钢梯工程施工合同
发包人：
承包人：
经甲、乙双方通过友好协商，在平等、自愿的基础上本着诚信、互利的原则签订如下协议：
一、工程概况：
1、工程名称：室内钢楼梯加工制作、安装工程
2、工程地点：亳州市谯城区工业园
二、工程承包方式及范围：
1、承包方式：固定综合单价，包工包料，工程量按实结算。本工程固定综合单价是乙
方完成单位承揽工程并达竣工验收合格标准所应得的全部单价，包含全部成本与费
用、利润与报酬、税金、规费、价格上涨风险费用等；除固定综合单价外，乙方不
得要求甲方增加支付或者另为支付。
2、承包范围：亳州时代室内钢楼梯加工制作、安装工程施工技术图纸范围内的全部内
容，包含但不限于钢梯所用原材料的采购、加工、制作、安装、油漆、刷防火涂料、检测、运输、供应、成品保护、配合竣工验收、保修、售后服务等全部工作内容。
三、合同价款及工期：
1、固定综合单位：
固定综合单价为：
钢楼梯单价为：元/㎡；屋面钢架楼梯间单价为：元/㎡；
夹层钢制平台单价为元/㎡；
2、施工工期
施工工期为45日历天，从2013年月号到2013年月号完工，预期未完工，由承包人承担相应责任与后果；
四、技术性能指标：
1、钢楼梯：主体为160mm槽钢；转向平台为3毫米厚压花钢板；120平型不锈钢栏
杆：扶手及立杆为Φ60*3，横杆为Φ38*，竖杆为Φ25*；楼梯踏步为4毫米厚压花钢板；
主体立柱为120*100*3。
2、屋面钢架楼梯间：主骨架为方钢100*100*3；副骨架为方钢50*50*；雨篷梁为大
刀梁；预埋钢板150*150*6；钢化玻璃厚度12mm.
3、夹层钢制平台：主骨架为400H型钢及350H型钢，钢板500*500*20，连接钢板
350*200*20；连接件为高强螺栓及标准件；主体连接采用化学螺栓Φ22*550；楼承板为*720型，含基础、土方及地面等土建工程。
钢板及型钢采用性能不低于Q235—A钢材，焊条采用E43型。构件制成后应该进行检查，表面应平整光滑，焊缝不应有断烧、裂纹、过烧现象，外露处应磨平。安装后不应有歪斜、扭曲、变形等缺陷。并涂刷防锈漆一道，刷防火涂料并做好相关记录表格以供竣工验收之用。钢梯要保证有足够的强度和承载力，与墙体连接点坚固密实，支撑牢靠，如出现下垂、翘曲、晃动等不安全因素，承包人应无条件进行返工，一切损失由承包人承担。
五、付款方式：
1、乙方分批施工，乙方每完成建筑面积1000平方米的工程，甲方向乙方支付已完成
工程量合同价款的80%；
2、乙方完成本合同约定所有工程，经双方核算确认最终工程量后，甲方向乙方支付至
合同价款的95%；
3、剩余5%为质量保证金，两年质保期后，无质量问题，甲方向乙方返还。
六、工程结算
1. 工程竣工结算时，合同价款中的单价不变。
2. 结算价款为工程合同价款中的单价乘以甲乙双方认可的实际竣工工程量。
3.发包人认可的实际竣工的工程量以发包人的工程部据实签证单为凭证。
4. 因设计变更引起部分分项工程子目的增加，该子项目的单价在合同报价中有相同子目
的执行相同子目的单价，合同报价中有相近子目的按相近子目执行，若合同报价中没有相近的子目，则由承包人提出申请，经发包人认可后执行。
七、质量验收方法
1. 承包人开工前，提供全部产品的样品，样品制作（包括样式、颜色、材料规格、产品相关尺寸等）严格按照施工图纸及发包人的要求。
2. 每批产品到工地由发包人、监理、承包人以承包人提供的样品为质量标准共同验收进场产品质量，验收合格后方可进行安装。
八、现场文明施工及管理要求说明
要求承包人严格按照建设工程安全生产管理条例进行施工，执行亳州市城市文明建设的有关规定，并无条件执行甲方制定的现场安全文明施工管理办法。
九、双方的责任和义务
甲方责任和义务：
（1）按照合同约定的期限和方式及时支付工程款。
（2）负责现场乙方与相应总包施工单位的协调。
（3）协调施工用水用电（费用由乙方承担）。
2、乙方责任和义务
（1）根据施工图纸和相关验收标准，编制现场施工组织方案，并经监理甲方批准认可后实施。
（2）组织施工人员和材料、机械进场，并按相关规范要求标准进行施工。
（3）服从甲方及监理单位的技术指导与监督，做好现场的施工管理工作，并遵守各项规章制度，确保文明施工。
（4）加强现场管理，确保安全施工，对施工过程中的安全、质量事故负责；因安全、质量原因造成的相关处罚、赔偿费用以及由此给甲方带来的一切经济与信誉损失，由承包方承担，与甲方无关。
（5）乙方不得将其承包的工程转包或分包给第三方。乙方若违反本条规定，甲方有权立即单方面解除合同，乙方必须无条件退场。乙方还应承担由于合同解除给发包方所带来的直接、间接经济损失以及名誉赔偿责任。
十、不可抗力
因不可抗力因素造成的工程工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。
十一、保修
1. 承包人应按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
2. 质量保修期为贰年。产品质量保修期内出现产品断裂、变形、松动和产品表面出现
生锈等质量问题和安装问题，承包人承担全部责任，负责免费维修和更换（承包人应在接到发包人通知24小时内到达现场维修、更换）。
十二、违约责任
合同签订后承包人不得转包本工程，如发现有转包的情况发生，视为承包人违约。发包人有权将承包人清除工地，发包人对承包人所完成的工程量将不予计量和支付工程款。
十三、争议解决方式
本合同在履约过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 (2) 种方式解决：
（1）请监理工程师调解；
（2）依法向工程所在地人民法院起诉。
十四、合同生效
合同订立时间： 2013 年月日
合同订立地点：亳州
本合同双方约定：自双方签字盖章之日起正式生效，合同约定条款履行完毕后自动失效。十五、合同份数
本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。
十六、其它
1、甲方指定的施工代表为：乙方指定的施工代表为：。
2、工程施工图纸以及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
3、本工程竣工后，承包人应向总承包单位提供三套完整的本工程的竣工资料。
4、承包人在施工过程中不得擅自停工、退场，如擅自退场，承包人所完成的工程量，发包人将不给予结算，并且承包人还应承担全部违约责任并按违约条款处理。
发包人（盖章）：承包人（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
城一期 4#栋钢结构雨棚劳务分包施工合同 合同编号：HT-XBC1Q-20180802 工程名称：箱包)城一期4#栋钢结构雨棚工程 工程地点： 发包单位： 承包单位：
发包单位(甲方)： 承包单位(乙方)： 甲方因建设需要，现将钢结构夹层工程发包给乙方制作、安装，为明确双方在施工过程中的权利和义务，根据《中华人民国合同法》和《中华人民国建筑法》及有关规定，协商一致订立本合同。 第一条工程围 （一）工程名称：； （二）工程地点：； （三）工程容：工程容以乙方提供的施工图纸及预算单为准，包工包料包含吊车费，包含预埋。不包含土建、钢筋、及楼承板刷漆。 （四）工程色彩的确认：钢架面漆中灰色。 第二条工程工期、开工及竣工时间 （一）自甲方图纸确认备好工程用料，并按图纸组织制作，在甲方提供钢架预埋安装条件后，乙方应于接到甲方进场通知后 5 日开工； （二）竣工日期为开工后 20 个有效工作日，因甲方原因或不可抗力影响造成的竣工延期，需双方签字，以确认工期顺延。 第三条工程质量 钢结构的产品质量要求，按《钢结构工程施工质量验收规》（GB50205—2001）执行。 第四条工程造价及结算 （一）本工程以包工包料方式制作和安装，约定单位总造价为人民币：￥ 48687.00 元, 此价格为含税价。 （二）本合同工程在建筑过程中支出的报建费、建筑公司管理费、审图费、质检费、监理费、防火涂料、金属构件探伤检测费用均由甲方负责。 第五条付款和结算 （一）工程竣工验收后7日，甲方应一次性付至结算总造价的97%给乙方，预留3%质保金6个月后付清。 （二）甲方应在收到乙方书面验收申请报告之日起五日及时组织验收及办理结算手续，因甲方因素造成不及时验收或未经验收提前使用，视同验收合格，并且应于7日支付验收后应付的工程款。 （三）施工过程中，甲方及甲方驻工地代表签字的有关变更工程容，增加配套或辅助工程的书面通知等，乙方按此通知进行施工而增加的工程费用，可凭相关的工程费用清单
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 楼梯施工合同协议书范本全面 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
楼梯施工会同 甲方：______________________________ 乙方：______________________________ 签订日期：______ 年M 日 甲方： 乙方： 为了达到项目部制定的工程质量、安全、进度、创建省级文明工地的目标，加快施工进度、保证工程质量，以高标准、严要求、低损耗、保安全、争时间完成施工任务，明确甲、乙双方在施工中责任与权益，劳务公司与班组达成如下协议，并共同遵守。
一、承包范围，工作内容： 小区楼工程施工图所展示的全部施工内容及施工工艺、甲方技术交底内容、 设计变更范围内的全部楼梯粉刷工程以及甲方要求进行施工的部位和施工现场内需乙方配合施 工的其它工作。具体内容包含但不局限于如下： 1、楼梯粉刷所需材料进场时，必要的卸料、二次搬运、机械就位以及材料的覆保工作。 2、楼梯粉刷所有施工工序：基层清理、垃圾及时清理到垃圾场地、楼层备砂（适时备用水泥） 楼梯井挂通垂线、踏步分线的微调、超厚部位的自拌瓜子片徒垫层浇筑、施工楼梯的封闭和成 品保护、防滑条安装、压铜条、楼梯面层施工、毛毯覆盖浇水养护、滴水条粘贴、滴水线粉刷、 挡水粉刷、踢脚线粉刷、踢脚线塑料条粘贴、毛毯的收集整理归还、多余砂和水泥等材料的清理到料场以 及完工后的清理打扫工作。 3、机械设备、工具和材料供应、领用、清理维保工作。详见“机械、工具材料管理”条款。 4、遵守项目部现场文明标化工地管理制度要求做好原材料堆场、加工制作区、施工操作区的落手清工作。 5、配合项目部做好现场安全文明施工和生活区的文明后勤管理。 6、配合项目部做好质量检查、成本控制工作，配合项目部或上级主管部门组织开展的各项活动。 二、承包方式 包清工（不得另行分包），一次性包干，承包人自负盈亏。 三、承包单价 1、结算按图示楼梯自然层数计算。双跑楼梯水泥砂浆压光（包括踢脚线、踏步防滑条、滴水线、挡水板）每层元，单跑楼梯水泥砂浆压光（包括踢脚线、踏步防滑条、局部压铜条、滴水 线、挡水板）每层元。 2、以上单价为实测实量达95%标准价格，若实测实量未达95编准的，各单价下浮10%。 3、以上单价包括合同承包范围内的一切工作内容和义务，并包含职工医疗保险费、养老保险费 等所有费用。实际发生而未确定单价的，双方协商解决。 4、本工程原则上不发生点工，发生点工时，技工元/小时，普工元/小时。 5、以上单价在任何情况下不做调整。
合同订立原则 平等原则： 根据《中华人民共和国合同法》第三条：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定，平等原则是指地位平等的合同当事人，在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容：①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质，也不问单位大小和经济实力的强弱，其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当；要求一方不得无偿占有另一方的财产，侵犯他人权益；要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上，不得把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则：
愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”的规定，民事活动除法律强制性的规定外，由当事人自愿约定。包括：第一，订不订立合同自愿；第二，与谁订合同自愿，；第三，合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定；第四，当事人可以协议补充、变更有关内容；第五，双方也可以协议解除合同；第六，可以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿选择解决争议的方式。 公平原则： 根据《中华人民共和国合同法》第五条：“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定，公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务；第二，根据公平原则确定风险的合理分配；第三，根据公平原则确定违约责任。 诚实信用原则：
履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定，诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中，都要诚实，讲信用，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。 善良风俗原则： 根据《中华人民共和国合同法》第七条：“当事人订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益”的规定，“遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序和损害社会公共利益”指的就是善良风俗原则。包括以下内涵：第一，合同的内容要符合法律、行政法规规定的精神和原则。第二，合同的内容要符合社会上被普遍认可的道德行为准则。 钢结构楼梯施工合同 发包方： 承包方：
发包方（以下简称“甲方”）： 住所： 联系电话：手机号： 承包方（以下简称“乙方”）： 住所： 法定代表人： 本工程施工负责人：联系电话： 本工程设计人：联系电话： 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规和政府有关部门的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的办公室装饰装修工程（以下简称“工程”）的有关事宜，达成如下条款： 第一条工程概况 1.1工程地点： 1.2工程内容： 1.3工程承包方式，双方商定采取下列第（1）种承包方式；（1）乙方包工、包全部材料； （2）乙方包工、包部分材料； （3）乙方包工、甲方包全部材料。 1.4工程期限天：工程面积： 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 工程质量标准：现场验收合格
1.5合同价款：本合同工程造价（人民币） 300000 元，金额大写：叁拾万元整 1.6工程结算方式，双方商定采取下列第种结算方式； （1）合同总价包干； （2）按固定单价、工程量以实际完成量为准。 第二条施工图纸 2.1甲方委托乙方设计施工方案及出图，图纸一式二份，甲方、乙方各一份，设计费甲方另行支付（此费用不在工程价款内） 第三条甲方义务 3.1甲方指派为驻工地代表，负责合同履行及与乙方接洽，对工程质量、进度进行监督检查，办理施工所涉及的各种申请批件及工程验收、变更、登记手续和其它相关事宜。 3.2开工前天，向乙方提供物业管理单位确认的施工图纸或做法说明 份，并向乙方现场交底，为乙方入场施工创造条件。包括：全部腾空或部份腾空房屋，清除影响施工的障碍物；对只能部份腾空的房屋中所滞留的物品等采取保护措施，以不影响施工为原则。乙方施工人员对甲方施工现场的物品应认真清点及保护，并且双方签订“物品清单”。 3.3工程所在的物业管理单位因施工而收取的各项物业管理费用，由甲方承担（出入证除外），乙方协助提供物管所需相关资料。 3.4甲方提供施工期间的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调乙方与邻里之间的关系。协助乙方做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。 3.5禁止拆改承重结构，如需拆改非承重结构或迁改厨、卫位置及设备管线，
编号：钢结构楼梯制作安装合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年____ 月_____ 日
甲方：乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例： 一、工程内容：___________________ 钢楼梯的制作安装 二、工期： 经甲乙双方协商，本工程从____________ 年________ 月_______ 日始至_________ 年________ 月 ________ 日结束。总工期为___________ 天。 三、工程单价：_______ 元/m。 四、质量及技术标准：所有材料必须达到合格，由甲方质量人员现场检测，施工质量达到国家 标准，具体标准以B2、B3 作为依据。 五、双方责任： 1、甲方提供标准的施工图纸，如有变更，及时给予解答，并及时提供变更图纸，甲方提供原材料堆放场地；提供电源及电表箱以上电线，配合乙方解决施工中出现的问题。 2、乙方认真领会图纸及设计要求，按图施工，同时提供材料检测报告，在施工过程中，乙方要准守国家的法律法规，工程质量确保合格。 六、付款方式： 1、以最终设计图纸发生的总量为结算依据。 2、付款方式：工程竣工后经甲方验收合格后支付工程款的75%，其余25%于2014年12月底前 结清。 第2页共3页
七、安全施工： 乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。高空作业，必须系 安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水，接地，配 电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲 方不承担任何事故责任及经济损失。 八、工程质量： 1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。 2、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、 标准的要求制作施工， 3、本工程喷涂中灰防锈油漆两道。 九、争议： 本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地人民法院提 起诉讼。 本合同壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。工程结算完毕，付清工程款后，合同自动失效。 乙方：（签章） 代理人：（签章） 代理人：（签章） 年月日 甲方：（签章） 年月日
楼梯栏杆施工合同 （工程） 发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：*****小区楼梯栏杆工程 工程地址： 工程内容：包括产品制作、运输、装卸、安装、保修期内的保修费等全部费用 二、工程承包范围 承包范围：*****小区楼梯栏杆制作安装工程。 三、合同工期： 楼梯栏杆第一批进场以签订合同后十天安装，其它各栋楼的进场应与土建工程整体进度要求一致，不得延误土建工期，否则承担违约造成损失。 四、合同价款 序号名称型号材质价格（元 /M） 颜色 楼梯栏杆楼梯斜栏杆高950mm，平台 栏杆高1050mm (见附图)， 红榉扶手 镀锌静电 喷塑 121.5 与窗户同色，扶 手见样品 以上表格中结算按现场实际长度为准，综合单价包干,综合单价包含所有费用。 2、工程款支付 付款方式：栏杆进场安装数量经甲方和监理验收合格后付实际施工数量总价的35%，栏杆等工序施工结束经甲方和监理验收合格后付实际施工数量总价的50%，房子竣工验收合格后一个月内付实际施工数量总价的10%，5%作为质保金竣工验收合格后一年内付清（如有质量问题施工方要负责维修）。 五、材料设备供应
材料均由承包人自行采购，承包人应按国标或有关规范要求进行采购和安装，并接受现场工程师的监督与指导（施工前必需做样板间，经验收合格，以样品为准，进行大面积验收）。 八、工程质量 1、承包人按发包人认可的栏杆图纸及封样制作（图纸共肆张作为合同附件），所用材料必须满足图纸及规范要求，栏杆拼接处，空管两端封闭，防止雨水及潮汽渗入。楼梯栏杆必须整体采用热镀锌处理。 2、严格按照本合同约定的栏杆施工工艺及防锈蚀处理，面层饰面在热镀锌后采用静电喷塑面漆，面漆涂层应光滑均匀一致，无流坠，所有油漆保证在正常情况下一年内涂层不剥离，金属部件不生锈，无透底无皱皮。 4、楼梯栏杆铁件由承包人负责制安，成品栏杆与预埋铁件栏杆拼接处后应先作防腐处理。 5、栏杆安装应整齐平直。 6、栏杆加工前承包人应到现场复核砼柱或导墙等结构尺寸，遇转角处应实地测量、放样后再行加工，避免出现偏差。 7、栏杆安装后成品保护由承包人负责。 九、质量保修 工程质量保修根据中华人民共和国建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》执行，本工程保修期为一年，保修期自工程竣工验收合格，工程移交之日起算。保修期内因施工质量缺陷引发的问题，由承包人进行免费修理或更换。如造成其它经济损失的应当作相应的赔偿。如属用户使用不当、保管不善或人为造成损坏，承包人应及时给予修理，适当收取材料成本费。超过保修期的产品承包人实行长期有偿维修服务。 十、安全施工 根据谁施工谁负责安全的原则，承包人应严格按照安全规定组织施工。承包人人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括由承包人责任造成发包人人员、他方人员、行人伤亡等），发包人有协助紧急抢救伤员的义务，由承包人负责事故上报、经济赔偿及善后处理。 十一、双方一般权利和义务 1、双方现场代表 发包人委派同志为现场代表，负责本合同项目的实施与协调。
编号：JY-HT-08979 办公楼施工总承包合同范本 实用文档 The contract is a guarantee for both parties and protects legitimate rights and interests 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日
办公楼施工总承包合同范本实用文档 办公楼施工总承包合同范本一 发包人(全称)： 承包人(全称)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：沂龙湾小区05#地块4#、11#、15#-23#楼、地下车库及公建工程。 工程地点：临沂市北城新区沂龙湾05#地块 沂龙湾05#地块4#(6+1F框架结构)、11#(6+1F/-1框架结构)、15#(6+1F框架结构)、16#(6+1F/-1框架结构)、17#(17F框剪结构)、18#(17F框剪结构)、19#(17F框剪结构)、
20#(33F/-1框剪结构)、21#(33F/-1框剪结构)、22#(33F/-1框剪结构)、23#(3F框架结构)、地下车库及公建，总建筑库面积约97905平方米,实际面积以施工图为准。 工程立项批准文号： 资金来源：自筹 二、工程承包范围 承包范围：建筑、安装施工图纸的工作内容。不包括基础土石方挖运(但桩间挖土、凿桩头、基底清槽由承包人完成)、桩基、门窗、消防、电梯、智能化、燃气、通风排烟、变配电、精装修、外墙保温、外墙涂料、栏杆、百叶工程等发包人需要单独发包的工程。 三、合同工期 05#地块多层工期：开工时间2011年4月15日，竣工时间2012年2月9日，总工期300天(自工程具备基底清槽施工条件之日起算)。 05#地块17层工期：开工时间2011年5月25日，竣工时间2012年7月18日，总工期420天(自工程具备挖桩间土、凿桩头施工条件之日起算)。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢 您的下载 钢结构楼梯制作安装合同协议书范本标准版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：_______________________________ 乙方：_______________________________ 签订日期：年月日 甲方：乙方: 根据〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例： 一、工程内容：钢楼梯的制作安装 二、工期： 经甲乙双方协商，本工程从年月日始至年月 日结束。总工期为天。 三、工程单价：元/m。 四、质量及技术标准：所有材料必须达到合格，由甲方质量人员现场检测，施工质量达到国家 标准，具体标准以B2、B3作为依据。 五、双方责任： 1、甲方提供标准的施工图纸，如有变更，及时给予解答，并及时提供变更图纸，甲方提供原材料堆放场地；提供电源及电表箱以上电线，配合乙方解决施工中出现的问题。
2、乙方认真领会图纸及设计要求，按图施工，同时提供材料检测报告，在施工过程中，乙方要准守国家的法律法规，工程质量确保合格。 六、付款方式： 1、以最终设计图纸发生的总量为结算依据。 2、付款方式：工程竣工后经甲方验收合格后支付工程款的75%其余25晰2014年12月底前 结清。 第2页共3页
七、安全施工: 乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。高空作业，必须系安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水，接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。 八、工程质量： 1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。 2、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求制作施工， 3、本工程喷涂中灰防锈油漆两道。 九、争议：本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉 讼。 本合同壹式参份，甲方执贰份，乙方执壹份。工程结算完毕，付清工程款后，合同自动失效。 甲方：（签章）乙方：（签章） 代理人：（签章）代理人：（签章） 年月日 年月日
国家工商行政管理局 中华人民共和国建设部制定云龙湖悦府小区二期截水沟改造 施工合同 发包方（甲方）：华润置地（北京）物业管理有限 责任公司徐州分公司 承包方（乙方）：江苏中浩钢结构工程有限公司 合同编号： 签订地点：江苏省徐州市 签订日期：
钢结构（雨棚）工程施工合同 甲方：华润置地（北京）物业管理有限责任公司徐州分公司 乙方：江苏中浩钢结构工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就云龙湖悦府小区二期截水沟改造施工（由乙方负责施工）达成如下协议： 第一条：施工项目及内容 施工项目：云龙湖悦府小区二期截水沟改造 施工内容：截水沟改造 单价中包含材料的运输制作、安装及所用材料等。 施工地点：云龙湖悦府小区二期 第二条：工期及进度要求 乙方必须按照甲方对本项目的施工进度计划进行施工，施工时间为：2018年7月20 日至2018 年7 月30 日（因停电、天气、自然灾害造成工期延误除外）。 第三条：工程承包方式及价格 1、承包方式：包工包料 合同金额：9183.9 元（含税），大写：玖千壹百捌拾叁元零玖角。 2、质量及施工要求见图纸（附件）。 第四条：价格结算 1、合同签订后且工程竣工验收后一次性负清。 2、支付工程款时，乙方提供相应的正规发票，税费由乙方支付。 3、施工用电和施工用水费用由甲方无偿提供。 第五条：乙方责任 1、负责按照将合同约定要求将云龙湖悦府小区二期截水沟改造建好交付给甲方验收使用。 2、乙方免费对整个工程保修一年。 3、乙方自行承担施工过程中的全部安全和风险，并对由于乙方因员工违章作业或安全
房屋建筑施工合同模板 Building construction contract template 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
房屋建筑施工合同模板 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑 安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合 同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后 内容可按需编辑修改及打印。 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建 筑法》及国家有关规定，为了确保甲方房屋施工顺利进行，为明确双方在建设项目施工过程中的权利和义务，本着双方“责、权、利”，经甲、乙双方协商，特订立本合同。 一、工程慨况： 二、承包方式：甲方以包料不包工的方式承包给乙方。 三、工程承包范围： 按甲方提供施工图，乙方负责所有施工机械（木模，钉子，铁丝，脚平架等），从基础土方工程到房屋竣工中的瓦工，木工，钢筋工等所有施工内容。外墙正立面贴外墙砖，其它墙
面为水利砂浆。五层楼地面贴地面砖，卫生间，厨房，楼梯踏步所有贴墙地砖。 四、承包价格及付款方式： 1、价格：_______元／平方米（建筑面积）。建筑面积 按照国家规定计算方式计算，增减工程量按照市场行情，双方协商解决。 2、基础竣工后付款人民币5000元整；每一层主体盖板 完工后付款人民币4000元整，内外粉刷完工后付款_____元整，春节前无质量问题余款一次性付清，（如有质量问题返工达标后，另外赔材料）。 五、工期及安全责任： 工期从______年____月____日到_____年_____月____日 竣工。推迟一天罚款____元／天，由甲方在工程款中扣除。 施工期间： 1、本工程所有安全事项均由乙方负责，乙方应按工程的 要求负责施工过程中的安全管理工作，因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责；第三人造成乙方及其员工伤害的，由第三人负责，与甲方无关。
办公楼建设工程施工合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容: 本工程项目办公室共348平方米（长20米*宽8米*高，2层+阳台28平方米，1层高3.8米，2层高3.4米）的施工由乙方负责。 基础使用三七灰土两层30公分，底宽1.12米，槽深1.12米。 主体结构采用砖混结构，门窗全部使用铝合金门窗，外墙涂料为立邦防水涂料，内部简装修：地板砖采用80*80防滑地板砖，内墙刮腻子并用立邦漆粉刷。 第二条工程承包形式 一、本工程由甲方采用包工包料的承包方式发包给乙方施工。 二、工程造价 2、乙方因建设施工所需搭设临时建筑工棚，或租用民房，甲方不予补偿任何费用。 第三条工程日期 2014年 06月20 日至 2014 年08月10日。 第四条建筑材料供应、验收
乙方所采购的材料，必须附有产品合格证，坚持“先检测后使用，检测达到合格要求后才能使用的原则”，坚决杜绝不合格产品进入施工现场。 第五条工程价款支付与结算 一、本合同签订前三个有效工作日内，由乙方交工期质量保证金贰万元汇入甲方帐户，工程竣工后甲方全部退还。 二、价款支付方式，材料进工地付总价款的10%，一楼封顶付总价款的20%，主体完工付总价款50%，竣工验收后付总价款的95%，质量保证金5%，一年后付清。 第六条工程施工与工程质量和管理 乙方在施工过程中，接受甲方及有关单位的质量监督，发现质量问题及时整改，直至达到质量要求，返工所有工料概由乙方负责，甲方不负任何责任。 第七条双方责任 一、乙方的责任 按照甲方要求施工，在施工过程中，乙方应做到安全生产、文明施工，杜绝安全事故，如发生大小伤亡等安全事故，一切经济损失和法律责任均由乙方负责。 二、甲方责任 1、提供水源和电源，保证足够的施工用水，用电容量。 2、加强质量、安全督查。 3、负责协调周边施工环境。 第八条附则 一、本合同签订之前双方的承诺和本合同签订之后的补充协议与本合同具有同等法律效力。如有不符以本合同条文为准。 二、本合同正式文本一式二份，甲乙双方各执一份。
更换雨棚工程合同模板 篇一：雨棚制作安装合同 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 按照《合同法》《建筑安装合同》并参照国家及地方有关工程加、工承包的合同条款，就镀锌结构雨棚加工制作、安装，在平等互利的基础上，双方本着公平合理、经友好协商，达成如下合同条款。 一、工程名称：镀锌铁结构铁皮雨棚。 二、工程地点：银岩村完小教师楼楼顶。 三、工程范围及内容：镀锌铁结构隔热铁皮雨棚。 四、加工、制作方式：按甲方指示，乙方根据实际进行加工制作。 五、价格：捌拾元每平方米（80 元/㎡），实测实量面积为：宽 6 米×长 =75 ㎡；75㎡×80 元/㎡）=6000 元。以上为含税价格。 六、工期：合同签订即日起 7工作日内完工。 七、施工安全与违约责任： 1. 施工安全由甲方管理，乙方必须严格按照有关安全文明规范要求安全文明施工，施工过程中如不按安全管理及违反相关操作规程造成的人身安全伤亡事故由乙方负责，并承担由此造
成的损失。 2. 施工过程中，乙方不得无故停工，否则视为违约，造成的经济损失由乙方负责；甲方须按合同付款方式履行合约条款，否则乙方有权中途终止合同并到相关部门申诉维权。 八、付款方式：先由乙方垫资制作雨棚钢构安装，竣工并验收合格后甲方必须在两个月内付清乙方工程款. 九、质量标准须符合以下质量要求：使用的原材料符合国标。 十、双方义务：甲方义务：1.提供施工所需水、电。乙方义务：1.乙方负责自备施工所需要的所有焊条、切割机、切割片、油 漆、钢丝刷等。 2.乙方施工过程中须服从甲方的管理。 3.及时接受并完成甲方提出的整改意见。 十一、本合同双方签字即生效，双方须按条款履行合同，单方不得违约，否则赔付对方此工程款的双倍违约金。未尽事宜双方协商解决。本合同一式两份，签字后甲乙双方各执一份。 甲方： 乙方：（签字或盖章） 20XX年日（签字或盖章）月 篇二：雨篷施工合同 合同编号NO:甲方（发包单位）：江苏---建工有限公司 乙方（承包单位）：无锡伍顺建材有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》
室外消防钢楼梯施工合同 建设方：（下简称甲方） 施工方：（下简称乙方） 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同 一、工程概况 1.1、工程名称： ______________________ 1.2、工程地点： ___________________ 1.3、承包范围：施工图纸设计的室外钢消防楼梯。 二、合同工期及图纸 合同工期由乙方根据总承包单位施工现场情况合理进入施工场区，最终 不得影响甲方交工竣工验收。 三、质量标准 工程质量标准：合格工程。 四、合同价款 本工程总合同金额为（大写）：，（小写）Y: —元整。本工程合同 价格为固定价格，包括综合考虑了工程施工图纸，工程相关规范，同时充分考虑图纸及规范中隐含工作的费用以及最终交工验收时的各项费用。 五、工程款支付方式 1、乙方不付备料款，待工程施工完成工程量达到一半时，甲方支付合同总金额的_。
2、乙方施工结束，具备验收条件时，甲方再支付合同总额的20%乙方随同该工程组织各部门进行验收并承担相关费用。 3、工程验收合格后，甲方支付至合同总金额的95%乙方将工程及完整的竣工资料移交甲方，剩余5%乍为质保金，质保期为年，质保期满后返还乙方。 六、甲方的权利和义务 1、甲方向乙方提供一处满足设备储藏要求的场地作为乙方堆放材料设备的库房。 2、甲方负责配合乙方与总承包方之间的协调工作如发生费用，由乙方承担。 3、乙方进场施工之前，甲方组织乙方、总承包方、监理方召开专题协调会，对乙方施工质量、施工进度进行定期检查。 七、乙方权利和义务 1、乙方所完成的室外钢制消防楼梯必须经各部门验收合格，并确保设计要求的所有功能正常使用。 2、施工组织部署及进度计划表的提交乙方必须严格遵循合同工期。 3、乙方派驻______________ 为现场技术工程师，乙方现场人员安排必须满足施工现场要求。 4、乙方现场技术工程师必须参加每周工地例会，因故不能参加的应提前向甲方及监理方请假，并说明原因。 5、乙方要密切配合甲方、监理及总承包方对工程进度、质量、安全等进行管理。 6、乙方必须按照约定文件规定的品牌、规格采购，并做好材料和设备的供应和保管工作。 7、乙方材料及设备进场前应严格履行报验手续，进场后报监理、甲方验收并及时提交材料设备的检验报告或质保证书。
钢结构楼梯制作安装合同 甲方：张北景冠房地产开发有限公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例： 一、工程内容：中央大道B5、B6、B7、B8商业楼钢楼梯的制作安装 二、工期： 经甲乙双方协商，本工程从2014年9月1日始至2014年9月20日结束。总工期为20天。 三、工程单价：600元/m。 四、质量及技术标准： 所有材料必须达到合格，由甲方质量人员现场检测，施工质量达到国家标准，具体标准以B2、B3作为依据。 五、双方责任： 1、甲方提供标准的施工图纸，如有变更，及时给予解答，并及时提供变更图纸，甲方提供原材料堆放场地；提供电源及电表箱以上电线，配合乙方解决施工中出现的问题。 2、乙方认真领会图纸及设计要求，按图施工，同时提供材料检测报告，在施工过程中，乙方要准守国家的法律法规，工程质量确保合格。 六、付款方式： 1、以最终设计图纸发生的总量为结算依据。 2、付款方式：工程竣工后经甲方验收合格后支付工程款的75%，其余25%于2014年12月底前结清。 3、计算方式为每延米600元乘以图纸实际总量为工程总造价。 七、安全施工： 乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。
高空作业，必须系安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水，接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。 八、工程质量： 1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。 2、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求制作施工， 3、本工程喷涂中灰防锈油漆两道。 九、争议： 本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。 本合同壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。工程结算完毕，付清工程款后，合同自动失效。 甲方：（签章）乙方：（签章） 代理人：（签章）代理人：（签章） 年月日年月日
车库雨棚及采光井天窗施工合同 甲方：安徽六安恒远房地产开发有限公司 乙方： 按照《合同法》、《建筑安装工程合同》并参照国家及地方有关工程加工承包的合同条款，就钢结构阳光板雨棚及安全玻璃采光井天窗、百叶加工制作、安装，在平等互利的基础上，双方本着公平合理、经友好协商，达成如下合同条款。 一、工程名称：车库钢构阳光板雨棚及采光井天窗、百叶施工合同 二、工程地点：六安恒远皋城.公馆二期（六安市大别山路15号） 三、合同价款：（见报价附件） 以上合同单价为验收合格价，包验收，包括材料原价、安装费、水电费、运输费、装卸费、检测费、3%总包服务费、税费、利润及不可预见费等一切费用。 四、加工、制作形式： 按照图纸加工安装，乙方根据实际需要对图纸进行修改时要及时通知甲方。 五、合同价款和付款方式： 合同价款：元，大写元整。（总价一次性包死） 付款方式: 按合同总价结算，雨棚及采光井天窗施工材料进场7个工作日内支付合同总价的30%，施工完成后经甲方、监理方验收合格后15个工作日内付至合同总价的95%，质保期满一年无质量问题，余款5%质保金在15个工作日内付清（无息）。（付款之前乙方必须提供等额建安发票） 六、工程期限： 工期：40工作日（自合同签订之日起） 2014 年月日至2014年月日，每拖延一天赔偿发包人的损失10000元。 七、质量标准符合以下有关钢结构规范： （1）甲方提供的工程施工图纸； （2）《钢结构施工与验收规范》GB50205-2001 （3）质量要求：使用的原材料符合国标及图纸要求。 八、质量验收：依据《钢结构设计规范》GBJ17-88；《钢结构施工与验收规范》GB50205-2001及设计图纸。 九、双方义务： 甲方义务： （1）配合乙方协调设计单位确保图纸无误。 （2）甲方负责提供施工现场所需的办公、库房用房及施工所需水、电。 （3）甲方负责办理施工单位的有关手续。
文件编号：TP-AR-L1049 The Civil Subjects Establish, Change And Terminate Their Corresponding Civil Legal Relations, And Then Determine Their Respective Rights And Obligations. The Terms Are Binding On The Parties And Need To Abide By Them. （示范文本） 甲方：_______________ 乙方：_______________ 签署时间：_______________ 办公楼施工总承包合同 新编范本
办公楼施工总承包合同新编范本 使用注意：该合同资料可用在各个民事主体之间设立、变更、终止其对应的民事法律关系而订立，进而确定各自的权利和义务，条款对当事人具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 办公楼施工总承包合同范本一 发包人(全称)： 承包人(全称)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：沂龙湾小区05#地块4#、11#、15#-23#楼、地下车库及公建工程。 工程地点：临沂市北城新区沂龙湾05#地块
沂龙湾05#地块4#(6+1F框架结构)、 11#(6+1F/-1框架结构)、15#(6+1F框架结构)、 16#(6+1F/-1框架结构)、17#(17F框剪结构)、 18#(17F框剪结构)、19#(17F框剪结构)、20#(33F/-1框剪结构)、21#(33F/-1框剪结构)、22#(33F/-1框剪结构)、23#(3F框架结构)、地下车库及公建，总建筑库面积约97905平方米,实际面积以施工图为准。 工程立项批准文号： 资金来源：自筹 二、工程承包范围 承包范围：建筑、安装施工图纸的工作内容。不包括基础土石方挖运(但桩间挖土、凿桩头、基底清槽由承包人完成)、桩基、门窗、消防、电梯、智能化、燃气、通风排烟、变配电、精装修、外墙保温、
旧楼加装电梯合同书 甲单位：崇桂新村39B座一单元（以下简称甲） 乙单位：江夏（）建设工程有限公司（以下简称乙） 根据《中华人民国合同法》有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双就施工的承包事项协商一致，订立本合同。 一、项目概况 1、项目名称：崇桂新村39B座一单元加装电梯 2、项目地点：市 3、承包性质：包工、包料、包安装、包运输、包安全 4、承包围： 1、基坑及防水 .钢结构井架.四面不锈钢.一楼下为砖墙外贴磁砖.电梯超150mm防护、地下线管移除、墙上空调、线管移除、防道网切除及修复(注：基础施工除遇化粪池产生的费用由甲乙双各承担一半外，其余施工及由此产生的费用全部由乙负责) 2、过道地面磁砖、过道长度约为2.2m,围档为1.2m高不锈钢、1.5m高铝合金窗、夹心板盖顶、铝扣板吊顶、人体感应灯、打掉的墙面粉白恢复。 3、图纸、审图、电梯验收的监理报告、规划报建手续、电梯专用电表、从电表到主机处的电缆 5、主要材料明细表 5.2 主走道用120×120×5mm型焊接管材质为Q345B 5.3 电梯基础土建机坑主体用螺纹钢φ14-16mm，固定圈梁φ8mm线材均为三钢闽光牌产品，金牛水泥标号500，标准合格沙预埋板σ=18mm，基坑做防水处理 5.4 钢结构外包装两种材料双钢化（6+6）夹胶玻璃安装时每块玻璃相接装配横梁不装修，不进水，产品提供合格证； 5.5 主走道用镀锌管框架焊接，双侧底层安装8%的钢化玻璃，上层5mm普玻，中间用铝合金拉窗，全通透性装配确保原楼梯走道光亮。
5.6 304哑光不锈钢σ=1mm，折边成型并加衬不锈钢管制作成品后用σ=2mm不锈钢板连接焊接在机架上，并提供质保书。 5.7 走道铺防滑钢砖，机架底层1米高铺花钢岩砖以防水。 5.8 焊条用7422焊条，采用气体保护焊，确保焊接质量。 6、工程概况： 形电梯井道，外罩要求：不锈钢；数量：1台； 二、工期 1、本工程施工时间为4个月（不含电梯安装时间及规划审批时间），工期的开始日自规划可证下发10后算起。如任原因而造成工期拖延，由违约承担违约责任。 2、如遇下列情况，而影响工程竣工时间者，经甲代表签证后，工程之工期按实际相应顺延；乙不负责因其原因而增加的费用： 2.1因遇人力不可抵抗的自然灾害（如台风、水灾、下暴雨、地震，自然原因发生的火灾等）造成的停工者； 2.2在工地里发现古文物或爆炸物而需要全面停工处理；因市政府有关单位或业主的原因造成停电或停水或水压不能满足施工需要，影响全面八个小时（期间无间断）以上者； 2.3因甲或业主提出修改承包围，容及标准，而造成进度受影响或工程量增加者； 2.4甲不按合同规定（除非乙违约或不履行合同条款在先）支付工程进度款而影响施工进度者； 2.5按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，影响进场施工； 三、工程造价及核算法： 1、造价： 工程总价（除因甲有另行要求，否则无任工程量增加），总价合计为人民币：小写：￥元，大写：整。(不含税票，此工程为固定包干总价) 2、付款式： 2.1合同签订后3天，甲支付总工程款的10%为工程定金，即人民币RMB￥元 2.2规划可证下发3天，甲支付总工程款的25%为工程进度款，即人民币RMB￥元。2.3钢材进场3天，甲支付总工程款的30%为工程进度款，即人民币RMB ￥元。 2.4不锈钢进场3天，甲支付总工程款的25%为工程进度款，即人民币RMB ￥元。 2.5电梯验收完成出证3天，甲支付总工程款的10%为工程进度款，即人民币RMB ￥元 3、付款账号
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 钢结构楼梯施工合同正式 版
钢结构楼梯施工合同正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 发包方： 承包方：湖南金海钢结构集团有限公司谭曼生 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：衡阳松木工业园区标准厂房c栋钢结构工程 二、工程地点：衡阳松木工业园区 三、承包范围和内容：钢结构的设计
与施工，二层钢结构含承重结构钢柱、梁、楼梯的施工图设计、制作与安装工程以及防腐、防火的处理。 四、工程造价：贰佰万捌仟叁佰陆拾（XX360）元整，每平米_230元整 五、建筑面积：_8732平方米 第二条施工准备 一、发包方： 1、在开工前（合同签定后2天内），接通水源、电源，为承包方提供具备施工条件的施工场地。 2、协助承包方办理所需有关证件，相关费用按规定各自交纳。 3、指派现场施工代表，负责处理施工现场的事务，如监督检查进度、质量及隐
钢结构雨棚施工合同样本 钢结构雨棚施工合同范文篇一包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 本着平等自愿、公平、诚实信用的原则，并结合本工程具体情况，为明确双方施工过程中的权利，经双方协商一致，订立本合同。 1.0工程概况 1.1建设单位：上海华迅汽车配件有限公司 1.2工程内容：拆除施工现场原有建筑物、搭建钢结构天棚、地面原绿化位置土方外运、下水道窨井下埋、窨井盖调换成钢纤维窨井盖、自来水管下埋、地坪位置铺设三合土、浇筑地面砼、拆除原排水沟、重新排设排水沟、施工现场清理等零星工程 1.3工程地点：华中园区9#厂房与11#厂房之间 2.0施工要求： 按图施工。 3.0工程造价 本工程总造价：505114元(人民币) 4.0工程期限及制约 4.1合同工期为 30 天，开始时间按甲方通知日开始起算。完成时间按现场施工完毕结束为准，由甲方与乙方按实际施工条件合理安排最短的完成工期计划，并经乙方签字确认的工期为最后完成
4.2 当乙方的承诺无法达到且又不主动增派人员抢进度节点的，甲方有权外调施工队进行赶工，所发生费用及损失均由乙方承担。 4.3乙方应配合甲方主动做好工程竣工收尾工作，对出现收尾不及时或在接到甲方通知天内不派人员进行收尾施工的，甲方有权另外安排人员进行收尾，所产生的费用从乙方结算款中扣除。 4.4施工质量保证期为1年，自协议内容全部完成经工程验收合格之后一年内因施工质量引起的返修乙方必须无条件进行整修并承担相应费用; 5.0安全生产、文明施工及劳动保护 5.1乙方为操作人员提供必要的安全装备和设施并承担相应费用。 5.2严格按照国家、行业及地方政府的现行安全生产规范及规定施工。 5.3发生伤亡及其他安全事故，乙方应立即报告甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。 5.4乙方必须认真遵守、严格执行并达到上述国家、地方及甲方的安全生产、文明施工管理标准，如因乙方原因达不到上述标准，甲方对乙方处以协议结算造价的1%~3%罚款。 6.0廉政工作 6.1乙方必须服从甲方项目安排、工程施工统一管理、统一调度等管理要求。