监理员考试试卷
姓名：年龄：性别：得分：
一、是非题（每题2分，共20分）
1、建筑物按使用性质分类可以分为生产性建筑和民用建筑（×）。
2、建筑物的主要部分一般由基础、墙与柱、楼地面、楼梯、屋面和门窗六大部分组成（×）。
3、建筑物的结构形式为混合结构，其砌体材料和施工验收要求等同于钢筋砼结构内的砌体（×）。
4、从室外设计地面至基础底面的垂直距离称为基础的埋深，当基础埋深大于5m时称为深基础（×）。
5、建筑物的勒脚是指外墙与室外地坪接近的部分。勒脚的主要作用是防止地面水、屋檐滴下的雨水对墙面的侵蚀，从而保护墙面，保证室内干燥。提高建筑物的耐久性（√）。
6、由钢筋混凝土柱子和钢筋混凝土纵梁组成的框架来支承屋顶与楼板荷载的结构称为钢筋混凝土框架结构（）。
7、根据建筑物楼板结构层所采用的材料不同，可以分为木楼板、砖拱楼板、钢筋混凝土楼板以及压型钢板与钢梁组合的楼板等多种形式，当一块现浇钢筋混凝土板式楼板的长短边的比值大于或者等于2时（四边支承），则称这块板为单向板（）。
8、建筑物的地面构造主要有：面层、垫层和基层三部分组成（×）。
9、将钢筋混凝土的阳台板悬挑出外墙称为挑板式阳台，现浇钢筋混凝土挑板式阳台的主筋是放臵在板的下部（×）。
10、建筑物的屋面的类型大致可以分为三大类：平屋面、坡屋面和曲面屋面。当一个建筑物的屋面的坡度在15%以下时，则称该建筑物的屋面为平屋顶（）。
二、选择题：（每题3分，共30分）
1、现浇钢筋混凝土结构跨度为2--7m,当设计无具体要求时，混凝土强度达到（B ）时方能拆除底模板。
A、 50%
B、75%
C、 100%
D、85%
2、在钢筋混凝土结构中，受力钢筋的接头宜设臵在（ D ）较小的部位。
A、剪力
B、弯矩
C、轴力
D、弯矩和剪力
3、纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头面积百分率当设计无要求时，在同一连接区段内，对柱类构件不宜大于（A ）。
A、 50%
B、25%
C、 75%
D、15%
4、施工缝的位臵应在混凝土浇筑之前确定，当设计无要求时，宜留臵在结构受（C ）较小且便于施工的部位。
A、弯矩
B、轴力
C、剪力
D、弯矩和剪力
5、运至施工现场水泥出厂时间超过三个月，则该水泥（A ）。
A、降级使用
B、报废
C、不允许在结构构件中使用
D、可以在装饰工程中使用。
6、建筑工程施工现场监理人员所戴的安全帽的颜色为（ C ）。
A．黄色安全帽 B. 红色安全帽 C. 天蓝色安全帽 D. 白色安全帽
7、抹灰、勾缝、油漆装修用的脚手架，宽度不得小于（ C ），立杆间距不得大于（ B ），大横杆间距不得大于（）
A．1米 B. 2米 C. 0.8米 D. 1.8米8．井字架在架设过程中，缆风绳应采用（ A ）来固定。
A．麻绳 B.尼龙绳 C.钢丝绳 D.钢丝索9．在建筑工程吊装施工现场，在起重机械的起重臂和吊起的重物下，除了（ A ）下列人员之外，严禁有人在下面行走或停留。
A.吊装人员
B.土建项目管理人员
C.外来人员
D.土建操作工人
10．在建筑工程施工现场，下列行为属违章作业（）；下列行为属于违反劳动纪律的行为（）。
A．往下乱抛物件 B.背向扶梯
C.嬉闹、睡觉
D.酒后进行作业
E.身体靠在临时扶手或栏杆上
F.在安全带未挂牢时
G.在木工房吸烟 H.使用电锯时戴手套
J.穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋、裙子、赤膊
三、画出下列单跨梁、悬臂梁的反力以及弯矩图和剪力图：（每题5分，共20分）
1、
2、
3、
4、
四、试述建筑工程项目在确定正式开工日之前应具备哪些条件？（15分）
五、简述做好工程监理工作需要具备那些素质？（15分）
1.单选题【本题型共10道题】 1.（c ）深圳市政府发布《深圳市建筑工务署政府公共工程BIM应用实施纲要》，同期配套发布《BIM实施管理标准（2015版）》。 A．2011年6月 B．2012年6月 C．2015年4月 D．2015年6月 2.BIM技术被认为是继CAD之后建筑业的（b）。 A．第一次科技革命 B．第二次科技革命 C．第一次技术革命 D．第二次技术革命 3.BIM的灵魂是（a ）。 A．以模型为载体的信息 B．可视化的模型 C．施工模拟 D．工程量计算 4.BIM应用的新趋势中属于协同化的描述正确的是（c ）。 A．从设计向施工延伸 B．从单业务向多业务转化 C．从单机应用向基于网络的协同应用转变
D．从单技术应用向项目管理转化 5.对于BIM是信息化的技术，以下选项的描述正确的是（c ）。 A．是设施的数字化表达 B．是一个共享的知识资源 C．需要信息化软件的支撑并通过BIM软件实现在BIM模型中提取、应用、更新相关信息 D．应用于设计、建造、运营的数字化管理方法和协同工作过程 6.以下对于BIM的发展路线正确的是（b）。 A．2D CAD ——手工绘图——3DCAD——BIM B．手工绘图——2D CAD——3DCAD——BIM C．2D CAD ——3DCAD——手工绘图——BIM D．手工绘图——2D CAD——BIM——3DCAD 7.《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》在（d ）发布，明确了BIM发展目标和各方的重要工作，将极大促进BIM发展。 A．2011年6月 B．2012年6月 C．2014年7月 D．2015年6月 8.《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》到2020年末，以国有资金投资为主的大中型建筑，申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区项目勘察设计、施工、运营维护中，集成应用BIM的项目比率达到（c）。 A．70%
一、单项选择（每题1分，共30分） 1．实施建设工程监理的基本目的是( )。 A．对建设工程的实施进行规划、控制、协调B．控制建设工程的投资、进度和质量C．保证在计划的目标内将建设工程建成投入使用 D．协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用 2．以下关于监理工程师描述不正确的是（）。 A．是岗位职务B．是专业技术职称 C．通过全国监理工程师执业资格考试并注册 D．在监理工作岗位上并从事监理工作3．我国规定，参加监理工程师资格考试的条件之一是取得中级技术职称满三年，此规定的目的在于保证监理工程师具有（）。 A．较高的学历B．丰富的工程建设实践经验 C．良好的职业道德D．充沛的精力 4．如果监理工程师与建设单位或施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量，从而引发安全事故，则( )。 A．监理工程师承担责任，质量、安全事故责任主体不承担责任 B．监理工程师不承担责任，质量、安全事故责任主体承担责任 C．监理工程师应当与质量、安全事故责任主体承担连带责任 D．监理工程师应当与质量、安全事故责任主体平均分担责任 5．以下各单位不属于工程建设三大主体的是（）。 A．建设单位 B．承包商 C．监理单位 D．建设行政主管部门 6．监理单位应当按照合同的规定认真履行自己的职责，这一要求体现了监理单位经营活动应遵循（）的准则。 A．守法 B．诚信 C．公正 D．科学 7．《工程建设监理单位资质管理试行办法》规定，国务院建设行政主管部门负责（）监理单位设立的资质审批。 A．甲级 B．监理业务跨部门的 C．本部门乙、丙级 D．兼承建立业务的 8．由于组织机构内部各要素之间既相互联系、相互依存，又相互排斥、相互制约，所以组织机构活动的整体效应不等于其各局部效应的简单相加，这反映了组织机构活动的( )基本原理。 A．规律效应性B．主观能动性 C．动态相关性 D．要素有用性 9．项目总承包模式具有的优点之一是( )。 A．合同关系简单B．招标发包难度小C．有利于质量控制D．合同价格低 10．同时适用于平行承发包、设计或施工总分包、项目总承包模式的委托监理模式是业主（）。 A．按不同合同标段委托多家监理单位B．按不同建设阶段委托监理单位 C．委托多家监理单位D．委托一家监理单位 11．监理组织机构中，拥有职能部门的监理组织形式有( )。 A．直线制和职能制 B．职能制和矩阵制 C．直线制和直线职能制 D．矩阵制和直线制12．组建一个完善的监理组织机构的步骤是( )。 A．确定监理机构目标、确定监理工作内容、监理机构的组织结构设计、制定监理工作流程和信息流程 B．选择组织结构形式、确定管理层次和管理跨度、划分监理机构部门、制定岗位职责和考核标准、选派监理人员
2009年监理工程师考试《质量、投资、进度控制》试卷及答案 一、单项选择题(共80 题，每题1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意) 1.建设工程质量特性中，“满足使用目的的各种性能”称为工程的( )。 A.适用性 B.可靠性 C.耐久性 D.目的性 2.监理工程师在工程质量控制中，应遵循质量第一、预防为主、坚持质量标准、( )的原则。 A.以人为核心 B.提高质量效益 C.质量进度并重 D.减少质量损失 3.我国建设工程质量监督管理的具体实施者是( )。 A.建设行政主管部门 B.工程质量监督机构 C.监理单位 D.建设单位 4.建设工程质量保修书应由( )出具。 A.建设单位向建设行政主管部门 B.建设单位向用户 C.承包单位向建设单位 D.承包单位向监理单位 5.监理工程师在勘察阶段质量控制工作的要点之一是( )。 A.勘察实施方案的制定 B.勘察工作方案的审查 C.勘察成果的技术交底 D.勘察工作的总结报告
6.项目监理机构对初步设计成果审核后应提出( )。 A.验收报告 B.总结报告 C.审批报告 D.评估报告 7.技术设计阶段监理工程师在审核技术文件的同时，还应审核相应的( )文件。 A.概算 B.修正概算 C.预算 D.修正预算 8.施工图设计交底的目的是设计单位向施工单位和监理单位进行( )和说明。 A.设计图纸的交接 B.施工和监理任务的部署 C.质量目标的分解落实 D.设计意图的传达 9.下列活动中，属于监理工程师施工准备质量控制工作的是( )。 A.施工生产要素配置质量审查 B.施工作业技术交底 C.材料价格变动预测 D.工程变更可能性预测 10.承包单位提出的见证取样送检的试验室，监理工程师应( )。 A.提出担保要求 B.进行实地考察 C.提供试验计划 D.规定试验设备 11.承包单位提出的技术修改要求，经相关各方同意后还须经( )批准才实施。 A.设计代表 B.承包单位技术负责人 C.总监理工程师 D.专业监理工程师 12.工所需原材料、半成品或构配件，经( )审查并确认其合格后方准进场用。 A.施工单位技术负责 B.施工项目经理 C.监理工程师 D.施工项目技术负责人 13.理工程师对施工现场计量作业的控制中，主要是检查( )。 A.操作人员资格 B.操作方法 C.施工设备状况 D.记录方式 14.理工程师发现施工现场有不合格的构配件时，应( )。 A.下达《工程暂停令》 B.责令不得用于工程重要部位
选择 2013版施工合同示文本的实施日期是（）。 A.2013年7月1日 B.2013年8月1日 C.2014年1月1日 D.2013年10月1日 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（28）天，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。 A.7天 B.14 天 C.28天 D.56天 争议评审小组作出的书面决定（）对双方具有约束力，双方应遵照执行。 A.自然 B.经合同当事人签字确认后 C.任何情况下都 D.必须经法院判决才 下列关于法的效力高低的表述不正确的是( )。 A.法律的效力低于宪法，但高于其他的法 B.行政法规的效力低于宪法和法律 C.地方性法规的效力低于宪法、法律和行政法规 D.行政规章的效力低于宪法、法律、行政法规和地方性法规 译：（宪法>法律>行政法规>行政规章>地方性法规>地方性规章） 关于法的形式，下列表述不正确的是( )。 A.—切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触 B.广义上的法律，泛指《宪法》调整的各类法的规性文件
C.狭义上的法律，仅指全国人大及其常委会制定的规性文件 D.自治条例和单行条例、特别行政区法律等，属于我国法的形式 提交 下列属于行政法规的是（）。 A.《合同法》 B.《市招标投标条例》 C.《建筑法》 D.《建设工程质量管理条例》 下列属于民法商法的是（）。 A.土地管理法 B.公司法 C.建筑法 D.劳动法 资金等值是指由于资金时间价值的存在，使（）资金可以具有相同的经济价值。 A.相同时点上的不同金额的 B.不同时点上的不同金额的 C.不同时点上的相同金额的 D.相同时点上的相同金额的 相对某个系统，在一定时期各时点上实际发生的资金流出或资金流入称为（）。 A.现金流入 B.现金流出 C.现金流量 D.净现金流量 在国民经济评价中，以下不属于转移支付的是（）。
2014 年建设领域专业人员监理员考试试题 一．选择题（30 分，每题 1.5 分） 1．建设监理业务完成后，监理机构应向（ B）提交建设工程监理档案资料． A．监理单位B．项目法人 C．主管部门 D．承建单位 2．建设工程要严格按照（B ）要求，做好项目建议书、可行性研究报告、初步设计、开工报告和竣工验收等环节工作是工程项目成败的关键． A．建设工程监理程序 B．建设程序 C．监理规则 D．建设工程合同 3．按照《建设工程监理规范》，（ A）应定期主持召开工地例会．A．总监理工程师 B．施工单位负责人 C．建设单位负责人D．专业监理工程师 4．按照《建设工程监理规范》，（A ）可以签发工程暂停命令．A．监理工程师 B．施工单位负责人 C．建设单位负责人 D．专业监理工程师 5．按照《建设工程监理规范》，建设单位或承包单位提出的工程变更，应提交（ A）． A．总监理工程师 B．专业监理工程师C．建设单位负责人D．专业监理员 6．按有关规定，监理业务完成后监理单位应向项目法人提交（ B ）． A．工程竣工图 B．监理档案资料 C．工程技术总结 D．工程决算
7．目标控制流程和监理信息流程应该在（D ）中作出明确规定．A．监理大纲B．监理细则 C．监理工作计划D．监理规划8．监理规划师监理单位重要的（ A）．
A．存档资料 B．计划文件 C．监理资料 D．历史资料 9．监理规划的具体内容应该具有（ C）． A．独特性B．唯一性C．针对性D．实现性 10．建设工程监理是针对（ C）所实施的监督管理． A．工程B．工程项目C．工程项目建设D．工程项目施工 11．按照《建筑法》规定，建设工程监理实施的前提是（ A）．A．需要建设单位的委托和授权 B．建设工程监理单位代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控 C．工程监理企业应当客观、工整的执行监理任务 D．建设工程监理单位必须具有甲级资质 12 监理工程师是一种（ D）职务． A．技术B．行政C．专业D．岗位 13．《监理工程师资格证书》的持有者，自领取证书之日起，（ D）年内未经注册其证书失效． A． 1 B．2 C．3 D．5 14．我国监理工程师不得在影响（ D）监理业务的单位兼职． A．独立执行B．正确执行C．合理执行D．公正执行15．某监理单位招聘三名监理工程师，在应聘得人员中，甲有工程设计管理方面得经验，乙有工程设备制造方面的实践经验，丙有工程经纪管理方面的，丁有工程立项评估方面的实践经验，该监理单位择优选择（D ）． A．甲、乙、丙B．乙、丙、丁C．甲、丙、丁D．甲、乙、丁 16．与监理工作者职业道德相悖的是（C ）． A．要求业主明确授权B．要求承包商提供具体的
2020年监理员资格考试题库258题(含参考答案) 一、判断题 1． 门式脚手架同一层的加固杆必须按先上后下、先外后内的顺序进行拆除。（） Y．对 N．错 正确答案：[Y] 2．因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响承包人不能按照协议书约定的日期开工时，（）推迟开工日期。 A．工程师应以书面形式通知承包人 B．应当经过承包人批准 C．发包人与承包人协商 D．应当经过建设行政主管部门批准 正确答案：[A] 3．在工程施工中由于（）原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。 A．不可抗力 B．承包方的设备损坏 C．设计变更 D．工程量变化 正确答案：[B] 4．在仲裁中，被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁许可中途退庭的，可以（）。 A．视为撤回仲裁申请 B．视为无仲裁协议 C．缺席裁决 D．移交人民法院判决 正确答案：[C] 5．设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（）组织试车。 A．发包人 B．设计单位 C．承包人 D．设备供应单位
正确答案：[A] 6．工程建设监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择。 A．报价 B．能力 C．资历信誉 D．规模和经济实力 正确答案：[B] 7．由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合同情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施，（）。 A．不再承担其他补偿责任 B．返还设计合同规定的定金 C．免收直接损失部分的设计费 D．双倍返还设计合同规定的定金 正确答案：[C] 8．依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是()。 A．工程总投资超过预期金额 B．因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长 C．承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长 D．监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故 正确答案：[D] 9．根据国务院颁布的《建设工程质量管理条例》，建设工程在正常使用条件下的最低保修期限正确的为（）。 A．基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限 B．屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏，为3年 C．供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期 D．电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为1年 正确答案：[A] 10．对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（）。 A．合法行为 B．违法事件 C．自然事件 D．社会事件 正确答案：[D]
一、单项选择题(共 20 题、0 / 40 分 ) 1、监理工程师有权处理的索赔是承包商( ). ?A、提出的道义索赔 ?B、无合法理由延误竣工对业主的违约索赔 ?C、依据合同条款提出的索赔 ?D、依据其它法律文书提出的索赔 2、 我国的监理工程师是指( )的一类人. ?A、具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 ?B、取得监理工程师资格证书 ?C、取得监理工程师岗位证书 ?D、监理单位从事工程技术管理工作 3、监理工程师控制建设工程进度的组织措施是指( ). ?A、推行CM承发包模式,对建设工程实行分段发包 ?B、采用网络计划技术对建设工程进度实施动态控制 ?C、建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度 ?D、编制进度控制工作细则,指导监理人员实施进度控制4、 在组织机构的设计过程中,当人数一定时,管理跨度与管理层次的关系是( ). ?A、直线关系 ?B、职能关系 ?C、正比关系 ?D、反比关系 5、 质量控制的具体措施不包括( ). ?A、质量控制的标准措施 ?B、质量控制的技术措施
?C、质量控制的经济措施 ?D、质量控制的组织措施 6、项目总监理工程师应集中力量做好( )工作,竭尽全力协助业主在计划的投资、进度、质量目标内把工程 项目建成. ?A、目标控制 ?B、合同管理 ?C、目标规划 ?D、动态控制 7、项目监理组织应当根据( )开展工程建设监理活动. ?A、监理合同 ?B、其它工程建设合同 ?C、监理合同和其它工程建设合同的规定 ?D、项目法人的要求 8、政府建设主管部门对监理单位设立资质的审查重点是( ). ?A、法人资格条件和监理能力 ?B、监理能力 ?C、企业法人资格条件 ?D、人员素质 9、设计合同生效的时间是指( )之日. ?A、当事人双方在合同签字盖章 ?B、设计人实际开始工作 ?C、设计人收到发包人的定金 ?D、设计人收到中标通知书 10、对设备进行监造时,监造人员原则上由( )派出. ?A、设备设计单位
水利工程建设监理员考试答题卡 第二部分（建设项目控制） 姓名：学号： 考试分数：阅卷人： 答题要求： 1、请用2B铅笔把所选答案填写在答题卡上，没有带铅笔的请用笔在答案上划“■”，不能 在答题卡上有涂改痕迹。 2、请在答题卡上注意填写考号、考生姓名 一、单项选择题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] 二、多项选择题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]
监理工程师考试试题及答案 一、单项选择题(共80题，每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意) 1. 从性质上分析影响工程质量的因 素，可分为偶然性因素和系统性因素。下列引起质量波动的因素中，属于偶然性因素的是( d )。 A.设计计算失误 B.操作未按规程进行 C.施工方法不当 D.机械设备正常磨损 2. 政府、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的( )。 A.自控主体 B.外控主体 C.间控主体 D.监控主体 3.工程开工前，应由( )到工程质量监督站办理工程质量监督手续。 A.施工单位 B.监理单位 C.建设单位 D.监理单位协助建设单位
4.建设工程质量的特性中，“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的( )。 A.耐久性 B.安全性 C.可靠性 D.适用性 5.初步设计阶段，监理工程师对设计图纸的审核侧重于( )。 A.技术方案的比较、分析 B.使用功能及质量要求是否得到了满足 C.各专业设计是否符合预定的质量标准和要求 D.所采用的技术方案是否符合总体方案的要求 6.我国建设工程质量保修制度规定，在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限为其合理使用年限，合理使用年限应在( )中给出。 A.总体设计文件 B.初步设计文件 C.技术设计文件 D.施工图设计文件 7.设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，交底会议纪要应由( )整理，与会各方会签。
A.施工单位 B.监理单位 C.设计单位 D.建设单位 8.为了便于过程控制和终端把关，按施工层次划分的质量控制系统过程，是指分别对( )所进行的控制过程。 A.检验批、分项、分部、单位工程 B.资源投入、生产过程、产出品 C.施工准备、施工过程、竣工验收 D.施工人员、检验人员、监理人员 9.工程开工前，应该对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核，该复测工作应由( )完成。 A.勘察单位 B.设计单位 C.施工单位 D.监理单位 10.施工阶段监理工程师对分包单位审核合格后通知总包单位，总包单位应尽快与分包单位签订分包协议，并将协议的副本报( )备案。 A.建设单位 B.项目监理机构 C.质量监督站 D.建设行政主管部门
选择 2013版施工合同示范文本的实施日期是（）。 年7月1日 年8月1日 年1月1日 年10月1日 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（28）天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。 天 天 天 天 争议评审小组作出的书面决定（）对双方具有约束力，双方应遵照执行。 A.自然 B.经合同当事人签字确认后 C.任何情况下都 D.必须经法院判决才
下列关于法的效力高低的表述不正确的是( )。 A.法律的效力低于宪法，但高于其他的法 B.行政法规的效力低于宪法和法律 C.地方性法规的效力低于宪法、法律和行政法规 D.行政规章的效力低于宪法、法律、行政法规和地方性法规 译：（宪法>法律>行政法规>行政规章>地方性法规>地方性规章）关于法的形式，下列表述不正确的是( )。 A.—切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触 B.广义上的法律，泛指《宪法》调整的各类法的规范性文件 C.狭义上的法律，仅指全国人大及其常委会制定的规范性文件 D.自治条例和单行条例、特别行政区法律等，属于我国法的形式提交 下列属于行政法规的是（）。
A.《合同法》 B.《北京市招标投标条例》 C.《建筑法》 D.《建设工程质量管理条例》 下列属于民法商法的是（）。 A.土地管理法 B.公司法 C.建筑法 D.劳动法 资金等值是指由于资金时间价值的存在，使（）资金可以具有相同的经济价值。 A.相同时点上的不同金额的 B.不同时点上的不同金额的 C.不同时点上的相同金额的
D.相同时点上的相同金额的 相对某个系统，在一定时期各时点上实际发生的资金流出或资金流入称为（）。 A.现金流入 B.现金流出 C.现金流量 D.净现金流量 在国民经济评价中，以下不属于转移支付的是（）。 A.国外借款利息 B.税金 C.补贴 D.国内借款利息` 以下属于现金流出的是（）。 A.营业收入 B.补贴收入 C.经营成本
监理员考试基础练习试题及答案七 一、单项选择题(每题1分，只有一个答案最符合题意，请将答案的字母代码写在答题卡上，共50分。) 1.不属于材料质量检验的方法有( )。 A、书面检查 B、内部检查 C、理化检验 D、无损检验 2.拌制砂浆用砂，不得含有冰块和大于( )mm的冻结快。 A、10 B、20 C、30 D、40 3.冷拉钢筋取样数量：每批冷拉钢筋应做( )个拉伸试验，( )个弯曲试验，( ) A、1,1 B、2,1 C、1,2 D、2,2 4.电渣压力焊接头强度检验时，每批切取( )个接头进行抗拉试验，每个试件的抗拉强度均不得低于该级别钢筋的规定数值。 A.3 B.4 C.5 D.6 5.找平层表面应压实平整，排水坡度应符合设计要求。采用水泥砂浆时，水泥砂浆抹平后应( )次压光。 A、一次 B、两次 C、三次 D、四次 6.同条件养护试件达到等效养护龄期时，一般认为当逐日劣迹养护温度达到( )时，其强度与28天龄期标养时间强度相等。
C、600 D、750 7.不属于沉管灌注桩堆施工可选用的方法是( )。 A、单打法 B、反插法 C、复打法 D、正循环法 8.钢筋混凝土预制管桩接桩时为保证焊缝质量，焊好的庄接头应自然冷却后才可继续锤击，电焊结束后停歇时间应大于( )min。 A、1 B、2 C、3 D、4 9.抹灰子分部工程表面质量的验收首先是( ) A观感质量B立面垂直度 C平整度D分格条直线度 10.当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时、应对该批钢筋进行( )检验 A、合金成分 B、矿物质 C、化学成分 D、物理力学 11.不属于抹灰工程质量通病控制内容( ) A、毛刺 B、脱层 C、空鼓 D、裂缝 12.根据设计图纸要求和施工测量控制点，用钢尺复核，复核施工单位所布设的土钉孔位位置，允许偏差为±( )mm。 A、100 B、200
一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设监理实施需要( )。B A．上级主管部门批准B．项目法人委托和授权 C．建设单位委托和授权D．建设主管部门批准 2．《工程建设监理规定》明确了( )。D A．建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B．国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C．国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D．国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国工程建设监理工作3．我国的监理工程师是指( )的一类人。C A．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B．取得监理工程师资格证书 C．取得监理工程师岗位证书 D．监理单位从事工程技术管理工作 4．不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。D A．监理业绩B．注册资金 C．工程技术和管理人员D．单位负责人或技术负责人 5．项目法人授予监理单位对工程施工进度有( )。C A．审核、签认权B．复核、确认权 C．检查、监督权D．批准权 6．监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A．应承担一定的经济责任和法律责任B．应承担一定的经济责任和民事责任 C．仅承担相应的经济责任D．仅承担相应的法律责任 7．下列各项工作牛，( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A．审查施工单位提交的施工方案B．对施工工艺过程进行控制 C．必要时下达停工令D．做好工程预验收工作 8．施工准备阶段监理工作应包括( )。D A．制定施工方案B．进行设计交底 C．施工测量放线D．审批工程开工
监理考试案例试题答案一、某市政工程分为四个施工标段。某监理单位承担了该工程施工阶段的监理任务，一、二标段工程先行开工，项目监理机构组织形式 一、二标段工程开工半年后，三、四标段工程相继准备开工，为适应整个项目监理工作的需要，总监理工程师决定修改监理规划，调整项目监理机构组织形式，按四个标段分别设置监理组，增设投资控制部、进度控制部、质量控制部和合同管理部四个职能部门，以加强各职能部门的横向联系，使上下、左右集权与分权实行最优的结合。总监理工程师调整了项目监理机构组织形式后，安排总监理工程师代表按新的组织形式调配相应的监理人员、主持修改项目监理规划、审批项目监理实施细则；又安排质量控制部签发一标段工程的质量评估报告；并安排专人主持整理项目的监理文件档案资料。总监理工程师强调该工程监理文件档案资料十分重要，要求归档时应直接移交本监理单位和城建档案管理机构保存。 问题： 1．图l-l 所示项目监理机构属何种组织形式？说明其主要优点。 2．调整后的项目监理机构属何种组织形式？画出该组织结构示意图，并说明其主要缺点。 3．指出总监理工程师调整项目监理机构组织形式后安排工作的不妥之处，写出正确做法。 4．指出总监理工程师提出监理文件档案资料归档要求的不妥之处，写出监理文件档案资料程序。 二、某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务，总承包单位按照施工合同约定选择了设备安装分包单位。在合同履行过程中发生如下事件：
事件1：工程开工前，总承包单位在编制施工组织设计时认为修改部分施工图设计可以使施工更方便、质量和安全更易保证，遂向项目监理机构提出了设计变更的要求。 事件2：专业监理工程师检查主体结构施工时，发现总承包单位在未向项目监理机构报审危险性较大的预制构件起重吊装专项方案的情况下已自行施工，且现场没有管理人员。于是，总监理工程师下达了《监理工程师通知单》。 事件3：专业监理工程师在现场巡视时，发现设备安装分包单位违章作业，有可能导致发生重大质量事故。总监理工程师口头要求总承包单位暂停分包单位施工，但总承包单位未予执行。总监理工程师随即向总承包单位下达了《工程暂停令》，总承包单位在向设备安装分包单位转发《工程暂停令》前，发生了设备安装质量事故。 问题： 1．针对事件1 中总承包单位提出的设计变更要求，写出项目监理机构的处理程序。2．根据《建设工程安全生产管理条例》规定，事件2 中起重吊装专项方案需经哪些人签字后方可实施? 3．指出事件2 中总监理工程师的做法是否妥当?说明理由。 4．事件3 中总监理工程师是否可以口头要求暂停施工?为什么? 5．就事件3 中所发生的质量事故，指出建设单位、监理单位、总承包单位和设备安装分包单位各自应承担的责任，说明理由。 标准答案： 1．处理程序：
全国水利工程建设监理员培训考试试题 1.判断题（每题1分，共100分） （1）监理单位在实施监理过程中，发现存在生产安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；对情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时向水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构以及项目法人报告。 正确 错误 （2）水利工程施工监理专业资质甲级、乙级和丙级。 正确 错误 （3）在施工过程中，监理机构发现施工环境可能影响工程质量时，应指示承包人采取消除影响的有效措施。 正确 错误 （4）中国水利工程协会对全国水利工程建设监理实施统一监督管理。 正确 错误
（5）项目法人将水利工程建设监理业务委托给不具有相应资质的监理单位，应当承担相应的法律责任。 正确 错误 （6）单元（工序）工程质量不合格时，应按合同要求进行处理或返工重作，不必进行检验既可进行后续工程施工。 正确 错误 （7）合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润不应认为已包括在其它有关项目的单价和合价中。 正确 错误 （8）不合格的材料、构配件和工程设备应按监理指示在规定时限内运离工地或进行相应处理。 正确 错误
（9）监理人无权督促承包人建立施工进度管理体系，做好生产调度、施工进度安排与调整等各项工作，并加强质量、安全管理，切实做到“以质量促进度、以安全促进度”。 正确 错误 （10）水利工程建设监理单位应当按照监理规范的要求，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方式实施监理，发现问题应当及时纠正、报告。 正确 错误 （11）由于承包人原因造成的不合理超挖部分监理人应予计量。 正确 错误 （12）由于发包人原因引起的暂停施工造成的工期延误，承包人有权提出工期索赔要求。 正确 错误 （13）施工单位指派的项目经理易人，要事先经监理机构确认并报发包人同意。
监理员考试题库（内部培训资料） 一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设监理实施需要( )。B A．上级主管部门批准 B．项目法人委托和授权 C．建设单位委托和授权 D．建设主管部门批准 2．《工程建设监理规定》明确了( )。D A．建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B．国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C．国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D．国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国工程建设监理工作3．我国的监理工程师是指( )的一类人。C A．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B．取得监理工程师资格证书 C．取得监理工程师岗位证书 D．监理单位从事工程技术管理工作 4．不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。D A．监理业绩 B．注册资金 C．工程技术和管理人员 D．单位负责人或技术负责人 5．项目法人授予监理单位对工程施工进度有( )。C A．审核、签认权 B．复核、确认权 C．检查、监督权 D．批准权 6．监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A．应承担一定的经济责任和法律责任 B．应承担一定的经济责任和民事责任 C．仅承担相应的经济责任 D．仅承担相应的法律责任 7．下列各项工作牛，( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A．审查施工单位提交的施工方案 B．对施工工艺过程进行控制 C．必要时下达停工令 D．做好工程预验收工作 8．施工准备阶段监理工作应包括( )。D A．制定施工方案 B．进行设计交底 C．施工测量放线 D．审批工程开工 9．下列人员中，( )通常以规划为基本职能。B A．总监理工程师 B．总监理工程师助理 C．总监理工程师代表 D．专业监理工程师 10．( )监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。A A．直线制 B．职能制 C．直线职能制 D．矩阵制 11．工程建设监理是指( )。C A．受业主委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 B．受建设单位委托对工程建设进行的监督和管理活动 C．受业主委托对工程建设项目实施阶段进行监督和管理的活动 D．受建设单位委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 12．根据中华人民共和国建设部1992年第十六号令，监理单位的资质等级( )。C A．一年核定一次 B．二年核定一次 C．三年核定一次 D．四年核定一次 13．监理单位经营活动的基本准则是( )。B A．客观、公正、科学、诚信 B．守法、公正、科学、诚信 C．客观、公正、科学、信用 D．守法、公正、科学、信用
监理员考试试题 一、单项选择题 1、大型建设工程由两个以上单位联合监理的，确定联合体资质等级的原则是：（ ） A．资质高的监理单位的资持等级 B．资质低的监理单位的资质等级 C．重新审定资质等级 D．由质量监督部门确定其资质等级 2、建设工程施工阶段监理过程中，当质量．进度．投资三者发生矛盾时，放在第一位的是：（ ） A．进度 B．质量 C．投资 D．按实际情况决定 3、第一次工地会议主持人应是：（ ） A．业主代表 B．承包商 C．总监理工程师 D．监理单位负责人 4、工程竣工验收的组织者一般是：（ ） A．建设单位 B．设计单位 C．承包单位 D．总监理工程师 二、多项选择题（每小题2分，共20分） 1、下列内容属于砌体质量控制点的是：（ ） A．皮数杆 B．沉降观测点 C．预留洞孔 D．预理件位置与数量 2、施工组织设计的审定：（ ） A．报业主审定 B．报项目监理部由总监理工程师组织监理工程师审定 C．报质量监督部门审定
D．对重大或特殊的工程报监理公司总工程师审定 3、建筑安装工程造价部分的费用组成是：（ ） A．工程直接费 B．税金 C．间接费 D．利润 4、当分项工程质量不符合相应质量检验评定标准合格的规定时，正确的评定质量等级是：（ ） A．返工重做的不应评定质量等级 B．经加固补强或经法定检测单位鉴定能够达到设计要求的，其质量仅应评为合格 C．经加固补强或经法定检测单位鉴定能够达到设计要求的，其量可评为优良 D．经法定检测单位鉴定达不到原设计要求，但经设计单位认可能够满足结构安全和使用功能要求可不加固补强的，其质量可定为合格，但所在分部工程不应评为优良 三、判断题（每小题1分，共20分，正确用“√”，“X”） 1、进度超前不会对后续工作产生影响，故无须调整。（ ） 2、监理员工程计量时，不通知承包商参加，计量结果视为无效。（ ） 3、施工图预算是施工阶段对承包商进行工程付款的依据。（ ） 4、从投资预控的角度讲，监理工程师有权对施工图预算进行审查和管理。（ ） 5、建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题，施工单位应当履行保修义务。（ ） 6、工程施工监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求，有权直接要求设计单位改正。（ ） 7、总监理工程师没有得到建设单位的准许之前，不得在合同上附加任何内容。即使是不可预见费的发生．工程变更．索赔的成立和支付等，都需要经过建设单位的同意。（ ） 8、对超额利润的索赔属于施工索赔。（ ） 四、填空题（每空1分，共30分） 1、建设工程监理应实行_______负责制。
工程管理中心and合同预算部管理干部竞聘参考题 一、选择题： 1、冷库保温板施工铺贴时，必须做到（A ）： A、纵、横均双向错缝 B、纵向错缝，横向不错缝 C、纵向不错缝、横向错缝 D、纵横方向均可不错缝 2、双门卫门牌字体应为（D ）、（E ）字。 A、仿宋 B、隶书 C、黑体 D、大宋 E、阴体 F、阳体 3、外墙脚手洞眼堵砌的方法有（BC ）： A、砂浆带整砖堵砌法 B、微膨胀细石混凝土堵砌法 C、砂浆带半砖堵砌法 D、细石混凝土堵砌法 4、待宰圈四周转角处应做成（B ）形状。 A、六角菱角形 B、圆弧形 C、直角形 D、钝角 5、工程建设强制性标准是指直接涉及（ABCD ）工程建设标准强制性条文 A、工程质量 B、工程安全 C、工程卫生及 D、工程环境保护 6、工程监理的三大依据包括（ABC ） A、权威部门批准的工程项目建设文件； B、法律法规、规章和标准、规范； C、建设工程合同； D、工程资料 7、工程监理的性质包括（ABCD） A、服务性 B、独立性 C、公正性 D、科学性 8、工程监理的方法有（ABCDE） A、目标规划 B、动态控制 C、组织协调 D、信息管理 E、合同管理 9、监理目标控制的手段（ABCD ） A、组织 B、技术 C、经济 D、合同 10、监理实施程序是（B ） A、成立机构制定监理细则编制监理规划制定监理工作流程规范化开展工作参与工程预验收，签署监理意见监理资料提交 B、成立机构编制监理规划制定监理细则制定监理工作流程规范化开展工作参与工程预验收，签署监理意见监理资料提交 C、成立机构编制监理规划制定监理工作流程规范化开展工作制定监理细则参与工程预验收，签署监理意见监理资料提交 D、编制监理规划成立机构制定监理细则制定监理工作流程规范化开展工作参与工程预验收，签署监理意见监理资料提交
1、清水混凝土表面质量得最终效果取决于（）A、清水混凝土浇筑B、清水混凝土模板C、清水混凝土配比D、清水混凝土养护 正确答案：B您得答案：B 2、合同审查工作，特别就是补充协议得签署应慎重。有关补充协议”得说法正确得为（）。 A、补充协议得效力低于原合同 B、补充协议得效力等于原合同G补充协议得效力高于原合同D、在不违反法律、行政法规得强制性规定得情况下，补充协议得效力高于原合同 正确答案：D您得答案：D 3、临时宿舍、办公用房得建筑材料要米用（）级不燃材料。 A、A B B G C D D 正确答案：A您得答案：A 4、厚钢板焊接技术适用于高层建筑钢结构、大跨度工业厂房、大型公共建筑、塔桅结构等工程厚度（）mm以上 A、20、0 B、30、0 G 40、0 D、60、0 正确答案：C您得答案：C 5、高层建筑、既有建筑改造工程得外脚手架、支模架得架体，应采用（）材料搭设。 A、阻燃 B、不燃 C、难燃 D、可燃 正确答案：B您得答案：B 6、灰土或素土垫层可消除湿陷性黄土（）得湿陷性。A、1、0?2、0m B、1、0?3、0m C 1、0?4、0m D、4、0?5、0m正确答案：B您得答案：B 7、高强高性能混凝土（简称HS-HPC就是强度等级超过得HPC A C60
B、C80 C C90 D C100 正确答案：B您得答案：B 8、钢丝网水泥夹芯板中（）芯材得材料已有行业标准 A、聚苯乙烯泡沫塑料板 B、硬质聚氨酯泡沫塑料G半硬质岩棉板D、都不就是 正确答案：A您得答案：A 9、指混凝土拌合物不需要振捣仅依靠白重即能充满模板、包裹钢筋得水泥就是（）混凝土。 A、高强高性能 B、高耐久性 C、轻骨料 D、白密实 正确答案：D您得答案：D 10、项目监理机构批准工程延期不包括得条件就是（）。 A、施工单位在施工合同约定得期限内提出工程延期 B、施工进度滞后，经采取措施赶工，进度符合计划要求G因非施工单位原因造成施工进度滞后D、施工进度滞后影响到施工合同约定得工期 正确答案：B您得答案：B 11、普通混凝土新浇白重标准值可取（）KN/m3。 A、12、0 B、18、0 G 24、0 D、30、0 正确答案：C您得答案：C 12、工程开工令由（）签发。A、施工单位项目经理B、经授权委托得总监理工程师代表C、总监理工程师D、建设单位项目负责人 正确答案：C您得答案：C 13、在扣件式钢管脚手架安全检查中，开口型脚手架得两端必须设置连墙 件，连墙件得垂直间距不应大于建筑物得高度，并且不应大于（）m。
模拟考试试卷(一) 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.建设工程监理实施的前提是( B )。 A.工程建设文件 B.建设单位的委托和授权 C.有关的建设工程合同 D.工程监理企业的专业化 2.由国务院根据宪法和法律制定的规范工程建设活动的各项法规为( B )。 A.建设工程法律 B.建设工程行政法规 C.建设工程部门规章 D.建设工程单行条例 3.项目监理机构应当配备满足监理工作需要的( D )。 A.所有监理设施 B.主要监理设施 C.所有检测设备和工具 D.常规检测设备和工具 4.如果监理工程师出现工作过失，违反了合同约定，由( A)向建设单位承担违约责任。 A.工程监理企业 B.总监理工程师 C.监理工程师 D.工程监理企业和监理工程师共同 5.工程监理企业如果申请多项专业资质，则其主要选择的一项为主项资质，其余的为(C )。 A.次项资质 B.辅项资质 C.增项资质 D.附加资质 6.在控制流程投入与反馈两个环节之间的环节是(C)。 A.计划 B.对比 C.转换 D.纠正 7.根据建设工程进度控制早期控制的思想，建设单位( B )。 A.在工程建设的早期尚无法编制总进度计划 B.在工程建设的早期就应当编制总进度计划 C.在设计阶段就应当编制总进度计划 D.在招标阶段就应当编制总进度计划 8.建设工程合同约定的质量目标( D )国家强制性质量标准的要求。 A.必须高于 B.应当高 C.应当等于 D.不得低于 9.在下列内容中，属于合同措施的是( C )。 A.按合同规定的时间、数额付款 B.审查承包单位的施工组织设计 C.协助业主确定对目标控制有利的建设工程组织管理模式 D.协助业主选择承建单位 10.风险识别具有( D )。 A.客观性 B.重复 C.确定性 D.不确定性 11.若风险事件甲的发生概率大于风险事件乙的发生概率，但风险事件甲的潜在损失小于风险事件乙的潜在损失，则甲、乙两风险事件的风险量( C )。 A.肯定相等 B.甲>乙 C.可能相等 D.甲<乙 12.建立精干、高效的项目监理机构并使之正常运行，是实现建设工程监理目标的( A )。 A.前提条件 B.控制手段 C.经济措施 D.目标规划 13.管理跨度的大小直接取决于这一级管理人员( B )。 A.所管辖的人数 B.所要协调的工作量 C.职权的大小 D.职位的高低 14.严格监理、热情服务的原则是指( )。 A.对承建单位既要严格监理又要热情服务 B.对业主既要热情服务又要严格监理 C.对承建单位严格监理，对业主热情服务 D.对业主严格监理，对承建单位热情服务 15. 具有纵向职能系统和横向子项目系统的监理组织形式为 ( ) 监理组织形式。 A.矩阵制 B.直线制 C.直线职能制 D.职能制 16.施工竣工验收阶段建设监理工作的主要内容不包括( )。 A.受理单位工程竣工验收报告 B.根据施工单位的竣工报告，提出工程质量检验报告 C.组织工程预验收 D.组织竣工验收 17.下列单位不属于建设工程系统外单位的是( )。 A.社会团体 B.工程毗邻单位 C.建设资金提供单位 D.政府建设行政主管部门 18.在CM模式中，CM单位与设计单位之间是协调关系，这一点( )。 A.只适用于代理型CM模式，不适用于非代理型CM模式 B.不适用于代理型CM模式，只适用于非代理型CM模式 C.既不适用于代理型CM模式，也不适用于非代理型CM模式 D.既适用于代理型CM模式，也适用于非代理型CM模式