竭诚为您提供优质文档/双击可除
管桩施工劳务合同
篇一：水泥搅拌桩施工劳务合同
水泥搅拌桩施工劳务合同
甲方：
乙方：
甲方因承建（以下简称本工程）施工的需要，现将水泥搅拌桩施工任务分包给乙方，按照《中华人民共和国经济合同法》，经双方协商一致，在平等互利的基础上签订本合同。
一、工程内容
本工程的水泥搅拌桩（φmm）施工任务所需的机械设备、工人、发电机组及燃油由乙方负责提供，并按甲方的设计图纸要求施工。
二、工程单价及材料事项
1、综合单价为15元/米；该单价包含人工费、施工设备费、发电机组费、燃油费，同时此单价不含税。
2、总工作量约为2.4万米，实际结算以设计图纸双方确认实际钻的工程量为准。
3、桩机进场费3000元/台，进场时支付，如由于设计或甲方原因更改图纸而造成总工程量达不到2万米以上，甲方要支付桩机进退场费6000元/台。
三、工程量的确认
甲方委托专人作为现场代表，负责对乙方的工程量进行确认。甲方现场代表在乙方每施工结束时予以签字确认乙方的工作量。
四、付款方式：
1、桩机进场时，甲方预付乙方贰万元作为桩机工人生活费、购买柴油的费用。
2、施工费支付：经甲方计量确认完成工作量60%进度款向甲方报出进度款5天后支付（扣除预支款），剩余40%工程款待桩工程完工后，三天内付清给乙方。
五、工程期限：
1、该工程的水泥搅拌桩施工期限以甲方通知为准，直到工程结束为止。
2、工期定为贰个月，如因甲方责任和天气阻碍，按相应顺延时间。
3、因甲方业方停建或征地等原因未及时提供水泥搅拌桩工作面给乙方。造成乙方停工时，该工期相应顺延，并且
当停工超过10天时乙方有权提出结算申请，自乙方提出申请之日起3天内甲方将所有施工工程款及其他应付乙方的款付清给乙方，且乙方有权将施工设备暂时撤离施工现场，设备进退场费用由甲方承担。
4、因人力不抗拒之因素（如雨、台风等）而影响施工队期限时，工期相应顺延。
5、在一个月内甲方和业主原因造成乙方停工累计超过5天时（因人力不可抗拒因素，）如雨、台风等而影响施工则除外），则超出部分每天每台机补偿给乙方600元。
六、双方的责任及义务：
1、甲方负责对业主、质检监理等方面的联系协调工作。
2、甲方负责测量工作分区或控制点，施工场地平整，以防陷机，材料要到施工现场，使工作场地具备水泥搅拌桩施工的条件。
3、甲方负责书面提交水泥搅拌的施工要求并全可以随时对工程作业进度、质量进行检查，由于乙方原因施工不符合要求或有关技术规范，甲方可要求乙方停工或返工，停工或返工给乙方造成的损失和返工费用由乙方承担，工期不顺延。
4、甲方提供工人生活用水、用电、水泥袋由乙方工人所得。
5、乙方应按安全施工有关规定：采取严格、科学的安
全防护措施。确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任及发生的费用；若发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报告建设主管部门及通知甲方代表。甲方应为抢救提供有利条件，因甲方原因造成的，事故责任及发生的费用由甲方承担，因乙方违反操作规程而造成的，事故责任及发生的费用由乙方承担。
七、违约条款：
1、按合同规定甲方应及时支付工程款给乙方，若四方故意拖延不予支付工程款给乙方，则乙方按所欠工程总额按银行当时利息两倍收取滞纳金，且乙方有权退场，退场费用由甲方承担。
2、因乙方机械设备、人员（机要2台，工人要4人以上）投入不足等原因未能按甲方计划如期完成工程量，则甲方有权另行增加班组或要求乙方退场，设备进退场费由乙方自行解决。
八、合同补充条款及有效期：
双方签订的补充条款与本合同具有同等法律效力，前后内容有变化的以补充协议之规定为准。如遇合同争议，双方协商不成时，可诉至有管辖权的人民法院解决。
本合同自甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖法人公章后生效，至办理完施工工程验收交接、结清全部工程款后失效。
本合同一式两份，由甲乙双方各执一份。
甲方：乙方：法人代表人：法人代表：委托代理人：委托代理人：电话：电话：
开户银行：帐号：
年月日
篇二：静力压桩基础工程劳务施工合同样本
静力压桩基础工程施工合同
发包单位（人）：湖南创越电子科技有限公司（以下简称甲方）
承包单位（人）：核工业湖南衡阳华安建设工程有限公司长沙分公司（以下简称乙方）
现根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关规定、遵循平等自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，双方协商一致签订本合同，双方必需共同遵守。
第一条：进度目标：满足业主要求，安全目标：“0”安全事故
质量目标：一次性通过原则，成本目标：实行经济责任承包，自负盈亏
第二条：工程规模：以图纸为准，预计静压phc预应力管桩10000米。
第三条：承包方式：包工包料
第四条：施工工期：自试桩之日起计20个（晴日）工作日。因停电、停工待料（指甲方供应材料）设计图纸变更，遇地上、地下障碍物，场地下陷以及未按施工方要求修好运输道路，运输道路不能满足材料进场，工程款未能按期付款支付等原因和灾害事件则工期顺延。
第五条：本工程由甲方负责材料供应，所采用的材料必须有出厂合格证，必须满足设计要求。
第六条：工程质量标准按下列条款执行
1、按国家及省、市颁发的规范、规定。
2、按会审后的设计图纸说明、要求及三方认可的修改图或通知（指甲、乙及设计三方）。
第七条：甲、乙双方的主要责任：
1、甲方办妥正式工程和临时工程范围的土地证（借)用手续，左邻右下障碍物。
2、甲方向当地建设局办理施工报建手续，报建费用由甲方负责。
3、甲方负责书面提交工程平面定位资料、平面定位点和高程基准点。开工前搞好三通一平、施工现场内水电、施工现场内运输道路、施工应满足桩机正常压桩的施工要求，甲方负责工程放线，全部桩定位。甲方负责协同有关单位进行复核，并及时签证验收。
4、甲方提交施工图纸二份（包括：基础结构图、平面
图、立面图、剖面图）和对应准确的地质资料（工程地质勘察报告）一份。
5、甲方委派胡彪同志为驻工地代表，对工程质量及进度进行监督，负责处理施工中各种问题，负责现场的及时签证。
6、甲方接通水源、电源，用电量为180千瓦。
7、乙方王铁军为工地负责人，负责工程款的收付，做好现场的安全、文明施工。
8、乙方人员如需到当地办理有关暂住手续由甲方负责办理，费用由乙方负责。
第八条：工程验收
1、工程交工程验收，执行国家现行的有关施工规范及验收评定标准（合格）。
2、甲方必须在乙方完工后叁天内及时组织有关单位进行验收工作，质检验收时甲方必须通知乙方。工程完工后一个星期内如果甲方未完成本工程的质检验收工作，则本工程质检验收不影响工程款的支付，甲方按约定支付工程款。
第九条：本合同发生的经济责任界限
1、桩机（组）的进场费由甲方付给乙方30000元包干使用。
2、本工程按入土深度（自然地面至桩尖长度，包括桩尖长度机送桩深度）结算工程量，每个桩位加损耗0.5米计
入结算桩长，静压phc预应力管桩Φ300的155元/米，Φ500的245元/米,
3、露出地面材料损耗归乙方负责。
4、本工程的施工水、电费由甲方负责支付，水表、电表（组）的服装由甲方负责，并由甲方负责接至施工现场。
5、本工程税项、管理费由甲方承担。
6、若因设计变更、现场处理不及时、材料运输道路不畅、资金不能及时支付等非乙方原因停工，累计第四天开始计算，甲方应按大型机械停滞台班费和窝工补偿乙方贰仟元/台班误工费，工期顺延。若长时间不能满足施工要求，乙方有权中途退场。由此引起一切责任及增加相关费用由甲方承担与乙方无关。
7、乙方按照施工图纸，三方认可的修改图（通知）和施工方案进行精心施工，确保质量。如质量不合格，经鉴定分析属于乙方责任者，其费用全部由乙方负责。非乙方负责的应由甲方负责，因地质原因、地下障碍物引起的废桩、断桩、桩偏位，质量由甲方负责，现场代表应及时签证。
8、为确保单桩承载力设计要求，若送桩超深在1倍桩径范围内，按有关规范规定，由上部土建施工单位负责在承台施工时处理乙方不承担费用。
9、本工程按规定对桩进行静载、动测等试验费全部由甲方负责，并由其配合协助验桩单位进行桩的检测，如检测
人工挖孔桩劳务合同律师版 发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方） 甲方现将祥瑞.米兰春天小区11#楼工程人工挖孔桩工程发包给乙方承包劳务施工，经双方协商，本着平等自愿，遵守国家《合同法》等有关规定，签定以下条款共同遵守。 一、工程概况及务承范围 1、图纸范围内按甲方指定的划分桩数。 二、包干形式及价格 本工程包干形式为单包工，即劳务承包。 1、桩身直径<1000㎜（800㎜、850㎜、900㎜、1000㎜）土方开挖单价为120元/m,石方开挖按260元/m;桩身直径>1000㎜土方开挖140元/m3，石方开挖按260元/m3; 2、没有放炮的桩按450元/m计算;除深度据实结算外其他按图纸结算、含砼护壁10cm，扩桩头单价为50元/个（若有增加及变更工程量按甲方有效签证结算） 一、劳务工资支付办法及结算方式 本桩基工程按工程完工桩基验收合格后，支付生产产值70%劳务工资，工程完工基础验收合格办理决算后，支付生产产值20%劳务工资，余下工资主体工程完工验收付完。 四、工期
保证在____年____月____日正式开工——____年____月____日完工，在施工中不得以任何地质原因和气候因素而停工和影响工期。双方约定除工程变更较大和大的自然灾害不可抗拒力工期顺延，其他因素工期均不作顺延。工期如超过1天，按罚款500元/天计算，并承担相关一切 五、安全 乙方在施工现场必须遵守国家安全规范，《安全操作规程》、《安全技术交底》等相关法律、法规。听从施工现场技术人员和建设单位派驻代表、监理工程师指挥，必须文明施工，如果不遵守安全生产操作规程、安全技术交底、不服从现场管理人员正确管理。甲方有权对其情节严重程度处50~500元罚款，并由乙方承担给工程所造成的一切经济损失和法律责任，甲方不承担任何责任。 六、质量 乙方必须达到国家相关质量标准和要求，确保合格工程。人工挖孔桩如果出现质量问题造成的返工全部责任及损失由乙方承担。乙方必须服从甲方正确质量管理和正确操作方法，如有不正确操作方法经甲方和监理指正后仍拒不改正的话甲方有权处50~1000元罚款。乙方必须按甲方的安全及质量技术交底进行施工，如不按甲方技术交底进行施工所造成的经济及法律后果由乙方全部承担。 七、材料
桩基工程施工合同范本5篇 施工合同是指发包方(建设单位) 和承包方(施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。以下是整理的桩基工程施工合同范本5篇，欢迎阅读参考! 桩基工程施工合同范本(1) 甲方： 乙方：周某某，男，汉族，住某某某 根据《合同法》及其他相关法律的规定,甲乙双方本着友好协商和自愿的原则,就乙方承包桩基施工工程一事达成如下协议,甲乙双方均应按照本协议项下的规定严格执行,确保工程的顺利完工。 一、工程概况 1、工程名称：广东省汕头市马浦镇1#高架桥桩基工程 2、工程基本情况：桩基总量1500根，孔深35m至60m，工程单价280元/m。 二、双方权利义务 1、甲方提供本施工工程所需的吊车、下笼、三通一平，并应当提供施工工人住房，本施工工程水、电费由甲方负责。 2、合同签订后，乙方应该尽快组织机械设备进场施工，如因乙方的原因而迟迟不能进场施工，甲方有权追究乙方的违约责任。 3、甲方应该在乙方机械设备进场后5日内提供好本合同第二条
第1款所规定的内容，超过5日的，甲方应向乙方承担违约责任。 4、甲方应该为乙方的施工提供良好条件，包括工作面、征地等，保证乙方按照正常的工期进行施工，如因甲方原因导致乙方暂停或者不能施工等影响工程施工进度的情形，甲方应向乙方承担违约责任，造成损失的，还应该承担赔偿责任。 5、乙方保证按照相关的质量标准进行施工，保证工程的施工质量，如甲方认为乙方的工程施工质量不合格，其应该向乙方提供标准的工程质量报告，否则即视为工程施工质量合格。 6、如工程出现施工质量问题，乙方有义务组织修复，修复费用由甲方承担。 7、合同签订后，如因工程施工难度增加、质量标准提高等原因造成乙方施工成本增加的，增加部分的费用由甲方承担。 三、工程结算及付款方式 1、甲方每月的1日至3日向乙方支付上月工程总量80%的工程款，结算依据为上月工程总量和本合同第一条第2款规定的工程单价，否则甲方应该向乙方承担违约责任。 2、本工程全部竣工完成后3个月内，甲方应向乙方支付余下的工程款，否则甲方应向乙方承担违约责任。 四、违约责任 1、甲方违反本合同第二条第1款、第3款、第4款的规定，应该向乙方承担本合同项下工程款%的违约金，如甲方继续违约，致使乙方无法施工的，甲方在向乙方承担违约责任后，乙方有权单方解
预应力混凝土管桩工程 施工合同 工程名称： 工程地址：
总包单位： 分包单位： 签定日期： 预应力混凝土管桩工程施工合同 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）经甲乙两边充分协商，甲方同意将本高强预应力混凝土管桩基础工程发包给乙方施工，为明确两边责任，按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，并结合深圳市有关规定及本工程的具体情况，签定本合同，两边一路遵守执行。 甲方代表 甲方委派同志为甲方代表，负责现场签证及验收事宜。 乙方直接责任人 甲方确认乙方同志（中标人身份证号）为本工程的安全责任人及经济、法律责任的直接承担者 一、工程概况 一、工程名称： 二、工程地址： 3、工程内容及工程量
本工程高强预应力混凝土基础管桩采用ø500×125AB型管桩，总桩数约为根，桩长约米。桩顶标高及单桩承载力特征植详见设计图纸（工作内容包括放桩位、施打、切桩，检查验收及工程资料编制整理）。 二、承包范围 三、承包方式 采用静压及锤击桩机两部份施工，以包工形式进行承包，包工期、包安全及文明施工、包质量、包验收、包机械及机械进出场费用。 四、质量要求 乙方必需配备合格的技术人员负责施工管理，严格执行施工图纸的技术要求（有关施工图纸、图表、说明书、会审记录，甲乙两边有关会议记录、记要、签证和设计修改、变更通知）、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》等标准性文件都是施工和交工验收的依据和技术资料；本工作必需达到质量评定优良品级； 五、工期要求 一、在试桩第二天起计个日历天完成。如因甲方原因及大雨等人力不可抗拒的自然灾害经甲方签证确认后工期顺延。 二、乙方每提前一天完成奖励5000元，每延误一天罚款5000元。如延误工期五天以上的，甲方有权清退乙方，已完成工程量按70%结算。
桩基劳务合同 •相关推荐 桩基劳务合同范本 在人民愈发重视法律的社会中，合同的类型越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家整理的桩基劳务合同范本，希望能够帮助到大家。 桩基劳务合同篇1 甲方： 乙方： 甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，在遵循平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同。 1、工程内容： 桩基钢筋笼制作安装及相关工作。 2、工程单价： 钢筋加工_____元/t，此单价包括的内容：①提供小型机具如小配电箱、切割机、冷弯机、电焊机、焊条及其它相关小型机具等；②钢筋笼加工与制作、声测管安装及钢筋笼加工与制作、装卸过程中的其它相关工作；③所有钢材到场后由甲方提供机械，乙方派人配合卸货；甲方只负责将大电接到施工场地，然后由乙方根据需要自行接引。 3、工程量： 以施工图中设计数量为结算依据（钢筋及声测管数量）。 4、甲方责任 4.1、负责三通一平、提供桩基钢筋加工所需的各种型号的钢筋原材。 4.2、负责编制实施性施工组织设计、技术交底及管理和工程施工的质量监控检查、隐蔽工程检查签认及安全管理等工作。 4.3、负责征地拆迁及协调外部关系，解决施工用电、用水、红土、机械设备由甲方承担费用。
4.4、负责对乙方进行合同约定的工程量结算和支付，并按合同规定办理结算。 5、乙方负责 5.1、乙方须配备能够满足甲方施工安全、质量、进度需要的劳务人员，并保证按时进场。施工过程中如甲方根据工程项目的进度需要要求乙方增加人员，乙方不能以任何借口推托，否则必须接受甲方的相应处罚或被清退出场。因甲方材料供应不及时等原因造成乙方停工或窝工超过2天的，甲方补助乙方人员误工费150元/人/天，具体施工人数由甲乙双方现场清点签字为准。 5.2、合同履行过程中乙方雇用的劳务人员不得随意更换。 5.3、乙方劳务人员必须按照甲方技术交底进行作业，保证施工安全和工程质量。因乙方原因造成的安全、质量事故，乙方应负主要经济赔偿责任。 5.4、施工中乙方人员发生的工伤、死亡及意外的人身安全事故时，处理费用在500元以内时，由乙方负责；超过500时按项目部关于“施工人员人身意外伤害保险办法”处理。 5.5、乙方劳务人员必须严格遵守执行甲方的各项规章和制度，接受甲方的领导、监督检查与指导。 5.6、认真按甲方劳务培训计划参加相关的学习和培训，特殊工种必须持证上岗。 5.7、乙方劳务人员有义务保护好甲方提供的设备及现场堆放的机具、工程材料和工程成品或半成品。 5.8、乙方不得倒卖甲方供应的材料物资，如出现倒卖甲方供应的材料物资行为，甲方有权视情节轻重对乙方进行经济处罚、解除合同并移交地方公检法处理。 5.9、乙方自行解决乙方劳务人员生产、生活的器具及交通等全部费用。 5.10、施工过程中，乙方与当地发生的债权债务以及治安等问题，全部由乙方负责处理，并全部承担相应责任与费用。 6、劳务费结算与支付
桩基施工劳务合同 发包人(以下简称甲方）： 黄山市月潭水库工程-库区道路（兰樟路、溪冯路、溪山路、金城路）工程项目经理部 承包人(以下简称乙方):身份证: 为优质、高效的完成黄山市月潭水库工程—库区道路(兰樟路、溪冯路、溪山路、金城路）工程的施工任务，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、互利的原则，经双方协商，达成如下协议，共同遵守。 第一条:组成合同的文件 一、本合同及附件; 二、甲方下达或转发的相关文件、指令、通知、会议纪要等； 三、甲方与业主签订的合同的“技术规范”部分（以下简称“技术规范"). 第二条：本合同概况 一、工程名称：桥梁桩基钻孔及混凝土灌注 二、工程地点：黄山市休宁溪口镇 三、工程范围及内容： 1、施工范围：兰樟路K0+142。29言坑桥，兰樟路K0+966。5金竹河1号桥,兰樟路K4+571。6石田桥，溪冯路K0+498金竹河2号桥,溪山路K0+220金竹河3号桥。 2、施工内容： （1）兰樟路K0+142.29言坑桥桩径1。2米钻孔桩16根(设计桩长14米）；兰樟路K0+966。5金竹河1号桥1。2米钻孔桩16根(设计桩长14米);兰樟路K4+571。6石田桥1.2米钻孔桩12根（设计桩长14米)，1.4米钻孔桩2根（设计桩长14米）;溪冯路K0+498金竹河2号桥1.2米钻孔桩16根（桥台处钻孔桩设计桩长19米、桥墩处钻孔桩设计桩长20米)（实际工程量由甲方确定，甲方根据施工情况有权增加或减少） （2）临建:乙方为完成相应合同工程而进行的临时驻地、临时电力等临时设施的建设、拆除等全部工程应作为本工程的附属设施建设，不另行计价。 （3）准备工程:现场具备施工条件（具备钻孔条件)后甲方通知乙方进场，
桩基合同（必备7篇） 桩基合同第1篇甲方： 乙方： 甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，在平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同。 一、协议期限 甲乙双方约定以完成钻孔灌注桩施工劳务工作任务为协议期限，自_____年_____月_____日起至完成本项工作任务并最终结算之日即为劳务合同终止日。 二、工作内容及要求 1、乙方提供的劳务人员具体从事工作内容如下： a、钢筋班主要劳务工作内容：钢筋笼的吊装、沉放、定位、校正、焊接用工； b、钻孔班主要劳务工作内容：挖泥浆池、沉淀池，设置泥浆循环系统、钢护筒安装用工、钻机及钻具安拆、移位、造浆、换浆、清孔、清除废浆渣用工； c、混凝土班主要劳务工作内容：桩基砼的浇注、清理浮浆用工；导管的安装及拆除、冲洗、堆放、保管用工；桩头凿除混
凝土、废渣清理、外运用工。 各工班除完成以上主要工作外，还必须各自做好： 1）各自生产所需的所有材料卸运到库房或甲方指定地点的场内搬运； 2）为完成上述工作内容施工的辅助工作（含合同未具体注明，但施工所必须的工序及辅助工作）、现场清理、文明安全施工、环境保护及按“标准化”管理等全部劳务工作； 3）乙方根据甲方提供的技术交底和作业指导书组织生产工人完成上述施工项目所需的一切劳务并经业主及监理工程师检验合格所包含的全部工作内容。 1、甲方可根据工作需要，按照合理诚信原则，变动乙方劳务人员的工作岗位，乙方服从甲方的安排。 2、乙方应当按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务，按时完成规定的工作数量。 3、乙方劳务人员必须严格按甲方技术交底和作业指导书进行作业，并达到规定的质量标准。 三、工作时间和休息休假 1、甲乙双方在工作时间和休息方面协商一致，甲方安排乙方劳务人员从事钢筋笼接长、焊接、下放安装、钻孔配合劳务、混凝土导管安拆、混凝土浇注等劳务工作，甲方对乙方劳务人员执行综合计算工时工作制规定。 2、甲方严格遵守法定的工作时间，控制加班加点，保证乙
桩基础劳务分包合同 1. 合同背景 本合同是由甲方（简称“业主”）与乙方（简称“劳务分包商”）就桩基础劳务分 包事宜达成的书面协议，双方均同意遵守合同条款及相关法律法规。 2. 合同条款 2.1 项目概述 本合同涉及的项目为业主在【项目地质】进行的【项目名称】工程。业主委 托劳务分包商对项目中的桩基础工作进行劳务分包。具体工作内容、进度和要求详见附件一。 2.2 合同期限 本合同有效期为【开始日期】至【结束日期】，共计【天/月/年】。双方应 在合同期限内完成各自承担的工作及义务。 2.3 劳务分包费用 劳务分包费用为人民币【金额】，分为【预付款】%作为预付款，【进度款】%作为进度款，余下的【尾款】%作为尾款。具体付款方式及时间详见附件二。 2.4 合同变更 任何对本合同的修改、补充或终止，均应以书面形式经双方协商一致，并签 署补充协议。未经双方协商一致的变更不得生效。
2.5 保证与违约责任 2.5.1 业主保证向劳务分包商提供清晰、准确的工作指引和工作环境，并按时 支付劳务分包费用。 2.5.2 劳务分包商保证按时完成分包的桩基础工作，并达到合同规定的质量标准。 2.5.3 若任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因 此造成的损失。 2.6 保密条款 双方同意对彼此在履行本合同过程中获得的商业秘密和技术信息进行保密， 并不得向第三方泄露或使用。 3. 附件 附件一：工作内容、进度和要求 1.工作内容：劳务分包商负责执行【项目名称】工程中的桩基础工作，包括但不限于桩基础的布置、打桩、检测等相关工作。 2.工作进度：劳务分包商需按照合同约定的工期完成各项工作，并按照业主要求提供进度报告。 3.工作要求：劳务分包商执行桩基础工作时，应符合相关法律法规要求，并保证工程质量和安全。
钻孔灌注桩工程劳务承包合同 BS3-05 甲方： 乙方： 按照"中华人民**国合同法"和"建筑安装工程承包合同条例"的有关规定，甲方将####高速第三合同段####跨线桥K25+149.53的钻孔灌注桩施工任务承包给乙方施工，经甲、乙双方在平等自愿的根底上充分协商，达成以下协议： 一、工程内容： 1、工程范围：####高速第三合同段###跨线桥K25+149.53的钻孔灌注桩施工,本桥梁桩基包括：直径1.2m桩基##根、直径1.4m桩基##根、直径1.5m桩基##根、直径1.8m桩基 ###根〔合计###根〕。 2、工作内容 1)钻孔、灌注混凝土：含打桩机的进出场，护筒的制作、埋设、撤除、清洗，钻机的装拆就位、移动，钻孔、泥浆的制作、泥浆注入、排出、清孔、测量孔径孔深，导管的制购、试压及安拆，漏斗的安拆，灌注混凝土、现场的混凝土坍落度及取样等试验。 水源由甲方提供，乙方负责取水，如废泥浆需外运，则由甲方负责运输，乙方负责装车。电源由甲方提供。 二、工期要求： 确保甲方确定的工期。 三、工程质量及评定标准： 按现行高速公路工程质量检验评定标准进展评定，到达优良。
钻孔灌注桩经第三方检测，要求全部为优良桩。对于因乙方原因出现施工质量不合格的工程〔缺陷桩〕，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，直至到达质量验收标准。返工后仍不能到达标准，由乙方承当违约责任，并赔偿甲方的经济损失，甲方有权将其去除出场。 四、承包方式： 采取除钢筋笼、声测管、混凝土由甲方提供外，其它工、料、机一次包死的承包形式，不存在任何费用调整。 五、工程数量： 按桩号的设计桩长〔有变更时按监理工程师确认的桩长〕数量结算。桩顶按设计要求需要凿除的超灌局部不结算。 六、合同价款： 规定的工作内容全部完成，到达甲方验收标准后，按如下单价进展结算： 不计桩径大小，钻孔灌注桩综合单价元／m3。〔建议单价&&元/m3〕 七、双方责任： 〔一〕甲方责任： 1、所有关于本工程的图纸、技术资料均由甲方保存管理，乙方无权擅自修改或以其它图纸代替。如乙方需要查阅图纸，须经甲方同意方可。 2、甲方负责整个工程的进度安排、质量控制、资金运用、对业主、监理的联系等。 3、在开工前向乙方对图纸、桩位等进展技术交底，同时下达施工任务，并委派管理人员负责施工安排、质量监视、进度控制。
静压桩施工承包合同模板 静压桩施工承包合同范文篇一 甲方： 乙方： 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经协商一致，甲方同意将以下工程工程的桩基工程委托乙方施工。为明确甲、乙双方在工程施工中的责任、权利和义务。综合本工程的详细情况，特签订本合同以共同遵守： 第一条、工程名称： 第二条、工程地点： 第三条、工程范围与工程量： 1、工程范围： 2、工程量：根据地质资料和设计图纸，暂定桩长为米，桩位个。 产品规格 phc400*95 ab型约米。 第四条、承包方式： 乙方以包工、包料、包质量、包平安、包文明施工的形式承包该工程。 第五条、单价与结算方式：
1、单价：phc400*95 ab型管桩包工包料单价元/米;桩根底工程造价暂定为元( 元) 2、结算方式：按实际施工的工程量为结算根据，超出设计标高部分1米部分工程量由甲方承当，超出设计标高1米以上部分工程量由乙方承当。 第六条、工程付款方式： 第七条、工程期限： 1、经双方协定：工期为二0xx年x月x日至二0xx年x 月x日。 2、因不可抗拒的客观情况(雨天及甲方原因造成停工签证延期)，影响工程进度的经甲、乙双方商定，工期可相应顺延。 第八条、甲乙双方主要责任： 一、甲方责任： 1、办理全项工程规划报建手续及施工临时用地，占用道路等合法手续。 2、供本工程的根底设计图纸(一式三份)、地质钻探资料、水准点场地的规划标志、轴线定位等施工根据(一式一套)，并协助乙方作好轴线复检。场地基线移交以及开工日期应以书面形式通知乙方。
3、甲方负责办理施工现场的三通一平，去除地上、地下、高空障碍物等，到达桩基施工条件;桩基施工的水费、电费均由甲方承当。 4、协商处理施工现场及周围地下管线，旧根底和临近建筑物的保护，确认工期顺延签证及所增加按实发生的费用。 5、甲方驻工地代表：负责现场监理、签证及工地协调工作。 二、乙方责任 1、按轴线定好桩位，确定施工顺序，保证桩位准确。 2、乙方派驻施工现场总负责人 3、听从甲方及有关人员的指挥，做好施工现场的质量平安，文明施工。 4、工程完工后，乙方应向甲方提供所有的开工资料(一式份)。 第九条、开工验收和结算： 1、甲方收到乙方开工验收报告后十天内无正当理由不组织验收或验收后三天内不予签章，那么视为开工验收报告已批准，即办理开工结算手续。 2、乙方在向甲方提供完好开工验收报告的同时，还应向甲方提供工程结算书，甲方自收到工程结算书起十天内将结算书审核签收完毕。
桩基础劳务分包合同 桩基础劳务分包合同：确保质量、进度与安全的约定 随着现代建筑工程的不断发展，桩基础施工成为一项至关重要的环节。为了确保桩基础工程的顺利进行，劳务分包合同应运而生。本文将详细阐述桩基础劳务分包合同的主要内容、履行过程中需要注意的问题以及合同的重要性，为相关领域的工作提供参考。 一、文章类型：指南 二、关键词：桩基础、劳务分包、合同、质量、进度、安全 三、文章摘要：本文旨在为桩基础劳务分包合同的签订和履行提供指导，确保合同内容的全面性和实用性。文章首先简要介绍了合同的基本要素和签订流程，然后详细阐述了在合同中应重点关注的质量、进度和安全问题。最后，强调了合同对于桩基础施工的重要性，并提出了一些建议和注意事项。 四、文章结构： 1、引言 2、劳务分包合同的基本要素 3、桩基础劳务分包合同的核心内容
4、履行合同时需要注意的问题 5、合同的重要性及建议 6、总结 五、详细内容： 1、引言 桩基础施工是建筑工程中的重要环节，对于保证建筑物的安全性、稳定性和耐久性具有举足轻重的作用。随着建筑业的快速发展，桩基础施工的需求也在不断增长。为了确保桩基础工程的顺利进行，劳务分包合同应运而生。 2、劳务分包合同的基本要素 劳务分包合同是指总承包商将部分劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包商，双方达成的一种协议。合同的基本要素包括合同双方的基本信息、分包工程的具体范围、质量标准、施工进度、工程造价及安全责任等。 3、桩基础劳务分包合同的核心内容 在桩基础劳务分包合同中，以下要素尤为重要： （1）工程范围：明确工程的详细范围，包括施工地点、工程量、工
期等。 （2）质量标准：明确施工质量应达到的标准，如承载力、压缩模量等。 （3）进度要求：根据整体工程进度，明确桩基础施工的进度要求。（4）安全责任：明确双方的安全责任及应急预案，确保施工过程中的安全。 （5）付款方式：明确付款方式、付款期限及计价方式等。 4、履行合同时需要注意的问题 在履行合同时，双方需注意以下问题： （1）严格按照合同规定的质量标准和技术要求进行施工。 （2）确保施工进度符合合同要求，如有延误需及时通知甲方并协商解决。 （3）注意施工现场安全，遵守安全操作规程，确保作业人员的安全。（4）按照合同约定的付款方式及时支付劳务费用。 5、合同的重要性及建议 桩基础劳务分包合同对于确保工程质量、保证施工进度和安全具有重
建立工程劳务分包合同合同编号： 工程承包人： 劳务分包人： 签约地点： 签约时间：年月日 〔以下简称甲方〕〔以下简称乙方〕 依据工程施工须要，甲方工程管段内的局部钢筋预应力砼管桩施工任务承包给乙方,遵照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建造法》及其它有关法律、行政法规等有关规定，甲、乙双方在遵循同等、自愿、公允、诚恳信用原那末的根抵上充分商议，订立本合同。 第一条工程概况 〔一〕工程名称：； 〔二〕工程地点：； 〔三〕劳务分包内容：钢筋预应力砼管桩工序施工。 1. 工、料、机的进出场，费用自理。 2. 桩机的装拆就位、性能检查、试验运转、挪移。 3. 桩尖的焊接、管桩吊运、定位、安卸桩垫及桩帽、校正、打桩、接桩、送桩、截除多余桩长、吊安送桩器、拔放送桩器及管材暂时存放点至施工区域的倒运。 4. 打桩过程中做好施工原始记录。 5. 测量孔深并做好相关原始记录 6. 协作甲方发展桩基检测。 7. 自备发机电、电焊机、送桩器、截桩器，如需甲方供油，认可甲方
供给单价，双方共同确认数量。 8. 单价含水、电费〔大电或者自发电〕和税金费用。 9. 乙方负责配套设备现场的管、用、养、修并负责所需材料进入现场的堆码及签收后的保管，有关暂时设施的搭设、撤除等全部工作内容，直至到达甲方验收标准。 其次条分包工作期限 起先工作日期：年月日，完毕工作日期：年月日，总日历工作天数为：天。劳务分包人应遵照合同约定工期组织施工，确保工程承包人总工期目标的实现。因劳务分包人原由造成的工期延误，工程承包人损失的费用由劳务分包人负担；非劳务分包人原由造成的工期延误，工期顺延。 第三条合同价款及数量 〔一〕合同单价：详见《工程量及费用清单》。 1.工程单价包括但不限于实施和完成合同工程及承包工程工作内容所需的劳务〔含个人所得税〕、材料〔甲供料除外〕、机械、质检〔自检〕、安装、缺陷修复、管理、教育培训、保险、水电、税金、利润、进出场、机械转移、风险费以及安全、质量、冬雨夜、二次搬运措施费等。工程单价为一次性包死单价，施工中不发展任何调整。 2.本合同为不同工作成果的计件单价合同。价格一次包死，在合同履行过程中和工程验收后，甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同单价。 3.合同单价为相应工程劳务作业计价细目下全部作业的综合单价。合同单价包含了完成合同规定工程劳务内容而发生的全部费用以及完本钱工程劳务可能发生的一切风险。
预应力管桩施工劳务分包合同 一、甲方与乙方双方约定 本合同是针对预应力管桩施工劳务的分包合同。甲方与乙方均双 方自愿签订本合同，并遵守以下内容： 1.1 甲方： 指需开展预应力管桩施工项目，为此合同主体。 1.2 乙方： 指接受甲方委托，并负责完成预应力管桩施工项目的合同主体。 乙方需具备相应的施工水平和资源，并严格按照甲方要求完成施工任务。 二、项目概述 预应力管桩施工是一项非常重要的建筑工程，要求在设计、准备、施工和质量控制等方面都要得到严格执行。本项目甲方提供的工程土 建方案已经设计并确定，包括施工进度和质量要求。 为达到预期目标，本项目主要涉及以下要点： 2.1 质量标准 所有的工程材料、设备和施工机械均应符合当地政府颁发的相关 标准，保证施工过程中的稳定性和安全性。
2.2 工程周期 施工周期为XX天。在此期间内，乙方需要按照甲方设计的施工计划，严格执行每项工作，确保工程质量、进度和安全。甲方将监督乙方施工进度和提交的质量报告。 2.3 物料提供 甲方将提供预应力管桩施工所需的所有材料和设备。因此乙方不得使用其他任何材料和设备，除非经甲方书面同意。 2.4 工资标准 乙方的工程人员的工资标准按照当地政府颁发的标准来决定。甲乙双方必须为工程人员和只要旨在完成工程的零星工作人员购买或者提供相应的保险。 2.5 工程报告 乙方需要定期向甲方提交工程进展报告并及时解决施工中遇到的问题，以确保工程推进进度并按照施工要求完成。 三、施工期限 乙方应于本合同签订后7日内进入现场开工，并严格按照施工计划开展分包施工。施工期限为XX天（以项目完工日期计算），但根据工程实际情况，甲方有权修改施工计划时间，乙方应积极配合。
桩基工程合同范本 桩基工程是现代建筑工程的主要组成部分之一,对于桩基工程合同你了解多少呢?以下为大家整理的桩基工程合同范文，欢迎参考阅读。 桩基工程合同范文1 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程具体情况，经双方洽商，达成如下合同条款： 第一条工程概况 1.1工程名称：1.2工程地点： 1.3工程内容：桩基施工所用的大型机械的进出场及安装拆卸、桩孔定位放线、破桩头、放点、材料常规试验、桩体浇筑，技术资料整编。 1.4合同单价： 1.4.1 CFG桩综合承包包死价(含税3，工程量计算依据施工图纸，即图纸设计根数、图纸设计有效桩长+虚桩长、设计桩径计算混凝土方量。 1.4. 2. 由于图纸变更引起的工作量变化，由现场确认并即刻进行签证。 第二条付款方式 2.1本工程无预付款 2.2桩基工程形象进度完成50%后，支付工程款的20%;桩基完工后，支付工程款的50%;工程检测合格并资料递交甲方后，支付工程款的25%，剩余5%的
工程款作为质保金，待主体工程完工后的三个月内付清。本合同税金采用代扣代缴形式，税率为：3.47%; 第三条合同工期 3.1计划开工日期：本工程计划以进入现场的日期为开工日期。 3.2本工程工期为：试桩施工天完成，试桩检测完毕后，工程桩程内容。该工期不含桩基砼凝固期和分次桩基检测期;在工程桩完成后天内完成。若由于乙方原因导致工期拖延，每拖延一天，乙方应向甲方支付元作为违约金。 3.3本工程上述的施工工期，在实际施工中如遇设计变更增加工作量及不可抗拒力因素影响正常施工时，经甲方确认书面后工期应予以顺延、签证。 3.4本工程结束后三十五天内，乙方向甲方提交工程竣工报告书一式伍份。 第四条材料供应 工程所需商品砼均由甲方组织采供，其余与工程相关的内容均由乙方负责。 第五条质量标准 乙方施工中应严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量经检测应达到合格标准。乙方保证桩基本身的完整性、内在质量良好、砼强度达标、桩基检测合格。 第六条双方责任事项 6.1甲方负责将水、电源引至现场附近，并应满足施工要求;在施工中乙方负责将水、电源引入施工基坑内，并按规定架设线缆、安置配电柜，保证施工安全;施工中所用水、电费均由甲方承担。
第一篇：打桩承包合同 篇一：基础打桩工程承包合同基础打桩工程承包合同 发包方：承包方： 依据建筑法合同等法律法规精神，本着互利互惠，快速优质完成工程项目的原则，双方就本工程有关事宜，协商一致，达成如下条款，望双方共同信守。 一、工程概况： 本工程为沭阳县阳光天地三期基础工程，位于沭阳县台州路东。 二、承包方式： 1、包工不包料，按设计图纸施工。 2、施工内容：钻孔、灌料、安放钢筋笼、成桩、保证桩质量。 三、工程价格及支付办法： 1、本工程总造价约人民币55万元，最后按实际施工内容决算。d500钻桩每根桩700元，保证工程量在800根桩以上，如没有800根桩，按800根桩计算工程数。 2、付款方式，乙方进场甲方提供生活费，工程全部施工结束，付至总造价的80%，验收合格后一个月内付清所有工程款。 四、工期、安全、文明施工及质量要求： 工期40天，乙方造成安全和质量问题由乙方自负。 五、双方责任： 1、甲方接通施工水电，二级配电柜二个，接至施工现场指定位置，并确保乙方用电负荷。临时道路满足乙方进料需要，确保乙方施工不受外界干扰。 2、保证主要施工材料及时到场，泥浆外运及时，保障施工顺利进展。若有甲方连续停工二天以上，甲方赔偿乙方工人工资1000元/天。 ①乙方严格按照图纸施工，并遵守建筑地基、基础工程施工质量验收规范。确保工程验收合格。由于乙方施工不当，造成安全、质量事故，由乙方负责。 ②严格遵守工艺标准要求，并通过业主和监理现场人员的检查验收。③每根桩混凝土为3.5立方，超出部分由乙方承担。
六、本合同未尽事宜，由双方协商解决，本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力，双方签字生效，工程款结清后自动废止。 甲方：乙方： 年月日篇二：建设工程打桩施工承包合同建设工程打桩施工承包合同甲方：乙方： 由甲方施工的苏州中天品苑项目部，基础静压预应力管桩分包给乙方施工。按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程分包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议： 一、工程名称：苏州中天品苑工程 二、工程地点：苏州西园路 三、工程分包范围及内容： phc500、phc400、phc600， 110、100、80、60厚预应力管桩约1458米。承包范围（除甲方提供管桩方桩桩尖外），其余按甲方提供施工图，工程量全部（管桩焊接焊条，探桩，压、送桩，试桩全部技术资料等）由乙方完成。打桩如发生偏位，偏位加固所发生的费用由乙方承担。 四、价格：按甲方提供施工图，按实际施工管桩长度，打桩机械、材料及人工费15.5远/米（含水电费）计算，乙方不再向甲方收取送桩、桩机进退场费及其它任何费用。如乙方施工原因造成桩测试不合格，费用由乙方承担。如静载、小应变、抗拔由乙方施工价格按静载50元/吨、小应变60元/吨、抗拔36元/吨计算，如静载单为配合按20元/吨计算。（注：乙方必须在春节前按2台桩机进场） 五、付款方法：当工程量（一期、二期）全部完成付总工程款的50%，一期桩基工程测试、资料验收合格完毕后一个月内付至总价的75%，余款25%半年内满15天内付清，二期桩基工程测试、资料验收合格完毕后一个月内付至总价的75%，余款25%半年内满15天内付清。工程完毕后按工程全额付款。 六、工程工期：本工程工期按甲方的开工指令日起25日历天内完成，如每推迟一天，罚2000元。若遇甲方要求或场地原因，工期可顺延。 七、质量等级：乙方必须严格按施工图纸有关设计说明和建筑施工规范及国家现行验收规范进行精心施工，确保工程质量达到优良标准，如乙方施工质量原因造成的一切经济损失及法律责任均由乙方承担。 八、安全施工 1、乙方在新工人进场施工前配合甲方做好三级安全教育，特殊工种必须持证上岗。 2、施工人员必须做到安全生产，乙方人员必须遵守安全生产六大纪律，十大不准及工地规定的安全生产的劳动纪律。 3、必须搞好现场文明施工和安全生产，对进场施工人员及时进行安全教育，提高职工自身安全意识，做到班前有安全交底，及时排除各种不安全隐患，避免各种事故的发生，凡在施工期间自行造成出现、发
桩基分包合同 甲方：某建筑安装工程公司（以下简称甲方） 乙方：某基础工程有限公司（以下简称乙方） 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程合同条例》，结合本工程具体情况且乙方已充分了解本工程的具体要求，经甲、乙双方友好协商签订本合同。 一、工程概况和承包范围 1、工程名称：某工程项目 2、工程地点：经济开发区 3、劳务承包范围和内容： a、旋挖桩：测量放线、成孔（含卯石层中安拔钢护套）、钢筋笼制安、砼灌注、平整成孔时挖出的土方，现场原始记录整理和按甲方要求办理工程资料签证整理及装订成册；配合检测工作。 b、喷锚、泄水管、高压旋喷桩：包工包机械及机具、工具，不包主料；测量放线，卯石层引钻，制安锚杆，制安钢筋网，喷浆字样，现场原始记录整理和按甲方要求办理工程资料签证整理及装订成册，配合检测工作。 C、6#地块支护工程（包工包机械、机具、包安全、包质量、包进度）。 4、工期：工作日 30 个日历天，开工日期以甲方通知为准，如遇人力不可抗拒原因，施工工期顺延。如因乙方设备、人员等自身原因造成的工期延误，由乙方承担甲方损失。 二、承包方式、工程单价和付款方式 1、乙方以清包形式承包该工程，即包人工、机械、焊条，本工程不含税金管理费。水电费及检测费单价如下（乙方只提供收据收款）： a、Φ800mm 支护桩单价： 248 元/m； b、Φ600mm支护桩单价： 230 元/m； c、Φ600mm工程桩单价： 230 元/m； d、喷锚单价： 35 元/㎡； e、安装泄水管单价： 10 元/m； f、高压旋喷桩单价： 70元/m；
2、工作量按实际打入土体桩长计算（不含空桩长度）。 3、付款方式：a、进度款支付方式：本项目进度款按月进度支付，支付当月所完工作量的 80% ；b、工程款支付方式：①工程完工经验收合格后支付总工作量的 90% ，②地下室主体完工和基坑回填土完成后付清。 4、工程桩空孔深度超过1.5米部分，按每米200元据实结算。 5、二号钻机（280型）进出场费10万元整（此款项由甲、乙双方自行协商，补款费用不得从乙方工程款扣除）。 三、工程质量标准要求及质量检查验收 1、满足现行国家有关规范标准以及设计、检验要求。 2、保证钻孔桩的施工质量达到验收规范要求。 四、双方责任 ①甲方责任 1、负责完成现场三通一平，提供便道及场地填筑的材料并承担其费用，提供施工用水、电、接点到施工现场附近的不长于100米的配电箱，为进场施工及竣工退场创造条件。 2、1#楼、2#楼工作面如不能满足施工条件所造成的误工费按每台钻机每天5000元补贴。 3、负责为乙方提供商砼到位，提供施工用电、用水，并承担其费用。 4、提供施工图纸和有关地质资料，如因提供资料与现况严重不符，造成工期拖延，甲方相应延长施工工期并承担相关的费用。 5、组织有关部门进行技术交底，委派1名现场负责人负责现场的管理及协调处理施工和其他周边关系，在施工过程中因责任方原因造成的安全亊故其法律责任和经济损失(含由此给甲方造成的损失)全部由责任方承担。 6、按照合同按时付款。 7、提供砖渣确保正常施工所需场地。 8、非乙方原因桩基成孔混凝土灌注后超方造成的成本增加，此费用由甲方自行承担，不得从乙方工程款中扣除,若是乙方造成的成本增加由乙方承担。 9、成孔浇灌砼必须达到水下灌注所需要求，否则造成质量问题一切由甲方承担。 ②乙方责任
CFG桩施工劳务合同协议收 一、甲方和乙方双方经友好协商，就CFG桩施工劳务事宜达成如下协议： 1. 合同双方及联系方式 甲方（施工单位）： 公司名称： 注册地址： 法定代表人： 联系电话： 乙方（劳务单位）： 公司名称： 注册地址： 法定代表人： 联系电话： 2. 合同工程项目 项目名称： 项目地点： 建设单位：
合同总价： 工期要求： 3. 合同双方的权责 3.1 甲方的权责 （1）向乙方提供工程项目的详细设计图纸、施工方案、技术要求等相关文件； （2）按照合同约定的工程进度和质量要求进行监督和检查； （3）按照合同约定的支付方式和时间支付劳务费用； （4）提供必要的施工材料和设备。 3.2 乙方的权责 （1）根据甲方提供的设计图纸和技术要求，按照合同约定的工程进度和质量要求进行施工； （2）为施工人员提供必要的培训和安全防护设施； （3）按照合同约定的支付方式和时间提供劳务服务； （4）保证施工质量符合相关标准和技术要求。 4. 工程进度及支付方式 （1）工期要求：合同双方约定的工程事项需按照合同规定的工期要求完成；
（2）支付方式：甲方按照工程进度支付劳务费用，具体支付方式和金额双方将在合同附件中明确约定。 5. 保密条款 合同双方同意在合作期间和合同终止后保守对方的商业秘密和技术资料，不得擅自泄露给第三方。 6. 违约责任 （1）若甲方未按合同规定支付劳务费用，乙方有权中止施工，并有权要求赔偿； （2）若乙方未按合同规定完成工程或施工质量不合格，甲方有权要求返工、赔偿或解除合同。 7. 合同变更和解除 任何一方若需变更合同内容，需征得对方同意，并签订书面变更协议。若一方严重违约，对方有权解除合同。 8. 争议解决 合同双方一致同意对于因合同引起的争议，应友好协商解决，协商不成的，可提交相关仲裁机构或法院依法解决。 二、本合同自双方盖章之日起生效，有效期自工程完成并验收合格之日起至劳务结算完成之日止。 三、本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等效力。
管桩工程劳务分包合同范本 管桩工程劳务分包合同 甲方：（以下简称“甲方”） 地质： 联系人： 方式： 乙方：（以下简称“乙方”） 地质： 联系人： 方式： 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲方与乙方经友好协商，就管桩工程劳务分包事宜达成如下合同：第一章总则 合同目的 为确保管桩工程的顺利进行，甲方委托乙方进行管桩工程劳务分包。 合同期限
合同期限为自（日期）起至工程竣工验收合格之日止。 合同价格 1.乙方为本合同的劳务分包提供的工程标的是：（工程标的的具体名称和数量） 2.乙方所承担的劳务分包价格为：人民币（大写）（小写） 第二章甲方的责任和义务 甲方责任 甲方应按照合同规定向乙方提供下列条件和文件： 1.工程的设计方案和施工图纸。 2.工程所需的材料和设备。 3.工程现场的平稳供电和充足的水源。 甲方义务 甲方应按照合同约定向乙方支付劳务分包价格。 第三章乙方的责任和义务 乙方责任 1.乙方应按照合同规定完成劳务分包工程，确保工程质量。 2.乙方应按照工程进度安排，保证按时完成工程。
乙方义务 1.乙方应按照甲方的要求提供合格的劳务分包人员。 2.乙方应按照甲方提供的设计方案和施工图纸进行施工。 3.乙方应按照工程进度安排，保证按时完成工程。 4.乙方应负责管桩工程的安全管理和质量控制。 5.乙方应按照合同约定向甲方提供工程完工报告和竣工验收材料。 第四章违约责任 违约责任 1.如甲方未按时支付劳务分包价格，甲方应按照合同约定向乙方支付滞纳金。 2.如乙方未按照合同约定完成劳务分包工程或工程质量未达到要求，乙方应承担违约责任，并按照甲方的要求进行整改。 3.若因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担因此产生的全部责任和费用。 第五章附则 未尽事宜
灌注桩劳务分包施工合同 合同编号：【合同编号】 签订日期：【签订日期】 甲方（分包商）：【甲方名称】 联系地址：【甲方地址】 联系人：【甲方联系人】 联系电话：【甲方联系电话】 乙方（总包商）：【乙方名称】 联系地址：【乙方地址】 联系人：【乙方联系人】 联系电话：【乙方联系电话】 为明确双方权益、规范施工流程，甲乙双方经友好协商，就灌注桩劳务分包施工事宜达成以下合同： 第一条项目概况 1.1 项目名称：【项目名称】 1.2 项目地点：【项目地点】 1.3 项目规模：【项目规模】 1.4 工程造价：【工程造价】
1.5 施工内容：甲方将承担【施工内容】 第二条分包范围 2.1 甲方将负责灌注桩的劳务分包施工，包括但不限于： - 工程准备：组织劳动力、准备所需工具和设备等； - 材料供应：提供所需的灌注桩施工所用材料； - 施工作业：按照相关要求进行灌注桩的施工作业； - 完工验收：按照合同要求完成灌注桩施工，并进行验收。 第三条施工期限 3.1 分包工程的起止时间：【起止时间】 3.2 分包工程的总工期为【总工期】天。 第四条材料供应 4.1 甲方负责向乙方提供灌注桩施工所需的各类材料，材料的供应应符合国家相关标准和规定，并具备相应的质量证明文件。 4.2 如果甲方无法及时提供所需材料，造成工期延误的，甲方应承担相应的责任。 第五条施工规范与质量要求 5.1 甲方承诺按照国家相关法律法规及相关质量标准进行灌注桩施工，保证施工质量达到合同约定的要求。
5.2 如因甲方施工不规范或质量问题导致工程质量不合格，甲方应负责整改，并承担由此引起的相关损失和责任。 5.3 乙方有权对甲方进行施工过程的监督和检查，甲方应积极配合并提供相关工作进展和验收报告。 第六条价格及支付方式 6.1 本合同总价为【总价】，乙方按以下方式支付给甲方： - 预付款：合同签订后【预付款比例】的总价作为预付款，付款日期为【付款日期】，用于甲方采购材料、安排施工人员等。 - 进度款：工程进展达到【进度款条件】时，乙方按合同总价的【进度款比例】支付给甲方。 - 完工款：工程完工并经验收合格后，乙方按合同总价的【完工款比例】支付给甲方。 第七条违约责任 7.1 任何一方未按合同约定履行义务的，应向对方支付相应的违约金，违约金的金额为合同总价的【违约金比例】。 7.2 除违约金外，违约方还应承担由违约行为所导致的一切经济损失和法律责任。 第八条保密条款 8.1 甲乙双方对于在合同履行过程中所涉及到的商业秘密和技术资料应保守秘密，并不得以任何方式向第三方披露或使用。