由城市、县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围，核发建设用地规划许可证。 建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。 《城乡规划法》第三十七条规定：在城市、镇规划区内以出让方式提供国有土地使用权的，在国有土地使用权出让前，城市、县人民政府城乡规划主管部门应当依据控制性详细规划，提出出让地块的位置、使用性质、开发强度等规划条件，作为国有土地使用权出让合同的组成部分。未确定规划条件的地块，不得出让国有土地使用权。
- 我的作业列表 - 《建设法规(Ⅰ)》第二次作业答案 你的得分：92.0 完成日期：2015年01月15日15点18分 说明：每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案，标准答案将在本次作业结束(即2015年03月12日)后显示在题目旁边。 一、单项选择题。本大题共15个小题，每小题2.0 分，共30.0分。在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。 1.在依法必须进行招标的工程范围内，施工单项合同估算价在（）万元人民币以上的， 必须进行招标。 ( D ) A.30万元人民币 B.100万元人民币 C.50万元人民币 D.200万元人民币 2.工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的 应当（）。 ( A ) A.与承包单位承担连带赔偿责任 B.独立承担赔偿责任 C.不承担赔偿责任 D.其责任由承包商承担 3.可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（）撤销该合同。 ( D ) A.建设行政主管部门 B.工商行政管理部门 C.合同管理部门 D.人民法院 4.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准， 造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处（）有期徒刑，并处罚金。 ( C ) A.3年以上5年以下 B.5年以上8年以下 C.5年以上10年以下 D.10年以上15年以下 5.对承包单位和分包单位责任承担的表述正确的是（）。 ( D )
A.分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责 B.分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责 C.分包单位就分包工程对建设单位不承担连带责任 D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责 6.由两个以上的承包单位联合共同承包大型建筑工程的，共同承包的各方对所签订的 承包合同的履行（）。 ( C ) A.共同承担责任 B.按照承揽工程的比例分别承担责任 C.承担连带责任 D.各自承担责任 7.实行监理的建筑工程，建设单位与其委托的工程监理单位应当签订书面（）。 ( C ) A.工程咨询合同 B.建设工程合同 C.委托监理合同 D.技术服务合同 8.由国际咨询工程师联合会所编制的(土木工程施工合同)简称: ( E ) A.合同 B.合同条件 C.合同条款 D.合同 E.合同条件 F.合同条款 9.根据《建设工程施工合同（示范文本）》中规定的索赔程序，索赔事件发生后，承 包人向工程师发出索赔意向通知，再提出索赔报告，以及工程师答复，给定的期限分别是（）。 ( D ) A.7天、14天、4天 B.7天、7天、7天 C.14天、28天、28天 D.28天、28天、28天 10.合同变更不影响当事人要求赔偿损失的权利。合同变更过程中使一方当事人遭受的 损失，除依法或者依约可以免除责任的以外，有过错的一方应当承担赔偿损失的责任。 故( )。 ( B ) A.合同中原来约定的争议条款的效力，不再继续有效
建筑法规期末试卷 说明：1、开卷考试 2、本试卷共4大题，满分100分，考试时间90分钟； 3、请将第一、二大题选择的答案填入下列表格中： 一、单项选择题（每小题1分，共30分） 1.下列与工程建设有关的法律、法规、部门规章中，( B )属于行政法规范畴。 A.中华人民共和国建筑法 B.建设工程安全生产管理条例 C.建造师执业资格制度暂行规定 D.建筑业企业资质等级标准 2. 建设单位申请领取施工许可证时，应当具备的前提条件不包括( C )。 A、已经办理该建筑工程用地批准手续 B、已经取得规划许可证 C、已经取得拆迁许可证 D、有满足施工需要的施工图纸及技术资料 3. 进行施工招标必须具备的条件是( A )。 A、有相应资金或者资金来源已经落实 B、概算应当履行审批手续已经申报 C、招标范围、招标方式和招标组织形式等已经确定 D、招标人已经成立组织 4. 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修，最低保修期限为( D )。 A、保修合同约定的合理使用年限 B、50年 C、70年 D、设计文件规定的合理使用年限 5. 建设工程安全生产规章制度的核心是( A )。 A、安全生产责任制度 B、群防群治制度 C、安全生产报告制度 D、安全生产教育培训制度 6. 关于评标委员会组成条件正确的是( C )。
A、评标委员会成员不得少于5人 B、有关技术、经济专家人数不应超过评标委员会成员总数的2/3 C、招标人代表可以是评标委员会成员 D、从事相关领域工作满8年并具有高级职称者即是评标委员会专家 7. 在我国，对从事建筑活动的建设工程企业实行( A )制度。 A、资质等级许可 B、级别划分制度 C、营业登记制度 D、政府审查制度 8. 招标人采用邀请招标方式的，应当向具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。其邀请的名额为( B )。 A、不少于2个 B、3个以上 C、1～3家 D、5人以上单数 9. 招标代理机构是“依法设立、从事招标代理业务许提供相关服务的( C )。 A、其他组织 B、代理组织 C、社会中介组织 D、招标管理组织 10. 不得明示或者暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量是(D )的质量责任。 A、监督单位 B、监理单位 C、设计单位 D、建设单位 11. 县级以上人民政府建设主管部门和有关部门履行监督检查职责时，可以要求被检查人员出示( C )。 A、资格证书 B、上岗证书 C、注册证书 D、职业印章 12. 发包人不按约定支付预付款，承包人要求支付利息的时间是( A )。 A、应付款之日 B、开工日 C、通知催告日 D、停止施工日 13. 某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定了竣工期限，合同履行过程中该地区发生了地震，使得在建的工程损毁严重，导致施工单位未能按时交付工程，
建设法规教程课后习题答案 住房和城乡建设部高等学校土建学科教学指导委员会组织编写 第一章建设法规概述 1.简述我国建设法规的调整对象P1 2.我国民事法律关系的特点有哪些P2 3.简述我国建设法律关系的构成要素P3 4.我国建设法规的渊源有哪些P8 5.简述我国建设法规的构成体系P11 6.简述我国建设法规的法制统一的原则P13 7.简述我国建设法规实施主要方式P14 8.简述我国建设行政执法必须遵守的原则P13 第二章与建设相关的基本法律制度 1.简述我国行政法的调整对象P22 答：从以上概念中看出，行政法的调整对象就是——行政关系。这里所指的“行政关系”，是指行政主体行使行政职能和接受行政法制监督而与行政相对人、行政法制监督主体所发生的各种关系以及行政主体内部发生的各种关系。 2.简述我国行政法中行政主体的概念P23 行政主体，是指享有国家行政权，依法能以自己的名义，代表国家对外行使行政职权、 履行行政义务、承担行政责任、担当争讼当事人（包括行政复议当事人、行政诉讼当事人、 赔偿义务机关）的组织。此概念有三层含义： 1、行政主体是享有国家行政权的组织。 2、行政主体是能够以自己的名义行使行政权的组织。 3、行政主体是能独立承担法律责任的组织。 3.我国行政法中规定的行政行为的特征有哪些？P25 4.债产生的根据有哪些？P30 引起债产生的一定法律事实，就是债产生的根据。债产生的根据有以下几种： （1）合同行为，产生约束当事人双方的合同之债，体现了债得相对性，紧约束合同双方当 事人； （2）侵权行为，产生侵权之债； （3）无因管理行为，产生无因管理之债； （4）不当得利行为，在当事人之前产生不当得利之债 5.简述民法中无权代理的几种情况（P27） (1)根本没有代理权，即行为人与本人之间根本不存在代理关系，行为人根本不具有代理资格。
内部真题资料，考试必过，答案附后 一、单项选择题（共30分。每题1分。每题的备选项中。只有一个最符合题 （1）设备修理，是对设备由于使用而丧失掉的一部分 （ ）的恢复。 企业的实收资本一般不能随意变动， 如按有关规定增加实收资本时， 除所有 者增加新的资金投入外，还可以将 （） A. 接受捐赠非现金资产转入实收资本 B. 资本公积和盈余公积转入实收资本 C. 借款转入实收资本 D. 无法归还的应付款转入实收资本 （3）敏感性分析的一般步骤包括：①确定敏感性因素；②确定评价指标；③分析不 确定性因素的波动幅度及其对评价指标可能带来的增减变化情况 A. 工作效率 B. 生产效率 C. 工作能力 D. 生产能力 ；④选择需要分析
的不确定性因素。这些步骤的正确顺序应为（）0
A.④③②① B.②①④③ C.②④③① D.①②③④ (4)R0E和ROI指标主要用于()。 A. 融资前分析中的静态分析 B. 融资后分析中的动态分析 C. 融资前分析中的动态分析 D. 融资后分析中的静态分析 (5)某企业进行设备更新，一次投资10万元购买新设备，铺底流动资金2万元, 预计项目投产后，年平均税后现金流入量3万元，该设备寿命为10年，期末无残值, 直线法折旧，则该项目投资利润率为( A.16.67% B.30% C.25% D.33% (6)国际工程项目建筑安装工程费用中，用于永 A.工程的设备费用应(
A.计入设备购置费 B.计入材料设备费 C.计入暂列金额 D.另外单独计算 (7)以生产要素估算法计算总成本费用时，属于经营成本的有( A.产品制造成本 B.矿山修检费 C.维简费 D.摊消费 (8)增量( )，就是增量投资所带来的经营成本上的节约与增量投资之比。 A.效益 B.投资率 C.投资收益率 D.收益率
建设法规平时作业一 一、单项选择题(每题2分,共20分,错选、多选、漏选均不给分。) 1.下列( D )不就是建设法律关系的客体: A.物 B.行为 C.智力成果 D.特定人身 2.建设法律事件发生的原因中不包括( D ) A.地震 B.水灾 C.战争 D.签订建筑合同 3.下列说法错误的就是:( C ) A.城市规划实行分级审批。 B.直辖市的城市总体规划,由直辖市人民政府报国务院审批。 C.城市人口在500万以上的城市及国务院指定的其她城市的总体规划,由省、自治区人 民政府审查同意后,报国务院审批。 D.省与自治区人民政府所在地城市由省、自治区人民政府审查同意后,报国务院审批。 4.建设单位或者个人在取得建设用地规划许可证后,方可向县级以上地方人民政府( A ) 申请用地,经县级以上人民政府审查批准后,由土地管理部门划拨土地。 A.土地管理部门 B.规划行政部门 C.办公室 D.建设部门 5.中华人民共与国实行土地的社会主义公有制,即( C ) A.全民所有制 B.劳动群众集体所有制 C.全民所有制与劳动群众集体所有制 D.国务院代表国家所有制 6.建设占用土地,涉及农用地转为建设用地的,( B )手续。
7.征收耕地的土地补偿费,为该耕地被征收前三年平均年产值的( D )。 A.1至3倍 B.3至5倍 C.6至8倍 D.6至10倍 8.建设工程开工前,由( D )向建设行政主管部门领取施工许可证后,方可开工。 A.设计单位 B.监理单位 C.施工单位 D.建设单位 9.按照规定,建设单位应当在领取施工许可证的( A )内开工。 A.3个月 B.2个月 C.1个月 D.4个月 10.作为建筑生产中最基本的安全管理制度,( B )制度就是所有安全规章制度的核心。 A. 安全生产教育培训 B.安全生产责任 C.伤亡事故处理报告 D.安全生产检查 11.施工总承包单位与分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”,在建设单位组织竣工验收时发 现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的就是(D)。 A. 分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任 B.分包单位可以不承担法律责任 C.总包单应就分包工程对建设单位承担全部法律责任 D. 总包单位与分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。 12.从事建筑活动的经济组织应当具备的条件就是符合国家规定的( A ) A. 注册资本、专业技术人员与技术装备 B.流动资金、专业技术人员与突出业绩 C. 注册资本、专业管理人员并依法设立 D.流动资金、专业管理人员与资格证书 13.下列各项,符合《建筑法》建设工程监理规定的就是(B )。