2023年监理工程师之合同管理全国通用试题
单选题（共60题）
1、(2017年真题)根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。
A.分别由发包人和承包人负责投保
B.均由发包人负责投保
C.分别由承包人和发包人负责投保
D.均由承包人负责投保
【答案】 D
2、发包人和承包人在履行合同中发生争议后，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（）天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。
A.7
B.14
C.28
D.56
【答案】 C
3、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，监理人承担违约责任的原则是()
A.补偿性原则
B.惩罚性原则
C.无过错原则
D.有限责任和过错责任原则
【答案】 D
4、我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，其中核心的制度是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.项目法人负责制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
【答案】 D
5、设计施工总承包合同的订立中，专用条款内应明确约定由（）提供的文件的内容、数量和期限。
A.承包人
B.发包人
C.分包人
D.监理人
【答案】 B
6、（2018年真题）关于评标中对投标文件质疑的说法，正确的是（）。
A.投标人可以主动要求进行说明
B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容
C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明
D.投标人的说明应当采用书面形式
【答案】 D
7、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由第三人提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。
A.应当先物保后人保
B.应当先人保后物保
C.可以任意选择物保或者人保优先受偿
D.与债务人协商确定
【答案】 C
8、关于开工通知，说法不正确的是（）。
A.监理人应在开工日期7 天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算
B.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期
C.承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期应予顺延
D.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期
【答案】 C
9、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师在收到索赔是报告或证明资料后
（）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其它期限内，做出回应。
A.14天
B.28天
C.42天
D.56天
【答案】 C
10、建设工程材料设备采购合同，是出卖人转移建设工程材料设备的（）于买受人，买受人支付价款的合同。
A.使用权
B.销售权
C.购买权
D.所有权
【答案】 D
11、监理人将索赔处理结果答复承包人的时间期限为（）。
A.收到索赔通知书后的28天内
B.收到索赔通知书后的42天内
C.收到索赔意向通知书后的28天内
D.收到索赔意向通知书后的42天内
【答案】 B
12、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是（）。
A.暂估价是签约合同价的组成部分
B.该笔款项在合同履行阶段一定发生
C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格
D.暂估价的内容包括计日工
【答案】 D
13、在大型工程设备的采购招标招标文件中，针对标准文本，提出本次招标项目的具体要求的文件是（）。
A.投标资料表
B.合同条款资料表
C.货物需求一览表
D.投标邀请
【答案】 B
14、某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是（）。
A.联合体投标没有提交联合体协议书
B.投标工期长于招标文件中要求的工期
C.投标保函金额少于招标文件的要求
D.未详细说明使用专利施工的技术细节
【答案】 D
15、材料采购合同履行中，若当事人没有约定材料交付地点或者约定不明确，则首先应考虑的处理方式是（）。
A.按合同有关条款执行
B.按交易习惯确定
C.执行买受人要求
D.达成补充协议
【答案】 D
16、发包人因第三人的原因造成违约的，对勘察人损失承担责任的方式正确的是（）。
A.由第三人承担违约责任
B.由发包人承担违约责任
C.由发包人和第三人承担连带责任
D.由发包人和第三人承担按份责任
【答案】 B
17、幕墙系统立柱与横梁的截面形式常按等压原理设计，其主要原因是( )
A.防结构变形
B.防雨水渗漏
C.防热胀冷缩
D.防电化腐蚀
【答案】 B
18、(2018年真题)根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是（）。
A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效
B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行
C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部位质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行解开重新检验
D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担
【答案】 C
19、某工程，变更增加项目的工作内容为压实度0.98的土方填筑，合同已标价工程量清单中有压实度0.92的土方填筑项目。根据《标准施工招标文件》，该变更项目的估价原则为（）。
A.直接采用工程量清单中压实度0.92的土方填筑项目单价
B.按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定
C.参照压实度0.92的土方填筑项目单价，由监理人在合理范围内商定或确定
D.由承包人与发包人按施工预算价格协商确定
【答案】 C
20、建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。
A.由供货商承担供货的全部运费
B.由采购方承担自行运到目的地所需费用
C.由供货商承担货物转运增加的保险费用
D.由采购方和供货方共同承担转运费用
【答案】 B
21、关于投标文件递交与接收说法错误的是（）。
A.投标人应在投标截止时间前在指定的地点递交投标文件
B.招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证
C.递交时间以文件上传的传输完成时间为准
D.投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件
【答案】 C
22、根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，关于定金的说法，正确的是（）。
A.定金应以勘察费为基础计算
B.定金应以工程投资额为基础计算
C.定金的比例由当事人自由约定
D.定金只能抵作勘察费
【答案】 A
23、某固态食品中，其糖含量满足（）g/100 g，则可声称该食品“低糖”。
A.≤10
B.≤5
C.≤3
D.≤1
【答案】 B
24、承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度，尤其要做好（）的质量检查。
A.工程隐蔽后
B.工程隐蔽中
C.工程隐蔽前
D.竣工验收
【答案】 C
25、《简明标准施工招标文件》中，依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过（）个月。
A.3
B.6
C.9
【答案】 D
26、FIDIC是最具权威的国际咨询工程师组织，发布了大量的项目管理有关文件和标准化的合同文本，其中适用于各类大型或较复杂的工程项目，承包商按照雇主提供的设计进行施工或施工总承包的合同是（）。
A.《施工合同条件》
B.《生产设备和设计—施工合同条件》
C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》
D.《简明合同格式》
【答案】 A
27、履约保证有效期（）。
A.从提交履约保证到工程竣工验收合格止
B.从提交履约保证到签发完工程接收证书止
C.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止
D.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止
【答案】 D
28、供货方逾期交货，如果采购方认为已不再需要，有权在接到发货协商通知后的（）天内，通知供货方办理解除合同手续。但逾期不予答复视为同意供货方继续发货。
A.15
B.20
C.21
【答案】 A
29、维生素D缺乏病主要发生的人群是（）。
A.园林工人
B.农民
C.婴幼儿
D.长跑运动员
【答案】 C
30、关于建设工程设计发包与承包，以下做法不正确的是（）。
A.经主管部门批准，发包方将采用不可替代的专利或专有技术的建设工程设计直接发包
B.经发包方书面同意，承包方将建设工程设计主体部分分包给其他设计单位
C.根据合同约定，承包方不通过招标将建设工程设计非主体部分分包给其他设计单位
D.承包方与分包方就分包项目向发包方承担连带责任
【答案】 B
31、在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在()退还。
A.发出中标通知书后
B.完成评标后
C.提交履约担保后
D.合同履行完毕后
【答案】 C
32、根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件，双方在订立合同时还必须填写的内容包括( )
A.结算方式
B.预付款支付时间
C.质量标准
D.合同争议解决方式
【答案】 C
33、根据 FIDIC《施工合同条件》，如果在接收证书颁发前业主使用了工程的任何部分，则下列说法正确的是（）
A.应承包商的要求，工程师应为该使用的部分颁发接收证书
B.该使用的部分视为自颁发接收证书之日起被业主接收
C.该使用部分的照管责任自颁发接收证书之日起转由业主承担
D.业主对该部分的使用使承包商招致了费用，承包商有权提出除利润以外的索赔
【答案】 A
34、在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.发包人和承包人共同
【答案】 B
35、根据 FIDIC《施工合同条件》，关于工程照管责任的说法正确的是（）。
A.从开工日期起，承包商承担工程照管责任，直到工程验收合格之日止
B.在负责照管期间，承包商可以对工程损害予以修复后向业主索赔
C.颁发工程接收证书后，工程照管责任应移交给业主，承包商不再承担照管责任
D.从合同终止之日起，承包商不再承担工程照管责任
【答案】 D
36、设备性能验收阶段，出现()情况时，监理工程师不应签发设备初步验收证书。
A.存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行，供货方同意在限定时间内免费修理
B.第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值，但属于采购方的使用原因
C.第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷，供货方采取相应措施后达到保证值
D.由于采购方生产运行的需要，在合同约定的期限内未能进行设备I生能验收试验
【答案】 B
37、开标时，无权检查投标文件的密封情况的是（）。
A.招标人
B.投标人
C.投标人推选的代表
D.招标人委托的公证机构
【答案】 A
38、材料采购合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后（）日内，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。
A.14，10%
B.28，10%～30%
C.14，10%～30%
D.28，10%
【答案】 D
39、施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励，奖金应当由()支付。
A.委托人
B.承包人
C.委托人和承包人共同
D.政府主管部门
【答案】 A
40、某施工合同约定的开工日期为2013年9月10日。9月2日监理人发出开工指示，由于承包人因运输问题使主要机械未到达现场，申请延期至9月17日。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为 ( )
A.9月10日
B.9月17日
C.9月25日
D.9月30日
【答案】 A
41、供货公司以其所有的生产设备、原材料作为抵押物，与银行订立抵押合同。抵押权自（）时设立。
A.抵押合同生效
B.抵押物登记
C.转移产权证
D.转移房屋占有
【答案】 A
42、根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是( )。
A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划
B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担
C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任
D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担
【答案】 A
43、根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复缺陷后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法。下列处理方法中，错误的是()。
A.指示承包商修复缺陷后再进行检验
B.经业主同意折价接收工程并签发接收证书
C.建议业主解除施工合同
D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限
【答案】 D
44、由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式进行价格调整时，应使用的现行价格指数是（）。
A.原约定竣工日期的价格指数
B.实际竣工日期的价格指数
C.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低者
D.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高者
【答案】 C
45、关于监理人在施工合同履行管理中的地位，说法正确的是（）。
A.监理人是施工合同的当事人
B.监理人不属于发包人一方人员
C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示
D.监理人与承包人没有任何利益关系
【答案】 D
46、设备采购招标中，以设备寿命周期成本为基础的评标价法中说法不正确的是（）。
A.设备寿命周期成本=报价+年限运行期间所发生费用-残值
B.全寿命期的费用最小的设备为最优
C.评标时可预先确定一个统一的设备评审寿命期，该寿命期即为设备的实际寿命
D.该方法适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物【答案】 C
47、（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文件的审查期限，自设计文件接收之日起不应超过（）日。
A.14
B.21
C.28
D.30
【答案】 A
48、保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现不包括（）。
A.发生与否的不确定性
B.赔偿额上限的不确定性
C.发生后果的不确定性
D.发生时间的不确定性
【答案】 B
49、根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地卸货交付后，该材料的照管责任及风险应由（）承担。
A.卖方
B.买方
C.卖方和买方
D.材料生产厂家
【答案】 B
50、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是（）。
A.性能测试
B.联动试车
C.单车实验
D.系统联调
【答案】 B
51、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，监理人对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力（）。
A.是终局的，对发包人具有强制约束力
B.不是终局的，对发包人具有强制约束力
C.是终局的，仅对承包人具有强制约束力
D.不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力
【答案】 D
52、按照《建设工程施工合同》规定，()在施工过程中负责管理施工控制网点。
A.承包人
B.发包人
C.监理人
D.勘察人
【答案】 A
53、FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在()前不能合理预见到的风险，归业主承担。
A.合同签字日
B.下达开工令
C.基准日
D.风险事件发生日
【答案】 C
54、招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括（）。
A.对招标文件实质性要求存在偏差
B.对招标文件非实质性要求存在偏差
C.对招标文件非实质性要求的偏差未超出允许的偏差范围
D.对招标文件非实质性要求的偏差超出允许的偏差范围
【答案】 C
55、ECC合同中，早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定应由（）记录在案。
A.雇主
B.监理工程师
C.项目经理
D.承包商
【答案】 C
56、下列关于施工合同标准文本，说法不正确的是( )
A.专用合同条款补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触，否则抵触内容无效
B.标准施工合同中给出的合同附件格式包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件
C.合同协议书是唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书
D.合同协议书需要明确填写的内容包括监理工程师的人选
【答案】 D
57、某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三家单位投标，甲投标报价6050万元，评标价6000万元；乙投标报价6200万元，评标价5950万元；丙投标报价5950万元，评标价6050万元，则中标单位及签约合同价分别为（）。
A.乙，5950万元
B.乙，6200万元
C.丙，5950万元
D.丙，6050万元
【答案】 B
58、（）是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。
A.抵押
B.抵押权
C.质押
D.质权
【答案】 D
59、大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于（）。
A.施工承包合同
B.买卖合同
C.设备安装合同
D.加工承揽合同
【答案】 D
60、设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归（）享有（专用合同条款另有约定除外〉
A.发包人
B.承包人
C.总承包单位
D.设计单位
【答案】 A
多选题（共40题）
1、根FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有（）。【相关知识点新教材已删除】
A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属
B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任
C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用
D.雇主承担不可抗力的风险责任
E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任
【答案】 AD
2023年监理工程师之合同管理基础试题库和答案要 点 单选题（共30题） 1、公开招标在开标时，应当由（）。 A.招标监督机构主持，所有投标人均应参加 B.招标监督机构主持，投标人自愿参加 C.招标人主持，所有投标人均应参加 D.招标人主持，投标人自愿参加 【答案】 C 2、FIDIC是最具权威的国际咨询工程师组织，发布了大量的项目管理有关文件和标准化的合同文本，其中适用于各类大型或较复杂的工程项目，承包商按照雇主提供的设计进行施工或施工总承包的合同是（）。 A.《施工合同条件》 B.《生产设备和设计—施工合同条件》 C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》 D.《简明合同格式》 【答案】 A 3、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。 A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划 B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见 C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任 D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据
【答案】 B 4、下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是（）。 A.因设计错误.铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失 B.机械装置失灵造成的本身损失 C.雷电导致的机械装置失灵 D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失 【答案】 C 5、（2018年真题）关于评标委员会的说法，正确的是（）。 A.评标委员会成员的名单应当保密 B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定 C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3 D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定 【答案】 A 6、施工阶段承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额称为（）。 A.暂列金额 B.合同价格 C.估算价 D.质量保证金 【答案】 B
2023年监理工程师之合同管理题库与答案 单选题（共50题） 1、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在（）小时内对该指示予以确认、更改或撤销。 A.12，12 B.24，24 C.36，36 D.48，48 【答案】 D 2、关于建设工程材料设备采购合同的特点，说法正确的有（）。 A.合同买受人只能是承包人 B.合同出卖人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商 C.大型设备采购合同的条款一般限于物资交货阶段 D.出卖人应尽量提前交货使建设项目及时发挥效益 【答案】 B 3、按照FIDIC《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是() A.以投标截止日期作为风险划分时间点 B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿 C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处 D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失
【答案】 A 4、（2012年真题）某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。 A.A银行1000万元，B银行2000万元 B.A银行1800万元，B银行1200万元 C.AB银行各1500万元 D.A银行2000万元，B银行1000万元 【答案】 A 5、下列属于合同法律关系中的客体的是（）。 A.买卖合同中约定在买家收到货物后3 天内付款 B.建设工程合同中建设单位 C.担保合同中的担保权人 D.设计合同中的设计工作 【答案】 D 6、不能成为合同保证人的是（）。 A.水泥厂 B.建筑公司 C.商业银行 D.以公益为目的的学校 【答案】 D
2023年监理工程师之合同管理考试题库 单选题（共30题） 1、材料采购合同履行中，支付货款的条件是（）。 A.转账结算或托收承付 B.托收承付或验单付款 C.验单付款或验货付款 D.验货付款或转账结算 【答案】 C 2、根据《标准施工合同》，工程实际竣工日期，为（）。 A.承包人提交竣工验收申请报告之日 B.监理人审查合格竣工验收申报报告之日 C.发包人组织进行验收之日 D.工程接收证书颁发日 【答案】 A 3、关于施工预付款担保的说法正确的是（）。 A.主要形式是银行汇票 B.金额一般与预付款金额相同 C.有效期始于承包人收到预付款之日 D.有效期止于工程竣工之日 【答案】 B
4、关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。 A.移交施工场地是发包人的义务，以不影响单位工程的施工为原则 B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员 C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准 D.监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算 【答案】 D 5、美国AIA合同文本中的B系列是指（）。 A.业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件 B.业主与建筑师之间的标准合同文件 C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件 D.建筑师行业内部使用的文件 【答案】 B 6、按ECC合同文本，关于主要选项条款的说法，下列不正确的是( )。 A.选项A：带有分项工程表的标价合同 B.选项B：带有工程量清单的标价合同 C.选项C：带有分项工程表的标价合同 D.选项D：带有工程量清单的目标合同 【答案】 C
2023年监理工程师之合同管理全国通用试题 单选题（共60题） 1、(2017年真题)根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。 A.分别由发包人和承包人负责投保 B.均由发包人负责投保 C.分别由承包人和发包人负责投保 D.均由承包人负责投保 【答案】 D 2、发包人和承包人在履行合同中发生争议后，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（）天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。 A.7 B.14 C.28 D.56 【答案】 C 3、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，监理人承担违约责任的原则是() A.补偿性原则 B.惩罚性原则 C.无过错原则 D.有限责任和过错责任原则 【答案】 D
4、我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，其中核心的制度是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考） A.项目法人负责制 B.招标投标制 C.工程监理制 D.合同管理制 【答案】 D 5、设计施工总承包合同的订立中，专用条款内应明确约定由（）提供的文件的内容、数量和期限。 A.承包人 B.发包人 C.分包人 D.监理人 【答案】 B 6、（2018年真题）关于评标中对投标文件质疑的说法，正确的是（）。 A.投标人可以主动要求进行说明 B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容 C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明 D.投标人的说明应当采用书面形式 【答案】 D
7、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由第三人提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。 A.应当先物保后人保 B.应当先人保后物保 C.可以任意选择物保或者人保优先受偿 D.与债务人协商确定 【答案】 C 8、关于开工通知，说法不正确的是（）。 A.监理人应在开工日期7 天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算 B.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期 C.承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期应予顺延 D.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期 【答案】 C 9、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师在收到索赔是报告或证明资料后 （）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其它期限内，做出回应。 A.14天 B.28天 C.42天 D.56天 【答案】 C
2023年监理工程师之合同管理通关试题库(有答案) 单选题（共30题） 1、某项目招标，投标截止时投标人少于 3 家，这时应当（）。 A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人 B.改为直接发包 C.用原招标文件重新招标 D.修改招标文件后重新招标 【答案】 D 2、机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是() A.综合评价法 B.最低报价法 C.招标控制价法 D.最低评标价法 【答案】 D 3、幕墙系统立柱与横梁的截面形式常按等压原理设计，其主要原因是( ) A.防结构变形 B.防雨水渗漏 C.防热胀冷缩 D.防电化腐蚀 【答案】 B
4、某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由()。 A.工程师负责检验，发包人承担检验费用 B.工程师负责检验，承包人承担检验费用 C.承包人负责检验，发包人承担检验费用 D.承包人负责检验，承包人承担检验费用 【答案】 C 5、根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为() A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止 B.从签订合同日起，至颁发履约证书日止 C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止 D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止 【答案】 D 6、依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明()。 A.工程照管责任移交 B.承包合同的全部义务已完成 C.缺陷通知期开始 D.可以办理竣工结算 【答案】 A 7、施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。 A.法定代理
B.委托代理 C.指定代理 D.职务代理 【答案】 B 8、（2014年真题）下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）。 A.自然人 B.项目经理部 C.设计事务所 D.监理事务所 【答案】 B 9、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师() A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担 B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担 C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度 D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度 【答案】 A 10、按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（）。 A.1%
2023年监理工程师之合同管理通关考试题库带答案 解析 单选题（共30题） 1、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。 A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用 B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致 C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化 D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效 【答案】 B 2、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。 A.施工 B.设备采购 C.设计 D.材料采购 【答案】 C 3、在设计施工合同履行过程中，关于承包人提交实施项目的计划说法正确的是（）。 A.发包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划 B.发包人应在专用条款约定的期限内批复 C.批准的计划作为“合同进度计划”
D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施 【答案】 C 4、下列施工合同文件中，解释顺序优先的是( )。 A.中标通知书 B.投标书 C.施工合同专用条款 D.规范 【答案】 A 5、《标准施工招标文件》中，有关综合评估法评标的说法中，不正确的是（）。 A.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人 B.评审的综合评分，最接近标底的优先 C.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人 D.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目 【答案】 B 6、胶体和β葡聚糖含量的增多对GI值的影响是（）。 A.使之升高 B.使之降低 C.无变化 D.先升高，后降低 【答案】 B
2023年监理工程师之合同管理通关题库(附答案) 单选题（共40题） 1、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考） A.指定分包商直接与业主订立合同 B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分 C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费 D.指定分包商对其违约独立承担责任 【答案】 D 2、在海边及严重酸雨地区，当采用铝合金幕墙选用的铝合金板材表面进行氟碳树脂处理时，要求其涂层厚度应大于( ) A.15μm B.25μm C.30μm D.40μm 【答案】 D 3、关于技术服务，下列说法错误的是（）。 A.卖方应派遣技术熟练.称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务 B.卖方技术人员应并服从买方的现场管理 C.任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由买方承担 D.不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员
【答案】 C 4、公开招标时，下列对投标人提供的文件进行评审的内容中，不属于评标委员会评审内容的是()。 A.投标文件的符合性鉴定 B.投标人的资格预审 C.商务标评审 D.技术标评审 【答案】 B 5、关于工程设计招标，通常采用的评标方法是（）。 A.设计费比选法 B.综合评估法 C.最低评标价法 D.经评审的最低投标价法 【答案】 B 6、根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件，双方在订立合同时还必须填写的内容包括( ) A.结算方式 B.预付款支付时间 C.质量标准 D.合同争议解决方式 【答案】 C
2023年监理工程师之合同管理真题精选附答案 单选题（共40题） 1、根据《标准施工合同》，发包人应在收到核定的合同价格和结算尾款金额后（）天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。 A.14 B.28 C.42 D.56 【答案】 A 2、某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由( )承担。 A.承包人 B.钢材供应商 C.监理单位 D.发包人 【答案】 D 3、依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是()。 A.保证 B.抵押 C.质押 D.定金 【答案】 D
4、买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的是（）。 A.若买方不履行购买义务，25万元予以没收 B.若买方不履行购买义务，仍可要求卖方返还5万元 C.若卖方不能交付货物，应返还50万元 D.若卖方不能交付货物，应返还40万元 【答案】 B 5、CM合同属于（）。 A.管理合同 B.管理承包合同 C.成本补偿合同 D.标价合同 【答案】 B 6、（2018年真题）关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。 A.发包人只能是建设单位 B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质 C.承包人的综合资质只设甲级 D.承包人的行业资质只设甲级 【答案】 C 7、不是数据库的特点的是（）。
A.实现数据共享 B.减少数据的冗余度 C.数据间相互关联 D.数据实现集中控制 【答案】 C 8、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。 A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致 B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务 C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力 D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务 【答案】 D 9、因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。 A.14 B.28 C.56 D.90 【答案】 D 10、在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（）。 A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息 B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定
2022-2023年监理工程师之合同管理真 题精选附答案 单选题（共50题） 1、依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是()。 A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金 B.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金（应该是过 分高于） C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用 D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿 【答案】 B 2、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行 的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时， 应以（）为准。 A.描述更为严格的内容 B.规范标准描述的内容 C.发包人要求所描述的内容 D.行业惯例遵循的内容 【答案】 A 3、根据美国AIA标准合同文本，CM合同与雇主订立合同的当事人
是() A.建筑师 B.专业咨询机构 C.施工承包商 D.承担分包工作的分包商 【答案】 C 4、建设单位将自己的一批建筑设备抵押给银行，签订了抵押合同，但未办理抵押登记，下列说法正确的是（）。 A.设备转移给银行占有 B.抵押权自签订之日起设立 C.因未办理抵押登记，抵押权尚未设立 D.设立的抵押权能够对抗善意第三人 【答案】 B 5、投标截止时间前已经进口的货物，可报（）。 A.出厂价 B.仓库交货价 C.施工现场交货价 D.货交承运人指定地点 【答案】 B
6、依据《物权法》，抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分（）。 A.免于清偿 B.由债务人清偿 C.由债权人和债务人按比例分担 D.第三人清偿 【答案】 B 7、关于保证人资格的说法正确的是（）。 A.公民个人不得作为保证人 B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人 C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人 D.学校在一定条件下可以作为担保人 【答案】 B 8、（2021年真题）根据《标准设备采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方应向卖方支付合同价格的（）作为交货款。 A.40% B.50% C.60% D.70%
2023年监理工程师之合同管理通关题库(附带答案) 单选题（共40题） 1、根据《标准施工招标文件》“投标人须知前附表”的目的是（）。【相关知识点新教材已删除】 A.列明“通用合同条款” B.明确“投称人须知”正文中的未尽事宜 C.明确“投标人须知”的修改内容 D.判明评标的方法和因素 【答案】 B 2、FIDIC 系列合同条件中最具代表性的文本是（）。 A.《施工合同条件》 B.《生产设备和设计—施工合同条件》 C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》 D.《客户/咨询工程师（单位）服务协议书》 【答案】 A 3、施工合同履行中，发包人迟延提供由其负责采购的材料、工程设备，承包人向监理人提出索赔要求。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补偿包括（）。 A.工期 B.费用 C.利润 D.以上均可以 【答案】 D
4、根据NEC《工程施工合同》，关于“补偿事件”的说法，正确的是（）。 A.只能由承包商向项目经理通知补偿事件 B.补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应待影响明确后再行计价补偿 C.为消除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件 D.若变更由承包商提供的工程信息，则按对承包商最有利的解释进行计价 【答案】 C 5、FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是() A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定 B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担 C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式 D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为 【答案】 D 6、银皮书规定，承包商应在开工日期后（）天内向业主提交一份进度计划。 A.7 B.14 C.28 D.42 【答案】 C 7、监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是( )。
2023年监理工程师之合同管理真题练习试卷A卷附 答案 单选题（共30题） 1、下列有关确定变更价款的做法，不正确的有（）。 A.监理人应在收到承包人变更报价书后的14天内商定或确定变更价格 B.工程量清单中有适用于变更工作的单价，按照该单价计算变更价款 C.工程量清单中无适用于变更工作的单价，按照类似工作的单价计算变更价款 D.工程量清单中无适用或类似变更工作的单价，由监理人按照成本加利润的原则商定或确定单价 【答案】 C 2、根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。 A.装在设备制造厂的运输工具上 B.施工场地设备安装部位 C.运至施工场地运输工具的车面上 D.施工场地的安装作业面 【答案】 C 3、投保施工人员团体意外伤害险的说法，不正确的是（）。 A.投保人是施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体 B.被保险人的年龄在16～65周岁之间 C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人 D.被保险人自杀的保险人不承担保险责任
【答案】 D 4、材料采购合同履行中，若当事人没有约定材料交付地点或者约定不明确，则首先应考虑的处理方式是（）。 A.按合同有关条款执行 B.按交易习惯确定 C.执行买受人要求 D.达成补充协议 【答案】 D 5、进场材料和工程设备保险，通常情况下，（）。 A.由承包人和发包人分工办理相应的保险 B.应是谁采购的材料和工程设备，由谁办理相应的保险 C.无论是谁采购的材料和工程设备，均由发包人办理相应的保险 D.无论是谁采购的材料和工程设备，均由承包人办理相应的保险 【答案】 B 6、关于资格预审申请文件的澄清，下列说法正确的是（）。 A.申请人的澄清可以采用口头形式 B.申请人主动提出的澄清经审查成立，资格审查委员会应当接受 C.经资格审查委员会同意，申请人的澄清可以改变资格预审申请文件的实质性内容 D.申请人的澄清内容属于资格预审申请文件的组成部分 【答案】 D
2023年监理工程师建设工程合同管理真题及答案 一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.某施工企业在异地设有分公司，分公司受其托付与材料供应商订立了选购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。 A.监理单位 B.分公司 C.建设单位 D.施工企业 2.依据《合同法》的规定，（）属于托付合同。 A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同 B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同 C.某房地产开发公司与工程询问公司订立的监理合同 D.某宾馆与电器公司订立的客房修理空调合同 3.法人成立进行注册登记时，应当以（）为居处。 A.主要办事机构所在地 B.主要经营场所所在地 C.主要合同履行地 D.董事长的户口所在地 4.在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。 A.建筑物 B,施工工程技术 C.施工工程款 D.工程施工行为 5.依据《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是（）。 A.抵押人依法有权处分的国有土地运用权 B.抵押人运用的宅基地 C.抵押人拥有的股票 D.学校设施 6.甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同（）。
A.在任何状况下都可以干脆作为认定事实的证据 B.干脆具有强制执行的效力 C.肯定是不行撤销的合同 D.若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据 7.某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就起先实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同（）。 A.不成立 8.成立 C.无效 D.可撤销 8.《合同法》规定，要约生效条件为（）。 A.要约人向受要约人发出要约 9.要约人与受要约人共同在要约文件上签字 C.受要约人作出有效承诺 D.要约以任何形式到达受要约人 10《合同法》规定，缔约过失责任属于（）责任。 A.违约 B.侵权 C “先合同义务” D.无过错 11.甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是（）。 A.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人 B.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可 C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可 D.乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同担当连带责任 11.合同生效后，当事人发觉合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能依据合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按（）的市场价格履行。 A.订立合同时订立地 B.订立合同时履行地 C.履行合同时订立地 D.履行合同时履行地 12.某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10%作为预付款。订购方在支付预付
【完整版】2023年监理工程师《合同管理》真题及答案解析 单选题 一、单选题 1.建设工程照表采购总体策划中，制定总体采购计划和采购清单时，可采用的方法是（）。A.工程分解结构（WBS） B.责任分配矩阵（RAM） C.组织分解结构（OBS） D.利益主体网格（SN） [答案]A [解析]建设工程照表采购总体策划中，采用工程分解结构（WBS）制定总体采购计划和采购清单。 2，根据《标准施工招标文件》，工程预付款担保是对承包人正确和后理解使用发包人支付的预付款的担保，预付款担保的主要形式是（）。 A.保证书 B.银行汇票 C.保留金 D.银行保函 [答案]D [解析]预付款担保的主要形式为银行保函，其主要作用是保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额。 【考点来源】施工预付款担保P8 3、工程设计投标时，投标人提交的设计费用清单中，投标报价应包括的内容是（）。 A.招标文件中列明的暂定金额 B.国家规定的增值税税金 C.招标文件需求列明的暂估价 D.国家规定的规费金额
[答案]B [解析]投标文件中的勘察设计费用清单一般应包括：勘察设计费用分项名称；计算依据、过程及公式；金额；合计报价等。投标报价应包括国家规定的增值税税金。 4、采用综合评估法进行施工评标时，评标基准价的计算方法应以（）的优先。 A.评标办法前附表 B.招标公告 C.资格预审公告 D.投标邀请书 [答案]A [解析]评标基准价的计算方法应以评标办法前附表的优先。 5、对于投保建筑工程一切险的工程，保险人应负责赔偿的损失是（）。 A.因设计错误引起的工程损失 B.因原材料缺陷造成的工程损失 C.因地面下陷下沉造成的工程损失 D.非外力原因引起的机械装置损坏 [答案]C [解析]因地面下陷下沉造成的工程损失由保险人负责赔偿。 6、根据《标准设计施工总承包招标文件》工程缺陷期自（）起计算。 A.工程施工验收合格日期 B.工程投入使用日期 C.工程实际竣工日期 D.工程正式移交日期 [答案]C [解析]工程缺陷期自实际竣工日期起计算。 7.根据《标准勘察招标文件》，招标人应按投标人须知前附表规定的媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于（）日。 A.3 B.5
2023年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案 1.【单项选择题】建设工程招标采购总体策划中，制定总体釆购计划和采购清单（）时，可釆用的方法是（）。 A.工作分解结构（WBS） B.责任分配矩阵（RAM） C.组织分解结构（0BS） D.利益主体网络（SN） 正确答案：A 收起 知识点解析 参考解析：开展工程釆购招标总体策划应明确建设工程项目的目标是什么，回答实现工程项目目标需要做什么、何时做、如何做的问题。首先应根据项目目标要求，对整个项目的釆购工作做出总体策划安排，要明确项目需要釆购哪些工程、服务和物资，应用目标分解、工作分解结构（WBS）等方法制定总体采购计划和釆购清单。 2.【单项选择题】根据《标准施工招标文件》，工程预付款担保是对承包人正确和合理使用发包人支付的预付款的担保，预付款担保的主要形式是（）。 A.保证书 B.银行汇票 C.保留金 D.银行保函 正确答案：D 收起 知识点解析 参考解析：预付款担保的主要形式为银行保函。其主要作用是保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人己支付的全部预付金额。 3.【单项选择题】对于投保建筑工程一切险的工程，保险人应负责赔偿的损失是O o A.因设计错误引起的工程损失 B.因原材料缺陷造成的工程损失 C.因地面下陷下沉造成的工程损失 D.非外力原因引起的机械装置损坏 正确答案：C 收起 知识点解析 参考解析：建筑工程一切险责任范围：保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：（1）自然灾害，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不
2023年监理工程师《合同管理》真题含答案 1根据《标准勘察招标文件》，属于〃勘察服务〃内容的是()。 A.进行技术交底 B提供施工配合 C.评估工程条件 D.参加竣工验收 【参考答案】C 2根据《标准勘察招标文件》，属于〃勘察纲要〃内容的是() A.勘察安全保障措施 B.勘察成果文件 C.勘察人资质文件 D.勘察分包合同
3.某工程施工招标时，评标委员会成员拟由9人组成，根据《招标投标法》，其中技术、经济等方面的专家应不少于()人。 A.4 B.5 C.6 D.7 【参考答案】C 4,根据《标准设计招标文件》，属于设计招标文件中〃发包人要求〃内容的是()。 A.设计文件审查要求 B.适用规范标准 C.设计工作计划 D.设计方案说明
5根据《标准勘察招标文件》，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议，评标结论应当()作出。 A征询招标人意见后 B.根据评标委员会负责人意见 C.由招标管理机构 D.按照少数服从多数原则 【参考答案】D 6.某施工项目，单位甲和单位乙组成联合体投标，其中单位甲投入编制投标文件人手多，单位乙承担投标施工项目工作量大，则该联合体投标后，其履行担保应有()递交。 A.单位甲 B.单位乙 c.单位甲乙共同 D.联合体牵头单位
【参考答案】D 7 .施工招标中，对投标申请人资格预审可采用的方法是() A.合格制和淘汰制 8 .有限数量制和淘汰制 C.资质合格制和有限数量制 D.合格制和有限数量制 【参考答案】D 8 .某政府投资项目，采用公开招标方式选择施工承包商，招标文件规定的开标日为2023年6月1日，投标有效期至2023年8月30日止。该项目如期开标并于2023年6月7日完成评标，6月11日向中标人发出中标通知书，则招标人与中标人最迟应在2023年()订立书面合同。 A.6月27日 B.7月11日