当前位置:文档之家› 施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征)正规范本(通用版)

施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征)正规范本(通用版)

施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征)

引言

施工合同是建设工程中不可或缺的法律文件,规定了承包商和业

主之间的权利和义务,保护了双方的合法权益。本文将介绍施工合同

的通用条款和专用条款,以及施工合同的法律特征。

一、施工合同通用条款

施工合同的通用条款通常包括内容:

1. 合同的目的和范围

合同应明确规定承包商将要承担的工程范围、工作内容和工期等。此条款的目的是确保双方对合同的理解一致,能够明确地识别出工程

的范围和所需工作。

2. 建设工期和交付时间

工期条款规定了建设工程的时间框架和完成日期。交付时间条款

则规定了承包商需要在何时完成施工并将工程交付给业主。这些条款

对于合同履行的时间要求具有重要意义。

3. 确定支付方式和费用

本条款应明确双方关于支付合同价款的义务和方式。通常情况下,合同价款将根据工程的进展和完成程度来支付。此外,还需要规定变

更工程的处理方式及费用的支付规定,以确保合同款项的公平支付。

4. 保证和担保责任

施工合同通常要求承包商提供一定的保证和担保,以确保工程的

质量和安全。合同条款应规定承包商对工程质量的保证期限,并明确

由于质量问题而造成的维修和修复责任。

5. 弃权和争议解决

本条款规定了当发生争议时,双方同意通过谈判、调解或仲裁来

解决争议。双方应明确规定解决争议的程序和方式,以保证争议能够

公平、及时地解决。

二、施工合同专用条款

施工合同的专用条款是根据工程的特殊性而制定的,以确保合同

能够更好地适应特定工程的需求。是一些常见的施工合同专用条款:

1. 施工规范和标准

本条款规定了施工必须符合的规范和标准。这些规范和标准可能

来自法律法规、行业标准或业主的特定要求。通过明确规定施工规范

和标准,可以确保工程的质量和安全。

2. 变更和解除合同

施工合同的变更和解除条款规定了双方可以根据实际情况对合同

进行修改或解除的条件和程序。变更和解除条款应明确双方的权利和

义务,以便在需要时有条不紊地进行变更或解除。

3. 安全措施和责任

本条款要求承包商采取必要的安全措施,确保工地的安全和施工

人员的安全。同时,还规定了承包商对于意外事故的责任和赔偿责任。

4. 进度管理和监督

施工合同通常包括进度管理和监督条款,以确保工程按照合同要

求按时完成。该条款包括进度计划的制定和执行、进度报告的提交等

内容。

三、施工合同的法律特征

施工合同具有特征:

1. 法律主体的平等性

施工合同涉及业主和承包商之间的合作关系,双方在签订合同时应受到平等对待,不存在任何一方对另一方的压制或强制。

2. 完全和真实的合意

施工合同的成立必须是双方完全自愿的,合同内容和条款应完全真实,没有任何虚假陈述或隐瞒。

3. 定期和及时履行

施工合同具有明确的履行期限和要求,双方应按照约定的时间和方式履行合同。

4. 公平交换的原则

施工合同的价值交换应符合公平交换原则,即双方应基于对等价值进行交换,确保权益的平衡。

5. 保护质量和安全

施工合同应规定合理的质量和安全保障措施,以确保工程的质量和施工期间的安全。

结论

施工合同是建设工程中重要的法律文件,通过规定双方的权利和义务,保护双方的合法权益。合同的通用条款和专用条款确保了合同的有效执行和工程的质量安全。施工合同具有法律主体平等性、完全真实的合意、定期和及时履行、公平交换的原则以及保护质量和安全等法律特征。合同的履行是建设工程成功完成的关键因素,业主和承包商应遵守合同的条款,共同保障工程的顺利进行。

建设工程施工合同通用条款模板5篇学习啦

建设工程施工合同通用条款模板5篇 建设工程施工合同通用条款模板1 发包方(甲方):___________承包方(乙方):___________ 根据《中华人民共和国民法典》以及国家有关法律法规的规定,经甲、乙双方协商,为明确双方权利、义务及经济责任,加强双方的相互配合,保证工程顺利竣工。双方达成以下合同条款: 第一条:工程项目 1、工程名称:______________; 2、工程编号:______________; 3、工程地点:______________; 4、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。 5、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。 6、承包方式:______________。 第二条:工程期限 1、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为____天(日历____天),自____年____月____日开工____年____月____日竣工验收。 2、开工前____天,乙方向甲方发出开工通知书。 3、在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限: (1)因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者。 (2)因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者。 (3)按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工。 (4)因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。

(5)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工。 (6)非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。 (7)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。 (8)由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。 4、工期提前。 施工中如需提前竣工,双方协商一致后签订提前竣工协议,合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划,报甲方批准。甲方应在5天内给予批准,并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主要内容: (1)提前的时间。 (2)乙方采取的赶工措施。 (3)甲方为赶工提供的条件。 (4)赶工措施的经济支出和承担。 (5)提前竣工收益(如果有)的分享。 第三条:甲方责任 1、提供现场施工用水、电、堆放材料场地及施工人员食、宿临时用房。 2、提供施工用双排脚手架。 3、负责施工现场各施工单位间的协调工作。 4、严格监督施工质量,组织工程验收。 第四条:乙方责任 1、负责安装中所有有材料供应。施工主要材料必须有合格证明资料,如:材质单、合格证等。 2、认真组织施工,严格按《grc外装饰工程施工验收标准》施工。

施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征)正规范本(通用版)

施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征) 引言 施工合同是建设工程中不可或缺的法律文件,规定了承包商和业 主之间的权利和义务,保护了双方的合法权益。本文将介绍施工合同 的通用条款和专用条款,以及施工合同的法律特征。 一、施工合同通用条款 施工合同的通用条款通常包括内容: 1. 合同的目的和范围 合同应明确规定承包商将要承担的工程范围、工作内容和工期等。此条款的目的是确保双方对合同的理解一致,能够明确地识别出工程 的范围和所需工作。 2. 建设工期和交付时间 工期条款规定了建设工程的时间框架和完成日期。交付时间条款 则规定了承包商需要在何时完成施工并将工程交付给业主。这些条款 对于合同履行的时间要求具有重要意义。

3. 确定支付方式和费用 本条款应明确双方关于支付合同价款的义务和方式。通常情况下,合同价款将根据工程的进展和完成程度来支付。此外,还需要规定变 更工程的处理方式及费用的支付规定,以确保合同款项的公平支付。 4. 保证和担保责任 施工合同通常要求承包商提供一定的保证和担保,以确保工程的 质量和安全。合同条款应规定承包商对工程质量的保证期限,并明确 由于质量问题而造成的维修和修复责任。 5. 弃权和争议解决 本条款规定了当发生争议时,双方同意通过谈判、调解或仲裁来 解决争议。双方应明确规定解决争议的程序和方式,以保证争议能够 公平、及时地解决。 二、施工合同专用条款 施工合同的专用条款是根据工程的特殊性而制定的,以确保合同 能够更好地适应特定工程的需求。是一些常见的施工合同专用条款:

1. 施工规范和标准 本条款规定了施工必须符合的规范和标准。这些规范和标准可能 来自法律法规、行业标准或业主的特定要求。通过明确规定施工规范 和标准,可以确保工程的质量和安全。 2. 变更和解除合同 施工合同的变更和解除条款规定了双方可以根据实际情况对合同 进行修改或解除的条件和程序。变更和解除条款应明确双方的权利和 义务,以便在需要时有条不紊地进行变更或解除。 3. 安全措施和责任 本条款要求承包商采取必要的安全措施,确保工地的安全和施工 人员的安全。同时,还规定了承包商对于意外事故的责任和赔偿责任。 4. 进度管理和监督 施工合同通常包括进度管理和监督条款,以确保工程按照合同要 求按时完成。该条款包括进度计划的制定和执行、进度报告的提交等 内容。 三、施工合同的法律特征 施工合同具有特征:

工程施工合同专用条款正规范本(通用版)

工程施工合同专用条款 第一章总则 第一条(定义) 根据《合同法》及有关法律、法规的规定,工程施工合同是指建设工程发包方与承包方之间的合同关系。本合同条款为工程施工合同的专用条款,适用于工程施工项目。 第二条(合同订立) 1.本合同的订立应当以书面形式进行,合同各方应当按照诚实信用原则进行协商。 2.合同订立后,双方应当在合同生效前支付相应的定金。合同生效的具体条件由双方协商确定。 第二章合同标的和工程范围 第三条(合同标的) 1.根据该合同,承包方应当按照约定的施工时间、质量、费用等条件,为发包方提供工程施工服务。 2.合同标的包括但不限于施工图纸、技术规范、原材料、设备、施工劳动力等。

第四条(工程范围) 1.工程范围应当根据发包方提供的施工图纸和技术规范进行 确定,双方共同确认后生效。 2.在工程施工过程中,如发现工程范围需要进行调整的情况,应当及时通知另一方并按照双方的协商确定调整方案。 第三章施工期限与工期管理 第五条(施工期限) 1.本合同约定的施工期限为从合同生效日起开始计算,至工 程竣工验收通过之日止。 2.施工期限的具体安排由双方协商确定,并在合同中明确记录。 第六条(工期管理) 1.双方应当建立工期管理机制,确保工程按时完成。如工期 延误,应当进行相应的赔偿或补偿。 2.发包方有权要求承包方提供工期进度报告,并对工期的进 展进行监督。

第四章施工质量和安全 第七条(施工质量) 1.承包方在施工过程中应当严格按照合同约定的技术规范和 质量要求进行施工。 2.发包方有权要求承包方提供相关的质量检测报告,并对施 工质量进行评价。 第八条(安全管理) 1.承包方应当建立健全的安全管理制度,确保施工过程中的 安全。 2.如发生安全事故,承包方应立即报告发包方,并采取相应 的措施进行处理和排除安全隐患。 第五章施工费用及支付方式 第九条(施工费用) 1.本合同约定的施工费用应当包括所有与工程施工相关的费用,包括但不限于材料费、人工费、设备费、管理费等。 2.合同双方应当就施工费用达成一致,并在合同中记录明确。

建筑施工合同范本(通用10篇)

建筑施工合同范本(通用10篇) 在当今社会,人们对合同愈发重视,合同的法律效力与日俱增,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是小编收集整理的建筑施工合同,欢迎阅读与收藏。建筑施工合同篇1 甲方:_______ 乙方:_______ 甲乙双方为携手合作,促进发展,满足利益,明确责任,依据中华人民共和国有关法律之相关规定,本着诚实信用,互惠互利原则,结合双方实际,协商一致,特签订本合同,以求共同恪守:第一条:工程名称_______(指分包部分之间工程名称) 第二条:工程地点_______。 第三条:工程范围_______。 第四条:质量标准_______可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)。 第五条:承包人_______(如按预算实行包工包料,属于总承包人及发包人负责供应之材料,分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。 第六条:工程总价 本工程包价计人民币_______元整。 第七条:工程包价 本工程包价计人民币_______元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值)。 第八条:付款办法:_______。 第九条:工程期限 按本合同第三条的工程范围自_______年_______月_______日开工至_______年_______月_______日止全部完工。 第十条:本工程范围内的_______工程,自_______年_______月_______日开工于_______年_______月_______日完成交工。_______第十一

条:双方联系制度及协作办法_______。 第十一条:本合同正式两份,双方各执一份,副本_______份,总承包人收执_______份(其中送拨款银行及发包人各一份)分包方收执_______份。 甲方:_______ 乙方:_______ _______年________月_________日 建筑施工合同篇2 甲方:xxx 乙方:xxx 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。 一、工程名称:xxx 地点:xxx 二、承包方式:xxx 三、工程承包内容:xxx 四、合同价款:xxx 五、付款方式:xxx 六、总工期要求 xx 个工作日。 七、甲方责任 1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。 2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。 八、乙方责任 1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。 2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格,延误期每日罚款元。 九、工程质量、安全及保修 1.乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。

施工合同专用条款(精选范本)

施工合同专用条款(精选范本) 范本:施工合同专用条款 第一条合同的目的 本合同的目的是为了明确双方在施工合作中的权利、义务和责任,确保合同的履行,并达到优质、高效、安全、环保的施工目标。 第二条项目范围 乙方应按照甲方的要求,对指定的项目进行施工,确保施工质 量符合相关标准和规定,并按时完成施工任务。 第三条价格和支付方式 1. 甲方应按照合同约定支付工程款项。工程款项的支付方式可 根据实际情况协商确定。 2. 如因甲方原因导致施工项目暂停或延迟,甲方应按照合同约 定支付相应的滞纳金。

第四条工期和违约责任 1. 施工合同约定的工期为【具体工期】,甲方应按时提供施工所需的场地和材料,否则应承担相应的违约责任。 2. 如因乙方原因导致施工延期,乙方应按照合同约定支付相应的违约金。 第五条质量保证 乙方应确保施工质量符合相关标准和规定,并提供相应的质量保证期。在质量保证期内,如出现施工质量问题,乙方应及时修复或更换,并承担由此产生的费用。 第六条安全和环保 乙方应严格遵守相关的安全和环保法规,确保施工过程中的安全和环保措施得到有效落实。如发生安全事故或环境污染问题,乙方应及时采取措施予以处理,并承担相应的法律责任和赔偿责任。 第七条变更和解除

1. 任何一方如需变更合同内容,应经双方协商一致,并签署变 更合同。 2. 任何一方如需解除合同,应提前书面通知对方,并履行相应 的解除程序。 第八条争议解决 本合同的争议解决途径为友好协商,如协商不成,应提交至所 在地有管辖权的法院进行解决。 第九条其他约定 1. 本合同的附件是合同的重要组成部分,具有同等的法律效力。 2. 本合同自双方代表签字或盖章之日起生效,并持续有效直至 合同履行完毕。 甲方(盖章/签字):乙方(盖 章/签字):

工程施工合同通用条款(标准版)

工程施工合同通用条款(标准版合同范本) 甲方:XXX单位或个人 乙方:XXX单位或个人 签订日期: XXXX年XX月XX日

工程施工合同通用条款 发包单位(甲方):_________________ 承包人:(乙方):_________________ 根据中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议: 第1条:工程概况 1.1、工程名称: _________________ 工程地点:__________________________________ 工程内容: 含如下内容:地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。

工程总价:按下室占地面积_______元(此价格含不可考虑的因素,没有任何价格调差)。 工期:第2条:合同使用标准和法律 2.1、合同使用标准:______________ 2.2、适用法律:中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例 第3条:甲方工作 3.1 公布工地各项管理制度,对工程质量、安全、进度、文明施工、材料耗用等进行检查、督促,监督施工质量并协调解决施工过程中的各种问题。 3.2按照合同条款按时按量支付工程款。 3.3如乙方不服从甲方指挥,不能按时完成甲方规定的施工任务,或发生重大失误导致工程停工,甲方有权终止合同。对造成甲方经济损失的,由乙方负责赔偿。 3.4负责加强安全管理、完善安全规章制度,做好安全设防。

正规公路施工合同通用版

正规公路施工合同通用版 关于正规马路施工合同通用版,正规马路施工合同通用版怎么写,正规马路施工合同通用版排版上和内容上有哪些须要留意的地方等法律合同范本相关问题,我我整理了以下的内容,盼望可以帮到大家。我我本次供应的是正规马路施工合同通用版,你可以凭借这类正规马路施工合同通用版去跟别人签订协议.假如你有更好的关于合同范本,请联系我们投稿.正规马路施工合同通用版 随着法律法规不断完善,人们更加重视合同,关于合同的利益纠纷越来越多,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么我们拟定合同的时候须要留意什么问题呢下面是我收集整理的正规马路施工合同范X,仅供参考,大家一起来看看吧。正规马路施工合同范X发包人:_____________________(简称甲方)承包人:_____________________(简称乙方)依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及有关行政法规、遵XX等、自愿、公允和诚恳信用的原那么,依据托县地区实际状况,双方就本建立工程的施工事项达成如下协议:一、工程概况工程名称:政协办公楼室内修理改造工程工程地点:托县政协办公楼工程内容:楼内墙面,天棚刮腻;钢窗维护刷漆,办公室、会议室门拆旧换新;地面铺砖修理;卫生间整体改造;灯具等电器拆旧换新;线路整理二、合同工期开工____日期:________年____月____日打算竣工日期:________年____月____日预料合同工期:_____天三、承包方式和合同价款(一)采纳包

工包料和总承包形式;(二)合同价款:依据甲方现场工程量预估和定额预算,预付30%工程款,待工程完工结算后一次付清剩余70%工程款;(三)详细工程内容:依据甲方按需求现场指定位置工程施工,最终以甲方现场工程签证的工程量执行结算工程造价。四、发包人(甲方)责任依照合同按时拨付工程进度款。五、承包人(乙方)责任1、遵照合同和工程施工组织设计的要求踊跃组织施工;2、保质保量完成甲方指定工程工程;3、遵守施工现场环境管理,平安管理,文明施工管理,创立平安文明施工达标工地。六、工程质量及验收1、乙方在施工中必需支持《百年大计、质量第一》的方针,严格贯彻执行国务院《建立工程质量管理条例》,严格执行建筑工程强制性标准,工程质量标准到达一次性验收合格。2、乙方在施工中严格执行隐藏工程检验制度,未经质检部门或甲方、监理代表检验的隐藏工程不能进展下一道工序。3、乙方在施工中严把质量关,应当检验而未进展检验的原材料不准提前运用。(钢材必需运用XX等大厂材料,水泥必需运用正规厂家)。七、工程款支付方式1、工程开工后,按工程进度付工程总造价的30%,工程竣工验收合格,并结算后一次性付清70%。 八、质量保修遵照国务院________年《建立工程质量管理条例》保修的规定负责。九、违约责任1、乙方因质量不合格造成的停工,全部责任由乙方担当。2、乙方因工程质量不合格造成的返工,乙方应负全部责任。4、如因甲方造成停工,不能按时交工,工期顺延,状况紧要的另行议定。十、其它约定事项:甲方:______________________法人代表:______________________(签章)乙方:

建设工程施工合同示范文本(精选27篇)

篇1:建设工程施工合同示本 发包人(全称):______________________ 承包人(全称):______________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:_____________________ 工程地点:________________________ 工程内容:________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号:_____________________ 二、工程承包范围 承包范围:_____________________ 三、合同工期 开工日期:______________________ 竣工日期:____________________________ 合同工期总日历天数_________________天。 四、质量标准 工程质量标准:________________________ 五、合同价款 金额(大写):______________________元(人民币) ¥:______________________元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、合同协议书

2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的'定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间:____________年________月________日 合同订立地点:_____________________________ 本合同双方约定______________________后生效。 篇2:建设工程施工合同示本 发包方(以下简称甲方):__________________工程公司项目经理部 承包方(以下简称乙方):__________________泥工工程承包班组 甲方承建的泥工单项工程,于_________年_________月_________日,由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及分工负责等原则,根据本工程的情况,特商定如下条款,共同遵守执行: 一、工程内容: 按施工图纸所有的泥工项目,现场不产生计时工。并承担所有预埋铁件拉墙筋的安装。

施工合同范本(通用5篇)

施工合同范本(通用5篇) 施工合同1 发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》以及其他有关法律法规规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议: 第一条工程概况: 1.1 装修施工地点: 1.2 住房结构:施工面积平方米。装饰施工内容:详见《装饰施工造价表》。 1.3 工程承发包方式:_______________________。 1.4合同价款:本合同工程造价为(人民币) _____________________________元(不含税金),金额大写: __________________________________________(详见:《工程预算书》) 1.5工程工期:自______年____月_____日开工,至_____年___月___ __日竣工,工期天。 第二条甲方工作 2.1开工前3天,为乙方入场施工创造条件,包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则; 2.2提供施工期间的水源、电源;

2.3负责协调施工队与邻里之间的关系; 2.4不拆动室内承重结构,如需折改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续; 2.5施工期间甲方仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作; 2.6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场验收及工程竣工验收。 第三条乙方工作 3.1施工中严格按照安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程; 3.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境; 3.3保护好室内的家具和陈设,保证上、下水管道的畅通; 3.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场装修垃圾。 第四条工程变更 工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。 第五条材料供应 5.1按合同约定由甲方提供的材料、设备,甲方应在材料到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续; 5.2按合同约定由乙方提供的材料应保证质量,主要工程材料到达施工现场前乙方应通知甲方,双方共同验收。 第六条工期延误

建设工程施工合同范本(通用10篇)

建设工程施工合同范本(通用10篇) 建设工程施工合同范本(通用10篇) 随着人们法律意识的建立,越来越多事情需要用到合同,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编帮大家整理的建设工程施工合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。 建设工程施工合同篇1 承包方:(甲方) 施工单位:(乙方) 为了明确双方在施工中的权利义务,搞好配合协调,确保工期和工程质量,按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,经双方充分协商,签订本合同,以资共同遵守执行。 一、工程名称:山韵佳苑B区 二、工程单价:壹拾叁元(13.00)每米 三、工程内容范围: 四、承包方式:单包人工 (工程量约23000m) 五、工程造价:大写约贰拾玖万玖仟元小写约299000.00元 六、结算方式:合同单价不变,工程量按实结算,办好签证,验收手续。 七、施工方案和工期:施工组织方案乙方应提交甲方、监理批准。乙方必须按计划组织施工并接受甲方、监理对施工质量和进度检查监督,严格按图施工。 工期包括:开工日期按实际开工日期竣工日期 20xx年2月10日除以下原因工期顺延: ①天气原因 ②设计变更 ③地质原因 ④场地影响

⑤甲方供桩影响 ⑥其他双方均能接受的客观原因 八、付款方式:首期:机械设备进场试桩完成后甲方付工程总造价的20%。中期每完成两千米工作量甲方付已完成工作量的50%。末期:施工完成后甲方付工程总造价的90%。余款桩基验收合格甲方基础底版浇完后结清余款。 九、乙方在施工期内,甲方、监理随时派员到现场检查工艺和质量,如发现不符有关规定时,甲方有权指正,乙方应负责及时改正。 十、乙方在施工中,如乙方责任者发生工伤,设备损坏等事故,均由乙方自行负责处理及赔偿,甲方概不负责。 十一、甲乙双方应明确工作代表,甲方工地代表同志,监理单位工地代表徐惠明同志,乙方工地代表孙海燕同志。 十二、工程质量验收,由甲方会同乙方等有关单位,对工程按规定进行总体验收。凡在验收中发现必须返工或修补的部分,以书面议定修补措施和期限,乙方完工后要经再验收合格移交甲方,此发生的费用由乙方承担。工程质量乙方负责保修期贰年。 十三、违约责任: 1、按《经济合同法》。 2、甲方责任:未能按照合同规定履行责任,竣工期得以顺延,由于图纸及其它原因变更而造成的返工、停工,应采取补救措施,以减少损失,同时给予乙方相应补偿。 3、乙方责任: (1)按照国家、省市有关质量验收规范验收,由乙方造成工程质量问题,乙方负责无偿修理。并承担由此产生的一切经济损失。 (2)工期延误,每天按工程价款总额的万分之五付给甲方作为违约金。 十四、解决合同纠纷方式: (1)本合同在履行过程中发生争议,双方应及时解决。 (2)双方同意由 / 仲裁委员会仲裁、 (3)可向无锡人民法院起诉。

建筑工程施工合同范本8篇

建筑工程施工合同范本8篇 建筑工程施工合同范本 (1) 发包人(全称): 承包人(全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 田园清水湾小区1、2号楼工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协 议: 一、工程概况 1.工程名称:-----小区。 2.工程地点:长治市----------。 3.工程立项批准文号:。 4.资金来源:自筹。 5.工程内容:商住楼建安工程。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 6.工程承包范围: 商住楼图纸内土建、安装工程。此合同不包括甲方分包项目。 二、合同工期 计划开工日期:年月日。 计划竣工日期:年月日。 工期总日历天数:天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日 期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准 工程质量符合合格标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为: 人民币(大写) (¥元); 2.合同价格形式:根据通用条款1.1.5.2和专用条款、补充条款的约定确定。 五、项目经理 承包人项目经理:。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件: (1)中标通知书(如果有); (2)投标函及其附录(如果有); (3)专用合同条款及其附件; (4)通用合同条款; (5)技术标准和要求; (6)图纸; (7)已标价工程量清单或预算书; (8)其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当

最新标准施工合同范本(通用12篇)

最新标准施工合同范本(通用12篇) 最新标准施工合同范本 签施工合同需要注意的事项 一、在签订合同以前,经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。 二、审查合同公章与签字人的身份,确保合同是有效的。 三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款。 四、约定违约条款。 五、约定争议管辖权条款。 六、明确合同签订地。 七、约定担保条款。 最新标准施工合同范本(通用12篇) 在人民愈发重视法律的社会中,合同的用途越来越广泛,签订合同也是最有效的法律依据之一。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?以下是小编帮大家整理的最新标准施工合同范本(通用12篇),希望能够帮助到大家。 最新标准施工合同1 发包方: 承包方: 根据《中华人民共和国劳动法》及《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定,本着对双方负责的态度,甲乙双方公平、公正、互惠互利的原则,共同拟定本项目合同,并严格认真负责执行。 内容如下: 一、发包方式: 技术指导及包工包料;价格见施工方案报价清单。 二、发包范围: 屋面伸缩缝处理,屋面、阴阳角处理及保护层。 三、工程总造价 (约34108.00元,大写:叁万肆仟壹佰零捌圆):以现场实际方量

四、付款方式: 1、乙方进场施工个工作日由甲方付给乙方元材料款。 2、本工程完工验收合格甲方付乙方工程总款的92%; 3、本工程总款项预留8%为此工程质量保证金,一年期满甲方如数拨付给乙方。 五、工程质量与施工安全 1、乙方必须按本工程屋面防水维修施工方案,保质保量完成该工程施工;施工时应无条件接受甲方施工代表和质量监督负责人监督,否则造成的返工损失由乙方负责。 2、乙方在施工中必须做到安全生产,文明施工,并尊重当地群众的民族风情,由此引发的工伤事故及纠纷由乙方负责。 3、若在工程验收过程中发现质量问题,应由承包方负责返工维修,并承担一切返工维修费用,若因此造成经济损失的,承包方应负责赔偿。 六、竣工验收: 乙方完善施工过程中图片或文字资料,及验收清单,归类存档并移交甲方。 七、双方责任 1、甲方负责协调项目所在地的一切事项。 2、甲方保证该项目施工所具备的的水通,电通,路通。 3、甲方为乙方负责生产生活提供便利,费用由乙方自行承担。 4、乙方在施工中发现施工方案有变更,需取得甲方同意方可实施。 5、乙方在施工前必须将编制的技术设计施工方案报甲方备案,并向甲方提供施工大事记,施工记录。 6、工程施工期间,甲方可以随时派员对工程进度,经费使用进行检查,监督,乙方应按月向甲方报送工程进度和经费使用情况,甲方视其工程完工情况按进度拨款。 7、工程完工后3个工作日内,乙方应向甲方提交申请验收报告和竣工资料,甲方组织有关部门参加验收,验收合格后移交甲方管理使

建设工程施工合同范本(15篇)

建设工程施工合同范本(15篇) 建设工程施工合同范本1 甲方(发包方): 乙方(承包方): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本建设工程事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称:建设工程 2、工程地点: 3、资金 4、工程建设内容: 二、工程承包方式及范围 1、工程承包方式:本工程采用包工包料方式由乙方承建。 2、承包范围:

(1)乙方按图纸设计的要求来施工,承担本工程基础、结构主体工程施工。 (2)砌体部分:乙方按甲方提供设计图纸承担一层车库、电梯间、楼梯间墙体。承担二至八层所有外墙墙体、楼梯间、电梯间、分户隔墙施工,墙体采用180厚粘土砖砌筑; (3)门窗部分:乙方按甲方提供的设计图纸承担一层⑾轴车库门、入户门施工:承担二至八层所有外墙门窗、每层二单元入户门的施工。窗采用闽凯铝合金,门采用奋安防盗门; (4)梯间部分:乙方按甲方提供的设计图纸承担石板材桃花红贴梯面,不锈钢楼梯扶手,梯间墙面水泥漆,公用照明; (5)外墙水泥砂浆粉刷、永得利外墙水泥漆,内墙(有砌筑部分)采用水泥砂浆粉刷。 (6)屋面部分:隔热层及防水层; (7)水电部分:乙方按甲方提供的设计图纸承担套内照明部分预埋管埋设,承担水、电到户(到配电箱、水表箱)。 (8)基础按图中正负00到二米三的标高来做,施工过程中如果基础不结实,由甲方另行计价。 (9)外墙架:由乙方来定。 (10)浇水泥时,一切上料的东西由乙方来定,甲方无权干涉。

三、合同期限 本工程合同工期总日历天数天,即开工日期为年月日,竣工日期为年月日。 四、质量标准 工程质量标准:承建分部分项工程质量合格 五、合同价款 本房屋由乙方承建:(1100元/㎡)。 六、工程质量和技术要求 l、乙方必须严格按甲方核定的工程内容、设计方案、施工图纸、文件说明进行实施,抓好工程质量。 2、乙方应按施工图纸要求编制施工组织设计,确定施工进度计划。施工期间,应按甲方要求工程进度、施工质量和相关控制措施的情况。 3、工程建设使用的主要原材料,在进场时经检验合格后方可使用。乙方需提供原材料的产品。 4、工程施工过程中随时接受甲方的检查检验,乙方应为检查检验提供便利条件。所有分部、分项工程必须由甲方指定的施工监管人员验收合格后方可进行下一道工序施工,并及时做好工程工作。未经检查验收的,乙方擅自进行下一道工序施工,甲方有权责成乙方返工。若乙方

施工合同范本(精选12篇)

施工合同范本〔精选12篇〕 施工合同范本〔精选12篇〕 施工合同篇1 发包单位:(以下简称甲方) 承包单位:(以下简称乙方) 按照《中华人民共和国合同法》、《装饰装修工程合同条例》及有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的有关事项,并结合本工程详细情况,双方达成如下协议,共同守约。 第一条工程概况 1.1工程名称: 地点: 1.2 工程内容 装饰内容以图纸和预算为根据,实际施工如有增减应征得双方同意,并以书面形式予以确认,增减局部按实际结算。 1.3 承包方式:经充分协商双方确定为_______________类承包方式。 a类为包工包料 b类为包工不包料

1.4根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。 双方确定合同额为元,金额大写(人民币) 。 设计费为元,金额大写(人民币) 。 1.5 施工期限:根据国家建立装饰工程工期定额、双方商定。 自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日开工。 1.6 如遇以下情况,工期相应顺延。 1.6.1按施工准备规定,不能提供施工现场场地,电线路未能接通,障碍物未能去除,影响进场施工。 1.6.2不属于系数范围内的重大设施变更,提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进展而影响进度。 1.6.3在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。 1.6.4甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。 1.6.5因甲方材料供给不及时而影响施工。 1.6.6未按合同规定拨预付款,工程进度款或代购材料差价款而影响施工。 1.6.7因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素,而延误工期。 第二条工程监理

建设工程施工合同范本通用版(4篇)

建设工程施工合同范本通用版 第一部分协议书 发包人(全称) (简称甲方) 承包人(全称) (简称乙方) 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 资金来源: 二、工程承包范围 承包范围: 三、合同工期 开工日期: ____年 ____月 ____日 竣工日期: ____年 ____月 ____日 合同工期总日历天数天。 四、质量标准 工程质量标准: 五、合同价款

金额(大写): (人民币):万元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、明确双方权利、义务的纪要、协议 4、本合同通用条款 5、投标书、招标文件和中标通知书 6、施工图纸 7、标准、规范及有关技术文件、技术要求 8、工程预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间: ____年 ____月____ 日

合同订立地点: 本合同双方约定双方签字盖章后生效。 发包人:(公章) 承包人:(公章) 住所:住所: 法定代表人:_____ 法定代表人:_____ 委托代表人:_____ 委托代表人:_____ 电话:电话: 传真:传真: 开户银行:_____ 开户银行:_____ 帐号:帐号: 邮政编码:_____ 邮政编码:_____ 工商行政管理机关鉴证意见: 经办人:鉴证机关(章) ____年 ____月 ____日 第二部分通用条款 此部分采用《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款》 第三部分专用条款 一、词语定义及合同文件 2.合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序:

最新施工合同范本(通用10篇)

最新施工合同范本(通用10篇) (经典版) 编制人:__________________ 审核人:__________________ 审批人:__________________ 编制单位:__________________ 编制时间:____年____月____日 序言 下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢! 并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!

09版建设工程施工合同协议及专用条款范本

建设工程施工合同示范文本 2009 第一部分 合同协议书 发包人(全称):______________________________ __________________ 法定代表人: 法定注册地址: 承包人(全称):____________________________________________________ 法定代表人: 法定注册地址: 发包人为建设(以下“本工程”),已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方共同达成并订立如下协议。 一、工程概况 工程名称:______________________(项目名称)________________________标段 工程地点:________________________________ _______ ________________ 工程内容:______________________________________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号:______________ __ 资金来源: ____________________________________________________________ 二、工程承包范围 承包范围:_____________________________________________________________ 详细承包范围见“技术标准和要求”。 三、合同工期:

建筑工地工程合同范本(15篇)

建筑工地工程合同范本(15篇) 建筑工地工程合同范本1 立合同双方: 甲方(房主方)(简称甲方) 姓名: 身份证号: 乙方(承建方)(简称乙方) 姓名: 身份证号: 根据《中华人民共和国建筑法》《民法典》及相关法律法规,甲乙双方在平等自愿、公平合理、诚实信用的原则下,通过双方就本住宅建房工程的施工有关事项协商一致,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同,以资双方共同信守。 一、工程地点: 二、工程概况:本工程为结构私人居住房,楼层为层加隔垫层建筑。此结构厕所、厨房、阳台、梁、柱为现浇混凝土,其它楼板为预制板,建筑面积以实际建筑面积为准。 三、承包方式:甲方将其住宅以包工不包料,包工期、包质

量、包安全、包验收、包脚手架、包施工机械,以及所有劳务工具的形式承包给乙方承建本工程。 四、承包工程内容:建筑基础、主体结构的砌砖,扎钢筋、装模、拆模、现浇混凝土、楼梯、预制板安装;室内墙面天棚及后外墙、侧外墙粉水泥砂浆,前面外墙砖粘贴;主体顶层瓦面,室外散水,楼面找平,台阶等修建工作。 五、工程质量及要求: 1、乙方必须严格按照甲方提供的图纸和变更要求进行施工,工程质量应达到优良标准,确保安全。因乙方原因达不到工程质量合格条件的,乙方应无条件返工,并承担一切由返工带来的人工和材料损失的费用。 2、房屋建成后,____年内,甲方发现质量问题的,乙方必须进行维修。如因质量问题,在质保期内,乙方拒绝维修,甲方有权另请他人维修,所需费用直接从乙方质保金内扣除。 3、乙方如施工过程中遇到图纸和现场主体结构不相符合,须要变更时,必须与甲方共同协商,协商结果须经甲方同意后,乙方才能进入下一步施工。 六、工期:从年____月____日开始建设,工期为天。如发生下雨、停电、地震及甲方对外关系影响施工的不可抗力情况的`,可顺延工期。

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档