监理员考试试题库及答案（共500题）
监理员考试试题库及答案一
1.监理工程师对施工方案质量控制时，应遵循的原则有( )。ACD
A.全面分析、综合考虑
B.充分调动人的积极性
C.力求方案技术可行、经济合理
D.有利于实现三大控制
E.便于施工组织与管理
2.施工过程中质量控制的主要工作是( )。CDEF
A.进行预控
B.进行预检
C.以工序控制为核心
D.设置质量预控点
E.严格质量检查
F.加强成品保护
3.工程承包单位资质是综合考核了企业的( )等情况后确定。ACD
A.建设业绩
B.技术水平
C.人员素质和管理水平
D.资金
E.质量体系认证情况
4.下列人员中，可作为管理者代表的人选有( )。BE
A.总经理
B.副总经理
C.质管办主任
D.企管办主任
E.总工程师
5.钢筋的一般检验项目包括( )。ACEF
A.屈服强度
B.疲劳强度
C.延伸率
D.硬度
E.冷弯性能
F.抗拉极限强度
G.冲击韧性 H.化学成分
6.施工图纸的审核，应特别注意各专业图纸之间的( )。ACEF
A.错
B.多
C.漏
D.重
E.碰
F.缺
7.监理工程师在( )审核方案或图纸时，需要同时审核相应的概算文件。BD
A.总体设计阶段
B.初步设计阶段
C.专业设计阶段
D.技术设计阶段
E.施工图设计阶段
8.施工质量跟踪档案包括( )。ACDEGH
A.图纸
B.施工计划
C.试验报告
D.质量合格证
E.质量自检单
F.合同文件
G.工序施工记录
H.监理工程师的质量验收等
9.建筑工程中的质量事故，可按( )分类。ADEF
A.事故产生的原因
B.事故造成的经济损失
C.事故造成的人员伤亡
D.事故的性质
E.事故造成的后果
F.事故的责任
10.下列费用中，属于直接费的有( )。BC
A.现场材料二次搬运费
B.混凝土添加剂费
C.脚手架、模板摊销费
D.冬雨季施工增加费
E.现场临时设施费
11.下列哪些属于监理公司在控制项目投资方面的业务内容( )。ACD
A.对拟建项目进行经济评价
B.编制设计概预算
C.协助建设单位与承建单位签订承包合同
D.签署工程付款凭证
E.执行工程承包合同
12.下列哪些费用属于建安工程间接费( )。BCDE
A.未来企业生产职工培训费
B.企业管理人员劳动保护费
C.劳动保险费
D.企业为筹集资金发生的利息支出
E.施工企业职工教育经费
13.下列费用中哪些不属于静态投资( )。ACE
A.固定资产投资方向调节税
B.办公和生活家具购置费
C.建设期贷款利息
D.竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用
E.利率、汇率调整预备费
14.建设项目的设备及工器具投资包括( )。ABD
A.设备购置费
B.工器具购置费
C.进口设备检验及商验费
D.生产家具购置费
E.办公和生活家具购置费
15.项目资本金的来源主要是( )。ABDF
A.国家预算内投资
B. 自筹资金
C.银行贷款
D.发行股票
E.发行债券
F.吸收国外资本直接投资
16.在财务现金流量表中，作为现金流人的有( )。BDE
A.流动资金
B.回收流动资金
C.销售税金及附加
D.固定资产余值
E.产品销售收入
17.通过( )等途径可以提高价值。ACD
A.提高功能、降低造价
B.降低功能，提高造价
C.功能不变的情况下降低造价
D.造价不变的情况下提高功能
18.建筑工程概算常用的编制方法有( )。ACD
A.扩大单价法
B.预算单价法
C.概算指标法
D.类似工程预算法
E.造价指标法
19.工程项目建设总进度计划的内容包括( )。AC
A.投资计划年度分配表
B.竣工投产交付使用表
C.工程项目进度平衡表
D.年度建设资金平衡表
E.年度设备平衡表
20.工程业主进度控制的计划系统包括( )。ABC
A.工程项目前期工作计划
B.工程项目建设总进度计划
C.工程项目设计总进度计划
D.工程项目施工总进度计划
E.工程项目年度计划
21.监理单位对某建设项目实施全过程监理时，需要编制的进度计划包括( )。ABD
A.总进度计划
B.各子项目进度计划
C.单位工程施工进度计划
D.年、季、月进度计划
E.设计工作分专业进度计划
22.标号法是一种快速寻求网络计划( )的方法。BD
A.计划工期
B.计算工期
C.要求工期
D.关键线路
E.最短工期
23.监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则( )。ACE
A.合同条件
B.申报程序
C.关键线路
D.误期损失
E.实际情况
24.施工阶段分析进度偏差对后续施工产生的影响及其大小时，要通过对剩余网络计算确定，其具体步骤包括( )。CDE
A.分析出现进度偏差的原因
B.审查作业状况表
C.去掉已经完成的工作，对剩余工作组成的网络进行分析
D.将当前日期作为剩余网络的开始日期，将正在进行的工作的持续时间标注在网络图中
E.计算剩余网络参数
F.计算施工效率
25.当利用S形曲线比较法时，通过比较计划S形曲线和实际S形曲线，可以获得的信息有( )。ACE
A.工程项目实际进度比计划进度超前或拖后的时间
B.工程项目中各项工作实际完成的任务量
C.工程项目实际进度比计划进度超额完成或拖欠的任务量
D.工程项目中各项工作实际进度比计划进度超前或拖后的时间
E.预测后期工程进度
26.在提出施工进度调整措施时，主要考虑的因素有( )。ABCD
A.后续施工活动合同工期要求
B.对材料物质供应的影响
C.劳动力供应情况
D.对投资分配的影响
E.不可预见事件
F.项目参加者的错误
27.对由于承包商的原因所导致的工期延误，监理工程师可采取的制约手段包括( )。ABD
A.停止付款
B.责成对方赔偿误期损失
C.罚没保留金
D.终止对承包单位的雇用
E.取消承包人的经营资格
28.在以下项目中，( )属于生产过程的工作质量。ABCD
A.政治工作质量
B.管理工作质量
C.技术工作质理
D.后勤工作质量
E.质量回访和保修服务的质量
29.产量体系是实施质量方针和目标的管理系统，是组织经营管理体系的核心部分，质量体系中包括( )。AE
A.质量控制
B.质量目标
C.组织结构
D.资源
E.质量保证
30.工程承包单位资质是综合考核了企业的( )等情况后确定的。ACD
A.建设业绩
B.技术水平
C.人员素质和管理水平
D.资金
E.质量体系认证情况
31.监理工程师对材料质量控制的内容有( )。ABDE
A.材料的质量标准
B.材料的质量检验
C.材料的质量保证资料
D.材料的选择
E.材料的使用要求
32.在施工质量控制中，人的因素对质量有重要影响，人的素质反映在( )。ACEF
A.生理缺陷
B.违章违纪
C.心理行为
D.学历
E.技术水平
F.错误行为
33.工程项目设计阶段对专业设计方案的质量控制重点是审核( )等方面。BDEF
A.设计规模
B.设计参数
C.占地面积
D.设计标准
E.设备和结构选型
F.功能和使用价值
34.在施工阶段进行工程项目质量控制主要是监督施工单位形成的产品( )。AB
A.是否按图施工
B.是否达到合同文件规定的质量要求
C.是否达到技术规范的要求
D.是否达到质量评定标准的要求
35.监理工程师在施工阶段的事前质量控制工作主要包括( )。ABCE
A.把好开工令
B.审查承包单位技术资质
C.对工程所需原材料、构配件的质量进行检查与控制
D.协助承包单位搞好工序控制
E.组织技术交底和图纸会审
36.施工阶段质量现场监督检查的内容包括( )。BCE
A.施工组织设计检查
B.开工前的检查
C.工序交接检查
D.自检与复检
E.停工后复工的检查
37.监理工程师现场进行质量检查的方法有( )。BDE
A.旁站法
B.目测法
C.预留试件法以量测法
D.量测法
E.试验法
38.将质量控制点区分为“见证点”和“停止点”，是由于它们的( )。ABCE
A.重要程度不同
B.质量后果影响程度不同
C.控制时的运作程序不同
D.监控的措施不同
E.监督要求不同
39.生产设备基础符合( )条件时，可检查验收。ACE
A.预埋件数量和位置正确
B.设备基础二次灌浆完毕
C.砼强度达到要求
D.设备基础试压合格
E.设备基础断面尺寸、位置等符合图纸规范要求
40.工程项目完工后应进行竣工验收，竣工验收的依据包括( )。ABCE
A.设计文件
B.设备技术说明书
C.施工承包合同
D.施工操作规程
E.工程质量检验评定标准
41.单位工程质量评定内容包括( )。BDE
A.所含分项工程
B.所含分部工程
C.实测允许偏差项目
D.质量保证项目
E.观感质量
42.利用直方图可以( )。ABE
A.确定公差范围
B.制定质量标准
C.及时了解质量状况进行动态分析
D.控制质量波动范围
E.判明质量分布情况
43.制定质量处理方案，应体现安全、可靠、不留隐患、满足建筑物的功能和使用要求l及( )等原则。CE
A.设计单位认可
B.监理签证
C.技术可行
D.施工方便
E.经济合理
44.施工阶段监理工程师投资控制的主要工作内容是( )。BDE
A.编制施工组织设计
B.签署工程付款凭证
C.执行工程承包合同
D.审查工程结算
E.审查施工技术方案和施工进度计划
45.当工程建设征用集体所有土地时，用地单位应向土地所有者支付( )等费用。BCD
A.土地出让金
B.土地补偿费
C.青苗补偿费
D.安置补偿费
E.土地使用税
46.在质量体系要素中，管理职责要素的内容包括( )。ACE
A.质量方针
B.合同评审
C.管理评审
D.过程控制
E.组织
47.为了有效地进行质量管理和质量控制，企业应建立质量体系，质量体系中通常包括( )等部分。BCD
A.质量策划
B.组织结构
C.程序
D.过程和资源
E.质量改进
48.下列关于建设项目投资风险分析的描述，正确的是( )。BD
A.投资回收期越长，项目抗风险能力越强
B.投资回收期越长，项目抗风险能力越弱
C.盈亏平衡点产量越高，项目抗风险能力越强
D.盈亏平衡点产量越高，项目抗风险能力越弱
E.敏感性因素越不敏感，项目的风险越大
49.建筑工程预算包括( )工程预算。ABDE
A.一般土建
B.电气照明
C.设备安装
D.工业管道
E.特殊构筑物
50.在建设项目限额设计中，设计单位对( )造成的项目投资增加不承担责任。ABDE
A.建设单位超出国家规定及初步设计审批意见而增加的费用
B.国家政策变动和设计调整
C.由于初步设计工作深度不够，在下一设计阶段由于建筑工程量、设备规格等变动所造成的投资增加
D.土地征用费标准的改变
E.未经原审批部门同意，建设单位要求设计单位提高工程建设标准，并经设计单位出图增加的投资
51.专业监理工程师进行现场计量的依据有( )。BCD
A.工期定额
B.质量合格证书
C.技术规范
D.设计图纸
E.工程量计算规划
52.编制标底价格应遵循的原则有( )。ABCE
A.标底价格一般应控制在批准的总概算(或修正概算)及投资包干的限额内
B.标底价格应考虑市场价格变化因素，应力求与市场的实际变化吻合
C.标底价格应包括不可预见费(特殊情况)、预算包干费、措施费
D.按企业级别取费
E.按工程项目类别取费
53.用重点审查法审查施工图预算时，审查的重点一般是( )。BCD
A.采用技术的先进性
B.工程量大、单价高的分部分项工程
C.补充单位估价表
D.计取的各项费用(取费)
E.设计标准的合理性
案例分析题
案例一
一、某监理单位，资质等级为丙级，有正式在职工程技术和管理人员6人，其中3人有中级职称，其余为初级职称和无职称者。该监理单位通过熟人关系取得一幢26层综合大楼工程建设项目施工阶段监理任务。该工程建设项目预算造价为2亿元人民币。双方所签监理合同中规定，建设单位支付监理人报酬为80万元人民币。此外，建设单位还以本单位工程部人员参加监理进行合作监理为由，使监理单位又给建设单位回扣人良币10万元。在监理过程中，由于监理单位给被监理方提供方便，监理单位接受被监理方生活补贴费6万元人民币。
[问题]
1.该监理单位本身及其行为有哪些违反国家规定?
2.上述违反国家规定的监理应受到什么处罚?
问题1答案：
(1)该监理单位的存在本身就不符合《工程建设监理单位资质管理试行办法》中第八条的规定。因为：
①该监理单位无高级职称人员作单位负责人或技术负责人;(1.5分)
②该单位中的工程技术人员与管理人员总数不足10人。(1.5分)
(2)该监理单位为越级承接监理业务，违反《工程建设监理单位资质管理试行办法》中第十三条和第十四条的规定。(1.5分)
该监理单位按丙级资质标准只能承接16层以下的民用工程。(1.5分)
(3)监理收费违反《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》中的收费标准。通知中规定，工程预算2亿元应收预算额的0.8%一1.2%。按规定下限计，应是160万元人民币，但该监理单位只收80万元人民币，仅占0.4%。这属于一种不正当的竞争行为，它将扰乱监理市场，应予制止。(3分)
(4)以合作监理为由，给建设单位回扣亦属不正当经营行为，违反国家规定。并且，所谓合作监理是指监理单位之间的合作。(3分)
(5)给被监理方提供方便，又接受其生活补贴费，这属于徇私舞弊行为。因此，有可能损害委托人的利益，也是违反国家规定的。(3分)
问题2答案：
上述违反国家规定的行为，按《工程建设监理单位资质管理试行办法》中的第二十八条规定，由资质管理部门根据情节，分别给予警告、通报批评、罚款、降低资质等级、停业整顿直至收缴《监理申请批准书》或者《监理许可证》、《资质等级证书》的处罚;构成犯罪的，由司法机关依法追究主要责任者的刑事责任。(5分)
案例二
某施工单位承担了某综合办公楼的施工任务，并与建设单位签订了该项目建设工程施工合同，合同价3200万元人民币，合同工期28个月。工程未进行投保保险。某监理单位受建设单位委托承担了该项目的施工阶段监理任务，并签订了监理合同。
在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失。施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附索赔有关的材料和证据。索赔报告中的基本要求如下：
1.遭暴风雨袭击系非施工单位原因造成的损失，故应由建设单位承担赔偿责任。
2.给已建部分工程造成破坏，损失26万元，应由建设单位承担修复的经济责任。
3.因此灾害使施工单位人员8人受伤。处理伤病医疗费用和补偿金总计2.8万元，建设单位应给予补偿。
4.施工单位进场的在使用的机械、设备受到损坏，造成损失6万元;由于现场停工造成机械台班费损失2万元，工人窝工费4.8万元，建设单位应承担修复和停工的经济责任。
5.因此灾害造成现场停工5天，要求合同工期顺延5天。
6.由于工程被破坏，清理现场需费用2.5万元，应由建设单位支付。
[问题]
1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作?
2.不可抗力发生风险承担的原则是什么?如何处理施工单位提出的要求?
问题1答案：
监理工程师接到索赔申请通知后应进行以下主要工作：
(1)进行调查、取证;(1.5分)
(2)审查索赔成立条件，确定索赔是否成立;(1.5分)
(3)分清责任，认可合理索赔;(1.5分)
(4)与施工单位协商，统一意见;(1.5分)
(5)签发索赔报告，处理意见报建设单位核准。(1.5分)
问题2答案：
1.不可抗力风险承担责任的原则：
(1)工程本身的损害由业主承担;(1.5分)
(2)人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用;(1.5分)
(3)施工单位的机械设备损坏及停工损失，由施工单位承担;(1.5分)
(4)工程所需清理、修复费用，由建设单位承担;(1.5分)
(5)延误的工期相应顺延。(1.5分)
2.按所提要求逐条处理如下：
(1)经济损失按上述原则由双方分别承担，(0.5分)工程延期应予签证顺延;(0.5分)
(2)工程修复、重建26万元工程款由建设单位支付;(1.0分)
(3)2.8万元索赔不予认可，由施工单位承担;(1.0分)
(4)6万元、2万元、4.8万元索赔不予认可，由施工单位承担;(1.0分)
(5)现场停工5天索赔认可，顺延合同工期5天;(0.5分)
(6)清理现场2.5方元索赔认可，由建设单位承担。(0.5分)
监理员考试试题库及答案二
一、单选题(每题2分，共40分)
1、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节在( )阶段
A.项目决策
B.工程设计
C.工程施工
D.工程竣工验收
2、当承包单位在工程材料报审表中所附的质量证明文件、检验试验报告不足以说明产品质量符合要求时，监理工程师可再行组织复验或( )。
A.要求补充资料
B.见证取样试验
C.专家分析论证
D.退回重新报审
3、在钢筋混凝土工程的施工质量验收中，规定“钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈”，这属于检验批质量的( )项目。
A.主控
B.一般
C.观感
D.基本
4、施工过程出现质量问题时，监理工程师应立即向施工单位发出( )，要求其对质量问题进行补救处理。
A.暂停令
B.工作联系单
C.会议纪要
D.监理通知
5、加强隐蔽工程质量验收和监督管理，是基于工程质量具有( )的特点而提出的要求。
A.影响因素多
B.波动大
C.终检局限性
D.评价方法特殊性
6、施工作业技术交底的目的在于加强承包人对( )施工人员的技术指导。
A.单项工程
B.单位工程
C.分部工程
D.分项工程
7、施工过程中，材料的检验需要见证取样的，见证由( )负责。
A.业主代表
B.政府质量监督员
C.监理工程师
D.施工项目经理
8、对检验批基本质量起决定性作用的主控项目，必须全部符合有关( )的规定。
A.检验技术规程
B.专业工程验收规范
C.统一验收标准
D.工程监理规范
9、插入式振捣器的操作要领是( )
A.快插快拔
B.快插慢拔
C.慢插慢拔
D.慢插快拔
10、灌注水下混凝土时，目前采用最多的方法是( )
A.灌浆法
B.吊斗法
C.竖向导管法
D.液阀法
11、灌筑钻孔桩水下混凝土时，下列描述中( )是正确的
A.其顶面标高应比设计标高高出10CM以上
B.其顶面标高应比设计标高高出30CM以上
C.其顶面标高应比设计标高高出50CM以上
D.其顶面标高应与设计标高一致
12、同一截面的受力筋接头的截面积占钢筋总面积的百分率应符合受拉区不得超过( )
A.50%
B.60%
C.不受限制
D.以上都错
13、旁站是监理人员在现场对关键部位或关键工序施工进行的( )活动
A.监督
B.现场监督
C.全过程监督
D.巡视
14、影响工程质量的因素有( )
A.4M
B.人、机、料、法、环
C.内部因素和外部因素
D.主观因素和客观因素
15、水泥的存放应当防止受潮，存放时间一般不超过( )个月
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.半个月
16、电焊工、电工，必须( )才能持证上岗。
A.经总监理工程师核准
B.经现场业主代表核准
C.经项目经理核准
D.经专业监理工程师核准
17、现场监督检查的方式有( )
A.巡视
B.抽查
C.巡查
D.审查质量报告
18、( )是工程施工质量验收的基本单元。
A.分项工程
B.分部工程
C.检验批
D.单位工程
19、连续墙挖槽的单元槽段长度应符合设计规定，并采用间隔式开挖，一般地质间隔( )
A.一个单元槽段
B.5m
C.10m
D.以上都不对
20、为加强脚手架整体稳定性，双排式脚手架应设( )
A.剪刀撑
B.横向斜撑
C.支撑
D.剪刀撑、横向斜撑
二、多选题(每题3分，共30分)
1、监理工程师在工程质量控制过程中应遵循的原则有( )。
A.坚持以人为核心
B.坚持质量第-
C.坚持旁站监理
D.坚持质量标准
E.坚持科学公正
2、建设工程施工期间，监理工程师要对承包单位的各种质量记录资料进行监控。施工质量记录资料包括( )。
A.施工现场质量管理检查记录资料
B.各种工程合同文件
C.工程材料质量证明资料
D.施工单位质量自检资料
E.各种设计文件
3、应由监理工程师负责组织或主持的与设计质量控制有关的活动有( )。
A.施工图审核
B.施工图会审
C.设计交底准备
D.设计交底会议
E.设计交底会议纪要整理
4、监理工程师应对施工单位施工过程中的( )等工作质量进行监控。
A.技术复核
B.材料取样送检
C.级配、计量
D.控制点设置
E.质量记录资料
5、专业监理工程师应负责核查进场材料、设备、构配件的( )等质量证明文件及其质量情况，对进场材料、设备、构配件进行见证检验或平行检验，合格时予以签认。
A.报验单
B.原始凭证
C.检测报告
D.出厂合格证
E.检定证书
6、检验批的质量验收应包括以下( )哪些内容。
A.实物检查
B.资料检查
C.过程检查记录
D.隐蔽工程签证
E.质量责任确认
7、钢筋安装检查验收中的主控项目有( )
A.钢筋的品种、级别
B.钢筋保护
C.钢筋的布置
D.保护层垫块的规格、位置和数量
E.钢筋的规格、数量
8、以下哪些是钢筋连接的方式( )
A.绑扎
B.焊接
C.机械连接
D.搭接
E.粘结
9、混凝土坍落度的检查应该要( )
A.在浇筑地点进行
B.在搅拌地点进行
C.未经监理工程师批准不得改变配合比
D.若超出标准坍落度±15mm则拒绝使用
E.混凝土坍落度可以调整
10、浇筑水下混凝土是关键工序，( )
A.必须全过程进行旁站
B.采用导管法浇筑
C.在搅拌时制取混凝土试件
D.一经浇筑连续不能中断
E.每根桩都必须进行破损检测
三、判断题(每题2分，共20分)
1、所以隐蔽工程在隐蔽前，承包人必须通知发包人或监理人检查( √)
2、监理人未严格审查分包人资质，则分包人出现施工责任事故时，监理人承担连带质量责任。( X )
3、目测法是指采用看、摸、敲、照等手法对质量进行检查( √)
4、见证取样的频率和数量一般所占比例为30%( √ )
1.单选题【本题型共10道题】 1.（c ）深圳市政府发布《深圳市建筑工务署政府公共工程BIM应用实施纲要》，同期配套发布《BIM实施管理标准（2015版）》。 A．2011年6月 B．2012年6月 C．2015年4月 D．2015年6月 2.BIM技术被认为是继CAD之后建筑业的（b）。 A．第一次科技革命 B．第二次科技革命 C．第一次技术革命 D．第二次技术革命 3.BIM的灵魂是（a ）。 A．以模型为载体的信息 B．可视化的模型 C．施工模拟 D．工程量计算 4.BIM应用的新趋势中属于协同化的描述正确的是（c ）。 A．从设计向施工延伸 B．从单业务向多业务转化 C．从单机应用向基于网络的协同应用转变
D．从单技术应用向项目管理转化 5.对于BIM是信息化的技术，以下选项的描述正确的是（c ）。 A．是设施的数字化表达 B．是一个共享的知识资源 C．需要信息化软件的支撑并通过BIM软件实现在BIM模型中提取、应用、更新相关信息 D．应用于设计、建造、运营的数字化管理方法和协同工作过程 6.以下对于BIM的发展路线正确的是（b）。 A．2D CAD ——手工绘图——3DCAD——BIM B．手工绘图——2D CAD——3DCAD——BIM C．2D CAD ——3DCAD——手工绘图——BIM D．手工绘图——2D CAD——BIM——3DCAD 7.《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》在（d ）发布，明确了BIM发展目标和各方的重要工作，将极大促进BIM发展。 A．2011年6月 B．2012年6月 C．2014年7月 D．2015年6月 8.《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》到2020年末，以国有资金投资为主的大中型建筑，申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区项目勘察设计、施工、运营维护中，集成应用BIM的项目比率达到（c）。 A．70%
一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设监理实施需要( )。B A．上级主管部门批准 B．项目法人委托和授权 C．建设单位委托和授权 D．建设主管部门批准 2．《工程建设监理规定》明确了( )。D A．建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B．国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C．国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D．国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国工程建设监理工作 3．我国的监理工程师是指( )的一类人。C A．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B．取得监理工程师资格证书 C．取得监理工程师岗位证书 D．监理单位从事工程技术管理工作 4．不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。 D A．监理业绩 B．注册资金 C．工程技术和管理人员 D．单位负责人或技术负责人5．项目法人授予监理单位对工程施工进度有( )。C
A．审核、签认权 B．复核、确认权 C．检查、监督权 D．批准权 6．监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A．应承担一定的经济责任和法律责任 B．应承担一定的经济责任和民事责任 C．仅承担相应的经济责任 D．仅承担相应的法律责任7．下列各项工作牛，( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A．审查施工单位提交的施工方案 B．对施工工艺过程进行控制 C．必要时下达停工令 D．做好工程预验收工作 8．施工准备阶段监理工作应包括( )。D A．制定施工方案 B．进行设计交底 C．施工测量放线 D．审批工程开工 9．下列人员中，( )通常以规划为基本职能。B A．总监理工程师 B．总监理工程师助理 C．总监理工程师代表 D．专业监理工程师 10．( )监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。A A．直线制 B．职能制 C．直线职能制 D．矩阵制11．工程建设监理是指( )。C
2014 年建设领域专业人员监理员考试试题 一．选择题（30 分，每题 1.5 分） 1．建设监理业务完成后，监理机构应向（ B）提交建设工程监理档案资料． A．监理单位B．项目法人 C．主管部门 D．承建单位 2．建设工程要严格按照（B ）要求，做好项目建议书、可行性研究报告、初步设计、开工报告和竣工验收等环节工作是工程项目成败的关键． A．建设工程监理程序 B．建设程序 C．监理规则 D．建设工程合同 3．按照《建设工程监理规范》，（ A）应定期主持召开工地例会．A．总监理工程师 B．施工单位负责人 C．建设单位负责人D．专业监理工程师 4．按照《建设工程监理规范》，（A ）可以签发工程暂停命令．A．监理工程师 B．施工单位负责人 C．建设单位负责人 D．专业监理工程师 5．按照《建设工程监理规范》，建设单位或承包单位提出的工程变更，应提交（ A）． A．总监理工程师 B．专业监理工程师C．建设单位负责人D．专业监理员 6．按有关规定，监理业务完成后监理单位应向项目法人提交（ B ）． A．工程竣工图 B．监理档案资料 C．工程技术总结 D．工程决算
7．目标控制流程和监理信息流程应该在（D ）中作出明确规定．A．监理大纲B．监理细则 C．监理工作计划D．监理规划8．监理规划师监理单位重要的（ A）．
A．存档资料 B．计划文件 C．监理资料 D．历史资料 9．监理规划的具体内容应该具有（ C）． A．独特性B．唯一性C．针对性D．实现性 10．建设工程监理是针对（ C）所实施的监督管理． A．工程B．工程项目C．工程项目建设D．工程项目施工 11．按照《建筑法》规定，建设工程监理实施的前提是（ A）．A．需要建设单位的委托和授权 B．建设工程监理单位代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控 C．工程监理企业应当客观、工整的执行监理任务 D．建设工程监理单位必须具有甲级资质 12 监理工程师是一种（ D）职务． A．技术B．行政C．专业D．岗位 13．《监理工程师资格证书》的持有者，自领取证书之日起，（ D）年内未经注册其证书失效． A． 1 B．2 C．3 D．5 14．我国监理工程师不得在影响（ D）监理业务的单位兼职． A．独立执行B．正确执行C．合理执行D．公正执行15．某监理单位招聘三名监理工程师，在应聘得人员中，甲有工程设计管理方面得经验，乙有工程设备制造方面的实践经验，丙有工程经纪管理方面的，丁有工程立项评估方面的实践经验，该监理单位择优选择（D ）． A．甲、乙、丙B．乙、丙、丁C．甲、丙、丁D．甲、乙、丁 16．与监理工作者职业道德相悖的是（C ）． A．要求业主明确授权B．要求承包商提供具体的
选择 2013版施工合同示文本的实施日期是（）。 A.2013年7月1日 B.2013年8月1日 C.2014年1月1日 D.2013年10月1日 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（28）天，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。 A.7天 B.14 天 C.28天 D.56天 争议评审小组作出的书面决定（）对双方具有约束力，双方应遵照执行。 A.自然 B.经合同当事人签字确认后 C.任何情况下都 D.必须经法院判决才 下列关于法的效力高低的表述不正确的是( )。 A.法律的效力低于宪法，但高于其他的法 B.行政法规的效力低于宪法和法律 C.地方性法规的效力低于宪法、法律和行政法规 D.行政规章的效力低于宪法、法律、行政法规和地方性法规 译：（宪法>法律>行政法规>行政规章>地方性法规>地方性规章） 关于法的形式，下列表述不正确的是( )。 A.—切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触 B.广义上的法律，泛指《宪法》调整的各类法的规性文件
C.狭义上的法律，仅指全国人大及其常委会制定的规性文件 D.自治条例和单行条例、特别行政区法律等，属于我国法的形式 提交 下列属于行政法规的是（）。 A.《合同法》 B.《市招标投标条例》 C.《建筑法》 D.《建设工程质量管理条例》 下列属于民法商法的是（）。 A.土地管理法 B.公司法 C.建筑法 D.劳动法 资金等值是指由于资金时间价值的存在，使（）资金可以具有相同的经济价值。 A.相同时点上的不同金额的 B.不同时点上的不同金额的 C.不同时点上的相同金额的 D.相同时点上的相同金额的 相对某个系统，在一定时期各时点上实际发生的资金流出或资金流入称为（）。 A.现金流入 B.现金流出 C.现金流量 D.净现金流量 在国民经济评价中，以下不属于转移支付的是（）。
江苏省监理员考试试题及答案 1. 委托人未履行合同义务的,应承担相应的责任。委托人未能按期支付酬金超过（）天,应按专用条件约定支付逾期付款利息。 A.7 B.14 C.21 D.28【正确答案】 2. 监理合同生效后,出现致使监理单位不能完成全部或部分工作时,附加工作酬金按（）计算。 A.附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间×正常工作酬金÷协议书约【正确答案】 B.附加工作酬金一善后工作及恢复服务的准备工作时间÷正常工作酬金×协议书约定的监理与相关服务期限(天) C.附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间×正常工作酬金×协议书约定的监理与相关服务期限(天)定的监理与相关服务期限(天） D.附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间÷正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天) 3. 暂停监理合同全部工作时间超过182天,监理人可发出解除本合同的通知,本合同（）解除。
A.自通知发出时 B.自通知到达委托人时【正确答案】 C.自委托人了解通知内容后 D.自委托人收到通知并同意时 4. 一般情况下,委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上（）后合同生效。 A.签字 B.盖单位章 C.签字并盖章【正确答案】 D.签字或盖章 5. 当委托人将工程勘察、设计阶段的合同管理委托给监理人时,该项工作的具体约定和要求应写在合同文件的（）中 A.专用条件 B.通用条件 C.附录A【正确答案】 D.附录B 6. 按照《建设工程监理合同(示范文本)》的规定,委托人与违约承包人解除合同后,监理人完成的善后工作属于（）。 A.正常工作 B.本职工作 C.额外工作 D.附加工作【正确答案】
监理员考试题库（内部培训资料） 一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设监理实施需要( )。B A．上级主管部门批准 B．项目法人委托和授权 C．建设单位委托和授权 D．建设主管部门批准 2．《工程建设监理规定》明确了( )。D A．建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B．国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C．国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D．国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国工程建设监理工作3．我国的监理工程师是指( )的一类人。C A．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B．取得监理工程师资格证书 C．取得监理工程师岗位证书 D．监理单位从事工程技术管理工作 4．不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。D A．监理业绩 B．注册资金 C．工程技术和管理人员 D．单位负责人或技术负责人 5．项目法人授予监理单位对工程施工进度有( )。C A．审核、签认权 B．复核、确认权 C．检查、监督权 D．批准权 6．监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A．应承担一定的经济责任和法律责任 B．应承担一定的经济责任和民事责任 C．仅承担相应的经济责任 D．仅承担相应的法律责任 7．下列各项工作牛，( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A．审查施工单位提交的施工方案 B．对施工工艺过程进行控制 C．必要时下达停工令 D．做好工程预验收工作 8．施工准备阶段监理工作应包括( )。D A．制定施工方案 B．进行设计交底 C．施工测量放线 D．审批工程开工 9．下列人员中，( )通常以规划为基本职能。B A．总监理工程师 B．总监理工程师助理 C．总监理工程师代表 D．专业监理工程师 10．( )监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。A A．直线制 B．职能制 C．直线职能制 D．矩阵制 11．工程建设监理是指( )。C A．受业主委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 B．受建设单位委托对工程建设进行的监督和管理活动 C．受业主委托对工程建设项目实施阶段进行监督和管理的活动 D．受建设单位委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 12．根据中华人民共和国建设部1992年第十六号令，监理单位的资质等级( )。C A．一年核定一次 B．二年核定一次 C．三年核定一次 D．四年核定一次 13．监理单位经营活动的基本准则是( )。B A．客观、公正、科学、诚信 B．守法、公正、科学、诚信 C．客观、公正、科学、信用 D．守法、公正、科学、信用
一、单选题【本题型共30道题】 1.项目总监必须具备国家注册资格，并按照行业规定一名项目总监最多同时可以担任（）项目总监。 A．2个； B．3个； C．4个； D．5个。 正确答案：[B] 用户答案：[B] 得分：1.00 2.申请领取施工许可证时，建设资金已经落实：建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（），建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。 A．40%； B．20%； C．60%； D．50%。 正确答案：[D] 用户答案：[] 得分：0.00 3.从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后（）、再施工的原则，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。 A．申报； B．验收； C．设计； D．使用。 正确答案：[C] 用户答案：[] 得分：0.00 4.专业监理工程师须具有工程类注册执业资格，或具有中级及以上专业技术职称、（）及以上工程监理实践经验并经监理业务培训合格。并由项目总监授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作
，有相应监理文件签发权。 A．2年； B．3年； C．4年； D．5年。 正确答案：[A] 用户答案：[] 得分：0.00 5.监理单位应依据（）要求建立安全监理机构及配置安全监理人员和设备，并履行安全监理职责。 A．监理合同； B．施工组织设计； C．设计文件； D．施工承包合同。 正确答案：[A] 用户答案：[] 得分：0.00 6.建设工程按照自然属性建设工程可分为建筑工程、土木工程和（）三大类。 A．机电工程； B．电力工程； C．市政公用工程； D．通信工程。 正确答案：[A] 用户答案：[] 得分：0.00 7.施工场地由建设单位移交承包单位，应填写（），并由建设单位、施工单位和监理单位各方签字确认。 A．开工报告； B．施工场地移交记录； C．进度计划报表；
一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设监理实施需要( )。B A．上级主管部门批准B．项目法人委托和授权 C．建设单位委托和授权D．建设主管部门批准 2．《工程建设监理规定》明确了( )。D A．建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B．国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C．国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D．国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国工程建设监理工作3．我国的监理工程师是指( )的一类人。C A．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B．取得监理工程师资格证书 C．取得监理工程师岗位证书 D．监理单位从事工程技术管理工作 4．不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。D A．监理业绩B．注册资金 C．工程技术和管理人员D．单位负责人或技术负责人 5．项目法人授予监理单位对工程施工进度有( )。C A．审核、签认权B．复核、确认权 C．检查、监督权D．批准权 6．监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A．应承担一定的经济责任和法律责任B．应承担一定的经济责任和民事责任 C．仅承担相应的经济责任D．仅承担相应的法律责任 7．下列各项工作牛，( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A．审查施工单位提交的施工方案B．对施工工艺过程进行控制 C．必要时下达停工令D．做好工程预验收工作 8．施工准备阶段监理工作应包括( )。D A．制定施工方案B．进行设计交底 C．施工测量放线D．审批工程开工
2019年监理员考试试题及答案（卷三） 1. 组织施工方式中，单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较为均衡，有利于资源供应的组织，有利于提高技术水平和劳动生产率，这属于( C)的特点。 A.依次施工 B.平行施工 C.流水施工 D.搭接施工 2. 考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的施工组织方式是( D)。 A.依次施工和平行施工 B.平行施工和流水施工 C.搭接施工和平行施工 D.依次施工和流水施工 3. 在下列施工组织方式中，不能实现工作专业化施工的组织方式是(A )。 A.依次施工和平行施工 B.平行施工和流水施工 C.搭接施工和平行施工 D.依次施工和流水施工 4. 水施工方式是一种先进、科学的施工方式，其技术经济效果不包括(B )。 A.施工工期较短，可以尽早发挥投资效益 B.单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较少，可
以提高工程质量 C.降低工程成本，可以提高承包单位的经济效益 D.实现专业化生产，可以提高施工技术水平和劳动生产率 5. 某分部工程有3个施工过程，分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4天、6天、2天，则拟采用的专业工作队为(D )。 A.2.0 B.3.0 C.4.0 D.6.0 6. 在组织异节奏流水施工时，每个施工过程成立一个专业工作队，由其完成各施工段任务的流水施工指的是(A )。 A.异步距异节奏流水施工 B.等步距异节奏流水施工 C.非节奏流水施工 D.等节奏流水施工 7. 不属于全等节拍流水施工特点的是(C )。 A.t=k B.时间连续 C.空间不连续 D.T=(m+n-1)K+∑Z-∑D 8. 施工段划分一般应遵循原则不包括(C )。 A.工程量大致相等，相差不大于10%～15%; B.满足最小工作面的要求; C.多层建筑流水施工，m一般不大于n;
1、清水混凝土表面质量得最终效果取决于（）A、清水混凝土浇筑B、清水混凝土模板C、清水混凝土配比D、清水混凝土养护 正确答案：B您得答案：B 2、合同审查工作，特别就是补充协议得签署应慎重。有关补充协议”得说法正确得为（）。 A、补充协议得效力低于原合同 B、补充协议得效力等于原合同G补充协议得效力高于原合同D、在不违反法律、行政法规得强制性规定得情况下，补充协议得效力高于原合同 正确答案：D您得答案：D 3、临时宿舍、办公用房得建筑材料要米用（）级不燃材料。 A、A B B G C D D 正确答案：A您得答案：A 4、厚钢板焊接技术适用于高层建筑钢结构、大跨度工业厂房、大型公共建筑、塔桅结构等工程厚度（）mm以上 A、20、0 B、30、0 G 40、0 D、60、0 正确答案：C您得答案：C 5、高层建筑、既有建筑改造工程得外脚手架、支模架得架体，应采用（）材料搭设。 A、阻燃 B、不燃 C、难燃 D、可燃 正确答案：B您得答案：B 6、灰土或素土垫层可消除湿陷性黄土（）得湿陷性。A、1、0?2、0m B、1、0?3、0m C 1、0?4、0m D、4、0?5、0m正确答案：B您得答案：B 7、高强高性能混凝土（简称HS-HPC就是强度等级超过得HPC A C60
B、C80 C C90 D C100 正确答案：B您得答案：B 8、钢丝网水泥夹芯板中（）芯材得材料已有行业标准 A、聚苯乙烯泡沫塑料板 B、硬质聚氨酯泡沫塑料G半硬质岩棉板D、都不就是 正确答案：A您得答案：A 9、指混凝土拌合物不需要振捣仅依靠白重即能充满模板、包裹钢筋得水泥就是（）混凝土。 A、高强高性能 B、高耐久性 C、轻骨料 D、白密实 正确答案：D您得答案：D 10、项目监理机构批准工程延期不包括得条件就是（）。 A、施工单位在施工合同约定得期限内提出工程延期 B、施工进度滞后，经采取措施赶工，进度符合计划要求G因非施工单位原因造成施工进度滞后D、施工进度滞后影响到施工合同约定得工期 正确答案：B您得答案：B 11、普通混凝土新浇白重标准值可取（）KN/m3。 A、12、0 B、18、0 G 24、0 D、30、0 正确答案：C您得答案：C 12、工程开工令由（）签发。A、施工单位项目经理B、经授权委托得总监理工程师代表C、总监理工程师D、建设单位项目负责人 正确答案：C您得答案：C 13、在扣件式钢管脚手架安全检查中，开口型脚手架得两端必须设置连墙 件，连墙件得垂直间距不应大于建筑物得高度，并且不应大于（）m。
监理员考试试题库及答案（共10套） 监理员考试试题库及答案一 单选题 1.当过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证时，这些过程通常称为( )。B A.重要过程 B.关键过程 C.特殊过程 D.预检过程 2.工程质量评定一般要经过( )程序。C A.承包单位自评和监理工程师审批 B.监理工程师评定和质量监督部门核定 C.评定和核定 D.初评和终评 3.( )情况下，工程项目不能竣工验收。D A.主要工艺设备已安装配套，已形成生产能力 B.生产性建设项目中的职工宿舍和其他必要的生活福利设施以及生产准备工作，能适应投产初期的需要 C.非生产性项目中的房屋已经建成，但电梯未到货，因而不能安装 D.生产、科研性建设项目的主体工程已经完成，但附属配套工程未完成，影响使用 4.监理工程师进行施工质量监控时，应及时发现事故的苗头和潜在的质量隐患，以便及时采取强有力的控制措施。对于隐蔽工程一类的施工，采用( )的质量监控手段要为重要。D A.规定质量监控工作程序 B.指令文件
C.巡查 D.旁站监督 5.生产设备到货后要进行检查验收，重要的关键性大型设备的检验应由( )组织鉴定小组来进行。A A.总监理工程师 B.监理工程师 C.施工单位总工程师 D.建设单位 6.在工程项目建设的施工阶段，每一项工程开始施工前，都必须在施工单位做好施工准备后，提出“开工申请单”，经( )审查，确认其施工准备达到了满意的程度并予以签署同意后，方可开始施工。B A.业主或建设单位 B.监理工程师 C.质量监督站 D.政府主管部门 7.检查施工现场的测量标桩、建筑物的定位放线及高程水准点是属于( )质量控制。B A.工序 B.事前 C.事中 D.事后 8.设置质量控制点是对质量进行( )的有效措施。B A.分析 B.预控 C.评比
监理员考试试题 一、单选题（共20题，每题1分。每题的备选项中只有1个最符合题意） 1、根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分 包单位不服从管理导致生产安全事故的，由（B）。 A.由总承包单位承担主要责任 B.由分包单位承担主要责任 C.由建设单位和分包单位承担连带责任 D..由分包单位承担责任，总承包单位不承担责任 2、根据《民用建筑节能条例》，保温工程的最低保修年限为（D） A.1年 B.2年 C.3年 D.5年 3、分项工程应由（B）组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。 A.监理员 B.监理工程师 C.总监代表 D.总监 4、工程监理单位在委托监理的工程中拥有一定的管理权限，能够开展管理活动，这是( A )。 A.建设单位授权的结果 B.监理单位服务性的体现 C.相关法律法规的规定 D.施工单位提升管理的需要 5、根据《建设工程监理规范》，下列不属于监理实施细则内容的是（B）。 A.监理工作控制要点 B.监理工作组织制度 C.监理工作流程 D.监理工作方法 6、《建设工程质量管理条例》规定，未经( A )签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得 在工程上使用和安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。 A.监理工程师 B.质量监督机构 C.总监理工程师 D.总监代表 7、工程发生的质量问题，不论是由于哪一单位的原因造成，通常都是先由（ B ）负责实 施处理。 A、建设单位 B、施工单位 C、设计单位 D、监理单位 8、施工单位在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前（ C ）书面通知项目监 理机构。 A、8小时 B、12小时 C、24小时 D、48小时 9、施工过程中，材料复检需要见证取样的，见证由（ C ）负责。 A、业主代表 B、政府质量监督员
2010年监理员模拟考试五 监理理论与法规（第一套） 四控制实务（第二套） 第五命题组
监理理论与法规（第一套） 一、单项选择题 （每题1分，只有一个答案最符合题意，请将答案的字母代码写在答题卡上，共50分。） 1．建设监理作为我国建设领域的一次重大改革，从组织体系上改变了传统的建设单位、承包商二元管理体系，形成建设单位-监理-承包商三方以（）为纽带，以提高工程建设水平为目的的、互相协作、制约的新体系。 A、人事部 B、经济合同 C、承发包关系 D经济关系 2.《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位代表（）对施工质量实施监理，并对施工质量承担建立责任。 A、监理单位 B、建设行政主管部门 C建设单位 D、总承包单位 3.违反《建设工程质量管理条例》规定，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程，对监理单位处合同约定监理酬金（）别的罚款。 A、1倍 B、1倍以上2倍以下 C、倍 D、2倍 4. 《建设工程质量管理条例》规定，给予单位罚款处罚的，对单位的直接负责的主管人和其他直接责任人员处单位罚款数额（）的罚款。 A、5% B、5%~10% C、20% D、50% 5.建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。 A、30% B、1/3 C、50% D、80% 6．（）对浙江省监理工程师实施统一管理。 A、浙江省建设厅 B、浙江省建筑业管理局 C、浙江省建设监理协会 D、浙江省建筑业协会 7．监理人员不应该泄露所监理工程（）认为需保密的事项。 A、建设单位 B、监理单位 C、施工单位 D、各方 8．对大、中型工程建设，项目监理机构设子项监理部，可采用（）设置组织形式。 A．按监理子项 B、按监理职能 C、按监理目标 D、矩阵制 9．（）是总监的一项重要工作和职责。 A．负责隐蔽工程验收 B、编写监理实施细则 C、参与工程旁站工作 D、主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令
一、单项选择题 1、以下文件中属于建设行政部门规章的是（D） A．中华人民共和国建筑法B．建设工程安全生产管理条例 C．生产安全事故报告和调查处理条例D．建设工程监理企业资质管理管理规定 2、《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得（ C ）的范围内从事建筑活动。 A技术职称 B.岗位 C.执业资格 D.注册 3、工程建设监理是建设监理单位受建设单位的委托，在施工阶段进行的（A ）活动。 A、监督 B、检查 C、执法 D、服务 4、监理的行为主体是（ A ） A、监理单位 B、总监理工程师 C、监理企业法人 D、技术负责人 5、实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有（ B ）工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立委托监理合同。 A、营业执照的 B、相应资质的 C、监理收费较低的 D、甲级 6、《建设工程资料管理条例》规定，未经（A ）签字建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。 A、总监理工程师 B、监理工程师 C、监理员 D、项目经理 7、工程监理单位应当依法取得相应等级的（ D ）并在资质等级许可的范围内承担工程监理业务。 页脚内容1
A、机构代码证 B、执业资格证 C、岗位证 D、资质证书 8、工程项目建设监理实行（D）负责制。 A、总经理 B、项目法人 C、项目经理 D、总监理工程师 9、项目监理机构调换监理人员应书面通知（ A ）。 A、建设单位 B、主管部门 C、施工单位 D、建设工程质量监督站 10、根据重庆市城乡建设委员会《关于加强建设工程监理人员管理的通知》规定，《重庆市监理员岗位证书》有效期为（C）年 A、1 B、2 C、3 D、4 11、根据重庆市城乡建设委员会《关于加强建设工程监理人员管理的通知》规定，监理员（A）建设工程监理合同中任职。 A、只能在一个 B、可在两个 C、可在三个 D、可在多个 12、项目监理机构调换专业监理工程师应通知（A） A、建设单位 B、主管部门 C、施工单位 D、建设工程质量监督站 13、工程项目开工前，监理人员应参加由（A）注册召开的第一次工地会议。 A.建设单位B、施工单位C、设计单位D、监理单位 14、《建筑工程质量管理条例》要求，未经（B）签字，建筑材料、构配件和设备不得在工程师使用或者安装。 A、总监理工程师 B、监理工程师 C、监理员 D、项目经理 页脚内容2
一、单项选择题(每题的备选项中,只有1个最符合 题意) 1.工程建设监理实施需要( )。B A.上级主管部门批准 B.项目法人委托和授权 C.建设单位委托和授权 D.建设主管部门批准 2.《工程建设监理规定》明确了( )。D A.建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B.国家计委是工程建设监理事业的发展机构,建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C.国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D.国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展,建设部归口管理全国工程建设监理工作 3.我国的监理工程师是指( )的一类人。C A.具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B.取得监理工程师资格证书 C.取得监理工程师岗位证书
D.监理单位从事工程技术管理工作 4.不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。 D A.监理业绩 B.注册资金 C.工程技术和管理人员 D.单位负责人或技术负责人 5.项目法人授予监理单位对工程施工进度有( )。C A.审核、签认权 B.复核、确认权 C.检查、监督权 D.批准权 6.监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A.应承担一定的经济责任和法律责任 B.应承担一定的经济责任和民事责任 C.仅承担相应的经济责任 D.仅承担相应的法律责任
7.下列各项工作牛,( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A.审查施工单位提交的施工方案 B.对施工工艺过程进行控制 C.必要时下达停工令 D.做好工程预验收工作 8.施工准备阶段监理工作应包括( )。D A.制定施工方案 B.进行设计交底 C.施工测量放线 D.审批工程开工 9.下列人员中,( )通常以规划为基本职能。B A.总监理工程师 B.总监理工程师助理 C.总监理工程师代表 D.专业监理工程师 10.( )监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。A
2018年监理工程师考试试题及答案
2018年监理工程师考试试题及答案 1.收集新技术、新设备、新材料和新工艺的信息，应侧重在监理单位的( D )阶段。 A.设计和施工准备 B.施工和竣工验收 C.施工招投标和施工 D.项目决策和设计 2.《建设工程监理规范》规定，在施工过程中，工地例会的会议纪要由( B )负责起草，并经与会各方代表会签。 A.施工单位 B.项目监理机构 C.业主 D.总监理工程师 3.质量评估报告由( B )，送城建档案管理部门保存。 A.建设单位长期保存、监理单位短期保存 B.建设单位永久保存、监理单位长期保存 C.建设单位、监理单位长期保存 D.建设单位短期保存、监理单位长期保存 4.《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过6个月的，应当( B )。 A.向发证机关申请延期 B.重新办理开工报告的批准手续 C.按照国家有关规定进行公示 D.承担相应的赔偿责任 5.《建设工程监理规范》规定，( C )属于施工工作的指导文件。
A.工程定位测量资料 B.建筑物沉降观测记录 C.施工组织设计 D.勘察设计文件 6.违反《建设工程质量管理条例》规定，建设工程竣工验收后，建设单位未向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的，责令改正，处( B )的罚款。 A.5万元以上l0万元以下 B.1万元以上l0万元以下 C.10万元以上 D.5万元以上 7.由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动称为( D )。 A.巡视 B.旁站 C.平行检验 D.见证 8.《建设工程监理规范》规定，在设计交底前，( B )应组织监理人员熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。 A.总监理工程师代表 B.总监理工程师 C.监理单位 D.专业监理工程师 9.根据《建设工程监理规范》规定，在施工过程中，当承包单位对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时，应经( A )审查。 A.专业监理工程师 B.总监理工程师代表
2010年监理员模拟考试四 监理理论与法规（第一套） 一、单项选择题 （每题1分，只有一个答案最符合题意，请将答案的字母代码写在答题卡上，共50分。） 1、中国特色的建设监理制于（ A ）市二部进行建设监理试点并取得了显著成效。 A、1988年 B、1992 C、1989 D、1986 2、《建设工程质量管理条例》规定，禁止工程监理单位超越单位资质范围承担监理任务，（A） A、禁止监理单位以其他工程监理单位名义承担工程单位业务或允许其他单 位以本单位的名义承担工程监理业务 B、允许其他单位以挂靠形式承担工程监理业务 C、允许个人以本单位名义承担工程监理业务 D、允许通过合法的形式以其他监理单位名义承担监理业务 3、违反《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位超越资质等级承揽工程的责令停止，对工程监理单位处合同约定监理酬金（C）的罚款。 A、1倍 B、2倍 C、1倍以上2倍以下 D、3倍 4、违反《建设工程质量管理条例》规定，注册监理工程师因过错造成重大质量事故的，（B ） A、追究刑事责任 B、吊销执业资格证书，5年内不予注册 C、行政处分 D、责令停止执业1年 5、建设单位申领施工许可证，在城市规划区的建筑工程，应取得（B） A、土地征用许可证 B、建筑工程规划许可证 C、安全生产许可证 D、环评报告 6、浙江省监理员要取得《浙江省监理员岗位证书》，哪项不具备具备合格条件（A ） A具有初中学历或初级以上技术职称 B、取得《浙江省监理员培训结业证书》 C、在监理单位工作
D、经浙江省监理员考核合格 7、《建筑法》规定，工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金的（ B ）的罚款，也可责令停业整顿降低资质等级，严重的，吊销资质证书。 A、25%以上 B、25%以上50%以下 C、20%以上40%以下 D、40%以下 8.《建设工程质量管理条例》规定，屋面防水工程和有防水要求的卫生间，最低 保修期限为( D )。 A.1年 B.2年 C.年3 D.4年 9.《建设工程监理范围和规模标准规定》是根据（C ）制定的。 A.招标投标法 B.建筑法 C.建设工程质量管理条例 D.建设工程监理规定 10.《建设工程监理范围和规模标准规定》中规定，必须实行监理的其他工程包 括项目总投资额在3000万元以上关系社会利益、公众安全的基础设施项目。如铁路、公路、管道、水运、民航以及其他（ A ）等项目。 A.交通运输业 B.基础设施 C.公用 D.市政 11.《建设工程监理规范》用表规定，监理工程师在施工现场发出的口头指令及 要求，应采用监理工程师（ C ）的表示予与确认。 A.联系单 B.变更单 C.通知单 D.回复单 12.《建筑法》明确规定（D）对工程的施工质量负责。 A、监理单位、 B、建设单位 C、施工单位和监理单位 D、施工单位 13.《建设工程监理规范》适用于建设工程（A ）的监理工程 A.施工阶段 B.旁站 C.设计阶段和施工阶段 D.实施阶段全过程 14.质量保修期内对承包单位修复的工程质量进行验收和签认，应由（C）负责。 A、总监理工程师 B、总监理工程师代表 C、专业监理工程师 D、建设单位代表 15.建筑法的有关规定中“小型工程可以不申请领施工许可证”，而大中型建设工程项目立项批准后，建设单位应按（ D ）顺序办理相应手续。 A、工程发包——报建登记——签订施工承包合同——申领施工许可证 B、报建登记——申领施工许可证——工程发包——签订施工承包合同 C、申领施工许可证——工程发包——签订施工承包合同——报建登记 D、报建登记——工程发包——签订施工承包合同——申领施工许可证
js土建监理工程师复习题 一、是非题： 1、建设工程监理是专业化、社会化的建设单位项目管理，所依据的基本理论和方法来自建设项目管理学。（对） 2、建设工程监理的实施需要建设单位的委托和授权。（对） 3、仅委托施工阶段监理的工程，工程监理单位只能根据委托监理合同和施工合同对施工行为实行监理。（对） 4、工程监理单位应当由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导；应当有足够数量的、有丰富的管理经验和应变能力的监理工程师组成的骨干队伍，要积累足够的技术、经济资料和数据；要实事求是、创造性地开展工作。（对） 5、工程监理单位不能完全取代建设单位的管理活动。它不具有工程建设重大问题的决策权，它只能在授权范围内代表建设单位进行管理。（对） 6、我国还特别要求监理工程师通过组织协调，使影响监理目标特别是进度目标实现的各方主体有机配合，保证监理工作实施和运行过程顺利。（对） 7、上海市规定，凡实施准用证管理的建设工程材料，未按规定取得准用证的，本市建设工程不得使用。（对） 8、在现场监理具体的运作中，应当始终抓住对施工合同的管理。（对） 9、旁站监理由现场监理人员负责具体实施。（对） 10、文件内容是作者单方面意志的表示，其规范作用的成立与实现不以对方是否同意为前提条件，具有极强的强制约束力。（对）
11、在效用方面一般实行“不溯既往”和“后法推翻前法”，即文件效力所及针对正式成立（生效）之后发生的有关事物；新文件形成之后，与其规定不一致的“旧文件”即行废止，以新文件为准。（对） 12、从事建筑活动的专业人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。（对） 13、工程监理人员认为工程设计不符合工程质量标准或者合同约定是质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。（对） 14、工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。（对） 15、监理规范是项目监理机构具体从事施工阶段监理工作的依据。（对） 16、项目监理机构应按委托监理合同的约定，配备满足监理工作需要的常规检测设备和工具。（对） 17、工程监理单位年检结论分为合格、基本合格、不合格三种。（对） 18、工程监理企业资质条件中监理工程师注册人员数量、经营规模未达到资质标准，但不低于资质等级标准的80%，其它各项均达到标准要求，并且在过去一年内未发生1）—8）行为。（对） 19、未按法律、法规以及有关技术标准和建设工程承包合同对施工质量实施监理的应予以纪录。（对） 20、未取得准用证的建设工程材料（钢材、水泥、沙石、商品砼、预制砼构件、墙体材料和管道、门、窗等结构性、功能性材料）不得用于本市建设工程。（对）
监理员考试题库 一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设合同纠纷的仲裁由( )的仲裁委员会仲裁。D A．工程所在地 B．建设单位所在地 C．施工单位所在地 D．双方选定 2．采用FIDIC合同条件的施工合同，计人合同总价的暂定金额使用权由( )控制。 B A．业主 B．监理工程师 C．承包商 D．分包商 3．合同转让属于( )。A A．主体变更 B．标的变更 C．权利变更 D．义务变更 4．监理合同中“附加工作”是指( )。A A．由于非监理方的原因使监理工作受到阻碍或延误而增加的监理工作 B．监理合同围以外的工作 C．由于建设单位原因终止监理合同后的善后工作 D．建设单位暂停监理业务后又恢复监理业务时监理方进行的工作 5．设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拔款在合同中规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，( )。C A．按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回 B．按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回 C．每次阶段支付时均不许扣减定金 D．每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费 6．因一方当事人的违约行为造成了对方5万元的实际损害，按照合同条款约定方法计算的违约金金额为3万元，则违约方应支付给对方赔偿金的金额为( )万元。C A．2 B．3 C．5 D．6 7．某一合同约定的定金为2000元，由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止，则他应返还给对方的金额为( )。D
A．1 000 B．2000 C。3000 D．4000 8．FIDIC合同条件规定，业主在收到监理工程师的中期付款证书后，应在( )天支付承包面的工程款项。B A．14 B．28 C．56 D．70 9．一方当事人要求变更经济合同，经双方协商达成协议。但由于合同变更导致对方的经济损失应由( )。A A．提出变更方承担 B．对方承担 C．双方平均分担 D．提出变更方按较大比例承担 10．因监理机构提出的合理化建议使业主获得了实际经济效益，按照监理合同示文本的规定( )。C A．属于正常监理工作的畴，不必给予额外支付 B．可与业主分享获得的经济效益 C．可参照国家规定的合理化建议奖励办法给予奖励 D．按额外监理工作的计算方法给予补偿 11．监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，( )。C A．通知业主后即可调换 B．无需通知业主可自行调换 C．取得业主书面同意后才能调换 D．合同签订后不允许再调换 12．合同法对合同纠纷解决的规定是( )。B A．按照调解——仲裁——诉讼的步骤依次进行 B．调解、仲裁、诉讼可以任选 C．若达成了调解协议，不能再提起诉讼 D．只能通过仲裁解决 13．监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可( )。D A．发出中止合同通知，令监理合同即行停止 B．发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同 C．发出未履行义务通知后21天未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止 D．首先发出未履行义务通知，21天未能得到满意答复，在通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止 14．招标准备阶段编制的标底，应是反映招标工程项目的( )。B A．施工图预算价格 B．当前建筑市场价格 C．初设概算价格 D．预计的可能最低投标价格 15．工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作，应由( )办理。A A．业主 B．总监理工程师 C．监理机构有关人员 D．承包商