采购合同范本模板（必备10篇）
（经典版）
编制人：__________________
审核人：__________________
审批人：__________________
编制单位：__________________
编制时间：____年____月____日
序言
下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!
并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!
Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!
In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
采购合同范本模板（必备10篇）
采购合同范本模板第1篇
甲方(购货方)：___________
乙方(供货方)：___________
甲乙双方本着公平、自愿、互利、诚实信用的原则，根据法律规定，经过友好协商，达成以下合同条款，以资双方共同遵守：第一条产品名称：
规格：
质量(技术指标)：
单价：
总价：
第二条产品包装规格及费用_________ ;
第三条验收方法___________ ;
第四条货款及费用等付款及结算办法___________;
第五条交货规定：
1.交货方式：_________ ;
2.交货地点：_________ ;
3.交货日期：_________ ;
4.运输费：__________ ;
第六条经济责任：
1.乙方应负的经济责任
(1)产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价，不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之___计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
(2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的___%的违约金。
(3)产品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值__%的违约金付给甲方。
(4)产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之__的违约金。
(5)乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料，应当承担元的违约金。
2.甲方应负的经济责任
(1)甲方如中途变更产品、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值X%的违约金。
(2)甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值__%的违约金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。
(3)甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包
装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之__的违约金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视中途退货处理。
(4)属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之___的违约金。
(5)甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之__计算付给乙方，作为延期违约金。
(6)乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及违约金。
第七条产品价格如须调整，必须经双方协商。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之__作为违约金付给甲方。
第八条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，但必须经另一方同意。经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额__%的补偿金。
第九条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前__天与甲方协商。
第十条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
如有一方违约应当赔偿包括但不限于赔偿金、诉讼费用、仲裁费、
律师费、交通费、住宿费等一切损失。
第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。
第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可向仲裁机构申请仲裁或向人·民法院提起诉讼。(两者选一)
第十三条本合同自双方签章之日起生效。
第十四条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十五条本合同一式___份，经双方盖章或者签名后立即生效，甲乙双方各执一份。
甲方：___(盖章/签名)乙方：_______(盖章/签名)
代理人：________(签名)代理人：___(签名)
住址：___________ 住址：_________
电话：___________ 电话：_________
开户银行帐号_____ 开户银行帐号____
______年______月______日
采购合同范本模板第2篇
甲方(买方)：____________(以下简称甲方)
乙方(卖方)____________(以下简称乙方)
因甲方承建_________建设，现需向乙方购买木方，为规范木方购销行为，保护双方的合法权益，明确双方的权利和义务，保证工程建设正常进行，根据《中华人·民共·和国合同法》、《中华人·民共·和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方平等协商，达成如下协议，以兹共同信守执行：第一条产品及价款
1、合同数量为暂定数量，最终数量以甲方实际采购量为准。
2、上表中的“综合单价”为甲乙双方的最终结算单价，指物资运到甲方指定工地前的价格。包含但不限于材料费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装卸费、运输费、服务费等以及所有相关税项费用。
第二条供货时间
合同履行期间送货以甲方通知为准(每次进货甲方需提前一周下达送货通知给乙方)。
第三条质量要求
1、乙方必须保证所供货物为合格产品，并且符合国家现行标准及规范要求。
2、木方实际尺寸9.5cm×9.5cm*4m或14.5cm×14.5cm*4(6)m以上,锯损小于-0.5cm，木方材质仅限于花旗松一个树种，木方几何尺寸方正，不得有缺陷(即豁皮)。
第四条运输、交货地点和保险
1、交货地点：甲方工地指定地点(_________市内)。
2、运输方式及费用承担：汽车运输，运输及运费由乙方承担。
3、卸货及费用承担：卸车由甲方负责，卸车费及吊车等费用由甲方支付。
4、运输过程中的一切安全事故，且对周边环境造成的污染，由此引起的纠纷、责任以及一切费用均由乙方承担。
5、乙方送货人员必须遵守甲方施工现场的安全规定，卸车过程必须听从甲方现场人员的指挥和安排。否则，一切安全责任由乙方承担。
第五条验收和计量
1、货物交与甲方之前，由乙方妥善保管。甲方对货物进行验收时，如发现货物不符合合同质量要求，甲方有权拒收，由此造成的损失，由乙方自行承担。达到合同质量要求的，甲方应及时对货物进行卸车及签收。
2、货物进场后必须由甲方指定的专职人员验收(验收人员确定后甲方将正式员工姓名和收料员委托书以书面形式提供给乙方，作为合同的组成部分)，验收单据经双方亲笔签字确认后，方可作为结算依据。但此单据不作为判定货物质量的依据(见附件（3)。
3、甲乙双方对货物质量有争议时，双方共同取样送至有资质的权威试验检测机构鉴定。
第六条支付及结算方式
1、结算凭证：乙方凭以下凭证向甲方结算货款。
(1)已交货且未结算货物的全额发票及收款收据;
(2)甲方有效签收人签收的结算单据。
2、结算方式：
(1)每月结算一次，每月_________日为结算截止日，上月_________日至本月_________日为一个结算月度;
(2)乙方须在结算截止日三日内与甲方核对结算单据，结算单据核对无误后，甲方有权全部收回，乙方保存复印件;双方如有一方特殊情况，未能在三日内核对的，双方都要提前向对方说明原因，并另协商时间核对;
3、支付方式：□现金□支票□汇划转账;
4、甲方在每月结算财务列账后，于每次对账的次月15日前，向乙方支付双方确认货款的80%左右，剩余20%左右货款，甲方视财务状况支付，但甲方必须最迟于工程竣工时，付清乙方所有货款。
第七条违约责任(一)甲方责任：
(1)及时向乙方提供需求计划或送货通知。
(2)及时同乙方核对供货数量、办理各种票据的验证、办理结算、支付货款。如不能按时支付货款，乙方应予允许并充分理解，给予7个工作日延缓期限，届时若仍不能支付，乙方有权根据合同条款第九条的约定终止合同和根据合同条款第十一条的约定解决争议。
(二)乙方责任
1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责包退、包换。由于上述原因
延误交货时间，甲方有权从应付货款中扣除误期赔偿费。每延误两日的赔偿费按迟交物资交货价或未提供服务的服务费用的千分之一(1‰)计扣，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同总价的百分之五(5%)。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可考虑根据合同条款第九条的约定终止合同。
2、乙方按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。如果甲方需要乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3、乙方供应甲方使用的货物必须保证质量，承担对所供应货物质量问题引起的一切责任及后果。
第八条转让
在没有甲方事先书面许可的情况下，乙方不得转让供货商。
第九条终止合同
1、出现以下情况，合同终止：
(1)乙方发生违约行为，经协商不能达成一致;
(2)甲方有充分证据证明乙方在合同实施过程中有腐败和欺诈行为;
(3)甲方发生违约行为，经协商不能达成一致;
2、在终止部分合同情况下，甲、乙双方应继续执行合同中未终止的部分。
第十条不可抗力
1、如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、
洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的合同一方应将此类事件的发生通知合同另一方，并应在不可抗力事件发生后14日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给合同另一方。
2、受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该合同方应尽快将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知合同另一方。
3、合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后，立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过15日，合同任何一方均有权以书面形式通知对方部分或全部终止合同。
第十一条争议解决
双方在履行合同时如发生争议，应本着公平、合理、实事求是的原则友好协商解决。如未能解决，应到甲方营业执照所在地人·民法院提起诉讼。
第十二条其他
1、本合同应按照中华人·民共·和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，均以现行法律的规定作为补充。
2、合同履行过程中，甲乙双方对合同有任何修改或补充，应签订补充协议。补充协议应为书面形式，且需经双方代表签字和加盖公章，构成合同文件的一部分。
3、乙方运输途中及到达甲方现场后应遵守国家和地方现行的有
关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。
4、乙方在施工现场应遵守甲方质量/环境/职业健康安全管理体系的相关规定。
5、本合同中，除指定需手写部分外，其他手写涂改、增删内容一律无效。
第十三条合同有效期
本合同自双方签字盖章时起生效，至双方责任和义务履行完毕后自行失效。
第十四条本合同一式伍份，均须加盖骑缝章，甲方执叁份、乙方执贰份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：___________乙方(公章)：___________
法定代表人(签字)：___________法定代表人(签字)：___________
______年______月______日______年______月______日
采购合同范本模板第3篇
买方：
卖方：
根据《中华人·民共·和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：
第一条所购建材基本情况：
单位：___元/____
建材名称产地品牌规格型号颜色标号材质批次数量单价总价
合计人·民币(大写)拾万仟佰拾元角分(小写)：￥元
第二条质量标准：
《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》、____________ 第三条交货：
交货方式为(卖方送货/买方取货);交货时间：____________;交货地点：____________。
第四条安装：
安装方式为(卖方安装/买方自装);选择卖方安装的，安装标准为□《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》/□《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》，安装费用由承担，买方应为卖方提供必要的安装条件。
第五条验收：
对于墙地砖的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的，买方异议期为卖方交货后日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货;选择卖方安装的，双方应在安装完毕后日内共同验收安装质量，经验收未达到约定安装标准的，卖方应无条件返工。
第六条换货：
交货验收完毕后买方因对墙地砖的规格、颜色等需求发生变化而提出换货要求的，在包装完好且没有损伤、泡水、沾灰等影响二次销售的情况下，买方可凭本合同在交货之日起日内办理换货手续，换货
费用由买方承担。
第七条余货处理：
安装后的剩余墙地砖，在包装完好且没有损坏、泡水、沾灰等影响二次销售的情况下，买方可凭本合同在交货之日起日内办理退货手续，退货费用由买方承担。
第八条付款方式及时间：
双方约定以第种方式支付价款。
(一)签订本合同时，买方支付(定金 / 预付款)_________元(定金不得超过总价款的20%)，货到验收后一次性支付余款;
(二)_____________
第九条违约责任：
(一)卖方违约责任：
1、墙地砖经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失;对于其他质量问题，包修期限为_______年，卖方负责免费修理;
2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款_________%的违约金;迟延交货超过_________日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但买方在不收取违约金的情况下有权要求卖方双倍返还定金。
(二)买方违约责任：
1、买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款_________%的违约金;
2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付的定金无权要求返还。
第十条争议解决方式：
本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人·民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第十一条其他约定事项：
____________
第十二条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。
买方(章)：___________ 卖方(章)：___________
住所：______________住所：______________
联系电话：______________联系电话：______________
委托代理人：___________ 法定代表人：___________
委托代理人：___________
签订时间：____________签订地点：___________
采购合同范本模板第4篇
需方单位(甲方)：
供方单位(乙方)：
根据《中华人·民共·和国合同法》、《中华人·民共·和国建筑法》、《上海市建筑市场管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、
自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同的合法权益，保证产品质量和工程建设正常进行，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条材料供应工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：第二条供应的材料名称：马赛克
第三条材料品种、数量、价款
注：（(1)上述单价不因市行情波动而变化，上述单价已包括到交货地点的运输费用、运输中的损耗费用、装卸费、材料检测费;运输费、运输损耗费、装卸费、材料检测费等不可另行追加计算。
（2)最终结算数量安甲方实际签收到的数量为准。
第四条材料遵循的质量和技术标准要求
乙方应严格按照双方约定的质量和技术标准要求供应材料。有国家或部颁技术质量标准要求的按现行的国家或部颁技术质量标准按行业标准或企业标准的或其他标准约定的，甲、乙方必须约定并在第二栏中给予写清。
乙方应按现行的国家标准或部颁或甲乙双方约定的标准规定，随每批产品提供《产品合格证书》、《质量检验报告》、《产品质量保证书》、《产品准用证》和替他相关技术质量质料。
其他要求：。
第三条验收标准、方法及提出异议期限
乙方应在交货同时向甲方提交该批产品的《产品合格证明》、《质
量检验报告》《产品质量保证书》、《产品准用证》和其他相关质料。
验收标准按甲、乙双方上述第四条约定的该材料现行的国家或部颁标准或行业标准或已经主管部门备案的企业标准验收。
甲方有提前送材料样品要求的，乙方应按照甲方要求送审材料样品，样品送审内容包括但不限于材料样品本身、还包括提供样品的材料品牌、商标、规格、型号、花色、技术质量检验报告、质量保证书、产品准用证、生产许可证等相关的技术质量质料。一旦甲、乙双方签约后且材料的样品得到甲方、业主及监理认可并且封存样品后，未经甲方、业主及监理同意，乙方不得作任何变更。正式交货时材料的质量、外观、品牌、商标、规格、型号、花色、标识、生产厂家、产品准用证、技术质量检验报告、质量保证书等其他相关技术质量质料应保持和样品一致。如所进材料和样品不一致，乙方属违约，乙方必须承担违约责任。并赔偿甲方的经济损失。
甲方有权于材料出厂前对材料进行测试检验，乙方必须在各批材料出厂前5天通知甲方。
材料数量以甲方书面签收为准。材料外观质量甲方应及时验收，必要时须经过业主和监理的验收通过，甲方、监理或业主发现质量问题应及时向乙方提出，在问题未查清之前该批产品必须封存不能使用。
经核查该批产品确实不符合规定要求的，甲方由此受到的经济损失，包括工期损失均由乙方按违约责任承担。
甲方在材料到场验收时未发现质量问题，但在使用时或使用后发
现确实因该批材料质量未达到规定要求而引起的工程质量问题，如返工、工期延长等经济和工期损失均由乙方承担。
乙方在材料运抵交货前5天通知甲方，甲方应提供堆放场地或堆放仓库。
乙方须负责材料正式交货前的安全、保卫、防火、防盗工作，包括运输途中、卸货中的人身和材料的安全，在正式交货前，包括运输途中、卸货中如有人伤害或材料受损失均由乙方负责。
第六条
第七条材料包装标准、包装物的供应和回收：
第八条交货时间、地点及方式：
1、交货时间(包括每批材料交货时间和数量的约定)：
2、交货方式：按下列第(1 )种方式进行：①乙方送货②甲方自提自送。
3、乙方在产品运抵交货地点后，甲、乙双方应及时做好验收工作，和书面交验签字记录，必要时须得到业主和监理的书面验收确认。
第九条材料结算方式：按实结算
第十条材料付款方式：
1 2、在合同签约时，乙方对本工程的资金支付情况已作充分了解。乙方同意甲方按照业主资金到位情况给予材料款的支付，并共同承担资金风险。由于业主拖欠工程款而造成甲方不能支付乙方的情况，乙方不得追究甲方责任，但乙方有义务会同甲方共同向造成资金风险的业主进行资金催讨和索赔。
第十一条违约责任
1、甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如合同一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。
2、因质量不符合约定，甲方可要求更换或退货，更换视作逾期交货，退货视作不能交货，并承担违约责任。
3、材料交货时间延误或材料质量达不到规定要求，而乙方又无积极措施确保按合同约定时间交货，或无力按约定质量标准交货的乙方应承担违约责任，甲方有权单方面终止合同，乙方须负责赔偿由此造成甲方全部的经济损失。
4、乙方不能全部或不能部分交货的属违约，乙方应向甲方赔偿按不能交货部分的双倍金额作为违约金。
5、由于乙方原因，造成材料交货时间延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为延误一天，按本合约总价的1%计算，按天累计。同时，甲方有权单方面终止合同，乙方承担赔偿责任。
6、乙方交货时间、材料质量、安全文明措施方面不能满足甲方要求时，甲方有权对由此造成的经济损失要求乙方赔偿。
7、乙方由于非甲方的其他原因使合同无法履行的行为，属于违约，乙方应承担违约给甲方造成的损失。
8、乙方违约后，甲方要求乙方继续履行合同时，乙方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
第十二条解除合同的条件
1、甲、已双方协商一致;
2、因不可抗力致使不能实现合同目的的;
3、在履行期限届满之前，乙方明确表示或以自己的行为表明不履行或延迟履行主要义务的;除赔偿违约损失外还可解除合同;
4、乙方其他违约行为致使不能实现合同目的的;
5、乙方其他违法行为已影响合同履约的。
第十三条解决争议的方式
本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一致，向合同签约地有管辖权的人·民法院提出诉讼。
第十四条其他条款
1、乙方车辆及材料在运输途中及到达甲方现场后应遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。
2、乙方在施工现场应遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定，实现施工范围内的质量、环境与职业健康安全目标(指标)达到规定要求。
3、本合同的未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
4、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。
5、本合同一式伍份，双方各执正本壹份，副本叁份。
6、其他约定：
合同签订单位：
甲方(盖章)
法定代表或委托代理人：住址：邮政编码：电话：签约地点：签约日期：
乙方(盖章)法定代表或委托代理人：住址：邮政编码：电话：买方： (以下或称“甲方”)
法定代表人：
电话：
传真：
住所：(营业执照登记住址)
卖方： (以下或称“乙方”)
住所：(营业执照登记住址)
法定代表人：
电话：
传真：
根据《中华人·民共·和国合同法》的有关规定，为了明确合同双方的权利和义务，经协商双方达成一致，本着互惠互利的原则签定本合同，乙方按本合同约定的条件和规定向甲方提供产品。
一、合同标的及价款
乙方向甲方提供以下产品。
合同金额：。
设备由乙方负责安装调试，所需费用包含在以上总价款内。
其他。
二、质量标准
采购合同的范本（必备16篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
采购合同书样本（通用18篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
采购合同范本(15篇) 采购合同范本1 甲方： 乙方： 甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》，遵循老实、平等、信用、互惠互利的原那么就甲方向乙方定购石材达成如下协议：标的物： 乙方提供给甲方石材的规格、数量、单价如下表：名称规格厚度数量单价金额备注合计 工程总价款约：__________元(大写：_____________________元)，包括石材的生产、加工、包装及运输，结算价款以甲乙双方现场实际验收数量为准。到货地点：。 双方责任： 甲方提供卸货场地及货物验收后的保管;乙方负责石材的生产加工、包装运输、装卸货物;石材在往返运输、装卸过程中发生的损毁及各类责任事故皆由乙方负责。乙方所供石材的规格、质量须与样品一致;石材乃天然物资，轻微色差在所难免，如乙方提供的石材色差较为明显时，甲方有权拒收石材，乙方应积极配合甲方给于退换。 付款方式： 合同签定后甲方预付货款的_____%作为定金，货到验收后按实际的数量全额付款。 违约责任： 如乙方在没有特殊原因的情况下不能按合同规定时间地点交货，甲方有权向乙方扣压此批货款的2%作为违约金。假设乙方提供的产品不符合合同要求时，乙方负责退换，所产生的费用乙方承当。 在货物经甲方负责人签章验收后，如有损坏、丧失等与乙方无关。本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，双方签字盖章后生效。 双方签字盖章： 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 采购合同范本2 购货单位(简称甲方)： 供货单位(简称乙方)： ______________文具商行 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规规定，本着友好合作、协商一致的原那么，就甲方向乙方采购办公文具用品，协议如下：文中涉及费用均以人民币为计量单位。 本合同包含：附件一《文具报价表》、附件二《商业贿赂协议》 合同保证金： _______元人民币正 一、合同范围： 甲方向乙方购置办公文具用品 二、合作方式 1、甲方由总务员提供每月办公用品的订单，乙方根据甲方的订单明细送货。 2、乙方收到订单后三个工作日内将采购文具用品送至指定地点(特殊商品除外)，配送所产生的费用由乙方负责。甲方如有急需用品乙方保证在8小时内送到甲方指定地点，也可自行到乙方处自提。 3、货到后，甲乙双方共同验收，甲方需核对来货单是否与订单一致，产品的规格型号以订单为准，确认产品符合要求后甲方在送货单上签字，双方各执一份，用以月未结款凭据。 三、进货价格及更改 1、办公用品价格以双方协商确定的报价为依据，任何一方不得擅自变更。 2、双方协商确定的报价见附表一《文具报价表》。 3、本合同期内乙方不得随意调整双方协商确定的报价，否那么甲方有权扣除违约金_______元。
采购合同 采购合同范本15篇 在不断进步的社会中，合同的类型越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编收集整理的采购合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。 采购合同范本1 需方（甲方）：供方（乙方）： 为了安排好市场供应，甲乙双方经协商一致订立本合同，共同信守下列条款： 1．订购水果品名、数量、交货时间、地点： 2．品质规格：按照甲方根据国家规定的规格标准提出的要求及双方协商，乙方应将质量合格的水果提供给甲方。3．价格：由甲、乙双方协商一致确定。 4．交货办法：在合同规定日期内，甲方在下订单后具体商定交货日期和日交量，做到有计划采收。 5．验收办法：按国家规定的散果或成件果验收办法，在收购点过秤前抽样验收。 6．价款结付：甲方按实收数量、等级在日内全部付清。延期按银行付息。 7．费用负担：交货前由乙方自理。如超过合同规定交货地点收货，其超里程运费，由甲方负担。 8．双方的责任：甲方。在乙方所提供的商品已符合合同规定的情况下，不得少收或不收，否则向乙方偿付少收或不收部分总价值50% 的违约金；甲方在乙方交货后，应按照合同规定的时间内交付货款，如未按时交纳，每逾期 1天，应向乙方偿付为付款部分总价值 50% 滞纳金。乙方。乙方应努力提高供货量、质量，按采购订单按时、保质、保量完成合同任务，如未按合同规定品名、数量的，应向甲方偿付少交部分总价值 50% 的违约金；如未按合同规定的时间交货，每逾期 1
天，应向甲方偿付迟交部分总价值 20% 的滞纳金；如乙方提供的包装不符合合同规定导致商品损失，甲方有权不接受当批次货物，且所造成的一切后果由乙方自行承担；如遇人力不可抗拒的灾害影响合同的执行时，应提前10天告知甲方。 9．违约处理：任何一方违反合同，按合同总值处以％违约金赔偿另一方损失，并按《合同法》及有关法规处理，如发生争议，任何一方都可向人民法院起诉。 10.本合同如有未尽事宜，由甲乙双方自行协商规定。 11.本合同自双方签字之日起生效，履行完毕后作废。本合同一式正本 2 份，双方各执 1 份。 甲方（签字）：_________ 乙方（签字）：_________ _________年____月____日 ______年____月 采购合同范本2 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 一、承包事项：平顶山飞宇国际汽贸城9#楼及室外管网道路工程技术资料 二、承包方式： 1平米包干，元/m2，总建筑面积为：6700 m2，价款为：10050.00 元。大写：一万零伍拾元。 2室外管网定价包干价款为： ( )。 3合计：合同总价款为：(大写：)。 三、合同工期：合同工期为20xx年 9 月 28 日至 20xx 年 4 月 28 日。 四、付款方式 1甲方每月支付乙方工程资料费 20xx.00 (大写：两千元整 )如果甲方在达到资料费支付条件后7日内无法支付乙方工程资料费，乙方保留停止工作和解除合同的权力。 2如果在合同工期内，甲方未完成所有施工任务，导致乙方的工程资料未在合同工期内完成竣工备案，工程合同发生延期，则在延期的
采购合同范本范本（精选13篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
采购合同书范本（精选15篇） 采购合同书范本篇1 委托方(以下简称甲方)： 受托方(以下简称乙方)： 乙方受房主委托出售位于的房产。房屋所有权证号甲方自愿购买以上房产并向乙方交纳定金人民币(大写) (小写)元。双方在平等自愿，等价有偿的基础上，就该房屋买卖订立本合同。 第一条、房屋建筑面积为平方米。 第二条、双方同意上述房屋售价为人民币(大写)元整(小写)元整。甲方同意按双方签订的付款方式如期将购房全款当面交付乙方或按乙方书面指定其他方式交付。甲方所支付的定金在甲方最后一次付款时转为购房款。 第三条、甲方如未按本合同付款方式规定的时间付款，乙方有权向甲方追索违约金。违约金自本合同约定的付款期限第二日起至实际付款之日止，每延迟一日甲方按延迟交付价款的百分之一，向乙方支付延期违约金，逾期超过日(遇法定节假日顺延)甲方仍未付款的，乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效，定金乙方不予返还。 第四条、双方在签订本合同后工作日内，持本合同和相关证件共同到房地产交易管理部门办理产权过户手续并按规定交纳有关税费。房屋产权立契过户及产权转移手续中所发生相关费用及该房屋买卖代理费用由方支付，如甲方需贷款服务产生费用由甲方承担。 第五条、付款方式： ·委托培训合同·审计鉴定合同·委托投资合同· 第六条、本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决。协商不能解决的，经双方同意按以下第种(大写)方式解决纠纷。 移交仲裁委员会仲裁。 任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。
第七条、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。本合同的附件和双方签订的补充协议为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。 第八条、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。 甲方(签章)：乙方(签章)： 身份证号：资质证号： 地址：地址： 联系电话：联系电话： 邮政编码：邮政编码： 代理人：经纪人： 联系电话： 签约日期：签约日期： 采购合同书范本篇2 甲方(需方)：________________________ 乙方(供方)：________________________ 经过双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。 一、产品清单及付款方式设备名称设备型号数量单价(元)合计(元) 中标总价格(大写): 付款方式 全部设备验收合格后的七日内，甲方向乙方支付合同总金额的_________%即_________元人民币整。若延期付款，甲方每天应向乙方缴纳延期额的千分之一作为罚金。 合同总金额_________%的余款即_________元人民币作为质保金，若设备运行正常，质保金在验收完成一年后的七日内一次性无息给付。 二、交货时间及地点 1.交货时间：_________(投标文件承诺时间)。若延期交货，乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金。因不可抗拒力所导致的交货、服务及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文处理。
采购合同范本模板（必备10篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
采购协议合同（15份范本） 【第1篇】电子产品采购协议合同 2023电子产品采购协议买方：________________________ 卖方：________________________ 根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，本着平等互利、等价有偿的原则，经双方协商一致，订立本合同。 第一条、标的物 (一)品名:______________ (二)规格型号:______________ (三)数量:______________ 第二条、质量和技术标准 (一)质量标准:______________ (二)技术标准:______________ 第三条、交付 (一)交付方式:_____________________ (二)交付时间:_____________________ (三)交付地点:_____________________ 第四条、价款及支付 (一)合同价款:_____________________
(二)支付方式:_____________________ (三)支付时间：_____________________ 第五条、包装 (一)包装标准:_____________________ (二)包装费用由卖方承担,双方另有约定除外。 (三)包装不符合标准或约定,造成货物毁损灭失或其他后果的,由卖方承担相应责任。 第六条、运输 (一)运输方式:______________ 发货地点:_____________________ 到达地点：_____________________ 收货人:_____________________ (二)运费承担:______________ (三)卖方交由承运人运输的在途货物，毁损灭失的风险由卖方承担。 (四)卖方按照约定将货物交运后,买方变更到达地点或收货人的，由此产生的费用和风险由买方承担。 第七条、保险 (一)投保范围：______________ (二)保险方式:______________
采购合同书范本 采购合同书范本 采购合同注意事项 在签订采购合同时应注意以下几点： 一、审查采、供货双方的基本情况 在采购谈判正式开始之前，要审查对方的营业执照，了解其经营范围，以及对方的资金、信用，经营情况，其项目是否合法等。如果有担保人，也要调查担保人的真实身份。若出面签约的是某业务人员时要注意查看对方提交的法人开具的正式书面授权委托证明，以确保合同的合法性和有效性。特别应注意在涉外商贸谈判中，要注意把子公司和母公司分开，若与子公司谈判，不仅要看母公司的资信情况，更要调查子公司的资信情况。因为母公司对子公司不负连带责任。 二、严格审核采购合同主要条文 当谈判双方就交易的主要条款达成一致以后，就进入合同签约阶段。谈判所涉及的数量、质量、货款支付以及履行期限、地点、方式等，都必须严密、清楚，否则会造成不可估量的经济损失。 特别应注意： （一）签订的合同对商品的标准必须明确规定。 签订合同时，双方对买卖商品的名称必须准确而规范。对所购产品的质量标准应当在合同中明确约定，以免所交货物因质量不符合所想要采购的标准而引起纠纷。 （二）交货地点应明确 签订合同时，要写明交货地点，保证货物能够及时签收，避免丢失货物，尤其是在跨国采购时应注意。 （三）接受货物时间应明确 为了避免所采购的产品因过期等原因失去原有的使用价值，在采购合同中应明确约定货物到交货地点后采购人的收货时间。 三、合同必须明确双方应承担的义务和违约的责任 采购合同双方应就违约事项约定解决方式以及法律责任，以此来
维护自己的合法权益。例如约定在违反合同事项时支付违约金。 采购合同书范本（通用10篇） 随着法律知识的普及，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编为大家整理的采购合同书范本（通用10篇），希望能够帮助到大家。 材料采购合同1 甲方： 乙方： 经甲、乙双方友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，现就甲方向乙方订购生产物资事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务，特订立本合同： 一、订购产品名称及数量： 二、产品规格及价格： 三、产品包装要求及规格： 四、质量标准： 1、乙方供应的货物须符合国家质量标准、地方质量标准和甲方的生产要求。 2、_______________________________________________。 五、付款方式： 乙方将货物送到甲方处并经甲方检验合格且卸货后__日内付款。 六、交货时间和地点： 20___年__月___日前乙方将货物送至____________。运费由乙方负担。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。 七、双方权利和义务： 1、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。其提供的产品，必须符合相关的国家、行业或企业标准，并随货附带产品合格证、化验报告等手续。 2、如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求，甲方有权拒收货物。如甲方拒收，乙方必须按照本合同的约定提供符合要求的货物，
简单采购合同范本〔通用10篇〕 最简单公司采购合同篇一 甲方：〔以下简称甲方〕 乙方：----------------------------------〔以下简称乙方〕 经甲乙双方友好协商，甲方委托乙方生产制作厨房设备及供给厨房用品一批〔详见报价单〕。为使双方共同努力，互相配合完成此任务，特订立如下条约，以便共同遵守。 一、合同内容：厨房设备及用品添置 二、工程总金额：〔大写〕 三、施工安装地点：甲方所在地 四、施工时间：从乙方收到甲方预付款之日起至年月日内完成并会同甲方共同验收。 五、付款方式：甲、乙双方合同一经签订，甲方应向乙方支付合同总金额的30%订金，即人民币：，乙方收到甲方预付款后立即开始制作或准备甲方所需物品。制作完毕后，由乙方负责将甲方所需物品运至甲方现场并负责安装施工。货到现场，甲方再付乙方合同总金额的50%货款，即人民币。施工完毕经甲方验收合格后甲方应向乙方再支付合同总金额的20%货款，即人民币。 六、权利与义务：甲方应向乙方提供现场施工的水、电施工配置，已满足乙方安装施工的需要。乙方应按甲方要求进行平安操作，并保质保量完成合同要求。假设安装施工完毕，甲方未按合同要求付清货款，乙方有权对甲方未付款局部产品自行处理。 七、售后效劳：乙方向甲方所提供或制作的产品“三包期〞为一年。保修期后产品继续实行售后效劳，根据具体情况适当收取一定的材料及人工费用。 八、未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。假设协商不成，任何一方可向本方所在地法院诉请解决。 九、本合同壹式两份，甲、乙双方各执壹份，经甲乙双方签字盖章后起效。
备注：根据甲方所要求的质量所需要的材料来制作。 甲方单位：乙方单位： 代表：代表： 联系电话：联系电话 日期：日期： 采购合同篇二 使用方〔以下简称甲方〕: 供给方〔以下简称乙方〕： 第一条目的和背景条款 根据《中华人民共和国合同法》有关法律法规和本项建设工程的具体要求，乙方向甲方提供北票市工矿棚户区改造工程所需的砌筑砂、碎石，甲乙双方在协商一致根底上，本着自愿、公平和诚信的原那么签订本合同，以共同遵守。 第二条材料交货地点 交货地址： 第三条供给要求及价格 1 价格:砌筑砂，单价(m3)；碎石，单价〔元/m〕。 最终供货数量，按实结算。 2 乙方上述价格为到货价，且是综合单价，含运费、装卸费。不含税款。 第四条结算和资金支付条款 结算方式及付款方式：甲方以现金方式向乙方结算，如不能履行那么由北票市工矿棚户区改造工程款中直接扣除。 第五条争议解决条款 1 因履行本合同发生的争议，由当事人双方协商解决 2 如仍未解决，依法向甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。 第六条合同生效及其他 1 合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式贰份，甲乙双方各执一
采购合同范本(精选15篇) 采购合同范本1 买方： (以下简称甲方) 卖方： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚信的基础上，就建筑工程建筑砂浆(以下简称为货物)采购事宜协商订立本合同。 第一条使用货物工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、建设单位： 4、施工单位： 5、监理单位： 6、使用部位： 第二条货物的基本情况 1、货物名称： 2、数量：(元/吨) 3、总价款：(大写) (小写) 本合同签订后甲方增加采购量的双方应当签订补充协议：未签订补充协议的以甲方实际签收确认得货物数量为准，并按照本条约定的单价执行。甲方按货量为50吨付款80%(预付款)，余下款为乙方材料供货壹个月后全部付清。 第三条货物的验收及检测 1、乙方应当出具货物的合证书和出厂检测报告，出示具有法定资质的检测机构的检测报告复印件。乙方未能提供上述材料的，甲方有权拒收。 第四条双方的其他义务 1、甲方义务 (1)甲方应当提供壹日就送货的具体时间、地点及收货人等情况与乙方进行确认，并提供必要的协助。 (2)甲方应当按照合同约定办理货款结算并支付货款。 (3)甲方应当按照乙方提示的方法，对货物完善保管、搬运、使用。因甲方
原因导致货物损毁的，由甲方承担相应责任。 2、乙方义务 (1)乙方应当按照合同约定保质保量按时供货。 (2)乙方应当对货物的保管及使用方法进行技术交流。 (3)乙方应当明确配套使用产品的保质期限或有效期限。 3、甲方违约责任 (1)甲方逾期付款的应当每日按预期付款的千分之一向乙方支付违约金，且乙方有权暂停供货，逾期付款达到应付货款的50%以上(包含50%)，以上并超过10日，乙方有权解除合同。 (2)甲方无正当理由拒绝收(提)货的，应当比照乙方逾期交货承担违约责任。 (3)由于甲方原因导致货物交接地点或收货人错误的，应当承担相应的赔偿责任。 4、乙方违约责任 (1)乙方逾期交货的，应当每日按逾期交货价款的千分之一向甲方支付违约金，逾期交货超过日的，甲方有权解除合同。 (2)乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的应当承担相应赔偿责任。 第五条合同的解除 1、经双方协商一致，可以解除本合同。 2、依法律规定或合同的约定请求解除合同的一方应当自解除事由发生之日起日之内，以快递签收，公证送达等方式通知对方，否则丧失解除权。 第六条其他约定 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。此合同具有同等法律效力。 经甲方双方协商一致，现根据甲乙双方于年月日签订《工程建筑砂浆采购合同》签订补充协议如下： 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
采购协议书范本简单10篇 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国食品安全法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等文件，甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原则，就甲方向乙方采购干货副食类产品事宜签订本合同，以便双方信守。 一、产品名称、规格、单位、数量。 本合同采购的产品名称、规格、数量等详见甲方采购清单。 二、产品质量标准 1、乙方所供产品有外包装的必须标明产品名称、配料表(单一制品可以免除)、净含量、制造者及经营者的名称和地址、生产(或分装、包装)日期、保质期或保存期、产品标准号;无外包装的必须保证商品干净卫生、无杂质、无虫蚀虫蛀现象，保证商品干鲜，确保商品质量完好; 2、乙方所供产品不得有_变质、油脂酸败、霉变、生虫、污_不洁、混有异物或者其他感官性状异常，对人体健康有害物质; 3、乙方所供产品不得含有致病性寄生虫、微生物或者微生物含量超过国家限定标准; 4、乙方所供产品中应没有掺假、掺杂、伪造，影响营养、卫
生; 5、乙方所供产品包装以乙方原出厂标准为准; 6、乙方所供产品包装原则上采用纸箱包装，如根据货物性质、天气情况以及装运要求需要采用特殊包装的，乙方应采用特殊包装，包装成本由乙方承担; 7、乙方对货物的包装必须适合长途运输、多次搬运、装卸、防潮、防雨、防霉、防锈、防腐蚀和防震、确保到矿货物仍完好无损; 8、包装物由乙方负责回收; 9、因包装不当导致的货物缺失、破损由乙方承担责任。 三、双方的义务与权力 (一)甲方责任： 1、甲方于前一天向乙方下达第____日采购清单，订单内容应包括产品名称、规格、计量单位、数量、交货时间和交货地点，并由指定的负责人签名后递送至乙方，乙方收到订单确认后供货; 2、食堂对采购食材的质量进行验收，若发现产品质量不合规定，应于收货之日起____日内以书面或电话形式告知乙方。乙方进行调换或退货。 3、甲方因储存、保管不善等造成产品质量下降的，不得提出异议; 4、乙方出现以下情形，甲方有权没收合同履约金：
采购合同范本14篇 采购合同范本1 甲方：__ 乙方：__ 甲方代表：__ 乙方代表：__ 甲方地址：__ 乙方地址：__ 甲方决定向乙方购买优质__，双方在自愿、平等、协商一致的基础上，订立本合同。 一、合同期限 1.合同签订之日起生效，乙方在合同生效起组织产品的供应。 2.合同期限为合同签订之日起至甲方领取完所购买的__为止。 二、购买数量及金额 1.购买数量：甲方向乙方采购__300担，其中每担人民币220元。共计人民币__元。 2.甲方在合同签订之日付给乙方__所有款项，乙方负责保管__直至甲方领取完所购__。 三、__质量要求 1、__质量须严格按照合同签订时所送样品供应;物价的变化不影响所供应的__质量。 2、__的重量应足斤足两, 每包__重量正常误差必须低于0.2%;若经我方抽查发现有短斤缺两或破包、受潮等现象，将给予整批__退回。
以上__质量和重量等相关方面未达到要求者，应无条件退回，所产生的一切费用由供货商自理，并及时按要求更换__。 四、违约责任 1、甲乙双方若有违反本协议的约定、造成对方经济损失的，对方有权要求违反方给予一定经济赔偿，并责令违反方限期解决或整改，逾期未解决或整改的，经济受损方有权终止本协议，并依法追究其法律责任。 2、协议书签订后若乙方提供的__出现质量、卫生等问题，甲方有权对乙方按次数进行人民币200元至元不等金额的处罚;严重者，按实际情况进行不同程度的处罚或追究其法律责任。处罚款可从乙方的结算款中扣除。 3、甲乙双方任何一方若无法律依据而提前终止协议的，违约方应赔偿对方5%(按月总数量应付款的金额计算)的违约金;造成对方经济损失的，应给予相应损失的经济赔偿。 五、附则 1、本合同如有未尽事宜，由甲乙双方另行商定。 2、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，每份具有同等法律效力。 3、本合同自签订之日起生效。 甲方签署：__ 乙方签署：__ 联系电话：__ 联系电话：__
合同采购合同范本（必备13篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
采购合同范本(通用15篇) 采购合同范本1 购货单位：（以下简称甲方） 供货单位：（以下简称乙方） 签订日期：签订地点： 为了增强甲乙双方的职责感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条标的名称、品牌、规格、数量、单价及交付时光 名称商标规格型号生产厂家计量单位数量单价金额提交货时光及数量合计人民币金额（大写） 第二条产品的质量标准，按下列第项执行： （１）按国家标准执行； （２）无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行； （３）无国家和部颁标准的，按企业标准执行； （４）没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 产品标准名称和编号 第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收： 第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点 １、产品的交货单位： ２、交货方法，按下列第项执行： （１）乙方送货 （２）乙方代运 （３）甲方自提自运。 ３、运输方式： ４、到货地点和接货单位（或接货人） ５、现场卸货由负责。 ６、产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计
算方法： 第五条产品的交（提）货期限： 第六条产品的价格与货款的结算 １、产品的价格，双方商定为元／、在合同期内，如遇交易产品市场价格发生较大变化，幅度超过±１０％时，双方协商适当调整价格。 ２、产品货款的结算： 第七条验收方法： （１、验收时光；２、验收手段；３、验收标准；４、由谁负责验收和试验；５、在验收中发生纠纷等等。） 第八条对产品提出异议的时光和办法 １、甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在天内向乙方提出书面异议，甲方有权拒付不贴合合同规定部分的货款。 ２、如甲方未按规定期限提出书面异议的（在紧急情景下，先行电话通知并承诺在特定时光内提出书面异议的，视为已提出书面异议），视为所交产品贴合合同规定。 ３、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。 ４、乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 第九条乙方的违约职责 １、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的％（通用产品的幅度为１－５％，专用产品的幅度为１０％－３０％）的违约金。 ２、乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不贴合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情景，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。 ３、乙方因产品包装不贴合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负
采购合同范本10篇 采购合同范本10篇 随着时间的推移，合同的用途越来越广泛，它可以保护民事法律关系。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是帮大家整理的采购合同范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 采购合同范本1 甲方(采购单位)：，电话： 乙方(供货单位)：，电话： 甲乙双方根据年月日****政府采购中心第号采购项目招标结果及相关招投标文件，经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守： 第一条甲方采购的物品内容和成交价格：(金额单位：人民币元) 物品名称规格型号质量标准数量成交价格(元) 合计(大写)￥ 免费配送物品： 甲方不再另付任何费用。 第二条物品的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿 1、物品的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。 2、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好保修等免费服务。但属于正常合理的损耗应由甲方承担。 3、乙方售后服务响应时间：。否则，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除。 4、如因乙方物品质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。 第三条交付和验收 1、交付时间：;交付地点：。 2、乙方负责物品的运送、安装、调试，负责基本操作培训等工作，直至该物品可以正常使用为止;负责提供物品的使用说明等相关资料;并承担由此产生的全部费用。 3、验收时间：甲方必须于乙方提出验收申请后个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当出具验收报告。 4、验收标准： 1)单证齐全：应有产品合格证(或质量证明)、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证; 2)质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。 第四条货款的结算 1、结算依据：采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告 2、结算方式： 第五条乙方的违约责任： 1、乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的10%的违约金; 2、乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用;