第十章合同管理
1.委托人未履行合同义务的,应承担相应的责任。委托人未能按期支付酬金超过()天,应按专用条件约定支付逾期付款利息。
答案为: D.28
2.监理合同生效后,出现致使监理单位不能完成全部或部分工作时,附加工作酬金按()计算。
答案为： A.附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间x正常工作酬金+协议书约
3.暂停监理合同全部工作时间超过182天,监理人可发出解除本合同的通知,本合同()解除。
答案为: B.自通知到达委托人时
4.一般情况下,委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上()后合同生效。
答案为:C.签字并盖章
5.当委托人将工程勘察、设计阶段的合同管理委托给监理人时,该项工作的具体约定和要求应写在合同文件的() 中
答案为: C.附录A
6.按照《建设工程监理合同(示范文本)》的规定,委托人与违约承包人解除合同后,监理人完成的善后工作属于()。
答案为: D.附加工作
7. 《建设工程监理合同(示范文本》对监理人员职责的规定中,不包括()。
答案为: B.委托人与监理人协商不一致时,作为独立第三方公正地做出处理决定
8.监理人发现承包人的现场施工人员有不能胜任本职工作情况时()。答案为: C.通知承包人撤换该人员
9.监理工程师通知承包商进行工程量计量后,承包商在约定时间未派人参加,则()。(承包人有过失)您的
答案为: B.监理工程师单独计量有效
10.工程项目中,使用的大型永久工程设备制造完成后,应得到()书面同意后方可运至现场。
答案为：B.监理工程师
11.下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是()。
答案为： B.建设工程合同不是双务、有偿合同
12.工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程的变化幅度超过()的,按照合理的成本与利润构成原则,由合同当事人按照商定或确定条款确定变更工作的单价。答案为: C.15%
13. 如发包人供应材料、供应设备,承包人应提前()天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料和工程设备进场。
答案为： B.30
14. 发包人最迟于开工日期()天前向承包人移交施工现场。
答案为: A.7
15. 发包人对承包人逾期支付峻工付款超过()天的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率的两倍支付违约金。
答案为: C.56
16.承包人在收到监理人复工指示后()天内仍未复工的,视为承包人违约的情形。
答案为: D.84
17. 中标通知书、合同协议书和图纸是施工合同文件的组成部分,就这三部分而言,如果工合同文件中出现不一致时,其优先解释顺序为()。
答案为： B.合同协议书、中标通知书、图纸
18.下列关于合同条件的表述,不正确的是()
答案为: D.专用条款与通用条款是相对立的
19. 缺陷责任期是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务,且发包人预留质量保证金的期限,其自()之日起计算。
答案为: C.工程实际竣工
20.因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致包人费用增加和(或)工期延误的,由()承担相应责任
答案为：C.发包人
21.监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，经检查检验合格的由此增加的费用和(或)延误的工期由()承担。
答案为：C.发包人
22.监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的,且经检查检验不合格的,影响正常施工的费
用由. ()承担,工期不予顺延。
答案为: A.承包人
23.发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自()之日起算。
答案为：B.转移占有
24.预付款的支付按照专用合同条款约定执行,但至迟应在开工通知载明的开工日期()天前支付。
答案为: A.7
25. （）是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。
答案为： B.暂估价
26. () 是指约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。
答案为: C.质量保证金
27.发包人应协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作,产生的相关费用由()承担。
答案为：C.发包人
28.为确保工程及人员、材料、设备和设施的安全,应由()办理工伤保险。
答案为: A.承包人
29.某施工合同约定建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时,检验由()。
答案为: D.承包人负责,检验费用由发包人承担
30.依据施工合同示范文本规定,因承包人的原因不能按期开工，()后推迟开工。
答案为: C.应经工程师批准
31.施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付,则承包人()。
答案为: C.可以申请人民法院拍卖该工程,承包人优先受偿
32.工程竣工验收未能通过,经过承包人修正缺陷.再次验收检验合格。这种情况下,计算包人的实际竣工日期应为()日。
答案为： B.承包人修改后再次提请竣工验收
33.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况,按照施工合同示范文本通用条款规定()。
答案为: D.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告监理工程师
34.施工合同文本规定,施工中遇到有价值的地下文物后,承包商应立即停止施工并采取有效保护措施,对打乱施工计划的后果责任是()。答案为: D.发包人承担保护措施费用,工期予以顺延
35.以下不属于建设项目申请施工许可证应具备的条件是()。
答案为：D.工程项目的监理机构专业人员配套,责任制落实(按照规定应该委托监理的工程已委托监理。)
37.大型设备采购合同,卖方应在收到中标通知书30天内,通知银行向买方提供相当于合同总价()的履约保证金,其有效期到货物保证期满为止。
答案为：C.10%
38.承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管,保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的,承包人应按监理人的要求进行检验或试验,检验或试验费用由()承担,不合格的不得使用。
答案为: A.承包人
39.根据我国《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-的规定,为了不错失索赔权利,承包人应在干扰事件结束后的()天内,提交最终索赔报告。
答案为: D.28
40.某设备采购合同中,约定由采购方负责安装,供货方应向采购方提供必要的技术服务和现场服务。下述事项中属于技术服务和现场服务内容的是()。
答案为: A.负责组织设备的调试
41.设备采购合同通常采用标准合同格式，其内容可分为三部分,其中不包括()。
答案为: A.协议书
42.下列关于建设工程物资采购合同的特征说法不正确的是()。
答案为：B.建设工程物资采购合同以转移财物为表现形式
43.房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限,在正常使用条件下为()
答案为: D.设计文件规定的年限
44.某隐蔽工程施工部位,承包商未通知监理工程师进行检验就自行
隐蔽。监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由()负担。
答案为：B.承包商
45.在施工过程中,工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题,则修复该部分工程质量缺陷时应由()。
答案为: A.承包人承担费用和工期损失
46.在项目竣工验收阶段,监理机构应() 。
答案为：B.组织竣工预验收
47.下列选项属于竣工后试车的是()。
答案为: D.投料试车
48.下列关于施工合同履行过程中竣工验收后管理的表述中,不正确的是() 。
B.工验收合格的工程移交给发包人运行使用，承包人承担工程保管责任
49.发包人要求提前竣工的竣工协议的内容不包括()。
答案为：A.提前竣工的机器设备要求
50.某施工合同约定钢材由发包人供应,但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收,供应商就把钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量不足,则损失由()承担。
答案为：B.发包人
51.承包人必须在发出索赔意向通知后的()天内,提交一份详细的索赔文件和有关资料。
答案为：D.28
52.对于承包人向发包人的索赔请求,索赔文件首先应交由() 审核。答案为: B.工程师
53.下列关于发包人的违约情形表述不正确的是()。
答案为: A.因发包人原因未能在计划开工日期前14天内下达开工通知的
54.发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的,自转移占有后第()天起视为已颁发工程接收证书。
答案为: B.15
55.因发包人原因导致工程无法按约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告（）天后,工程自动进入缺陷责任期
答案为：B.90
56.分部工程应由()组织进行验收。
答案为: A.总监理工程师
57.依据FIDIC施工合同条件,有关指定分包商的特点表述正确的是()。
答案为: A.合同关系主体为业主和指定分包商
58. FIDIC施工合同条件规定,承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后,应提前21天将某一确定的日期通知工程师准备竣工验收,工程师应指示在该日期后()天内的某日进行验收
答案为: B.14
59.工程师接到承包商提交的竣工报表后,应进行工程量详细核算,并在收到竣工报表后()天内完成签证工作，业主依据工程的签证予以支付竣工结算款。
答案为: B.28
60. FIDIC合同条款中,工程师对承包商提交的施工计划的审查不包括()。
答案为: B.承包商各阶段准备投入的资金及资金使用计划是否合理61.为了便于工程师对合同的履行进行有效的监督和管理,承包商每月都应向工程师提交()说明前一阶段的进度情况和施工中存在的问题,以及下一阶段的实施计划和准备采取的相应措施。
答案为: A.月进度报告
62.暂停施工令发布后应给承包商以补偿的情形包括()。
答案为: C.由于不可预见的物质条件而导致的必要停工
63.工程师应在21天内签发() ,业主按合同约定的数额和外币比例支付预付款。
答案为: D.预付款支付证书
64. FIDIC中在颁发工程移交证书后,发现由于施工期内累计变更的影响和实际完成工程量与清单内估计工程量的差异,导致承包商按合同约定方式计算的实际结算款总额比原定合同价格增加或减少过多时，（）。
答案为: B.均应对结算价款总额予以相应调整
65. FIDIC中最终结算是指颁发() 后,对承包商完成全部工作价值的详细结算,以及根据合同条件对应付给承包商的其他费用进行核实,确定合同的最终价格。
答案为: D.解除缺陷责任证书
66.下列不属于工程师权力和职责范围的是（）
答案为：B.更改合同
67.按照《建设工程监理合同(示范文本)》对相关服务的定义,以下工作中属于相关服务的有()。
答案为: B.负责勘察合同的履行管理 C.对本工程大型钢结构吊装提供技术咨询
68. 《建设工程监理合同(示范文本)》通用条件中对监理人义务的规定包括()。
答案为: B.审查承包人的施工组织设计 C.检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况 D.审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料
69.按照《建设工程监理合同》中对监理酬金阶段支付的规定,申请书的内容应包括() 。
答案为: A.本阶段的正常服务酬金 B.合理化建议应获得的奖金
C.增加工作内容应增加的酬金
70.签约酬金是指建设单位在与监理单位签订监理合同时商定的酬金,下列服务酬金属于相关服务酬金的是()。
答案为: A.工程勘察阶段服务酬金 B.设计阶段服务酬金 C.保修阶段服务酬金 E.奖励酬金
71. 下列管理环节中,不属于建筑工程招标投标程序的有()。
答案为: C.政府建设行政部门审核资质 D.政府管理部门确认诚信状况
72.下列各项工程及设备中,最低保修期限是2年的有()。
答案为: B.电气系统 D.给排水管道 E.装修工程
73.监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员（）。
答案为: A.有严重过失行为的 B.不能胜任岗位职责的 C.严重违反职业道德的 D.专用条件约定的其他情形
74. 2017版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-由()组成。答案为: A.合同协议书 B.通用合同条款 C.专用合同条款
75.下列原则中,建设工程施工合同在订立时应该遵守的有()。
答案为: A.自愿原则 B.公平原则 C.诚实信用原则
76.下列属于建设工程施工合同的特点有:
答案为: A.合同标的的特殊性 B.合同内容的多样性和复杂性C.合同履行期限的长期性 D.合同监督的严格性
77.建设工程合同依据计价方式的不同主要有（）
答案为: B.总价合同 C.单价合同
78.下列哪几种情况导致的工期延误和增加的费用，应由发包人承担，且发包人应支付承包人合理的利润() 。
答案为: A.发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的 C.发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的 D.发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的 E.监理人未按合
79. 承包人提供的质量保证金有以下哪几种方式? ()
答案为: A.保函 1C.相应比例工程款 D.双方约定的其他方式80.建筑材料采购合同中,交货日期的确定可以采用的方式有()。
答案为: C.供方负责送货的,以需方收货戳记的日期为准 D.需方提货的,以供方按合同规定通知的提货日期为准
81.分部工程质量验收合格应符合的规定有（）
答案为: B.质量控制资料完整 C.所含的分项工程的质量均应验收合格 D.观感质量验收应符合要求 E.有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定
82.监理工程师书面指示进行某项检查试验,届时他既未出席又没发布其他指令,承包商可()。
答案为: B.自行试验 C.将试验记录送工程师,监理人应承认该试验结果
83.施工合同索赔的依据主要有()。
答案为: A.合同文件 B.法律、法规 D.气象报告和 E.工程有关照片和录像
84.以下列举的事件中,承包商可以提出索赔的是()。
答案为: A.施工期间发生强暴雷雨天气,致使施工中断数日 B.工程设计缺陷,进行方案修改造成工期拖延 D.业主在支付期限内,延误了支付 E.监理人对于合同文件进行了歧义解释造成费用增加
85.对承包人索赔的处理说法正确的是（）
答案为: A.监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人 B.监理人对索赔报告存在异议的,有权要求承包人提交全部原始记录副本 E.承包人接受索赔处理结果的,索赔款项在当期进
度款中进行支付
86.下列关于FIDIC合同条件特点说法正确的是()。
答案为: A.具有国际性、广泛的适用性、权威性的特点 B.具有公正合理性的特点 E.在合同的执行过程中设置了具有相对独立性的第三方即“工程师”
87. FIDIC合同条款中属于业主的风险的包括()。
答案为: B.工程所在国内部起义、恐怖活动、革命等内部战争或动乱E一个有经验的承包商也无法合理预见并采取措施来预防的自然力的作用
88.在紧急情况下,为了保护财产和人身安全,监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，可不再报委托人。
答案为：错
89.监理人更换监理工程师时,应提前7天向委托人书面报告,经委托人同意后方可更换。
答案为:对
90.监理单位主动提出外出考察申请时，所发生的费用应由监理单位自行承担。
答案为：错
91.工程监理单位调换专业监理工程师时,总监理工程师应口头通知建设单位。
答案为：错
92.业主与监理的关系是被委托与委托的关系。
答案为:错
93.合同价格是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额,包括安全文明施工费暂估价及暂列金额等。
答案为:错
94.暂列金额是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。
答案为：错
95.监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知,工期自开工通知中载明的开日期起算。
答案为:对
96. 单位工程是指在合同的议书中指明的具独立工条件并能形成独
立使用功能的永久工程。
答案为:对
97.费用是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支,包括管理费和应分摊的其他费用以及利润。
答案为:错
98.暂停施工后,发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前,应由承包人确定因暂停施工造成的损失,并确定工程复工条件。
答案为：错
99.发包人累计扣留的质量保证金不得超过结算合同价格的5%，如承包人在发包人签发竣工付款证书后14天内提交质量保证金保函,发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。
答案为：错
100.对于向发包人的索赔请求,索赔文件可以直接交由发包人审核。答案为:错
101.索赔不仅包括承包商向业主提出的索赔,也包括业主向承包商提出的索赔。
答案为:对
102.发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书。
答案为:错
103.飞机以及其他飞行器造成的压力波属于承包商风险。
答案为：错
104.材料采购合同是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间,以工程项目所需设备为标的、以设备买卖为目的,出卖人转移设备的所有权于买受人,买受人支付设备价款的合同。
答案为:错
105. 单机无负荷试车一般由发包人组织试车，联动无负荷试车由承包人组织试车。
答案为：错
106.房屋建筑工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算,缺陷责任期自实际竣工日起计算。
答案为:对
107.保修期内,工程的任何缺陷、损坏都应由承包人负责并承担修复
的费用。
答案为：错
108.预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式,具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
答案为:对
109. 22在履行合同过程中,一方当事人因第三人的原因造成违约的,应当向对方当事人承担违约责任。
答案为:对
110. FIDIC合同中,工程师受雇于业主来管理工程项目,但他不属于业主的人员,是独立第三方。
答案为：错
111材料采购合同中,材料交付一般只采取送货和自提两种方式。
答案为：错
112. 某建筑材料采购合同中,约定由需方负责提货,则交货日期应以需方收货截记的日期为准。
答案为：错
113. 案例1:某建设工程,建设单位将某工程的监理任务委托给一家监理单位,该监理单位在履行监理合同时，在施工现场建立了项目监理机构，并根据工程监理合同规定的服务内容、服务期限、工程类别、规模、技术复杂程度、工程环境等因素确定了项目监理机构的组织形式和规模。根据以上材料,回答下列问题。单选题:该监理单位建立的项目监理机构的监理人员不包括（）。
答案为：B.安全员
114. 多选题:该项目总监理工程师由于特殊原因,需离开现场一段时间,其不在期间委托总监理工程师代表代理其职责。那么，总监理工程师不能委托总监理工程师代表完成的工作包括（）。
答案为: A.组织编制监理规划,审批监理实施细则 B.组织审查施工组织设计、(专项)施工方案 D.签发工程款支付证书,组织审核竣工结算
115. 判断题:在本案例背景下,若因非监理单位原因导致监理业务暂停超过6个月，则监理单位可单方面解除合同。
答案为：错
116. 案例2:某工程,建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务，总承包单位按照施工合同约定
选择了设备安装分包单位。在合同履行过程中发生如下事件:事件1:专业监理工程师在现场提视时，发现设备安莱分包单位违章作业,有可能导数致发生重大质量事故。总监理工程师口头要求总承包单位暂停分包单位施工,但总承包单位米予执行。总监理工程师随即向总承包单位下达了《工程暂停令》总承包单位在向设备安装分包单位转发《工程暂停令》前,发生了设备安装质量事故。事件2:专业监理工程师检查主体结构施工时,发现总承包单位在未向项目监理机构报审危险性较大的预制构件吊装起重专项方案的情况下已自行施工,且现场没有管理人员。于是总监理工程师下达了《监理通知单》。根据以上材料回答以下问题。单选题:事件1中发生设备安装质量事故,说法正确的是()。
答案为: D.分包单位承担责任,总包单位承担连带
117. 多选题:根据《建设工程安全生产管理条例》规定,事件2中起重吊装专项方案需经()签字后方可实施。
答案为: A.总承包单位技术负责人 B.总监理工程师
118.判断题:事件2中总监理工程师不应下发《监理通知单》,应下发《工程暂停令》。
答案为:对
119. 案例3:某实施监理的工程,工程监理合同履行过程中发生以下事件:事件1:专业监理工程师发现，施工单位使用的起重机械没有现场安装后的验收合格证明,随即向施工单位发出《监理通知单》。事件2:项目监理机构履行安全生产管理的监理职责,审查了施工单位报送的安全生产相关资料。事件3:为确保深基坑开挖工程的施工安金,施工项目经理来自兼任施工现场的安全生产管理员。为赶工期,施工单位在报审深基坑开挖工程专项施工方案的同时即开始该基坑开挖。根据以上材料回答以下问题。单选题:事件1中，《监理通知单》应要求由()组织相关单位对起重机械进行验收,合格后方可投入使用。
答案为：B.施工单位
120. 多选题:事件2中,根据《建设工程安全生产管理条例》,项目监理机构应审查施工单位报送资料中的内容有（）。
答案为: B.安全技术措施是否符合工程建设强制性标准 C.专项施工方案是否符合工程建设强制性标准
121.判断题:事件3中,由施工项目经理亲自兼任.施工现场的安全生产管理员,有利于现场的安全生产。
122.案例4:施工合同履行过程中,由承包人采购的材料,使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后,工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。后由于拆迁工作延误原因,导致工程进度拖延,监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间。根据以上材料回答以下问题。单选题:上述材料投入使用后,由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求,则下列关于损失承担的表述中,正确的是()
答案为: A.费用由承包人承担,由此延误的工期不予顺延
123.多选题:若在本案例背景下发生了下列行为,则承包人可以进行索赔CE的是() 。
答案为: C.隐蔽工程覆盖后,工程师要求重新检测，最终证明合格，由此增加的费用和工期 D.由于拆迁进度拖延,造成的窝工费E.因发包人提供的地下管线位置错误,导致的工期延误
124. 判断题:监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间,则发包人无须赔偿承包人损失,工期应予顺延。
答案为：错
125. 案例5:对某项工程的施工,通过公开招标的方式选定承包商。签订合同时,业主为了约束承包商能保证工程质量,要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都做了具体约定施工合同履行时,在基础工程施工中碰到地下有大量文物,使整个工程停工10天;主体工程施工中由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次施工，承包商都及时向监理工程师提出了索赔申请,并提供了施工记录。根据以上材料,回答以下问题。单选题:本案例中,由于地下有大量文物导致的工程停工,承包商提出索赔申请,处理的方法是()。
答案为: C.应当赔偿承包人损失,工期应予顺延.
126.多选题:本案例背景下,若承包商发生违约行为,则其违约责任的承担形式包括()。
答案为: A.继续履行 B.赔偿损失 C.支付违约金 E.采取补救措施
127. 判断题:本案例中,由于施工机械出现故障导致的工期延误,对于承包商的索赔申请,无须赔偿承包人损失,工期应予顺延。
128.案例6:某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000平方米工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定:土方工程采用租赁一台斗容量为1立方米的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同约定5月11日开工,5月20日完工。在实际施工中发生如下几项事件:①因租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成人员窝工10个工日;②基坑开挖后,因软土层,接到监理工程师5月15日停工的指令,进行地质复查,配合用工15个工日;③5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，5月20日-5月22日，因罕见的大雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工10个工日;④5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路,5月24日恢复正常挖掘工作,最终基坑于5月30日挖坑完毕。根据以上情况,回答以下问题。单选题：针对以上四项事件，承包商不能索赔成功的是（）
答案为：A.事件1
129. 多选题:下列关于索赔与违约责任说法正确的是()。
答案为: A.索赔事件的发生,可以是由合同当事人一方引起的,也可以是由任何第三人行为引起;而违反合同则是由于当事人一方或双方的过错造成的 C.索赔的损失与被索赔人的行为不一定存在法律上的因果关系,而违反合同的行为与违约事实之间存在因果关系D.索赔事件的发生,不一定在合同文件中有约定;而工程合同的违约责任，则必然是合同所约定的
130. 判断题:承包商能够进行工期索赔的天数总计是9天。
答案为:对
131.案例7:某医院与东方建筑公司签订工程承包合同,承建一大型综合性门修楼工程,双方合同中约定，工程于2015年5月4日开工，医院负责工程现场三通一平，但此项工作迟远没有完成，致使工期拖延一个月。医院请求法院认定建筑公司违约，并要求赔偿。单选题:根据材料内容,建筑公司可以运用哪种抗辩权来进行申诉()。
答案为: C.后履行抗辩权
132. 多选题:先履行一方有确切证据证明对方有哪些情况,可以运用不安抗辩权()。
答案为: A.经营状况严重恶化 B.转移财产、抽运资金以逃避债务C.丧失商业信誉 E.有丧失或可能丧失履行债务能力的其他情形
133. 判断题:根据材料内容我们可以得出东方建筑公司可以要求医院赔偿窝工、停工损失。
答案为：对
134. 案例8:在某一国际工程中,按合同规定的总工期计划,应于2018年9月2日开始现场搅拌混凝土。因承包商的混凝土拌和设备迟迟运不上工地,承包商决定使用商品混凝土,但被业主否决。而在承包合同中未明确规定使用何种混凝土。承包商不得已，只有继续组织设备进场，由此导致施工现场停工、工期拖延和费用增加。对此,承包商提出工期和费用索。而业主以拌和设备运不上工地是承包商的失误,承包商无权要求赔偿,否定了承包商的索赔。单选题:在工程中承包商采用或修改实施方案都要经过工程师的批准或同意。如果工程师无正当理由不同意可能会导致()。
答案为: A.工程变更
135. 多选题:下列施工方案变更责任是由承包商承担的是()
答案为: A.工程出现了重大设计变更进而导致施工方案变更,但设计变更责任由业主负责 D.工程出现了重大设计变更进而导致施工方案变更,但设计变更责任由承包商负责 E.由于承包商自身原因(如失误或风险)修改施工方案而造成损失
136. 判断题:本案例中业主拒绝使用商品混凝土构成变更指令。
答案为:对
137. 案例9:某项工程项目采用了固定单价施工合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距离工地4公里。但是开工后,检查该砂质量不符合要求,承包商只得从另一距离工地20公里的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了4项临时停工事件:事件1:5月20日至5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障。事件2:应于5月27日交给承包商的后续图纸直到6月10日才交给承包商。事件3:6月10日至6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨。事件4:6月13日至6月14日该地区的供电全面中断。单选题:根据材料内容,因工期延误承包商应得到的工期索赔是()。
答案为：A.19天
138. 多选题:承包商按规定的索赔程序,针对上述4项临时停工事件向业主提出了索赔，其中费用索赔成立的是（）。
答案为: B.事件2 D.事件4
139.判断题:事件1,工期和费用索赔均不成立,因为设备故障属于承
包商应承担的风险。事件3,特大暴雨属于双方共同的风险,工期索赔成立,费用索赔不成立。
答案为：对
140. 某工程施工期间，因承包商原因导致工程延误，且在延误期内国家相关政策发生变化，由此引起的合同价款调整，应该()
答案为: C.调增的不予调整，调减的予以调整
141.承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立的制度包括()
答案为: A.安全生产责任制 C.治安保卫制度 D.安金生产教育培训制度
编号：SM-ZD-80184 监理人员岗位培训规定Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
监理人员岗位培训规定 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1、培训计划 1.1监理项目部制订培训计划。 监理项目部培训计划主要以监理工作范围、工程特点、技术特点培训、监理项目管理部66KV工程安全管理规定与规定、监理项目管理部66KV工程规程、规范和标准培训等为主。监理项目部培训计划由总监理工程师批准后，交项目部所属部室备案。 1.2培训计划可根据实际需要进行调整，调整的计划要按原批准权限进行审批。 1.3本工程开工前，监理项目部应监督检查施工项目部，并组织全体监理人员进行工作培训、学习，学习建设单位及业主项目部、监理公司有关文件及工作要求。所有监理人员经培训合格后持证上岗，在此基础上，总监理工程师做好本工程的特殊岗前培训，培训内容要围绕项目的技术要求和工程的特点进行，以提高监理人员的创优意识和监理业务水平。
第5章建设工程施工开标、评标和定标 一、单选题 1.某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币，概算时算得成本是950万人民币，预算时得成本是9000万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。根据《招投标标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”，该承包商投标时报价不得低于（）。 万元万元万元万元 2开标应当在招标文件确定的提交文件截止时间的（）进行 A．当天公开 B.当天不公开 C.同一时间公开 D. 同一时间不公开 3.某建设单位就一个办公楼群项目进行招标，根据《招标投标法》，该项目的评价工作应由（）来完成。 A.该建设单位的领导 B.该建设单位的上级主管部门 C.当地政府部门 D.该建设单位依法组建的评标委员会 4.评标委员会应为（）人以上的单数，评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员数总数的（） , 2/3 ,4/5 , 1/3 ,2/3 5,招标信息公开是相对的，对于一些需要保密的事项是不公开了可以的。例如，（） 在确定中标结果之前就不可以公开。 A.评标委员会成员名单 B.投标邀请书 C.资格预审公告 D.招标活动的信息 6．在评标时，（）应当明确、严格，对所有在投标截止日期以后送到的投标书都应拒收，与投标人有利害关系的人员都不得作为评标委员会的成员。 A．评标程序 B.评标时间 C. 评标标准 D.评标方法 7.按照《招标投标法》和相关法规的规定，开标后允许（）。 A.投标人更改投标书的内容和报价
B.投标人在增加优惠条件 C.评标委员会对投标书的错误加以修正 D.招标人更改评标、标准和办法 8. 评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（），并标明排序顺序。 ~2 ~3 C. 1~4 D. 1~5 9根据《招标投标法》的相关规定，下列说法符合开标程序的是（）。 A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止日期的同一时间公开进行 B.开标地点由招标人在开标前通知 C.开标由建设行政主管部门主持，邀请中标人参加 D.开标由建设行政主管部门主持，邀请所有投标人参加 10,根据《招标投标法》的有关规定，招标人应当自中标通知书发出之日起（）按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 日 B. 15日日个月 11.关于评标委员会成员的义务，下列说法错误的是（）。 A.评标单位委员会应当客观、公正地地履行职务 B.评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财务或者其他好处 C. 评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较情况 D. 评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况 12.投标单位在投标报价中，对工程量清单中的每一项均需计算填写单价和合价，在开标后，发现投标单位没有填写单价和合同的项目，则（）。 A.允许投标单位补充填写 B.视为报废 C.退回投标书 D.认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中 13.采用百分法对个投标单位的标书进行评分，（）的投标单位为中标单位 A. 总得分最低 B.总得分最高 C. 投标价最低 D. 投标价最高 14.投标文件中总价金额与单价金额不一致的，应（）。 A.以单价金额为准 B.以总价金额为准
案例分析 案例一 背景：某年4月A单位拟建办公楼一栋，工程地址位于已建成的X小区附近。A单位就勘察任务与B单位签订了工程合同。合同规定勘察费15万元。该工程经过勘察、设计等阶段于10月20日开始施工。施工承包商为D建筑公司。 问题：1、委托方A应预付勘察定金数额是多少？ 2、该工程签订勘察合同几天后，委托方A单位通过其他渠道获得X小区业主C单位提供的X小区的勘察报告。A单位认为可以借用该勘察报告，A单位即通知B单位不再履行合同。请问在上述事件中，哪些单位的做法是错误的？为什么？A单位是否有权要求返还定金？ 3、若A单位和B单位双方都按期履行勘察合同，并按B单位提供的勘察报告进行设计与施工。但在进行基础施工阶段，发现其中有部分地段地质情况与勘察报告不符，出现软弱地基，而在原报告中并未指出。此时B单位应承担什么责任？ 4、问题3中，施工单位D由于进行地基处理，施工费增加20万元，工期延误20天，对于这种情况，D单位应怎样处理？而A单位应承担什么责任？ 案例二 背景：某厂房建设场地原为农田。按设计要求在厂房地坪范围内的耕植土应清除，基础必须埋在老土层下2.00m处。为此，业主在“三通一平”阶段就委托土方施工公司清除了耕植土并用好土回填压实至一定设计标高，故在施工招标文件中指出，施工单位无需再考虑清除耕植土问题。某施工单位通过投标方式获得了该项工程施工任务，并与建设单位签订了固定价格合同。然而，施工单位在开挖基坑时发现，相当一部分基础开挖深度虽已达到了设计标高，但仍未见老土，且在基坑和场地范围内仍由一部分深层的耕植土和池塘淤泥等必须清除。 问题：1、在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时，承包商应该怎么办？ 2、对于工程施工中出现变更工程价款和工期的事件之后，甲乙双方需要注意哪些时效性问题？ 3、根据修改的设计图纸，基坑开挖要加深加大，造成土方工程量增加，施工工效降低。在施工中又发现了较有价值的出土文物，造成承包商部分施工人员和机械窝工，同时承包商为保护文物付出了一定的措施费用。请问承包商应如何处理此事？案例三： 背景：某汽车制造厂土方工程中，承包商在合同标明有松软石的地方没有遇见松软石，因此工期提前1个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，开挖工作变得更加困难，由此造成了实际生产率比原计划低得多，经测算影响工期3个月。由于施工速度减慢，使得部分施工任务拖到雨季进行，按一般公认标准推算，又影响工期2个月。为此承包商准备提出索赔。 问题：1、该项施工索赔能否成立？ 2、在该索赔事件中，应提出得索赔内容包括哪些方面？ 3、在工程施工中，通常可以提供得索赔证据有哪些？ 4、通常施工索赔的程序是怎样的？ 5、监理工程师应如何审查索赔报告？ 案例四 背景：某建设工程系外资贷款项目，业主与承包商按照FIDIC《土木工程施工合同条件》签订了施工合同。施工合同《专用条件》规定：钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库，其他材料由承包商自行采购。 当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时，因业主提供的钢筋未到，使该项作业从10月3日至10月16日停工（该项作业的总时差为零）。 10月7日至10月9日因停电、停水使第三层的砌砖停工（该项作业的总时差为4天）。 10月14日至10月17日因砂浆搅拌机发生故障使第一层抹灰迟开工（该项作业的总时差为4天）。 为此，承包商于10月20日向工程师提交了一份索赔意向书，并于10月25日送交了一份工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细材料。其计算书的主要内容如下： 1、工期索赔： a、框架柱扎筋 10月3日至10月16日停工，计14天 b、砌砖 10月7日至10月9日停工，计3天 c、抹灰 10月14日至10月17日迟开工，计4天 总计请求顺延工期：21天 2、费用索赔： a、窝工机械设备费： 一台塔吊 14*234＝3276元
XXX工程建设监理有限公司业务学习和培训制度 为提高公司全体监理人员的专业技术水平和业务工作能力。公司制订监理人员学习和培训制度，内容如下： 一、学习和培训制度 1、星期一组织召开全体监理人员学习，每两周学习一次。内容为上级主管部门或行业协会下发的各项规章制度，新材料、新工艺及新规范的宣贯学习；公司下发的各项规章制度，管理程序；质量管理体系质量手册、安全管理体系及安全管理内容、程序文件、工作文件、质量记录、项目监理部监理工作要点；现行施工及验收规范，国家及省市地方相关法律、法规、条例及规定； 2、定期（每两周一次）组织总监例会，组织总监和业务骨干学习监理业务知识，统一工作标准，交流工作经验。 3、每个监理部在遇到新型建筑材料和新施工工艺的时
候要书面总结，提出可行性意见，指出该新材料或新工艺的优点、缺点以及实施时的注意事项，然后在定期的学习会上总结、交流。 4、每位新聘职工在上岗前由总工办会同监理部进行岗前培训，培训内容除包括监理工作内容、监理工作程序、监理工作制度和监理基本技能外，还要对新职工进行职业道德教育和安全监理相关内容培训。 5、冬闲期间，全体职工分专业进行专业知识培训，并进行考核考试，考核考试由总工办负责组织实施，考试方式可采用开卷、闭卷、写监理工作体会或总结等多种形式；考核结果交公司办公室备案、存档，并作为员工年度评优、晋升、辞退的重要依据。 6、原则上每位监理人员每年最少要参加一次由省、市建设行政主管部门或行业协会组织的继续教育培训学习。 7、注册监理工程师及相关注册执业师应积极参加山东省建设执业资格注册中心组织的继续教育培训学习，学习结束后必须将学习合格证书或结业证书交公司档案室存档，不合格者须自费参加再次培训，直至合格。
招投标与合同管理案例分析题 1．案例某评标委员会准备用综合评估法进行评标，在评标中重点考虑标价、工期、信誉、施工经验四方面要素,各项要素的权重分别为0.4、0.3、0.2、0.1。现有甲、乙、丙、丁、戊五个承包商投标，根据各单位投标书的情况及各因素，得分情况如下，请按综合评估法选择承包商。 ２.案例某建设工程项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段，分别由三个承建商进行实施，并通过公开招标选择施工单位。某建设工程监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。 〔问题〕 １．在招标选择承建商过程中，监理单位是否有决定权?谁具有决定权？ 2.“如果承包商要将部分工程分包出去，则需要谁批准? 3．“在做标期间,对某投标人提出的问题,业主或招标机构只需向该投标人作出书面答复”，请问是否正确？
3.案例某施工单位（乙方)与某建筑单位(甲方)签订了某项工业建筑的地基强夯处理工程,包括开挖土方、填方、点夯、满夯等。由于工程量无法准确确定，按照施工合同规定，按施工图预算方式计价,乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。工程量由造价工程师负责计量。工程开工前,乙方提交了施工组织设计并得到批准。 〔问题〕 1．在工程施工过程中,当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，乙方在取得在场的监理工程师认可的情况下,为了使夯击质量得到保证，使夯击范围适当扩大。施工完成后，乙方将扩大范围内的施工工程量向造价工程师提出计量付款的要求，但遭到拒绝。试问造价工程师拒绝承包商的要求合理否？为什么? ２．在工程施工过程中，乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施工。试问变更部分合同价款应根据什么原则进行确定? 4．案例Ａ房地产开发公司投资开发了一项花园建设工程项目,由B建筑安装工程总公司负责施工，由Ｃ建材公司提供D水泥厂生产的水泥。2０００年9月15日，C建材公司提供２０吨水泥进入工地，B建筑安装工程总公司送检测试,结论为合格水泥。后来,C建材公司陆续组织水泥进场,共计6８0吨。同年10月１1日,B公司从Ｃ公司供应的水泥中再次抽样送检,经检验确认为废品水泥。此时水泥已用800吨，分别浇筑在花园工程A楼的1２~１5层。经有关部门检测,第１２～1５层的混凝土强度不合设计要求,市建设工程质量监督总站决定对1２~1５层推倒重浇。A公司于是向人民法院起诉B公司、Ｃ公司和Ｄ厂,要求三被告赔偿经济损失。 〔问题〕 1.如施工合同明确约定水泥由甲方供应,责任应如何区分? 2.如施工合同明确约定水泥由乙方供应,责任应如何区分?
案例1 背景：某年6月A单位拟建办公楼一栋，工程地址位于已建成的Y小区附近。A单位就勘察任务与B单位签订了工程合同。合同规定勘察费20万元。该工程经过勘察、设计等阶段于9月10日开始施工。施工承包商为D建筑公司。 问题：1、委托方A应预付勘察定金数额是多少？ 2、该工程签订勘察合同几天后，委托方A单位通过其他渠道获得X小区业主C单位提供的X小区的勘察报告。A单位认为可以借用该勘察报告，A单位即通知B单位不再履行合同。请问在上述事件中，哪些单位的做法是错误的？为什么？A单位是否有权要求返还定金？ 3、若A单位和B单位双方都按期履行勘察合同，并按B单位提供的勘察报告进行设计与施工。但在进行基础施工阶段，发现其中有部分地段地质情况与勘察报告不符，出现软弱地基，而在原报告中并未指出。此时B单位应承担什么责任？ 4、问题3中，施工单位D由于进行地基处理，施工费增加20万元，工期延误20天，对于这种情况，D单位应怎样处理？而A单位应承担什么责任？ 5、在上述事件中，施工单位D可以提供的索赔证据有哪些？ 案例2 某房屋建筑工程项目，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）（GF-1999-0201）》签订了建设工程施工合同。在工程施工过程中，发生了如下事项： 1、某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整，进行了设计变更。 2、在基槽开挖后，施工单位未按照施工组织设计对基槽四周进行围栏防护，供货商进入施工现场不慎掉入基坑摔伤，由此发生医疗费用1万元。 3、施工合同中规定建设单位给施工单位供应图纸7套，施工单位在施工中要求建设单位再提供3套图纸。 4、在工程施工过程中，当进行到施工图纸所规定的处理边缘时，施工单位在取得在场工程师同意的情况下，为了确保工程质量，将施工范围适当扩大，因此增加成本3万元。 5、在结构施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经建设单位同意并办理了有关手续。按地方政府有关规定，在晚上10点以后一般不得施工，若有特殊需要给附近居民补贴，此项补贴费用2万元。 问题： 1、事件1中造价工程师对变更部分的合同价款应根据什么原则确定？ 2、事件2中该医疗费用应该由谁来承担？为什么？ 3、事件3中施工图纸的费用应由谁来支付？为什么？ 4、事件4中该部分增加的成本应该由谁承担？为什么？ 5、事件5中给附近居民的补贴费用应由谁承担？为什么？ 案例3 某工程投标中，承包商按招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地5公里的资料投标中标。但开工后，经工程师检查该砂不符合要求，承包商只得从另一距工地10公里供砂点采购，增加了费用10万元，承包商要求业主给予补偿。
单选题（60分）每题一分 1客户关系管理模块中, 主要实现了3大类功能, 以下选项中, 哪一项不是其实现的功能D A 开销户 B 签约 C 沃德财富客户/交银理财客户 D 客户风险偏好评估 2,基金份额从非交行销售网点转入交易中的“对方网点号”应统一输入（）。A A 000001 B 999001 C 00001 D 000002 3:,以下（）交易可为客户经理进行“帐务差错抹账”交易, 提供存在于核心帐务系统流水上的基金外挂流水号？ B A 交割单打印 B 查询基金流水号 C 正常申请交易明细查询 D 客户持有信息查询4:,下面四个选项中, 哪一个不是财富管理平台的前台使用人员 A A 高柜柜员 B 沃德客户经理 C 客户服务经理 D 大堂经理 5:在办理“基金份额从非交行销售网点转入”的交易前, 个人客户需要预先（）。 B A 在我行申请基金账户开户 B 在我行申请基金交易账户开户、且开通所转入基金份额的基金账户 C 在我行申请开通所转入基金份额的基金账户 D 以上都不是 6:为规范沃德客户经理、客户服务经理使用财富管理平台的日常行为, 总行于08年10月下发交银办函[2008]420号对客户经理提出了（）的要求。C A “十准”和“十不准” B 日常行为指引 C “十个严禁”和“十个必须”日常行为指引 D 日常行为规范 7双利账户签约需填写下列哪类凭证（）A A 个人借记卡综合申请书 B 个人开户申请书 C 个人网上/电话银行业务申请表 D 太平洋贷记卡自助还款委托授权书 8:对私认/申购交易中的折扣率可修改, 修改的范围是（）。 B A 1.000—1.500 B 0—1.000 C 0—1.500 D 以上都不是 9:财富管理平台不涉及（）的所有业务。 A A 现金和重要空白凭证 B 现金和非现金 C 非现金和重要空白凭证 D 以上都不是10: 19位太平洋银联卡置换（A ） A 可选择置换原卡号或申领随机新卡号 B 仅可选择置换原卡号 C 仅可申领新卡号 D 客户可选择置换原卡号或申领自选新卡号 11:基金中的“正常申请交易明细查询”交易菜单的查询信息不包括的有（）。A A 基金分红查询 B 交易状态 C 申请数量 D 收费方式 12:财富管理平台的产品超市模块实现了个金产品的销售功能, 以下那个选项不属于此模块范围 D A 基金销售 B 得利宝理财产品销售 C 银行卡销售 D 保险销售 13:自动补款时在循环贷款额度内发放贷款, 循环贷款的额度目前仅为小额质押贷款额度。小额质押贷款额度由发卡行根据客户主账户和子账户下无单折本外币定期整存整取存款的总金额（折人民币）, 按总金额( )的质押率确定, 系统自动根据存款的变动情况更新额度。 A 80% B 85% C 90% D 95% C 14:对于在交行系统中已有风险评估记录的客户到我购买产品时, 客户经理无需打印其评估报告的情况是（） D A 客户上次评估报告距今已超过半年 B 本次购买产品的风险等级较高 C 客户认为自己的风险承受能力已发生变化 D 以上说法都不对 15:参数管理中的密码维护功能中, 需维护的密码是（） D A 登录财富管理平台的密码 B 111111 C 123123 D 用户在OCRM系统中的登录密码 16:关于财富管理平台发生错账如何处理, 财富管理平台操作规程做了详细的规定, 下述说
工程合同管理案例分析 7.1 案例一 背景： 工承包商与业主签订一建设工程施工合同。双方签字盖章并在公证处进行了公证。合同约定工期为 12个月，合同固定总价为 1500万元。 2006年2月1日开工，工程进行才 3个月，建立工程师于 2006年5月 2日自主决定，要求承包商于 2006年11月1日竣工，承包商不予理睬，至2006年5月21日仍不作出书面答复。2006年 5月 31日，业主以承包商以承包商的工程质量不可靠和工程不能如期竣工为由发文通知该施工企业：“本公司决定解除原施工合同，望贵公司予以谅解和支持。”同时限期承包商拆除脚手架，致使承包方无法继续履行原合同义务，承包商由此损失工程款工程器材费及其他损失费 609 万元，该承包商于 2006年 6月 25日向人民法院提起诉讼，要求业主承担违约责任。 注：经法院委托专业权威单位调查鉴定，确认承包商有能力按合同的约定保证施工质量，如期竣工。 问题： 1. 合同的效力方面 （1）判断：该合同属有效经济合同。（） （2）选择：合同的有效条件为（） A. 主体资格合格 B. 内容合法 C. 订立合同的形式合法 D. 合同草案必须送建设行政主管部门或其授权机构审查 E. 订立合同的程序合法 2. 合同的履行方面 判断： （1）监理工程师是建设施工合同的当事人。（） （2）未经业主授权，监理单位不得擅自变更与承建单位签订的承包合同。（） 3. 合同违约方面 1）判断：发包方应承担违约责任。（）
（2）选择：承担违约责任的形式有（） A. 违约金 B. 赔偿金 C. 继续履约 D. 没收抵押物 E. 变卖留置物 4. 合同解除方面选择：单方提出变更，解除合同的法律条件是（） A. 由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行 B. 由于一方在合同约定的期限没有履行义务 C. 由于承包人的保证人失去民事权利能力和民事行为能力 D. 由于承包人的保证人的法人地位被取消 E. 由于承包人的法人代表已经更换 5. 诉讼方面判断： （1）承包人可向被告住所地或合同履行地的人民法院上诉，方可能被立案处理。（） （2）此施工合同纠纷案件的经济诉讼当事人包括业主、承包商、监理工程师。（） 6. 诉讼时效方面 （1）选择：国内经济合同纠纷的申请仲裁或上诉的诉讼时效为（） A. 1 年 B.2 年 C.3 年 D.4 年 （2）判断：凡超过诉讼时效的经济纠诉案件，法院一般不予受理。（）答案： 1. （1）正确； （2）A、B、 C、 E 2. （1）错误； （2） 正确 3. （1）正确； （2） A、B 4.A、B 5. （1）正确； （2） 错误 6. （1）A；（2）正确 7.2 案例二 某建设单位(甲方)拟建造一栋职工住宅，采用招标方式由某施工单位(乙方)
工程合同管理案例 某毛纺厂建设工程，由英国某纺织企业出资85%，中国某省纺织工业总公司出资15%成立的合资企业（以下简称A方），总投资约为1800万美元，总建筑面积22610平方米，其中土建总投资为3000多万元人民币。该厂位于丘陵地区，原有许多农田及藕塘，高低起伏不平，近旁有一国道。土方工作量很大，厂房基础采用搅拌桩和振动桩约8000多根，主厂房主体结构为钢结构，生产工艺设备和钢结构由英国进口，设计单位为某省纺织工业设计院。 一、土建工程招标及合同签订过程 土建工程包括生活区4栋宿舍、生产厂房（不包括钢结构安装）、办公楼、污水处理站、油罐区、锅炉房等共15个单项工程。业主希望及早投产并实现效益。土方工程先招标，土建工程第二次招标，限定总工期为半年，共27周，跨越一个夏季和冬季。 由于工期紧，招标过程很短，从发标书到收标仅10天时间。招标图纸设计较粗，没有施工详图，钢筋混凝土结构没
有配筋图。 工程量表由业主提出目录，工作量由投标人计算并报单价，最终评标核定总价。合同采用固定总价合同形式，要求报价中的材料价格调整独立计算。 共有10家我国建筑公司参加投标，第一次收到投标书后，发现各企业都用国内的概预算定额分项和计算价格，未按照招标文件要求报出完全单价，也未按招标文件的要求编制投标书，使投标文件的分析十分困难。故业主退回投标文件，要求重新报价。这时有5家退出竞争。这样经过四次反复退回投标文件重新做标报价，才勉强符合要求。A方最终决定我国某承包公司B（以下简称B方）中标。 本工程采用固定总价合同，合同总价为17518563元人民币（其中包括不可预见风险费1,200,000元）。 二、合同条件分析 本工程合同条件选择是在投标报价之后，由A方与B方议定。A方坚持用ICE，即英国土木工程师学会和土木工程承包商联合会颁布的标准土木工程施工合同文本；而B方坚持
财富管理中心筹划方案 一、第三方理财 （一）第三方理财市场迎来良好的发展机遇 据波士顿咨询公司发布的《2014年全球财富报告》称：中国私人财富仅次于美国，私人财富市场总值己经达到22万亿美元，并保持着两位数的复合增长率。在财富增长的同时，无论是企业还是居民对财富管理的需求日益增强，理财意识也有了显著提高。国理财市场发展迅猛，理财产品发行的规模逐年增加，理财产品的种类也越来越丰富，2013年银行理财产品数量接近3万款。 国主要的理财机构分为两大类，分别是以银行、信托、保险等为代表的金融机构理财和独立的第三方机构理财。随着整个理财市场的火爆，第三方理财市场的发展也迎来了良好的机遇期。目前国第三方理财占整个理财市场的份额不到3%，这与发达国家第三方理财40%—60%的市场份额还存在着巨大差距，市场潜力巨大。 中国银行业监督管理委员会发布的《关于规商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》，即银监8号文，以“非标准化债权资产”的界定和管理为核心，对于银行理财产品的投资管理作出了系列明确的量化管理规定，对商业银行理财业务的规调整。银行通道类业务受到限制，信托等理财产品在银行的销售渠道受阻，为第三方理财机构带来了前所未有的发展良机。一方面，从全社会的角度来看，银行理财业务的清理整顿释放出相当数量和规模的优质项目和资金。八号文出台之后，由于通道类业务受到限制，企业的融资需求将有相当比例通过第三方理财机构代销的集合资金信托计划来满足。加上信托产品收益普遍高于银行理财产品，理财产品规模下降而释放出来的社会资金会更多的流向第三方理财机构。另一方面，受八号文的冲击，理财业务创造的中间业务收入下降，各大商业银行必然会尽快寻找其他渠道和途径增加中间业务收入，减少新规带来的不利影响。通过深入推进与第三方理财机构合作，为其推荐优质项目、机构投资者等方式提供财务顾问服务，都可以较快的填补上新规带来的中间业务收入缺口，这些都为第三方理财机构创造了新的业务发展空间。 （二）第三方理财机构的盈利模式 国第三方理财机构多以“投资咨询公司”、“财富管理中心”、“理财顾问公司”等身份向
监理人员安全交底及安全培训制度 姓名：XXX 部门：XXX 日期：XXX
监理人员安全交底及安全培训制度 根据工程的特点，对每位上岗的监理人员及新入职员工进行安全交底及安全培训，其内容为： 一、安全监理的任务 为使工程施工按照合同规定的安全标准顺利进行，尽量减少工程事故的发生，按时间向施工单位提供合理的安全费用，安全监理应进行以下监督： 1、机械设备、安全设施以及安全技术措施的审查 为保证施工顺利进行，工程使用的机械设备必须安全可靠；在施工过程中应搭设必要的安全设施，采取必要的警戒措施。 2、进度控制 施工单位应根据合同规定进行工期安排，当出现需增加施工机械或人力而加快施工时，须提交安全监理工程师审批因加班加点所应采取的特殊安全措施。 3、费用监督 安全监理应按合同要求对需用的安全费用的使用进行监督。 二、安全监理的依据与范围 1、监理的依据 1）监理委托合同 2）《中华人民共和国建筑法》 3）《中华人民共和国安全生产法》 4）《安全生产许可证条例》 5）《建筑工程安全生产管理条例》 第 2 页共 5 页
6）《建筑施工安全检查标准》JGJ59--99 2、安全监理的范围 根据国务院院令第393号《建设工程安全生产管理条例》规定： 工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。 三、安全管理原则 1、严格执行国务院令（第393号）《建设工程安全生产管理条例》有关规定。 2、按照建筑工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求实施监理。 3、严格执行（中建字【2004】20号文件）《中山市建设工程施工现场管理办法》。 四、安全管理的方法及措施 1、审查施工单位安全生产责任制、安全管理规章制度、安全损伤规程的制定情况。 2、审查施工单位安全管理体系，特种作业人员持证上岗情况。 3、审查施工组织设计中的安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附安全难处结果，经施工单位技术负责人审核、总监理工程师签认后实施：1）（深基坑）支护与降水工程； 2）土方开挖工程； 3）模板（高支模）工程；起重吊装工程； 4）脚手架工程； 5）拆除、爆破期工程； 第 3 页共 5 页
安全生产教育培训制度 1、教育和培训的时间 根据公司文件的要求如下： （l）企业法人代表、总监理工程师每年不少于30学时； （2）专业监理工程师、现场监理员每年不少于40学时； （3）待、转、换岗重新上岗前，接受一次不少于20学时的培训； （4）新员工的公司、项目、专业三级培训教育时间分别不少于15学时、15学时、20学时。 2．教育和培训的形式与内容 教育和培训等级、层次和工作性质分别进行，管理人员的重点是安全生产意识和安全管理水平，现场监理人员的重点是遵章守纪、自我保护和提高防范事故的能力。 （1）新员工（包括合同工、临时工、）必须进行公司、项目和专业的三级安全教育。教育内容包括安全生产方针、政策、法规、标准及安全技术知识、设备性能、操作规程、安全制度、严禁事项及本专业的安全操作规程。 （2）土建、传输、设备等专业监理人员，除进行一般安全教育外，还要经过本专业的专业安全技术教育。 （3）当所监理的专业采用新工艺、新技术、新设备施工和调换专业工作岗位时，对监理人员进行新技术、新岗位的安全教育。 3．安全教育和培训的形式 （l）新员工三级安全教育 对新员工或调换专业的监理人员，必须按规定进行安全教育和技术培训，经考核合格，方准上岗。 三级安全教育是每个刚进公司的新员工必须接受的首次安全生 产方面的基本教育，三级安全教育是指公司、项目、专业这三级。对新员工或调换专业的监理人员，必须按规定进行安全教育和技术培训，经考核合格，方准上岗。 公司级。新员工在分配到各项目之前，必须进行初步的安全教育。教育内容如下： l）劳动保护的意义和任务的一般教育；
2）安全生产方针、政策、法规、标准、规范、规程和安全知识； 3）企业安全规章制度等。 项目级。项目级教育是新员工被分配到项目以后进行的安全教育。教育内容如下： 1）监理人员安全生产技术操作一般规定； 2）施工现场监理安全管理规章制度： 3）监理人员安全生产纪律和文明生产要求； 4）在施工现场进行监理基本情况，包括现场环境、施工特点，可能存在不安全因素的危险作业部位及必须遵守的事项。 专业级。岗位教育是新员工分配到专业后，开始工作前的一级教育。教育内容如下： 1）本人从事专业监理工作的性质，必要的安全知识，机具设备及安全防护设施的性能和作用； 2）本专业安全操作规程； 3）专业安全生产、施工基本要求和劳动纪律； 4）本专业事故案例剖析、易发事故部位及劳防用品的使用要求。 三级教育的要求： 1）三级教育一般由企业的安全、教育、劳动、技术等部门配合进行； 2）受教育者必须经过考试合格后才准予进入监理岗位； 3）给每一名员工建立员工劳动保护教育卡，记录三级教育、变换工种教育等教育考核情况，并由教育者与受教育着双方签字后入册。 （2）三类人员的安全培训教育 各项目的总监理工程师是安全生产的第一责任人，必须经过考核合格后，做到持证上岗。在施工现场，各专业监理工程师和现场监理员是专业安全生产的第一责任者、也必须持证上岗，加强对队伍培训，使安全管理进入规范化。 （3）安全生产的经常性教育 企业在做好新员工入场教育、专业监理人员安全生产教育和各级领导干部、安全管理干部的安全生产培训的同时，还必须把经常性的安全教育贯穿于管理工作的全过程，并根据接受教育对象的不同特点，采取多层次、多渠道和多种方法进行。安全生产宣传教育多种多
书本P187.题15 某施工单位根据领取的某2000m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位（乙方）于某年某月某日于建设单位（甲方）签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方延迟交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此延迟交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺，承担违 约责任。 问题：1 .该工程采用固定价格合同是否合适？ 2. 改施工合同的变更形式是否妥当？此合同争议依据合同法律规范应如何处 理？ 答案： 问题1: 答：因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合适的。 问题2: 答：根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同（示范文本）》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认。否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头形式协议很难举证，而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中甲方要求临时停工，乙方亦答应，是甲、乙双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以书面合同规定为准。在施工期间，甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月，此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔，丧失了索赔权，但是根据《民法通则》之规定，在民事权利的诉讼时效期内，仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿乙方一个月的实际经济损失，工期顺延一个月。工程因质量问题返工，造成逾期交付，责任在乙方，故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金，因质量问题引起的返工费用由乙方承担。 案例四： 某建设项目施工，业主与承包商签定了施工合同，合同约定：业主负责设备采购，承包商负责安装；若业主原因导致承包商人员窝工，按18元/工日补偿；设备闲臵按下列标准补偿：自卸汽车（5吨），单价318元/台班，按60%卜偿；自卸汽车（8吨），单价458元/台班，按50%卜偿；大型起重机，单价1060元/台班，按60%补偿。施工中发生了以下事件： 事件1: 土方填筑时，发现取土区的土壤含水量过大，必须经晾晒后才能填筑，
财富管理系统功能简介 考虑到目前浦发的理财业务还处于初步发展阶段，市场中客户的理财需求还集中在对具体财务目标的分析和试算的情况。财智结合在其他行实施理财系统的经验，针对浦发银行财富管理系统的设计目标和要求达到的性能指标，结合财智软件公司的产品特点而提出如下财富管理系统的功能设计。 一、设计要求： 1、系统要满足多级别权限人员使用。不同权限人员都有清晰的操作界面 2、系统应满足客户经理收集管理客户资料，协助进行营销服务，理财规划服务。 3、系统应是客户经理的一个学习平台，能通过系统获取多样信息 4、系统设计应充分考虑未来发展需求，预留与其他系统建立关系的接口。 二、功能描述： 1、信息采集管理功能 具有手工采集客户信息和通过数据接口获取客户信息并行的信息采集功能，同时对采集的数据有丰富的分析管理功能。产生必要的报表，供管理层人员察看。 2、营销支持功能 面向大量的客户信息，具有按照条件筛选，查询的功能，并支持对筛选出来的客户进行短信，邮件，信函的营销方式。 3、理财规划服务功能 在客户经理素质都还不是很高的情况下，提供指导性强，操作简洁，流程规范的单目标理财规划辅助功能，帮助客户经理为客户进行标准的理财规划服务。提高我行理财规划服务的水平。在内外部环境成熟的情况下，可以单目标理财规划部分进行升级到按cfp流程设计的专业的理财规划系统。 4、信息服务功能 具有方便客户经理接受信息的平台，通过信息服务帮助客户经理成长，给予他为客户服务的更充实的知识。 5、管理功能 具有对客户经理进行业绩考核，对产品，信息，系统参数进行全面维护。集中营销支持功能，对分支机构进行设置管理等功能。 ..
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑工程招投标与合同管理案例分析题 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建筑工程招投标与合同管理案例分析题 篇一：招投标案例含答案 招投标与合同管理案例分析 案例1 某省博物馆建筑工程，被省政府列为重点工程项目，招标人考虑到工程本身技术难度大，结构类型复杂，一般的建筑企业难以胜任，遂决定采用邀请招标的方式招标，并于20XX年3月8日向通过资格预审的A、b、c、D、e五家施工承包企业发出了投标邀请书，五家企业均接受邀请并购买了招标文件，招标文件规定，20XX年5月10日上午9点为投 标截止时间。 在投标截止时间之前，A、c、D、e四家企业提交了投标文件，b企业由于路途遇到交通管制其投标文件于20XX年5 月10日上午9时15分送达。20XX年5月11日上午在当地招投标监督管理办公室主任主持下进行了公开开标。 评标委员会由7人组成，其中当地招投标监督管理办公室1人、公证机构1人、招标人代表1人、技术经济专家4 人。评标过程中，评标委员会发现A企业投标文件无法定代 表人签字和单位公章，后经评标委员会评标确定D企业中标，20XX年5月15
日招标人向D企业发出了中标通知书，20XX 年6月25日双方签订了书面合同。问题： (1) 招标人自行决定采用邀请招标方式的做法是否妥当？请说明理由。 (2) A、b企业的投标文件是否有效？请说明理由。 (3) 请指出开标工作的不妥之处，请说明理由。 (4) 请指出评标委员会组成的不妥之 处，并说明理由。 (5) 招标人签订的合同日期是否妥当？请说明理由。 参考答案1.招标人自行决定对省重点项目采用邀请招标的方式不妥。 理由：按照《招标投标法》的规定，对于省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，要经过省、自治区、直辖市人民政府的批准，方可采取邀请招标方式。 2. A和b企业的投标文件均无效。 理由：本案b企业的投标文件送达时间迟于投标截止时间，因此该投标文件应被拒收； 理由：A企业投标文件没有法定代表人的签字和单位公章，属于存在重大偏差，应作废标处理。 3. 本案开标工作存在以下不妥之处： 不妥之一：投标截止日期后第二天开标 理由：按照《招标投标法》的规定，开标应在投标文件 确定的提交投标文件的截止时间的同一时间公开进行，本案 项目在其后第二天开标不妥。不妥之二：由当地招投标监督
项目监理部管理制度 1.项目交底 总监正式到岗前，生产部对总监进行项目交底，并签署《项目总监工作责任书》，对项目工作要求明确交底。目的是项目开始前即树立责任感。 2.总监项目管理要求 1）项目机构组建后，总监应根据项目特点、人员配置、合同要求等，结合公司和业主各类管理要求，制定《项目监理部办 公考勤管理制度》，形成基本管理制度、并自觉实施。 2）明确制定《监理会议制度》，包括时间地点、参会人员要求、违章处罚条款等，形成有效管理模式。 3）针对本项目特点制定《旁站巡视监理管理制度》、《经济技术签证管理制度》等一系列规章制度、组织内部教育并落实实 施。 4）总监必须进行项目巡视检查，并填写《总监巡视表》，目的是促进总监现场巡视检查频次，发现问题解决问题。 5）总监每两月必须填写《业主回访表》，增加总监和业主沟通频次，促使服务满意度提高，也为合同顺利履行打下基础。 6）其他廉政制度等实施见附后。 3．公司管理制度的实施 1总监必须每周上报工作计划，详细填写每周工作行程，各项目重点工作和主要工作安排，（包括对所有项目实施）。
其他各类生产部要求报表申报工作、加大督促力度执行。 2 信息化管理要求 开通信息化项目，必须按期申报，见附件有相关制度，否则对 总监进行罚款，每延期一天50元处罚。 3 定期回访制度 定期回访业主，每月两次以上了解总监及监理部工作状态。 监理人员日常管理制度 1、监理人员每天必须按规定时间上、下班，坚守工作岗位。 2、应注意个人形象，说话文明，相互尊重，以礼待人。 3、工地现场检查巡视必须随身携带检查工具，巡视检查完毕必须进 行各项书面记录。 4、所报检查项目，要认真检查，检查方法按质量检验评定标准要求 执行，不得缺项和漏项检查，必须每日清点签署当天资料。 5、注重学习并熟悉有关的技术标准、规范、合同文件、设计图纸及工 作岗位职责与管理制度，不断提高业务技术水平；监理过程中对下发的文件要认真领会，及时贯彻落实到位；服从领导安排，认真干好本职工作。 6、隐蔽工程、关键控制点或重要工程部位，必须全过程旁站检查施 工，不经批准不得擅自离开现场。 7、上级各有关部门检查工地施工情况时，监理人员必须主动配合检 查，介绍情况，接受询问，不得找任何理由回避。
招投标与合同管理案例分析题 1. 案例某评标委员会准备用综合评估法进行评标，在评标中重点考虑标价、工期、信誉、 施工经验四方面要素，各项要素的权重分别为0.4、0.3、0.2、0.1。现有甲、乙、丙、丁、戊五个承包商投标，根据各单位投标书的情况及各因素，得分情况如下，请按综合评估法选择承包商。 2. 案例某建设工程项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段， 分别由三个承建商进行实施，并通过公开招标选择施工单位。某建设工程监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。 〔问题〕 1. 在招标选择承建商过程中，监理单位是否有决定权？谁具有决定权？ 2. “如果承包商要将部分工程分包出去，则需要谁批准？ 3. “在做标期间，对某投标人提出的问题，业主或招标机构只需向该投标人作出书面答复”，
请问是否正确？ 3. 案例某施工单位（乙方）与某建筑单位（甲方）签订了某项工业建筑的地基强夯处理工程，包括开挖土方、填方、点夯、满夯等。由于工程量无法准确确定，按照施工合同规定，按施工图预算方式计价，乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。工程量由造价工程师负责计量。工程开工前，乙方提交了施工组织设计并得到批准。 〔问题〕 1. 在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，乙方在取得在场的监理工 程师认可的情况下，为了使夯击质量得到保证，使夯击范围适当扩大。施工完成后，乙方将扩大范围内的施工工程量向造价工程师提出计量付款的要求，但遭到拒绝。试问造价工程师拒绝承包商的要求合理否？为什么？ 2. 在工程施工过程中，乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施工。试问变更部分 合同价款应根据什么原则进行确定？ 4. 案例A 房地产开发公司投资开发了一项花园建设工程项目，由B 建筑安装工程总公司负责施工，由C建材公司提供D水泥厂生产的水泥。2000年9月15日，C建材公司提供20 吨水泥进入工地， B 建筑安装工程总公司送检测试，结论为合格水泥。后来， C 建材公司陆 续组织水泥进场，共计680吨。同年10月11日，B公司从C公司供应的水泥中再次抽样送检，经检验确认为废品水泥。此时水泥已用800 吨，分别浇筑在花园工程 A 楼的12~15 层。经有关部门检测，第12~15 层的混凝土强度不合设计要求，市建设工程质量监督总站决定对12~15层推倒重浇。A公司于是向人民法院起诉B公司、C公司和D厂，要求三被告赔偿经济损失。 〔问题〕