精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------
工程项目招投标与合同管理
一、单选题(每题 2 分，共 70 分)
1.下列属于无效合同的是( C ) 。
A.一方以欺诈的手段订立的合同
B. 一方以胁迫的手段订立的合同
C. 以合法形式掩盖非法目的的合同
2.如果招标人改变招标范围应在投标截止日期前至少( B )前以书面形式通知所有招标文件的收受人。
A.10 天
B.15 天
C.20 天
3.投标保证金一般不得超过投标总价的( B )，但最高不得超过( )万元人民币。
A.1%， 80
B.2%， 80
C.1%， 100
4. 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担
( B ) 。
A.法律责任
B. 连带责任
C. 民事责任
5 根据材料采购合同的规定，材料在运输过程中发生的问题，由( A)负责？
A、合同约定的责任方
B、采购方
C、供应方
6 依据材料采购合同的规定，采购方要求中途退货，应向供货方按( B)支付违约金。
A、当事人 B 、合同约定的方法
C、全额退款
7 监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时， (C)
A 、通知发包人后即可调换 B、无需通知
C、取得发包人书面同意后才能调换
--------------------------------------------------------- 精品文档---------------------------------------------------------
------------
精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------
8 依据监理合同的规定， (B)不属于委托人的责任
A、委托人选定的质量检测机构实验数据错误
B、监理人的过失导致合同终止
C、委托人向监理人提出的赔偿要求不成立
9 依据设计合同规定，办理各设计阶段设计文件的审批工作应由( A)负责
A、发包人 B 、监理人
C、承包人
10 监理单位出现无正当理由而又未履行建立义务时候，按照监理合同规定，发包人可(B)
A、发出终止合同通知 B 、发出未履行义务通知， 21 天内未能得到满意答复，可在第一个通知发出后 35 天内发出终止合同通知，监理合同即行终止
C、直接就可以终止
11 依据设计合同规定，办理各设计阶段文件的审批工作应由( A )负责。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
12 在监理合同履行中，出现( C )情况，委托人有权追究监理人的违约赔偿责任。
A.工程总投资超过预期金额
B. 因承包人原因导致工期延长
C.监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故
13 监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时， ( C )
A.通知发包人后即可调换
B.无需通知发包人可自行调换
C.取得发包人书面同意后才能调换
14 根据材料采购合同的规定，材料在运输过程中发生的问题，由( C )负责。
--------------------------------------------------------- 精品文档---------------------------------------------------------
------------
精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------
A.运输部门
B.采购方
C.合同约定的责任方
15 设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建项目，单方发出解除合同的通知。设计人( C) 。
A.没收全部定金补偿损失
B.要求发包人支付双倍的定金
C.要求发包人付给约定设计费用的 50%
16 某大宗水泥采购合同，进行交货检验清点数量时，发现交货数量少于订购数量，但少交的数额没有超过合同约定的合理增减限度，采购方应( A ) 。
A.按订购数量支付
B.按实际交货数量支付
C.待供货方补足数量后再按订购数量支付
17 依据材料采购合同的规定，采购方要求中途退货，应向供货方按( B )支付违约金。
A.全部货款总额
B.合同约定的方法
C.退货部分货款总额
18 依据勘察合同的规定，发包人应为勘察人提供的工作条件不包括( B ) 。
A.处理施工扰民问题
B. 项目的可行性研究报告
C.提供便利的交通与通信条件
19．委托监理合同法律关系的客体是(B )。
A．监理工程
B．监理服务
C．监理规划
20．我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是( A )
A．施工合同的发包人
B．施工合同的承包人
C．施工合同发包人和承包人
--------------------------------------------------------- 精品文档---------------------------------------------------------
------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
21．某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠 乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同( C )。
A ．未成立
B ．补签后成立
C ．成立
22 甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》 的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是( C )。
A ．有效
B ．无效
C ．效力待定
23．与邀请招标相比，公开招标的特点是( C ) 。
A ．竞争程度低
B ．评标量小
C ．招标时间长 24 ．某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分折、 确定建筑设计标准、选择适用的技术规范、提出质量保障措施。从委托工作的 范围来看，工程监理公司承担的服务属于( C ) 。
A ．项目前期立项咨询
B ．设计阶段监理
C ．工程技术咨询服务
25 工程项目的设计成果完成后，由( C)负责组织鉴定、验收和向设计审批 部门报批。
A ．设计人
B ．监理人
C ．发包人
25.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸， 该合同法律关系的客体是( C) 。
A.物
B.财
C..智力成果
26.担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为( C ) 。
A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 -------------- 精品文档就在这里
B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务
C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务
27.依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( C ) 。
A.保证
B.抵押
C..定金
28.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由(C ) 。
--------------------------------------------------------- 精品文档---------------------------------------------------------
------------
精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------
A.保险公司承担全部损失
B.保险公司承担除外责任以外的全部损失
C.业主自行承担全部损失
29.合同公证与鉴证的相同点是( C ) 。
A. 目的、法律效力、原则
B.范围、性质、目的
C. 目的、原则、内容
30.依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是( C ) 。
A.传真
B. 电子邮件
C.登记
31.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( B)到达要约人。
A.要约到达受要约人之前
B.承诺通知到达要约人之前
C.承诺通知发出之前
32.执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按(B )执行。
A.原价格
B.新价格
C.市场价格
33.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关( C )的规定。
A.债权转让
B.债务承担
C. 由第三人向债权人履行债务
34.合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当( C ) 确定费用负担的责任。
A.按交易习惯
B.依据合同的相关条款
C.签订补充协议
35 某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按( B )的市场价履行。
A.订立合同时订立地
B.订立合同时履行地
C.履行合同时订立地
二、多选题(每题 3 分，共 30 分) 。
1.下列哪些合同是与业主直接签订的(ABD)
A. 监理合同
B. 工程承包合同
C. 劳务合同
D. 融资合同
2.在设计合同的执行过程中，受委托因故要求中途停止设计时需( AB) 。
--------------------------------------------------------- 精品文档---------------------------------------------------------
------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
A.书面通知设计人
C.结束合同关系
B.保证设计质量 D. 请求仲裁 E.支付违约金
3.无效合同的法律责任包括( ABD ) 。
A.返还财产
B.赔偿损失
C. 继续履行
D.追缴财产
E. 暂不履行
4.招标文件应包括的主要内容有( ACD ) 。
A.投标须知
D.合同的主要条款 B. 图纸 C. 投标函的格式及附录
E. 已标价工程量清单
5.投标报价的构成包括( ABDE ) 。
A.直接费
B. 间接费
C.综合费
D.利润
E. 税金
6..评标活动应遵循(ABCE)的原则。
A.公正
B. 公平
C. 科学
D.发展
E. 择优
7.在施工合同中，承包人的义务通常包括( ACD) 。
A.承担白天施工噪音扰民的赔偿费用
B.开通施工场地与城乡公共道路的通道
C. 因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款
D.施工现场古树名木的保护工作
E.办理施工许可证
8.索赔的表述中，正确的是(AD) 。
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 -------------- 精品文档就在这里
A.索赔要求的提出不需经对方同意
B.索赔具有惩罚性质
--------------------------------------------------------- 精品文档---------------------------------------------------------
------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
C.在索赔事件发生后的 28 天内递交索赔报告
D.工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
E.承包人必须执行工程师的索赔处理决定
9.工程竣工验收备案表一式两份，分别由( CD)保存。
A.建设单位 D.备案单位
B.施工单位
E. 设计单位
C.监理单位
14.合同法中涉及的效力待定的合同主要有以下( ABC)情况
A 限制民事行为能力订立的合同
B 无权代理人订立的合同
C 表现代理人订立的合同
D 承包人订立的合同
E 总承包人订立合同
10. 社会保障费包括(ABC)
A 养老保险费
B 失业保险费
C 医疗保险费
D 危险作业意外伤害保险费
E 福利保障费
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 -------------- 精品文档就在这里
--------------------------------------------------------- 精品文档---------------------------------------------------------
------------
工程招投标与合同管理考试题库参考答案 工程招投标与合同管理考试题库参考答案 一、单选题 1、在下列合同形式中，适用于较大规模和复杂工程的合同类型是（）。 A. 总价合同 B. 单价合同 C. 成本加酬金合同 D. 交钥匙合同正 确答案是：D. 交钥匙合同。总价合同适用于工程量不大、施工设计图纸完整、技术难度不大且能准确计算工程造价的项目。单价合同适用于没有施工图，工程量不明确，却又急需开工建设的项目。成本加酬金合同适用于需要立即开展工作的项目、新型的工程项目或风险较大的工程项目。交钥匙合同是成本加酬金合同的特殊形式，适用于需要完成一系列工作的项目，且在合同条款中规定建设周期较长的项目。因此，答案为D。 2、下列关于投标保证金的表述，正确的是（）。 A. 投标保证金有效期应当与投标有效期一致 B. 投标保证金应当在投标截止日期前提 交 C. 投标保证金不得超过招标项目估算价的10% D. 投标保证金有效期应当长于评标期3～5天正确答案是：A. 投标保证金有效期应 当与投标有效期一致。投标保证金有效期应当与投标有效期一致， 因此选项A正确。投标保证金应当在投标截止日期前提交，因此选项B正确。投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，因此选项C错误。投标保证金有效期应当长于评标期和合同履行期3～5天（招标文件
另有规定除外），确保评标工作和合同履行工作顺利完成，因此选项 D错误。因此，答案为AB。 3、下列关于履约担保的表述，正确的是（）。 A. 履约担保金额不得低于合同估算价的50% B. 履约担保有效期不得超过70天 C. 银行 保函不得转让 D. 履约保证金可以用现金或支票形式提供正确答案是：C. 银行保函不得转让。履约担保金额不得低于合同价款的10%。银行履约保函是由商业银行开具的担保证明，通常为合同金额的10%左右。履约担保的有效期通常在合同约定的工期结束后至缺陷责任期结束之前。履约保证金可以用现金或支票形式提供。因此，答案为C。 建筑工程招投标与合同管理试题及参考答案 建筑工程招投标与合同管理试题及参考答案 一、单选题 1、下列关于招标投标的说法，正确的是：（）。 A. 招标人对已发出 的招标文件进行修改，可以在投标截止时间5日前进行 B. 招标人根据招标文件已经发出的投标文件，在规定时间内可以撤回投标文件 C. 投标文件应由投标企业法定代表人签字，并加盖公章，无需加盖公证章 D. 投标文件应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点正确答案是：A. 招标人对已发出的招标文件进行修改，可以在投标截止时间5日前进行。招标人根据招标文件 已经发出的投标文件，在规定时间内可以撤回投标文件(B错)；投标
一、单项选择题（本大题共20小题，每小题 1 分．共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1．建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙．签订了一份工程设计合同，该合同关系的 内容是指【】 A. 拟建办公楼 B.甲单位和乙单位 C. 甲单位与乙单位签订合同的行为 D .甲单位的权利和乙单位的义务 2. 要式合同必须采用【】 A .口头形式B.法律规定的形式C. 口头或书面 形式 D .书面形式 3. 根据我国合同法的规定，以下关于合同的表述不正确的是【】 A .合同是当事人意思表示一致的协议 B .合同的签订也可以经 由当事人一方完成C.合 同的当事人具有平等的民事主体资格D.合同是各种主体之间民 事权利义务关系的协议 4. 合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人，称为【】 A .合同变更B.合同生效C.合同转让 D .合同无效 5. 合同的保全发生在【】 A .合同未生效时B.合同生效期间C.合同被判 定为无效后 D .合同被撤销后 6. 根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行 使期限是【】A. l 年内B. 2 年内C. 3 年内D. 4 年内7.下列表述中，不属于无效合同的是【】 A .一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益 B .损害社
会公共利益C .以合法形 式掩盖非法目的D.乘人之危订立的合同 8. 建设工程竣工验收应具备的条件不包括【】 A .完整的施工管理资料B.完整的施工技术人员资质 证件C.施工 单位签署的工程质量保修书 D .主要建筑材料的进场试验报 告 9. 按照《建筑工程施工合同》的规定，工程预付款的比例是( ) A .安装工程一般不超过合同价的10% B .建筑工程一般不超过合同价的10% C.建筑工程 一般不超过当年建筑工程工作量的30% D .安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30% 10. 工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求，若重新检验发现工程质量不合 格时，则应【】 A .由承包人承担其全部费用，工期不予以顺延B.由发包人承 担其全部费用，工期不予 以顺延C .由承包人承担其全部费用，工期应予以顺延 D .由承 包人和发包人共同承担其 全部费用，工期应予以顺延 11. 在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是【】 A .代理与被代理关系B.雇佣与被雇佣关系C.委托 与被委托关系 D .监理与被监理关系 12. 依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28 天内，承包人应向工程师递交【】 A .索 赔意向通知B.现场同期记录 C.索赔报告 D.索赔证据 13. 下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是【】 A .工期不顺延，业主承担与工程有关的损失 B .工期不顺延，
建设工程合同管理考试试题及答案 篇一：建设工程合同管理_XX年考试真题_XX年版 1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。 A:该施工企业 B:该外地的分公司 C:项目经理部 D:项目经理 答案:A 解析:参见教材P4 法人资格 2、关于合同鉴定的说法，正确的是（）。 A:经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证 B:法律规定强制实施合同鉴定 C:合同鉴定的效力不限于我国国内 D:合同鉴定由工商行政管理机关作出 答案:D 解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别 3、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是（）。 A:同时履行抗辩权
B:后履行抗辩权 C:不安抗辩权 D:先诉抗辩权 答案:C 解析:参见教材P39 实行先履行抗辩权的情形之（1）经营状况严重恶化。 4、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是（）。 A:和解 B:民间调解 C:行政调解 D:诉讼 答案:D 解析:参见教材P47 倒数第1行 5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。 A:A银行1000万元，B银行XX万元 B:A银行1800万元，B银行1200万元 C:A，B银行各项工作1500万元
第三章建设工程合同管理 第一节合同概述 一、单项选择题： 1. 当事人依法可以委托代理人订立合同。所谓委托代理人订立合同，是指当事人委托他人以（）名义与 第三人签订合同，并承担由此产生的法律后果的行为。 A.代理人 B.当事人自己 C.被委托人 D.合同签订人 2.合同订立过程必须经过的程序是（）。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公证 3.下列表述中错误的是（）。 A.要约可以撤回 B.要约可以撤销 C.承诺可以撤回 D.承诺可以撤销 4.以下关于要约的说法中，正确的是（）。 A.要约到达受要约人时生效 B.要约人发出要约时要约生效 C.招标文件到达时要约生效 D.投标文件发出时要约生效 5.以下关于建设工程招标投标的说法中，正确的是（）。 A.招标是要约，投标是承诺 B.投标是要约，中标通知书是承诺 C.招标是要约邀请，投标是承诺 D.开标是要约，中标通知书是承诺 6.下列文件中，属于要约邀请文件的是（）。 A.投标书 B. 中标通知书 C.招标公告 D.现场踏勘答疑会议纪要 7.合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，关于要约和承诺的生效，是指（）时生效。 A.要约到达受要约人、承诺通知发出 B.要约通知发出、承诺通知发出 C.要约通知发出、承诺通知到达要约人 D.要约到达受要约人、承诺通知到达要约人 8.以下关于要约有效的说法中，正确的情形是（）。 A.拒绝要约的通知到达要约人 B.要约人依法撤销要约 C.承诺期限届满前，承诺通知到达要约人
D.受要约人对要约的内容作出实质性变更 9.承诺对要约内容的非实质性变更指的是（）。 A.受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更 B.承诺中增加的建议性条款 C.承诺中要求增加条款 D.受要约人对合同履行方式提出独立的主张 10.关于承诺的生效，以下无效的是（）。 A.承诺到达要约人时超过承诺期限的，要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受承诺 B 受要约人超过承诺期限发出承诺的，但要约人及时通知受要约人该承诺有效 C.承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时 D.承诺对要约的内容作出非实质性变更，但要约人未及时表示反对 11.合同成立的时间为（）。 A.要约生效的时间 B.承诺发出时的时间 C.要约邀请生效的时间 D.承诺达到的时间
一、单项选择题 1. 建设工程合同管理的特点主要是由( D)的特点决定。 A.管理制度 B.招标方式 C.建设项目 D.工程合同 2. ( B)是否健全是合同管理的关键所在。 A.合同统计考核制度 B.合同管理评估制度 C.合同管理目标制度 D.合同管理质量责任制度 3. 谈判者利用对方的弱点，猛烈攻击，迫其就范，做出妥协，而对己方的弱点则尽量回避，这种谈判技巧称为(C )。 A.起点战略 B.掌握谈判议程、合理分配各议题的时间 C.避实就虚 D.注意谈判氛围 4. 根据《合同法》规定，依法成立的合同，自( A)生效。 A.成立时 B.成立6个月后 C.审核合格后
D.法定代理人追认后 5. 我国《合同法》规定，工程施工合同应当采用( B)。 A.口头形式 B.书面形式 C.其它形式 D.以上都不对 6. 我国的合同法中，法定的免责事由仅指(D )。 A.自然灾害 B.战争 C.人为因素 D.不可抗力 7. 我国《合同法》规定，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据(A )向仲裁机构申请仲裁。 A.仲裁协议 B.提交给人民法院的起诉书 C.调解书 D.和解结论书 8. 建设工程的保修期，自( B)计算。 A.合同订立之日 B.竣工验收之日 C.交付使用之日
D.竣工决算之日 9. 以下关于索赔的说法中，不正确的是(B )。 A.索赔具有双向性 B.索赔只能由承包商向业主提出 C.索赔以实际发生了经济损失或权利损害为前提 D.索赔是一种未经对方确定的单方行为 10. 承包人的某些索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字依据。但可以根据该合同某些条款的含义，推论出承包人有索赔权，这种索赔被称为( C)。 A.合同中的明示索赔 B.综合索赔 C.合同中的默示索赔 D.双向索赔 11. 下列关于索赔处理的说法中，不正确的是( D)。 A.工程师在收到承包人递交的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作出进一步要求的，视为该索赔已经认可 B.通常，工程师对索赔的处理决定不是终局的，对发包人和承包人都不具有强制的约束力 C.当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准 D.承包人如果不同意最终的索赔处理决定，诉讼解决是最理想的方式 12. 发出索赔意向通知后( C)天内，或工程师可能同意的其它合理时间，承包人应递交正式的索赔报告。 A.15
. 建筑工程招投标与合同管理考试题及答案 一、单项选择题 1、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。 A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开 工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概 念应为，从（）的日历天数计算。 A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求 C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求 3、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（）。 A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款 C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付 4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（） A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要 C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）。 A、行政法律关系 B、民事权利义务关系 C、刑事法律关系 D、经济侵权关系 6、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）。 A、主合同 B、从合同 C、独立合同 D、无条件地必须履行的合同 7、中标的承包商将由（）决定。 A、评标委员会 B、业主 C、上级行政主管部门 D、监理工程师 8、业主在（）合同中承担的风险最小。 A、可调总价 B、不可调总价 C、单价 D、成本加酬金 9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以 ( )为准。 A、招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件 10、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。 A、建设用地征用完毕，施工图纸完成 B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划
建设工程合同管理试卷 建立工程合同与合同治理试题 一、单项选择题 1、公开招标是指( )。 a.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标 b.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标 c.公布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参与投标并根据规定程序从中选择中标人的行为 d.有限招标 2、招标人与中标人应当自中标通知发出之日( )内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 a.40天 b.30天 c.50天 d.20天 3、根据承包工程计价方式分类不包括( )。 a.总价合同 b.单价合同 c.本钱加酬金合同 d.预算合同 4、以下不是合同价款应规定的内容的是( )。 a.计算方式 b.结算方式 c.价款的支付期限 d.价款支付日期
5、建立工程总承包合同的履行不包括( )。 a.合同应明确双方责任 b.建立工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行 c.总承包单位可以按合同规定对工程工程进展分包，但不得倒手转包 d.建立工程总承包单位可以将承包工程中的局部工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中商定的工程分包外，必需经发包人认可 6、建立工程工程一般应采纳( )。 a.公开招标方式 b.邀请招标 c.有限招标 d.其他组织招标 7、资格预审程序中应首先进展( )。 a.资格预审资料分析 b.发出资格预审通知书 c.公布资格预审通告 d.出售资格预审文件 8、评标委员会推举的中标候选人应当限定在()，并标明排列挨次。 a.l-2人 b.l-3人 c.1-4人 d.1-5人 9、招标人与中标人签订合同后( )个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 a.2 b.3 c.5 d.6
监理工程师考试《建设工程合同管理》试卷及答案 2020年监理工程师考试«树立工程合同管理»试卷及答案 一、单项选择题(共50 题，每题1 分。每题的备选项中，只要1 个最契合题意) 1.监理公司取得法人资历的时间为( )日。 A.注册资金到位 B.公司成立 C.工商行政管理机关核准注销 D.树立行政主管部门颁发资质证书 2.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。 A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.转代理 3.施工企业提交的履约保函，属于«担保法»规则的( )担保。 A.留置 B.保证 C.定金 D.质押 4.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂有力还款，至依法拍卖该房产时兴欠银行500 万元本金、20 万元利息、50 万元违约金。拍卖房产得款400 万元，拍卖费用10 万元，那么施工企业欠银行的债务( )。 A.全部消灭 B.还有100 万元 C.还有150 万元 D.还有180 万元 5.以下文件中，属于订立合同要约文件的是( )。 A.招标公告 B.资历预审合格通知书 C.招标书 D.中标通知书 6.当事人实行合同时发现局部货物的价款没有商定，而且双方又未能达成补充协议。依据«合同法»，应按( )的市场价钱实行。 A.订立合同时订立地 B.实行合同时订立地 C.订立合同时实行地 D.实行合同时实行地 7.执行政府指点价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指点价下跌时，交付标的物后的结算应依照( )执行。
A.原价钱 B.新价钱 C.市场价 D.双方协商的价钱 8.对债务人以清楚不合理低价转让财富危害债务人利益的行为，债务人可以( )撤销。 A.自行 B.央求主管部门 C.央求人民法院 D.央求工商行政管理部门 9.以下有关有效合同的说法中，错误的选项是( )。 A.有效合同从订立时起就没有法律效能 B.树立主管部门有权确认合同有效 C.一方当事人无权确认合同有效 D.合同被确认有效后，实行中的合同应终止实行 10.依照«合同法»规则，要约人撤销要约的通知应在( )抵达受要约人，才干取消该项要约。 A.要约抵达受要约入之前 B.受要约人收回承诺通知之前 C.承诺通知抵达要约人之前 D.受要约人收回承诺通知之后 11.在法律和当事人双方对合同方式、顺序均没有特殊要求时，那么合同成立的时间为( )目。 A.要约失效 B.承诺失效 C.附失效条件的合同条件具有 D.附失效期限的合同期限届至 12.以下关于〝缔约过失责任〞的说法中，正确的选项是( )。 A.当事人依照合同商定实行义务时，给第三人形成损失的，应承当赔偿责任 B.当事人实行义务不契合合同商定，给对方当事人形成损失的，应承当赔偿责任 C.订立合同时，当事人因判别失误对自身遭到的损失应自傲 D.订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方形成损失的，应承当赔偿责任 13.依据«合同法»，债务人决议将合同中的权益转让给第三人时，转让行为( )。 A.必需征得对方赞同 B.无须征得对方赞同，但应提供担保 C.无须征得对方赞同，但要通知对方 D.无须征得对方赞同，也无须通知对方 14.因施工企业破产招致发包人解除合同后，合同的( )条款仍对双方具有约束力。 A.质量 B.工期 C.处置争议 D.结算 15.依据«合同法»，以下有关处置合同纠纷的表述中，错误的选项是( )。 A.合同纠纷经过和解方式处置是指当事人双方协商处置 B.合同纠纷经过调停方式处置是指由经济合同管理机关作出判决 C.仲裁机构处置合同纠纷的前提是双方赞同仲裁 D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖 16.以下关于施工约请招标有关任务先后顺序的说法中，正确的选项是( )。 A.发布招标公告、开标、审查招标人资历
《建设工程合同管理》习题及答案 一、判断题 1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停,承包商均有权索赔.（B ) A、是 B、否 2、应当先履行债务的当事人,只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。（B ) A、是 B、否 3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( B） A、是 B、否 4、保留金待竣工验收合格后一次发还。(B ) A、是 B、否 5、当递交最终报表之后,承包商根据合同进行索赔的权力终止了(B ） A、是 B、否 6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理.(A ) A、是 B、否 7、转让是属于合同主体的变更。（ A） A、是 B、否 8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起,合同不再具备法律效率(A ）来源：学易网 A、是 B、否 9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。（ B) A、是 B、否 10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中,这是评标价法评标（A ) A、是 B、否 11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员（ B) A、是 B、否 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险.(A ) A、是 B、否 13、保证合同的当事人是债权人和保证人（A ) A、是 B、否 14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率(B ） A、是 B、否 15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。(A ） A、是 B、否 16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人（A ） A、是 B、否 17、招标是要约,投标是承诺.（B) A、是 B、否 18、转让是属于合同主体的变更.( A） A、是 B、否 19、代理不合法的合同属于无效合同。（ B) A、是 B、否 20、业主指定的分包商,在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告（B ) A、是 B、否 二、单项选择题 1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( C）。 A、避免风险 B、克服风险
建设工程合同管理选择题及答案
监理工程师试题建设工程合同管理（三） 一、单项选择题(每题的备选答案中，只有一个最符合题意) 1.《招标投标法》规定，可不进行招标的项目是（）。 A.救灾工程项目 B.外国政府贷款项目 C.国家融资项目 D.大型基础设施项目 答案A 2.招标人如果不具备自行办理招标能力的，可以（）。 A.请求上级主管部门进行 B.临时组建机构进行招标 C.委托招标代理机构进行 D.聘请专家顾问指导进行 答案C 3.招标人选择招标代理机构时，（）不是必须满足的条件。 A.招标代理机构必须是法人 B.有从事招标代理业务的营业场所 C.有能够编制招标文件的能力 D.有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库” 答案A 4.下列有关招标代理机构的说法错误的是（）。
11.通常将勘察任务包括在（）范围内。 A.设计招标 B.监理招标 C.施工招标 D.前期准备 答案A 12.关于设计招标下列说法错误的是（）。 A.设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争 B.一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段 C.设计招标应采用设计方案竞选的方式 D.设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细 答案B 13.设计招标应采用（）方式进行招标。 A.公开 B.邀请 C.询价 D.方案竞选 答案D 14.设计招标开标时，应由（）说明设计方案构思。 A.招标人
B.投标人 C.总监理工程师 D.工程师 答案B 15.监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择。 A.能力 B.人员 C.设备 D.报价 答案A 16.监理招标宜采用的招标方式为（）。 A.公开招标 B.邀请招标 C.议标 D.监理规划或大纲竞选 答案B 17.根据被监理合同的难易程度，将采购通用建筑材料购销合同的监理工作并入（）范围之内。 A.物资采购监理 B.勘察设计监理 C.施工监理 D.专门的监理单位
一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分．共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1．建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙．签订了一份工程设计合同，该合同关系的内容是指【】 A.拟建办公楼B．甲单位和乙单位 C．甲单位与乙单位签订合同的行为D．甲单位的权利和乙单位的义务 2．要式合同必须采用【】 A．口头形式B．法律规定的形式C．口头或书面形式D．书面形式 3．根据我国合同法的规定，以下关于合同的表述不正确的是【】 A．合同是当事人意思表示一致的协议B．合同的签订也可以经由当事人一方完成C．合同的当事人具有平等的民事主体资格D．合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议4．合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人，称为【】A．合同变更B．合同生效C．合同转让D．合同无效 5．合同的保全发生在【】 A．合同未生效时B．合同生效期间C．合同被判定为无效后D．合同被撤销后 6．根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行使期限是【】A．l年内B．2年内C．3年内D．4年内7．下列表述中，不属于无效合同的是【】 A．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B．损害社会公共利益C．以合法形式掩盖非法目的D．乘人之危订立的合同 8．建设工程竣工验收应具备的条件不包括【】 A．完整的施工管理资料B．完整的施工技术人员资质证件C．施工单位签署的工程质量保修书D．主要建筑材料的进场试验报告 9．按照《建筑工程施工合同》的规定，工程预付款的比例是( ) A．安装工程一般不超过合同价的10% B．建筑工程一般不超过合同价的10% C．建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30% D．安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30% 10．工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求，若重新检验发现工程质量不合格时，则应【】 A．由承包人承担其全部费用，工期不予以顺延B．由发包人承担其全部费用，工期不予以顺延C．由承包人承担其全部费用，工期应予以顺延D．由承包人和发包人共同承担其全部费用，工期应予以顺延 11．在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是【】 A．代理与被代理关系B．雇佣与被雇佣关系C．委托与被委托关系D．监理与被监理关系 12．依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交【】A．索赔意向通知B．现场同期记录 C．索赔报告D．索赔证据 13．下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是【】A．工期不顺延，业主承担与工程有关的损失B．工期不顺延，承包商承担与工程有关的损失C．工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担D．工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由业主承担
2022-2023年《建设工程合同管理》试 题与答案 1.(单项选择题) 合同评审中发现的问题，应以（）提出，并对问题予以澄清或调整。 A.口头协议 B.书面形式 C.口头约定 D.评审协议 参考答案：B, 2.(多项选择题) 下列选项中，关于代理的说法，正确的有（）。 A.项目经理是施工企业的代理人 B.应当在授权范围或者职权范围内行使代理权，超出授权范围或者职权范围的行为则应当由行为人自己承担 C.项目总监理工程师是建设单位的代理人 D.如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任 E.如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的 参考答案：A,B,E, 3.(单项选择题) （）贯穿于工程项目全过程，是工程项目管理的核心。 A.进度管理 B.安全管理
C.质量管理 D.合同管理 参考答案：D, 4.(多项选择题) 下列可以导致委托代理关系终止的有（）。 A.被代理人取得或恢复民事行为能力 B.被代理人取消委托或代理人辞去委托 C.代理期间届满或代理事务完成 D.作为代理人或被代理人的法人终止 E.代理人丧失民事行为能力 参考答案：B,C,D,E, 5.(单项选择题) 无权代理的情况不包括（）。 A.没有代理权而为的代理行为 B.经过被代理人追认的行为 C.代理权终止后的代理行为 D.超越代理权限而为的代理行为 参考答案：B, 6.(多项选择题) 合同法律关系的客体，包括（）。 A.提供一定劳务 B.限制流通物
C.禁止流通物 D.智力成果 E.完成一定的工作 参考答案：A,B,D,E, 7.(单项选择题) 下列选项中，关于代理的说法，不正确的是（）。 A.代理的民事责任由被代理人承担 B.代理人以自己的名义实施代理行为 C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任 D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示 参考答案：B, 8.(多项选择题) 法人成立应具备的条件包括（）。 A.依法成立 B.有自己的住所 C.具有3名以上高级管理人员 D.有必要的财产或者经费 E.有自己的名称 参考答案：A,B,D,E, 9.(单项选择题) 工程招标代理的被代理人是发包人，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由（）承担。
建设工程合同管理考试题及答案（最新版） 1.(单项选择题)投标人须知中的附表格式不包括（）。 A.投标函格式 B.开标记录表 C.间题澄清通知书格式 D.中标通知书格式 正确答案：A, 2.(单项选择题)工程勘察设计评标由评标委员会负责,建筑工程设计方案评标时,建筑专业专家不得少于技术和经济方面专家总数的（）。 A.1/3 B.1/4 C.1/2 D.2/3 正确答案：D, 3.(单项选择题)下列施工招标文件中,(）包括前附表、正文和附表格式三部分。 A.招标公告 B.投标人须知 C.评标办法 D.合同条款及格式 正确答案：B,
4.(单项选择题)招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改,澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的,招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少（）。日前,以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。 A.1 B.2 C.3 D.5 正确答案：C, 5.(单项选择题)建设工程项目投标评审过程的（）适用于没有进行资格预审的资格后审。 A.形式评审 B.资格评审 C.响应性评审 D.施工组织设计和项目管理机构评审 正确答案：B, 6.(单项选择题)资格审查分为资格预审和资格后审两种,其中,资格后审适合于（）。 A.具有单件性特点,且技术难度较大的招标项目 B.具有单件性特点,且潜在投标人数量较多的招标项目 C.潜在投标人数量不多的通用性.标准化项目 D.具有单件性特点,且投标文件编制费用较高的招标项目
7.(单项选择题)合同交底的实施形式中需要签署确认书的是（）。 A.书面交底 B.电子数据交底 C.视听资料交底 D.口头交底 正确答案：A, 8.(单项选择题)某工程施工项目招标,采用最低评标价法评标,工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元,工期9个月,仅考虑工期因素,该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。 A.1800万元,1800万元 B.1800万元,1770万元 C.1830万元,1800万元 D.1830万元,1770万元 正确答案：B, 9.(单项选择题)在施工准备阶段的合同管理过程中,下列方案不需要5人以上专家进行论证的是（）。 A.深基坑工程 B.地下暗挖工程 C.高大模板工程 D.高空作业工程
建筑工程招投标与合同管理考试试题二级建造师备考题库 一、单项选择题：每题的备选答案中,只有一个最符合题意.1分/题,共20分 1、业主是指 C A、有一定生产能力、技术装备、流动资金,能够承包工程建设任务的建筑业企业 B、能对工程建设提供估算测量、管理咨询、建设监理等智能型服务的机构 C、对某项工程建设有需求,又具有该工程建设资金和准建证件,在建设工程市场中 发包工程项目的法人、组织和自然人 D、不用遵守市场规律的客体 2、中华人民共和国招投标法规定,依法必须招标的项目,自招标文件开始发出之日 起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于 . A、20 B、30 C、10 D、15 3、下列合同文件的表述,不正确的是 . A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体 B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款 C、合同文件之间应能相互解释、互为说明 D、专用条款与通用条款是相对立的 4、评标委员会成员中,成员人数为人以上单数,其中经济、技术专家不得少于 成员总数的 . 3,3/4 B、3,2/3 C、5,2/3 D、5,3/4 5、招标投标活动的公开原则首先要求要公开. A、招标活动信息 B、评标委员会成员名单 C、工程设计文件 D、评标标准 6、承包人在索赔事件发生后的 C 天以前,应向工程师正式提出索赔意向通知. A、14 B、7 C、28 D、21 7、在必须进行招标的工程建设项目中,施工单项合同估算价在人民币以上的,必须进行招标. 20万元 B、120万元 C、200万元 D、2000万元 8、索赔是指在合同的实施过程中, D 因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后,向对方提出的补偿要求. A、业主 B、第三方 C、承包商 D、合同当事人一方 9、下列工程分包说法正确的是 . A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位 B、工程分包后,总承包人不再对分包工程承担任何责任 C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商 D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位 10、某工程投标总价为500万,则投标保证金最高不超过万元. A、10 B、20 C、50 D、100 11、招标人采用邀请招标的方式,应当向个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请. A、二 B、三 C、四 D、五 12、根据我国招标投标法规定,招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时,应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少天前,以书面形式通知所有招标文件收受人. A、10 B、15 C、20 D、30 13、一般情况下,公开招标的项目资格审查大多采用 A、资格预审 B、资格后审 C、在购买招标文件时审查 D、在签订合同时审查 14、合同的签订时间为 A、中标人确定后15日内 B、中标通知书发出30日内 C、口头通知中标人后30日内 D、中标通知书发出15日内 15、开标时间应为 .
一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分.共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多 选或未选均无分。 1.建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙.签订了一份工程设计合同,该合同关系的内容是指【】 A.拟建办公楼 B.甲单位和乙单位 C.甲单位与乙单位签订合同的行为 D.甲单位的权利和乙单位的义务 2.要式合同必须采用【】 A.口头形式 B.法律规定的形式 C.口头或书面形式 D.书面形式 3.根据我国合同法的规定,以下关于合同的表述不正确的是【】 A.合同是当事人意思表示一致的协议 B.合同的签订也可以经由当事人一方完成
C.合同的当事人具有平等的民事主体资格 D.合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议 4.合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人,称为【】 A.合同变更 B.合同生效 C.合同转让 D.合同无效 5.合同的保全发生在【】 A.合同未生效时 B.合同生效期间 C.合同被判定为无效后 D.合同被撤销后 6.根据《合同法》规定,撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行使期限是【】A.l年内B.2年内C.3年内D.4年内 7.下列表述中,不属于无效合同的是【】 A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益 B.损害社会公共利益
C.以合法形式掩盖非法目的 D.乘人之危订立的合同 8.建设工程竣工验收应具备的条件不包括【】 A.完整的施工管理资料 B.完整的施工技术人员资质证件 C.施工单位签署的工程质量保修书 D.主要建筑材料的进场试验报告 9.按照《建筑工程施工合同》的规定,工程预付款的比例是( ) A.安装工程一般不超过合同价的10% B.建筑工程一般不超过合同价的10% C.建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30% D.安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30% 10.工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求,若重新检验发现工程质量不合格时,则应【】 A.由承包人承担其全部费用,工期不予以顺延 B.由发包人承担其全部费用,工期不予以顺延 C.由承包人承担其全部费用,工期应予以顺延 D.由承包人和发包人共同承担其全部费用,工期应予以顺延