当前位置:文档之家› 合同通用文本范本

合同通用文本范本

工程编号:

合同编号:

工程名称:

工程地点:

发包人:

承包人:

修编说明

本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律以及深圳市的相关法规,借鉴国际通用的工程施工合同条件和国家建设部制定的建设工程施工合同示范文本,在2003版《深圳市建设工程施工合同》示范文本的基础上,由深圳市建设工程造价管理站修编而成的。

本合同由协议书、通用条款、专用条款及附件四部分组成,推荐用于深圳市行政区域内工业与民用建筑的新建、扩建、改建工程、市政基础设施、线路管道施工和设备安装的发承包单价(固定单价和可调单价)施工合同。

本合同为示范文本,实际使用时,合同当事人可根据工程的具体情况对其部分条款内容增、删或调整。

未经编制单位许可,任何单位和个人不得以营销目的复制、抄袭本合同示范文本的任何条款内容。

注:本合同示范文本部分条款于2006年12月进行了修改,主要内容如下,请使用时注意:

(1)31.2款“变更价款的确定程序”调整为不区分变更价款的确定方法均按31.2款程序执行。

(2)“33竣工结算”部分:

1)调整了竣工结算书编制、提交与审核条款,增加了竣工结算书提交与审核时限要求;

2)增加了“不提交竣工结算书”、“逾期不结算”条款。

目录

第一部分协议书 (1)

一、工程概况 (1)

二、工程承包范围 (1)

三、合同工期 (2)

四、质量标准 (2)

五、合同价款 (2)

六、组成合同的文件 (3)

七、词语含义 (3)

八、承包人承诺 (3)

九、发包人承诺 (3)

十、合同生效 (4)

第二部分通用条款 (5)

一、词语定义和解释 (5)

1 词语定义 (5)

2 标题和旁注 (7)

3 书面形式 (7)

二、合同文件 (7)

4 合同文件组成及解释顺序 (7)

5 语言文字和适用法律、法规 (8)

6 适用标准、规范 (8)

7 图纸 (8)

8 通知 (9)

三、发包人和承包人 (9)

9 发包人 (9)

10 承包人 (10)

四、工程管理人员 (10)

11 工程师 (10)

12 项目经理(建筑师) (11)

五、转让、分包 (12)

13 转让 (12)

14 分包 (12)

六、施工准备工作 (12)

15 施工组织设计和进度计划 (12)

16 施工准备 (13)

七、开工、暂时停工、工期及延误 (14)

17 开工及延期 (14)

18 暂时停工和复工 (15)

19 工期及延误 (15)

八、材料、设备供应 (16)

20 发包人供应材料设备 (16)

21 承包人采购材料设备 (17)

22 材料设备的检验 (17)

九、质量、安全和文明施工 (18)

23 工程质量和检验 (18)

24 工程试车 (19)

25 安全文明施工 (19)

26 工程的保护 (20)

十、合同价款、工程量确认和工程款支付 (21)

27 合同价款 (21)

28 工程量确认 (22)

29 工程款支付 (22)

十一、工程变更 (23)

30 工程变更 (23)

31 变更价款确定 (24)

十二、竣工验收和结算 (25)

32 竣工验收 (25)

33 竣工结算 (26)

十三、违约、索赔和争议 (27)

34 违约 (27)

35 索赔 (28)

36 争议 (29)

十四、工程质量缺陷保修 (29)

37 工程质量缺陷保修 (29)

十五、不可抗力 (29)

38 不可抗力 (29)

十六、保险和担保 (30)

39 工程保险 (30)

40 工程担保 (31)

十七、合同的生效、终止和解除 (31)

41 合同的生效、终止 (31)

42 合同的解除 (32)

43 合同份数 (32)

44 合同备案 (32)

第三部分专用条款 (33)

二、合同文件 (33)

4 合同文件组成及解释顺序 (33)

5 语言文字和适用法律、法规 (33)

6 适用标准、规范 (34)

7 图纸 (34)

8 通知 (34)

三、发包人和承包人 (35)

9 发包人 (35)

10 承包人 (35)

四、工程管理人员 (37)

11 工程师 (37)

12 项目经理(建造师) (37)

五、转让、分包 (37)

14 分包 (37)

六、施工准备工作 (37)

15 施工组织设计和进度计划 (37)

16 施工准备 (38)

七、开工、暂时停工、工期及延误 (38)

19 工期及延误 (38)

八、材料、设备供应 (39)

20 发包人供应材料设备 (39)

21 材料设备的检验 (39)

22 材料设备的检验 (39)

九、质量、安全和文明施工 (40)

23 工程质量和检验 (40)

24 工程试车 (40)

十、合同价款、工程量确认和工程款支付 (40)

27 合同价款 (40)

28 工程量确认 (42)

29 工程款支付 (42)

十一、工程变更 (42)

31 变更价款的确定 (42)

十二、竣工验收和结算 (43)

32 竣工验收 (43)

33 竣工结算 (44)

十三、违约、索赔和争议 (44)

34 违约 (44)

36 争议 (45)

十五、不可抗力 (45)

38 不可抗力 (45)

十六、保险和担保 (46)

39 工程保险 (46)

40 工程担保 (46)

十七、合同的生效、终止和解除 (47)

43 合同份数 (47)

第四部分补充条款 (48)

附件:工程质量缺陷保修书

附表:

第二部分通用条款

一、词语定义和解释

1、词语定义

下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:

1.1通用条款:指根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设

工程施工的条款。

1.2专用条款:指发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定,结合具体工程实际,

经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修订。

1.3发包人:指本合同指明的执行本工程投资计划的当事人,或其他指定的负责管理本

工程的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人,但不指其任何受让人(除经承包人同意外)。

1.4承包人:指本合同中指明承建本工程的、具有相应工程施工资质的当事人,以及取

得该当事人资格的合法继承人,但不指其任何受让人(除经发包人同意外)。

1.5分包人:指经发包人认可并与承包人签订了分包合同承建本工程部分工程的、具有

相应工程施工资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.6发包人代表:指由发包人任命的行使本合同约定的权力和义务的代表。

1.7工程师:指发包人在履行本合同中委派的工程管理人员,在本合同专用条款中指定,

其具体职权由发包人承包人在本合同相应条款中明确。实施监理的工程,工程师由发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质的监理工程师担任;不实施监理的工程,工程师由发包人委托的专业人士担任。

1.8项目经理(建筑师):指承包人在履行本合同中委派的并取得相应资格的工程管理人

员,在本合同专用条款中指定,代表承包人履行合同约定的权力和义务。

1.9设计人:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质的当事人,以及

取得该当事人资格的合法继承人。

1.10永久工程:指根据本合同约定应实施的永久性工程,包括1.14款所指的设备。

1.11临时工程:指实施和完成本工程及其缺陷的修复过程中所需的各种临时性工程,但

不包括1.15款所指的承包人装备。

1.12工程:指永久工程和临时工程,或视具体情况指两者中的任何一个。

1.13单项工程:指本工程范围内、合同约定或能单独发挥效益的某一独立工程。

1.14设备:指预定构成或构成永久工程一部分的机械、仪器、装置。

1.15承包人装备:指属承包人所有(或租赁)的,为实施和完成本工程及其缺陷修复所

需的机械、器具或物品。

1.16发包人提供装备:指根据本合同约定由发包人提供的为实施和完成本工程及其缺陷

修复所需的机械、器具或物品。

1.17现场:指由发包人提供的用于本工程施工的场地以及发包人在合同中具体指定构成

现场一部分的其他场所。

1.18永久占地:指为实施本工程而需要的一切永久占用的土地。

1.19临时占地:指为实施本工程而需要的一切临时占用土地,包括施工所用的临时支线、

便道、便桥和现场的临时出入通道,以及生产、生活等临时设施用地等。

1.20合同价款:指在中标通知书中写明的或发包人承包人双方议定的,承包人按合同约

定实施和完成本工程及其缺陷的修复应得到的价款。

1.21追加(减)合同价款:指在合同履行中发生需要增加(减少)合同价款的情况,经

发包人确认后按合同约定的价款结算方法增加(减少)的合同价款。

1.22费用:指不包含在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出。

1.23交接证书:指本合同中约定有单独工期的单项工程或本工程竣工后,根据本合同约

定签发的证书。

1.24开工日期:指发包人和承包人在合同中约定,承包人开始工施工的绝对或相对的日

期。

1.25竣工日期:指发包人或承包人在合同中约定,承包人完成工程施工的绝对或相对的

日期。

1.26实际竣工日期:指承包人完成工程施工并通过竣工验收的日期。

1.27工期:指发包人或承包人在本合同中约定的,按总日历天数(包括法定节假日)计

算的从开工日期至竣工日期的天数。

1.28实际工期:指按总日历天数(包括法定节假日)计算的从开工日期至实际竣工日期

的天数。

1.29图纸:指由发包人按本合同约定向承包人提供的全部设计图纸、计算书和性质类似

的技术资料,或由承包人提交并经工程师批准的所有图纸、计算书和其他性质类似的技术资料。

1.30标准、规范:指合同中约定的适用于本工程的技术标准、规范及其修改或补充。1.31工程量清单:指根据有关工程量计算规则、图纸列出的工程项目名称和相应数量等

的明细清单。

1.32书面形式:指合同、协议、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交

换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

1.33违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.34索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错、而是应由对方承担责任的情况

造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。

1.35不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.36小时或天:本合同中的约定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休

息时间);约定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。时限的最后一天是法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24小时。

1.37法定节假日:指每个星期六、星期天及国家法定的其他节假日。

2标题和旁注

2.1 本合同条款的标题和旁注不视为合同条款或合同本身的一部分,在解释及推定合同条

款时,不列入考虑。

3 书面形式

3.1 除合同另有约定外,在合同履行过程中当事人各方发出或发布的任何通知、指令,均

应是书面的,都不应被无理扣压或拖延。收件方应在回执上签署姓名和收到时间。二、合同文件

4合同文件组成及解释顺序

4.1组成合同的各个文件应该是一个整体,彼此相互解释,互为说明。除专用条款另有约

定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

(1)协议书;

(2)中标通知书(适用招投标工程);

(3)投标文件(适用招投标工程);

(4)经确认的工程报价单或预算书(适用非招投标工程);

(5)专用条款和补充条款;

(6)通用条款;

(7)标准、规范及有关技术文件;

(8)图纸;

(9)工程量清单;

(10)双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件;

(11)发包人和(或)工程师有关通知及工程会议纪要;

(12)工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

4.2当合同文件内容含糊不清或相互矛盾时,由工程师作出解释。如不同意工程师的解

释时,按通用条款第36条关于争议的约定处理。

5语言文字和适用法律、法规

5.1 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上(含

两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

5.2 本合同适用中华人民共和国法律、法规和规章。需要明示的法律、法规和规章,由双

方在专用条款中约定。

6适用标准、规范

6.1 本工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准、规范

的要求。国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时,发、承包人根据标准、规范的适用范围和本工程的实际情况在专用条款中约定选用的标准、规范名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定选用的标准、规范。

6.2 国内没有相应标准、规范的,由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技

术要求,承包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经发包人认可后执行;发包人要求使用国外标准、规范的,应在专用条款中明示国外标准、规范名称,并负责提供中文译本。

7图纸

7.1发包人应按专用条款约定的套数和日期,向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸

套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担。承包人应在施工现场保留一套完整的图纸,供工程师及有关人员进行工程检查时使用。未经发包人同意,承包人不得将图纸提供给与本工程施工无关的第三方。

7.2发包人对工程有保密要求的,应在专用条款中提出保密要求和保密期限,保密措施

费用由发包人承担。承包人在约定的保密期限内履行保密义务。

7.3因发包人未能按约定提供图纸,是因为承包人未能提交合同约定应由其提交的图纸

或提交的图纸有误所致,承包人无权要求发包人赔偿损失、顺延工期。

7.4发包人之所以不能按约定提供图纸,是因为承包人未能提交合同约定应由其提交的

图纸或提交的图纸有误所致,承包人无权要求发包人赔偿损失、顺延工期。

7.5当工程师认为需要时,承包人应提交临时工程的设计图纸2份,供工程师批准或备

查。

7.6发包人或工程师有权随时向承包人发出为满足本工程的正确实施和完成及其缺陷修

复所需的补充图纸和技术资料,承包人应予执行。

8通知

8.1根据本合同条款由发包人或工程师发给承包人的一切证书、通知或指令均应发送或

派专人送达承包人在本合同专用条款中指定的地址或者承包人为此指定的其它地址。

8.2根据本合同条款由承包人发给发包人或工程师的一切通知均应发送或派专人送达发

包人或工程师在本合同专用条款中指定的地址,或者发包人或工程师为此指定的其它地址。

8.3如一方拒绝签收另一方通知,另一方以特快专递等专用条款约定的方式将通知送至

专用条款中指定的地址,视为送达。

三、发包人和承包人

9发包人

9.1发包人应任命发包人代表,发包人代表的姓名在专用条款中明确。本合同中约定由

发包人确认、批准、同意、审批等事项均应以发包人或发包人代表签字为准。发包人如需要换发包人代表,应至少提前7天通知工程师和承包人。

9.2发包人应履行本合同所约定的全部义务。发包人应按本合同约定的期限和方式向承

包人支付合同价款及其它应支付的款项,并按本合同约定向承包人提供标准、规范、图纸、材料、设备、装备及其它物品。

9.3发包人应在本工程开工前按照专用条款的约定完成以下工作,并承担相关费用:

(1)办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,在开工后继续负责解决上述工作遗留的问题;

(2)将施工所需水、电、通讯线路从施工场地外部接驳到施工场地内,保证施工期间的需要;

(3)开通施工场地与城乡公共道路间的通道,满足施工运输的需要;

(4)向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实性、准确性负责;

(5)办理规划、施工许可证以及停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的批件;

(6)确定水准点与坐标控制点,组织现场交验交移交给承包人;

(7)组织承包人和设计人进行图纸会审和设计交底;

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等的保护工作;

(9)发包人承包人在专用条款内约定发包人应做的其他工作。

9.4发包人可将9.3款部分工作委托承包人办理,具体委托内容由双方在专用条款中约

定,费用由发包人承但。

9.5发包人未完成9.3款约定的各项工作,且未委托承包人办理,给未委托承包人办理,

给承包人造成损失和(或)导致工期延误,发包人应赔偿承包人损失和(或)顺延

延误的工期。

10承包人

10.1承包人应履行本合同所约定的全部义务,承包人应负责做好合同约定的设计工作,

精心组织施工,按时完成本工程及其在缺陷保修期内对缺陷的修复。为此,承包人

应提供所需的全部监督管理、人工、材料、设备、施工装备、往返工地的交通以及

合同订明或合理地推断为进行本工程而需要的各种事物。

10.2承包人应按照专用条款约定完成以下工作:

(1)由承包人负责设计的工程,在其设计资质等级和业务允许的范围内完成发包人委托的工程施工图设计,经工程师审核发包人确认后使用,发包人承担由此发生的费用;(2)承担施工场地安全保卫工作,提供和维修非夜间施工使用的照明、围护设施;(3)按专用条款的约定向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施,发包人承担由此发生的费用;

(4)根据法律、法规和规章有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全生产、文明施工等的管理规定,办理相关手续,并通知工程师。发包人承担由此发生的费用,

因承包人责任造成的罚款除外;

(5)在本工程或本程中某单项工程已竣工但未交付发包人以前,负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,应予以修复并承担费用。如发包人要求承包人采取特殊保

护措施,发包人应承担相应费用;

(6)做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等的保护工作;

(7)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清洁施工现场,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;

(8)发包人和承包人在专用条款内约定承包人应做的其他工作。

10.3承包人未完成10.2款约定的各项工作,给发包人造成损失的,承包人应赔偿发包人

的损失。

四、工程管理人员

11工程师

11.1发包人应在本合同专用条款中指定工程师或者在开工前将工程师的姓名通知承包

人。实施监理的工程,发包人还应在开工前将监理单位的名称、监理内容书面通知承包人。发包人对承包人的任何指令必须通过工程师发出。发包人如需更换工程师,应至少提前7天以通知承包人。

11.2工程师应履行本合同条款约定的职责,行使本合同订明或必然隐含的权力。除合同

明确说明外,工程师无权修改合同,亦无权免除承包人在合同内的任何职责和义务。

工程师在履行和行使其职权时,其任何行为或遗漏,不免除承包人履行合同约定的任何职责与义务。

11.3工程师行使下列权力时,应先取得发包人的批准:

(1)发布开工令、停工令、复工令;

(2)向设计或承包人提出建议且提出的建议可能会提高工程造价或延误工期;

(3)对本工程任何形式、数量、质量、价款和内容上的变动;

(4)对合同约定的承包人职责和义务进行变更;

(5)提出或批准索赔;

(6)签发工程款支付证书;

(7)合同条款中明确约定应取得发包人批准的其他权力;

(8)专用条款中明确的其他需经发包人批准的权力;

但是,当工程师行使上述需经发包人批准的权力时,应视为发包人已予批准。

11.4当工程师认为出现了危机人身、财产安全和立即影响工程安危的紧急情况,且不可

能在事前把情况报告给发包人时,在不免除合同约定的承包人的任何职责和义务的情况下,工程师可先行行使11.3款中的权力,并应在事后24小时内向发包人作出书面报告。

11.5工程师可随时将其任何职责和权力授予其任命的工程师代表(按有关规定或发包人

指定必须由工程师亲自履行职权不得转授),亦可随时将其授予工程师代表的任何职权撤回。任何此类授权和撤回应由工程师提前7天通知发包人和承包人,在未将有关文件副本送交承包人之前,该项授权和撤回不能生效。工程师代表对工程师负责,履行和行使工程师授予的职责和权力。工程师代表在其授权范围内履行职权时,视同工程师。

11.6工程师应按合同约定,及时向承包人提供所需的指令。工程师的指令由其本人签字

后以书面形式送达项目经理(建造师),项目经理(建筑师)在回执上签署姓名和收到时间后生效。

必要时,工程师可以发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,对工程师的口头指令,

承包人应予执行。如承包人在工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求,工

程师应在承包人提出书面确认要求后48小时内给予答复,逾期不予签复,视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师的指令不合理,应在收到指令后24小时内向工程师报告,工程师应在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,通知承包人。11.7工程师应按合同约定,及时向承包人提供所需的指令、批准并履行约定的其他义务。

因工程师未能按合同约定履行义务或者因工程师的失误,给承包人造成的损失和

(或)导致工期延误的,发包人应赔偿承包人的损失,顺延延误的工期。

11.8工程师在履行和行使职权或处理涉及发包人和承包人的权利和义务事项时,应根据

合同条款约定,考虑各种情况,行使其酌情权,实事求是和公正无私地作出判断并

接受检查,如发现有不当之外,应进行修正。

12项目经理(建造师)

12.1承包人应任命项目经理(建造师),并授权他代表承包人履行本合同约定的权力和义

务。项目经理(建造师)的人选由承包人提出,经发包人同意后在专用条款中明确。

12.2承包人根据合同发出的一切文件(包括致发包人或工程师的通知),均应以书面形式

由项目经理(建造师)签字后发出。

12.3承包人如需更换项目经理(建造师),应至少提前7天以书面形式通知工程师,并报

发包人同意。未经发包人同意,承包人不得更换项目经理(建造师)。

12.4项目经理(建造师)按发包人和工程师批准的施工组织设计(施工方案)、工程进度

计划和工程师发出的指令合理组织施工。在发生危及人身、财产安全和立即影响工

程安危的紧急情况且无法与工程师取得联系时,项目经理(建造师)应采取保证人

身和工程、财产安全的紧急措施,并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。

五、转让、分包

13转让

13.1 承包人不得将本合同或其中任何部分转让给其他单位或个人。

14 分包

14.1工程分包应遵循有关法律、法规的规定。发包人与承包人可在专用条款中约定分包

工程及分包人名称,发包人不得直接指定分包人。承包人拟进行分包的工程在专用

条款没有约定的,应事先报经工程师审查,并取得发包人批准。承包人将其承包范

围内的部分工程进行分包,不应解除合同约定的承包人的任何责任和义务。承包人

根据合同约定的标准采购材料,可以不遵循本款上述约定,但应报工程师备案,工

程师有权对此进行审查。

14.2如承包人没有承担本合同中某专业工程的承建资质,承包人必须根据14.1款的约定

将该专业工程进行分包,分包人必须具备承建该专业工程的资质条件。

14.3承包人有义务依据工程师的要求向工程师提供已分包或拟分包工程的分包人的一切

资料。

14.4承包人与分包人应签订分包合同。分包工程价款由承包人与分包人结算。发包人未

经承包人同意不得以任何形式向分包人支付各种工程款项。

14.5承包人不得将全部工程肢解分包。承包人应禁止分包人将分包工程的任何部分再分

包。

六、施工准备工作

15工组织设计和进度计划

15.1承包人应编制本工程和专用条款约定的单项工程的施工组织设计和进度计划。

15.2承包人应按专用条款中约定的时间和要求(专用条款无明确时间约定时则应在承包

人收到本工程或专用条款约定的单项工程图纸后14天内)向工程师提交施工组织设计和工程进度计划。工程师应按本合同专用条款中约定的时间(专用条款无明确时间约定时则应在工程师收到施工组织设计和工程进度计划后14天内)予以确认或提出修改意见,逾期不确认也不提出修改意见的,应视为同意。

15.3工程进度计划应反映出各施工区段或各工序之间的搭接关系、施工期限和开、竣工

日期,并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

15.4承包人必须按工程师确认的工程进度计划组织施工,接爱工程师对工程进度的检查、

监督。

15.5如工程师认为工程实际进度不符合已经确认的工程进度计划,在承包人无任何理由

取得延长工期的情况下,承包人应根据工程师的要求,在合同约定的工期内修改工程进度计划,并提出改进措施,提交给工程师确认后执行。批准修改后的工程进度计划并不解除承包人根据合同约定应负的任何责任或义务。

15.6承包人应随工程进度计划向工程师提交按合同约定承包人有权得到支付的工程用款

计划,以备工程师查阅。如工程师提出要求,承包人还应按要求提交修改的工程用款计划。

15.7承包人向工程师提交上述施工组织设计、工程进度计划和说明、工程用款计划,并

取得工程师同意,不能因此而解除承包人根据合同约定应负的的任何责任或义务。16施工准备

16.1承包人应对全部现场作业和施工方法的适应性、稳妥性和安全性负责,但因设计、

标准、规范原因造成相应问题的例外。如合同明确约定部分或全部工程由承包人设计,即使有工程师的批准,承包人仍庆对所设计工程负全部责任。

16.2承包人在查阅合同文件或在本工程实施过程中,有责任对图纸、标准、规范或其他

资料进行复核。如发现其中有任何缺陷,应在有关工程开工前及时书面通知工程师,工程师在接到承包人的通知后,应立即就此作出决定。如承包人未发现对于有经验

的承包人应能发现的上述缺陷,并给发包人造成损失的,承包人应承担赔偿损失。

16.3承包人在签订合同之前,应研究和分析发包人提供的水文、地质、气象等资料。承

包人应对其对该资料的理解、判断和应用负责。

16.4承包人在签订合同之前,应视为已研究和察看了工地及其四周环境;已清楚知道关

于通往工地的现有道路或其他交通条件、土地及工地的外形和性质、损毁物业的危

险、挖掘对象的性质、进行本工程所需的工程及材料的性质、生活与施工条件;已

取得影响其签订合同及进行本工程施工的材料。承包人不得以对上述事项了解不够

充分而向发包人索赔,也不得免除根据合同约定须承担的责任。

16.5在施工期间,如遇到对于有经验的承包人无法预见的外界障碍或条件,给承包人造

成损失和(或)导致工期延误的,发包人应赔偿承包人的损失,顺延延误的工期。

16.6在确定损失和(或)延误的工期时,应该考虑工程师已经发给承包人与此有关的指

令,以及在没有工程师具体指令情况下,承包人采取使工程师可接受的措施。

但是,对合同已经明确指出的不利的外界障碍或条件,均视为承包人在接受合同时已预见其影响并已在合同报价中计入由于其影响而可能发生的一切费用。

对于合同未明确指出但在不利的外界障碍或条件发生之前,工程师已经明确告知承包人有可能发生,但承包人未能采用有效措施而导致的后果均由承包人负责。

16.7承包人在签订合同之前,应在勘察设计资料和发包人提供的相关资料的基础上,对

现场存在的管线等地下构筑物作进一步调查和了解,以取得其对施工影响的全部信

息,并在施工组织设计和进度计划中作出充分的考虑。

16.8发包人应向承包人提供工程施工所需的原始基准点、基准线和基准标高,并对其真

实准确性负责,同时承担由于其错误而引起的承包人的费用损失和工期延误的补偿

责任。承包人应在工程放线前作出合理的努力对其准确性进行验证,认真保护一切

基准点、标桩和其他有关标志。

承包人按上述基准负责对工程的所有部位正确定位,纠正在工程的位置、标高、尺寸或定线中的任何错误。工程师对放样、准线或标高的核查,均不应解除承包人对其准确性所负的责任。

16.9发包人应按专用条款的约定向承包人提供施工所需的场地,以满足承包人进行本工

程施工。发包人未按约定提供施工所需的场地,致使本工程或其他任何部分的进展

受到影响,给承包人造成损失和(或)导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失,顺延延误的工期。

16.10发包人未能按期办妥土地征用和拆迁手续,承包人在接到工程师通知后,应按工程

师的指示及时调整工程组织设计和进度计划中的各项工作的施工方案和顺序,以便

能够继续施工或者对施工人员和施工机械及时进行调整,以避免停工损失的发生。

发包人未能按期办妥土地征用和拆迁手续,给承包人造成损失和(或)导致工期延

误的,发包人应赔偿承包人损失,顺延延误的工期。

16.11征地红线内的工程用地,在不影响施工的前提下,经发包人批准,可免费提供给承

包人作施工临时用地。红线范围外的临时占地的租用,由发包人根据开工需要和施

工先后顺序,分期办理租用手续,提供给承包人作施工临时用地。红线外的临时占

地租用费用由发包人支付(专用条款另有约定除外)。临时用地使用完毕后,承包人

应自费将临时用地恢复原状。

16.12承包人为本工程提供的一切承包人装备、临时工程和材料,一经运到现场,即视为

供本工程专用。若无工程师同意,承包人不得将上述物品或其中任何部分运出现场。

七、开工、暂时停工、工期及延误

17开工及延期

17.1工程师应按合同约定的开工日期在不少于7天前向承包人发出开工通知书,承包人

应按合同约定的开工日期开始本工程或本工程中的某单项工程的施工。

17.2承包人因自身的原因不能按时开工,应在不少于本合同约定的开工日期前7天,向

工程师提出开工延期的要求和理由。工程师应在接到开工延期申请后48小时内予以审核,,并报发包人审批后答复承包人。发包人同意开工延期或逾期未予答复的,开工延期并相应顺延工期;发包人不同意开工延期或承包人未在约定时限内提出开工延期申请的,开工不予延期并工期不予顺延。

17.3因发包人的原因造成承包人不能在本合同约定的开工日期开工,工程师应以书面形

式通知承包人,延期开工并相应顺延工期。因延期开工给承包人造成损失的,发包人应赔偿承包人损失。

18暂停施工和复工

18.1工程师认为确有必要暂停施工时,可向承包人发出暂停某一部分或全部工程的施工

令,并在发出指令后48小时内提出书面处理意见。承包人应按工程师的指令暂停某一部分或全部工程的施工。在暂停施工期间,承包人应妥善地保护本工程或其任何部分工程,并保障其安全。

18.2下列原因造成的暂停施工所涉及的费用增加和(或)工期延误,发包人不予补偿:

(1)因承包人某种失误或违约造成的,或应由承包人负责的必要停工;

(2)承包人为了本工程的合理施工调整部署,或为了工程及其任何部分的安全而采取必要的技术措施所需要的停工;

(3)因现场气候条件(不可抗力情况除外)导致的必要停工。

18.3因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和(或)导致工期延

误的,发包人应赔偿承包人损失和(或)顺延延误的工期。

18.4承包人根据工程师的指令暂时停止全部工程或部分工程的施工,自暂停施工之日起

63天内,工程师未发出复工令,并且该暂停施工不在18.2款范围之内,承包人可向工程师发出通知,要求自收到该通知后14天内准许暂停施工的工程继续施工。在上述期限内未得到准许,承包人可以作出以下选择(但并非必须):

(1)当此项停工仅影响本工程的一部分时,承包人有权将该部分工程从合同中取消,同时将此事通知发包人;

(2)当此项停工影响整个工程时,承包人有权根据通用条款第34条的约定将此项停工视为违约事件,并终止对本合同的承包。

19工期及延误

19.1本工程或其中任何单项工程须在合同约定的时间或各段时间内完成,或在根据19.2

款约定的延长期限内完成。

19.2因以下原因造成的工期延误,工期顺延。

(1)发包人未能按约定提供图纸及开工条件;

(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;

(3)工程师未能按约定提供所需的指令、批准等,致使施工不能正常进行;

(4)工程变更;

(5)一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过8小时;

(6)遇不可抗力;

(7)合同条款已明确约定或工程师同意的其他工期顺延情况。

19.3承包人在夜间或国家法定节假日进行工程施工应经工程师的认可,并遵守当地政府

的有关规定或取得有关部门的批准。但是为了抢救生命、保护财产或为了工程的安全、质量而绝对必要的作业,不必事先经工程理由的许可。在这种情况下,承包人应在事后立即向工程师报告。

19.4承包人在19.1款约定的工期及19.2款经批准的延长工期期限内提前完成本工程,

或者在相应的期限内提前完成本工程中某单项工程,发包人应向承包人支付专用条款约定的提前竣工奖励费。提前时间是以工期加上已批准的延长工期减去实际工期计算(即:提前时间=工期+批准的延长工期-实际工期)。

19.5承包人因自身原因未能按照19.1款约定的工期及19.2款经批准的延长工期期限内

完成本工程,或者未能在相应的期限完成本工程中某单项工程,承包人应承担违约责任,并向发包人支付专用条款约定的延期损失赔偿费,但延期赔偿费的支付不能免除承包人根据合同约定应负的任何责任和义务。延期时间是以实际工期减去工期及已批准的延长工期计算(即:延期时间=实际工期-工期-批准的延长工期)。19.6如在本工程竣工之前,已对本工程中某单项工程签发了交接证书,且交接证书中写

明的实际竣工日期并未延误,而是本工程中的其他部分产生了工期延误,则本工程的延期损失赔偿费应予减少。减少的幅度按已签发交接证书的单项工程的价值占本工程价值的比例计算,但专用条款约定的延期损失赔偿费限额不应受此影响。

八、材料、设备供应

20发包人供应材料设备

20.1发包人供应材料设备的,应在专用条款中列出相应材料设备清单。材料设备清单中

应约定发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。发包人应按材料设备清单中的约定向承包人提供材料设备,并提供产品质量合格证明,对材料设备质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时通知承包人,双方在工程师的见证下验收交接,并按承包人指定的地点和方式堆放。

20.2发包人供应的材料设备,在承包人接收后,由承包人负责保管,发包人支付相应保

管费用。因承包人原因发生的丢失或损坏由承包人负责赔偿。如发包人未按20.1款通知承包人验收交接,则承包人不负责保管,发生的丢失或损坏由发包人负责。

20.3发包人供应的材料设备与专用条款列出的材料设备清单中的约定不符时,发包人承

担相关责任,具体如下:

(1)材料设备单价不符合约定,由发包人承担所有价差;

(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级不符合约定,承包人可拒绝接收、保管,由发包人负责运出施工场地并重新采购;

(3)材料的规格、型号不符合约定,经发包人同意,可由承包人代为代换,相关费用由发包人承担;

(4)材料设备的到货地点不符合约定,由发包人负责运至材料设备清单约定的地点;

(5)材料设备供应数量不符合约定,多于清单中约定的数量时由发包人负责运出施工场地,少于清单中约定数量时由发包人负责补齐;

(6)材料设备到货交接时间不符合约定,早于约定时间的由发包人承担因此产生的保管费用,迟于约定时间给承包人造成损失和(或)导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失,顺延延误的工期。

20.4发包人供应的材料设备的结算方式由发包人和承包人在专用条款中约定。

21承包人采购材料设备

21.1承包人负责采购的材料设备,应符合设计、标准规范以及专用条款约定的要求,并

提供产品质量合格证明,承包人对材料设备质量负责。承包人应在材料设备到货前24小时通知发包人,双方在工程师的见证下进行联合验收。

21.2承包人采购的材料设备与设计、标准、规范以及专用条款约定的要求不符时,承包

人应按工程师要求的的时间运出施工场地,重新采购符合要求的材料设备,承担因此产生的费用,由此延误的工期不予顺延。

如承包人使用了不符合设计、标准规范以及专用条款约定要求的材料设备,则应按工程师的指令负责修复、拆除或重新采购,并承担因此产生的费用,由此延误的工期不予顺延。

21.3如承包人不执行21。2款工程师的指令,则发包人有权雇佣他人执行该指令,并向

其支付有关费用。所有因此产生或伴随产生的费用由承包人承担。

21.4承包人需要使用代用材料时,应向工程师提出申请,经工程师确认报发包人同意后

方可使用,因此增减的合同价款和产生的费用的承担,发、承包双方以书面形式约定。

21.5承包人应负责其采购的所有材料设备的包装、运输、接收、装卸、存储和保护,并

承担因货物运输引起的的民事和(或)刑事责任。

21.6由承包人采购的材料设备,发包人不得指定生产厂家或供应商。

22材料设备的检验

22.1本工程一切材料设备在用于本工程之前,均应按照法律、法规、规章和有关标准、

规范的规定以及本合同的约定,在工程师的监督、见证下,由承包人负责取样并送有资质的检验机构进行检验,不合格的不得使用。

22.2材料设备的检验时间和地点、取样办法、检验频次和内容由承包人根据法律、法规、

规章和有关标准、规范的规定以及本合同的约定提出,报工程师确认后施行。

22.3除专用条款另有约定以外,发包人供应的材料设备的检验费用由发包人承担;承包

人采购的材料设备的检验的费用由承包人承担。

22.4如工程师认为需要,可要求对材料设备进行再次检验。发包人供应的材料设备,再

次检验费用由发包人承担。承包人采购的材料设备,如再次检验结果表明该材料设备不符合有关标准、规范的规定或本合同的约定,检验费用由承包人承担,否则由发包人承担。

22.5工程师在一切合理的时间内均应能进入施工现场以及半成品的制造、加工或制配的

所有车间和场所。承包人应为他们进入上述场所提供一切便利和协助。

九、质量、安全和文明施工

23工程质量和检验

23.1工程质量应达到本合同专用条款约定的质量标准。工程质量标准的评定应以本合同

约定的标准、规范为依据。

23.2承包人应建立质量保证体系,该体系应符合本合同的约定。工程师有权对体系的任

何方面进行审查。在每一设计和实施阶段开始前,工程师有权要求承包人向其提交所有程序和如何贯彻要求的文件。遵守质量保证体系不应解除合同约定的承包人的任何义务和职责。

23.3承包人就本工程的工程质量向发包人负责,其职责包括但不限于下列内容:

(1)编制和审查施工技术方案,确定特殊工程的施工技术措施,制定工程质量保证体系,虽然这些方案和措施须经工程师审批,但并不免除承包人的责任;

(2)提供和组织足够的工程质量控制和检验人员,检查和控制工程施工质量;

(3)控制施工所用的材料、设备包括承包人、分包人采购的材料、设备,使其不低于标准、规范、设计文件和合同约定的标准;

(4)参加所有工程的验收工作,包括隐蔽验收、中间验收和竣工验收,并组织分包人参加工程竣工验收;

(5)负责组织分包人共同承担缺陷责任期的工程保修责任;

因承包人在质量控制方面的责任造成的工程损坏,由承包人自行修复,并承担因此造成的发包人的损失,延误的工期不予顺延。

23.4承包人应严格按照有关标准、规范和设计图纸要求以及工程师的指令施工,并随时

接受工程师的检查检验,为检查检验提供一切便行条件,但工程师的检查检验,不应影响施工的正常运行,否则承包人有权提出索赔和得到补偿。工程质量达不到约定标准,承包人应拆除和重新施工,直到符合约定标准为止。因承包人原因达不到约定标准的,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延;因发包人原因达不到约定标准的,由发包人承担拆除和重新施工的费用及相应的损失,顺延延误工期。

23.5没有工程师的批准,任何工程均不得隐蔽。当本工程任何部分具备隐蔽条件时,承

包人应提前24小时通知工程师,告知检验的时间、内容和地点。保证工程师有充分的时间对隐蔽工程进行检验,并为工程师提供一切必要的资料和协助。工程师应按时参加隐蔽工程的检验,不得无故拖延,除非认为没有必要检验,并就此通知承包人。上述约定时间后12小时内,工程师未能到场对隐蔽工程进行检验,承包人即可自行检验,在如实作出隐蔽验收报告后进行隐蔽,事后工程师应予认可。工程师在组织隐蔽工程验收时,应通知发包人及政府有关部门派人参加。

23.6无论工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要

求进行剥离或开孔,并在检验后重新隐蔽。如检验合格,则发包人承担因此发生的全部增加费用,赔偿承包人损失和(或)相应顺延工期;如检验不合格,则承包人应按工程师的指令重新施工,直到检验合格,并承担由此发生的全部费用,工期不予顺延。

24工程试车

24.1如发包人和承包人约定本工程需要试车的,双方在本合同专用条款中约定试车的内

容和费用承担。

24.2本工程试车应按如下程序进行:

(1)设备安装工程具备单机无负荷试车条件,承包人组织试车,并在试车前48小

时通知工程师,告知试车的时间、内容和地点。承包人准备试车记录,工程师在试车记录上签字。如在上述约定时间后12小时内,工程师未能到场参加试车,承包人可自行试车,事后工程师应认可承包人所作的试车记录。

(2)设备安装工程具备无负荷联动试车条件,发包人组织试车,并在试车前48小

时通知承包人,告知试车的时间、内容、地点和对承包人的要求,承包人按要求做好准备工作。试车合格,双方在试车记录上签字。

(3)投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责,如发包人要求在工程竣工验收前

进行或需要承包人配合时,应征得了承包人同意,并另行签订补充协议。

24.3发包人和承包人在本工程试车中的责任如下:

(1)由于设计原因试车达不到验收要求,发包人应要求设计修改设计,承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用,工期相应顺延。

(2)由于设备制造原因试车达不到验收要求,如该设备由承包人采购的,则承包人负责修理或重新购置、拆除和重新安装并承担有关费用,工期不予顺延;如该设备由发包人采购的,则发包人负责负责修理或重新购置、并由承包人进行拆除和重新安装,发包人承担有关费用,工期相应顺延。

(3)由于承包人施工原因试车达不到验收要求,承包人应按工程师要求重新安装和试车,并承担有关费用,工期不予顺延。

(4)工程师在试车合格后不在试车记录上签字,试车结束24小时后,视为工程师已认可试车记录,承包人可继续施工或办理竣工手续。

(5)试车费用除已包括在合同价款之内的或专用条款另有约定的,均由发包人承担。

25安全文明施工

25.1发包人应对其在施工现场的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。发包人

应按合同约定支付安全文明措施费。发包人不得要求承包人违反安全文明施工的规定进行施工。由于发包人原因造成的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用,顺延延误的工期。

25.2承包人应完成以下工作:

(1)承包人应遵守有关工程建设安全生产及文明施工的管理规定,制定安全文明施工措施和方案,严格按照安全文明施工标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。

(2)承包人安全生产管理机构和专职安全生产管理人员负责对施工企业现场安全文明措施的组织实施进行现场监督检查,并及时向发包人和建设行政主管部门反映情况。

(3)承包人与分包人应当在分包合同中明确施工现场安全文明措施费由承包人统一管理,并对其使用负责。施工现场安全文明措施由分包人实施的,由分包人提出专项安全文明措施和方案,经承包人批准后及时支付所需费用。

(4)由于承包人原因造成的安全事故,由承包人承担相应责任及发生的费用,工期不予顺延。

25.3工程师应当对承包人落实施工企业现场安全文明措施情况进行现场监督。对承包人

已经落实的施工企业现场安全文明措施,工程师应当及时审查确认。工程师发现承包人未落实施工组织设计及专项施工方案中安全防护和文明施工措施的,有权责令其立即整改,承包人拒不整改或未按期限要求完成整改的,工程师应当及时向发包人和建设行政主管部门报告,必要时责令其暂停施工。

25.4承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段,临街交

通要道附近、放射毒害性环境中施工以及实施爆破作业、使用毒害性腐蚀性物品施工时,施工前应向工程师提出安全防护措施,经工程师认可后实施,由发包人承担相应安全防护措施费用。

25.5承包人应将其作业限制在现场内。在施工期间,承包人应保持现场没有障碍物,妥

善存放和处理材料设备和承包人装备,及时从现场清除并运走任何残物、垃圾和不再需要的临时工程。

25.6在现场发现的所有化石、文物、以及有地质或考古意义的结构物和其他遗迹或物品

时,承包人应立即保护好现场并于4小时内通知工程师,工程师应于收到通知后24小时内报告当地文物管理部门,发包人和承包人应按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用,顺延延误的工期。如发现后隐瞒不报或报告不及时,致使上述化石、文物遭受破坏,责任人依法承担相应责任。

25.7发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按相关规定立即上报有关部门并通知工程

师,同时按政府有关部门要求处理。发包人和承包人对事故责任有争议时,由政府有关部门认定。

25.8承包人应当确保施工现场安全文明措施费专款专用,在财务管理中单独列出施工企

业现场安全文明措施项目费用清单备查。承包人应当按照分包合同约定及时向分包人支付施工现场安全文明措施费。承包人不按约定支付费用,造成分包人不能及时落实安全防护措施导致发生事故的,由承包人负主要责任。

26工程的保护

工程建设项目合作框架协议书通用范本

标准合同模板 Standard contract template 2019年工程建设项目合作框架协议书通用范本

项目合作框架协议书 甲方: 乙方: 为发挥甲方的资质资源和管理能力,并考虑到充分利用乙方在当地社会关系和施工经验及力量,本着遵章守法、互利互惠、平等合作、共同发展的原则,甲乙双方决定合作参加XX硅谷区域及周边相关建设项目工程的投标及工程中标后施工事宜。为明确双方的权利义务,经充分友好协商,甲乙双方就有关事项达成一致意见,来签订本合作协议书,双方应共同遵守。 一、合作的工程项目范围及方式 1、每项工程在报名前,双方互通信息,以防重报。 2、甲方使用自有资质和执照参加本项目的投标工作。本项目的投标与中标后施工的一切事宜,均以甲方名义实施。 3、本项目中标后,以甲方名义与业主签订施工合同,工程项目由双方协商组织实施,按中标的合同价(不包括中标合同清单中专项暂定金额及不可预见费暂定金额)向对方收取 %的管理费用。 二、双方职权和分工: 在工程联系及投标过程中 1、甲方职权和分工 (1)负责提供投标所需的营业执照、资质证书等有关证照及业主要求提供的其他证明材料,完成本项目资格预审和投标文件的编制、资审,投标文件编制必须认真负责,严禁因文件问题而不能通过评审。

(2)负责资审、投标文件的购买与编制工作。 (3)负责投标保函的办理工作。 (4)甲方保证在上述项目中必须与乙方合作,未经乙方同意不得再与第三方合作。 2、乙方的职权和分工: (1)负责与业主联系并及时向甲方通报项目运作情况,确保甲方通过资格预审、运作投标事项。 (2)负责提供当时当地的地方材料价格信息及投标所需的关键报价资料,派专人配合甲方顺利完成投标工作 (3)承担投标文件的购买与编制费用。 (4)负责投标保证金的投入或投标保函办理和银行和手续费用。 3、投标报价:由于乙方熟悉项目的设计方案、材料价格、施工环境等信息,最终投标报价以乙方意见为主,双方共同确定。乙方承诺绝不以低于当时成本价的报价投标。 项目中标后 1、甲方职权和分工: (1)负责给业主开具工程所需的有关一切资料。 (2)负责以甲方名义与业主进行合同谈判。 (3)为更好的管理项目,应对各级主管部门对施工人员的检查,甲乙双方应提前进行协商,在合同谈判时甲方可申请项目主要人员由乙方人员替换,以便项目的顺利实施。在上级主管部门检查时,甲方的项目主要负责人必须到场。 (4)甲方可根据项目的实际情况委派相关管理人员,对乙方所承担施工项

服务合同通用范本

服务合同书 甲方(客户方): 乙方(服务方): 甲乙双方经平等自愿协商,签订本协议。 一、服务内容 1、乙方同意向甲方提供附件a所列的服务。 服务的内容、时限、要求见附件a。 2、如果乙方在工作中因自身过错而发生任何错误或遗漏,乙方应无条件更正,而不另外收费,并对因此而对甲方造成的损失承担赔偿责任,赔偿以附件a所载明的该项服务内容对应之服务费为限。 若因甲方原因造成工作的延误,乙方不承担责任。 3、乙方的服务承诺: 1)响应时间:乙方接到服务请求后,在两个有效工作日内给予响应并开始提供服务。双方另有约定除外。 2)乙方提供给甲方的服务,必须按照合同附件a规定的标准进行。 4、就乙方是否可安排第三方提供服务,双方同意按如下第种方式处理: 1)必须由乙方自行处理; 2)乙方可以安排第三方提供服务,但不影响乙方按本合同约定承担责任;3)就服务中的辅助事务,乙方可以安排第三方提供服务。辅助事务是指: 二、服务费的支付 1、服务费总金额为元 (大写: 圆整)。 上述费用结构仅限于附件a中列明的工作。如果甲方要求扩大项目范围,或因甲方改变已经议定的项目内容导致乙方需重复进行项目步骤,乙方将需要重新评估并要求甲方增加费用。 2、服务费支付方式: 4、发票:乙方应提供足额正规发票。 三、服务的变更 甲方可以提前个工作日以书面形式要求变更或增加所提供的服务。该等变更最终应由双方互相商定认可,其中包括与该等变更有关的任何费用调整。

四、违约责任 1、甲方逾期付款的,每逾期一天,甲方应按逾期金额的千分之一向乙方方支付违约金,同时仍应履行付款义务。逾期超过15天的,乙方有权解除合同。 2、乙方未按约定的时间完成服务的,每逾期一天,应按合同金额的千分之一向另一方支付违约金,同时仍应尽快履行。逾期超过15天的,甲方有权解除合同。 3、因乙方违约导致本合同被解除的,甲方有权要求乙方按如下第种方式承担违约责任: 1)甲方有权不再支付后期服务费; 2)乙方应将甲方支付的全部费用退还甲方; 3)甲方有权要求乙方按合同总金额的 %支付违约金。 4)其它: 4、甲方违约导致本合同被解除的,乙方有权要求甲方就已经完成的服务(无论甲方是否验收)支付费用,甲方已经支付的费用不予退还,同时乙方可要求甲方另外支付违约金。违约金标准为:剩余未支付的服务费* %。 五、争议解决 就与本协议有关的任何争议,双方同意按如下第种方式处理: 1、由所在地的人民法院管辖; 2、提交北京仲裁委员会仲裁,以其仲裁结果为终局的、可强制的裁决。 六、其他 1、附件A是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。 2、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商后产生书面文件,作为本合同的补充条款,具备与本合同同等法律效力。 3、本协议签订于年月日。 甲方(签章): 代表签字: 乙方(签章): 代表签字: 附件A

劳动合同书范本(小公司)

编号: 劳动合同书 甲方:_______________________________ 乙方:_______________________________ 签订日期:_______ 年______ 月______ 日 甲方(用人单位)名称: 性质:

地址: 法人代表(主要负责人): 乙方(劳动者)姓名:性别: 身份证号码: 住址: 联系电话: 根据《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律、法规 规定,经甲乙双方平等协商,自愿订立本劳动合同 第一条劳动合同期限 本合同期限采用下列第方式。 1、固定期限:本合同期限为年,自年月日起至年 月日止。其中试用期个月,至年月日止。 2、无固定期限:本合同期限自年月日开始履行,至法定条件出现时终止履行。其中试 用期个月,至年月日止。 第二条工作内容和工作时间 甲方根据生产(工作)需要,安排乙方在生产(工作)岗位,并为乙方提 供必要的生产(工作)条件。乙方应按照甲方对本岗位生产(工作)任务和责任制的要求, 完成规定的数量、质量指标甲方应执行国家和省、市有关政策法律的规定,依法建立和完善劳动规章制度;乙方应自学遵守劳动纪律和甲方依法制定并向职工公示的各项规章制度。 甲方应认真执行国家和省有关工作时间和休息休假等规定:安排乙方加班,应依法向乙方支付加班工资。

第三条劳动保护和劳动条件 甲方应严格执行国家和省有关职工劳动安全、劳动保护、职业卫生等规定,对乙方进行业务技术、安全卫生等方面基础知识的教育,为乙方提供符合国家规定的劳动卫生条件和必要的劳动保护用品,保护乙方的安全和健康。甲方对工作中可能产生的职业病和其它危害及后果、职业病防护和待遇等必须如实告知乙方。 第四条劳动报酬 甲方每月以货币形式支付乙方劳动报酬,数额不低于用人单位所在地最低工资标准。 其中,试用期月工资为元;试用期满后,月工资标准为元(有特 别书面约定的从其约定)。乙方奖金、绩效工资和津贴等按甲方依法制定的企业内部工资分配制度执行。 (注:双方对工资待遇约定不明确、引发争议的,甲乙双方可以重新协商:协商不成的,适用集体合同规定;没有集体合同或者集体合同未规定劳动报酬的,实行同工同酬。) 第五条保险福利 在合同期内,甲、乙双方必须依据国家和省、市有关规定,按时足额向社会保险机构缴纳社会保险费,乙方依法享受社会保险待遇。 乙方其它福利待遇按照国家和省、市或本单位集体合同的有关规定执行 第六条合同的变更 具有下列情形之一的,双方可以变更本合同: 1、双方协商一致,可以变更劳动合同约定的内容。变更劳动合同,应当采用书面形式,劳动合同变更书由甲乙双方各执一份。

战略合作框架协议书(标准版)范本

合同编号:YT-FS-3125-58 战略合作框架协议书(标 准版)范本 Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

战略合作框架协议书(标准版)范本 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方: (以下称为甲方) 乙方: (以下称为乙方) 丙方: (以下称为丙方) 经甲乙丙三方友好协商,就灵芝项目产品开发, 渠道整合,战略调整,管理并进,品牌宣传等方面, 秉着共同发展、诚信合作的宗旨达成如下协议: 一、合作宗旨 1、三方在合作中建立的互信、惯例与默契是商业 合作战略伙伴关系的基础,提高效率与共同发展是三 方合作的目标和根本利益。 2、本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、 相互促进、共同发展、保守秘密、保护协作市场。 3、充分发挥三方优势,优势互补,提高竞争力, 共同进行市场开拓。战略合作框架协议4、本协议为

框架协议,应是三方今后长期合作的指导性文件,也是三方签订相关合同的基础。 二、战略合作关系及合作方式 1、甲、乙、丙三方在合作中为平等互利关系。 2、三方共同建立营销团队,将各方优势项目纳入己方的经营项目中。就三方优势项目的融合,三方定期派遣专业团队人员到各方公司进行学习交流。对于产品需求、产品动态变化等信息,三方负有严格保密责任。 3、三方在战略合作中可采用的合作方式和操作方式 (1)以战略框架为基础,每个单独项目签订相关合约 (2) 战略合作项目费用由三方共同商议后支出 三、双方的权利和义务 1、各方可以不定期对另两方公司进行拜访、考察,以了解各方发展近况及合作进度 2、各方可以根据情况做出反馈,另两方应对反馈

完整版技术服务合同通用模板

技术服务合同 依据中华人民共和国有关法律法规,_______________________ 信息服务有限公司(以下简称 _____________ )经与客户协商一致订立本合同。 甲方: _________ (以下简称“客户”) 乙方: ______________________________ 一、服务定义 “客户区域”是指______ 网络数据中心(______________ )提供给客户用于放置客户设备的或 放置 _____________ 提供给客户使用的设备区域及空间。 “客户设备”是指计算机硬件(不包括存储数据)和其它被客户放置在客户区域的有形设备。 “客户授权者”是指经客户授权许可进入客户区域的人,客户应当列出他们的姓名、联系电 话并提供给 _____________ 。客户授权者有变更时,客户应当及时书面通知_______________ 。“客户系统”是指在本合同存续期间,客户所有的技术,包括客户的in ternet应用的设计、内容、软件工具、硬件设计、运算法则、软件(源文件和目标文件)、客户接口设计、体系结 构类库、实物和文档(打印的和电子版的)、技术秘密、商业秘密和任何有关的知识产权(不 管是客户所有的还是第三方所有的),并且还包括客户在此基础上,改进的、增加或由客户技 术发展而来的构思、简化操作等方法或手段。 “____________ 提供设备”是指______________ 提供给客户使用的计算机硬件、软件和其它 有形的设备及计算机编码等。“_____ 系统”是指_____________________ 所有的技术,包括 _____________ 公司的服务、软件工具、硬件设计、运算法则软件(源文件和目标文件)、客户接口设计、体系结构、类库、实物和文档(打印的和电子版的)、网络设计、技术秘密、商 业秘密和任何有关的知识产权(不管是_____ 所有的还是第三方所有的),并且还包括________ 在此基础上改进的、增加或由________ 技术发展而来的构思、简化操作等方法或手段。 “延展期”是指在服务期之后的延长期限。 “不可抗力”是指任何超出_____________ 或客户的控制范围的情况或事件,包括但不限于: 电信主干网封网、电信主干网事故、中央或地方政府的行为、罢工、封锁或其他的劳资纠纷、 全民性的秩序混乱、战争、自然灾害或区域性的紧急状态。(点击查看详细定义) “互联网数据中心”是指____________ 用于提供服务的任何设施。 “服务期”是指客户在服务订单中接受的 ______________ 为其提供服务的最短期间。除非搅 磧性级a诜衿谀冢碘 _________ 有义务向客户提供服务,客户有义务为每一项服务支付服务费。 “专业服务”是指由_____________ 提供的咨询、解决方案等服务,详见有关的服务订单。 “基本服务”是指在有关服务订单中描述的由 _______________ 提供的主机托管和互联网接入服务,即提供有关的数据中心客户区域和接入互联网的要求带宽。

2020公司员工劳动合同书范本

2020公司员工劳动合同书范本 甲方名称:________________________________ 法定代表人或者委托代理人________________ 注册地址___________________________________________ 联系电话___________________________________________ 乙方姓名:__________________________________ 居民身份证号_______________________________________ 户口所在地_____省____区_______乡镇___________村 邮政编码__________ 现住址___________________________联系电话__________ 根据《劳动法》、《劳动合同法》及有关规定,甲乙双方遵循平等自愿、协商一致的原则签订本合同。 一、合同期限 第一条甲、乙双方选择以下第___种形式确定本合同期限: 有固定期限:自____年__月__日起至____年__月__日止。其中试用期自____年__月__日起至____年__月__日止。 无固定期限:自____年__月__日起至依法解除、终止劳动合同时止。其中试用期自____年__月__日起至____年__月__日止。 以完成一定工作为期限:自____年__月__日起至____________工作完成时终止。 二、工作内容和工作地点

第二条甲方招用乙方在_________________工程中,从事 ____________________________岗位工作。 乙方的工作地点为___________________________________。 经双方协商一致,可以变更工作岗位和工作地点。 乙方应认真履行岗位职责,遵守各项规章制度,服从管理,按时完成工作任务。 乙方违反劳动纪律,甲方可依据本单位依法制定的规章制度,给予相应处理。 三、工作时间和休息休假 第三条甲方安排乙方执行以下第____种工时制度: 执行标准工时制度。乙方每天工作时间不超过8小时,每周工作不超过40小时。每周休息日为__________。 经当地劳动行政部门批准,执行以______为周期的综合计算工时工作制度。 经当地劳动行政部门批准,执行不定时工作制度。 甲方保证乙方每周至少休息一天。乙方依法享有法定节日假、产假、带薪年休假等假期。 甲方因施工建设需要,商得乙方同意后,可安排乙方加班。日延长工时、休息日加班无法安排补休、法定节假日加班的,甲方按《劳动法》第四四条规定支付加班工资。 四、劳动报酬 第四条甲方采用以下第____种形式向乙方支付工资:

合作框架合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 合作框架合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方: 住址: 法定代表人: 联系电话: 传真: 乙方: 住址: 法定代表人: 联系电话: 传真: 甲乙双方本着平等互利、优势互补的原则,就结成长期、全面的战略伙伴关系,实现资源共享、共同发展,并为以后在其他项目 上的合作建立一个坚实的基础,经友好协商达成以下共识: (一)权利与义务

1、甲乙双方皆承认对方为白己的战略合作伙伴,并在彼此互联网站的显著位置标识合作方的旗帜徽标链接或文字链接。 2、甲乙双方授权合作方在其互联网站上转载对方网站上的相关信息,该信息将由双方协商同意后方可引用(具体合作项目另签协议)。 3、甲乙双方在彼此互联网站中转载引用合作方的信息时须注明"该信息由(合作方网站)提供"字样,并建立链接。 4、甲乙双方必须尊重合作方网站信息的版权及所有权,未经合作方同意,另一方不得采编其站点上的任何信息,且不得在其网站 以外媒体发布来白合作对方站点的信息,否则构成侵权。被侵害方有权单方面终止合作并视情节选择要求对方承担损害赔偿的方式。 (二)相互宣传 1、甲乙双方应在彼此站点追踪报道合作方的市场推广计划及相关营销活动。 2、甲乙双方都认可的适当时间内,双方在彼此站点上开设专栏, 撰写并宣传与合作对方商业行为有关的话题(具体合作项目另签协 议)。 3、甲乙双方在有关internet专题的研讨会和金融、金融等行业的各种展览会上,互相帮助、共同宣传,共同推进双方的品牌。 4、双方还可就其它深度合作方式进行进一步探讨。

私营企业雇工劳动合同书范本(标准版).docx

编号:_________________ 私营企业雇工劳动合同书范本 甲方:________________________________________________ 乙方:________________________________________________ 签订日期:_________年______月______日

甲方(雇用单位) 法定代表人: 地址: 乙方(受雇职工) 性别: 出生日期:年月日 邮政编码: 家庭住址:所属省(直辖市)地区:县(街道办事处): 文化程度: 根据《中华人民共和国劳动法》,甲乙双方经平等协商同意,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同期限 第一条本合同期限类型为期限合同(固定期限或以完成一定的工作期限)本合同生效日期年月日,其中试用期月。本合同至终止。 二、工作内容 第二条乙方同意在甲方从事工作。 第三条甲方对乙方的劳动质量和数量要求是: 三、劳动报酬 第四条甲方每月日以货币形式支付乙方工资,工资不低于元,其中试用期间工资为元。 四、劳动保护和劳动条件 第五条甲方安排乙方每日工作时间不超过8小时,每周不超过40小时,甲方保证乙方每周至少休息一日,因工作需要处长工作时间的,经征得乙方同意,在保障乙身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过3小时,每月不得超过36小时。

第六条甲方安排乙方加班加点的,甲方应依法支付加班加点工作,按以下标准支付工资; 1、在日法定标准工作时间以外延长工作时间的,按照乙方小时工资标准的150%支付工资; 2、在休息日工作,按照乙方日或小时工资标准的200%支付工资; 3、在法定休假节目工作的,应另外支付乙方日或小时工资标准300%的工资。 第七条甲方执行国家有关劳动保护的法规、规章,为乙提供劳动安全和卫生设施。根据从事工种的需要发给乙方劳动保护用品和配置生产、工作必需的劳动工具。五、保险福利待遇 第八条甲乙双方应按国家和北京市社会保险的有关规定缴纳各项社会保险费。 第九条乙方患职业病或因工负伤的工资和医疗保险待遇按国家和北京市有关规定执行。 第十条乙方患病或非因工负伤的医疗期按照国家和北京市有关规定执行。 第十一条在国家和北京市职工工作保险规定未出台前甲方负责为乙方办理人身意外伤害保险,保险期限由甲方按照双方签订的劳动合同期限确定,保险金额为

框架协议示范文本(DOC)

合同编号:【】 【】采购框架协议 【】 【】

买方:【】 法定地址:【】 法定代表人:【】 卖方:【】 法定地址:【】 法定代表人:【】 鉴于: 1.买方:【】,一家依据中华人民共和国(“中国”)法律成立并在中国【】合法注册、经营及有效存续的公司,具有签署本合同的合法主体资格,且在签署本合同时无任何法律障碍和重大事件影响买方继续正常存续和履行本合同的能力; 2.卖方:【】,一家依据中国法律成立并在中国【】合法注册、经营及有效存续的公司,具有签署本合同的合法主体资格,且在签署本合同时无任何法律障碍和重大事件影响卖方继续正常存续和履行本合同的能力; 3、卖方同意向买方出售买方同意购买本框架协议附件一中所列产品并提供相关服务,双方经友好协商,达成本框架协议。 第一条定义 1.1“买方关联公司”:是指买方及其分公司,以及由买方直接或间接控股的主营移 动通信业务的公司,以及上述公司的合法继承人。 1.2“卖方关联公司”:是指卖方在中国大陆地区的分公司、由卖方设在中国大陆地 区的直接或间接控股的子公司,以及上述公司的合法继承人。 1.3“一方”:指买方或卖方中的任何一方。

1.4“双方”:指买方和卖方。 1.5“合同产品”或“产品”:指订单中所确定的设备、安装材料和备件、配件和辅 件,以及相关软件介质。 1.6“服务”:由卖方或卖方专家向买方或买方的关联公司做出的行为和承诺。包括 但不限于:合同产品的交钥匙工程实施(或督导安装测试,具体见技术规范书 的分工界面)、检验、系统运行、支持等。 1.7“采购合同”:指由本框架协议正文及其附件、补充协议及本框架协议项下任意 一个订单共同构成的整体。 1.8“订单”:指买方和卖方依据本框架协议签订的纸质订货单据,其内容包括但不 限于合同标的的名称、数量、交货时间、价格等,订单(及其附件)与框架协议 及其附件构成完整合同,凡订货单据中未涉及的内容,均依据本框架协议的相 关约定执行。 1.9“折扣率”:指卖方按目录价给予买方价格减让的部分所占目录价的百分比。1.10目录价:卖方针对买方公布的在一定时期和一定区域内有效的产品标准价格, 该价格在上述期间内不进行变更。 1.11“初验”:指买方的技术人员在卖方及买方人员的协助下,按卖方和买方确认 的验收规范对合同产品进行各种技术指标测试。如果合同产品达到【】中卖方承诺满足的所有技术指标,买方和卖方将签署初验合格证书。 1.12“试运行”:指签署初验合格证书第2天起合同产品连续稳定运行【】个 月。 1.13“终验”:指买方在试运行结束后对合同产品的验收。如果合同产品达到【】 中卖方承诺满足的所有技术指标,买方和卖方将签署终验合格证书。 第二条框架协议范围 2.1本框架协议为双方进行产品买卖的基本条款和条件。买卖双方所签署的每一份 订单(及其相附件)将分别与本框架协议及其附件共同构成一份完整的采购合 同。

通用版提供服务合同范本

甲 方:______________________________ 乙 方:______________________________ 日 期:_________年________月_______日 通用版提供服务合同范本 The purpose of the contract is to specify the work that both parties must complete within the specified time limit

提供服务合同 当事人: 消费者姓名______________ (以下简称甲方) 出生:________年____月____日 会员编号:_______________________________ 住址:___________________________________ 职业:___________________________________ 法定代理人住址:_________________________ 父亲姓名;_______________________________ 母亲姓名:_______________________________ 其他监护人:_____________________________ 联系电话:_______________________________ 入会费:人民币______万_____仟______佰______拾________元整(非会员免) 美容中心名称:_____________(以下简称乙方) 地址:____________________________________ 电话: ____________________________________

技术服务合同范本通用版

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YW-HT-028571 技术服务合同范本通用版

合同书 | YW-HT-028571 技术咨询合同技术服务合同范本通用版 项目名称:____________________________________________ 委托方(甲方):________________________________________ 服务方(乙方):________________________________________ 填写说明 一、“合同登记编号”的填写方式:合同登记编号为十四位,左起第一、二位为公历年代号,第三、四位为省、自治区、直辖市编码,第五、六位为地、市编码,第七、八位为合同登记点编号,第九至十四位为合同登记序号,以上编号不足位的补零。各地区编码按GB22604规定填写。 二、技术服务合同是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的合同。技术服务合同中包括技术培训合同和技术中介合同。技术培训合同是指当事人一方委托另一方对指定的专业技术人员进行特定项目的技术指导和专业训练所订立的合同。技术中介合同是指当事人一方以知识、技术、经验和信息为另一方与第三方订立技术合同进行联系、介绍、组织工业化开发并对履行合同提供服务所订立的合同。 三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市(县)级计划。不属于上述计划的项目此栏划(/)表示。 第2页

市企业单位劳动合同书范本_劳动合同

市企业单位劳动合同书范本_劳动合同 甲方(用人单位)名称:___________________________ 企业类别:___________________________ 法定代表人:____________职务___________ 地址:___________________________ 乙方(劳动者)姓名:______________年龄:__________ 性别:______________民族:__________ 户籍所在地:________省______市_________区(县)_______街_______乡(镇)________村 户口种类:非农业户口( );农业户口( ) 居民身份证号码:_______________________________ 国籍及护照号码:_______________________________ 现住址:_______________________________ 根据《中华人民共和国劳动法》和《天津市实施劳动合同制度规定》等规定,甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本合同。 第一条合同期限 本合同期限执行下列________款。 (一)、本合同期限为____年(月),自____年____月____日起至____年____月____日止。其中试用期为____月(日)。

(二)、本合同为无固定期限,自____年____月____日始,其中试用期为____月(日)。 终止劳动合同条件约定如下: (一):_________________________________________ (二):_________________________________________ (三):_________________________________________ (三)、以完成一定的工作为期限 _________________________________________________ 第二条工作内容 甲方根据生产工作需要,安排乙方在______________岗位工作。乙方应服从甲方安排,完成本岗位所要求的工作。 第三条劳动报酬 (一)、甲方按照国家和本市有关规定,按月支付乙方的工资报酬,工资报酬不低于本市规定的最低工资标准。 (二)、甲方每月___日以货币形式支付工资。无故拖欠或不支付工资的,除全额支付工资报酬外,还需加发相当于工资报酬百分之二十五的经济补偿。 (三)、工资具体支付办法、标准及有关内容约定如下:

工程合作框架协议通用范本

内部编号:AN-QP-HT122 版本/ 修改状态:01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 时间:__________________ 工程合作框架协议通用范本

工程合作框架协议通用范本 使用指引:本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书,作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系,同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 甲方: 代表: 地址: 电话: 乙方: 代表: 地址: 电话: 由甲方投资建设的____________工程(以下简称该项目),经甲、乙双方初步协商决定该项目由乙方负责工程施工,承包方式为施工总承包,现就该工程建设相关事宜达成如下框架

协议: 一、项目概况 1、项目地址: 2、项目规模:该项目规模分期建设,一期项目的项目用地约______万平方米,投资额约元,项目总投资约为______元。 3、工期要求:建设工期:______天;计划开工日期:______年______月______日(具体开工日期以甲方开工通知为准);计划竣工日期:______年_______月______日。 4、承包内容:乙方承包甲方项目总投资额为:______亿元的整个项目的施工任务(包括:土建和安装工程,以及所有配套设施)。 二、计价及付款方式 1、结算方式:本次项目竣工结算采用

技术服务合同协议书范本 通用版

甲方: 乙方: 甲、乙双方本着相互信任,真诚合作的原则,经双方友好协商,就乙方为甲方提供技术服务达成一致,签订VR漫游拍摄及处理服务合同。本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方共同遵守执行。 一、制作项目: __________________________________________ 二、服务内容 1.甲方因公司产品宣传及业务经营范围需求,为客户提供更好的在线参观和漫游展示需求,委托乙方负责拍摄、开发和部署甲方在线实景VR效果网页(实际内容将在乙方服务器托管,甲方以iFrame形式部署在甲方域名)。 (1)网站所展示内容由甲方确定,乙方负责设计、后期制作界面,并确保网站包含甲方需要的所有合法容; (2)合同涉及的实景VR效果内容均需部署于乙方运营的阿里云服务器,当服务器出现异常时,乙方尽快解决并保证可以继续使用。 2、乙方的服务承诺: (1)乙方在合同签署后应尽快完成甲方指定的实景VR效果内容的后期制作。 (2)网站技术服务过程中,乙方积极配合甲方指定项目的实景VR效果内容效果完善。 三、合同履行期限 1.制作时间:乙方在合同签署后应立即进行相关实景VR效果制作并尽快交付网站链接,协助甲方部署到官 网。 2.验收期限:甲方在收到乙方成片后应在三个工作日内完成验收,并支付尾款。

四、合同费用 1.乙方使用3D相机拍摄完成后,并负责处理制作相应实景VR内容。 费用为:_________元/㎡,实际总面积㎡,总价格元 以上价格为甲方所需支付乙方的全部摄像和后期服务费用。 支付方式:签订协议之时,甲方需要向乙方支付总费用的50%,作为预付款,乙方在向甲方提供第一版成片时,甲方需要支付总费用的50%,作为制作费,甲方提出适当修改意见,乙方按照甲方的意见修改,当乙方为甲方提供最终版成片时,甲方需要一次性付清总费用的10%。 2.在制作过程中,如果甲方要求扩大技术服务范围,或甲方改变已经议定的技术服务内容,需要双方协商 一致并重新协商费用标准。 3.付款方式: ?支付方式为银行转账汇款。 开户名: 开户行: 银行帐号: 4.乙方开具以“技术服务费”为内容的普通发票。 5.甲方若对乙方提供的服务有异议,应当提前书面通知乙方,否则,视为接受付款条件,甲方应当及时付款。 五、权利与义务 1.甲方积极、及时向乙方提出对制作明确的需求、要求和建议等,配合乙方人员明确实景VR效果内容、 制作的需求、要求和详尽事宜等,授权指定为甲方内部人员或其他项目监理公司的人员(简称“指定联系人”)作为该合同制作项目的负责人,该指定联系人应及时对乙方的合作进度和成果进行确认、验收及代表甲方及时明确具体要求或提出意见、建议等,全力配合乙方以最高的效率在规定的时间内完成该合同制作项目。

技术服务合同模板(通用版)

技术服务合同模板(通用版) Technical service contract template (general version) 合同编号:XX-2020-01 甲方:___________________________乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日

技术服务合同模板(通用版) 前言:技术合同是当事人就技术开发、转让、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同。技术合同的标的与技术有密切联系,不同类型的技术合同有不同的技术内容。本文档根据技术合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 合同登记 项目名称:__________ 委托人:__________ (甲方) 受托人:__________ (乙方) 签订地点: 省 市(县) 签订日期: 年 月

日 有效期限: 年 月 日至年 月 日 依据《中华人民共和国合同法》的规定,合同双方就 项目的技术服务(该项目属 计划※),经协商一致,签订本合同。 一、※②服务内容、方式和要求: (属技术培训合同应当填写培训内容和要求、培训计划、进度;属技术中介合同应当填写中介内容和要求) 二、※工作条件和协作事项: 三、履行期限、地点和方式: 四、验收标准和方式:

技术服务或者技术培训按 标准,采用 方式验收,由 方出具服务或者培训项目验收证明。 本合同服务项目的保证期为 。在保证期内发现服务质量缺陷的,服务方应当负责返工或者采取补救措施。但因委托方使用、保管不当引起的问题除外。 五、报酬及其支方式: (一)本项目报酬(服务费或培训费): 元。 服务方完成专业技术工作,解决技术问题需要的经费,由 方负担。 (二)本项目中介方活动经费为: 元,由

上海公司劳动合同书范本(完整版)

合同编号:YT-FS-5813-76 上海公司劳动合同书范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

上海公司劳动合同书范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方:(用人单位全称)上海____贸易有限公司 法定代表人:______ 单位地址:上海市____区____路_____号_____楼 乙方:(员工姓名)____ 文化程度:_____ 身份证号码:______ 户籍所在地:______ 现居住地:______ 甲方因生产工作需要,录用乙方为甲方劳动合同 制员工。 甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《上海 市劳动合同规定》及《上海市劳动合同条例》,本着平 等、自愿、协商一致的原则,依法签订本劳动合同。 第一条协议期限 本协议自____年____月____日至_____年____月

____日止,合同期限为___年。其中试用期为____个月自____年_____月_____日至____年_____月_____日止。试用期乙方被证明不符合甲方录用条件,甲方可解除劳动合同。 第二条工作岗位与任务 1. 经考核现甲方聘任乙方在公司_____部门_____岗位_____工作,根据乙方专长和工作需要,甲方可调整乙方工作岗位,乙方应服从安排。 2.乙方应按甲方确定的岗位职责,按时、按质、按量完成工作任务,并接受岗位职责和绩效考核。 3.甲方提供必要的工作条件。 第三条工作时间与报酬 1.甲方实行每天8小时工作制,甲方为国家交通特殊行业,因岗位工作特点(生产),如需乙方实行不定时工作制,乙方应服从公司需要。 2.甲方根据乙方现任职务和工作岗位,确定试用期工资为_____元/月,正式聘用期本岗位工资为____元/月(人民币)。

采购框架合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-4846-38 采购框架合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

采购框架合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 签约地点: 签订时间:合同号: 甲方:地址:法定代表人: 乙方:地址:法定代表人: 甲方是东莞康特尔云终端系统有限公司 (以下简称康特尔)指定供货商;乙方受康特尔公司的委托,以自己的名义代表康特尔公司与甲方签署本《购销合同》(以下简称“本合同”)及采购本合同约定的货物。 甲、乙双方经平等协商,依据相关法律法规达成本合同,以资共同遵守。 3、交货时间、地点、方式:甲方应于20xx年5月1日前,在乙方指定的地点将货物交付给乙方指定收货人。甲方未按本合同规定时间交货,每延期一天,应按延期交货部份货款总值的标准向乙方支付违约

金。交货地址RM1 1/F BLK A,GOOD VIEW BLDG,NO.11,KIN FAT STREET,TUEN MUM. 收货联系人:阿莹/JENNIFER MS LAMTel:+00852-24712339/3605758 FAX:+00852-24714563 4、运输方式和费用负担:运输方式:由甲方自行确定;运输费用由甲方负担。 5、验收办法:货物原厂外包装完好,乙方予以签收,否则乙方有权拒收。乙方对货物的签收不代表对货物质量的认可,货物质量由康特尔公司确认。 6、货物质量:按产品说明书的技术标准,由康特尔公司予以验收确认。若甲方货物存在质量问题,按国家三包规定执行。(请酌情增加) 7、结算方式、期限:乙方以远期90天L/C方式付款,甲方应提前向乙方开具发票。 8、因本《采购框架合同》发生任何争议的,双方应及时协商解决,协商不成的,双方一致同意将争议提交乙方或乙方分支机构所在地法院解决。 9、本《采购框架合同》一式两份,双方各执一

技术服务合同协议书通用范本

内部编号:AN-QP-HT541 版本/ 修改状态:01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 时间:__________________ 技术服务合同协议书通用范本

技术服务合同协议书通用范本 使用指引:本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书,作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系,同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 技术服务合同模板 项目名称:______ 委托方(甲方)____ 服务方(乙方)____ 填写说明 一、“协议登记编号”的填写方式:协议登记编号为十四位,左起第一、二位为公历年代号,第三、四位为省、自治区、直辖市编码,第五、六位为地、市编码,第七、八位为协议登记点编号,第九至十四位为协议登记序号,以上编号不足位的补零。各地区编码按GB22604规定填写。

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档