一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分．共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内.错选、多选或未选均无分. 1．建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙．签订了一份工程设计合同，该合同关系的内容是指【】
A。拟建办公楼B．甲单位和乙单位
C．甲单位与乙单位签订合同的行为D．甲单位的权利和乙单位的义务
2．要式合同必须采用【】
A．口头形式B．法律规定的形式C．口头或书面形式D．书面形式
3．根据我国合同法的规定，以下关于合同的表述不正确的是【】
A．合同是当事人意思表示一致的协议B．合同的签订也可以经由当事人一方完成C．合同的当事人具有平等的民事主体资格D．合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议4．合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人，称为【】A．合同变更B．合同生效C．合同转让D．合同无效
5．合同的保全发生在【】
A．合同未生效时B．合同生效期间C．合同被判定为无效后D．合同被撤销后
6．根据《合同法》规定,撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行使期限是【】A．l年内B．2年内C．3年内D．4年内7．下列表述中，不属于无效合同的是【】
A．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B．损害社会公共利益C．以合法形式掩盖非法目的D．乘人之危订立的合同
8．建设工程竣工验收应具备的条件不包括【】
A．完整的施工管理资料B．完整的施工技术人员资质证件C．施工单位签署的工程质量保修书D．主要建筑材料的进场试验报告
9．按照《建筑工程施工合同》的规定，工程预付款的比例是（）
A．安装工程一般不超过合同价的10% B．建筑工程一般不超过合同价的10% C．建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30％D．安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30％10．工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求,若重新检验发现工程质量不合格时，则应【】
A．由承包人承担其全部费用，工期不予以顺延B．由发包人承担其全部费用，工期不予以顺延C．由承包人承担其全部费用,工期应予以顺延D．由承包人和发包人共同承担其全部费用，工期应予以顺延
11．在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是【】
A．代理与被代理关系B．雇佣与被雇佣关系C．委托与被委托关系D．监理与被监理关系
12．依据施工合同示范文本规定,索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交【】A．索赔意向通知B．现场同期记录
C．索赔报告D．索赔证据
13．下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是【】A．工期不顺延，业主承担与工程有关的损失B．工期不顺延，承包商承担与工程有关的损失C．工期顺延,损失按一定比例由双方共同分担D．工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由业主承担
14．被工程师要求暂停施工的工程，承包人要求复工时,应书面向工程师提出复工要求，工程师应当【】
A．立即给予答复B．在24小时内给予答复
C．在48小时内给予答复D．提出处理意见
15．根据《建设工程施工合同文本》中相关条款，关于延期开工，下列表述正确的是【】A．承包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前5天向工程师提出申请B．工程师在接到延期开工申请后48天内应以书面方式答复承包人C．承包人的延期开工申请得到同意后，可延期开工,但工期不能顺延D．承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延
16．FIDIC合同条件在传统上主要适用于【】A．国内工程施工B．国际工程施工
C．国际和国内询价采购D．有限国际招标
17．在FIDIC合同条件下,有权将部分工程项目的施工任务发包给指定分包商的是【】A．总包单位B．承包商
C．雇主D．设计单位
18．签订保证合同的当事人应该是【】A.债权人与债务人B．保证人与被保证人
C．债权人与保证人D．保证人与债务人
19．在解决建设工程施工合同争议的四种方式中，实行一裁终审制的是【】A．和解B．调解C．仲裁D．诉讼
20．建筑工程合同信息管理具有的特点不包括【】A．准确性B．综合性
C．时效性D．复杂性
二、多项选择题（本大题共5小题,每小题2分,共10分）在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
21．依据合同的分类，下列合同中的归类正确的是【】
A．运输合同为无偿合同B．工程施工合同为双务合同
C．寄存合同为实践合同D．勘察设计合同为要式合同
E．赠与合同为有偿合同
22．当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应承担的违约责任包括【】
A．合同继续履行B．采取补救措施C．支付双倍违约金
D．返还财产恢复原状E．赔偿损失
23．某工程施工中由于业主提出设计变更,导致工程量增加和工期延误，则承包商可索赔的费用包括【】
A．人工费B．材料费C．机械费
D．管理费E．利润
24．建设工程施工合同按合同的计价方式可划分为【】A．专业承包合同B．可调整价格合同C．分包合同
D．成本加酬金合同E．固定价格合同
25．《建设工程施工合同》由哪三部分组成？【】
A．协议书B．通用条款C．专用条款
D．工程质量保证书E．承包人承揽工程项目一览表
三、名词解释题（本大题共4小题,每小题4分,共16分）
26．双务合同
27．缺陷通知期
28．建设工程监理
29．不安抗辩权
四、简答题(本大题共4小题,每小题6分．共24分）
30．简述无权代理的主要表现形式
31．通常按照工程变更所包含的具体内容，工程变更可分为哪几类？
32．简述《建设工程施工合同）中工程进度款支付的程序.
33．FIDIC施工合同文件由哪几部分组成？各组成部分的解释顺序是什么？
五、计算分析题(本大题共2小题，第34小题10分,第35小题20分，共30分】
34．在某工程的基础施工过程中，土方开挖时遇到了一些工程地质勘探没有探明的孤石，工程师指令承包商进行处理。承包商因排除孤石，土方工程量由原来的2700m3增至3600m3，原定工期30天。合同中工程量增减的约定幅度为10%。请问针对这一事件,承包商是否可以提出索赔？承包商可索赔的工期为多少天？
35．甲单位拟投资2亿元建设6栋职工住宅楼。通过招投标，甲与建设公司乙签订工程总承包合同,并约定乙可以将部分住宅楼进行分包.乙随后将2栋住宅楼合法分别分包给了丙公司与丁公司，并签订了分包协议书。在施工过程中，乙保质按期完成了自己承包的施工任务。丙将工程转包给了一个具有施工资质的施工单位，并收取lO%的管理费.丁将工程的基础部分分包给了临时组建的农民施工队。工程竣工验收时发现丁施工的住宅楼存在质量问题，必须进行整改，给甲带来了损失，丁以与甲没有合同关系为由拒绝承担责任,乙又以自己不是实际施工人为由推卸责任，甲遂以乙为第一被告、丁为第二被告向法院起诉. 问题：（1）丙与丁的行为是否合法？各属于什么行为?这起事件应该由谁来承担责任? （2）《建筑法》中关于分包行为的规定主要有哪些？
建设工程合同（含FIDIC）条款试题答案及评分参考（课程代码04231）
一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）1． D 2． B 3． B 4． C 5． B 6． A 7． D 8． B 9． C 10． A 11．D 12．A 13．D 14．B 15．D 16．B 17．C 18．C 19．C 20． A
二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分) 21．BCD 22．ABE 23．ABCDE 24．BDE 25．ABC
三、名词解释题（本大题共4小题，每小题4分，共】6分)
26．双务合同一一是指合同双方当事人相互享有权利和相互承担义务的合同。
27．缺陷通知期一一指从竣工日期算起,通知工程或分项存在缺陷的期限,在此期间应完成工程接收证书中指明的扫尾工作以及完成修补缺陷或损害所需的工作。
28．建设工程监理——是指具有相应资质的监理单受工程项目业主的委托,依据国家有关法律、法规，经建设主管部门批准的工程项目建设文件．建设工程合同和建设工程委托监理合同，对工程的建设实施的专业化监督和管理。
29．不安抗辩权一一是指在双务合同中,有先为给付义务的一方，在另一方财产显著减少，有难为对待给付可能时，享有中止履行的权利。
四、简答题（本大题共4小题,每小题6分,共24分)
30．答：无权代理主要有以下几种情况：（1）根本无权的代理.(1分）（2)授权行为无效的代理.（2分）(3)超越代理权范围进行的代理。（1分）（4)代理权消亡以后的代理。(2分）
31．答:可分为五类：设计变更、施工措施变更、计划变更、条件变更及新增变更。（每项1分,要点答完整6分）
32．答：工程款的支付程序为：(1)在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款(进度款）同期结算。（2分）(2)调整的合同价款,工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款)同期调整支付。（1分）（3）发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息。（2分)（4）发包人不按合同约定支付工程款(进度款），双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。（1分)
33．答:FIDIC施工合同文件的主要组成及解释顺序为：①合同协议书；②中标函;③投标函;
④合同专用条件；⑤合同通用条件；⑥规范；⑦图纸；⑧资料表。（每项0。5分，共4分）应当说明的是，合同履行过程中，双方补充的新协议、新文件是最具有优先解释权的。（2分)
五、计算分析题（本大题共3小题，第34小题10分，第35小题20分，共30分）34．答：承包商可以提出索赔。因为施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的,施工地质条件的变化应由业主承担责任。（2分)可索赔工期的工程量为：3600—2700×（1+10％）=630（m3）（4分) 按比例法计算可索赔工期为：630306。362700（110%）×=×+≈7(天）（4分）
35．(1）丙与丁的行为不合法(2分）。丙的行为属于非法转包（2分）；丁将工程再分包给没有资质的农民施工队属于违法分包行为（2分）丁施工的工程质量问题，给甲带来了损失，乙和丁对工程质量问题同甲承担连带责任。（3分）(2)《建筑法》关于分包行为的规定主要有:禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。（2分）建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是,除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可(2分）。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成(2分）。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。(3分）禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位.禁止分包单位将其承包的工程再分包。（2分
1.以下文件均成为施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，( )是错的。A．合同协议书、中标通知书B．施工合同通用条件、施工合同专用条件 C．标淮及有关技术文件、图纸D．投标书、工程量清单 2.按照施工合同的规定，从开工之日起至( )止的日历天数为承包人的施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。 A．承包人提请竣工验收前自检合格日B．承包人提供竣工资料和竣工验收报告日C．开始竣工检验日D．竣工验收合格工程师在检验记录签字日3.发包人将其批量采购的塑钢窗运抵现场与承包人共同清点后存人承包人仓库，承包人在使用前抽样检验认为合格后投入使用。施工过程中发现其中5个塑钢窗制造质量出现较大问题，承包人按照工程师的指示将其拆除并重新安装。工程师对此事件处理的方案为( )。A．费用和工期损失均由承包人承担B．补偿费用顺延合同工期 C．补偿费用但不顺延合同工期D．顺延合同工期但不补偿费用 4.在施工合同履行过程中，( )是错误的。 A．工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认 B．加工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请求且工程师收到请求后48小时不答复，应视为承包人要求被确认 C．承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑议 D．承包人对工程师的错误指令不承担责任 5.为了保证工程质量，《建设工程施工合同》规定( )的最低质量保修期限为5年。A．地基基础工程B．防水工程C．给水管道工程 D．设备安装工程 6.在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，( )是错误的。 A．工程师可以拒绝验收 B．承包人承担由此发生的费用 C．承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的D．由此造成工期延误不予顺延 7.混凝土工程施工中，模板和钢筋架立完毕，承包人自检合格后未通知工程师检查就自行进行混凝土浇筑。工程师对该部位质量表示怀疑，进行穿孔检验，结果表明质量符合合同要求。对此事件造成的工期和费用影响应按( )处理。 A．费用和工期损失均给予补偿 B．费用和工期损失均不给予补偿 C．给予费用补偿但不顺延合同工期 D．顺延合同工期但不给予费用补偿 8.承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。 A．发包人承担B．承包人承担 C．发包人和承包人共同分组D．承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付9.《建设工程施工合同》中规定了工程试车内容应与承包人安装范围相一致，其中( )是错误的。 A．联动无负荷试车，由承包人组织试车 B．单机无负荷试车，由工程师组织试车 C．由于设计原因试车达不到验收要求，工期相应顺延 D．试车合格而工程师未在合同规定时间内签字时，承包人可以继续施工 E．由于发包方采购的设备制造原因试车达不到验收要求，工期相应顺延 10.《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括( )。
工程招投标与合同管理考试题库参考答案 工程招投标与合同管理考试题库参考答案 一、单选题 1、在下列合同形式中，适用于较大规模和复杂工程的合同类型是（）。 A. 总价合同 B. 单价合同 C. 成本加酬金合同 D. 交钥匙合同正 确答案是：D. 交钥匙合同。总价合同适用于工程量不大、施工设计图纸完整、技术难度不大且能准确计算工程造价的项目。单价合同适用于没有施工图，工程量不明确，却又急需开工建设的项目。成本加酬金合同适用于需要立即开展工作的项目、新型的工程项目或风险较大的工程项目。交钥匙合同是成本加酬金合同的特殊形式，适用于需要完成一系列工作的项目，且在合同条款中规定建设周期较长的项目。因此，答案为D。 2、下列关于投标保证金的表述，正确的是（）。 A. 投标保证金有效期应当与投标有效期一致 B. 投标保证金应当在投标截止日期前提 交 C. 投标保证金不得超过招标项目估算价的10% D. 投标保证金有效期应当长于评标期3～5天正确答案是：A. 投标保证金有效期应 当与投标有效期一致。投标保证金有效期应当与投标有效期一致， 因此选项A正确。投标保证金应当在投标截止日期前提交，因此选项B正确。投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，因此选项C错误。投标保证金有效期应当长于评标期和合同履行期3～5天（招标文件
另有规定除外），确保评标工作和合同履行工作顺利完成，因此选项 D错误。因此，答案为AB。 3、下列关于履约担保的表述，正确的是（）。 A. 履约担保金额不得低于合同估算价的50% B. 履约担保有效期不得超过70天 C. 银行 保函不得转让 D. 履约保证金可以用现金或支票形式提供正确答案是：C. 银行保函不得转让。履约担保金额不得低于合同价款的10%。银行履约保函是由商业银行开具的担保证明，通常为合同金额的10%左右。履约担保的有效期通常在合同约定的工期结束后至缺陷责任期结束之前。履约保证金可以用现金或支票形式提供。因此，答案为C。 建筑工程招投标与合同管理试题及参考答案 建筑工程招投标与合同管理试题及参考答案 一、单选题 1、下列关于招标投标的说法，正确的是：（）。 A. 招标人对已发出 的招标文件进行修改，可以在投标截止时间5日前进行 B. 招标人根据招标文件已经发出的投标文件，在规定时间内可以撤回投标文件 C. 投标文件应由投标企业法定代表人签字，并加盖公章，无需加盖公证章 D. 投标文件应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点正确答案是：A. 招标人对已发出的招标文件进行修改，可以在投标截止时间5日前进行。招标人根据招标文件 已经发出的投标文件，在规定时间内可以撤回投标文件(B错)；投标
2023年监理工程师之合同管理模拟考试试卷B卷含 答案 单选题（共40题） 1、根据《建设工程设计合同（示范文本）》规定，关于设计成果的说法，错误的是() A.设计概算不得超过合同约定的设计限额 B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料 C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准 D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准 【答案】 D 2、下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是()。 A.联合体投标没有联合体协议书 B.投标工期长于招标文件要求的工期 C.投标报价的大写金额与小写金额不一致 D.投标文件没有投标人授权代表的签字 【答案】 C 3、法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，下列选项中属于法律事实的是( )。 A.社会事件与合法行为 B.自然与非自然 C.事件和行为 D.主体与客体
4、根据美国AIA标准合同文本，关于CM合同的说法错误的是( )。 A.CM合同属于管理承包合同 B.代理型CM合同需要承担项目的实施风险 C.依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同，分为代理型CM合同和风险型CM合同两类 D.风险型CM合同，其承包商应非常熟悉施工工艺和方法 【答案】 B 5、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，组成合同的文件有：①发包人要求；②价格清单；③通用合同条款。仅就上述合同文件而言，正确的优先解释顺序是（）。 A.①-②-③ B.③-②-① C.③-①-② D.②-③-① 【答案】 C 6、某施工项目招标采用最低评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（） A.1020万元 B.1000万元 C.980万元 D.960万元
一、单项选择题(本大题共 20 小题，每小题 1 分．共 20 分)在每小题列出的四个备选项中 只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1．建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙．签订了一份工程设计合同，该合同关系的 内容是指【】 D .书面形式 3. 根据我国合同法的规定，以下关于合同的表述不正确的是【】 A. 合同是当事人意思表示一致的协议 B .合同 的签订也可以经由当事人一方完成 C.合 同的当事人具有平等的民事主体资格 D .合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议 4. 合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人，称为【】 A. 合同 变更 B . 合同 生效 C . 合同 转 让 D .合同无效 5. 合同的保全发生在【】 A .合同未生效时 B .合同生效期间 C.合同被判定为无效后 D .合同被撤销后 6. 根据《合同法》 规定， 撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行 使期限是【】 A . l 年内 B . 2 年内 C . 3 年内 D . 4 年内 7.下列表述中，不属于无效合同的是【】 A . 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益 B .损害社会公共利益 C.以合法形 式掩盖非法目的 D .乘人之危订立的合同 8. 建设工程竣工验收应具备的条件不包括【】 A .完整的施工管理资料 B .完整的施工技术人员资质证件 C.施工 单位签署的工程质量保修书 D .主要建筑材料的进场试验报告 9. 按照《建筑工程施工合同》的规定，工程预付款的比例是 ( ) A .安装工程一般不超过合同价的 10% B .建筑工程一般不超过合同价的 10% C.建筑工程 一般不超过当年建筑工程工作量的 30% D.安装工程一般不超过当年安装工程工作量的 30% 10. 工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求， 若重新检验发现工程质量不合 格 时，则应【】 A .由承包人承担其全部费用，工期不予以顺延 B .由发包人承担其全部费用，工期不予 以顺延C.由承包人承担其全部费用，工期应予以顺延 D .由承包人和发包人共同承担其 全部费用，工期应予以顺延 11. 在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是【】 A .代理与被代理关系 B .雇佣与被雇佣关系 C.委托与被委托关系 D .监理与被监理关系 12. 依据施工合同示范文本规定， 索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交 【】A .索 赔意向通知 B .现场同期记录 C. 索赔报告 D .索赔证据 13．下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是【】 A .工期不顺延，业主承担与工程有关的损失 B .工期不顺延，承包商承担与工程有关的 损失C.工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担 D .工期顺延，各自的损失各自承担， A. 拟建办公楼 C. 甲单位与乙单位签订合同的行为 2．要式合同必须采用【】 A .口头形式 B. 甲单位和乙单位 D. 甲单位的权利和乙单位的义务 B .法律规定的形式 C. 口头或书面形式
2023年监理工程师之合同管理基础试题库和答案要 点 单选题（共30题） 1、公开招标在开标时，应当由（）。 A.招标监督机构主持，所有投标人均应参加 B.招标监督机构主持，投标人自愿参加 C.招标人主持，所有投标人均应参加 D.招标人主持，投标人自愿参加 【答案】 C 2、FIDIC是最具权威的国际咨询工程师组织，发布了大量的项目管理有关文件和标准化的合同文本，其中适用于各类大型或较复杂的工程项目，承包商按照雇主提供的设计进行施工或施工总承包的合同是（）。 A.《施工合同条件》 B.《生产设备和设计—施工合同条件》 C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》 D.《简明合同格式》 【答案】 A 3、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。 A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划 B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见 C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任 D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据
【答案】 B 4、下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是（）。 A.因设计错误.铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失 B.机械装置失灵造成的本身损失 C.雷电导致的机械装置失灵 D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失 【答案】 C 5、（2018年真题）关于评标委员会的说法，正确的是（）。 A.评标委员会成员的名单应当保密 B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定 C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3 D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定 【答案】 A 6、施工阶段承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额称为（）。 A.暂列金额 B.合同价格 C.估算价 D.质量保证金 【答案】 B
2023年监理工程师之合同管理题库与答案 单选题（共50题） 1、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在（）小时内对该指示予以确认、更改或撤销。 A.12，12 B.24，24 C.36，36 D.48，48 【答案】 D 2、关于建设工程材料设备采购合同的特点，说法正确的有（）。 A.合同买受人只能是承包人 B.合同出卖人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商 C.大型设备采购合同的条款一般限于物资交货阶段 D.出卖人应尽量提前交货使建设项目及时发挥效益 【答案】 B 3、按照FIDIC《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是() A.以投标截止日期作为风险划分时间点 B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿 C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处 D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失
【答案】 A 4、（2012年真题）某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。 A.A银行1000万元，B银行2000万元 B.A银行1800万元，B银行1200万元 C.AB银行各1500万元 D.A银行2000万元，B银行1000万元 【答案】 A 5、下列属于合同法律关系中的客体的是（）。 A.买卖合同中约定在买家收到货物后3 天内付款 B.建设工程合同中建设单位 C.担保合同中的担保权人 D.设计合同中的设计工作 【答案】 D 6、不能成为合同保证人的是（）。 A.水泥厂 B.建筑公司 C.商业银行 D.以公益为目的的学校 【答案】 D
2023年监理工程师之合同管理考试题库 单选题（共30题） 1、材料采购合同履行中，支付货款的条件是（）。 A.转账结算或托收承付 B.托收承付或验单付款 C.验单付款或验货付款 D.验货付款或转账结算 【答案】 C 2、根据《标准施工合同》，工程实际竣工日期，为（）。 A.承包人提交竣工验收申请报告之日 B.监理人审查合格竣工验收申报报告之日 C.发包人组织进行验收之日 D.工程接收证书颁发日 【答案】 A 3、关于施工预付款担保的说法正确的是（）。 A.主要形式是银行汇票 B.金额一般与预付款金额相同 C.有效期始于承包人收到预付款之日 D.有效期止于工程竣工之日 【答案】 B
4、关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。 A.移交施工场地是发包人的义务，以不影响单位工程的施工为原则 B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员 C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准 D.监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算 【答案】 D 5、美国AIA合同文本中的B系列是指（）。 A.业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件 B.业主与建筑师之间的标准合同文件 C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件 D.建筑师行业内部使用的文件 【答案】 B 6、按ECC合同文本，关于主要选项条款的说法，下列不正确的是( )。 A.选项A：带有分项工程表的标价合同 B.选项B：带有工程量清单的标价合同 C.选项C：带有分项工程表的标价合同 D.选项D：带有工程量清单的目标合同 【答案】 C
建设工程合同管理考试试题及答案 篇一：建设工程合同管理_xx年考试真题_xx年版 1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。 A:该施工企业 B:该外地的分公司 C:项目经理部 D:项目经理 答案:A 解析:参见教材P4法人资格 2、关于合同鉴定的说法，正确的是（）。 A:经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证 B:法律规定强制实施合同鉴定 C:合同鉴定的效力不限于我国国内 D:合同鉴定由工商行政管理机关作出 答案:D 解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别 3、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供 货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行
为行使的是（）。 A:同时履行抗辩权 B:后履行抗辩权 C:不安抗辩权 D：先诉抗辩权 答案:C 解析:参见教材P39 实行先履行抗辩权的情形之（1 ）经营状况严重恶化。 4、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制 执行法律效力的是（）。 A:和解 B:民间调解 C:行政调解 D:诉讼 答案:D 解析:参见教材P47 倒数第1行 5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款， 经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。 A:A银行1000万元，B银行XX万元
B:A银行1800万元，B银行1200万元 C:A , B银行各项工作1500万元 D:A银行XX万元，B银行1000万元答案:A 解析:参见教材P11 抵押物登记的先于未登记的受偿 6、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。 A:留置担保 B:保证担保 C:抵押担保 D:质押担保 答案:B 解析:参见教材P12 施工投标保证 7、要约与要约邀请的共同特征是（）。 A:内容具体明确 B：具备合同的一般条款 C:明示订立合同的意思表示 D:对行为人具有约束力 答案:C 解析:参见教材P27 要约和要约邀请的概念 8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是（）。 A:行使权利的时间要求相同 B：行使权利的条件要求相同
建设工程合同管理考试题及答案（最新版） 1.(单项选择题)投标人须知中的附表格式不包括（）。 A.投标函格式 B.开标记录表 C.间题澄清通知书格式 D.中标通知书格式 正确答案：A, 2.(单项选择题)工程勘察设计评标由评标委员会负责,建筑工程设计方案评标时,建筑专业专家不得少于技术和经济方面专家总数的（）。 A.1/3 B.1/4 C.1/2 D.2/3 正确答案：D, 3.(单项选择题)下列施工招标文件中,(）包括前附表、正文和附表格式三部分。 A.招标公告 B.投标人须知 C.评标办法 D.合同条款及格式 正确答案：B,
4.(单项选择题)招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改,澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的,招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少（）。日前,以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。 A.1 B.2 C.3 D.5 正确答案：C, 5.(单项选择题)建设工程项目投标评审过程的（）适用于没有进行资格预审的资格后审。 A.形式评审 B.资格评审 C.响应性评审 D.施工组织设计和项目管理机构评审 正确答案：B, 6.(单项选择题)资格审查分为资格预审和资格后审两种,其中,资格后审适合于（）。 A.具有单件性特点,且技术难度较大的招标项目 B.具有单件性特点,且潜在投标人数量较多的招标项目 C.潜在投标人数量不多的通用性.标准化项目 D.具有单件性特点,且投标文件编制费用较高的招标项目
7.(单项选择题)合同交底的实施形式中需要签署确认书的是（）。 A.书面交底 B.电子数据交底 C.视听资料交底 D.口头交底 正确答案：A, 8.(单项选择题)某工程施工项目招标,采用最低评标价法评标,工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元,工期9个月,仅考虑工期因素,该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。 A.1800万元,1800万元 B.1800万元,1770万元 C.1830万元,1800万元 D.1830万元,1770万元 正确答案：B, 9.(单项选择题)在施工准备阶段的合同管理过程中,下列方案不需要5人以上专家进行论证的是（）。 A.深基坑工程 B.地下暗挖工程 C.高大模板工程 D.高空作业工程
《建设工程合同管理》习题及答案 一、判断题 1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停,承包商均有权索赔.（B ) A、是 B、否 2、应当先履行债务的当事人,只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。（B ) A、是 B、否 3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( B） A、是 B、否 4、保留金待竣工验收合格后一次发还。(B ) A、是 B、否 5、当递交最终报表之后,承包商根据合同进行索赔的权力终止了(B ） A、是 B、否 6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理.(A ) A、是 B、否 7、转让是属于合同主体的变更。（ A） A、是 B、否 8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起,合同不再具备法律效率(A ）来源：学易网 A、是 B、否 9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。（ B) A、是 B、否 10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中,这是评标价法评标（A ) A、是 B、否 11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员（ B) A、是 B、否 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险.(A ) A、是 B、否 13、保证合同的当事人是债权人和保证人（A ) A、是 B、否 14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率(B ） A、是 B、否 15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。(A ） A、是 B、否 16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人（A ） A、是 B、否 17、招标是要约,投标是承诺.（B) A、是 B、否 18、转让是属于合同主体的变更.( A） A、是 B、否 19、代理不合法的合同属于无效合同。（ B) A、是 B、否 20、业主指定的分包商,在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告（B ) A、是 B、否 二、单项选择题 1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( C）。 A、避免风险 B、克服风险
2022-2023年《建设工程合同管理》试 题与答案 1.(单项选择题) 合同评审中发现的问题，应以（）提出，并对问题予以澄清或调整。 A.口头协议 B.书面形式 C.口头约定 D.评审协议 参考答案：B, 2.(多项选择题) 下列选项中，关于代理的说法，正确的有（）。 A.项目经理是施工企业的代理人 B.应当在授权范围或者职权范围内行使代理权，超出授权范围或者职权范围的行为则应当由行为人自己承担 C.项目总监理工程师是建设单位的代理人 D.如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任 E.如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的 参考答案：A,B,E, 3.(单项选择题) （）贯穿于工程项目全过程，是工程项目管理的核心。 A.进度管理 B.安全管理
C.质量管理 D.合同管理 参考答案：D, 4.(多项选择题) 下列可以导致委托代理关系终止的有（）。 A.被代理人取得或恢复民事行为能力 B.被代理人取消委托或代理人辞去委托 C.代理期间届满或代理事务完成 D.作为代理人或被代理人的法人终止 E.代理人丧失民事行为能力 参考答案：B,C,D,E, 5.(单项选择题) 无权代理的情况不包括（）。 A.没有代理权而为的代理行为 B.经过被代理人追认的行为 C.代理权终止后的代理行为 D.超越代理权限而为的代理行为 参考答案：B, 6.(多项选择题) 合同法律关系的客体，包括（）。 A.提供一定劳务 B.限制流通物
C.禁止流通物 D.智力成果 E.完成一定的工作 参考答案：A,B,D,E, 7.(单项选择题) 下列选项中，关于代理的说法，不正确的是（）。 A.代理的民事责任由被代理人承担 B.代理人以自己的名义实施代理行为 C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任 D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示 参考答案：B, 8.(多项选择题) 法人成立应具备的条件包括（）。 A.依法成立 B.有自己的住所 C.具有3名以上高级管理人员 D.有必要的财产或者经费 E.有自己的名称 参考答案：A,B,D,E, 9.(单项选择题) 工程招标代理的被代理人是发包人，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由（）承担。
监理工程师《建设工程合同管理》历年真题及答案 监理工程师《建设工程合同管理》历年真题及答案 1依据《标准勘察招标文件》，属于"勘察服务"内容的是()。 A.进行技术交底 B.供应施工协作 C.评估工程条件 D.参加竣工验收 【参考答案】C 【解析】勘察服务包括：制订勘察纲要、进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告和供应发包人托付的其他服务。 2.依据《标准勘察招标文件》，属于"勘察纲要"内容的是() A.勘察平安保证措施 B.勘察成果文件 C.勘察人资质文件 D.勘察分包合同
【参考答案】A 【解析】国家进展改革委员会等九部委《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》规定，勘察纲要或设计方案应包括下列内容： (1)勘察设计工程概况; (2)勘察设计范围及内容; (3)勘察设计依据及工作目标; (4)勘察设计机构设置及岗位职责; (5)勘察设计说明，勘察、设计方案; (6)拟投入的勘察设计人员; (7)勘察设备(适用于勘察投标); (8)勘察设计质量、进度、保密等保证措施; (9)勘察设计平安保证措施; (10)勘察设计工作重点和难点分析; (11)对本工程勘察设计的合理化建议等。 3.某工程施工招标时，评标委员会成员拟由9人组成，依据《招标投标法》，
其中技术、经济等方面的专家应不少于()人。 A.4 B.5 C.6 D.7 【参考答案】C 【解析】评标委员会由招标人或其托付的招标代理机构生疏相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 4.依据《标准设计招标文件》，属于设计招标文件中"发包人要求"内容的是()。 A.设计文件审查要求 B.适用规范标准 c.设计工作方案 D.设计方案说明 【参考答案】B 【参考解析】发包人要求通常包括但不限于以下内容：
题目1.1.招标人采用邀请招标方式的，应当向（）以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。 【答案】：3家 题目2.2.根据《招标投标法实施条例》的规定，招标文件或资格预审文件的发售期不得少于（）日。 【答案】：5 题目3.3.某高速公路项目进行招标，开标后允许（）。 【答案】：评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容 题目4.4.乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是（）。 【答案】：甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任 题目5.5.在招标过程中，招标人无权没收投标人的投标保证金的情形是（）。 【答案】：投标人拒绝投标后招标人要求延长投标有效期的要求 题目6.1.一般而言，与邀请招标相比，公开招标的特点有（）。 【答案】：招标人评标工作量大；竞争范围较广、竞争激烈；体现公平、公正的原则 题目7.2.建设工程招标应具备的条件是（）。 【答案】：招标人已经依法成立；有招标所需设计图纸及技术资料；初步设计及概算已经批准；招标范围、方式和组织形式已经核准 题目8.3.下列施工项目中，可以采用邀请招标方式发包的有（）工程。 【答案】：公开招标费用与项目的价值相比不值得的；技术复杂，仅有几家投标人满足条件的；受自然地域环境限制，只有少量投标人可供选择 题目9.4.在下列情形中，投标文件应视为废标的有（）。 【答案】：未按招标文件要求密封的；逾期送达指定地点的；未按招标文件要求提交保证金的；投标有效期短于招标文件规定期限的 题目10.5.工程建设项目施工招标文件一般包括（）。 【答案】：投标人须知；评标标准和方法；设计图纸，技术标准；合同主要条款
一、单项选择题（本大题共20小题,每小题1分．共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内.错选、多选或未选均无分。1．建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙．签订了一份工程设计合同,该合同关系的内容是指【】 A.拟建办公楼B．甲单位和乙单位 C．甲单位与乙单位签订合同的行为D．甲单位的权利和乙单位的义务 2．要式合同必须采用【】 A．口头形式B．法律规定的形式C．口头或书面形式D．书面形式 3．根据我国合同法的规定,以下关于合同的表述不正确的是【】 A．合同是当事人意思表示一致的协议B．合同的签订也可以经由当事人一方完成C．合同的当事人具有平等的民事主体资格D．合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议4．合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人,称为【】 A．合同变更B．合同生效C．合同转让D．合同无效 5．合同的保全发生在【】 A．合同未生效时B．合同生效期间C．合同被判定为无效后D．合同被撤销后 6．根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行使期限是【】A．l年内B．2年内C．3年内D．4年内7．下列表述中,不属于无效合同的是【】 A．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B．损害社会公共利益C．以合法形式掩盖非法目的D．乘人之危订立的合同 8．建设工程竣工验收应具备的条件不包括【】 A．完整的施工管理资料B．完整的施工技术人员资质证件C．施工单位签署的工程质量保修书D．主要建筑材料的进场试验报告 9．按照《建筑工程施工合同》的规定，工程预付款的比例是（) A．安装工程一般不超过合同价的10% B．建筑工程一般不超过合同价的10% C．建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30％D．安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30％10．工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求，若重新检验发现工程质量不合格时,则应【】 A．由承包人承担其全部费用,工期不予以顺延B．由发包人承担其全部费用，工期不予以顺延C．由承包人承担其全部费用，工期应予以顺延D．由承包人和发包人共同承担其全部费用，工期应予以顺延 11．在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是【】 A．代理与被代理关系B．雇佣与被雇佣关系C．委托与被委托关系D．监理与被监理关系 12．依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交【】A．索赔意向通知B．现场同期记录 C．索赔报告D．索赔证据 13．下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是【】A．工期不顺延，业主承担与工程有关的损失B．工期不顺延，承包商承担与工程有关的损失C．工期顺延,损失按一定比例由双方共同分担D．工期顺延，各自的损失各自承担,工程的损失由业主承担
一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分．共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1．建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙．签订了一份工程设计合同，该合同关系的内容是指【】 A.拟建办公楼B．甲单位和乙单位 C．甲单位与乙单位签订合同的行为D．甲单位的权利和乙单位的义务 2．要式合同必须采用【】 A．口头形式B．法律规定的形式C．口头或书面形式D．书面形式 3．根据我国合同法的规定，以下关于合同的表述不正确的是【】 A．合同是当事人意思表示一致的协议B．合同的签订也可以经由当事人一方完成C．合同的当事人具有平等的民事主体资格D．合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议4．合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人，称为【】A．合同变更B．合同生效C．合同转让D．合同无效 5．合同的保全发生在【】 A．合同未生效时B．合同生效期间C．合同被判定为无效后D．合同被撤销后 6．根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行使期限是【】A．l年内B．2年内C．3年内D．4年内7．下列表述中，不属于无效合同的是【】 A．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B．损害社会公共利益C．以合法形式掩盖非法目的D．乘人之危订立的合同 8．建设工程竣工验收应具备的条件不包括【】 A．完整的施工管理资料B．完整的施工技术人员资质证件C．施工单位签署的工程质量保修书D．主要建筑材料的进场试验报告 9．按照《建筑工程施工合同》的规定，工程预付款的比例是( ) A．安装工程一般不超过合同价的10% B．建筑工程一般不超过合同价的10% C．建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30% D．安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30% 10．工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求，若重新检验发现工程质量不合格时，则应【】 A．由承包人承担其全部费用，工期不予以顺延B．由发包人承担其全部费用，工期不予以顺延C．由承包人承担其全部费用，工期应予以顺延D．由承包人和发包人共同承担其全部费用，工期应予以顺延 11．在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是【】 A．代理与被代理关系B．雇佣与被雇佣关系C．委托与被委托关系D．监理与被监理关系 12．依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交【】A．索赔意向通知B．现场同期记录 C．索赔报告D．索赔证据 13．下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是【】A．工期不顺延，业主承担与工程有关的损失B．工期不顺延，承包商承担与工程有关的损失C．工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担D．工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由业主承担
一、单项选择题〔本大题共20小题，每题1分．共20分〕在每题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多项选择或未选均无分。1．建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙．签订了一份工程设计合同，该合同关系的内容是指【】 A.拟建办公楼B．甲单位和乙单位 C．甲单位与乙单位签订合同的行为D．甲单位的权利和乙单位的义务 2．要式合同必须采用【】 A．口头形式B．法律规定的形式C．口头或书面形式D．书面形式 3．根据我国合同法的规定，以下关于合同的表述不正确的选项是【】 A．合同是当事人意思表示一致的协议B．合同的签订也可以经由当事人一方完成C．合同的当事人具有平等的民事主体资格D．合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议4．合同当事人一方将合同权利、义务全部或局部地转让给第三人，称为【】A．合同变更B．合同生效C．合同转让D．合同无效 5．合同的保全发生在【】 A．合同未生效时B．合同生效期间C．合同被判定为无效后D．合同被撤销后 6．根据?合同法?规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行使期限是【】A．l年内B．2年内C．3年内D．4年内7．以下表述中，不属于无效合同的是【】 A．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B．损害社会公共利益C．以合法形式掩盖非法目的D．乘人之危订立的合同 8．建设工程竣工验收应具备的条件不包括【】 A．完整的施工管理资料B．完整的施工技术人员资质证件C．施工单位签署的工程质量保修书D．主要建筑材料的进场试验报告 9．按照?建筑工程施工合同?的规定，工程预付款的比例是( ) A．安装工程一般不超过合同价的10% B．建筑工程一般不超过合同价的10% C．建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30% D．安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30% 10．工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求，假设重新检验发现工程质量不合格时，那么应【】 A．由承包人承当其全部费用，工期不予以顺延B．由发包人承当其全部费用，工期不予以顺延C．由承包人承当其全部费用，工期应予以顺延D．由承包人和发包人共同承当其全部费用，工期应予以顺延 11．在建设工程工程中，监理单位与施工单位之间的关系是【】 A．代理与被代理关系B．雇佣与被雇佣关系C．委托与被委托关系D．监理与被监理关系 12．依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交【】A．索赔意向通知B．现场同期记录 C．索赔报告D．索赔证据 13．以下关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的选项是【】A．工期不顺延，业主承当与工程有关的损失B．工期不顺延，承包商承当与工程有关的损失C．工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担D．工期顺延，各自的损失各自承当，工程的损失由业主承当
2023年监理工程师之合同管理强化训练试卷A卷附 答案 单选题（共30题） 1、由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需要更换，则该事件的处理方式应为() A.发包人拆除不合格设备 B.发包人负责更换 C.发包人重新安装 D.合同工期不予顺延 【答案】 B 2、下列关于工程勘察设计招标资格预审程序的说法，错误的是（）。 A.联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定 B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级 C.联合体各方不得再以各自名义在同一标段中参加资格预审 D.中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。 【答案】 B 3、下列关于银皮书合同文件的优先解释顺序，正确的是（）。 A.专用合同条件—通用合同条件—合同协议书—投标书—明细表—业主要求 B.专用合同条件—通用合同条件—合同协议书—明细表—业主要求—投标书 C.合同协议书—专用合同条件—业主要求—明细表—通用合同条件—投标书 D.合同协议书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—明细表—投标书
4、建设工程勘察合同管理中，勘察人更换项目负责人应事先得到发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。 A.7 B.14 C.21 D.28 【答案】 B 5、根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在()天内订立书面合同。 A.10 B.20 C.30 D.40 【答案】 C 6、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是() A.自行负责 B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延 C.不予补偿，但应合理顺延合同工期 D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延
2023年监理工程师之合同管理真题精选附答案 单选题（共40题） 1、除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起（）天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。 A.15 B.30 C.60 D.90 【答案】 D 2、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（）。 A.可以采用直接委托方式发包 B.可以自行招标，但应当备案 C.可以自行招标，无需备案 D.必须委托中介机构代理招标 【答案】 B 3、根据《标准施工合同》，关于监理人的说法正确的是（）。 A.受承包人委托对分包合同进行管理 B.居于施工合同履行管理中的核心地位 C.监理人给承包商的指示，承包商应经发包人确定后执行 D.监理人有权免除或变更合同约定的承包人的权利 【答案】 B
4、（2020年真题）《简明标准施工招标文件》的适用对象是（）。 A.设计和施工由同一承包人承担的工程 B.总投资为9000万元的非政府投资工程 C.工期为10个月的小型工程 D.工期紧、技术难度大的工程 【答案】 C 5、下列组织或机构中，不能成为合同主体的是（）。 A.政府机关 B.企业法人 C.项目监理机构 D.社会团体 【答案】 C 6、合同法律关系客体的智力成果指的是（）。 A.建筑物 B.设计工作 C.技术秘密 D.工艺技术设备 【答案】 C 7、建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是（）。 A.标的物交付
B.当事人之间意思表示一致 C.货款支付 D.材料设备所有权转移 【答案】 B 8、FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括（）。 A.合同中规定此项工作为固定费率 B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过1% C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1% D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1% 【答案】 D 9、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是() A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效 B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效 C.诉讼解决合同争议 D.合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议 【答案】 B 10、设计施工总承包合同订立合同时需要明确的内容，区段工程在通用条款中定义的是能单独接收并使用的（）。 A.永久工程 B.长期工程