完整版)工程分包三方协议
工程编号：
合同编号：
工程专业分包三方协议
工程名称：_______________
工程地点：_______________
发包人：_______________
总承包人：_______________
分包人：_______________
签约地点：_______________
签订日期：年月日
本协议是基于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，为明确各方责任、保障各方权益义务，建设、总包、分包三方就工程进行友好协商达成一致，签订本分包三方协议。
一、工程概况：
1、工程名称：_______________；
2、工程地点：_______________；
3、工程内容：_______________。
二、承包方式及范围：
1、本基坑支护工程承包方式：丙方承包范围内合同总价包干方式。根据建筑设计有限公司提供的基坑支护设计图纸，完成该基坑支护施工任务。主要承包范围包括施工图设计、审图、备案、论证、工程材料、基坑支护安全、施工人员安全、机械、质量、工期、安全文明施工、市场风险、验收合格、税金、规费、水费、电费等，实行总价包干的方式承包。施工图纸设计由丙方委托有设计资质的单位完成。
2、丙方承包范围：本工程的基坑支护施工图所包含的搅拌桩、单管旋喷桩、钢管锚杆、挂网喷锚、水沟、集水井、安全护栏等项目的施工，编制施工方案和验收所需资料及验收工作。不含基础土方开挖及基坑底土方换填，不含基坑抽排水（基坑底水沟未作之前抽水由丙方负责，基坑底水沟全部做完成后由乙方抽水）。
三、合同价款及支付方式：
1、丙方分包基础基坑支护工程的合同总价包干价（含税）：人民币0000、00万元（大写:人民币万整）。甲方直接
转帐支付给丙方，丙方向甲方出具国家规定的正规。
2、本支护工程合同价款含丙方应交的税费（并向甲方提
供正规），不包括乙方的总包配合服务费在内。
1、甲方负责场地的“三通一平”工作，以确保机械设备能
正常施工，并提供地质报告。
2、甲方负责签批基坑支护前期乙方已完成的工程量。
3、甲方负责协调施工现场各施工单位之间的关系，确保
工程正常进行。
4、甲方负责按期支付工程款项。
5、甲方授权为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，并负责设计图纸的变更，以及工程期间的质量验收和其他事宜。
6、甲方负责委托具备资质的第三方单位对基坑进行监测
并出具相关报告。
九、违约责任：
1、若丙方因自身原因不能按协议约定的工期完成工程，
则每延误一天按合同总价的万分之三付给甲方。
2、因施工质量等原因不能达到质量要求的，丙方负责整改，并承担由此造成的直接损失和责任。
3、若乙方不能按本合同的约定履行责任，则所产生的后
果和工期等责任由乙方负责。
4、若甲方在规定时间内不能按合同约定支付工程款，则
每延误一天按应付款金额的万分之三付给收款方。
十、承诺：
鉴于乙方承包施工的工程，其施工合同未包含基坑支护专项工程，且由甲方直接分包给公司。现因报建需要，甲方要求乙方作为总承包，为了使该工程报建手续完善、竣工验收资料完整和以后更好合作，甲方和丙方现就该工程有关事项向乙方作出如下承诺：
1、就基坑支护工程专项承包合同、工程报建资料、验收
资料等所有涉及由“有限公司”签字和盖章部分，只限于工程施工报建、竣工资料整理需要使用，不作其他任何用途，乙方不需负任何法律和经济责任，所有责任由丙方承担。
2、因丙方工程质量、安全等原因造成的一切事故和责任，与有限公司无关，且建设单位概不追究乙方任何责任，同时也不需承担任何法律责任及经济责任。
十一、其他：
1、本合同一式六份，甲方、乙方、丙方各持二份。
2、本合同未尽事宜双方协商解决。
3、在履行合同过程中产生争议时，各方协商解决，协商不成可依法向地方法院提起诉讼。
4、本合同经甲方、乙方、丙方三方签字盖章后生效。
5、甲方与公司签订的施工合同作为三方协议必要的法律文本附件。
甲方：
法定代表人：_______________________
时间：年月日
乙方：
法定代表人：_______________________
时间：年月日
丙方：
法定代表人：_______________________
三方协议书10篇 三方协议书篇1 甲方： 乙方： 甲方承建工程由乙方施工，经双方协商达成如下协议： 一、承包方式：包工不包料； 二、承包价格：总价贰万伍仟圆整，一口价； 三、乙方施工人员工程竣工后经业主、甲、乙三方验收合格后付清工程款； 四、甲乙双方责任：甲方负责所有施工工具，免费提供施工人员住处、生活费、劳保车旅费，乙方负责保质、保量，安全、完成工期； 五、乙方施工人员进入施工现场必须着装整齐，正确佩戴使用安全帽、安全带，遵章守纪按章操作。服从安排及工作协调并接受甲方的管理。做到安全施工、文明施工，必须做到人走材料净，场地清洁的工作作风。如果需要加班的必须加班，否则造成的损失甲方从工程款中扣除。乙方人员在工作时间、施工现场、生活营地及自由活动中，发生的违纪违规事件或任何疾病、伤残等责任一律由乙方自负（包括因此造成的甲方损失），乙方施工人员在施工过程中必须爱惜节约甲方提供的一切设备、工具、材料。责任到人，以旧换新，如果发现人为故意损坏丢失设备工具，浪费材料，按设备、工具、材料的十倍处罚当事人。如果再出现质量问题，乙方负责免费维修。 六、本协议未尽事宜，双方协商解决。 七、本协议一式两份，双方代表签字生效，工程款结清作废。
甲方：乙方： 年月日 三方协议书篇2 甲方：_________ 法定代表人：_________ 传真：_________ _________ 邮编：_________ 乙方：_________ 负责人：_________ 传真：_________ _________ 邮编：_________ 丙方：_________ 公司：_________ 法定代表人：_________ 传真：_________ _________
总包分包管理三方协议书(甲方版) 根据泡泡海家园一期工程的实际情况和总承包合同的规定，本协议书旨在明确泡泡海家园一期1栋室内精装修工程的分包管理事宜。建设单位为XXX，总承包单位为XXX，分包单位 为XXX。 一、分包工程概况 分包工程位于惠州市大亚湾区霞涌街道办，东兴路侧，霞西路南侧。分包工程内容、施工工期、造价、质量标准、价款及支付、违约责任等均按照建设单位与分包单位签订的合同编号为GT-2-1.G-100施工分包工程合同执行。分包工程造价暂 定为人民币1461.14元，最终以审定的分包工程结算为准。分 包单位应按合同支付给总承包单位施工现场。 二、分包企业责任 分包企业必须严格遵守《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规，按照与建设单位签订的合同要求规范施工，包括质量标准、工程进度、安全生
产、文明施工等。如有违反，分包单位承担由此造成的一切经济、法律责任。分包企业应指定安全责任人。 三、建设单位责任 建设单位应按照签订的泡泡海家园一期工程分包管理协议书和泡泡海家园二期施工总承包合同相应条款支付工程费用。如果分包单位原因导致总承包单位受到扣分、处罚、停工、经济损失等影响，总承包单位有权向分包单位罚款，建设单位应支持。分包单位自身原因导致的质量、安全、管理、工期延误等问题由分包单位负责。分包工程款的支付及结算方式等按照建设单位与分包企业合同执行，与总承包单位无关。总包单位有权向建设单位建议不予支付或延期支付分包单位工程款项。 四、总承包单位责任 总承包单位应按照合同要求，对分包工程进行管理和监督，确保分包单位严格遵守法律法规和合同要求。如果分包单位违约，总承包单位有权向建设单位建议采取相应措施。总承包单位应按照合同要求保证工程质量、进度和安全生产，确保工程顺利进行。
建筑工程施工三方协议书范本 建设方：__________ 总包方：__________ 分包方：__________ 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。 一、总包服务费：本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。 二、承包范围：无锡交通世茂项目B地块一期桩基础工程。 三、工程造价及工程款支付：人民币____元整，由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的____%，待保修期满后14个日历天内支付。 四、建设方责任 1.负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。 2.负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。 五、总包方的工作 1.负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。 2.负责现场临时水电的统一管理。 3.在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。 4.总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。 六、分包方的工作
1.负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。 2.对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3.遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。 4.及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。 5.自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。 6.严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。 7.负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。 8.负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。 9.按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。 七、工程质量 1.分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。 2.任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。 八、违约责任 1.分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
施工三方协议（精选8篇） 施工三方协议第1篇 为在施工的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产协议： 一、甲方职责 1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包协议中的有关安全要求。 2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。 4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。 5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。 二、乙方职责 1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工
程施工安全技术规程》（jtj076—95）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合现中的有安全要求。 2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的`管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。 4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。 5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起
完整版)工程分包三方协议 工程编号： 合同编号： 工程专业分包三方协议 工程名称：_______________ 工程地点：_______________ 发包人：_______________ 总承包人：_______________ 分包人：_______________ 签约地点：_______________ 签订日期：年月日 本协议是基于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，为明确各方责任、保障各方权益义务，建设、总包、分包三方就工程进行友好协商达成一致，签订本分包三方协议。 一、工程概况：
1、工程名称：_______________； 2、工程地点：_______________； 3、工程内容：_______________。 二、承包方式及范围： 1、本基坑支护工程承包方式：丙方承包范围内合同总价包干方式。根据建筑设计有限公司提供的基坑支护设计图纸，完成该基坑支护施工任务。主要承包范围包括施工图设计、审图、备案、论证、工程材料、基坑支护安全、施工人员安全、机械、质量、工期、安全文明施工、市场风险、验收合格、税金、规费、水费、电费等，实行总价包干的方式承包。施工图纸设计由丙方委托有设计资质的单位完成。 2、丙方承包范围：本工程的基坑支护施工图所包含的搅拌桩、单管旋喷桩、钢管锚杆、挂网喷锚、水沟、集水井、安全护栏等项目的施工，编制施工方案和验收所需资料及验收工作。不含基础土方开挖及基坑底土方换填，不含基坑抽排水（基坑底水沟未作之前抽水由丙方负责，基坑底水沟全部做完成后由乙方抽水）。 三、合同价款及支付方式：
建设总包分包三方协议 建设总包分包三方协议 甲方（建设总包商）： ______________________________________________________ ____（以下简称“甲方”） 乙方（分包商）： ______________________________________________________ _______（以下简称“乙方”） 丙方（业主或委托方）： ______________________________________________________ _（以下简称“丙方”） 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律的规定，甲、乙、丙三方本着平等互利的原则，经充分沟通与协商，达成以下协议： 一、基本信息 甲方联系方式：地址：_____________________________ 邮编：_____________________ 电话：_________________________ 传真： _________________________ 乙方联系方式：地址：_____________________________ 邮编：_____________________
电话：_________________________ 传真： _________________________ 丙方联系方式：地址：_____________________________ 邮编：_____________________ 电话：_________________________ 传真： _________________________ 二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任 1.甲方身份：建设总包商，负责整个工程项目的实施。 权利：在工程项目实施的过程中，负责严格按照双方约定的规范和要求进行施工，监督乙方履行分包工程项目，并对工程质量和安全负主要责任。 义务：按约定的时间完成工程项目，制定施工计划和施工技术方案等文件，并在工程实施过程中负责协调、监督和管理工程项目的所有阶段。 履行方式：甲方应在协议签订后，制定并提交施工计划、技术方案、质量验收标准等文件，并按照约定的施工计划和标准进行工程项目实施。 期限：工程项目完成日期： ___________________________ 违约责任：如甲方未按约定完成工程项目，则应承担对丙方的全部赔偿责任。
建筑工程施工三方协议书范本 责任 1.建设方、总包方、分包方都应该遵守国家的相关法律法 规和标准，确保工程质量符合要求。 2.建设方应该对工程进行监管，确保工程质量符合合同要求。 3.总包方应该对分包方进行监督管理，确保工程质量符合 要求。 4.分包方应该按照规范进行施工，确保工程质量符合要求。 八、违约责任 1.任何一方违反本协议的规定，应承担相应的违约责任。 2.若分包方违约，应承担相应的违约责任，并承担因此引 起的一切经济损失。 3.若总包方违约，应承担相应的违约责任，并承担因此引 起的一切经济损失。 4.若建设方违约，应承担相应的违约责任，并承担因此引 起的一切经济损失。 九、争议解决 1.本协议履行过程中，如发生争议，应协商解决。
2.如协商不成，可向有关部门申请调解或者向人民法院提 起诉讼。 十、协议生效 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收合格之日起至保修期满之日止。本协议一式三份，建设方、总包方、分包方各执一份，具有同等法律效力。 1.分包单位应当对其分包的工程质量负责，承担直接责任 向建设方。 2.分包方应当承担全部责任，包括由于材料使用不当、材 料不合格、施工工艺、方法不符合要求或施工程序不当所造成的质量问题和工程隐患。 3.如果分包单位不配合总包管理或不服从总包方现场的领导，分包方应自行承担后果。 4.如果分包方造成总包单位现场设施（如临时道路、场地、水电管线）的损坏，分包方应按照实际损失进行赔偿。 5.如果分包方提供的技术资料字迹模糊不清或数量不够， 总包方有权退回或拒绝收集。分包方应确保桩基工程的验收合格。 6.其他责任和条款遵循合同规定。
工程三方协议范本（实用7篇）合同屋 工程三方协议范本第1篇 发包人(全称)： 承包人(全称)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公整和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商全都，订立本合同。 1、工程概况 工程名称：__________ 工程地点：__________ 工程内容：__________ 工程立项批准文号：__________ 资金来源：__________ 2、工程承包范围 承包范围：__________ 3、合同工期： 开工日期：_____年_____月_____日 竣工日期：_____年_____月_____日 合同工期总日历天数_____天。
4、质量标准 工程质量标准：__________ 5、合同价款 金额(大写_____)：_____ 6、组成合同的文件 6.1组成本合同的文件包括： (1)、本合同协议书 (2)、中标通知书 (3)、投标书及其附件 (4)、本合同专用条款 (5)、本合同通用条款 (6)、标准、规范及有关技术文件 (7)、图纸 (8)、工程量清单 (9)、工程报价单或预算书 6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 7、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分《通用条款》中分别给予它们的定义相同。 8、承包人向发包人承诺根据合同的商定进行施工、竣工并在质量保
修期内担当工程质量保修责任。 9、发包人向承包人承诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 发包人：(公章) 承包人：(公章) 工程三方协议范本第2篇 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》和《大路建设施工承包合同条例》及大路工程建设的有关规定，结合村道大路建设工程的.详细状况，甲、乙双方就该合同段大路工程，在公平互利协商全都的基础上达成如下合同条款，共同遵守执行。 一、工程名称和地点 1、工程名称：____________ 2、工程地点：____________ 二、工程承包范围及内容 该段路基为泥坯路面，要求路基平整。宽度(4—5)米，涵洞、水沟由甲方负责。削岩、降坡，由乙方负责。降坡坡度能使东风车载重自由上下为原则。 三、承包方式
工程分包合同三方协议 一、协议背景 工程分包合同三方协议（简称“本协议”）由甲方（委托方）、乙方（总承包方）和丙方（分包方）三方共同订立，旨在明确工程分包的权责与各方的合作关系，保障工程的顺利进行。 二、协议内容 1. 委托方的权利与义务 •委托方应及时向乙方提供与工程分包相关的技术文件和资料，并配合乙方的工作。 •委托方有权对乙方和丙方的工作进行监督和管理，并提出合理的要求和建议。 •委托方应按照合同约定向乙方和丙方支付相应的款项，并保证按时支付。 2. 总承包方的权利与义务 •乙方应按照合同约定，对工程分包进行整体管理和协调。 •乙方有权对丙方的工作进行监督和管理，并向委托方承担相应的责任。
•乙方应按照合同约定，向委托方提供工程分包的相关进展和质量报告，并及时解决工程问题。 3. 分包方的权利与义务 •丙方应按照合同约定，完成分包工程的施工任务，并确保施工质量。 •丙方有权要求乙方提供与分包工程有关的技术文件和资料，并获得必要的协助。 •丙方应履行好合同约定的工作，并按照乙方的要求提供相应的工程进展和质量报告。 4. 合同价款支付和结算方式 •合同价款的支付将按照合同约定的进度和方式进行。 •委托方将根据工程进度、质量和效果等，进行验收，并结算相应款项。 •乙方和丙方应配合委托方完成验收和结算。
三、协议的履行与解除 1. 协议的履行 •三方应按照本协议的约定，共同与配合地完成工程分包工作，并 履行各自的义务。 •对于工程分包过程中出现的问题和纠纷，三方应本着合作的精神，通过友好协商解决。 2. 协议的解除 •如一方出现违约行为，导致工程无法继续进行或者严重影响工程 质量与进度时，其他方有权提出解除协议的请求。 •解除协议应通过书面形式进行，并注明解除的原因和具体解除的 相关条款。 四、协议的变更和补充 •本协议的变更和补充事项需要经过三方协商一致，并以书面形式 进行。 •变更和补充事项应明确具体内容和执行方式，并在相关工程文件 中进行记录。
建设单位、总、分包工程三方协议 1. 引言 本文档是建设单位、总承包方和分包方之间的三方协议，旨在明 确各方在项目实施过程中的职责、权利和义务，以确保工程能够按时、按质、按量完成。 2. 协议背景 建设单位作为业主方，通过总承包方来统筹安排工程的实施，并 通过与分包方合作，将工程任务划分为若干个具体的分包任务。本协 议旨在规范三方之间的关系，明确各方的责任和权益，以实现工程的 顺利进行。 3. 协议内容 a. 基本信息 •建设单位： •总承包方： •分包方：
b. 工程描述 描述工程的基本情况和规模，并指明工程所在地。 c. 分包任务 列出所有分包任务及其范围、工期、费用等。 d. 总承包方责任 总承包方需按照协议约定，统筹协调各分包任务，监督工程进度 和质量，并负责与建设单位沟通、报告和协商等事宜。 e. 分包方责任 分包方需按照总承包方的统一安排，完成分包任务，并保证工程 质量、工期和安全等。 f. 付款方式 规定建设单位向总承包方和分包方支付工程款的方式、时间和金 额等。 g. 变更和索赔 对于工程变更和可能产生的索赔事项，规定相关程序和责任划分。
h. 安全生产与质量保证 规定各方必须严格遵守安全生产和质量保证要求，确保工程施工过程中的安全和质量。 i. 保密条款 对于涉及商业机密和技术机密的事项，规定保密责任和措施。 j. 争议解决 规定各方在履行协议过程中发生争议时的解决方式和程序。 k. 协议生效和终止 指明协议的生效日期和终止条件。 4. 其他事项 如果有其他需要明确的事项，可以在此进行描述和规定。 5. 签署 各方代表在本文档最后一栏签字确认，并附上日期。 本协议经各方代表详细阅读，确认无误后，签署为证。 建设单位代表：________________ 日期：________________
甲方指定分包与总包三方协议书 三方协议书 甲方：XXXX 乙方：（缺失） 丙方：XXXX建设有限公司 为了便于工程项目备案及监管部门检查，甲方将工程直接分包给乙方施工。为此，甲方委托丙方与乙方临时签订施工协议。丙方单独与乙方签订的分包合同不作为该项目任何实质性合同履约条款。就此事宜，三方约定如下： 1.乙方与丙方签订的施工协议，在该工程中无实质性合同关系，仅为了工程项目备案及监督部门检查。
2.乙方在施工过程中造成的安全事故、工程质量问题及该工程产生的经济纠纷等，均由甲乙方双方承担责任，与丙方无关。如果以上问题给丙公司造成损失，由甲乙双方承担。 3.甲方与乙方的结算和往来，乙方与供应商及农民工工资等结算与往来，均与丙方无关。由甲乙双方负责。乙方不存在向丙方追索工程款的权利。丙方对乙方在本项目施工的工程内容不负任何经济及法律责任。 4.凡是在甲方与乙方签订的专业分包合同范围内，由乙方施工完成并交付业主的工作内容，如后期产生返工及维修，其返工维修产生的费用一律由甲乙双方承担，丙方不承担任何费用。如果涉及造成丙方维修的损失，由甲乙双方对丙方进行相应赔偿。 5.乙方进场前必须与总包单位签订服从总承包管理服务承诺书，接受总包单位对分包单位的现场安全生产总交底并与总包单位签订专业分包安全管理协议书、分包入场施工安全承诺书等。包括质量、进度安全管理承诺书。乙方须服从丙总承包管理并缴纳安全质量进度管理保证金。
6.如果乙方因质量、安全、民工工资发放等情况给丙方造 成社会影响，主管部门扣除丙方不良信誉分，每次每分对乙方进行十万元罚款。如果造成主管部对丙进行处罚，乙方除承担罚款外，还需补偿丙方同等金额的信誉损失。以上由甲方担保，从乙方信誉保证金200万元中扣除，用于乙方补偿丙方的信誉损失。 7.乙方现场施工环境、文明施工、环境保护、绿色施工， 要根据政府部门及总包对施工现场的要求严格执行。如果不配合或不执行，将被政府（主管）部门罚款、扣信用分等恶性事件。根据第6条款进行处罚。 8.如果乙方因自身原因，对自己班组工人管理不善，有如 下状况：工人围堵丙方工地大门；施工现场、拉丙方塔吊（大型机械）、总配电房、二级箱电闸等危害丙方正常施工情况，由甲方担保每次处以10万罚款。如果情节严重，员工去政府 上访、造成社会影响、被政府部门扣除信用分等，将按第6条款进行处罚。
建筑工程三方协议范本 修建工程三方协议范本为咱们整理修建工程施工进程中，修建方，总包方，与分包方三方就工程相关的职责和职责抵达的约好，下面是这篇修建工程三方协议范本 修建工程三方协议范本一 建造方：(以下简称甲方) 总包方：(以下简称乙方) 分包方：(以下简称丙方) 为清楚施工进程中建造方、总包方及分包方三方的职责，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国修建法》及其他有关法令、法规、遵从相等、志愿、公平缓诚实信用的准则，建造、总包、分包三方就各自的权利职责，经洽谈一致，缔结本协议。 一、总包效劳费：本工程市政工程的总包效劳费由建造方付出。 二、工程概略：工程称号：工程地址：工程内容：工程承揽规模：以工程实践丈量记载、工程平面图为准。 三、合同工期：按照国家工期定额和运用需求，商定工程工期为天(日历天)，自年月日动工至年月日完工查验。 四、工程质量： 一、工程质量品级：一次性查验合格为本合同的合约条件。
二、工程质量规范：丙方有必要严厉按工程有关文件选用的技术规范、工程质量规范、施工图要求安排实施，质量有必要抵达合格。 3、分包单位就该项分包的工程质量向建造方承当直接职责。 4、任何因为分包方的材料运用不妥或材料不合格、或施工工艺、办法不契合要求、施工程序不妥形成的质量问题、工程危险，分包方应承当悉数职责。 五、合同价款：合同定价(大写)：暂定人民币元整(小写)：元，工程款按最终实践工程量结算下浮结算。 六、决算按照：(2021 版)《XX 省建造工程施本工程套用《XX 省市政工程预算定额》、(2021 版)工取费定额》;材料价钱履行年月《XX 建造工程造价信息》(XX 栏)，取费规范归纳取费按市区三类中心值计取。 七、合同价款调整：设计改变：工程量增减由业主单位签证后结算。 八、工程款付出：待工程完工决算核准后由建造方一次性付清。 九、建造方职责 一、担任现场的协谐和办理，处置总包方、分包方之间的相关事宜。 二、担任及时向分包方付出工程进展款及尾款。 十、总包方的作业
三方协议书范文8篇 三方协议书篇1 甲方： 乙方： 丙方： 甲方或得了工程承建权，该工程具体由乙方负责组织实施。甲方与乙方已于年律承诺书》。现为了加强施工管理，保证甲方与建设单位签订的工程施工合同能按合同约定完成工期、质量目标等全部工作内容，依据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》以及重庆《工程项目全承包管理实施细则》等公司有关管理规定，本着平等、自愿原则，经双方协商一致，签订如下协议： 1、原由乙方负责组织实施的工作内容，现交由丙方具体组织实施。丙方为项目分包的责任人，由丙方负责该项目工程的全面实施及管理，对项目实施全过程的履约负责。 2、丙方履行原应由乙方所承担的一切权利及义务，包括与甲方及建设单位的所有合同条约。乙方已完成的工程由乙方于丙方办理移交手续，乙方推出该项目工程的实施及管理。 3、该工程的分包由甲方与丙方另行签订相关合同。 4、乙方退出该项目并与丙方办理完移交手续后，所有的权利及义务也随之转移给丙方，由丙方履行乙方已完成及未完成的所有权利及义务。乙方不得以任何理由及借口向甲方要求行使权利；丙方也不得以任何理由及借口拒绝向甲方履行义务。
5、本协议书经三方签字盖章后生效。 6、本协议书一式三份，三方各执一份，具有同等法律效力。甲方： 董事长（签字）： 电话： 邮编： 住址： 乙方（签字）： 身份证号码： 电话： 邮编： 住址： 签定 签定时间： 丙方： 法定代表人： 电话： 邮编： 住址：
三方协议书篇2 协议编号： 甲方：（主管地税机关）：联系电话：——————— 乙方：（纳税人）： 纳税识别号：联系电话：————————丙方：（开户银行）联系电话： 为简化办税程序，向纳税人提供优质、高效的服务，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电子签名法》等法律、法规，经乙方申请,甲、丙方确认，三方就网上申报实时缴税(费、基金)（以下简称税款）事项达成如下协议： 第一条网上申报实时缴税是指乙方通过甲方网上申报纳税服务系统和税库银横向联网系统，在指定账户中以实时划款方式进行税款的申报、缴纳。指定账户是指乙方在丙方开立的并向甲方备案的用于网上申报实时缴税的结算账户。 第二条乙方自愿按照甲方关于网上申报实时缴税管理的有关规定及本协议，采取网上申报实时缴税方式进行税款的申报、缴纳。 第三条乙方适用网上申报实时缴税的范围是： 1、乙方在规定的纳税申报期内对当期税款的申报、缴纳。 2、乙方缓、欠税款的缴纳。 第四条甲方的权利与义务
工程三方协议（优秀模板3套） 工程三方协议套1 甲方(简称甲方)：_________________ 乙方(简称乙方)：_________________ 丙方(简称丙方)：_________________ 根据________年________月________日甲方和乙方签定的 _____________工程分包施工协议书，现补充三方协议，协议内容如下 1、丙方为乙方下属分公司，承接总公司委托的业务。 2、甲方和乙方签定的_____________工程分包施工协议内容全部有效，全部内容由乙方委托丙方实施。如有任何经济纠纷或法律纠纷，仍由乙方承担责任。 3、原甲方应付乙方该工程的全部款项现由甲方直接支付给丙方并由丙方开具相应的建安发票给甲方。 4、丙方收款单位及账号： 分公司帐号：_____________ 户行：________________ 协议订立时间：________年________月________日 协议订立地点：_________________ 本协议双方签定即生效,款项全部结清即失效。如有任何争议，三方约定由_______________仲裁委员会仲裁。
工程三方协议套2 甲方：__________ 身份证号码：__________ 住址：__________ 联系方式：__________ 乙方：__________ 身份证号码：__________ 住址：__________ 联系方式：__________ 丙方：__________ 身份证号码：__________ 住址：__________ 联系方式：__________ 鉴于：__________ 甲乙丙三方于____年____月____日签订《____________________》，共同承包__________工程。由于该工程有超量工程，超量部分款项尚未收回，现根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等国家有关法律法规，甲乙丙三方经平等自愿协商，就剩余工程款项订立如下协议：__________ 第一条工程概况 1.工程名称：__________ 2.工程地点：__________
工程分包三方协议 工程分包三方协议范本 工程分包三方协议范本(一) 建设单位： (以下简称甲方) 总包单位： (以下简称乙方) 分包单位： (以下简称丙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲、乙、丙三方协商一致拟定该三方协议书，并同意共同遵守。 一、工程概况： 1、工程承包内容：以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准 2、承包方式：本工程采取包质量、包工期、包安全文明、包验收合格的承包方式。 二、合同工期： 开工日期：具体以现场批准的开工日期为准 工期：以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准 三、工程质量： 1、以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准 2、丙方在施工过程中接受建设单位、总承包单位、监理单位、设计单位的监督和管理。 四、施工环境： 丙方需加强自身的施工现场管理，执行乙方一体化管理体系和各项要求及施工现场的环境安全管理计划，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，无安全事故。 五、合同价款：
以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准 六、工程结算： 1、以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准 2、若本合同出现未作规定的情况，则根据甲、丙双方协商结果执行。 七、工程款支付： 以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准 八、各方权利及义务： 1、甲方权利和义务 1.1、负责现场的“三通一平”工作。 1.2、在开工前7日负责向乙方提供施工图1套，向丙方提供施工图3套，并由甲方组织负责图纸会审。 1.3、组织乙方、丙方进行场地施工前与施工后移交，并办理相关移交手续。 2、乙方权利和义务 2.1、开始施工前，向丙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。 2.2、及时转达上级部门及甲方的有关指令、要求。 2.3、做好分包单位竣工资料的归档、备案工作。 2.4、按本工程结算价的2%向丙方收取总包服务费(由甲方支付) 2.5、如非乙方原因造成的工程延期，造成乙方延期竣工而产生的损失由责任方承担。 2.6、本工程所发生的债权、债务均与乙方无关。 3、丙方的权利和义务 3.1、工程开工前，应向甲方报送施工组织设计和详细的施工进度计划。 3.2、按照经各方审批后的施工组织设计做好各项施工准备工作。
工程承包三方协议范本 工程承包协议属于合同法调整的协议范围，合同法第十六章具体规定了建设工程合同的有关事项。以下是由小编收集整理的工程承包三方协议范本，欢迎阅读。 工程承包三方协议范本1 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国经济法》，《建筑安装工程承包条例》及《建筑安装工程总分包实施办法》等有关规定，双方本着共同合作，互惠互利的原则，制定本合同，具体条款如下： 一、施工内容 给甲方海河东二路建材园区内的两栋厂房以清包的方式上彩钢瓦，包括焊砣，下预埋件，上彩钢瓦等相关彩钢的项目。 二、甲方管理规定 １、乙方在施工过程中必须按工地的各项施工管理制度执行。 ２、乙方在施工过程中必须以报价单的施工项目、施工工艺、施工材料为准。 ３、乙方在每天的下班前必须把施工工地的卫生搞好，做到每天清扫干净。 ４、现场的施工材料必须堆放整齐，摆放有序。 ５、乙方在施工过程中必须以公司签订的施工工期为准并在施工工期内完工。 三、合同签生效后，甲方按如下表中约定直接向乙方支付工程款 付款方式如下：本工程的工程总价为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 第一次：工程款为＿＿＿＿＿＿﹪。 第二次：工程款为＿＿＿＿＿＿﹪。 第三次：工程款为＿＿＿＿＿＿﹪。 四、甲方责任： １、甲方负责与乙方的各项协调工作。
２、负责协调乙方办理入场的各项管理手续。 ３、负责工程进展的监督检查，竣工验收。 五、乙方责任 １、乙方作为工程合同的具体执行人，要对甲方负责。 ２、负责工程的施工管理、施工质量、施工工艺、施工材料、施工质量验收工作。 ３、必须保证施工人员的人身安全，出现各种安全事故乙方全权负责。 ４、劳动保护用品及施工工具由乙方自行解决。 ５、由于乙方对各种事故负全责，乙方应承担各种事故给甲方造成的各种损失并赔偿损失。 六、附则 １、本协议经甲乙双方签后生效。 ２、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效率。 ３、本协议未尽事宜，双方可另行商议。 甲方签〔签章〕： 乙方签〔签章〕： ＿＿＿年＿＿月＿＿日 工程承包三方协议范本2 建设单位： (以下简称甲方) 总包单位： (以下简称乙方) 分包单位： (以下简称丙方) 经甲、乙、丙三方协商同意，乙方将xx防水工程分包给丙方施工，为明确三方的责权利关系，经协商达成如下协议。 一、工程名称：。 二、工程地点：。 三、工程内容：。 四、工程造价：约xx万元，x元/平方米，按防水工程实体的防水外表面积(按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积，但搭接层不重复计算面积，只计算单层面积)进行结算。
Remember, only your smile can make you find light in the endless darkness.整合汇编简单易用（页眉可删） 工程三方协议书范本 工程三方协议书范本怎么写?请看下面的工程三方协议书范本吧! 【篇一：工程三方协议书范本】 项目合作协议由： 项目出资人(以下简称甲方、乙方和丙方) 甲：，身份证号： 乙：，身份证号： 丙：，身份证号： 甲乙丙三方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下：第一条： 甲乙丙三方自愿合作经营塑胶地板项目，总投资为15——万元，甲方以人民币方式出资——万元，乙方以人民币方式出资——万元，丙方以人民币方式出资——万元。 第二条：
在合伙期间合伙人出资的为共有财产，不得随意分割。 合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。 第三条： 双方共同经营，合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人，所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人共同承担。 第四条： 塑胶地板项目固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方%、乙方%的比例分配、丙方%的比例分配。 第五条： 每年塑胶地板总销售利润进行分配或再投资，由甲、乙、丙三方共同协商，决定权按出资比例多少来界定。 第六条： 本协议未尽事宜，三方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。 第七条： 本协议一式叁份，合伙人各一份。 本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。
第八条： 本协议有效期： 只要三方继续合作，本协议持续生效。 第九条： 争议处理 1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决; 2、如果三方通过协商不能达成一致，则提交仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院起诉; 第十条： 合作三方中如果有一方提出退出合作的须提前一个月向其他两方提出，退出金额按退出时投资项目资产比例来返还，返还期限不超过天。 第十一条： 违约处理 如果一方违反本合同的任何条款，非违约方有权终止本合同的执行，并依法要求违约方赔偿损害。 第十二条：
工程三方合同范本（合集5篇） 工程三方合同范本第1篇 业主单位(以下简称甲方)：XX有限公司 总包单位(以下简称乙方)：XX有限责任公司 分包单位(以下简称丙方)：XX有限责任公司 根据工程的实际需要，经协商甲方同意乙方将“阳光世纪商业综合楼”的外墙装修工程分包给丙方，为了保证工程的顺利完成，实现优质、高效、低耗和文明施工的目标，特制定本三方协议。明确各自的责权利，以资共同遵守。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 工程内容： 二、工程承包范围和承包方式： 丙方根据甲、乙方认可的方案以及施工图的要求对商业综合楼的外墙装饰工程工包料施工。 三、结算方式： 1、甲方直接与丙方进行结算，结算方式双方另订协议确定。乙方给丙方在结算手续上提供便利(如为丙方的签证及结算资料盖章等)。
2、甲方按与丙方结算总价的5%给予乙方项目部工程配合费及2%的工程管理费。 3、工程的税金含在丙方的承包价中，由丙方负责激纳。项目部工程配合管理费自身的税金已含在配合管理费内，由乙方激纳。 4、乙方与丙方再另订分包合同具体确定双方责任，不再另行增加费用。 5、至20**年9月30日止阳光世纪工人生活区水、电费用由乙方负责缴纳，此后工人生活区的水、电费用由甲方负责缴纳。 四、工程管理： 乙方与丙方完善分包手续，乙方对工程进行全程跟踪控制管理，并配合丙方施工，竣工资料由丙方负责收集、整理并提交乙方，由乙方汇总统一申报竣工验收。 五、工程款支付： 1、工程款由乙方委托甲方直接拨付给丙方。需支付工程进度款时，由丙方提出申请，乙方签字确认并出具支付委托书后报甲方审核。 2、甲方在给丙方拨付进度工程款的同时，按付款额的5%付给乙方配合费。 六、三方责任约定： 1、甲方责任：甲方根据合同的付款条约，根据工程进度给乙方和丙方，分别拨付配合费和工程进度款。若甲方未能及时付款，则甲方应承担