标准采购合同模板（通用6篇）
（经典版）
编制人：__________________
审核人：__________________
审批人：__________________
编制单位：__________________
编制时间：____年____月____日
序言
下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!
并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!
Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!
In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
标准采购合同模板（通用6篇）
标准采购合同模板第1篇
甲方(需方)：中国建筑第-工程局
乙方(供方)：
合同编号：
鉴于甲方施工生产的需要，同意由乙方供应甲方项目的钢材，依照《中华人·民共·和国合同法》及其它相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行。
一、产品名称、品牌、规格型号、厂家、需求数量、单价、金额、进货时间：
物资
名称品牌规格型号生产
厂家计量单位数量单价(元)总金额(元)
合计人·民币约(大写)：
备注：
二、交货时间、地点、方式及风险承担：
交货时间：具体进场时间由甲方根据计划要求提前以书面形式通知乙方及时供货。
交货地点及方式：按甲方计划送货至甲方项目施工现场的指定地点或甲方指定的集中加工地点。
本合同项下的货物由乙方送至甲方指定的交货地点后，经甲方验收合格，并办理书面验收手续后，该货物的毁损、灭失的风险由供方转移至需方。
三、运输费用承担：
乙方负责汽车运输至甲方施工现场指定地点，乙方负责卸车。
材料的装卸、运输、过磅由乙方负责，费用由乙方承担，费用按元/吨(一般为30-40元，因不同项目情况有变化)，与货款一并结算。
四、质量要求、技术标准、品牌及乙方对质量负责的条件和期限：
按国家标准执行：线材质量要求符合国家标准gb/t701-1997.螺纹钢材质符合国家标准
乙方供货时随车必须提供乙方加盖公章的质量证明文件四份。
乙方必须保证所供钢材为合格产品。
五、包装标准、包装物的供应与回收：
六、钢材计量方法(在招标时明确，可采取以下三种方式之一)：
盘圆、φ14以下螺纹钢按过磅计重，过磅单上必须由双方人员签字，φ14及以上螺纹钢按点支计重，最终以工地实际签收数量为准。
盘圆按过磅计重，螺纹钢点支，最终以工地实际签收数量为准。
盘圆、螺纹钢均按过磅计重，最终以工地实际签收数量为准。
七、验收标准、方法及提出异议期限：
甲方指定委派 (甲方验收人员的更改需提前三天以书面形式告知乙方)、1名现场施工员和1名领导班子共同对货物的质量和数量
进行验收，并开具收货单给乙方;同时对钢材质量文件进行签收。
螺纹钢9m或12m定尺交货(按甲方计划要求)。
甲方验收后对乙方钢材质量有异议时，可随时对所供钢材进行抽样送检，若发生质量问题除由乙方负责组织无条件退货外，乙方应全部承担由此造成甲方的损失。
甲方提出异议的期限为抽样送检后，检测单位出具检测报告10天内。
八、货款结算及支付方式(一般为按月结算，根据项目情况亦可采用节点结算方式)：
上月26日至当月25日为一个结算期，供需双方月底办理结算，乙方向甲方提供当批次全额有效税务发票，甲方在次月15日前支付本结算期货款的 %.余款在甲方通知乙方完成供货后个月内分次付清。
甲方以银行转账方式支付货款，不接收供货方的委托付款。乙方必须出具有效的税务发票给甲方。
九、违约责任：
乙方必须保质保量及时组织钢材进场，因乙方供货不及时造成甲方停工待料而造成的损失由乙方承担。
甲方应按时支付乙方的货款，若甲方资金暂时不能到位，双方可协商延期支付，如延期超过天，延期支付的资金，由甲方按贷款利率和延期时间向乙方支付利息。
乙方应在甲方送货计划指定的时间内将货物送达到甲方指定的
地点，每延迟一天乙方按货款的 %向甲方支付违约金。超过天，甲方有权解除合同。
十、环境、职业健康安全要求：
乙方对运货物的车辆严格要求，消除安全隐患。对车辆尾气排放量超标的禁止使用，货运车辆出工地大门，必须经过清洗，确保车路整洁、轮胎无泥。如未按甲方要求清洗车辆，造成市内管理部门罚款，其费用由乙方自行承担。
甲方负责对施工环境中存在的废气、噪音、扬尘、辐射等制订相应措施、确保进场作业人员符合劳动法规要求的作业环境。
十一、解决合同纠纷方式：
、向有管辖权的人·民法院起诉。
十二、双方其它约定事项：
.甲方有权根据乙方的供货能力和履约能力或项目实际情况增加或重新选择材料供应商，乙方必须无条件接受，乙方不承担违约责任。
乙方必须保证所供材料为合格产品，如验收不符合计划或合同要求或经检验产品质量不合格，乙方必须无条件接受退货处理，并承担由此发生的费用。
合同签订时，乙方须提交营业执照、税务登记证等证件的复印件给甲方，并加盖公章。
如需担保，另立合同担保书作合同附件。
本合同签订后，如甲乙双方需要
提出修改时，经双方协商一致
后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同，该合同同样具有法律效力。
十三、本合同双方签字盖章后生效，该合同一式份，甲方执份，乙方执份。均具有同等法律效力
甲方单位名称(章)乙方单位名称(章)：
单位住址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
开户银行：
账号
税号：
邮编：
合同签订地点：
合同签订时间：年月
标准采购合同模板第2篇
供货方：(以下简称甲方)
需货方：(以下简称乙方)
担保方：(以下简称丙方)
乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，丙方对乙方合同义务进行担保，为明确各方的权利义务，经各方平等友好协商，订立以下条款。
一、乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材(注：合同签订后，甲方每一次送货后，乙方未在一个月内向甲方再次发出书面的需货通知，则该情况视为乙方从其他渠道购买钢材，即为违约)，否则，甲方视乙方违约，乙方违约应本合同第五条第3款的要求赔偿给甲方，同时甲方有权单方解除合同并要求乙方支付所有货款(含垫资款和到期货款)。
二、乙方根据工程进度的需要，分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货，应提前天以传真方式(传真需加盖乙方公司公章)通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、单价及货款价值，该传真应经甲方书面确认，甲方在确认后安排车辆将该钢材送到乙方上述工地现场，运费及吊装费由甲方承担。注：若乙方以电话方式通知甲方送货，则送货时间、地点、数量、单价、总金额以送货单所列示的信息为准，甲乙双方对签收的送货单无争议。
三、每批货物的价格参照上海西本钢铁贸易发展有限公司的当天市场价格上浮元/吨计算，并以送货单确定的单价和总金额为结算依据。甲方所送钢材数量全部按理论重量或计算。
四、钢材接收验收方式：
钢材交货地点为：。
乙方授权本公司工作人员名字，身份证号码，工作人员名字，身份证号码。负责收货并代表乙方签署收货单(或送货单)，其签收视为乙方收货且对货款金额的确认，签收时该工作人员应出示身份证并在相应单据上注明身份证号码。乙方安排其他工作人员收货时，应由工
作人员出示乙方出具的授权委托书或者由乙方能够直接在收货单上加盖公章，或由乙方单位法定代表人签字。
乙方收货后应先检测后使用，如未经检测先使用则视为合格。乙方收货如发现有质量问题应在收获起三日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。经甲、乙双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的钢材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在五日内换送合格钢材。
五、付款方式及期限：
乙方的工程于______年______月______日开始至______年______月______日止，这期间总计钢材用量为吨全由甲方供货。
甲方先期垫资吨钢材，以后每次送货到场后当场支付该批货款的_____%，剩余%的货款累计到满吨货款时，则甲方为乙方实际垫资了吨货款，该吨钢材款自合同签订日起满个月时即行全部支付;期间超出吨的部分在货到时即行支付各批次货款，乙方应在当日以现金方式支付给甲方。
如乙方未按前款规定如数支付材料款，甲方有权拒绝送货并有权把未使用的钢材运回(注：乙方应赔偿此批全部钢材来回运费及吊装费)并要求乙方支付所有货款(含垫资款和到期货款)，同时乙方应承担应付钢材款及垫资款日计千分之的违约金;另甲方有权就乙方付款不符(违反本合同付款规定)的行为单方解除合同。
乙方应要求甲方在______年______月______日开始供应钢材，乙
方要求甲方供货总量不少于吨，若乙方需求数量不足合同数或乙方未在合同签订后日内要求甲方供应钢材，乙方应适当补偿甲方由于垫资而造成的经济损失，乙方补偿给甲方以吨钢材垫资款(按送货单确定的金额为准)为基数按人·民银行同期贷款利息的四倍计算并支付给甲方作为补偿金。
六、甲、乙、丙三方应严格遵守本合同，乙方违约造成甲方解除合同的，乙方应在合同解除后十日内支付全部所欠钢材款并承担全部钢材欠款日计%的违约金。
七、甲、乙、丙三方发生任何争议首先应协商解决，协商解决不成，提交甲方住所地人·民法院诉讼处理。
八、丙方对乙方在本合同中应履行的所有义务包括但不限于垫资款、货款及违约责任的承负进行担保，担保期限自债务产生之日起到债务履行期满后二年。
九、本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，自三方签字盖章后生效。
甲方(印章)：乙方(印章)：丙方(印章)：
法定代表人：法定代表人：法定代表人：
合同签订日期：______年______月______日
标准采购合同模板第3篇
甲方：
乙方：
按照《中华人·民共·和国合同法》及有关法律法规的规定，结
合本工程的具体情况，经甲乙双方协商，签订本合同。
一、工程概况
西关路路东，创业街路北天坛路路西，沿街门头房的玻璃门，及玻璃窗的制作安装。
二、工程质量及要求。
1、玻璃门要用12毫米的钢化玻璃，门上方采用8毫米的钢化玻璃，玻璃窗要用10毫米的钢化玻璃，门窗框架采用50×100的铁方管，外包不锈钢拉丝板、地弹簧、不锈钢拉手为玻璃门专用材料。
2、产品样式符合施工图纸或工程样板要求，安装坚固，表面光洁，工程质量达到验收合格标准。
三、合同价款：
本合同约定玻璃门 /平方米，玻璃窗 /平方米，工程完工以实际平方计算结算。本合同生效后，甲方付给乙方定金__，以定做钢化玻璃，等，安装完框架付__，安好门扇付
四、工程质保金为合同总价款的 %，质保期为乙方按约定履行保修义务，质保期到期后为__
五、乙方严格执行施工规范，安全操作，文明施工，保质保量按期完成施工任务。工程二期为20x年8月__号到20x年__。
本合同自双方签字之日起生效，一式两份，双方各执一份。
甲方(公章)：___________乙方(公章)：___________
法定代表人(签字)：___________法定代表人(签字)：___________
______年______月______日______年______月______日
标准采购合同模板第4篇
甲方：____________
乙方：____________
依据《中华人·民共·和国合同法》的有关规定，经甲乙双方平等友好协商，达成如下协议，以供双方共同遵守。
一、产品规格型号及价格
品名
单价
规格(品质)
数量
总价
合计金额(人·民币)
二、产品要求
乙方必须保证产品面料、款式贴合甲方要求，且无任何质量问题，否则要承担相应的违约费用即合同金额的20 %，并赔偿甲方所以受到的其他损失。
三、交货期限
乙方保证于本合同签署之日起，在_______ 天内，将甲方采购的物品全部送达指定地___________ 不能拖延，否则乙方应从最迟交货日的次日起，每日向甲方支付延迟交货部分货款的百分之三的违约金，并赔偿所以给甲方造成的其他损失，此项违约金额以逾期移交物品部
分货款总值的百分之五十为限度。
四、交货及付款方式
甲乙双方签订合同后，甲方向乙方交付总价款的__ %即元作为定金，乙方交货经甲方验收合格后，一次性付清尾款。
五、其他事项
本合同未尽事宜，双方友好协商。本合同一式二份，经双方签字盖章后生效。甲、乙双方各持一份，具同等法律效力。
甲方：乙方：
委托代理人签字：委托代理人签字：
日期：______年______月______日日期：______年______月______日
标准采购合同模板第5篇
甲(以下简称方)：
乙(水泥厂)：
经双方协定一致，签订水泥购销合同条款如下：
一、数量、计量单位、单价、金额
品名规格单位数量单价(元)金额(元)备注价金总额(大写)拾万仟佰拾元角分 $
二、质量标准：水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。
三、袋重合格率达到国家规范。
四、交货方式、地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓
库提货，运费、上、下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收款人出据的证明发货。若遇便车，甲方可以代运，其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。
五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货
______年______月______日前提(供)x吨。其中：x吨。
______年______月______日前提(供)x吨。其中：x吨。
______年______月______日前提(供)x吨。其中：x吨。
______年______月______日前提x吨。其中：x吨。
甲方逾期提(收)货的，乙方有权处理该货，并不免甲方责任。
六、付款办法和期限：
1、甲方在______年______月______日前付定金元;
2、采取先汇款后结算方式：甲方按购水泥总金额分期先汇款。
______年______月______日前电汇_元;
______年______月______日前电汇_元;
______年______月______日前电汇_元;
______年______月______日前电汇_元。
3、采取托收承付方式：按《中国人·民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月x日-x日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。
七、违约责任：
甲方责任：
1、中途退货或违约拒收的。除偿付退(或拒收)货部分货款总值
5%的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值万分之四的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。
2、逾期付款的。每天偿付逾期付款总额万分之四的违约金。
3、承担《工矿产品购销合同条例》第36条第5、6项规定的责任。
乙方责任：
1、不能交货的。偿付不能交货部分货款总值5%的违约金。逾期交货的。按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付万分之四的违约金。
2、所交水泥质量、规格不符合同规定。除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。
3、承担《工矿产品购销合同条例》第三十五条第七、八、九项规定的责任。
八、本合同一式份。经法定代表人签章后生效。有效期从______年______月______日起至______年______月______日止。
1 地址：地址：
代表人：代表人：
经办人：经办人：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
签订时间：_______年______月______日签订地点：
标准采购合同模板第6篇
合同编号：
供方：____________供方授权公司：____________
需方：____________需方主管部门：____________
为了保护供需双方合法权益，根据《中华人·民共·和国合同法》、政府采购有关规定以及中央单位复印机采购招标文件(招标编号： )、政府采购协议供货承诺书、“财政部关于中央单位_年复印机采购有关事宜的通知”，签订本合同，并共同遵守。
一、采购品目、型号、数量、时光及金额
二、保修期：依据投标文件中的售后服务条款。
三、交(提)货地点、方式：_____________
四、验收标准及提出异议时光：
验收标准：1、装箱单。2、供方保证一次开箱合格率大于98%(百分之九十八)。
提出异议时光：____________
五、付款方式及期限：____________
供方开户行名称：_____________
帐号：____________
六、违约职责：由违约方承担合同金额5%的经济职责。
七、解决合同纠纷方式：____________
1、双方协商解决( );
2、向授权公司投诉( );
3、向财政部投诉( );
4、提请仲裁( );
5、向人·民法院提起诉讼( )。
授权公司投诉电话：财政部投诉电话：
八、其他约定事项：____________
本合同须供需双方签字、盖章后生效。合同资料如国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。
需方供方
需方(签章)_____________(财务部门章)供方(签章)：____________
住址：_____________住址：____________
电话：_____________电话：____________
合同签订日期：_______年______月______日
采购合同正规模板（精选15篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
采购合同 采购合同模板（通用6篇） 在人们愈发重视契约的社会中，合同起到的作用越来越大，它也是实现专业化合作的纽带。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编帮大家整理的采购合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。采购合同篇1 甲方(供方)： 乙方(需方)： 为保障甲、乙双方的合法权益，在平等互利的基础上，经双方协商一致，甲乙双方就购买酒店餐具用品达成如下协议： 一、产品名称及清单见附表 二、合同总金额x人民币(大写)x(不含税费、运杂费、保险费及其它相关费用等)。 三、付款方式：合同签订，甲方将样品送交乙方封存后，乙方向甲方一次性支付全部货款。 四、验收标准 1、该批货物均按国家技术标准验收，应随货备有合格证、原产地证明、质保书、装箱单等证明文件。 2、甲方按照乙方要求，分品种提供样品交乙方封存，收货时以封存样品核对验收。 五、违约责任 1、逾期交货：因甲方原因，不能按期交货，每推迟一天，甲方每天按合同货款总值的1%支付违约金。 2、逾期付款：若乙方无正当理由延期付款，乙方需向甲方支付违约金，每推迟一周付款，则按合同货款总值的1%支付罚金，给予乙方补偿。 六、本合同一式贰份，签字盖章后生效，甲方持壹份，乙方持壹份，合同附件一与本合同具有同等法律效力。 七、一切由于执行本合同引起的或与本合同有关的争执，甲、乙
双方应通过友好协商解决。 甲方： 乙方： 签约日期： 采购合同篇2 甲方（需方）： 乙方（供方）： 经过双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守，履行合同。 一，产品清单及友情链接 1、产品清单及价格（此表须与招标文件一致，可附后）设备名称____________________设备型号____________________数量____________________单价____________________合计____________________中标总价格（大写） 2、友情链接全部设备验收合格后的七日内，甲方向乙方支付合同总金额的x%即元人民币整。若延期付款，甲方每天应向乙方缴纳延期额的千分之一作为罚金。合同总金额x%的余款即元人民币作为质保金，若设备运行正常，质保金在验收完成一年后的七日内一次性无息给付。 二，交货时间及地点 1、交货时间：（投标文件承诺时间）。若延期交货，乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金。因不可抗拒力所导致的交货，服务及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文处理。 2、交货地点：送货上门，安装调试。 三，保修条款乙方针对本项目的售后服务保修措施祥述（投标文件承诺内容）。下例情况不属保修范围： 1、不可抗力引起的损害； 2、用户电力系统故障（如接地不良，电压超过规定范围等）引起的损坏； 3、用户私自维修引起的损坏； 4、用户自行造成的机械损坏（用户正常使用除外）；
标准采购合同模板（通用6篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
采购合同的模板（通用7篇） 采购合同的模板第1篇 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 编号： 甲方因生产需要向乙方采购产品。甲乙双方在平等互利的基础上，遵行自愿、公平、合理的原则经协商达成以下合同： 一、产品的名称、规格型号、数量和价格： 产品名称 规格型号 计量单位 单价(含税rmb) 备注 双方确认以电子邮件作为日常信息的传递： 甲方接收邮件的电子邮箱： 乙方接收邮件的电子邮箱： 二、产品的技术质量要求：以甲方提供的图样、技术质量文件及双方签订的《技术质量协议书》为准。 三、交货的时间、地点和运输方式： 1、交货的时间：以《采购订单》中甲方要求的交货时间为准。
2、交货的地点：乙方负责将货物送达甲方厂内指定的地点。 3、运送方式：运输方式由乙方自定，相关费用由乙方自负。 四、包装标准、包装物的供应与回收： 乙方提供的货物应该进行包装，其包装物乙方不予回收。 五、验收的标准、方法及提出异议的期限： 1、验收标准：按本合同约定的技术质量要求作为验收标准。 2、验收方法：甲方组织验收，由甲方质检部门出具进货环节的验收结论。 3、异议期限：如有质量异议，甲方在货到一个月内向乙方提出，乙方应在接到甲方异议的7天内做出书面答复，逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。 4、甲方进货环节的质量验收结论并非该货物质量的最终结论。 六、结算方式、付款方式及期限： 1、结算方式：每月号为双方对上月业务的结算日。乙方根据甲方的入库单据开具增值税发票(附入库单据)于每月5号前将上月发票(附上个月的发票汇总表及入库单据)交甲方业务员审核入帐。由于乙方原因导致发票没有按时交给甲方的，甲方有权按发票金额的17%要求乙方给予经济补偿。 2、付款方式：期限六个月内(含六个月)的银行承兑汇票支付。 3、付款期限：自乙方将增值税发票交给甲方业务员后90天内付款，
采购合同范本范本（精选13篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
采购合同通用模板6篇 （最新版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、报告大全、演讲致辞、条据书信、心得体会、党团资料、读后感、作文大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as work summary, report encyclopedia, speeches, articles and letters, experience and experience, party and group information, after reading, composition encyclopedia, teaching materials, other sample essays, etc. I want to know the difference Please pay attention to the format and writing of the sample essay! 采购合同通用模板6篇 随着合同的频繁使用，大家一定都掌握了写合同的技巧，近几年，很多企业对合同的需求越来越大，以下是本店铺精心为您推荐的采购合同通用模板6篇，供大家参考。 采购合同通用模板篇1 买方：______________
采购合同模板大全6篇 所谓采购，都是从资源市场获取资源的过程，有时需要签订采购合同，那么对于采购合同，应该怎么写呢？下面是我给大家带来的采购合同模板大全6篇，以供大家参考！ 采购合同模板大全篇1 合同编号： 签约地： 甲方(买方)：乙方(卖方)： 1、甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，在平等互利、协商一致的基础上，买方同意向卖方购买同时卖方同意授予买方以下设备(以下设备器械均简称设备)： 设备名称 规格型号 品牌 原产地 数量 单位 报价 成交金额 合计成交金额(大写)：万仟佰整(RMB)
本合同若有详细的双方签字的配置清单，请详见附件。 2.设备的交付期乙方在合同生效的____天内向甲方交付上述设备，逾期将按照第7条规定执行。 3.设备运输、安装和验收 3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场,并承担设备的运费、保险费等费用，装卸费由____乙方___承担。 3.2甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在______天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。 3.3设备到货后，乙方应在接到甲方通知后_______天内安装调试完成。 3.4甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见附件)进行技术验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。 4.付款方式 甲方在合同生效后_____内先以____方式预付货款_____%计_______;安装调试验收合格正常使用后以______方式付货款的______%计_______，在两个月后、三个月内付清。 5.伴随服务 5.1乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作
采购合同范本模板（必备10篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
采购合同范本6篇 采购合同范本 (1) 甲方(供货方)： 乙方(购货方)： 甲方为具有法定的餐饮用产品生产、经营许可的企业(或专业户)，乙方为 具有法定的餐饮业服务许可的经营企业，甲乙双方根据《食品安全法》、《合同法》 及相关法律法规的规定，本着共同发展，诚实守信，互惠互利的原则，经友好协 商，就甲方向乙方配送餐饮用产品达成如下条款： 一、产品名称：。 二、产品数量：。 三、产品价款：。 四、产品质量要求： 甲方提供的产品必须附有国家有关部门关于该食品合格的证明文件，如有包 装的产成品，其包装、标签、说明书必须齐全，必须在全效期或半效期以上，肉 禽、蛋豆、水产品、生鲜、蔬菜必须鲜活、新鲜无变质，必须绿色、环保无污染， 必须农家、有机无农药。产品的质量必须符合国家有关部门的质量标准，产品的 产地、品牌必须正宗，如果出现质量问题或假货，必须假一赔十，并承担因此给 乙方和顾客造成损害的一切法律责任。同时，乙方有权终止合同。 五、结算方式： 1、货款实行实销实结，每月日结清货款。乙方如有拖欠甲方货款，逾期超 过月，甲方有权终止合同。 2、甲乙双方在规定的对账期内对账，其对账依据由甲方每次送货出具的销 售单据，该销售单据上必须有乙方指定人员的查验、过磅后签收确认的签名。 六、双方责任(除严格遵守本合同其它条款外，双方还必须做到)：
甲方： 1、甲方必须在双方约定的时间内将货物送到乙方指定的地点，运输费用由甲方承担，如出现不合格、损坏的情况，由甲方负责及时调换。 2、甲方不得擅自涨价，否则乙方有权终止协议，并由甲方承担一切后果。 3、甲方配送的产品成品如果销售不畅，任何品牌的产品，随时可配合乙方调换别的产品或原价办理退货。 乙方： 1、乙方必须提前向甲方提供购货计划，及时向甲方反馈购货动向或信息。 2、乙方应及时配合甲方验收所定购的产品并签收合格的产品。 3、按照双方约定的结算方式及时向甲方结清货款。 七、合同期限 本合同有效期限自201 年月日至201 年月日止，合同期满前个月内，甲乙双方协商是否续约，本合同期内，甲乙双方有特殊情况不能履约，须提前以书面形式通知对方，并向对方承担相应的法律责任及经济损失。 八、违约责任 任何一方如违反本合同，履约方有权向违约方索赔损失，索赔损失额不低于对方相应的销售额。 九、甲乙双方其它约定的事项： 1、酒水配送，甲方须给乙方进店费万元，在正式签订合同后日内以现金一次性付清，合同终止后日内乙方一次性返还甲方。 每月结算时甲方按货款 %作乙方的返利，并现金兑现瓶盖费。 2、配送其他产品的约定事项： 十、本合同未尽事项，甲乙双方另行协商，本合同壹式两份，经双方代表签字加盖公章生效，甲乙双方各执壹份。
采购合同范本（通用6篇） 采购合同1 合同编号： 甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，就炉渣销售达成以下协议： 一、价格及数量：炉渣单价为45元/吨（含过磅费），数量为甲方热焖渣处理生产线厂房南面炉渣堆场炉渣。 二、乙方必须在签订本协议前预交伍拾万押金，并在签订本协议后三个工作日内预付贰佰贰拾万货款（以货款达到甲方指定账户为准，付款单位的名称须与合同签订的单位名称相符），无故货款不按时到位，则视为自动放弃购买，伍拾万元押金不予退还。预交的伍拾万元押金，同时作为遵守我公司内部管理及交通管理的保证金，在提货期间有违反规定并造成甲方损失的，根据甲方损失程度从伍拾万元押金中扣减。 三、支付方式：乙方将预付货款转入甲方指定账户。吨炉渣货款共计：人民币肆佰伍拾万整（￥.00元）。 四、提货方式：款到提货，乙方按甲方通知的时间进场提货，乙方自行负责破渣、装车、运输，所产生费用由乙方自行解决。 五、交货地点：甲方料场（甲方热焖渣处理生产线厂房南面炉渣堆场）。 六、本合同提货期限：共2个月，至20某某年12月25日止。 七、相关要求： 1、甲方按合同要求进行供应，并维持现场装车秩序及协调拉动车辆进出厂门，乙方要及时安排装车，保证在两个月内拉完10万吨炉渣。 2、乙方承诺所购炉渣定向销往百色地区厂家使用，因路途遥远，有时可能存在路况问题或回头车有时短缺，如需完成每月5万吨炉渣有困难，申请给予转堆屯放。 3、乙方在拉运炉渣过程中，需指定专人负责装运，且应有合同法人的委托书、公章（或签名），并应及时通知甲方。根据我公司出门证管理的规定，乙方
必须每日申报第二日的炉渣提货计划，甲方根据乙方计划做好提货安排，确保提货顺畅。乙方因特殊原因未使用的必须在5日退回，否则按违规处理，每证扣500元，从风险押金扣除。累计超过10证未退回的，按违约处理，解除合同，扣除所有风险押金。 4、乙方在拉运时，规定炉渣每车均要在柳钢过磅计量，并以此作为双方结算依据。过磅费用由甲方支付。 5、乙方拉运货物过程中，甲方可以对装运情况随时进行抽查，如发现乙方有违约违纪行为，损害到甲方或柳钢利益的，甲方可根据相关规定对乙方进行处理处罚，有权解除合同。 6、当乙方已拉运炉渣的数量与货款规定的吨位相差20220吨左右时，乙方应在三个工作日内把进度款补充进甲方账户，第一次进度款为贰佰伍拾万元整（￥.00元），第二次进度款为贰佰万元整（￥.00元），提完货后根据磅码单多还少补进行结算。 7、装运工作完毕后，乙方应在五个工作日内到甲方财务对账结算，超过时间不来结算的，所交押金概不予退还。 8武保部签订《柳钢厂区治安保卫、交通和防火安全责任协议书》，不按要求办理，甲方有权拒绝发货。 八、本协议一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。未尽事宜双方另行协商。 甲方：年月日 乙方：年月日 采购合同2 甲方（买方）： 乙方（卖方）： 签定地点： 签定时间：_______年___月___日 本着平等互利，诚实信用、双方自愿的原则，甲乙双方在协商—致的基础上就此次买卖活动签订本合同，共同遵守。 一、本合同涉及的产品内容、数量及金额： 产品名称：_____________________
采购合同范本(15篇) 采购合同范本1 管道产品采购合同 甲方（购货单位）： 乙方（供货单位）： 为确保工程按期保质保量完成，甲乙双方本着平等互利、等价有偿、协调一致的原则，就甲乙工程中管道安装使用乙方系列产品事宜，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经双方充分协商，达成如下一致协议，特签订此合同，以便双方共同遵守以下条款。 一、供货品牌及价格： 甲方给排水工程所购买的乙方所代理的“中财”牌绝缘电工套管系列、“中财”牌PVC-U排水系列和“中财”牌PPR系列产品的管材及其管件的数量、规格、单价按双方确定的中财价格表执行（价格表附后）。 二、价格调整 本合同执行期内，如遇施工现场情况发生变化、设计单位和建设单位的单位的要求发生变化、原材料价格发生较大变化或乙方市场策略进行调整等因素，使价格涨跌，（其涨跌在原合同价
±5%以内的，参照原合同执行，若超出±5%的经双方协商解决），同时甲乙双方需提前十天书面通知对方事情的缘由，甲方根据当地当时市场价格情况与乙方进行友好协商。若协商达不到一致，甲乙双方有权终止供货事宜。 三、货款数量的确定 工程实际数量以甲方现场计划通知为准，最终结算以双方确认的工程进货数量结算。甲方指定接货人。 四、货物标准 乙方所供管道的产品必须与厂家的品牌一致，管件的型号及各种指标都必须符合国家、企业或行业的相关标准，以满足图纸要求和用户的使用标准。 五、货款的结算与支付方式 管道产品货到付款。要货提前7日下订单，如雨水管、消音管等非常规用料须交40%保证金。 六、售后服务 乙方必须对甲方所购产品无条件提供售前、售中、售后的服务支持，甲方在整个环节有提出服务支持的权利。具体事项另签，作为本合同的补充协议。 七、其他 1、甲方不得在使用过程中随意更换管道品牌。如违约需付
采购合同模板6篇精选采购合同模板1 合同编号：_________ 甲方：_________ 地址：_________ 邮政编码：_________ 电话：_________ 乙方：_________ 地址：_________ 邮政编码：_________ 电话：_________ 一交货时间及数量 二交货地点：_________ 三煤炭运输时间：_________ 四质量要求(以_________为准) 1.收到基低位发热值：_________ 2.挥发份：_________ 3.全水份：_________ 4.含硫量：_________? 5.焦渣特性：_________
6.灰份：_________ 7.粒度：_________ 五价格及金额 六煤炭检验 1.煤炭检验数据以_________为准。 2.煤炭到货后，须先经甲方中心化验室到乙方存货点(或车内)取样化验。如达到第四条质量要求，甲方通知乙方进煤_吨进行试烧。如煤炭适合甲方炉型则继续履行合同。如不适合甲方炉型则中止该批合同，乙方损失自负。 3.乙方批量供煤过程 (1)汽车运输甲方每_________吨化验一次，连续二次不合格，中止执行合同，责任乙方自负。 (2)火车运输到站后甲方负责到火车站取样化验，确定是否接收，运输中每_________吨化验一次，连续二次不合格，中止执行合同，责任乙方自负。 4.在取样化验过程中，甲方安排中心化验室、热源部、物资供应部人员参加，乙方安排人员参加，取样完毕后，按要求填写热电燃气总公司入场煤炭取样会签单。 5.在进煤过程中，发现乙方明显掺假作弊，立即终止合同。甲方中心化验室单独取作弊部分化验，并将化验结果作为该批次
采购合同正规格式（通用6篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
采购合同完整范本（精选6篇） 采购合同完整范本第1篇甲方(托运方)： 乙方(承运方)： 依据《_合同法》，《建设工程质量管理条例》及其他有关法律，行政法规，双方本着公平，公等，诚实信用和自愿的原则，就石子采购事宜意见达成一致，并制定如下协议，以便共同遵守。 一、甲方在___建设工程__标段施工中需向乙方采购石子材料。由乙方到甲方施工现场单价为：，市场价材料价格涨或跌，经双方协商决定，但每月至多只调整一次。 二、计算方式：乙方运碎石到甲方工地指定地点，由甲方两名收料员共同现场量方计算，并开出收料单，收料单需两名收料员共同签字，但乙方不得向甲方人员送礼等，如发现甲方将严惩乙方。 三、付款方式：乙方结算货款需提供加盖财务公章或发票专用的正式发票，每月25日~26日结算上一个送货款的80%(业主工程款到账时支付)，工程交验后25个月内付清。 四、质量要求：乙方提供的地料需满足甲方质量要求，并与送达的样品相符。 五、乙方责任：乙方提供的地材需满足甲方工地施工现场需要，除甲方提前通知暂停送货，乙方需按甲方用料计划送料到甲
方工地，如遇雨雪天气、自然因素、人力无法抗拒力量外，甲乙双方协商解决。若乙方不能保证、耽误工程，甲方将延后付款。 六、甲方责任：甲方需保证乙方货到工地能卸货，甲方按协议支 付乙方货款。因甲方违约，乙方可停止供货。 七、安全责任：乙方采购、运输、卸料过程中的安全责任由乙方自行负责，安全事故由乙方自负。在甲方工地给甲方造成损失的由乙方承担赔偿责任。甲方需配合乙方协商处理事故。 八、合同争议解决方式：因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向合肥地区人民法院起诉。 九、协议有效期：至年月日止。 十、本合同一式三份，甲方两份，乙方一份 甲方代表：乙方代表： 日期年月日日期年月日 采购合同完整范本第2篇甲方： 乙方： 经甲、乙双方友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，现就乙方向甲方供应生产物资事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务，特订立本合同： 一、订购产品名称： 二、订购产品数量：
采购合同标准范本（通用10篇）采购合同标准范本篇1 合同编号：_________ 买方：_________ 法定住址：_________ 法定代表人：_________ 职务：_________ 委托代理人：_________ 身份证号码：_________ 通讯_________ 邮政编码：_________ 联系人：_________ 电话：_________ 传真：_________ 帐号：_________ 电子信箱：_________ 卖方：_________ 法定住址：_________
法定代表人：_________ 职务：_________ 委托代理人：_________ 身份证号码：_________ 通讯_________ 邮政编码：_________ 联系人：_________ 电话：_________ 传真：_________ 帐号：_________ 电子信箱：_________ 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：第一条标的、数量、价款及交(提)货时间 (注：空格如不够用，可以另接) 第二条质量标准：国家标准_________行业标准_________企业标准 _________ 第三条包装标准 标的物包装必须牢固，卖方应保障商品在运输途中的安全。买方对商品包装有特殊要求，双方应在合同中注明，增加的包装费用由买方负担。
第四条合理损耗标准及计算方法：_________. 第五条定金 买方应在年月日前向卖方交付总价款_________%的定金(此比例不得超过20%)，卖方交货后，定金抵作价款。买方违约中途解除合同的，无权要求返还定金;卖方违约中途解除合同的，应双倍返还定金。 第六条交货验收 1.交货：交货方式为(卖方送货/买方取货);交货时间：_________;交货地点：_________.安装方式为(卖方安装/买方自装);选择卖方安装的，安装标准为 _________，安装费用由_________承担，买方应为卖方提供必要的安装条件。 2.验收：对于货物的规格、颜色与约定不符或有其他表面瑕疵的，买方应在交货时当场提出异议，异议经核实卖方应无条件换货或补足;选择卖方安装的，双方应在安装完毕后日内共同验收安装质量，经验收未达到约定安装标准的，卖方应无条件返工。 第七条提出异议的时间和方法 1.买方在验收中如发现货物的品种、型号、规格和质量不合规定或约定，应在妥善保管货物的同时，自收到货物后_________日内向卖方提出书面异议;在异议期间，买方有权拒付不符合合同规定部分的货款。买方未及时提出异议或者自收到货物之日起_________日内未通知卖方的，视为货物合乎规定。 2.买方因使用。保管。保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。 3.卖方在接到买方书面异议后，应在_________日内负责处理并通知买方处理情况，否则，即视为默认买方提出的异议和处理意见。 第八条价格调整
采购合同模板(通用版)6篇 Procurement contract template (general version) 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
采购合同模板(通用版)6篇 前言：采购合同是企业供方与分供方，经过双方谈判协商一致同意而签订的“供需关系”的法律性文件，合同双方都应遵守和履行，并且是双方联系的共同语言基础。签订合同的双方都有各自的经济目的，采购合同是经济合同，双方受“经济合同法”保护和承担责任。本文档根据采购合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：采购合同范文(常用版) 2、篇章2：采购合同文档(常用版) 3、篇章3：采购合同模板实用版 4、篇章4：采购合同模板通用版 5、篇章5：采购合同文档实用版 6、篇章6：采购合同文档2021版 篇章1:采购合同范文(常用版) 甲方：________________________ 乙方：________________________
根据平等互利原则，甲乙双方经友好协商，就 ___________部分业主以集体装修方式参加___________小区业主壁柜的集体采购事宜达成如下协议： 1．乙方自愿为甲方组织的集体采购活动提供优质的产品以及相关配套服务，并为本次的集体采购提供最优惠的价格，乙方承诺该价格低于乙方同时期同产品的最低零售价格（具体价格见附件，该集采价格的有效期为_____________至 _____________）。 2．乙方保证在甲方组织集体采购期间，不再接受第二家集体采购业务。甲方用户必须严格遵守集体采购流程，并在订单时对价格等敏感问题进行保密，有其他顾客在场的情况下不提jc事项；乙方保证本次jc价格只针对甲方用户（有效jc 号），否则甲方发现后乙方将赔偿每位甲方缴纳定金的成员100元现金。 3．乙方为甲方提供免费效果图设计。 4．乙方提供的服务范围包括成套壁柜的上门测量和安装。 5．因甲方未及时收货造成的二次送货，甲方成员要另外支付乙方50元人民币的二次运费。
采购合同模板6篇 采购合同篇1 甲方（卖方）： 经办人： 地址： 乙方（买方）： 地址： 一、标的车辆状况： 品牌：型号：车身颜色：坐椅颜色/ 材质： 发动机号：车架号： 产地：制造商： 二、价款及支付方式： 总价款为人民币 1、车价 3、、本合同第五条第 1、一次性付款。 2、分期付款：签合同时付定金元，余款提车前付清。 3、按揭贷款( )：（1）银行同意对乙方贷款的，本合同生效，乙方签合同时付首付款元，银行贷款到甲方帐上视为乙方付清全款；银行不同意对乙方贷款的，本合同不生效。（2）无论银行是否同意贷款，本合同均为有效；银行不同意贷款的，改由乙方向甲方现金支付全部车款：签合同时付定金元，余款提车前付清。 三、车辆交付： 1、交付时间： 2、交付地点：甲方经营场所。 3、乙方可书面委托甲方代办运输，所需费用由乙方承担，甲方将车辆交付给第一承运人的地点和时间为交付的地点和时间。
4、由于乙方联系方式变更并未能及时通知甲方，导致甲方无法联系到乙方，甲方在合同约定交货时间截止一周后可以不为乙方保留合同车辆，并有权不退还已收定金。 5、车辆交付完成时，甲、乙双方应共同在交接单上签字，乙方所购车辆的所有权及风险从甲方转移至乙方。 四、甲方同意向乙方赠送以下设备、配件： 五、经乙方书面委托，甲方可向乙方提供以下服务。乙方打勾选定如下服务项目，同时应按甲方和保险公司、银行、车辆登记机关的要求提供所需的文件和证明，并承担相关费用。 1 、代理乙方向保险公司购买汽车保险； 2、代理乙方向银行办理汽车贷款； 1 电话： 电话：身份证号码：电话：甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定签订本合同。自排挡或手排挡：出厂日期：元，该金额由以下几部分构成：元 ; 款的代办费元。元 ; 2、购臵税；付款方式及时间（）： 3、代理乙方为所购汽车上牌。 六、车辆质量、验收和维修： 1、甲方向乙方出售的汽车，其质量必须符合国家颁布的汽车质量标准和汽车行业标准。必须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的汽车或合法的进口汽车。 2、甲方在交付车辆时必须向乙方提供以下书面文件： （1）汽车销售发票（车价）；（2）车辆合格证、海关进口证明和商品检验单（进口车）； （3）保修卡或保修手册；（4）中文说明书；（5）随车工具及附件。 3、乙方在提车时应认真检查甲方所提供的车辆证件、手续是否齐全。并对
正规的采购合同模板6篇 正规的采购合同模板篇1 甲方(采购单位)：___________________，电话：___________________ 乙方(供货单位)：___________________，电话：___________________ 甲乙双方根据________年________月________日________政府采购中心第 ________号采购项目招标结果及相关招投标文件，经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守: 第一条甲方采购的物品内容和成交价格(金额单位:人民币元) _________________________________________________________ 第二条物品的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿 1、物品的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。 2、保证是原产地生产的原装产品，否则按退货处理。 3、物品在免费保修期内，如果出现三次以上因质量问题引起的故障，公司负责更换同类新的物品。 4、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好免费保修等服务，免费保修期限________________;但属于正常合理的损耗应由甲方承担。 5、在正常使用的情况下，物品保证有_________年使用期限。 6、乙方售后服务响应时间:________________。否则，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除。 7、如因乙方物品质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。 第三条交付和验收 1、交付时间：________________;交付地点：____________________。 2、乙方负责物品的运送、安装、调试，负责操作培训等工作，直至该物品可以正常使用并且操作人员能熟练操作为止;负责提供物品的中文说明书、中文使用手册、中文维修手册及电路原理图，并承担由此产生的全部费用。
采购合同6篇采购合同条款范本 下面是我分享的采购合同范文6篇采购合同条款范本，供大家品鉴。 采购合同范文1 甲方： 乙方： 为保护甲、乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，经协商一致同意签订本合同。 一：甲方向乙方订购下列产品： 二、以上产品含运费。 三、付款方式 现金支付或汇入乙方指定银行账户。 四、乙方收到甲方全部货款后开具17%增值税发票。 五、质量保证 1.乙方应按合同规定的产品性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。 2.乙方提供的产品，必须符合国家有关规定;因包装内缺少或因包装破损者，乙方应负责补充或调换。. 六、交货时间 乙方在收到甲方全部货款后七个工作日内发货。乙方须在甲方规定的时间内按计划送货，并须确保产品从生产日期到交货日
期不得超过3个月 七、运输方式 乙方委托物流发货到甲方公司，由甲方负责搬运卸货，乙方在发货当日将发货单传真至甲方。提货后核对实物与票据是否相符，有问题的及时调整或换货，产品在运输途中造成破坏、丢失等由乙方免费更换新产品，所造成的额外运输费用由乙方承担，并由乙方向承运方索取赔偿。 八、合同签订方式双方 以传真方式签订合同。 九、违约责任 甲、乙双方任一方发生的违约行为按国家相应法律承但责任。 十、不可抗力事件处理 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响相同。不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。不可抗力事件延续七天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续执行合同。 十一、仲裁与诉讼 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方仲裁委员会提出仲裁，或由甲方人民法院审理。 十二、合同生效及其它