当前位置:文档之家› 施工合同通用条款

施工合同通用条款

施工合同通用条款

施工合同通用条款是指在施工合同中常见且适用的条款。以下是一些常见的施工合同

通用条款:

1. 合同双方:明确双方的名称和联系方式。

2. 工程描述:描述具体的工程项目,包括工程地点、规模、内容、进度和质量要求等。

3. 合同价款:确定工程的价款和支付方式,包括工程款的分期付款安排和付款期限等。

4. 变更和调整:规定如何处理工程变更和调整,包括变更的程序、费用和影响等。

5. 施工期限:确定工程的开始和完成日期,并约定延期和违约责任等。

6. 材料和设备:规定材料和设备的选择和采购,包括质量要求、供货和验收等。

7. 质量保证:约定施工方的质量保证期限和责任范围,以及施工方在质量问题发生时

的修复和补救措施。

8. 赔偿和责任:约定双方在合同履行过程中的违约责任和赔偿方式,包括违约方应支

付的违约金和损失赔偿等。

9. 保险和风险分担:确定各方在工程期间的保险责任和风险分担方式。

10. 终止和解除:规定解除合同的条件和程序,包括双方违约、协商解除和裁决等方式。

以上是一些施工合同的通用条款,具体的条款内容应根据实际情况进行调整和约定。在签订合同时,双方应仔细阅读和理解合同条款,并咨询专业人士进行必要的法律意见和建议。

建设工程施工合同通用条款模板5篇学习啦

建设工程施工合同通用条款模板5篇 建设工程施工合同通用条款模板1 发包方(甲方):___________承包方(乙方):___________ 根据《中华人民共和国民法典》以及国家有关法律法规的规定,经甲、乙双方协商,为明确双方权利、义务及经济责任,加强双方的相互配合,保证工程顺利竣工。双方达成以下合同条款: 第一条:工程项目 1、工程名称:______________; 2、工程编号:______________; 3、工程地点:______________; 4、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。 5、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。 6、承包方式:______________。 第二条:工程期限 1、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为____天(日历____天),自____年____月____日开工____年____月____日竣工验收。 2、开工前____天,乙方向甲方发出开工通知书。 3、在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限: (1)因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者。 (2)因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者。 (3)按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工。 (4)因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。

(5)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工。 (6)非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。 (7)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。 (8)由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。 4、工期提前。 施工中如需提前竣工,双方协商一致后签订提前竣工协议,合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划,报甲方批准。甲方应在5天内给予批准,并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主要内容: (1)提前的时间。 (2)乙方采取的赶工措施。 (3)甲方为赶工提供的条件。 (4)赶工措施的经济支出和承担。 (5)提前竣工收益(如果有)的分享。 第三条:甲方责任 1、提供现场施工用水、电、堆放材料场地及施工人员食、宿临时用房。 2、提供施工用双排脚手架。 3、负责施工现场各施工单位间的协调工作。 4、严格监督施工质量,组织工程验收。 第四条:乙方责任 1、负责安装中所有有材料供应。施工主要材料必须有合格证明资料,如:材质单、合格证等。 2、认真组织施工,严格按《grc外装饰工程施工验收标准》施工。

施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征)正规范本(通用版)

施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征) 引言 施工合同是建设工程中不可或缺的法律文件,规定了承包商和业 主之间的权利和义务,保护了双方的合法权益。本文将介绍施工合同 的通用条款和专用条款,以及施工合同的法律特征。 一、施工合同通用条款 施工合同的通用条款通常包括内容: 1. 合同的目的和范围 合同应明确规定承包商将要承担的工程范围、工作内容和工期等。此条款的目的是确保双方对合同的理解一致,能够明确地识别出工程 的范围和所需工作。 2. 建设工期和交付时间 工期条款规定了建设工程的时间框架和完成日期。交付时间条款 则规定了承包商需要在何时完成施工并将工程交付给业主。这些条款 对于合同履行的时间要求具有重要意义。

3. 确定支付方式和费用 本条款应明确双方关于支付合同价款的义务和方式。通常情况下,合同价款将根据工程的进展和完成程度来支付。此外,还需要规定变 更工程的处理方式及费用的支付规定,以确保合同款项的公平支付。 4. 保证和担保责任 施工合同通常要求承包商提供一定的保证和担保,以确保工程的 质量和安全。合同条款应规定承包商对工程质量的保证期限,并明确 由于质量问题而造成的维修和修复责任。 5. 弃权和争议解决 本条款规定了当发生争议时,双方同意通过谈判、调解或仲裁来 解决争议。双方应明确规定解决争议的程序和方式,以保证争议能够 公平、及时地解决。 二、施工合同专用条款 施工合同的专用条款是根据工程的特殊性而制定的,以确保合同 能够更好地适应特定工程的需求。是一些常见的施工合同专用条款:

1. 施工规范和标准 本条款规定了施工必须符合的规范和标准。这些规范和标准可能 来自法律法规、行业标准或业主的特定要求。通过明确规定施工规范 和标准,可以确保工程的质量和安全。 2. 变更和解除合同 施工合同的变更和解除条款规定了双方可以根据实际情况对合同 进行修改或解除的条件和程序。变更和解除条款应明确双方的权利和 义务,以便在需要时有条不紊地进行变更或解除。 3. 安全措施和责任 本条款要求承包商采取必要的安全措施,确保工地的安全和施工 人员的安全。同时,还规定了承包商对于意外事故的责任和赔偿责任。 4. 进度管理和监督 施工合同通常包括进度管理和监督条款,以确保工程按照合同要 求按时完成。该条款包括进度计划的制定和执行、进度报告的提交等 内容。 三、施工合同的法律特征 施工合同具有特征:

工程施工合同专用条款正规范本(通用版)

工程施工合同专用条款 第一章总则 第一条(定义) 根据《合同法》及有关法律、法规的规定,工程施工合同是指建设工程发包方与承包方之间的合同关系。本合同条款为工程施工合同的专用条款,适用于工程施工项目。 第二条(合同订立) 1.本合同的订立应当以书面形式进行,合同各方应当按照诚实信用原则进行协商。 2.合同订立后,双方应当在合同生效前支付相应的定金。合同生效的具体条件由双方协商确定。 第二章合同标的和工程范围 第三条(合同标的) 1.根据该合同,承包方应当按照约定的施工时间、质量、费用等条件,为发包方提供工程施工服务。 2.合同标的包括但不限于施工图纸、技术规范、原材料、设备、施工劳动力等。

第四条(工程范围) 1.工程范围应当根据发包方提供的施工图纸和技术规范进行 确定,双方共同确认后生效。 2.在工程施工过程中,如发现工程范围需要进行调整的情况,应当及时通知另一方并按照双方的协商确定调整方案。 第三章施工期限与工期管理 第五条(施工期限) 1.本合同约定的施工期限为从合同生效日起开始计算,至工 程竣工验收通过之日止。 2.施工期限的具体安排由双方协商确定,并在合同中明确记录。 第六条(工期管理) 1.双方应当建立工期管理机制,确保工程按时完成。如工期 延误,应当进行相应的赔偿或补偿。 2.发包方有权要求承包方提供工期进度报告,并对工期的进 展进行监督。

第四章施工质量和安全 第七条(施工质量) 1.承包方在施工过程中应当严格按照合同约定的技术规范和 质量要求进行施工。 2.发包方有权要求承包方提供相关的质量检测报告,并对施 工质量进行评价。 第八条(安全管理) 1.承包方应当建立健全的安全管理制度,确保施工过程中的 安全。 2.如发生安全事故,承包方应立即报告发包方,并采取相应 的措施进行处理和排除安全隐患。 第五章施工费用及支付方式 第九条(施工费用) 1.本合同约定的施工费用应当包括所有与工程施工相关的费用,包括但不限于材料费、人工费、设备费、管理费等。 2.合同双方应当就施工费用达成一致,并在合同中记录明确。

工程施工合同通用条款

工程施工合同通用条款 一、引言 工程施工合同是建筑行业中常见的一种合同形式,旨在规范工程施工过程中的 各项权益和责任。为了确保合同的公平性和合法性,通常会在合同中包含一些通用条款,以便双方在合同履行过程中有明确的约束和指导。本文将对工程施工合同通用条款进行详细探讨,以期为相关从业人员提供一定的参考和指导。 二、合同的定义和重要性 工程施工合同是指建设单位与施工单位之间签订的,约定了工程建设项目的各 项权益和责任的法律文件。合同的签订对于工程施工过程的顺利进行至关重要。通过明确双方的权益和责任,可以有效避免纠纷的发生,保障双方的合法权益。 三、工程施工合同通用条款的内容 1. 合同的基本信息:包括合同的名称、签订日期、合同双方的名称及联系方式 等基本信息,以确保合同的有效性和可执行性。 2. 工程的基本情况:包括工程的名称、地址、规模、工期等基本情况的描述, 以便双方对工程的具体情况有清晰的了解。 3. 工程价款及支付方式:明确工程价款的金额和支付方式,以及工程款项的分 期支付情况,确保双方在工程款项上的权益得到保障。 4. 工程质量要求:明确工程质量的标准和要求,包括施工工艺、材料选用、验 收标准等,以确保工程质量符合相关规定和标准。 5. 工期要求:明确工程的开始和结束时间,以及工期的延期和提前完成的约定,确保工程按时交付。

6. 双方权益和责任:明确双方在合同履行过程中的权益和责任,包括工程变更、违约责任、保险责任等,以确保双方的合法权益得到保护。 7. 合同的解除和终止:明确合同解除和终止的条件和程序,以及解除和终止后 的权益和责任分配,以应对可能发生的特殊情况。 8. 纠纷解决方式:明确合同纠纷解决的方式和程序,包括协商、调解、仲裁等,以确保合同纠纷能够及时有效地解决。 四、合同履行中的注意事项 1. 合同的签订应当遵循法律法规的规定,确保合同的合法性和有效性。 2. 在合同履行过程中,双方应当保持良好的沟通和合作,及时解决可能出现的 问题和纠纷。 3. 对于合同中的条款,双方应当仔细阅读并理解,如有疑问应及时与对方沟通,避免因理解上的差异而引发纠纷。 4. 在工程施工过程中,双方应当严格按照合同约定的要求进行操作,确保工程 的质量和进度符合合同的要求。 5. 如有需要,双方可以根据实际情况进行合同的变更和补充,但应当经过双方 的协商和书面确认。 六、合同的违约和纠纷处理 在工程施工合同履行过程中,如果一方违反了合同的约定,导致另一方遭受损失,可以采取以下措施解决纠纷: 1. 协商解决:双方可以通过友好协商的方式解决纠纷,寻求互利共赢的解决方案。

施工合同通用条款

施工合同通用条款 1. 合同双方确认和接受合同的完整性和有效性。合同一旦签署生效,任何补充协议或口头约定均需以书面形式确认。 2. 工期和完成日期:施工合同应明确工程开始日期和完成日期,并约定工期延误的责任和赔偿方式。 3. 工程规模和范围:合同应明确工程的详细规模和范围,包括具体的建设工程内容和技术要求。 4. 工程价款:合同应明确工程的价款和付款方式,约定款项支付时间和方式,并规定违约的责任和赔偿方式。 5. 施工质量:合同应约定工程质量标准和验收标准,并明确质量问题的处理和维修责任。 6. 变更和索赔:如需变更工程内容或工程进度,合同应约定变更和索赔的程序和方式。 7. 履约保证金:合同可以约定一定金额的履约保证金,以保证双方按照合同履行义务。 8. 违约责任:合同应明确违约责任和违约方的赔偿责任,并约定如何解决争议和纠纷。 9. 保险责任:合同应约定工程保险的责任和范围,并明确保险理赔的程序和方式。 10. 施工安全:合同应约定施工过程中的安全要求和责任,并 明确安全事故的处理和赔偿方式。 11. 知识产权:合同应明确工程中涉及的知识产权归属和使用 权限,并约定违反知识产权的纠纷解决方式。 12. 合同变更和解约:如需变更合同内容或解约,合同应约定 变更和解约的程序和方式。 13. 争议解决:如发生争议,合同双方应首先通过友好协商解

决。如无法解决,可以通过诉讼或仲裁解决。 14. 合同附件:合同应列明所有的附件和文件,并明确附件和文件与合同的关系。 15. 签署和生效:合同应约定签署地点、日期和双方签字,合同一旦签署即生效。 16. 其他条款:合同可以根据需求增加其他必要的条款,以适应特定的项目要求。

工程施工合同通用条款

工程施工合同通用条款 一、合同的缔结 1.1 合同的当事人应当通过书面形式达成合同,并由双方签字或盖章。 1.2 合同的有效期限应当明确,合同有效期届满前,双方可以协商续签合同。 1.3 合同一经签署即生效,对双方具有法律约束力。 二、合同的内容和范围 2.1 合同应当明确工程的名称、地点、规模和内容,确保双方对工程的理解一致。 2.2 工程的范围包括施工、安装、调试、试运和交付等相关工作。 2.3 双方应当明确工程的施工期限和进度计划,并根据实际情况进行调整。 三、合同价款与支付方式 3.1 合同价款应当明确,包括工程总价、阶段价款、材料费用等相关费用。 3.2 支付方式可以采取一次性支付、分期支付等方式,并在合同中明确约定。

3.3 如工程发生变更或增减工程量,双方应当按照变更后的费用进行协商并进行调整。 四、工程质量与监督 4.1 工程应当符合相关法律法规和标准规范的要求,确保工程质量符合合同约定。 4.2 施工方应当按照合同约定的质量要求,采取必要的施工技术和措施。 4.3 建设单位或监理方有权对施工过程进行监督,并提出合理的整改要求。 五、违约责任和争议解决 5.1 如一方未履行合同义务或履行不符合约定要求,应当承担违约责任。 5.2 双方应当积极解决合同履行过程中的争议,协商解决或通过仲裁等方式解决。 5.3 如因合同履行发生争议,双方应当按照有关法律规定向有管辖权的人民法院提起诉讼。 六、合同的变更和解除 6.1 如有需要变更合同内容的,应当按照法定程序提出变更申请并经过双方协商达成一致。

6.2 如有需要解除合同的,应当按照法定程序提出解除申请并经过双方协商达成一致。 6.3 合同变更或解除应当注明变更或解除的事由、时间以及各方的权利义务变更情况。 七、不可抗力 7.1 如因不可抗力事件导致合同无法履行,双方可免除责任或协商解决。 7.2 不可抗力事件包括自然灾害、战争、恐怖袭击、罢工等不能预见、不能克服且对合同履行造成重大影响的情况。 八、其他约定 8.1 合同中的附件、补充协议等与合同具有同等法律效力。 8.2 未尽事宜由双方协商解决,并以书面形式签署补充协议。 8.3 合同中的任何条款如与相关法律法规相冲突,则以法律法规为准。 文章结束,共计8个通用条款。以上是《工程施工合同通用条款》的内容要点,旨在明确合同的缔结、内容、价款与支付方式、工程质量与监督、违约责任与争议解决、合同的变更与解除、不可抗力以及其他约定等方面的内容。双方当事人在签署合同前应仔细阅读、充分了解合同条款,并在合同签署之前进行充分协商,确保合同的有效性

建设工程施工(合同)通用条款(完整版)

建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则 第一条合同目的 本合同是为确定建设工程施工双方的权利和义务,维护双方的合法权益,规范施工活动,保证工程质量和进度的实施。 第二条合同版本 本合同为建设工程施工合同通用条款的最新版本,并适用于各类建设工程施工合同的订立。 第三条合同解释权 根据法律法规和双方的实际情况,对于本合同中存在的模棱两可或矛盾之处,由合同双方通过友好协商解决。 第二章合同的主要内容 第四条施工范围 1.根据工程规划、设计文件和相关法律法规,确定本工程的具体施工范围。

2.双方在合同签订后,应根据实际情况协商确定具体的施工范围,并书面确认。 第五条工程期限 1.双方应在合同中明确工程的开工日期、竣工日期和阶段性工期。 2.当发生不可抗力或其他无法预见的情况时,可协商延长工期或调整竣工日期。 第六条工程价款 1.工程价款由合同双方协商确定,并按约定的支付方式进行支付。 2.工程价款的支付应遵守相关法律法规,及时支付,不得拖欠。 第七条资质要求 承包方应具备与工程相适应的相应资质,并有能力完成合同约定的工程施工任务。

第八条工程质量和安全 1.根据施工规范和技术要求,承包方应确保工程质量符合合同约定和相关标准的要求。 2.承包方应采取必要的安全措施,确保施工期间的安全和防护。 第九条变更和索赔 1.若发生工程变更,应及时进行书面协商,确定变更内容和费用,并按合同约定进行调整。 2.若承包方遭受或预计遭受损失,可提交索赔书面申请,并提供相关证据和材料。 第十条争议解决 双方在履行合同过程中发生争议时,应协商解决。若协商不成,可依法向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。 第三章合同的执行和履行 第十一条合同的生效 本合同自双方签字盖章之日起生效,并具有法律效力。

施工合同范本通用条款5篇

施工合同范本通用条款5篇 施工合同范本通用条款篇1 甲方: 乙方: 按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,为确保工程质量完成施工任务,明确双方责任,经甲、乙双方共同协商,特定立本合同。 第一条:工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容:土建 4、建筑面积:二号厂房面积约为4500平方米,三号厂房面积约为1500平方米,结算时以实际完成量为准。 第二条:承包方式 1、包工包料,乙方负责采购施工所需的建筑材料、施工,并负责所有施工用具设备。 2、施工费用:依据20__定额计算工程单价,二号厂房单价为432.87元/平方米,三号厂房单价为473.48元/平方米,二号三号总造价约为260万元,以上工程以实际完成面积结算(不含税)。 3、乙方在施工时出现工程增减时,甲、乙双方共同协商,待完工后一并纳入结算。 4、在施工过程中,乙方必须听从甲方提出的意见建议,甲方在不影响施工的前提下可随时对工程进行检查监督,因质量问题造成返工的所有损失由乙方全部承担。 第三条:工程工期 1、自合同签订90天。 2、在保证工程质量的前提下,因下雨和不可抗力原因交工日期可顺延,若因

乙方人为原因工期延时,甲方有权按200元/日从应付款中扣除。 第四条:工程质量 1、整个工程按甲方要求按质、按量完成,并达到合格。 2、乙方未按甲方要求,质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。第五条:施工费结算方式 1、合同签定的,乙方应积极组织施工人员进行施工,桩基础工程完工后,甲方付给乙方30%工程款;基础到正负零付30%;工程竣工验收合格付30%;剩余10%作为工程保修金,自工程竣工验收交付甲方使用时起,乙方保修为一年,无质量问题,到期一次性付清质量保证金。保修期内如出现质量问题,乙方应及时进行处理,否则甲方有权自行维修,人工及材料费从保修金中扣除。 2、甲、乙双方必须共同遵守以上约定。 第六条:材料供应 施工所需的材料由甲方现场确认质量后才能用于施工,否则造成的损失由乙方自行承担。 第七条:工程验收 工程质量必须达到合同所定的标准及规范要求。工程竣工30日内,因甲方原因未进行验收视为本工程已经验收合格。 第八条:安全生产及其它 1、在施工中,要把安全施工放第一位,抓好施工用电,用水安全,高空作业必须系好安全带,做到安全施工,文明施工,杜绝一切不安全事故,倘若发生伤、亡等一切安全事故,由乙方全部自己负责,甲方不承担任何责任。 2、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效。 3、该合同一式二份,甲、乙双方各执一份,协议未尽事宜由双方共同协商解决。 甲方: 20___年__月__日 乙方: 20___年__月__日

施工合同 通用条款

施工合同通用条款 本文主要是对施工合同的通用条款进行详细介绍和解析。施工合同 是指在建筑工程或其他相关工程中,由业主和承包商之间签订的法律 文件,约定了施工工作的范围、质量、工期、报酬和责任等方面的内容。以下是施工合同的一些通用条款。 一、合同的订立 1. 合同双方应在自愿、平等的基础上进行合同的签订,遵守国家法 律法规和有关政策,维护合同的合法性和公平性。 2. 合同应书面形式,明确记载双方的名称、地址、法定代表人等基 本信息。 二、工程的范围 1. 确定工程的具体位置、规模、用途和工程划分,并附上相应的图纸、设计文件等规范要求。 2. 阐明工程的主要内容、工序和技术要求,明确工程实施的标准和 质量要求。 三、工程的进度与工期 1. 约定工程的开始时间和完成时间,确保工程能够按时进行和完工。 2. 规定工期内的各项工序和节点,以及完成工序的要求和期限。 四、报酬的支付

1. 约定工程总价款,并明确支付方式和时间,确保按工程进度和质量进行分期和付款。 2. 规定合同价外的补偿、价外工程和索赔等的计算、支付和结算方式。 五、变更与索赔 1. 对合同变更的原则、程序和支付进行规定,确保变更过程的合法性和公正性。 2. 对索赔的要求、实施和处理进行规定,明确索赔的范围、依据和程序。 六、工程质量与保修 1. 确定工程质量的标准和保证措施,包括验收标准、合格率要求和保修期限等。 2. 对工程质量的检测、验收和保修进行规定,明确双方在质量问题上的责任和义务。 七、合同的解除与违约责任 1. 规定合同解除的情况,包括双方协商解除和一方单方解除的程序和条件。 2. 确定违约责任的内容和方式,明确一方违约时应承担的法律责任和经济赔偿。 八、争议解决方式

施工合同通用条款

施工合同通用条款 【施工合同通用条款】 施工合同是指由施工方与业主签订的关于房屋、基础设施或其他建筑项目的施工工作的协议。为确保合同的有效性和权益保护,以下是施工合同的通用条款: 一、合同双方信息 1.1 业主信息:包括业主的姓名/名称、地址、联系电话等。 1.2 施工方信息:包括施工方的姓名/名称、注册地址、营业执照号码、联系电话等。 二、工程项目描述 2.1 工程名称和地址:明确工程项目的名称和详细地址。 2.2 工程范围:准确描述工程项目的具体范围,包括工程结构、装修标准、用途等。 2.3 设计图纸和规格:确定工程项目的设计图纸和规格,确保施工方按照要求进行施工。 2.4 工期:约定工程项目的开始和结束日期,确保施工方及时完成工作。 三、报价和支付方式 3.1 报价和合同总金额:明确施工方的报价和工程的总费用。

3.2 付款方式:约定业主向施工方支付的方式、付款比例和时间节点。 四、合同履行保证 4.1 保证金:约定施工方向业主缴纳的保证金金额和退还条件。 4.2 履约保证金:约定业主向施工方缴纳的履约保证金金额和退还条件。 4.3 违约责任:明确双方违约时应承担的责任和赔偿金额。 五、质量和验收标准 5.1 施工质量:确定工程项目的质量要求和达到的标准。 5.2 竣工验收:约定竣工验收的程序、验收标准和时间。 六、变更和索赔 6.1 变更工程:规定业主变更工程内容的程序和费用承担责任。 6.2 索赔:约定施工方由于业主原因无法按时完成工程所导致的索赔程序和金额。 七、保险和安全 7.1 施工保险:约定施工方应购买的保险类型和范围。 7.2 工地安全:规定施工方应确保工地的安全,并对意外事故承担责任。

施工合同通用条款

施工合同通用条款 施工合同通用条款:为明确双方在施工过程中的权利与义务,保障双方的合法权益,规范工程管理的各个环节,特制定本合同通用条款。 一、合同目的本合同旨在规定双方在施工过程中的基本权利和义务,确保工程的顺利进行和圆满完成。通过明确双方的责任和义务,达到合理分配资源、风险和利益的目的。 二、基本术语 1、“工程”是指按照本合同要求进行施工的项目。 2、“发包方”是指具有合法资格的工程委托方。 3、“承包方”是指具有相应资质和能力,负责完成工程项目的施工方。 4、“工程期限”是指根据合同约定,工程应按时完成的时间。 5、“工程价款”是指根据合同约定,承包方应支付的发包方费用。 6、“施工许可证”是指在符合法律法规要求的前提下,工程开工前必须取得的许可证。 三、承包方式 1、总承包:指承包方对工程设计、设备材料采购、施工等全过程负

总责的一种承包方式。 2、分包:指将工程分包给具有相应资质的施工方,承包方对分包工程的质量、安全、进度等负总责。 3、转包:指承包方将所承包的工程全部或部分转交给其他具有相应资质的施工方,承包方不再参与该工程的施工。 四、工程变更 1、工程变更的范围:包括设计变更、施工方案变更、设备材料变更等。 2、工程变更的程序:变更申请、审查批准、签订补充协议、实施变更等。 3、工程变更的费用:根据补充协议约定,调整工程价款。 五、验收与付款 1、工程验收:工程完成后,承包方应向发包方提交验收申请,经发包方审核同意后进行验收。 2、验收标准:按照国家相关法规、技术标准和双方签订的合同约定进行验收。 3、付款方式:按照合同约定的付款方式和时间节点,由发包方向承

施工合同范本15篇

施工合同范本15篇 施工合同范本1 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。以下是施工合同范本最新,欢迎阅读。 合同编号:20__-______ 签约双方: 发包人:______(以下简称甲方) 承包人:______(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定,甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则,经友好协商,就乙方承接该项目所涉及的双方权利与义务等事项签定本合同,双方共同遵守: 一、工程概况: (一)施工内容:______等。 (二)施工地点:______

(三)工期要求:工程定于20__年__月__日开工,20__年__月__日竣工。 二、工程费用: 工程暂定合同价__元(大写:__万元整)(工程造价最终以审 计为准) 三、资料和提交: 1、本合同签订之日起,乙方按甲方指定施工内容进行施工。 四、工程款结算依据及价款确定: 1、结算依据:施工合同、工程量确认单、认价单、现场签证等相关资料。 2、工程结算:工程最终结算价根据业主、监理(如有时)施工现场确认竣工图及相关资料计算工程量,按20__年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行。 2.1、规费按承包人的《规费取费证》核定费率进行计取。 2.2、安全文明施工措施费按20__年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定的基本费率及相关规定计取; 2.3、税金、人工费、机械费按本工程施工期间相关文件执行

2.4、材料价格按施工期同期成都市《工程造价信息龙泉驿区价格信息》计取,如《工程造价信息龙泉驿区价格信息》中没有的材料,按业主根据市场调查签认价格计取。 2.5结算总价扣除主材(主材参照川建造价发[20__]75号约定为:钢材、木材、水泥及水泥制品、砂、石、沥青及沥青砼、砖、汽油、柴油、定额中的未计价材料、建设单位根据市场调查签认价格材料)后下浮 7%为合同最终结算价;工程最终造价以业主委托相关审计部门审计为准为准。 3、施工期的水、电费用由乙方负责承担。 五、付款方式: 1、工程施工完毕经验收合格后三十日内支付暂定合同总价的60% 2、工程施工完毕验收合格并经审计后三十日内支付至审定总价的95% 3、质保金为审定总价的5%,在质量责任缺陷通知期(12个月)满后14日内(无息)付清。 六、工程质量及验收: 本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求,质量合格。

施工合同通用条款:施工合同通用条款

施工合同通用条款:施工合同通用条款 (实用版) 序言 下载提示:该文档是本店铺用心编制而成的,可提供大家参考,解决工作生活中的实际问题。文档下载后可直接使用,也可以根据实际需要进行调整和使用。 本店铺精选了各类型的范文,有文秘写作,工作总结范文,工作计划范文,合同范本,党团范文,心得体会范文,演讲稿范文,礼仪范文,哲学范文,书信范文和简历范文等。 Download Tip: This document is compiled by our store with great care, which can provide you with reference and solve practical problems in your work and life. Documents can be used directly after downloading, and can also be adjusted and used according to actual needs. Our shop has carefully selected various types of model essays, including secretarial writing, work summary model essay, work plan model essay, contract model essay, experience model essay, speech model essay, etiquette model essay, philosophy model essay, letter model essay and resume model essay.

施工合同范本通用(集锦12篇)

施工合同范本通用(集锦12篇) (经典版) 编制人:__________________ 审核人:__________________ 审批人:__________________ 编制单位:__________________ 编制时间:____年____月____日 序言 下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢! 并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!

施工合同通用条款

施工合同通用条款 以下是为大家整理的关于精选施工合同通用条款的文章,希望大家能够喜欢!精选施工合同通用条款 一、词语定义及合同文件 1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义: 1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。 1.2 专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。1.3发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.4 承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.5 项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。 1.6设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.7监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.8工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。 1.9工程造价管理部门:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。 1.10工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。 1.11合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承 包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 1.12追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。 1.13费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。 1.14工期:指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。 1.15开工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。 1.16竣工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

建设工程施工合同协议条款通用版本(3篇)

建设工程施工合同协议条款通用版本甲方:_____ 乙方:_____ 按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 第1条工程概况。 1.1 工程名称:_____ 工程地点:_____ 工程内容:_____ 承包范围:_____ 1.2 开工日期:_____ 竣工日期:_____ 总日历日期:_____ 1.3 质量等级:_____ 1.4 合同价款:_____ 第2条合同文件及解释顺序。 第3条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。 3.1 合同语言:_____ 3.2 适用法律法规:_____ 3.3 适用标准、规范:_____ 第4条图纸。

4.1 图纸提供日期 4.2 图纸提供套数:_____ 4.3 图纸特殊保密要求和费用:_____ 第5条甲方驻工地代表。 5.1 甲方驻工地代表及委派人员名单:_____ 5.2 实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有):_____ 第6条乙方驻工地代表 第7条甲方工作。 7.1 施工场地具备开工条件和完成时间的要求:_____ 7.2 水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求:_____ 7.3 施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点:_____ 7.4 工程地质和地下管网线路资料的提供时间:_____ 7.5 办理证件、批件的名称和完成时间:_____ 7.6 水准点与坐标控制点位置提供和交验要求:_____ 7.7 会审图纸和设计交底的时间:_____ 7.8 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:_____ 第8条乙方工作。 8.1 施工图和配套设计名称、完成时间及要求:_____

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档