建设工程合同管理考试试题及答案
篇一：建设工程合同管理_XX年考试真题_XX年版1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为( ）。A:该施工企业B：该外地的分公司C：项目经理部D:项目经理答案：A 解析:参见教材P4 法人资格2、关于合同鉴定的说法，正确的是（）。A：经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证B：法律规定强制实施合同鉴定C：合同鉴定的效力不限于我国国内D:合同鉴定由工商行政管理机关作出答案：D 解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别3、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是( ）。A:同时履行抗辩权B:后履行抗辩权C:不安抗辩权D:先诉抗辩权答案：C 解析：参见教材P39 实行先履行抗辩权的情形之（1)经营状况严重恶化。4、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是（）。A:和解B：民间调解C:行政调解D：诉讼答案：D 解析：参见教材P47 倒数第1行5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万元,并
与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。A:A银行1000万元，B银行XX万元B:A银行1800万元,B银行1200万元C:A，B银行各项工作1500万元D：A银行XX万元，B银行1000万元答案:A 解析:参见教材P11 抵押物登记的先于未登记的受偿6、在施工招投标中,银行为投标人出具的投标保函属于( ）。A:留置担保B：保证担保C:抵押担保D:质押担保答案:B 解析:参见教材P12 施工投标保证7、要约与要约邀请的共同特征是（）。A：内容具体明确B:具备合同的一般条款C：明示订立合同的意思表示D：对行为人具有约束力答案:C 解析:参见教材P27 要约和要约邀请的概念8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法,正确的是（）。A：行使权利的时间要求相同B:行使权利的条件要求相同C：通知到达对方的时间要求相同D：行为生效的条件不同答案:D 解析:参见教材P27要约的撤回和撤销9、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是( )。A：合同无效,因而约定仲裁解决争议的条款也无效B：合同无效,约定仲裁解决争议的条款仍有效C：诉讼解决合同
争议D：合同无效后，应通过按先仲裁，后诉讼的程序解决争议答案:B 解析:仲裁协议独立存在,合同的无效，不影响仲裁协议的效力。10、某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（）。A：中标通知书发出日B：施工合同协议书签字日C:保险合同签字日D:工程材料运抵施工现场日答案:D 解析:参见教材P15 保险期限11、关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法,正确的是( )。 A:合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效B：合同需要重新登记备案后继续有效C:合同需要双方重新签字盖章后继续有效D：合同的效力不受影响答案:D 解析：参见教材P36 倒数第4行12、某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行的是政府指导价、价格为4000元/吨，合同约定XX年3月1日提货，但施工企业愈期至XX年4月10日才提货,而此时政府指导价已调整为4500元/吨。该施工企业给供应商的钢材款应按( ）. A：4500元/吨计算并追加违约金B：4000元/吨计算并追加违约金C:4500元/吨计算D:4000元/吨计算答案:C 解析：参见教材P38 第10～13行13、关于合同转让的说法，正确的是（）。A:债权人转让权利，不需经债务人同意B:债权人转让权利，不需通知债务人C：债务人转移义务，不需经债权
人同意D:债务人转移义务，新债务人不承担从债务答案:A 解析:参见教材P41第18行14、因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同,则该合同解除日应为（）。A:不可抗力发生日B:发出通知日C：通知到达对方日D：对方同意日篇二:建设工程合同管理选择题及答案监理工程师试题建设工程合同管理（三) 一、单项选择题(每题的备选答案中，只有一个最符合题意） 1.《招标投标法》规定，可不进行招标的项目是（ )。A。救灾工程项目B。外国政府贷款项目C。国家融资项目D。大型基础设施项目答案A 2。招标人如果不具备自行办理招标能力的，可以（）. A。请求上级主管部门进行B。临时组建机构进行招标C。委托招标代理机构进行D。聘请专家顾问指导进行答案C 3。招标人选择招标代理机构时，（）不是必须满足的条件。
A.招标代理机构必须是法人B。有从事招标代理业务的营业场所 C.有能够编制招标文件的能力 D.有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”答案A 4。下列有关招标代理机构的说法错误的是（）。 A.招标代理机构与行政机关无隶属关系
B.招标代理机构应在委托范围内办理招标事宜
C.上级主管部门可以指定招标代理机构
D.招标代理机构必须取得建设行政主管部门
的资质认定答案C 5.对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用（）合同。 A.单价 B.总价C。成本加酬金D。综合单价答案B 6。招标人向建设行政主管部门办理（）手续认可后才可进行招标工作。 A.立项批准 B.征地许可C。安全许可D。申请招标答案D 7.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的不一致时，应以（)为准. A。现场考察时招标人口头解释 B.招标文件规定 C.书面函件D。仲裁机构裁定答案 C 8。采用综合评分法评标时，以（ )为最优. A.报价最低标书 B.报价最高标书 C.报价接近标底标书 D.得分最高的投标书答案D 9。作为评审标书优劣的方法中，评标价法是以（）为准. A。投标价B。标底价 C.评标价D。中标价答案C 10。定标的主要依据是（ )。 A.评标报告B。投标文件C。招标文件 D.投标价格答案 A 11。通常将勘察任务包括在（）范围内。 A.设计招标B.监理招标 C.施工招标D。前期准备答案 A 12。关于设计招标下列说法错误的是（）。A。设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争 B.一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段C。设计招标应采用设
计方案竞选的方式 D.设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细答案B 13.设计招标应采用( ）方式进行招标。 A.公开 B.邀请 C.询价D。方案竞选答案D 14.设计招标开标时，应由（ )说明设计方案构思。 A.招标人 B.投标人C。总监理工程师 D.工程师答案B 15。监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择。A。能力B。人员 C.设备D.报价答案 A 16.监理招标宜采用的招标方式为（）。A。公开招标 B.邀请招标C。议标 D.监理规划或大纲竞选答案 B 17.根据被监理合同的难易程度,将采购通用建筑材料购销合同的监理工作并入（）范围之内。A。物资采购监理 B.勘察设计监理C.施工监理 D.专门的监理单位篇三：建设工程合同管理试题及答案建设工程合同管理考核题1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试(上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心,哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理. （答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号）一、单选题（共30题，每题2分,共60分.每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.一个买卖合同执行的是政府定价，XX年2月1日订立合同时
价格为每千克100元，合同规定XX年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款,但卖方直至XX年4月1日交货，而政府定价于XX年5月1日调整为每千克120元，买方直至XX年6月1日才付款，买方应当按照每千克（ D)元向卖方付款. A。 C. 120D. 130 2。对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种(D）. A。合法行为 B。违法行为 C.自然事件 D.社会事件3。合同法律关系（A ），是参加合同法律关系,享有相应权利、承担相应义务的当事人。A。主体 B。客体C。内容 D。事实4。工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由(B）承担. A。乙项目经理B.甲施工企业 C.建设单位 D.具体施工人员 5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是(B)。A。法律关系主体 B.法律事实C。法律关系客体 D。法律关系内容6。在施工合同中，（ D )是承包人的义务。 A.提供施工场地B。办理土地征用 C.在保修期内负责照管工程现场 D.工程施工期内对施工现场的照管负责7。承包人在索赔意向通知提交后的(B）天内递交正式的索赔报告. A. 14 B. 28 C。 7 8。设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设计原因未能满足验收要求。承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装.按照合同责任应
( C ）。A。追加合同价款但工期不予顺延 B.由承包人承担费用和工期的损失 C.追加合同价款并相应顺延合同工期 D.工期相应顺延但不补偿承包人的费用9。发包人按照合同约定采购的门窗,现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检验接收后，口头指示承包人的仓库保管员负责保管.施工使用时发现部分门窗损坏，则应由（A)。A。发包人承担损失责任B。保管员负责赔偿损失 C.承包人负责赔偿损失D.发包人和承包人各承担损失的50% 10.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是（B). A。工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收B.工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验 C.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验 D.重新检验表明质量不合格,承包人承担由此发生的费用和工期损失11。在工程建设的过程中，（C）是最为常用的一种担保方式。 A.抵押 B。留置C。保证 D.定金12。工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程，工程竣工报告还必须经(A）签署意见。 A.
总监理工程师 B.监理工程师 C.发包人代表 D.质量监督机构负责人13。工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为（A)。
A.追加合同价款和工期损失全部由业主承担
B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承担
C.追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延
D.工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿14.由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间,此项工作应属于(B）。A。正常工作 B。附加工作 C.额外工作 D。意外工作15。下列关于合同生效的时间说法不正确的是（C). A。一般说来,依法成立的合同，自成立时生效B。书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效 C.附解除条件的合同，自条件成就时生效D。附生效条件的合同,自条件成就时生效16. FIDIC施工合同条件规定，用从( B )之日止的持续时间为缺陷通知期,承包商负有修复质量缺陷的义务。
A.开工日起至颁发接收证书
B.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工C。颁发接收证书日起至颁发履约证书D。接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书17。在施工合同中,项目经理是(B)授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。 A.发包人单位法定代表人 B。承包人单位法定代表人
C.总监理工程师 D。发
包人代表18。承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商(C)。 A.必须接受裁决委员会的决定B。可以将争议提交业主做决定C。可以提交仲裁机构做决定 D.可以再次提交工程师做决定19。设计合同履行过程中，（A）属于设计人的责任。 A.确定设计参数的取值 B.组织对设计成果的鉴定C。办理设计成果的报批手续D。为现场的设计人员提供必要的工作条件20。无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向( D )撤销。A。建设行政主管部门 B。质量监督机构 C.监理单位 D。仲裁委员会21.在工程施工中由于(B)原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。 A.不可抗力 B。承包方的设备损坏 C.设计变更 D。工程量变化22。在合同权利义务终止的原因中，（A）是最主要和最常见的原因。A。债务清偿 B.合同解除C。免除债务 D。债务抵消
23.施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由(D）组织。
A.发包人 B。承包人 C.监理人 D。设计人24。监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆,则在监理服务期间的车辆使用费用应由(A）。 A.监理单位承担B。承包商承担C.委托人补偿，属于附加监理费用 D。委托人补偿，属于
额外监理费用25。双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取( C ）的措施。A。将财产返还给对方 B。赔偿损失C。继续履行 D。追缴财产26.下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是( D ）。A。在合同协议书内应明确注明开工日期 B.在合同协议书内应明确注明竣工日期 C.在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数D。招标选择承包人的，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数27。不属于委托监理合同监理人义务的内容是( B )。A。在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作B。负责建设工程外部协调工作C。按合同约定派驻人员 D.不得泄露申明的秘密28。承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商（C)。A。必须接受裁决委员会的决定 B。可以将争议提交业主做决定 C.可以提交仲裁机构做决定 D。可以再次提交工程师做决定29.设计人完成了规定设计任务的25% 时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为（C）。 A.设计人没收发包人支付的定金
B.设计人没收定金，发包人再支付合同价25％的设计费
C.发包人应支付合同价50% 的设计费D。设计人没收定
金,发包人再支付合同价50% 的设计费30.组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时,具有第一优先解释顺序的文件是（ C )。
A.合同专用条款B。投标书C。协议书D。合同通用条款
二、多项选择题(共15题，每题2分,共30分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。) 1。下列哪些合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销( ABCD)。 A.因重大误解而订立的合同B.显失公平的合同C。以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同D。乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同 E.以合法形式掩盖非法目的的合同 2.建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括（ AE ）. A。因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作B。由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长C。原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担 D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容 E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停,事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作3。为了保证设计工作的正常进行,发包人应提供的资料和文件包括（ BCDE )。A。设计方案 B.规划许可文件 C.工程勘察资料 D。限额设计要求E。高于设计规范要求的
标准 4.在施工合同中，( ABE ）属于发包人应当完成的工作。 A.使施工现场具备施工条件 B.提供施工场地的工程地质资料C。提供工程进度计划D。向工程师提供在施工现场办公的设施E。开通施工场地与城乡公共道路的通道5。下列关于竣工验收说法正确的是(ABE）。 A.工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的,发包人不得使用B.发包人强行使用时,由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任C。竣工验收是指整体工程的竣工验收D.对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后14天内，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案E。发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见.发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可6。索赔按目的划分包括（CE）。 A.综合索赔 B。单项索赔C。工期索赔 D。合同内索赔篇四:建设工程合同管理—题库答案_pdf 建设工程合同管理题库目录001建设工程合同管理法律基础................................................2 002合同法律制度 (3)
003建设工程招标管
理............................................................6 004建设工程委托监理合同......................................................8 005建设工程勘察设计合同管理................................................10 006建设工程施工合同管理 (10)
007建设工程物资采购合同管理................................................13 008FIDIC合同条件下的施工管理 (13)
009建设工程施工索赔……………………………………………………14 010综合练习………………………………………………………………
15 011山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第一套）…………17 012山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第二套）…………21 013山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第三套）…………25 014山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第四套）…………29 001建设工程合同管理法律基础一、单项选择题1、能够作为保证人的是(）。 A.法人的职能部门 B。公司 C.学校 D。幼儿园C。仅对接受定金的设计单位 D.仅对委托人 2、定金作为设计合同担保方式
时，定金（）有约束力。 A.仅对提供担保的第三方 B。对当事人双方3、债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式为()。A。保证 B.抵押 C。质押 D。留置4、企业法定代表人授权合同部经理对外签订合同，属于()的法律行为。A。法定代理 B.指定代理 C。代表企业 D.代表部门5、为了调整债务人、担保人和债权人之间所发生的民商事务关系的法律规范是(）. A.保险法 B.抵押法 C.定金法D。担保法6、我国《担保法》规定,采用抵押担保时，其抵押物应当是(）。A。交付动产B。交付不动产C。货币D.只交付不动产的法律文书7、当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自()之日起生效。A。签订B。登记C.履行D。主合同生效8、下列财产可以抵押的是(）。A。土地所有权 C.抵押人所有的房屋 B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权 D。有争议的财产9、保险合同中的保险人对于()事故造成的财产或人身损失赔偿保险金. A。一切 B.偶然 C。合同约定 D.自然10、我国对工程保险尽管没有强制性的规定，但工程项目参加保险的情况越来越多，双方保险义务的分担原则之一为(）。A。发包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用B。承包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用 C.运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险、支付保险费用
D。运至施工现场用于工程的材料和待安装设备,由承包人办理保险、支付保险费用11、公证机关进行公证的依据是(),这是自愿原则的体现. A。公证协议 B.当事人的申请C.行政法律规定 D.法律规定12、经过鉴证的合同（)。A。人民法院应当作为认定事实的依据 C.该合同具有强制执行的效力 B.该合同具有法律约束力 D.人民法院仍需进行质证，审查确定其效力13、业主投保“建设工程一切险”时,他应在保险合同上列明(）为被保险人。 A.业主和承包商B.监理工程师C.业主D.承包商14、业主投保“建设工程一切险”后，工程项目建设过程中的（）. A。一切风险转移给保险公司 C.部分风险转移给保险公司B。全部风险转移给承包商 D.全部风险仍由业主承担15、合同一方当事人的法定代表人变更后，原法定代表人签订的合同将（). A.仍然有效B.自行终止C.合同无效D.双方重新协商另签合同16、按照法律规定，不能成为建筑施工合同的担保人的是(）。A。贸易公司B.建筑公司C.建设主管部门D。银行17、下列财产中，(）可作为抵押物进行抵押。 A.学校、医院等教育、医疗设施B.抵押人依法承包的荒山土地使用权 C.抵押人依法被监管的财产 D。抵押人依法有权处分的国有土地使用权18、投保“建筑工程一切险”后，被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿（). A.全部损失 B。规定为除外责任内的损
失 C.在承保责任范围内的全部损失，但不超过本保险单明细表中列明的累计赔偿限额 D.规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失19、公证机关进行公证的依据是当事人的申请,这主要体现（)原则. A.平等 B.自愿 C.公平 D。诚实信用二、多项选择题1、指定代理只在没有()的情况下适用。A。委托代理人B.指定代理人C。法定代表人D.法定代理人E。被代理人2、依法可以抵押的财产为(）。 A.抵押人所有的房屋D。抵押人所有的机器 B.抵押人所有的专利权C.抵押人所有的商标专用权 E。抵押人依法有权处分的国有土地使用权3、投保建设工程一切险的工程项目可获得保险公司赔偿的受损失原因有(）. A.被保险人故意行为B。地震 C.盗窃 D。维修保养不善使工程失灵 E。设计错误4、法律规范中所指的法律“事件”包括（）。A。地震灾害 B.社会动乱 C.甲方的违约行为 D。乙方的违约行为 E.非甲乙方责任的火灾5、保险公司对“建筑工程一切险”开始承担保险责任的日期，应是（）。A。业主提供场地日002合同法律制度一、单项选择题1、当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后(）. A。当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同B。仲裁机构可裁定变更该合同 C.仲裁机构可裁定撤销该合同 D。应移交法院判定变更该合同 B。承包商提交履约保函日 C.投保
工程开工日 D。承保项目所用材料卸至工地日E。投保工程投保日2、合同的变更是指合同依法成立后，在尚未履行或未完全履行时，当事人双方依法经过协商对合同的（) 进行修订或调整所达成的协议。 A.形式 B.内容 C。主体 D。客体3、当事人行使不安抗辩权的法律效果是()。A。终止合同 B.解除合同 C。恢复履行合同 D.中止履行合同4、当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时,违约方（)。A。可拒绝赔偿 B.不得提出异议 C.可中止履行义务 D.可要求仲裁机构予以适当减少5、A 公司通过资产重组被另一较大的B公司兼并后，法定代表人易人。由于经营方针改变,B公司不愿履行A公司法定代表人签订的供货合同的义务，此时合同应属于（）. A。继续有效 B。因A公司已不存在而无效C。合同需要经过B 公司法定代表人补充签字后才有效D。需与B公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效6、按照市场行情约定价格的合同,合同履行时市场行情发生波动,则（)。
A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行
B.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行C。无论上涨还是下降均按新价格执行 D.无论上涨还是下降均按原合同价格执行7、如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，则只能通过()作为解决争议的最终方式。A。调解 B。和解
C.诉讼 D。仲裁8、当合同履行过程中发
现，对给付货币的地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，根据《合同法》，应在(）履行。A。支付货币一方所在地 B.接受货币一方所在地 C。货币存放地 D.货币使用地9、合同当事人向中级人民法院申请撤销裁决所提供的证据不包括（)。A。无仲裁协议 B。裁决所根据的证据无效 C.裁决中有受贿行为 D.裁决对当事人不利10、债权人的(）是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义行使债务人的债权。A。撤销权B.代位权C。先履行抗辩权11、可撤销的合同在撤销前,属于()合同。
A.无效 B。有效 C。既未成立也未生效D。虽未成立但已生效 D.后履行抗辩权12、在仲裁中,申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以（)。A。视为撤回仲裁申请
B.视为无仲裁协议C。缺席裁决D.移交人民法院判决13、仲裁应当（）进行。A。不开庭 B。开庭但不公开 C。公开开庭 D.书面审理，当事人不出庭14、双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同,应当采取（）的措施。 A.将财产返还给对方 B.赔偿损失 C。继续履行 D.追缴财产15、合同生效应当具备的条件不包括（）。A。当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力 B.意思表示真实
C.不违反法律或者社会公共利益
D.必须采用一定的合同形式16、合同
生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确,首先应当采用（)确定价款。 A.补充协议 B。合同有关条款C.交易习惯D。按照通常标准17、某建设工程施工合同，在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应当（）。A。认定合同有效B.认定合同无效C。认定合同成立D.认定合同不成立18、某设备制造工程合同中按市场价格对合同价格作出了约定，在履行合同时，发现某部分工程价款约定不明,则应（）.
A.按照履行合同时,工程所在地的市场价格结算B。按照履行合同时，国家造价管理部门发布的价格支付C。按照订立合同时，发包人所在地的市场价格支付 D.按照订立合同时，工程所在地的市场价格结算19、某公司与他人订立合同后，分为A、B两企业。某公司未告知他人的情况下，他人有权(）。A。解除合同二、多项选择题1、合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或政府指导价。下列说法正确的有()。A。如果是按照市场行情约定价格履行,则市场行情的波动不应影响合同价,合同仍执行原价格B。如果是按照市场行情约定价格履行，合同按市场行情波动的新价格执行 C.如果执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价D。如果执行政府定价或政府指导价的，逾期交付标的物的，遇价格上涨时
2023年监理工程师-建设工程合同管理考试备考 题库附带答案 第1卷 一.全考点押密题库(共50题) 1.(单项选择题)(每题 1.00 分) 根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指（）。 A. 承包人投标书内提交的进度计划 B. 施工准备阶段承包人编制的进度计划 C. 承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划 D. 承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划 正确答案：C, 2.(多项选择题)(每题 1.00 分) 合同评审主要包括哪些内容？ A. 合法性、合规性评审。 B. 合理性、可行性评审。 C. 合同严密性、完整性评审。 D. 与产品或过程有关要求的评审。 E. 项目风险评估 正确答案：A,B,C,D, 3.(单项选择题)(每题 1.00 分) 在履约保证中,如是以履约担保书的形式出具,则数额应为()。 A. 合同价的5% B. 合同价的10% C. 台同价的20% D. 合同价的30%
4.(单项选择题)(每题 1.00 分) 下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。 A. 承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人 B. 发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意 C. 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人 D. 分包人的资质能力不需要进过监理人审查 正确答案：D, 5.(多项选择题)(每题 2.00 分) 《合同法》规定的合同变更条件包括（）。 A. 有效的合同 B. 协商一致 C. 合同当事人一方确有变更理由和依据 D. 须经合同管理机关批准 E. 变更内容明确 正确答案：A,B,E, 6.(单项选择题)(每题 1.00 分) 某工程施工评标中，有两家不同报价的投标单位综合评分相等时，根据《标准施工招标文件》，应将()排名靠前。 A. 投标报价低的单位 B. 资质等级高的单位 C. 施工组织设计得分高的单位 D. 对招标人提出较多优惠条件的单位 正确答案：A, 7.(多项选择题)(每题 2.00 分) 建设工程材料采购合同条款主要涉及的内容有（）。 A. 材料生产制造 B. 材料交接程序 C. 质量检验方式 D. 材料质量要求 E. 合同价款支付 正确答案：B,C,D,E, 8.(多项选择题)(每题 2.00 分) 资格审查报告一般包括（）。
二建连续教育答案--合同治理和风险防范 第一套 一、多选题（共3题，每题1分） 1.各施工企业应制定企业的分项合同示范文本，并强制使用，使分项合同管理（），减少人为风险因素，提高合同管理效率。A .标准化 B .合理化C .规范化D .合法合规 2.合同评审主要条款内容包括（）abcde A .分承包合同是否与主合同相悖或发生冲突，内容是否完整； B .分包方是否具备满足合同要求（工程管理、施工能力、技术资源、资金等）的能力； C .分承包合同是否有增大总承包方风险的条款； D .是否可能导致现场管理和成本控制失控的条款； E .有没有违法的无效条款； 3.合同管理包括（）abcde A .合同起草 B .合同洽谈 C .合同评审 D .合同交底 E .合同归档 二、判断题：(共7题，每题1分) 4.从项目管理角度，合同必须约定明确的计划开工时间，若在计划开工日期后*天未开工，可提出价格调整。(对) 5.合同是工程项目参与者之间经济关系的调节手段，同时也是工程过程中当事人争执解决的依据。( 错) 6.合同主体不可以是自然人，只可以为法人或其他组织。(错) 7.合同主体应当具有一般民事法律行为的主体资格，主体不合格的合同将是无效合同或可撤消合同。错 8.二级建造师，可担任二级、二级以下的建筑资质的企业的施工项目经理。( 对)
9.项目经理是承包人任命并派驻施工现场，全权代表承包人负责合同履行的项目负责人。( )对 10.合同签署人应当是合同当事人本人。( )对 第二套 一、多选题（共3题，每题1分） 1.合同管理包括（ABCDE) A.合同起草 B.合同洽谈c.合同评审D.合同交底口E.合同归档 2.建设工程分包合同一般包括（ABCD) A.专业分包合同 B.劳务分包合同 C.设备、材料采购合同D .机械租赁合同E.设施料租赁合同 3.以下停工可办理停工索赔的有（ACE)A.因政府指令要求停工 B.因乙方材料供应不足导致工程停工 C.因甲方拖欠工程款导致工程停工 口D.因乙方未执行工程指令导致监理下发停工通知单E.因甲方供应材料拖延导致停工 二、判断题：(共7题，每题1分) 4.从项目管理角度，合同必须约定明确的计划开工时间，若在计划开工日期后*天未开工，可提出价格调整。( B ) A 对 B 错 4.二级建造师，可担任二级、二级以下的建筑资质的企业的施工项目经理。A A 对 B 错 6.合同是工程项目参与者之间经济关系的调节手段，同时也是工程过程中当事人争执解决的依据。( B ) A 对 B 错
建设工程合同管理考试试题及答案 篇一：建设工程合同管理_XX年考试真题_XX年版 1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。 A:该施工企业 B:该外地的分公司 C:项目经理部 D:项目经理 答案:A 解析:参见教材P4 法人资格 2、关于合同鉴定的说法，正确的是（）。 A:经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证 B:法律规定强制实施合同鉴定 C:合同鉴定的效力不限于我国国内 D:合同鉴定由工商行政管理机关作出 答案:D 解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别 3、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是（）。 A:同时履行抗辩权
B:后履行抗辩权 C:不安抗辩权 D:先诉抗辩权 答案:C 解析:参见教材P39 实行先履行抗辩权的情形之（1）经营状况严重恶化。 4、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是（）。 A:和解 B:民间调解 C:行政调解 D:诉讼 答案:D 解析:参见教材P47 倒数第1行 5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。 A:A银行1000万元，B银行XX万元 B:A银行1800万元，B银行1200万元 C:A，B银行各项工作1500万元
一、单项选择题(只有一个选项正确，共12道小题) 1. 在某施工合同履行中，由于监理工程师指令错误给施工单位造成了15万元损失，该向施工单位赔偿损失的是（）。 (A) 监理工程师 (B) 监理单位 (C) 项目经理 (D) 建设单位 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：D 解答参考： 2. 根据我国《建设工程施工合同文本》，设计变更发生后，承包人提出变更工程价款报告的时间限额为工程设计变更确定后（）天内。 (A) 7 (B) 14 (C) 21 (D) 28 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：B 解答参考： 3. 由于合同缺陷导致工期延长或成本增加的损失，正确的处理方式是（）。 (A) 承包商自己承担损失 (B) 发包人应给予承包商赔偿 (C) 承包人给予赔偿 (D) 按一定比例双方共同分担 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：B 解答参考： 4. 索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为，相对而言，更加困难一些的索赔是（）。 (A) 发包人向供应商的 (B) 承包人向供应商的 (C) 发包人向承包人的 (D) 承包人向发包人的 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：D 解答参考：
5. 在FIDIC合同条件中，由于公共当局引起的延误，承包商可获得补偿包括（）。 (A) 工期 (B) 费用 (C) 工期和费用 (D) 工期、费用和利润 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：A 解答参考： 6. 已知某施工合同总价为240万元，合同工期12个月，现因发包人原因造成额外增加工程量60万元，则承包人可索赔的工期为（）。 (A) 2月 (B) 3月 (C) 4月 (D) 5月 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：B 解答参考： 7. 可以进行索赔的费用不包括（）。 (A) 人工费 (B) 管理费 (C) 预付款 (D) 利润 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：C 解答参考： 8. 下列关于工期索赔的说法中，不正确的是（）。 (A) 因承包商的施工组织不当造成某项工作施工进度拖延，承包商不可索赔工期 (B) 因发包商拖延支付工程款而造成某项工作施工进度拖延，属于可原谅的延期 (C) 因工程师指令造成的某项工作施工进度拖延，承包商可以索赔工期 (D) 因第三方原因造成的某项工作施工进度拖延，属于不可原谅的延期 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：D 解答参考： 9. 依据我国《建设工程施工合同文本》，索赔通知书发出多少天内，应向工程师提交索赔报告和相关资料？（
建设工程合同管理考核题 1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（网上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理. (答题纸附在第二页,所有答案必须写在答题纸上,标清题号） 一、单选题（共30题，每题2分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1。一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元,合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克（ D )元向卖方付款。 A. 100 B.110 C。120 D. 130 2。对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种( D ）。 A.合法行为B。违法行为 C.自然事件D。社会事件 3.合同法律关系（ A )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。 A.主体 B.客体 C.内容D。事实 4。工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由（ B )承担。 A.乙项目经理 B.甲施工企业 C。建设单位 D.具体施工人员 5。能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是（B）。 A。法律关系主体B。法律事实 C.法律关系客体D。法律关系内容 6.在施工合同中，（ D ）是承包人的义务。 A.提供施工场地 B。办理土地征用 C.在保修期内负责照管工程现场 D.工程施工期内对施工现场的照管负责 7.承包人在索赔意向通知提交后的（ B )天内递交正式的索赔报告。 A. 14 B。28
. 建筑工程招投标与合同管理考试题及答案 一、单项选择题 1、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。 A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开 工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概 念应为，从（）的日历天数计算。 A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求 C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求 3、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（）。 A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款 C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付 4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（） A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要 C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）。 A、行政法律关系 B、民事权利义务关系 C、刑事法律关系 D、经济侵权关系 6、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）。 A、主合同 B、从合同 C、独立合同 D、无条件地必须履行的合同 7、中标的承包商将由（）决定。 A、评标委员会 B、业主 C、上级行政主管部门 D、监理工程师 8、业主在（）合同中承担的风险最小。 A、可调总价 B、不可调总价 C、单价 D、成本加酬金 9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以 ( )为准。 A、招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件 10、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。 A、建设用地征用完毕，施工图纸完成 B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划
一、判断题 1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。(B ) A、是 B、否 2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。(B ) A、是 B、否 3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( B) A、是 B、否 4、保留金待竣工验收合格后一次发还。(B ) A、是 B、否 5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了(B ) A、是 B、否 6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。(A ) A、是 B、否 7、转让是属于合同主体的变更。( A) A、是 B、否 8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率(A )来源：学易网 A、是 B、否 9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。( B) A、是 B、否 10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标(A ) A、是 B、否 11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( B) A、是 B、否 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。(A ) A、是 B、否 13、保证合同的当事人是债权人和保证人(A ) A、是 B、否 14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率(B ) A、是 B、否 15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。(A ) A、是 B、否 16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人(A ) A、是 B、否 17、招标是要约，投标是承诺。(B) A、是 B、否 18、转让是属于合同主体的变更。( A) A、是 B、否 19、代理不合法的合同属于无效合同。( B) A、是 B、否 20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告(B )
建设工程合同管理考试题及答案（最新版） 1.(单项选择题)投标人须知中的附表格式不包括（）。 A.投标函格式 B.开标记录表 C.间题澄清通知书格式 D.中标通知书格式 正确答案：A, 2.(单项选择题)工程勘察设计评标由评标委员会负责,建筑工程设计方案评标时,建筑专业专家不得少于技术和经济方面专家总数的（）。 A.1/3 B.1/4 C.1/2 D.2/3 正确答案：D, 3.(单项选择题)下列施工招标文件中,(）包括前附表、正文和附表格式三部分。 A.招标公告 B.投标人须知 C.评标办法 D.合同条款及格式 正确答案：B,
4.(单项选择题)招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改,澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的,招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少（）。日前,以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。 A.1 B.2 C.3 D.5 正确答案：C, 5.(单项选择题)建设工程项目投标评审过程的（）适用于没有进行资格预审的资格后审。 A.形式评审 B.资格评审 C.响应性评审 D.施工组织设计和项目管理机构评审 正确答案：B, 6.(单项选择题)资格审查分为资格预审和资格后审两种,其中,资格后审适合于（）。 A.具有单件性特点,且技术难度较大的招标项目 B.具有单件性特点,且潜在投标人数量较多的招标项目 C.潜在投标人数量不多的通用性.标准化项目 D.具有单件性特点,且投标文件编制费用较高的招标项目
7.(单项选择题)合同交底的实施形式中需要签署确认书的是（）。 A.书面交底 B.电子数据交底 C.视听资料交底 D.口头交底 正确答案：A, 8.(单项选择题)某工程施工项目招标,采用最低评标价法评标,工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元,工期9个月,仅考虑工期因素,该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。 A.1800万元,1800万元 B.1800万元,1770万元 C.1830万元,1800万元 D.1830万元,1770万元 正确答案：B, 9.(单项选择题)在施工准备阶段的合同管理过程中,下列方案不需要5人以上专家进行论证的是（）。 A.深基坑工程 B.地下暗挖工程 C.高大模板工程 D.高空作业工程
监理工程师考试《建设工程合同管理》试卷及答案 2020年监理工程师考试«树立工程合同管理»试卷及答案 一、单项选择题(共50 题，每题1 分。每题的备选项中，只要1 个最契合题意) 1.监理公司取得法人资历的时间为( )日。 A.注册资金到位 B.公司成立 C.工商行政管理机关核准注销 D.树立行政主管部门颁发资质证书 2.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。 A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.转代理 3.施工企业提交的履约保函，属于«担保法»规则的( )担保。 A.留置 B.保证 C.定金 D.质押 4.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂有力还款，至依法拍卖该房产时兴欠银行500 万元本金、20 万元利息、50 万元违约金。拍卖房产得款400 万元，拍卖费用10 万元，那么施工企业欠银行的债务( )。 A.全部消灭 B.还有100 万元 C.还有150 万元 D.还有180 万元 5.以下文件中，属于订立合同要约文件的是( )。 A.招标公告 B.资历预审合格通知书 C.招标书 D.中标通知书 6.当事人实行合同时发现局部货物的价款没有商定，而且双方又未能达成补充协议。依据«合同法»，应按( )的市场价钱实行。 A.订立合同时订立地 B.实行合同时订立地 C.订立合同时实行地 D.实行合同时实行地 7.执行政府指点价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指点价下跌时，交付标的物后的结算应依照( )执行。
A.原价钱 B.新价钱 C.市场价 D.双方协商的价钱 8.对债务人以清楚不合理低价转让财富危害债务人利益的行为，债务人可以( )撤销。 A.自行 B.央求主管部门 C.央求人民法院 D.央求工商行政管理部门 9.以下有关有效合同的说法中，错误的选项是( )。 A.有效合同从订立时起就没有法律效能 B.树立主管部门有权确认合同有效 C.一方当事人无权确认合同有效 D.合同被确认有效后，实行中的合同应终止实行 10.依照«合同法»规则，要约人撤销要约的通知应在( )抵达受要约人，才干取消该项要约。 A.要约抵达受要约入之前 B.受要约人收回承诺通知之前 C.承诺通知抵达要约人之前 D.受要约人收回承诺通知之后 11.在法律和当事人双方对合同方式、顺序均没有特殊要求时，那么合同成立的时间为( )目。 A.要约失效 B.承诺失效 C.附失效条件的合同条件具有 D.附失效期限的合同期限届至 12.以下关于〝缔约过失责任〞的说法中，正确的选项是( )。 A.当事人依照合同商定实行义务时，给第三人形成损失的，应承当赔偿责任 B.当事人实行义务不契合合同商定，给对方当事人形成损失的，应承当赔偿责任 C.订立合同时，当事人因判别失误对自身遭到的损失应自傲 D.订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方形成损失的，应承当赔偿责任 13.依据«合同法»，债务人决议将合同中的权益转让给第三人时，转让行为( )。 A.必需征得对方赞同 B.无须征得对方赞同，但应提供担保 C.无须征得对方赞同，但要通知对方 D.无须征得对方赞同，也无须通知对方 14.因施工企业破产招致发包人解除合同后，合同的( )条款仍对双方具有约束力。 A.质量 B.工期 C.处置争议 D.结算 15.依据«合同法»，以下有关处置合同纠纷的表述中，错误的选项是( )。 A.合同纠纷经过和解方式处置是指当事人双方协商处置 B.合同纠纷经过调停方式处置是指由经济合同管理机关作出判决 C.仲裁机构处置合同纠纷的前提是双方赞同仲裁 D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖 16.以下关于施工约请招标有关任务先后顺序的说法中，正确的选项是( )。 A.发布招标公告、开标、审查招标人资历
2022-2023年《建设工程合同管理》试 题与答案 1.(单项选择题) 合同评审中发现的问题，应以（）提出，并对问题予以澄清或调整。 A.口头协议 B.书面形式 C.口头约定 D.评审协议 参考答案：B, 2.(多项选择题) 下列选项中，关于代理的说法，正确的有（）。 A.项目经理是施工企业的代理人 B.应当在授权范围或者职权范围内行使代理权，超出授权范围或者职权范围的行为则应当由行为人自己承担 C.项目总监理工程师是建设单位的代理人 D.如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任 E.如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的 参考答案：A,B,E, 3.(单项选择题) （）贯穿于工程项目全过程，是工程项目管理的核心。 A.进度管理 B.安全管理
C.质量管理 D.合同管理 参考答案：D, 4.(多项选择题) 下列可以导致委托代理关系终止的有（）。 A.被代理人取得或恢复民事行为能力 B.被代理人取消委托或代理人辞去委托 C.代理期间届满或代理事务完成 D.作为代理人或被代理人的法人终止 E.代理人丧失民事行为能力 参考答案：B,C,D,E, 5.(单项选择题) 无权代理的情况不包括（）。 A.没有代理权而为的代理行为 B.经过被代理人追认的行为 C.代理权终止后的代理行为 D.超越代理权限而为的代理行为 参考答案：B, 6.(多项选择题) 合同法律关系的客体，包括（）。 A.提供一定劳务 B.限制流通物
C.禁止流通物 D.智力成果 E.完成一定的工作 参考答案：A,B,D,E, 7.(单项选择题) 下列选项中，关于代理的说法，不正确的是（）。 A.代理的民事责任由被代理人承担 B.代理人以自己的名义实施代理行为 C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任 D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示 参考答案：B, 8.(多项选择题) 法人成立应具备的条件包括（）。 A.依法成立 B.有自己的住所 C.具有3名以上高级管理人员 D.有必要的财产或者经费 E.有自己的名称 参考答案：A,B,D,E, 9.(单项选择题) 工程招标代理的被代理人是发包人，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由（）承担。
建设工程合同管理选择题及答案
监理工程师试题建设工程合同管理（三） 一、单项选择题(每题的备选答案中，只有一个最符合题意) 1.《招标投标法》规定，可不进行招标的项目是（）。 A.救灾工程项目 B.外国政府贷款项目 C.国家融资项目 D.大型基础设施项目 答案A 2.招标人如果不具备自行办理招标能力的，可以（）。 A.请求上级主管部门进行 B.临时组建机构进行招标 C.委托招标代理机构进行 D.聘请专家顾问指导进行 答案C 3.招标人选择招标代理机构时，（）不是必须满足的条件。 A.招标代理机构必须是法人 B.有从事招标代理业务的营业场所 C.有能够编制招标文件的能力 D.有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库” 答案A 4.下列有关招标代理机构的说法错误的是（）。
11.通常将勘察任务包括在（）范围内。 A.设计招标 B.监理招标 C.施工招标 D.前期准备 答案A 12.关于设计招标下列说法错误的是（）。 A.设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争 B.一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段 C.设计招标应采用设计方案竞选的方式 D.设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细 答案B 13.设计招标应采用（）方式进行招标。 A.公开 B.邀请 C.询价 D.方案竞选 答案D 14.设计招标开标时，应由（）说明设计方案构思。 A.招标人
B.投标人 C.总监理工程师 D.工程师 答案B 15.监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择。 A.能力 B.人员 C.设备 D.报价 答案A 16.监理招标宜采用的招标方式为（）。 A.公开招标 B.邀请招标 C.议标 D.监理规划或大纲竞选 答案B 17.根据被监理合同的难易程度，将采购通用建筑材料购销合同的监理工作并入（）范围之内。 A.物资采购监理 B.勘察设计监理 C.施工监理 D.专门的监理单位
建设工程合同管理试卷 建立工程合同与合同治理试题 一、单项选择题 1、公开招标是指( )。 a.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标 b.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标 c.公布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参与投标并根据规定程序从中选择中标人的行为 d.有限招标 2、招标人与中标人应当自中标通知发出之日( )内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 a.40天 b.30天 c.50天 d.20天 3、根据承包工程计价方式分类不包括( )。 a.总价合同 b.单价合同 c.本钱加酬金合同 d.预算合同 4、以下不是合同价款应规定的内容的是( )。 a.计算方式 b.结算方式 c.价款的支付期限 d.价款支付日期
5、建立工程总承包合同的履行不包括( )。 a.合同应明确双方责任 b.建立工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行 c.总承包单位可以按合同规定对工程工程进展分包，但不得倒手转包 d.建立工程总承包单位可以将承包工程中的局部工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中商定的工程分包外，必需经发包人认可 6、建立工程工程一般应采纳( )。 a.公开招标方式 b.邀请招标 c.有限招标 d.其他组织招标 7、资格预审程序中应首先进展( )。 a.资格预审资料分析 b.发出资格预审通知书 c.公布资格预审通告 d.出售资格预审文件 8、评标委员会推举的中标候选人应当限定在()，并标明排列挨次。 a.l-2人 b.l-3人 c.1-4人 d.1-5人 9、招标人与中标人签订合同后( )个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 a.2 b.3 c.5 d.6
建设工程合同管理考试试卷及答案 一、单项选择题合同，此合同法律关系的客体是〔〕。 A.物 B.行为 C.智力成果 D.活动 3.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是 〔〕。 A.保证 B.定金 C.留置 D.质押 4.依据有关建筑工程一切险的规定，以下描述中正确的选项是〔〕。 A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程 B.投保人和被保险人是保险合同的当事人 C.发包人未经过竣工验收即提前使用局部工程，保险公司不再对该局部工程承当保险 义务 D.保险合同的有效期至工程保修期满为止 5.依据?担保法?的规定，当采用保证方式进行担保时，〔〕。 A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时
由保证人承当责任。 B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人 不履行债务时，由保证人承当责任。 C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保 证人承当责任 D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保 证人承当责任 6.依据?合同法?的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接 受货物时，遇价格上涨，应〔〕。 A.按原价格执行 B.按新价格执行 C.按原价和新价的平均价执行 D.按市场价执行 7.工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业 应〔〕。 A.以自己的名义向人民法院主张该购房款 B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款 C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款 D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款 8.施工合同中的承包人到材料供给商处去购置水泥，由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应〔〕。 A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效 B.向人民法院起诉，要求撤销该合同
2022年11月监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】 一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1．不同合同计价方式下承包商的风险不同，承包商的合同风险从大到小排序正确的是（）。 A．总价合同—可变单价合同—固定单价合同—成本加酬金合同 B．总价合同—固定单价合同—可变单价合同—成本加酬金合同 C．成本加酬金合同—可变单价合同—总价合同—固定单价合同 D．成本加酬金合同—固定单价合同—可变单价合同—总价合同 【正确答案】B 【试题解析】不同合同计价方式下承包商的风险从大到小：总价合同（固定＞可调）＞单价合同（固定＞可变）＞成本加酬金合同。 2．与施工招标合同、材料招标合同相比，工程设计招标合同反映了合同法律关系中的（）。 A．物体 B．事件 C．智力成果 D．行为 【正确答案】C 【试题解析】智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。如专利权、工程设计等，都有可能成为合同法律关系的客体。工程设计招标合同的客体是工程设计，属于智力成果。 3．根据施工合同履约担保规定，发包人有权凭履约保证向合同担保人索取保证金作为赔偿的情形是（）。 A．承包人遇不可抗力使施工受阻 B．中标人拒绝签订施工合同 C．承包人在施工中毁约 D．承包人提出不合理的索赔 【正确答案】C 【试题解析】履约保证的担保责任，主要是担保投标人中标后，将按照合同规定，在工程全过程，按期限按质量履行其义务。若发生下列情况，发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿：①施工过程中，承包人中途毁约，或任意中断工程，或不按规定施工；②承包人破产，倒闭。 4．根据《招标投标法实施条例》，勘察设计投标人提交投标保证金的数额不应超过勘察设计估算费用的（）。 A．2% B．3% C．5% D．10% 【正确答案】A 【试题解析】《招标投标法实施条例》及国家发展改革委员会等九部委《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的2%，最多不超过10万元人民币。 5．关于工程设计开标和评标的说法，正确的是（）。 A．开标应由公证机构主持并邀请所有投标人参加
建设工程合同管理 1 ．委托监理合同法律关系的客体是( )。 A ．监理工程 B ．监理服务 C ．监理规划 D ．监理投标方案 答案： B 解析： P5 合同法律关系客体包括物、行为和智力成果。法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作。监理合同中监理服务是监理单位应完成的工作，属于法律关系的客体。 2 ．我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是( )。 A．施工合同的发包人 B ．施工合同的承包人 C ．施工合同发包人和承包人 D ．工程项目的代建方和施工合同的发包人
解析： P14 在国外，建筑工程一切险投保人一般是承包人。我国的《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。 3 ．建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是( )。 A ．性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查 B ．效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据 C ．适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式 D ．申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证 答案： D 解析： P20 合同公证与鉴证的相同点：合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则。故选项 D 正确。 选项 A 错误，合同公证与鉴证的性质不同：合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。而合同公证则是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。 选项 B 错误，合同公证与鉴证的效力不同：经过公证的合同其法律效力高于经过鉴证的合同。 选项 C 错误，合同公证与鉴证的法律效力的适用范围不同：公证作为司法行政行为，按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力。而鉴证作为行政管理行为，其效力只能限于我国国内。 4．某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同( )。