第三章建设工程合同管理
第一节合同概述
一、单项选择题：
1. 当事人依法可以委托代理人订立合同。所谓委托代理人订立合同，是指当事人委托他人以（）名义与
第三人签订合同，并承担由此产生的法律后果的行为。
A.代理人
B.当事人自己
C.被委托人
D.合同签订人
2.合同订立过程必须经过的程序是（）。
A.担保和承诺
B.要约和担保
C.要约和承诺
D.承诺和公证
3.下列表述中错误的是（）。
A.要约可以撤回
B.要约可以撤销
C.承诺可以撤回
D.承诺可以撤销
4.以下关于要约的说法中，正确的是（）。
A.要约到达受要约人时生效
B.要约人发出要约时要约生效
C.招标文件到达时要约生效
D.投标文件发出时要约生效
5.以下关于建设工程招标投标的说法中，正确的是（）。
A.招标是要约，投标是承诺
B.投标是要约，中标通知书是承诺
C.招标是要约邀请，投标是承诺
D.开标是要约，中标通知书是承诺
6.下列文件中，属于要约邀请文件的是（）。
A.投标书
B. 中标通知书
C.招标公告
D.现场踏勘答疑会议纪要
7.合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，关于要约和承诺的生效，是指（）时生效。
A.要约到达受要约人、承诺通知发出
B.要约通知发出、承诺通知发出
C.要约通知发出、承诺通知到达要约人
D.要约到达受要约人、承诺通知到达要约人
8.以下关于要约有效的说法中，正确的情形是（）。
A.拒绝要约的通知到达要约人
B.要约人依法撤销要约
C.承诺期限届满前，承诺通知到达要约人
D.受要约人对要约的内容作出实质性变更
9.承诺对要约内容的非实质性变更指的是（）。
A.受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更
B.承诺中增加的建议性条款
C.承诺中要求增加条款
D.受要约人对合同履行方式提出独立的主张
10.关于承诺的生效，以下无效的是（）。
A.承诺到达要约人时超过承诺期限的，要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受承诺
B 受要约人超过承诺期限发出承诺的，但要约人及时通知受要约人该承诺有效
C.承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时
D.承诺对要约的内容作出非实质性变更，但要约人未及时表示反对
11.合同成立的时间为（）。
A.要约生效的时间
B.承诺发出时的时间
C.要约邀请生效的时间
D.承诺达到的时间
12.合同成立的地点为（）。
A.要约生效的地点
B.承诺发出的地点
C.要约邀请生效的地点
D.承诺生效的地点
13.关于对格式条款的解释，以下错误的是（）。
A.对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释
B.对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释
C.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款
D.提供格式条款一方免除自己责任、加重对方责任，该条款无效
14.合同成立的判断依据是（）是否生效。
A.要约
B.承诺
C.要约邀请
D.投标书
15.以下不属于无代理权行为的是（）。
A.没有代理权
B.超越代理权
C.代理权授权不明确
D.代理权终止
16.无代理权人代订的合同，未经代理人追认，相对人又没有正当理由相信行为人有代理权的，其法律后果由（）承担。
A.行为人
B.被代理人
C.代理人
D.相对人
17.按照我国《合同法》规定，由于合同当事人一方缺乏经验造成重大误解，而订立了损害己方利益的合同，则该当事人可以（）。
A.请求人民法院变更该合同
B.拒绝履行合同，宣布合同无效
C.请求行政主管部门撤销该合同
D.请求行政主管部门变更该合同
18.在合同履行过程中，如逾期交货又遇到标的物的价格发生变化，则处理的原则是（）。
A.遇价格上涨，按原价执行，价格下降，按新价执行
B.遇价格上涨，按新价执行，价格下降，按原价执行
C.无论价格上涨还是下降都按原价执行
D.无论价格上涨还是下降都按新价执行
19.在合同履行过程中，如逾期提货又遇到标的物的价格发生变化，则处理的原则是（）。
A.遇价格上涨，按原价执行，价格下降，按新价执行
B.遇价格上涨，按新价执行，价格下降，按原价执行
C.无论价格上涨还是下降都按原价执行
D.无论价格上涨还是下降都按新价执行
20.当事人约定由第三人向债权人履行债务的，若第三人不履行债务的，则（）。
A.债务人应当向债权人承担违约责任
B.第三人应当向债权人承担违约责任
C.债务人和第三人共同向债权人承担违约责任
D.债权人选择确定承担违约责任的主体
21.债权人转让权利的应当（）。
A.使债务人的抗辩能力只能针对债权人
B.与债务人协商
C.通知债务人
D.只转让主权利，不转让从权利
22.债权人转让权利后，债务人的抗辩可以向（）主张。
A.债权人
B.债务人
C.让与人
D.受让人
23.债权人转让债务应当（）。
A.通知债权人
B.经债权人同意
C.只转让主债务，不转让从债务
D.必须进行批准、登记
24.合同标的物提存后，债权人领取存物的权利，自提存之日起的一定年限内如果不行使，该权利将被消灭。这个有效时限是（）年。
A.1
B.2
C.5
D.20
25.债权人领取提存物的权利消灭后，提存物扣除提存费的所有权归（）。
A.债务人
B.慈善机构
C. 国家
D.提存机构
26.根据《合同法》，由于债权人的原因致使债务人难以履行债务时，债务人可以将标的物交给有关机关保存，以此消灭合同的行为称为（）。
A. 留置
B.保全
C.质押
D.提存
27.一方当事人的违约行为导致工程受到5 万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为 1 万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7 万元。依据《合同法》的违约责任的规定，违约方应承担的赔偿额为（）万元。
A.5
B.6
C.7
D.8
28.在违约责任的承担方式中，当事人既约定违约金，有约定定金的，一方违约时，对方可以选择使用() 条款。
A.违约金
B.定金
C.违约金或者定金
D.违约金和定金
29.依据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（）。
A.建设资金未能按计划到位的施工暂停
B.发包人改变项目建设方案的工程停建
C.传染病流行导致施工暂停
D.征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误
30.材料供应商甲因施工企业乙拖欠货款，诉至人民法院，法院开庭审理后，在主审法官的支持下乙向甲出具了还款计划。人民法院制作了调解书，则此款纠纷解决的方式是（）。
A.和解
B.调节
C.诉讼
D.诉讼与调解相结合
31.张某在现场拉伸钢筋时不慎将左手无名指压断，在项目经理的调解下，张某与雇主达成协议约定：“雇主一次性向张某支付 5000 元作为补偿，张某放弃诉讼的权利”。现张某表示反悔，则说法正确的是（）。
A.该协议是无效的
B.该协议具有强制约力
C.张某可以起诉
D.人民法院不予受理
32.合同双方发生争议后，最好的解决方式是()
A.双方协商和解
B.请第三人进行调解
C. 向仲裁机构申请仲裁
D. 向人民法院起诉
33.仲裁裁决以后，当事人不按裁决书执行的，（）。
A.可以依法撤销裁决
B.另一方可向仲裁机构申请强制执行
C.可以提起诉讼
D.另一方可向人民法院申请强制执行
34.根据《仲裁法》，下列说法不正确的是（）。
A.当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁机构作出决定
B.裁决作出后，当事人就同一争议再申请仲裁的，仲裁机构不予受理
C.裁决作出后，当事人就同一争议再向人民法院起诉的，人民法院可以受理
D.当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求人民法院作出裁定
35.下列关于仲裁机构的说法中，正确是（）。
A. 由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行
B.裁决作出后，一方当事人不服从可以再申请其他仲裁机构裁决
C.裁决作出后，一方当事人不服从可以向人民法院起诉
D.裁决作出后，当事人对仲裁协议的效力有异议的，不得再申请仲裁或者向人民法
院起诉
36.某建设工程的工程所在地是在甲地，投资方是乙地企业，施工方丙地企业，监理方事丁地企业，甲乙双方因合同纠纷需提起诉讼，根据专属管辖的规定，有权受理该诉讼的人民法院应该在（）。
A. 甲地
B.乙地
C.丙地
D.丁地
37.下列情形中合同当事人不能选择诉讼方式解决合同争议是()
A.合同争议的当事人不愿意和解、调节的
B.经过和解、调节未能解决合同争议的
C.当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的
D. 同一工程纠纷仲裁裁决已经作出的
二、多项选择题：
1.有些合同在要约之前还会有要约邀请，以下属于要约邀请的有（）。
A.拍卖公告
B.招标公告
C.递送投标文件
D.招标说明书
E.寄送价目表
2.关于要约邀请，以下说法正确的是（）。
A.要约邀请事希望他人向自己发出要约的意思表示
B.要约邀请是合同成立过程中的必经过程
C.要约邀请是当事人订立合同的预备行为
D.要约邀请表示的内容往往不确定，在法律上无需要承担责任
E.不含有合同得以成立的主要内容和相对人同意后受其约束的表示
3.要约到达受要约人时生效。如采用数据电文形式订立合同时，生效时间正确的是（）。
A.收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为
到达时间
B.收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文发出要约人系统的时间，视为
到达时间
C.收件人未指定特定系统的，该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间，视为到达时间
D.收件人为指定特定系统的，该数据电文发出要约人系统的首次时间，视为到达时间
E.收件人未指定特定系统的，该数据电文发出要约人系统的最后一次时间，视为到
达时间
4.要约可以撤销。但有下列（）情形，要约不得撤销。
A.要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销
B.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作
C.撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人
D.撤销要约的通知在与承诺通知同时到达要约人
E.撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人
5.对要约内容的实质性变更是指对有关合同的（）变更。
A.标的、数量、质量、价款或者报酬条款
B.履行期限、履行地点和方式条款
C.违约责任条款
D. 解决争议方法等的变更条款
E.建议性条款
6.关于合同成立的地点，以下说法正确的是（）。
A.承诺生效的地点为合同成立的地点
B.采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点
C.要约邀请生效的地点为合同成立的地点
D. 要约生效的地点为合同成立的地点
E.采用合同书形式订立合同的，双方签字或者盖章的地点为合同成立的地点
7.对格式条款发生争议的，正确的处理方法是（）。
A.按通常的理解解释
B.有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款的解释
C.有两种以上解释的，应作出有利于提供格式条款的解释
D.按格式条款的起草人的理解解释
E.格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款
8.以下属于缔约过失责任构成条件的是（）。
A.当事人有过错，若无过错，则不承担责任
B.有损害后果的发生。若无损失，亦不承担责任
C.当事人的过错行为与造成的损失有因果关系
D.缔约过失责任发生在合同的履行过程中
9.关于附条件和附期限的合同，以下说法正确的是（）。
A. 附生效条件的合同，自条件成就时生效
B. 附解除条件的合同，自条件成就时失效
C. 附生效期限的合同，自期限界满时生效
D. 附终止期限的合同，自期限届满时失效
E.当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件不成就
10.根据《合同法》，效力待订合同包括（）。
A.无行为能力人订立的合同
B.不能完全辨认自己行为的精神病人订立的合同
C.无处分权人处分他人财产的合同
D. 因发生不可抗力导致其无法履行的合同
E.被代理人予以追认的无代理权人以被代理人名义订立的合同
11.根据《合同法》规定，有（）情形的，合同无效。
A.乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同
B.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的
C. 以合法形式掩盖非法目的
D. 损害社会公共利益的
E.违反法律、行政法规的强制性规定
12.在下列几种合同中属于可变更合同是指（）。
A.损害社会公共利益的
B. 以合法活动掩盖非法目的
C. 恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的
D. 因重大误解而订立的
E.在订立合同时显失公平的
13.当事人在订立合同过程中有（）情形，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。
A.不履行合同意向
B.假借订立合同，恶意进行磋商
C. 因经营状况严重恶化而不签订合同
D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况
E.与其他违背诚实信用原则的行为
14.属于效力代订合同情形的包括（）。
A. 限制民事行为能力订立的合同
B.无权代理的行为人代订的合同
C.滥用代理权的行为人代订的合同
D.与第三人恶意串通的代理人的合同
E.合同双方的代理人为同一人签订的合同
15.可撤销合同的确认应该是由（）确认。
A.政府行政主管部门
B.公司行政管理部门
C.人民法院
D.仲裁机构
E.当事人双方
16.根据《合同法》规定，执行政府定价或者政府指导价的合同，应遵守的规定有（）。
A.在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价
B.逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行
C.逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照现价格执行
D.逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行
E.逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行
17.债券债务概括转让的形式有（）。
A.债券转让
B.支付违约金
C.合同权利和义务的转让
D.合同变更
E. 因企业的合并而发生的债券债务的转移
18.下列关于合同转让的论述中，正确的是（）。
A.合同的转让包括债权转让、债务转移和权利义务一并转让三种情形
B.债权人转让权利的，债权人应该通知债务人
C.债权人转让权利的，应当经债务人同意
D.债务人转移债务的，债务人应该通知债权人
E. 债务人转移债务的，应当经债权人同意
参考答案
一、单项选择题：
1.B
2.C
3.D
4.A
5.B
6.C
7.D
8.C
9.B 10.A 11.D 12.D 13.C 14.B 15.C 16.A
17. A 18.A19.B20.
A
21.
C
22D 23.B 24.C
25. C 26.
D
27.
D
28.C29.C30.B 31.C 32.A
33. D 34.
C
35.
D
36.A37.D
二．多项选择题：
1.A.B.D.E
2.A.C.D.E
3.A.C
4.A.B.C.D
5.A.B.C.D
6.A.B.E.
7.A.B
8.A.B.C
9.A.B.C.D 10.A.B.C 11.B.C.D.E 12.D.E
13.B.D.E 14.A.B 15.C.D 16.A.B.C.D
17.C.E 18.A.B.E
第二节建设工程造价管理相关合同
一、单项选择题：
1. 在建设工程项目合同体系中的两个最主要的节点是（）。
A.业主和承包商
B.勘察单位和设计单位
C.承包商和设备材料供应商
D.设备和材料供应商
2.业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的工程承包合同是（）。
A.EPC 承包合同
B.施工总承包合同
C.单项工程承包合同
D.特殊专业工程承包合同
3.以下不属于业主主要合同关系的是（）。
A.工程承包合同
B.工程勘察合同
C.工程咨询或项目管理合同
D.劳务分包合同
4.以下不属于承包商主要合同关系的是（）。
A.工程承包合同
B.设备、材料采购合同
C.项目监理合同
D.劳动分包合同
5.根据我国《合同法》，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中不属于建设合同的是（）。
A.勘察合同
B.设计合同
C.施工合同
D.建设项目贷款合同
6.总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担（）。
A.损害赔偿责任
B.连带责任
C.侵权责任
D.违约责任
7.在设计合同的实施过程中，下列造成设计返工、停工、延迟或者修改情况中，发包人不应该增付费用的情形是（）。
A.发包人变更设计计划
B.发包人提供不准确的勘察资料
C.发包人没有提供设计所需要的条件
D.承包人设计不合格延长设计时间
8.在工程施工合同中，关于发包人权利和义务的论述中，错误的是（）。
A.发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查
B.承包人施工质量不合格，发包人有权要求其修理或者返工
C.建设工程竣工后，发包人应该及时进行验收
D.工程竣工后，发包人使用尚未验收的建设工程
9.在工程施工合同中，关于承包人权利和义务的论述中，错误的是（）。
A. 隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查
B.发包人没有及时进行隐蔽检查的，承包人有权要求赔偿停工、窝工等损失
C.发包人未按照约定材料、设备的，承包人有权要求赔偿停工、窝工等损失
D.工程竣工后，承包人要求发包人支付全部工程款
10.不属于《建设工程造价咨询合同（示范文本）》组成部分的是指（）。
A. 《建设工程造价咨询合同》
B. 《建设工程造价咨询合同标准条件》
C. 《建设工程造价咨询合同专用条件》
D. 《建设工程造价咨询合同补充条件》
11.承包商合同关系中的工程分包合同的发包人一般是（）。
A.业主
B.总承包单位
C.建设单位
D.分包单位
12.工程施工合同的承包人是（）。
A.发包单位
B.监理单位
C.施工单位
D.劳务分包单位
二、多项选择题：
1.在建设工程项目合同体系中，业主和承包商是两个最主要的节点。以下是属于业主主要合同关系的有（）。
A.工程承包合同
B.工程咨询合同
C.项目管理合同
D.工程分包合同
E.劳务分包合同
2.在建设工程项目合同体系中，以下属于承包商主要合同关系的有（）。
A.工程承包合同
B.工程监理合同
C.材料采购合同
D.工程分包合同
E.劳务分包合同
3.建设工程竣工后，发包人应当根据（）及时进行验收。
A.施工图纸及说明书
B. 国家颁发的施工验收规范
C. 国家颁发的质量检验标准
D.工程咨询合同
E.工程监理合同
4.在建设工程项目合同体系中，以下可能属于业主又可能属于承包商合同关系的合同有（）。
A.工程承包合同
B.工程咨询合同
C.设备、材料采购合同
D.工程分包合同
E.劳务分包合同
5.EPC 承包合同的当事人是（）。
A.业主
B.工程承包商
C.上级主管部门
D.建设工程的设计单位
E.工程分包商
6.工程施工合同中承包人的主要义务包括（）。
A.按合同要求的工期完成并交付工程
B.负责保修期内的工程维修
C.负责对分包的管理，并对分包方的行为负责
D. 组织进行图纸会审和设计交底
E.按合同规定主持和组织工程的验收
参考答案
一、单项选择题：
1.A
2.A
3.D
4.C
5.D
6.B
7.D
8.D
9.D 10.D 11.B 12.C
二、多项选择题：
1.A.B.C
2.A.C.D.E
3.A.B.C
4.A.C
5.A.B
6.A.B.C
第三节建设工程施工合同及总承包合同管理
一、单项选择题：
1.对于工期长、技术复杂、施工过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程，以及业主为了缩短工程建设周期初步设计完成后进行施工招标工程，应选择最适用的合同类型为（）。
A.总价合同
B.成本加酬金合同
C.单价合同
D.任意合同
2.承包商按投标时业主接受的合同价格一笔包死，在合同履行过程中，如果业主没有要求变更原定的承包内容，承包商在完成承包任务后，不论其实际成本如何，均应按合同价获得工程款的支付。这种合同计价模式属于（）。
A. 固定总价合同
B.可调总价合同
C.单价合同
D.成本加酬金合同
3.采用固定总价合同时，（）要考虑承担合同履行过程中的主要风险。
A.承包商
B.发包商
C.转包商
D.业主
4.单价合同的工程量清单内所开列的工程量为（）。
A.估计工程量
B.准确工程量
C.实际完成工程量
D. 图纸工程量
5.从承包商角度出发，为了尽量减少其合同风险，首先考虑采用的合同形式应该是（）。
A.成本加酬金合同
B. 固定总价合同
C.可调总价合同
D.单价合同
6.适用于边设计，边施工的紧急工程或灾后修复工程的合同模式是（）。
A. 固定总价合同
B.可调总价合同
C.单价合同
D.成本加酬金合同
7.采用承包加酬金合同时，（）要考虑承担合同履行过程中的主要风险。
A.承包商
B.发包商
C.转包商
D.投资方
8.以下合同方式中，对业主的造价管理最不利的合同形式是（）。
A.成本加固定酬金合同
B.成本加固定百分比酬金合同
C.成本加浮动酬金合同
D. 目标成本加奖罚合同
9.以下合同方式中，对业主的造价管理最有利的合同形式是（）。
A.总价合同
B.成本加酬金合同
C.单价合同
D.任意合同
10.在下列合同类型中，承包商承担的风险较大，因而其投标报价较高的合同类型是（）。
A. 固定总价合同
B.可调总价合同
C.单价合同
D.成本加酬金合同
11.如果工程施工中有较大部分采用新技术和新工艺，当业主和承包商在这方面过去都没有经验，且在国家颁布的标准、规范、定额中又没有可依据的标准时，为了避免投标人盲目地提高承包价款。或由于对施工难度估计不足而导致承包亏损，应首先选用（）。
A. 固定总价合同
B.可调总价合同
C.单价合同
D.成本加酬金合同
12.工程项目的设计深度，经常是选择合同类型的重要因素。对业主而言，在完成了施工图设计后进行招标，应选择的合同类型首先是（）。
A.总价合同
B.单价合同
C.定额基价合同
D.成本加酬金合同
13.工程项目施工合同以付款方式划分为：①总价合同②单价合同③成本加酬金合同三种，以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。
A.③-②-①
B.①-②-③
C.③-①-②
D.①-③-②
14.《建设工程施工合同（示范文本）》由三部分组成，下列选项中不属于其组成内容的是（）。
A.协议书
B.通用条款
C.专用条款
D.补充条款
15.在合同履行过程中，发包方和承包方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也构成对双方有约束力的合同文件，将其视为（）的组成部分。
A.协议书
B.通用条款
C.专用条款
D.附件
16.《建设工程施工合同（示范文本）》附有三个条件，不属于其附件的是（）。
A.承包人分包一览表
B.承包人承揽工程项目一览表
C.发包人供应材料设备一览表
D.工程质量保修书
17.《建设工程施工合同（示范文本）》的组成部分中，发包方和承包方不能进行修改和细化的组成部分是（）。
A.协议书
B.通用条款
C.专用条款
D. 附件
18.根据《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369 号）第二十八条规定，《建设工程施工合同（示范文本）》与本价款结算办法不一致之处，应该以（）为准。
A. 《建设工程价款暂行办法》
B. 《建设工程施工合同（示范文本）》
C. 《通用条款》中的约定
D. 《专用条款》中的约定
19.《建设工程施工合同（示范文本）》组成部分中，为合同当事人提供合同内容的编制指南，其具体内容需要发包方和承包方根据发包工程的实际情况进行细化的组成部分是（）。
A.协议书
B.通用条款
C.专用条款
D. 附件
20.招标工程的合同价款由发包人、承包人依据（）在协议书内约定。
A. 中标通知书中的中标价格
B.投标文件中的投标报价
C.签订合同前的谈判价
D.招标人编制的标底价
21.非招标工程的合同价款由发包人，承包人依据（）在协议书内约定。
A.工程概算书中的概算价
B.工程估算书中的估算价
C.工程预算书中的预算价
D.施工预算书中的成本价
22. 《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款中规定了三种可选择的计价方式，以下不属于这三种计价方式的选项是（）。
A. 固定价格合同
B.可调价格合同
C.成本加酬金合同
D.单价合同
23.在约定的风险范围内价款不再调整的合同，双方需在专用条款内约定合同价包含的风险范围、风险费用的计算方法以及承保风险范围以外的合同价款调整方法，以上这种计价方式属于通用条款中规定() 的计价方式。
A. 固定价格合同
B.可调价格合同
C.成本加酬金合同
D.预算包干合同
24.以下不属于建设工程合同施工合同争议的解决办法的是（）。
A.和解、调节
B.仲裁
C.诉讼
D.解除合同
25.EPC 承包合同的当事人是（）。
A.业主和设计单位
B.设计单位和施工单位
C.业主和总承包单位
D.施工单位和总承包单位
26.关于EPC 承包合同的订立过程，业主一般在（）即可开始招标。
A.工程项目立项后
B.工程项目设计完成后
C.设计概算完成后
D.施工图预算完成后
27. EPC 总承包是最典型和最全面的工程总承包方式，以下（）工作不包括在总承包之内。
A.勘察工作
B.设计工作
C.采购工作
D.施工工作
28. 在实行EPC 承包合同模式的过程中，承包商报价和工程实施的最重要依据是（）。
A.投标人须知
B.合同条件
C.“业主要求”
D.“承包商要求”
29.EPC 总承包合同文件包括的内容有：①合同协议书②合同专用条件③合同通用条件④业
主要求⑤投标书，则EPC 总承包合同文件执行的优先次序是（）。
A.①②③④⑤
B.①④②③⑤
C.④①②③⑤
D.①②④③⑤
30.EPC 总承包合同中，业主的主要权利和义务不包括（）。
A.选择和认命业主代表
B.负责工程勘察
工程招投标与合同管理考试题库参考答案 工程招投标与合同管理考试题库参考答案 一、单选题 1、在下列合同形式中，适用于较大规模和复杂工程的合同类型是（）。 A. 总价合同 B. 单价合同 C. 成本加酬金合同 D. 交钥匙合同正 确答案是：D. 交钥匙合同。总价合同适用于工程量不大、施工设计图纸完整、技术难度不大且能准确计算工程造价的项目。单价合同适用于没有施工图，工程量不明确，却又急需开工建设的项目。成本加酬金合同适用于需要立即开展工作的项目、新型的工程项目或风险较大的工程项目。交钥匙合同是成本加酬金合同的特殊形式，适用于需要完成一系列工作的项目，且在合同条款中规定建设周期较长的项目。因此，答案为D。 2、下列关于投标保证金的表述，正确的是（）。 A. 投标保证金有效期应当与投标有效期一致 B. 投标保证金应当在投标截止日期前提 交 C. 投标保证金不得超过招标项目估算价的10% D. 投标保证金有效期应当长于评标期3～5天正确答案是：A. 投标保证金有效期应 当与投标有效期一致。投标保证金有效期应当与投标有效期一致， 因此选项A正确。投标保证金应当在投标截止日期前提交，因此选项B正确。投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，因此选项C错误。投标保证金有效期应当长于评标期和合同履行期3～5天（招标文件
另有规定除外），确保评标工作和合同履行工作顺利完成，因此选项 D错误。因此，答案为AB。 3、下列关于履约担保的表述，正确的是（）。 A. 履约担保金额不得低于合同估算价的50% B. 履约担保有效期不得超过70天 C. 银行 保函不得转让 D. 履约保证金可以用现金或支票形式提供正确答案是：C. 银行保函不得转让。履约担保金额不得低于合同价款的10%。银行履约保函是由商业银行开具的担保证明，通常为合同金额的10%左右。履约担保的有效期通常在合同约定的工期结束后至缺陷责任期结束之前。履约保证金可以用现金或支票形式提供。因此，答案为C。 建筑工程招投标与合同管理试题及参考答案 建筑工程招投标与合同管理试题及参考答案 一、单选题 1、下列关于招标投标的说法，正确的是：（）。 A. 招标人对已发出 的招标文件进行修改，可以在投标截止时间5日前进行 B. 招标人根据招标文件已经发出的投标文件，在规定时间内可以撤回投标文件 C. 投标文件应由投标企业法定代表人签字，并加盖公章，无需加盖公证章 D. 投标文件应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点正确答案是：A. 招标人对已发出的招标文件进行修改，可以在投标截止时间5日前进行。招标人根据招标文件 已经发出的投标文件，在规定时间内可以撤回投标文件(B错)；投标
一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分．共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内.错选、多选或未选均无分. 1．建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙．签订了一份工程设计合同，该合同关系的内容是指【】 A。拟建办公楼B．甲单位和乙单位 C．甲单位与乙单位签订合同的行为D．甲单位的权利和乙单位的义务 2．要式合同必须采用【】 A．口头形式B．法律规定的形式C．口头或书面形式D．书面形式 3．根据我国合同法的规定，以下关于合同的表述不正确的是【】 A．合同是当事人意思表示一致的协议B．合同的签订也可以经由当事人一方完成C．合同的当事人具有平等的民事主体资格D．合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议4．合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人，称为【】A．合同变更B．合同生效C．合同转让D．合同无效 5．合同的保全发生在【】 A．合同未生效时B．合同生效期间C．合同被判定为无效后D．合同被撤销后 6．根据《合同法》规定,撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行使期限是【】A．l年内B．2年内C．3年内D．4年内7．下列表述中，不属于无效合同的是【】 A．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B．损害社会公共利益C．以合法形式掩盖非法目的D．乘人之危订立的合同 8．建设工程竣工验收应具备的条件不包括【】 A．完整的施工管理资料B．完整的施工技术人员资质证件C．施工单位签署的工程质量保修书D．主要建筑材料的进场试验报告 9．按照《建筑工程施工合同》的规定，工程预付款的比例是（） A．安装工程一般不超过合同价的10% B．建筑工程一般不超过合同价的10% C．建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30％D．安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30％10．工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求,若重新检验发现工程质量不合格时，则应【】 A．由承包人承担其全部费用，工期不予以顺延B．由发包人承担其全部费用，工期不予以顺延C．由承包人承担其全部费用,工期应予以顺延D．由承包人和发包人共同承担其全部费用，工期应予以顺延 11．在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是【】 A．代理与被代理关系B．雇佣与被雇佣关系C．委托与被委托关系D．监理与被监理关系 12．依据施工合同示范文本规定,索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交【】A．索赔意向通知B．现场同期记录 C．索赔报告D．索赔证据 13．下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是【】A．工期不顺延，业主承担与工程有关的损失B．工期不顺延，承包商承担与工程有关的损失C．工期顺延,损失按一定比例由双方共同分担D．工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由业主承担
二建连续教育答案--合同治理和风险防范 第一套 一、多选题（共3题，每题1分） 1.各施工企业应制定企业的分项合同示范文本，并强制使用，使分项合同管理（），减少人为风险因素，提高合同管理效率。A .标准化 B .合理化C .规范化D .合法合规 2.合同评审主要条款内容包括（）abcde A .分承包合同是否与主合同相悖或发生冲突，内容是否完整； B .分包方是否具备满足合同要求（工程管理、施工能力、技术资源、资金等）的能力； C .分承包合同是否有增大总承包方风险的条款； D .是否可能导致现场管理和成本控制失控的条款； E .有没有违法的无效条款； 3.合同管理包括（）abcde A .合同起草 B .合同洽谈 C .合同评审 D .合同交底 E .合同归档 二、判断题：(共7题，每题1分) 4.从项目管理角度，合同必须约定明确的计划开工时间，若在计划开工日期后*天未开工，可提出价格调整。(对) 5.合同是工程项目参与者之间经济关系的调节手段，同时也是工程过程中当事人争执解决的依据。( 错) 6.合同主体不可以是自然人，只可以为法人或其他组织。(错) 7.合同主体应当具有一般民事法律行为的主体资格，主体不合格的合同将是无效合同或可撤消合同。错 8.二级建造师，可担任二级、二级以下的建筑资质的企业的施工项目经理。( 对)
9.项目经理是承包人任命并派驻施工现场，全权代表承包人负责合同履行的项目负责人。( )对 10.合同签署人应当是合同当事人本人。( )对 第二套 一、多选题（共3题，每题1分） 1.合同管理包括（ABCDE) A.合同起草 B.合同洽谈c.合同评审D.合同交底口E.合同归档 2.建设工程分包合同一般包括（ABCD) A.专业分包合同 B.劳务分包合同 C.设备、材料采购合同D .机械租赁合同E.设施料租赁合同 3.以下停工可办理停工索赔的有（ACE)A.因政府指令要求停工 B.因乙方材料供应不足导致工程停工 C.因甲方拖欠工程款导致工程停工 口D.因乙方未执行工程指令导致监理下发停工通知单E.因甲方供应材料拖延导致停工 二、判断题：(共7题，每题1分) 4.从项目管理角度，合同必须约定明确的计划开工时间，若在计划开工日期后*天未开工，可提出价格调整。( B ) A 对 B 错 4.二级建造师，可担任二级、二级以下的建筑资质的企业的施工项目经理。A A 对 B 错 6.合同是工程项目参与者之间经济关系的调节手段，同时也是工程过程中当事人争执解决的依据。( B ) A 对 B 错
2023年监理工程师之合同管理基础试题库和答案要 点 单选题（共30题） 1、公开招标在开标时，应当由（）。 A.招标监督机构主持，所有投标人均应参加 B.招标监督机构主持，投标人自愿参加 C.招标人主持，所有投标人均应参加 D.招标人主持，投标人自愿参加 【答案】 C 2、FIDIC是最具权威的国际咨询工程师组织，发布了大量的项目管理有关文件和标准化的合同文本，其中适用于各类大型或较复杂的工程项目，承包商按照雇主提供的设计进行施工或施工总承包的合同是（）。 A.《施工合同条件》 B.《生产设备和设计—施工合同条件》 C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》 D.《简明合同格式》 【答案】 A 3、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。 A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划 B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见 C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任 D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据
【答案】 B 4、下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是（）。 A.因设计错误.铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失 B.机械装置失灵造成的本身损失 C.雷电导致的机械装置失灵 D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失 【答案】 C 5、（2018年真题）关于评标委员会的说法，正确的是（）。 A.评标委员会成员的名单应当保密 B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定 C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3 D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定 【答案】 A 6、施工阶段承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额称为（）。 A.暂列金额 B.合同价格 C.估算价 D.质量保证金 【答案】 B
建设工程合同管理考试试题及答案 篇一：建设工程合同管理_XX年考试真题_XX年版 1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。 A:该施工企业 B:该外地的分公司 C:项目经理部 D:项目经理 答案:A 解析:参见教材P4 法人资格 2、关于合同鉴定的说法，正确的是（）。 A:经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证 B:法律规定强制实施合同鉴定 C:合同鉴定的效力不限于我国国内 D:合同鉴定由工商行政管理机关作出 答案:D 解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别 3、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是（）。 A:同时履行抗辩权
B:后履行抗辩权 C:不安抗辩权 D:先诉抗辩权 答案:C 解析:参见教材P39 实行先履行抗辩权的情形之（1）经营状况严重恶化。 4、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是（）。 A:和解 B:民间调解 C:行政调解 D:诉讼 答案:D 解析:参见教材P47 倒数第1行 5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。 A:A银行1000万元，B银行XX万元 B:A银行1800万元，B银行1200万元 C:A，B银行各项工作1500万元
2023年监理工程师之合同管理题库与答案 单选题（共50题） 1、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在（）小时内对该指示予以确认、更改或撤销。 A.12，12 B.24，24 C.36，36 D.48，48 【答案】 D 2、关于建设工程材料设备采购合同的特点，说法正确的有（）。 A.合同买受人只能是承包人 B.合同出卖人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商 C.大型设备采购合同的条款一般限于物资交货阶段 D.出卖人应尽量提前交货使建设项目及时发挥效益 【答案】 B 3、按照FIDIC《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是() A.以投标截止日期作为风险划分时间点 B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿 C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处 D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失
【答案】 A 4、（2012年真题）某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。 A.A银行1000万元，B银行2000万元 B.A银行1800万元，B银行1200万元 C.AB银行各1500万元 D.A银行2000万元，B银行1000万元 【答案】 A 5、下列属于合同法律关系中的客体的是（）。 A.买卖合同中约定在买家收到货物后3 天内付款 B.建设工程合同中建设单位 C.担保合同中的担保权人 D.设计合同中的设计工作 【答案】 D 6、不能成为合同保证人的是（）。 A.水泥厂 B.建筑公司 C.商业银行 D.以公益为目的的学校 【答案】 D
第三章建设工程合同管理 第一节合同概述 一、单项选择题： 1. 当事人依法可以委托代理人订立合同。所谓委托代理人订立合同，是指当事人委托他人以（）名义与 第三人签订合同，并承担由此产生的法律后果的行为。 A.代理人 B.当事人自己 C.被委托人 D.合同签订人 2.合同订立过程必须经过的程序是（）。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公证 3.下列表述中错误的是（）。 A.要约可以撤回 B.要约可以撤销 C.承诺可以撤回 D.承诺可以撤销 4.以下关于要约的说法中，正确的是（）。 A.要约到达受要约人时生效 B.要约人发出要约时要约生效 C.招标文件到达时要约生效 D.投标文件发出时要约生效 5.以下关于建设工程招标投标的说法中，正确的是（）。 A.招标是要约，投标是承诺 B.投标是要约，中标通知书是承诺 C.招标是要约邀请，投标是承诺 D.开标是要约，中标通知书是承诺 6.下列文件中，属于要约邀请文件的是（）。 A.投标书 B. 中标通知书 C.招标公告 D.现场踏勘答疑会议纪要 7.合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，关于要约和承诺的生效，是指（）时生效。 A.要约到达受要约人、承诺通知发出 B.要约通知发出、承诺通知发出 C.要约通知发出、承诺通知到达要约人 D.要约到达受要约人、承诺通知到达要约人 8.以下关于要约有效的说法中，正确的情形是（）。 A.拒绝要约的通知到达要约人 B.要约人依法撤销要约 C.承诺期限届满前，承诺通知到达要约人
D.受要约人对要约的内容作出实质性变更 9.承诺对要约内容的非实质性变更指的是（）。 A.受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更 B.承诺中增加的建议性条款 C.承诺中要求增加条款 D.受要约人对合同履行方式提出独立的主张 10.关于承诺的生效，以下无效的是（）。 A.承诺到达要约人时超过承诺期限的，要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受承诺 B 受要约人超过承诺期限发出承诺的，但要约人及时通知受要约人该承诺有效 C.承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时 D.承诺对要约的内容作出非实质性变更，但要约人未及时表示反对 11.合同成立的时间为（）。 A.要约生效的时间 B.承诺发出时的时间 C.要约邀请生效的时间 D.承诺达到的时间
2023年监理工程师之合同管理全真模拟考试试卷B 卷含答案 单选题（共50题） 1、根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是( )。 A.第三方保证 B.动产质押 C.既有建筑物抵押 D.银行保函 【答案】 D 2、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是()。 A.立即执行 B.拒绝执行 C.请承包商代表确认后再执行 D.请业主代表确认后再执行 【答案】 C 3、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。 A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用 B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致 C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化 D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效
【答案】 B 4、依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（）。 A.保证 B.抵押 C.质押 D.定金 【答案】 D 5、建设工程勘察合同关于发包人指示说法错误的是（）。 A.发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认 B.紧急情况下，发包人代表可以签发临时书面指示 C.临时书面指示发出后48 小时内发出书面指示 D.逾期未发出书面确认函，临时书面指示应视为发包人的正式指示 【答案】 C 6、某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人已到现场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为() A.无须补偿经济损失，合同工期不予顺延 B.无须补偿经济损失，合同工期相应顺延 C.补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延 D.补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延 【答案】 C
工程合同管理选择题及答案 1. 双方基本信息建设单位：XXX有限公司施工单位：XXX 建筑工程有限公司 2. 各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任 2.1 建设单位 身份：建设单位是本合同的委托方，拥有在本工程中进行项目管理的权利和义务。 权利：建设单位有权对施工单位的施工进度、施工质量、安全和环境保护等进行监督和检查，并有权要求施工单位进行必要的改进。 义务：建设单位应当按照合同规定提供必要的施工条件和法律许可证明，如建设用地规划许可证、施工许可证等；并按照合同约定支付工程款项。 履行方式：建设单位应当在合同签订后提供施工图纸和施工设计方案，并对施工单位提出的技术问题进行解答。 期限：建设单位应当在合同约定的工期内提供相应的施工条件。 违约责任：建设单位未按照合同约定提供相应的施工条件或按照合同约定支付工程款项的，应当承担违约责任。 2.2 施工单位
身份：施工单位是本合同的承包方，负责本工程的具体施工和实施。 权利：施工单位有权按照承包合同约定要求建设单位提供施工条件，并有权向建设单位提出技术问题。 义务：施工单位应当按照承包合同约定的施工图纸和施工设计方案进行施工，并保证施工质量、安全和环境保护，并按照合同约定的工期完成工程。 履行方式：施工单位应当在施工前编制施工组织设计方案，并编制施工计划，并在施工过程中对施工质量、安全和环境保护进行监督。 期限：施工单位应当按照承包合同约定的工期完成工程，并按照工程进度及时上报工程进度报告。 违约责任：施工单位未按照承包合同约定完成工程或施工质量、安全和环境不符合法律法规和技术标准的，应当承担相应的违约责任。 3. 遵守中国相关法律法规 本合同各方应当遵守中国有关工程建设的法律法规和标准。 4. 明确各方的权力和义务 本合同各方在工程实施中，应当明确各自的权力和义务，并按照合同约定进行履行。 5. 明确法律效力和可执行性
2023年监理工程师之合同管理模拟考试试卷B卷含 答案 单选题（共35题） 1、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。 A.申请仲裁机构重新仲裁 B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决 C.申请人民法院撤销仲裁裁决 D.申请政府主管部门撤销该裁决 【答案】 C 2、依照标准施工合同通用条款的规定，（）属于监理人应当完成的工作。 A.负责施工现场的安全保卫 B.做好施工现场地下管线和地下设施的保护工作 C.审查施工实施方案 D.组织设计交底 【答案】 C 3、将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。 A.索赔目的 B.索赔起因 C.索赔的合同依据 D.索赔事件的性质
【答案】 C 4、关于货样买卖合同的说法，正确的是（）。 A.货样买卖适用于即时买卖合同 B.货样买卖应当封存样品 C.样品是交付标的物时的质量参考 D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担 【答案】 B 5、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（）。 A.工程本身的损害 B.工程所需清理费用 C.承包人的施工机械损坏 D.因工程损害导致的第三方财产损失 【答案】 C 6、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是（）。 A.执行监理人编制的施工安全措施计划 B.要求发包人提供劳动保护用具 C.制定安全操作规程 D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任 【答案】 C
7、在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由()组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为()。 A.监理人，14天 B.监理人，21天 C.发包人，14天 D.发包人，21天 【答案】 D 8、根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件订立的协议称为（）。 A.建设工程监理合同 B.建设工程施工合同 C.建设工程设计合同 D.建设工程勘察合同 【答案】 D 9、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商应从开工之日起，承担工程照管责任，直到（）之日止。 A.承包商提交工程竣工验收申请 B.业主颁发工程接收证书 C.承包商提交工程竣工结算申请 D.业主颁发工程缺陷责任证书 【答案】 B 10、工程设计招标通常采用的评标方法是（）。
监理工程师考试《建设工程合同管理》试卷及答案 2020年监理工程师考试«树立工程合同管理»试卷及答案 一、单项选择题(共50 题，每题1 分。每题的备选项中，只要1 个最契合题意) 1.监理公司取得法人资历的时间为( )日。 A.注册资金到位 B.公司成立 C.工商行政管理机关核准注销 D.树立行政主管部门颁发资质证书 2.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。 A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.转代理 3.施工企业提交的履约保函，属于«担保法»规则的( )担保。 A.留置 B.保证 C.定金 D.质押 4.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂有力还款，至依法拍卖该房产时兴欠银行500 万元本金、20 万元利息、50 万元违约金。拍卖房产得款400 万元，拍卖费用10 万元，那么施工企业欠银行的债务( )。 A.全部消灭 B.还有100 万元 C.还有150 万元 D.还有180 万元 5.以下文件中，属于订立合同要约文件的是( )。 A.招标公告 B.资历预审合格通知书 C.招标书 D.中标通知书 6.当事人实行合同时发现局部货物的价款没有商定，而且双方又未能达成补充协议。依据«合同法»，应按( )的市场价钱实行。 A.订立合同时订立地 B.实行合同时订立地 C.订立合同时实行地 D.实行合同时实行地 7.执行政府指点价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指点价下跌时，交付标的物后的结算应依照( )执行。
A.原价钱 B.新价钱 C.市场价 D.双方协商的价钱 8.对债务人以清楚不合理低价转让财富危害债务人利益的行为，债务人可以( )撤销。 A.自行 B.央求主管部门 C.央求人民法院 D.央求工商行政管理部门 9.以下有关有效合同的说法中，错误的选项是( )。 A.有效合同从订立时起就没有法律效能 B.树立主管部门有权确认合同有效 C.一方当事人无权确认合同有效 D.合同被确认有效后，实行中的合同应终止实行 10.依照«合同法»规则，要约人撤销要约的通知应在( )抵达受要约人，才干取消该项要约。 A.要约抵达受要约入之前 B.受要约人收回承诺通知之前 C.承诺通知抵达要约人之前 D.受要约人收回承诺通知之后 11.在法律和当事人双方对合同方式、顺序均没有特殊要求时，那么合同成立的时间为( )目。 A.要约失效 B.承诺失效 C.附失效条件的合同条件具有 D.附失效期限的合同期限届至 12.以下关于〝缔约过失责任〞的说法中，正确的选项是( )。 A.当事人依照合同商定实行义务时，给第三人形成损失的，应承当赔偿责任 B.当事人实行义务不契合合同商定，给对方当事人形成损失的，应承当赔偿责任 C.订立合同时，当事人因判别失误对自身遭到的损失应自傲 D.订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方形成损失的，应承当赔偿责任 13.依据«合同法»，债务人决议将合同中的权益转让给第三人时，转让行为( )。 A.必需征得对方赞同 B.无须征得对方赞同，但应提供担保 C.无须征得对方赞同，但要通知对方 D.无须征得对方赞同，也无须通知对方 14.因施工企业破产招致发包人解除合同后，合同的( )条款仍对双方具有约束力。 A.质量 B.工期 C.处置争议 D.结算 15.依据«合同法»，以下有关处置合同纠纷的表述中，错误的选项是( )。 A.合同纠纷经过和解方式处置是指当事人双方协商处置 B.合同纠纷经过调停方式处置是指由经济合同管理机关作出判决 C.仲裁机构处置合同纠纷的前提是双方赞同仲裁 D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖 16.以下关于施工约请招标有关任务先后顺序的说法中，正确的选项是( )。 A.发布招标公告、开标、审查招标人资历
2023年监理工程师之合同管理能力测试试卷B卷附 答案 单选题（共50题） 1、 FIDIC系列中，《施工合同条件》，工程师在收到承包商申请通知后（）天内，应向承包商颁发接收证书。 A.7 B.14 C.24 D.28 【答案】 D 2、某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是() A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格 B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性 C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效 D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间 【答案】 B 3、下列合同计价方式中，最不利于业主投资控制，业主基本承担价格变化或工程量变化的全部风险的是（）。 A.单价合同 B.固定总价合同 C.可调总价合同
D.成本加酬金合同 【答案】 D 4、根据《施工合同标准文本》的规定，工程经验收合格后，由（）向承包人出具经（）签认的单位工程验收证书。 A.监理人、发包人 B.发包人、监理人 C.监理人、工程质量监督机构 D.发包人、工程质量监督机构 【答案】 A 5、参加合同法律关系，依法享有权利，承担义务的当事人指的是（）。 A.合同法律关系主体 B.合同法律关系客体 C.法人 D.自然人和公民 【答案】 A 6、根据《标准施工合同》，当合同协议书、通用合同条款和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件优先解释的顺序是（）。 A.通用合同条款→专用合同条款→合同协议书 B.通用合同条款→合同协议书→专用合同条款 C.合同协议书→通用合同条款→专用合同条款 D.合同协议书→专用合同条款→通用合同条款 【答案】 D
建设工程合同管理考试题及答案（最新版） 1.(单项选择题)投标人须知中的附表格式不包括（）。 A.投标函格式 B.开标记录表 C.间题澄清通知书格式 D.中标通知书格式 正确答案：A, 2.(单项选择题)工程勘察设计评标由评标委员会负责,建筑工程设计方案评标时,建筑专业专家不得少于技术和经济方面专家总数的（）。 A.1/3 B.1/4 C.1/2 D.2/3 正确答案：D, 3.(单项选择题)下列施工招标文件中,(）包括前附表、正文和附表格式三部分。 A.招标公告 B.投标人须知 C.评标办法 D.合同条款及格式 正确答案：B,
4.(单项选择题)招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改,澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的,招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少（）。日前,以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。 A.1 B.2 C.3 D.5 正确答案：C, 5.(单项选择题)建设工程项目投标评审过程的（）适用于没有进行资格预审的资格后审。 A.形式评审 B.资格评审 C.响应性评审 D.施工组织设计和项目管理机构评审 正确答案：B, 6.(单项选择题)资格审查分为资格预审和资格后审两种,其中,资格后审适合于（）。 A.具有单件性特点,且技术难度较大的招标项目 B.具有单件性特点,且潜在投标人数量较多的招标项目 C.潜在投标人数量不多的通用性.标准化项目 D.具有单件性特点,且投标文件编制费用较高的招标项目
7.(单项选择题)合同交底的实施形式中需要签署确认书的是（）。 A.书面交底 B.电子数据交底 C.视听资料交底 D.口头交底 正确答案：A, 8.(单项选择题)某工程施工项目招标,采用最低评标价法评标,工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元,工期9个月,仅考虑工期因素,该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。 A.1800万元,1800万元 B.1800万元,1770万元 C.1830万元,1800万元 D.1830万元,1770万元 正确答案：B, 9.(单项选择题)在施工准备阶段的合同管理过程中,下列方案不需要5人以上专家进行论证的是（）。 A.深基坑工程 B.地下暗挖工程 C.高大模板工程 D.高空作业工程
《建设工程合同管理》习题及答案 一、判断题 1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停,承包商均有权索赔.（B ) A、是 B、否 2、应当先履行债务的当事人,只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。（B ) A、是 B、否 3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( B） A、是 B、否 4、保留金待竣工验收合格后一次发还。(B ) A、是 B、否 5、当递交最终报表之后,承包商根据合同进行索赔的权力终止了(B ） A、是 B、否 6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理.(A ) A、是 B、否 7、转让是属于合同主体的变更。（ A） A、是 B、否 8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起,合同不再具备法律效率(A ）来源：学易网 A、是 B、否 9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。（ B) A、是 B、否 10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中,这是评标价法评标（A ) A、是 B、否 11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员（ B) A、是 B、否 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险.(A ) A、是 B、否 13、保证合同的当事人是债权人和保证人（A ) A、是 B、否 14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率(B ） A、是 B、否 15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。(A ） A、是 B、否 16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人（A ） A、是 B、否 17、招标是要约,投标是承诺.（B) A、是 B、否 18、转让是属于合同主体的变更.( A） A、是 B、否 19、代理不合法的合同属于无效合同。（ B) A、是 B、否 20、业主指定的分包商,在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告（B ) A、是 B、否 二、单项选择题 1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( C）。 A、避免风险 B、克服风险
监理工程师合同管理考试真题考题一： 1.根据我国《中华人民共和国招标投标法》的规定，以下哪项不属 于招标人或者招标代理机构的职责？ A. 组织编制招标文件 B. 组织评标工作 C. 监督招标文件 D. 指定中标人 答案：D. 指定中标人 解析：根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，招标人或者招 标代理机构的职责包括组织编制招标文件、组织评标工作以及监督招 标文件，但不包括指定中标人。中标人是通过评标过程产生的，应该 是由评标委员会或者招标人根据评标结果自行决定。 2. 监理人员在履行合同管理职责时，以下哪项不是常见的工作内容？ A. 监督工程质量 B. 审查施工组织设计 C. 审查施工合同 D. 批准设计变更
答案：D. 批准设计变更 解析：监理人员在履行合同管理职责时，主要包括监督工程质量、审查施工组织设计和审查施工合同等工作内容。设计变更属于施工方的变更请求，监理人员的职责是审查和评估变更的合理性和影响，但并非直接批准设计变更。 3. 监理工程师在合同管理中，以下哪个原则是首要的？ A. 合法合规原则 B. 公正公平原则 C. 诚实信用原则 D. 保护当事人合法权益原则 答案：A. 合法合规原则 解析：监理工程师在合同管理中，首要的原则是合法合规原则。监理工程师要在合同执行过程中遵循相关法律法规，并确保合同的合法合规。公正公平原则、诚实信用原则和保护当事人合法权益原则也是监理工程师应该遵循的原则，但在合同管理中，合法合规原则更为重要。 考题二： 1. 在监理工程师合同管理中，以下哪种情况可以引起合同解除？ A. 合同未明确约定监理工程师的权限和职责
一、单选题（共30题,每题2分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1。双方恶意串通,损害国家或者第三人利益的合同,应当采取( B ）的措施。 A.将财产返还给对方 B.赔偿损失 C.继续履行D。追缴财产 2.对于建议工程物资采购合同的效力有争议的,当事人应当请求（ A )确认无效。 A。人民法院B。监理单位 C.建设行政主管部门 D.建设单位 3。合同法律关系内容包括( B ）。 A.行为 B.权利 C.当事人 D.智力成果 4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B )承担。 A。乙项目经理 B.甲施工企业 C.建设单位D。具体施工人员 5.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定,设计人应（ C )。 A.没收全部定金补偿损失 B。要求发包人支付双倍的定金 C.要求发包人补偿实际发生的损失 D。要求发包人付给合同约定设计费用的50%
6.在施工合同中，（D ）是承包人的义务. A.提供施工场地 B。办理土地征用 C.在保修期内负责照管工程现场 D.工程施工期内对施工现场的照管负责 7.施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月；工程师批准承包商的索赔顺延工期0。5个月；由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工0.5个月。根据FIDIC施工合同条件相应通用条款的规定,( D )个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得奖励标准。 A。 10 B。 10.5 C。 11 D. 11。5 8.合同生效应当具备的条件不包括（ D )。 A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力 B。意思表示真实 C.不违反法律或者社会公共利益 D。必须采用一定的合同形式 9。在施工合同中,项目经理是( B )授权的,派驻施工场地的承包人的总负责人。 A.发包人单位法定代表人B。承包人单位法定代表人 C.总监理工程师D。发包人代表 10。无效的建设工程勘察合同,当事人应当请求向（ D ）撤销. A。建设行政主管部门B。质量监督机构 C.监理单位 D.仲裁委员会
2023年监理工程师之合同管理真题练习试卷B卷附 答案 单选题（共40题） 1、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（）承担。 A.承包人，承包人 B.发包人，发包人 C.承包人，发包人 D.发包人，承包人 【答案】 D 2、关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考） A.两阶段招标只适用于技术复杂的项目 B.两阶段招标在第一阶段可以要求同时投技术标与商务标 C.两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性响应 D.两阶段招标在第二阶段才进行价格竞争 【答案】 D 3、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法不正确的是（）。 A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人 B.合同履行过程中的分包工作需要征得发包人同意，但在投标文件中已说明并经发包人同意的分包除外 C.承包人征得发包人同意后可以将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人
D.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，并应经监理人审查【答案】 C 4、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。A、B银行债权的分配数额应为() A.A银行1000万元，B银行2000万元 B.A银行1800万元，B银行1200万元 C.A.B银行各项工作1500万元 D.A银行2000万元，B银行1000万元 【答案】 A 5、因被代理人对代理人授权不明确，给第三人造成损失，关于损失承担的说法，正确的是（）。 A.由被代理人自行承担责任 B.由代理人自行承担责任 C.由第三人自行承担责任 D.由被代理人与代理人承担连带责任 【答案】 D 6、某工程施工合同约定的工期为18个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第14个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第20个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为19个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。 A.提前工期1个月给予承包人奖励
监理工程师协议管理考试真题及答案 1、市场经济主要是依据( )规范当事人交易行为。 A、行政伎俩 B、协议 C、诚信 D、道德 参考答案：B 2、依照《民法通则》，自然人作为协议法律关系主体必须具备条件是( )。 A、取得对应执业资格证书 B、有依法成立企业 C、具备中华人民共和国国籍 D、具备对应民事权利能力和民事行为能力 参考答案：D 3、以下协议中，协议法律关系客体属于物是( )。 A、借款协议 B、勘察协议 C、施工协议 D、技术转让协议 参考答案：A 4、以下引发协议法律关系产生、变更与消亡法律事实仲裁，属于“行为”是( )。
A、因国际禁运解除进口设备运输协议 B、因战争造成在建工程协议工期延长 C、因建设意图改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围 D、因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除协议 参考答案：C 5、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后形成协议义务由( )负担。 A、施工企业法定代表人 B、拟派项目经理 C、施工项目部 D、施工企业 参考答案：D 6、企业甲以其自有办公楼作为抵押物为企业乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为( )。 A、企业甲 B、企业乙 C、银行 D、登记机关 参考答案：A 7、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书时间为5月15日，招标人与中标人订立协议时间为6月14日，则该项目施工投标确保使
用期截止时间为( )。 A、4月30日 B、5月5日 C、5月15日 D、6月14日 参考答案：D（正常是按招标文件约定期限） 8、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生以下事件造成损失，保险人负责赔偿事件是( )。 A、大雨造成现场档案资料损毁 B、雷电击毁现场施工用配电柜 C、设计错误造成部分工程拆除重建 D、施工机械过分磨损需要停工检修 参考答案：B 9、编制施工招标项目标资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中( )。 A、申请人须知前附表 B、资格审查方法 C、投标人须知前附表 D、资格预审公告 参考答案：B